佛山市区汽车买卖合同（精选19篇）

佛山市区汽车买卖合同 篇1

　　甲方(买受人)：

　　国籍：

　　性别：

　　出生年月日：

　　住所(址)：

　　邮编：

　　联系电话：

　　传真：

　　证件类型：身份证暂住证护照永久居留证营业执照

　　证件号码：

　　委托代理人：

　　身份证号码：

　　住所(址)：

　　联系电话：

　　传真：

　　乙方(出卖人)：

　　国籍：

　　性别：

　　出生年月：

　　住所(址)：

　　邮编：

　　法定代表人：

　　电话：

　　传真：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　注：

　　1、合同编号方法：单位简称+年份(4位阿拉伯数字)+合同序号(4位阿拉伯数字)。

　　2、在本合同中需选择的项目，以打“√”为准。

　　甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。

　　第一条标的物

　　经双方协商，乙方售出如下商品车辆给甲方：

　　汽车品牌及型号规格：

　　生产国别或生产地：

　　生产厂名称：

　　排气量：

　　首选颜色：

　　次选颜色：

　　第二条数量与价款

　　1、车辆成交单价： 元，大写 。(含乙方所在地的交货价及正式完税发票)。数量： 台。

　　2、其他费用： ，由方承担。运费 元，由方承担。出库费 元，由 方承担。

　　3、车辆交付后，如甲方需委托乙方代办上牌等服务的，双方应另签委托书(附件二)，有关费用及付款方式由双方另行协商。

　　第三条付款方式

　　甲方选择下述第种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给乙方。

　　1、一次性付款方式：

　　签署本合同时，支付全部车价款，合计人民币 元，大写

　　。

　　2、车辆抵押贷款方式：

　　(1)签署本合同时，支付全部车价款的%，合计人民币 元，大写 。

　　(2) 年 月 日前，支付余款，合计人民币 元，大写 。

　　甲方可向银行申请抵押贷款支付部分或全部余款。但以下情况视为甲方未按合同约定时间付款，应当向乙方承担违约责任。

　　①甲方未能在以上规定时间内与银行办妥有关抵押贷款事宜(以银行实际发放贷款为准)。

　　②甲方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付的。

　　属乙方原因导致甲方未能办理贷款手续的，甲方不承担违约责任。

　　3、分期付款：

　　(1)签订本合同时，甲方支付乙方人民币 元(大写： )作为定金。定金可以抵作车价款。定金的数额不得超过主合同标的额的20%。

　　(2)在乙方把甲方订购的商品车交给甲方，并经甲方办理交车手续时，支付人民币

　　元(大写： )。

　　(3)如甲方委托乙方办理上牌手续，则经双方协商有关合同车价的余额人民币元(大写： )在乙方办妥有关委托事项后甲方一次性支付给乙方。

　　(4)其他约定： 。

　　4、其他付款方式： 。

　　第四条质量及相关要求：

　　1、乙方向甲方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求。

　　2、乙方向甲方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。

　　3、乙方提供汽车办理牌证的随车资料，附有中文使用说明书及提供必要的使用维修指引。

　　4、乙方保证售卖给甲方的车辆，在交给甲方使用前已作必要的检验和清洁。

　　第五条交车时间与地点、交付及验收方式

　　1、交车时间： 年 月 日前。

　　2、提车方式(在中打“√”选择)：甲方自提;乙方送车上门;

　　其他约定：。

　　3、交车地点：在乙方的经营场所内，或。

　　4、交车时里程表记录小于(在选取栏打“√”)：(1)100公里，(2)公里。

　　(注：以上里程表记录均不包含委托上牌发生的公里数。)

　　5、乙方在向甲方交付车辆时须同时提供：

　　(1)销售发票。

　　(2)车辆合格证(国产车)或海关进口证明及商品检验单(进口车)。

　　(3)质量服务卡或保修手册。

　　(4)车辆使用说明书或用户使用手册。

　　(5)随车工具、备配件及清单。

　　6、车辆交接时当场验收，甲方应对所购车辆外观、基本使用功能和随车工具(备配件)等进行认真检查、确认。如对外观、内饰、随车物件及功能等有异议的，应当场向乙方提出，经乙方确认后负责调换、处理。

　　7、乙方向甲方交付汽车及随车物件，双方签署《商品车辆交接书》(附件一)，即视为该车辆正式交付。

　　8、乙方应提前3天以上通知甲方接收车辆，如甲方因故不能按时接收车辆的，双方应协商延期。如协商不成或甲方延期提车超过7天的，视为甲方放弃，乙方有权处理有关车辆，不退还定金。

　　9、从车辆正式交付之时起，该车辆的所有权和风险责任由乙方转移至甲方。

　　第六条关于定金

　　甲方未按约支付车款，或不能按时提车的，无权要求返还定金。乙方未按约交付车辆的，应当在合同解除后十日内双倍返还定金。

　　第七条双方特别约定：

　　第八条违约金

　　1、甲方未按合同约定的时间付款，乙方有权按逾期应付款依银行迟延付款的规定，要求甲方支付滞纳金。逾期超过15天后，乙方有权单方面通知甲方解除本合同，甲方应在接到通知之日起十日内，按相当于全部车价款的%向乙方支付违约金。乙方亦有权将此款项在甲方已付车价款中直接扣除，余款在乙方收到甲方的合同解除通知书后十日内退还甲方。

　　2、乙方未按本合同约定交付约定的车辆，甲方有权按已支付的车价款依银行迟延付款的规定，要求乙方支付滞纳金。逾期超过15天后，甲方有权单方面通知乙方解除本合同，乙方应在接到解除合同通知书之日起十日内，按相当于全部车价款的%向甲方支付违约金，并同时退还甲方已支付给乙方的车价款。

　　第九条有关维修、保养

　　1、生产厂家(或乙方)指定以下的特约维修店向甲方所购买的本合同所述的车辆提供维修、保养等售后服务，其他售后服务网点可向乙方查询。

　　维修站名称：

　　地址：

　　联系电话：

　　2、乙方售卖给甲方的车辆，按照生产厂家规定的保养、保修手册进行维修、保养。

　　(1)乙方售卖给甲方的车辆的保修期，为年或者万公里，以先到达者为准。如果车辆用于出租或营运则保修期为年或万公里，以先到达者为准。保修期的起始日期以购车发票上的日期或商品车辆交接日期为起算日期，以最后到达者为准。

　　(2)新车的易损件保修期按生产厂家公布规定执行或参照保养和保修手册。

　　3、乙方有责任督促车辆维修站按照保养、保修手册和用户手册的内容对所售车辆进行保养。

　　4、甲方使用汽车前应仔细阅读说明书、用户使用手册或保修手册等相关资料。如属甲方使用不当、保养不当或擅自改装、装潢造成而引起的相关联的质量问题，由甲方自行承担相关责任。

　　5、甲方所购汽车如在保修期内出现质量问题，应凭保修凭证到乙方或生产厂指定的特约维修站进行维修、保养。在保修期内因严重安全性能故障或主要部件总成质量问题经2次以上(含2次)修理，车辆的安全性仍达不到出厂检验标准或不能正常使用的，乙方应当负责向生产厂家申请换车或退车还款(扣除折旧)，具体执行按生产厂家的保修手册。

　　6、保修期内，如因自身故障致车辆停用时间累计超过天，则保修期在状态恢复正常时重新起计，具体执行按生产厂家颁布的保修手册。

　　7、保修期中，甲方所购车辆出现质量故障并经厂家特约维修站确认的，在日内(按厂家规定时限内)未能修复影响甲方正常使用的，乙方有责任协助甲方向生产厂家主张按有关规定给予一定的赔偿。

　　8、经国家授权的汽车检验机构认定或生产厂自认，甲方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和财产损害，甲方有权向乙方或生产厂家主张索赔，乙方有积极协助的义务。若乙方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应该明示告知而未明示告知，则应承担相应赔偿责任。

　　9、甲方所购车辆如属生产厂公布的汽车召回范围，甲方应当按照生产厂公布的具体要求办理交涉。

　　第十条甲方的其他责任和义务：

　　1、甲方是乙方所购车辆的最终用户，在办理上牌入户前不得为任何商业目的转售所购车辆。不得将所购车辆用于有损乙方及该车辆品牌标志形象的活动。

　　2、甲方不得故意移卸、添加或以其他方式来掩盖、替代所购车辆上的商标、徽章等标志。

　　3、甲方在购车前，已事先获得政府有关部门的批准、许可或符合当地相关的规定所要求的资格，并且已了解甲方入户所在地对入户车辆的一些限制性法规，保证能够在购车后的规定时间内办理一切相关的牌证手续，否则因此造成对乙方的任何损失、索赔、纠纷等由甲方承担。

　　第十一条违约责任

　　1、对于违约事项，双方有定金约定条款和违约金约定条款的，一方违约时，对方既可以选择适用违约金条款，也可以选择适用定金条款，但只能在二者之中选择其一。

　　2、因车身超重、尾气不合格等质量问题或证件不全导致甲方无法上牌，甲方有权解除合同和退车，因此而造成甲方的实际损失，甲方有权要求乙方赔偿。

　　3、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，同时采取各种合理手段减少不可抗力给双方造成的影响，并应在10日内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　4、不可抗力事件是指在任何一方在订立本合同时不能预见、对其发生和后果不能避免、不能克服并且非属该方的过错或过失致使其迟延或未能履行本合同项下义务的事件，包括但不限于天灾、火灾、洪水、地震、暴乱、爆炸、战争、自然灾害、政府行为、运输工具或其它公用事业的中断或停顿或在乙方供应商的工厂内发生的罢工或停工。

　　5、乙方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，甲方有权拒绝接收车辆，或要求乙方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。

　　6、滞纳金应如期支付，不按期支付的，按银行迟延付款的规定支付逾期利息。

　　第十二条解决争议的方法

　　1、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，也可请求佛山市及各区工商行政管理部门或佛山市各级消费者委员会主持调解。协商不能解决或调解不成的，选定下面第种方式解决：

　　(1)向佛山或仲裁委员会申请仲裁。

　　(2)依法向人民法院起诉。

　　2、双方对车辆质量有异议的，可以通过协商确定由双方认可的检测机构进行鉴定。如双方不能共同确定检测机构的，则由佛山市具有法定资质的专业检测机构进行终局鉴定。鉴定结果符合该产品手册的技术质量的，鉴定费由对质量提出异议的一方承担，否则鉴定费由另一方承担。

　　第十三条双方的联系方式及资料

　　1、甲方联系资料

　　详细通讯地址：

　　邮政编码：

　　联系人：

　　联系电话： (日间) (夜间)

　　传真号码：

　　手机号码：

　　电子邮箱：

　　2、乙方联系资料：经双方协商，确认任一方采用以下任一种方式进行联系都有效。

　　详细通讯地址：

　　邮政编码：

　　联系人：

　　联系电话： (日间) (夜间)

　　传真号码：

　　手机号码：

　　电子邮箱：

　　3、双方以上的通讯方式若有改变，必须及时书面(只包括信件、电子邮件、传真)通知对方，否则如因此造成的损失及相关责任由变更方负责。手机或其他移动通讯工具的短信仅作为普通讯息传递之用，建议不作重要事项的通知。

　　4、由于甲方改变通讯方式，令乙方无法及时通知甲方提车的，乙方有权保留甲方订购的车辆7天，超过7天乙方可以不为甲方保留车辆，不退还定金。

　　第十四条其他

　　1、本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。

　　2、本合同及其补充条款、补充协议及附件中的手写文字与打印文字有矛盾时，以手写文字为准。如阿拉伯数字与大写数字有矛盾时，以大写数字为准。

　　第十五条生效

　　本合同自双方签字、盖章(或盖印)之日生效，本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。

　　第十六条本合同履行完毕后，自动失效。

　　甲方名称：(盖章)

　　法定代表人/负责人：

　　经办人：

　　签约日期： 年 月 日

　　合同签订地点：

　　乙方名称：(盖章)

　　法定代表人/负责人：

　　经办人：

　　签约日期： 年 月 日

　　合同签订地点：

佛山市区汽车买卖合同 篇2

　　随着市场经济的日趋活跃，汽车交易大量增加，因汽车交易引发纠纷的案件也由此增多。有些当事人因为未办理汽车登记过户手续而主张合同无效，有些因为未到汽车交易市场进行交易而主张无效。在审判实践中，由于受传统审判观念影响，法官在审理此类纠纷中，对同一类型的汽车买卖合同纠纷案件，有些法院认定无效，有些法院则认定有效。因此，对汽车买卖合同纠纷案件的审理应如何适用法律，需要进一步的探讨。

　　一、买卖合同的法律依据、特征

　　对汽车买卖合同纠纷案件如何适用法律进行探讨，必须掌握买卖合同的法律规定及它的特征。《中华人民共和国合同法》(简称《合同法》)第一百三十条规定：“买卖合同是出卖人转移买卖标的物所有权于买受人，买受人支付价款的合同。”

　　买卖合同的法律特征：1、买卖合同是有名合同;2、买卖合同是卖方转移财产所有权，买方支付价款的合同;3、买卖合同是双务合同;4、买卖合同是有偿合同;5、买卖合同多是诺成合同;6、买卖合同是要因合同;7、买卖合同为要式或不要式合同。

　　二、审理汽车买卖合同纠纷案件，能否以《旧机动车交易管理办法》作为认定汽车买卖合同无效的依据

　　《旧机动车交易管理办法》第三条规定：“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行行。”该办法第三十二条规定：“进行旧机动车交易，销车方须向机动车交易中心出具单位介绍信或证明(属于个人卖车的须持居民身份证)、机动车行驶证、原始购车发票、成交发票、

　　购置附加费凭证、车船使用税‘税讫’标志、养路费交纳凭证等。购车方须出具单位介绍信或个人身份证。工商行政管理部门凭旧机动车交易中心或有旧机动车经营权企业的交易凭证予以验证，车管部门凭此办理转籍过户手续。”据此，在审判实践中，有些法院以汽车交易的双方未按照上述第三条规定到批准的旧机动车交易中心进行汽车交易，因而认定双方的汽车买卖合同无效。有些法院则以汽车交易的双方未按上述第三十二条规定办理车辆转籍过户手续而认定双方的汽车买卖合同无效。

　　如案例一：

　　原告李春桂于20xx年11月20日与被告冯彬达成汽车口头买卖协议，由冯彬将其向王忠群处购买的琼C02034号小型拦板汽车出卖给李春桂，价款16500元。协议达成后，冯彬将该车及该车的有关证件交给李春桂，李春桂于次日向冯彬支付完购车款。双方对养路费的缴纳未进行约定，也未办理该车的转籍过户手续。尔后李春桂将该车开往文昌，被文昌市交通规费征稽所以该车从20xx年2月至今拖欠养路费为由扣押，并作出罚款的处罚。李春桂交纳6000元罚款和40元停车费后将该车领回，并找冯彬协商退车未果，双方因此引起纠纷。李春桂以冯彬隐瞒该车欠大额路租实情，双方的汽车买卖合同无效为由，要求将该车退回冯彬，冯彬退还购车款16500元及赔偿经济损失6050元为由，向原审法院提起诉讼。冯彬辩称，该车来源合法，证件齐全，口头协议后，李春桂已支付购车款和接受车辆及该车证件，买卖合同已成立，李春桂以其隐瞒该车欠大额路租实情没有事实和法律依据，请法院驳回李春桂的.诉讼请求。

　　原审法院审理认为，原、被告之间的买卖琼C02034号拦板小货车，虽然该车来源合法，证件齐全，但是双方未按国家关于旧汽车交易的有关规定，进行交易，纳税及办理有关过户手续，违反法律规定，损害了国家利益，该车的买卖是无效的。原告李春桂要求退车退款的理由成立，应予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、五十八条、《中华人民共和国民法通则》第五十

　　八条第五项、第六十条的规定，判决如下：一、原告李春桂与被告冯彬的汽车买卖无效;二、原告应在判决书生效后十天内将琼C02034号小型拦板货车退还给被告，同时被告也应退还原告购车款16500元;三、原告用车受罚6000元及停车费40元，由原告自负。一审判决后，原、被告均不服向本院提出上诉。

　　二审审理认为，上诉人李春桂与上诉人冯彬口头达成的汽车买卖协议，是双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定。虽然双方未办理登记过户手续，但目前法律、行政法规并未规定车辆管理部门的登记是机动车买卖行为生效的必然条件，车辆登记只是一种管理手段。根据《合同法》第四十四条第一款的规定：“依法成立的合同，自成立时生效。”同时根据《合同法》第一百三十三条规定：“标的物的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或当事人另有约定的除外。”故本案双方签订的合同应认定为有效合同，该车从交付给李春桂之日起所有权已转移给李春桂。原审判决认定合同无效错误，应予撤销。据此，二审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第二项的规定，判决如下：一、撤销琼海市人民法院(20xx)琼海民一初字第16号民事判决;二、上诉人李春桂与冯彬的汽车买卖合同有效;三、冯彬应在本判决书生效之日起十日内支付6040元给李春桂。

　　案例二：

　　原告朱海林与被告潘世海于20xx年8月26日协商小货车的买卖事宜，由朱海林将其自己的一辆栏板跃进NJ1026D小型载货汽车，车辆行驶证号为琼D30594，出卖给潘世海。双方约定，车价为8000元。同日，潘世海向朱海林写下欠条一张，其欠条载明：“欠购车款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按时付可按车价款壹倍处罚。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海写下欠条交朱海林后，朱海林便同意潘世海把车开走，至同年9月20日潘世海未按欠条时间向朱海林支付购车款8000元，朱海林也没有将该车的相关证件交付给潘世海，双方因此引起纠

　　纷。朱海林于20xx年3月17日向原审人民法院提起诉讼，要求潘世海支付其拖欠的购车款16000元，并承担车旅费100元。潘世海辩称，其本人已于20xx年10月12日将4000元支付给朱海林，按双方的约定，朱海林应办理好产权转让登记手续，而朱海林没有办理，因此，双方的口头协议没有生效，要求朱海林退回定金4000元，并请证人张桂铭出庭作证。一审中，潘世海提出反诉，要求朱海林双倍返还定金8000元，并要求朱海林支付为该车修理所付出的费用2420元。原审法院通知其缴交反诉费，但在法定期间内，潘世海未向原审法院缴交反诉费，原审法院裁定，按潘世海自动撤回反诉处理。一审中，朱海林对证人的证言予以否认。二审另查明，朱海林于20xx年3月间购买该车，总价款为35200元。根据国家经济贸易委员会、国家计划委员会、国家贸易部、机械工业部、公安部、国家环境保护局关于发布《汽车报废标准》的通知，该车使用年限为8年。按使用8年计算，该车每天折旧费为12.05元。

　　原审法院认为，原、被告之间所进行的交易是旧小货车，根据国务院贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条“旧机动车流通涉及车辆管理、交通安全管理、国有资产管理、社会治安管理、环境保护管理等各个方面，属特殊商品流通，必须在批准的旧机动车交易中心进行”的规定，原告所卖的旧货车，必须要在经过批准的旧机动车交易中心方可进行交易，否则应视为交易无效。因此，原告擅自将自己的旧小货车卖给被告，其行为违反了《机动车交易管理办法》的规定，故应视为买卖无效。对无效买卖所得的财产，应互相返还。因此，对原告要求被告支付拖欠的购车款16000元和车旅费100元的诉讼请求，本院不予支持。对于被告在20xx年10月12日支付4000元给原告的这一事实，由于被告向法庭提供在场证人张桂铭出庭作证，虽然原告否认，但根据双方提供证据的证明度，被告有证人出庭作证，因此，被告主张的可信度大于原告否认的可信度。对被告的这一主张，本院应予认定。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和国合同法》第五十八条和参照贸易部发布的《旧机动车交易管理办法》第三条的规定，判决如下：一、原告朱海林与被告潘世海的旧车买卖无效;二、被告潘世海于本判决生效之日起7

　　日内返还琼D30594号小货车给原告朱海林;原告朱海林于本判决生效之日起7日内返还4000元给被告潘世海;三、驳回原告朱海林的其他诉讼请求。一审宣判后，原告朱海林不服提出上诉。

　　二审审理认为，上诉人朱海林与被上诉人潘世海于20xx年8月26日达成口头买卖汽车协议，是双方当事人的真实意思表示，协议内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定该协议为有效协议。协议约定后，上诉人将车辆交付被上诉人使用，被上诉人未按约定支付车款，其行为属于违约行为，依法应承担违约责任。同时，上诉人将该车交付被上诉人，没有将该车相关的证件交给被上诉人，致使被上诉人不能正常的进行营运，上诉人的行为也应视为违约行为，也应承担违约责任。鉴于本案中，双方没有约定上诉人的违约责任，因此，上诉人的违约责任应视为与被上诉人的违约责任相等。本案中，双方均未完全履行协议，上诉人请求被上诉人将该车退回，被上诉人表示同意，故双方约定的口头协议可予以解除。由于被上诉人未按协议约定，将车款支付上诉人，也不及时将车退回上诉人，致使该车由被上诉人占用长达一年，因此，被上诉人应支付该车的折旧费给上诉人，其折旧费按每天12.05元计算，上诉人主张支付时间从20xx年8月27日至20xx年4月23日，共计239天，计2880元。上诉人上诉请求被上诉人赔偿用车款没有证据，不予认定。其上诉请求被上诉人赔偿精神损失费20xx元，没有法律依据，也没有事实根据。原审判决驳回其他诉讼请求正确，应予维持。被上诉人主张20xx年10月12日支付4000元给上诉人，证据不足，不予认定。被上诉人在答辩中，要求上诉人双倍退还定金8000元，并要求补偿购买维修汽车配件费用2420元，由于一审中提出反诉请求，未按规定时间交纳反诉费，一审已裁定按其自动撤回反诉处理，被上诉人现主张没有理由。原审判决根据国务院贸易部颁布的《旧机动车交易管理办法》的有关规定，认定双方的旧车买卖合同为无效合同，属适用法律错误。因为《旧机动车交易管理办法》是属于部门的规章，并不是行政法规。目前，法律和行政法规并未规定旧机动车交易必须在批准的旧机动车交易中心进行，故不能以此作为判决合同无效的依据，应予纠正。原审判决认定被上诉人已支付4000元购车款，并判决由上诉人返还，其认定事实证据不足，应予以撤销。依照《中华人

佛山市区汽车买卖合同 篇3

　　出卖人（甲方）： 签订地点：

　　买受人（乙方）： 签订时间： 年 月 日

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就汽车配件买卖事宜协商订立本合同，汽车配件买卖合同。

　　第一条 标的、品牌、规格、数量、价款：

　　生产

　　厂家 标的

　　名称 商标

　　品牌 规格

　　型号 计量

　　单位 数量 单价 金额 合计 备注

　　合计人民币

　　金额（大写）

　　(注：空格如不够用，可另续)

　　第二条 质量标准：可依据国家标准、行业标准或企业标准（双

　　方可约定选择其中一项标准）

　　第三条 交（提）货时间：

　　；交（提）货方式、地点：

　　第四条 出卖人对质量负责的条件及期限 ；

　　双方对汽车配件是否存在质量问题有争议的，通过直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以作为判定依据；需要进行鉴定的，以具有法定汽车配件检验机构出据的鉴定意见为准；鉴定费由主张方垫付，由责任方承担；鉴定无法明确责任的，费用由双方分担。

　　第五条 定金（可选项）

　　乙方在 年 月 日前，向甲方交付汽车配件总额的 %（此比例不得超过总额的20%）作为定金，甲方交货后定金抵作货款。因乙方违约导致合同解除的，乙方无权要求反还定金；因甲方违约导致合同解除的，甲方应双倍反还定金。

　　第六条 付款方式

　　乙方于本合同签订前或签订时向甲方支付的订金，视为预付款。

　　乙方选择按下列第 种方式，如期足额将汽车配件款支付给甲方：

　　1、一次性付款方式□：

　　签订本合同时于 年 月 日前，支付全部汽车配件款，合同范本《汽车配件买卖合同》。

　　2、分期付款方式□：

　　签订本合同时于 年 月 日前，支付全部汽车配件款的

　　%，计人民币 元，大写 元。

　　于 年 月 日前，支付全部汽车配件款的 %，计人民币 元，大写 元。

　　于 年 月 日前，支付全部汽车配件余款，计人民币

　　元，大写 元。

　　第七条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：

　　第八条 标的物所有权自 时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于 所有。

　　第九条 运输方式及到达站（港）和费用负担：

　　第十条检验约定

　　（一）检验标准： ；

　　（二）检验方法、地点及期限

　　。

　　第十一条 担保方式（也可另立担保合同）：

　　第十二条 本合同解除的条件：

　　第十三条 违约责任：

　　1、甲方未按时交付汽车配件的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款总额（依据银行当时利率迟延付款的规定）向乙方支付违约金。延期交付配件超过 日的，乙方有权解除合同。合同解除后，甲方应如数退还乙方支付的汽车配件款项，乙方还可继续追究甲方按已交付配件款的 %支付违约或适用定金条款。

　　2、甲方明知配件严重存在瑕疵而未告知乙方的，或以欺诈方式销售汽车配件的，乙方有权要求更换或退货，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

　　3、乙方未按约定支付配件货款的，自延期之日起至实际支付日止，按乙方应付款总额（依据银行当时利率迟延付款的规定）向甲方支付违约金。延期付款超过 日的，甲方有权解除合同。合同解除后，乙方应如数将汽车配件退回甲方，甲方还可继续追究乙方按已交付配件款的 %支付违约金或适用定金条款。

　　第十四条 合同争议的解决方式：本合同在履得过程中发生争议的，由双方当事人协商解决；也可由当事人双方申请履行地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：

　　（一）向 仲裁委员会申请仲裁；

　　（二）向 人民法院起诉。

　　第十五条 本合同自 起生效。

　　第十六条 其他需要约定的事项可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　出 卖 人

　　出卖人（签章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码：

　　年 月 日 买 受 人

　　买受人（签章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码：

　　年 月 日 鉴（公）证意见：

　　鉴（公）证机关（章）

　　经办人：

　　年 月 日

佛山市区汽车买卖合同 篇4

　　甲方(卖方)：__________;身份证号码：;住址：;电话：

　　乙方(买方)：__________;身份证号码：________________________;

　　住址：________________________;电话：

　　根据《民法典》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规、规章的规定，就二手车的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。

　　车辆情况

　　1、车类型号：____________________;车身颜色：_________;车牌号码：____________;行驶公里：__________;发动机号：__________________;车架号码：______________;初次入户时间：________________;车辆购置税完税证明号：____________;车辆保险险种及到期日：__________________________。

　　2、车辆具备下列证件及备件(在方格里打“√”为示)：

　　□行驶证正、副本□购置税(费)证□养路费收据

　　□车船使用税标志□定编证(使用证)□营运证□□机动车辆登记证书

　　3、乙方确认所购车辆的目前安全状况良好，不得以车况为由中途退车。

　　4、甲方拥有该车的所有权，该车辆挂靠于__________________公司，手续齐全。

　　二、交易金额及付款方式

　　1、本车价款为人民币(大写)________________元整;(小写)__________________元整。

　　2、本合同签定之日，乙方应将购车款全部支付给甲方，此车辆所有权归乙方所有。

　　三、过户及相关问题约定

　　1、车辆的所有权自交付后归乙方所有，甲乙双方约定不办理过户手续。

　　2、车辆自交付以后所发生的各项费用及法律责任均由乙方承担，与甲方无关。

　　违约责任

　　甲乙双方应谨遵合同的约定，甲方在收到乙方全部的购车款后，需积极、及时的移交车辆的所有权，将车辆交由乙方占有、使用;任何一方违约，须支付购车款的__________作为违约金。

　　五、补充条款

　　1、双方确认合同签订时，车辆已实际交付买受人，车辆所有权及挂靠人均转移至乙方;车辆转让后的一切法律责任由乙方承担。

　　2、____________________________________________________________

　　六、争议管辖

　　本合同经过甲乙双方签字有效，如发生经济纠纷，首先协商解决，协商不成各方一致同意向合同签订地华县人民法院提起诉讼。

　　本合同地式贰份，买方一份，卖方一份，交易后代表签字盖章后生效。

　　补充协议具有与本约定相同的法律效力。

　　甲方(卖方)：(签章)乙方(买方)：(签章)

　　____年____月____日 ____年____月____日

佛山市区汽车买卖合同 篇5

　　销售方(以下简称“甲方”)：

　　地址：邮编：

　　电话：传真：

　　负责经办人： 手机：

　　买受方(以下简称“乙方”)：身份证号码或公司注册号：

　　地址： 邮编：

　　电话：

　　甲乙双方经过协商，就购买甲方汽车达成一致协议如下：

　　一、购买车辆简况：

　　汽车品牌：

　　车身颜色：

　　坐椅颜色/材质： 真皮 ;其他 。

　　发动机号：

　　车架号：

　　制造商：

　　自排挡 或手排挡：

　　新车 或二手车：

　　出厂日期：

　　甲方所交付的车辆如果是新车，甲方保证其所交付的车辆不是返修车、库存车，且应为零公里车(因办理手续、提车而进行的必要移动除外);甲方所交付的车辆如果是二手车，甲方保证：车辆没有被抵押、没有被司法机关查封，里程表上的记录是真实、可信的，没有对其进行任何里程回拨。

　　二、价款：

　　乙方须向甲方支付的总价款为人民币，该金额由以下几部分构成：

　　1、车价 元 ;

　　2、购置税 元 ;

　　3、保险费 元;

　　4、牌照费 元;

　　5、本合同第五条第 款的代办费 元。

　　乙方不再承担任何加急费、手续费、运费、出库费等费用。

　　三、交车方式：

　　交车地点：交车时间：

　　付款方式：付款时间：

　　四、甲方同意向乙方无偿赠送以下设备、配件和提供如下的免费服务：

　　---

　　五、经乙方的书面委托，甲方可向乙方提供以下服务，乙方打勾选定如下服务项目，同时应按甲方和保险公司、银行、车辆登记机关的要求提供相应所需的文件和证明。

　　甲方完成上述代办事宜后，应将相应的牌照、发票、保险单等票据凭证完整地交给乙方，乙方按票证据实支付。

　　因办理上述手续而产生的代办费由双方约定，甲方亦可免收代办费。甲方的代理行为应在乙方的委托授权范围内进行，否则后果自负，如因此给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

　　1、代理乙方向保险公司购买有关汽车保险; 代办费：

　　2、代理乙方向有关银行提出并办理汽车贷款;代办费：

　　3、代理乙方参与汽车牌照的投标;代办费：

　　4、代理乙方为所购汽车上牌;代办费：

　　5、乙方要求的其他服务。代办费：

　　六、质量和维修：

　　1、甲方向乙方出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准和汽车行业标准。如果汽车制造商的企业标准高于国家标准或行业标准的'，则必须达到企业标准。甲方出售的车辆应当与随车提供的产品说明书或车辆使用书的质量状况相一致。

　　乙方对车辆的特殊质量要求如下：

　　2、甲方向乙方出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的汽车或合法的进口汽车。

　　3、甲方向乙方出售汽车时要真实、准确、完整地介绍所销售车辆的基本情况，并提醒乙方注意有关车辆的非缺陷性的瑕疵状况，不得做虚假陈述或隐瞒车辆的真实状况。

　　4、甲方在向乙方出售车辆时必须向乙方提供以下书面文件：

　　(1)汽车销售发票;(2)车辆合格证、海关进口证明和商品检验单(进口车);(3)保修卡或保修手册;(4)中文说明书;(5)随车工具及附件清单;(6)车辆行驶证、登记证及以往维修记录或维修单位和所投保的保险公司的名称、地址、电话(二手车)。

　　5、乙方在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。

　　6、乙方在购车时应对所购车辆的使用性能及外观进行认真检查、确认。

　　7、如乙方使用、保管或保养不当造成的问题，由乙方自行负责。

　　8、甲方应当在交车时向乙方提供车辆交接单一份(见附件)，由乙方对该车的外观、使用性能进行检查、确认。

　　9、甲方及车辆生产商应保证车辆在正常行驶状况下的安全性，而无安全隐患，《产品说明书》或《产品使用书》应对安全操作方法、安全装置的时效、安全性的检测等作了详尽说明，并向乙方作了明确的告知。销售方及生产商应保证车辆在有效期内，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。

　　10、汽车在购买后，由买受人负责与生产厂家的特约维修站联系、解决，但甲方应提供联络、沟通及协助的便利。甲方及车辆生产商应建立一定数量的特约维修站，并保证车辆能及时获得修理，汽车零部件充足，收费合理。

　　七、违约责任：

　　1、任何一方违反本合同，包括但不限于甲方不按本合同的约定交付车辆，或交付车辆质量不符合本合同条件的，或车辆有潜在的隐蔽瑕疵无法在交接时查验的;乙方不按本合同规定支付车款;不配合对方办理车辆贷款、保险、上牌的;任何一方违反保证、承诺条款或不履行协作配合义务，致使对方不能实现合同目的的，均须承担违约责任。守约方有要求降低价款、无偿修理(七日内修理完成)、支付违约金(以每迟延一日，以车辆总价款的5‰计算)、换车、继续履行本合同、解除本合同的各项权利，上述权利可由守约方根据不同情况合理选择。

　　2、如属于在汽车交车以前出现的质量问题(包括外观)，甲方未向乙方明示的，乙方有权按照本条前款规定追究甲方违约责任。但甲方有证据表明对质量问题没有过错，甲方是不知情的，则甲方可以免责。

　　3、甲方虽然已向乙方交车，但在甲方按照本合同第5条提供相关服务如上牌、代办保险时造成车辆损坏的，甲方应当及时免费修理，乙方有权要求甲方适当降低车价或赔偿损失。

　　4、车辆的主要部件和系统如发动机、电路系统、油路系统、制动系统、方向系统出现故障而1年内经2次修理后仍不能修复的，且甲方隐瞒车辆真实状况的，甲方应承担相应的法律责任。情形严重的，乙方可以解除本合同。

　　5、甲方提供的汽车由于各种部件发生质量问题，造成车辆频繁维修，而影响到乙方正常使用的，乙方可以要求甲方赔偿损失;问题严重导致车辆无法正常行驶的，且甲方隐瞒车辆真实状况的，乙方可以要求解除合同。

　　八、争议解决：

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决;协商不成，任何一方均可以采取以下方式解决：

　　1、向甲方所在地法院提起诉讼;

　　2、向乙方所在地法院提起诉讼;

　　3、向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁。

　　4、向上海仲裁委员会申请仲裁。

　　九、合同文本：

　　本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　十、合同效力：

　　本合同经甲、乙双方签字或盖章后即生法律效力;但如果乙方购买车辆按揭贷款的，双方约定选择下列第? 种方法实施：

　　(1)银行同意对乙方按揭贷款的，则本合同生效;否则，本合同不生效。

　　(2)不管银行是否同意按揭贷款，本合同均为有效;改由乙方向甲方支付全部车款，但甲方同意给予一定的宽限期，乙方向甲方分期支付，支付方式和时限为：

　　十一、其他约定事项和条款

　　本合同附件或补充协议、补充条款与本合同

　　具有同等法律效力。

　　甲方(签字或盖章)：乙方(签字或盖章)：

　　代理人(签字或盖章)： 代理人(签字或盖章)：

　　电话：电话：

　　年 月 日

　　鉴于购车是一种民事法律行为，涉及标的额较大、专业性较强、法律规范较多，为更好地维护双方当事人的权益，双方签订合同时应当慎重，力求签订得具体、全面、严密。

　　注意事项：

　　1、购车人在购车前最好要先看到业务员的授权书或介绍信，以明确业务员的真实身份，而不仅仅是看名片。购车人在购车合同前最好是先去销售商单位实地查看一下销售商的规模、实力、检查一下其营业执照的原件，以确认销售商的身份和资信状况。

　　2、如果销售方是公司，购车人应要求销售方提供营业执照复印件及有关的资质证明文件;如果销售方是个人，则应该要求其提供个人身份证复印件、行驶证或车辆登记证。

　　3、购车人在签署购车合同时需要确定销售方的盖章名称与购车合同、发票上的名称三者必须保持一致，如果出现不一致，将导致责任主体不清，对购车人而言会不利。

　　4、汽车的发动机、音响、空调以及行使时的噪音声响等等质量问题很难在合同中明确约定，购车人只能在交接车时找比较懂车的内行人士或老驾驶员试开一下，如果发现问题在交接单上注明或当场拒收，免去日后取证上的麻烦。

　　5、对于进口车辆，购车人需要写明，不要只简单的写是进口原装，最好要明确制造地，因为现在跨国汽车公司都已实现全球采购制造，在泰国、马来西亚制造的与在日本、美国本土的质量、价格都会有很大的差别。

　　私人汽车买卖合同范本2

　　出卖人：(以下简称甲方)

　　买受人：(以下简称乙方)

　　保证人：(以下简称丙方)

　　上列当事人就汽车买卖事宜订立合约如下：

　　第一条甲方就其约定，将其所有的汽车售予乙方，乙方买受。

　　第二条后记汽车的买卖总金额为人民币---元整。乙方依下列方式支付款项予甲方：

　　(1)本日(订约日)先交付定金元整。

　　(2)余款---元(中期款)于申请过户的同时支付。

　　(3)余款元，可分十次支付，自至止，每月--日前支付--元，乙方应于过户时，将相当于上述期满额的支票汇出交付。

　　第三条甲方对乙方负责办理如下的过户与交付手续：

　　第二条第(3)项的支票于过户的同一日支付。

　　第四条办理过户手续所需费用由乙方负担。

　　第五条乙方若无法履行第二条第(3)款中任何一期的付款，则必须将余款一次付清。

　　第六条甲方须保证后记汽车并无瑕疵。有关瑕疵的保证，及于交付日后三个月以内，往后即概不负责。

　　第七条后记汽车交付之前，若因不可抗力之事由，致使汽失毁损，其责任由甲方负担。

　　第八条丙方须对甲方保证，乙方确实履行本合同按期支付价金，并负连带清偿责任。本合同一式三份，甲、乙、丙方各执一份为凭。

　　出卖人(甲方)：

　　买受人(乙方)：

　　保证人(丙方)：

佛山市区汽车买卖合同 篇6

　　销售方(以下简称“甲方”)：

　　地址：邮编：

　　电话：传真：

　　负责经办人：手机：

　　买受方(以下简称“乙方”)：身份证号码或公司注册号：

　　地址： 邮编：

　　电话：

　　甲乙双方经过协商，就购买甲方汽车达成一致协议如下：

　　一、标的车辆简况：

　　汽车品牌：

　　型号：

　　车身颜色：

　　坐椅颜色/材质： 真皮 ;其他 。

　　发动机号：?

　　车架号：?

　　产地：

　　制造商：

　　自排挡 或手排挡：

　　新车 或二手车：

　　出厂日期：

　　甲方所交付的车辆如果是新车，甲方保证其所交付的车辆不是返修车、库存车，且应为零公里车(因办理手续、提车而进行的必要移动除外);甲方所交付的车辆如果是二手车，甲方保证：车辆没有被抵押、没有被司法机关查封，里程表上的记录是真实、可信的，没有对其进行任何里程回拨。?

　　二、价款：

　　乙方须向甲方支付的总价款为人民币，该金额由以下几部分构成：

　　1、车价;元

　　2、购置税;元

　　3、保险费元;

　　4、牌照费 元;

　　5、本合同第五条第 款的代办费 元。

　　乙方不再承担任何加急费、手续费、运费、出库费等费用。

　　三、交车方式：

　　交车地点：交车时间：

　　付款方式：付款时间：

　　四、甲方同意向乙方无偿赠送以下设备、配件和提供如下的免费服务：

　　五、经乙方的书面委托，甲方可向乙方提供以下服务，乙方打勾选定如下服务项目，同时应按甲方和保险公司、银行、车辆登记机关的要求提供相应所需的文件和证明。

　　甲方完成上述代办事宜后，应将相应的牌照、发票、保险单等票据凭证完整地交给乙方，乙方按票证据实支付。

　　因办理上述手续而产生的代办费由双方约定，甲方亦可免收代办费。甲方的代理行为应在乙方的委托授权范围内进行，否则后果自负，如因此给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

　　1、代理乙方向保险公司购买有关汽车保险; 代办费：

　　2、代理乙方向有关银行提出并办理汽车贷款;代办费：

　　3、代理乙方参与汽车牌照的投标;代办费：

　　4、代理乙方为所购汽车上牌;代办费：

　　5、乙方要求的其他服务。代办费：?六、质量和维修：

　　1、甲方向乙方出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准和汽车行业标准。如果汽车制造商的企业标准高于国家标准或行业标准的，则必须达到企业标准。甲方出售的车辆应当与随车提供的产品说明书或车辆使用书的质量状况相一致。

　　乙方对车辆的特殊质量要求如下：

　　2、甲方向乙方出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的汽车或合法的进口汽车。

　　3、甲方向乙方出售汽车时要真实、准确、完整地介绍所销售车辆的基本情况，并提醒乙方注意有关车辆的非缺陷性的瑕疵状况，不得做虚假陈述或隐瞒车辆的真实状况。

　　4、甲方在向乙方出售车辆时必须向乙方提供以下书面文件：

　　(1)汽车销售发票;(2)车辆合格证、海关进口证明和商品检验单(进口车);(3)保修卡或保修手册;(4)中文说明书;(5)随车工具及附件清单;(6)车辆行驶证、登记证及以往维修记录或维修单位和所投保的保险公司的名称、地址、电话(二手车)。

　　5、乙方在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。

　　6、乙方在购车时应对所购车辆的使用性能及外观进行认真检查、确认。

　　7、如乙方使用、保管或保养不当造成的问题，由乙方自行负责。

　　8、甲方应当在交车时向乙方提供车辆交接单一份(见附件)，由乙方对该车的外观、使用性能进行检查、确认。

　　9、甲方及车辆生产商应保证车辆在正常行驶状况下的安全性，而无安全隐患，《产品说明书》或《产品使用书》应对安全操作方法、安全装置的时效、安全性的检测等作了详尽说明，并向乙方作了明确的告知。销售方及生产商应保证车辆在有效期内，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。

　　10、汽车在购买后，由买受人负责与生产厂家的特约维修站联系、解决，但甲方应提供联络、沟通及协助的便利。甲方及车辆生产商应建立一定数量的特约维修站，并保证车辆能及时获得修理，汽车零部件充足，收费合理。

　　七、违约责任：

　　1、任何一方违反本合同，包括但不限于甲方不按本合同的约定交付车辆，或交付车辆质量不符合本合同条件的，或车辆有潜在的隐蔽瑕疵无法在交接时查验的;乙方不按本合同规定支付车款;不配合对方办理车辆贷款、保险、上牌的;任何一方违反保证、条款或不履行协作配合义务，致使对方不能实现合同目的的，均须承担违约责任。守约方有要求降低价款、无偿修理(七日内修理完成)、支付违约金(以每迟延一日，以车辆总价款的5‰计算)、换车、继续履行本合同、解除本合同的各项权利，上述权利可由守约方根据不同情况合理选择。

　　2、如属于在汽车交车以前出现的质量问题(包括外观)，甲方未向乙方明示的，乙方有权按照本条前款规定追究甲方违约责任。但甲方有证据表明对质量问题没有过错，甲方是不知情的，则甲方可以免责。?甲方虽然已向乙方交车，但在甲方按照本合同第5条提供相关服务如上牌、代办保险时造成车辆损坏的，甲方应当及时免费修理，乙方有权要求甲方适当降低车价或赔偿损失。

　　车辆的主要部件和系统如发动机、电路系统、油路系统、制动系统、方向系统出现故障而1年内经2次修理后仍不能修复的，且甲方隐瞒车辆真实状况的，甲方应承担相应的法律责任。情形严重的，乙方可以解除本合同。

　　甲方提供的汽车由于各种部件发生质量问题，造成车辆频繁维修，而影响到乙方正常使用的，乙方可以要求甲方赔偿损失;问题严重导致车辆无法正常行驶的，且甲方隐瞒车辆真实状况的，乙方可以要求解除合同。

　　八、争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决;协商不成，任何一方均可以采取以下方式解决：

　　1向甲方所在地法院提起诉讼;

　　2、向乙方所在地法院提起诉讼;

　　3、向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁。

　　4、向上海仲裁委员会申请仲裁。

　　九、合同文本：本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　十、合同效力：

　　本合同经甲、乙双方签字或盖章后即生法律效力;但如果乙方购买车辆按揭贷款的，双方约定选择下列第? 种方法实施：

　　(1)银行同意对乙方按揭贷款的，则本合同生效;否则，本合同不生效。

　　(2)不管银行是否同意按揭贷款，本合同均为有效;改由乙方向甲方支付全部车款，但甲方同意给予一定的宽限期，乙方向甲方分期支付，支付方式和时限为：

　　十一、其他约定事项和条款

　　本合同附件或补充协议、补充条款与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(签字或盖章)：乙方(签字或盖章)：

　　代理人(签字或盖章)： 代理人(签字或盖章)：

　　电话：电话：

　　年月日

　　ps：汽车交易设计许多专业性问题，在购买的请务必要慎重!!再有能力的前提下，可以带法律等方面的专业人士前去帮忙。

　　在购买车辆时，一定要这种注意一下问题：

　　1：销售方的主体资格。销售方是否具有出售你要购买的汽车的资格，在购买以前请销售方或者销售员出具授权书，务必明确销售方的身份以及资格。如果销售方是公司，购车人应要求销售方提供营业执照复印件及有关的资质证明文件;如果销售方是个人，则应该要求其提供个人身份证复印件、行驶证或车辆登记证。

　　2：购车人在签署购车合同时需要确定销售方的盖章名称与购车合同、发票上的名称三者必须保持一致，如果出现不一致，将导致责任主体不清，对购车人而言会不利。

　　3：汽车的发动机、音响、空调以及行使时的噪音声响等等质量问题很难在合同中明确约定，购车人只能在交接车时找比较懂车的内行人士或老驾驶员试开一下，如果发现问题在交接单上注明或当场拒收，免去日后取证上的麻烦4：对于进口车辆，购车人需要写明，不要只简单的写是进口原装，要明确各个进口原件的制造地。

　　5：对于车辆的外观颜色，车内的装饰，是否有异味等等这些问题，请在购车当场确认，一旦有什么疑问，一定要明确提出来，如果销售方保证不会有什么问题，请销售方出具书面保证并明确约定保证责任，如果不，请当场拒收。

佛山市区汽车买卖合同 篇7

　　甲方(卖方)_____身份证号：

　　乙方(买方)_____身份证号：

　　经双方协商达成以下协议：

　　一、甲方将_____车，车号为_____卖给乙方，发动机号码为_____，车架号为__________，颜色为，价格为_____(￥_____元)

　　二、甲方必须保证此车无盗抢，无诈骗、无经济纠纷，无私自改动车架号和发动机号，如有盗抢、诈骗、经济纠纷、私自改动车架号和发动机号，甲方给退车退款。

　　三、付款方式：乙方首付购车款_____元整，剩余_____元在20__年__月__日前一次性付清购车款。如到期未能付清，甲方将车收回。更名、过户费用由甲方承担。

　　四、从20__年__月__日前该车所出现的欠费、手续不全、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由甲方负责承担;自20__年__月__日后该车所出现欠款、违章、违法、交通事故、闯红灯等一切事宜由乙方自行承担，甲方概不负责。

　　五、甲方在20__年__月__日前出现事故由甲方负责，在20__年__月__日之后由乙方负责。

　　六、本协议一式两份，甲、乙方各执一份，本协议自签字之时起生效，事后如有纠纷，可通过法律途径解决。

　　甲方(签字)_______________

　　乙方(签字)_______________

佛山市区汽车买卖合同 篇8

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　甲乙双方就乙方向甲方购买汽车并办理按揭或乙方通过其他汽车销售商购买汽车后委托甲方办理汽车按揭相关手续等有关事宜，经友好协商，签订本合同。

　　一、汽车型号及金额

　　汽车品牌_____________________;型号____________________;

　　发动机号_____________________;车架号__________________;

　　车价：　_____________________。

　　二、购车方式

　　1.乙方向甲方购买车辆;

　　2.乙方向_____________汽车销售商购买车辆，委托甲方办理汽车按揭手续。

　　三、交车时间、地点及方式

　　1.乙方向甲方购买的车辆，交车时间、地点以乙方提车确认单为准。

　　2.乙方向_____________汽车销售商购买的车辆，交车时间、地点以汽车经销商及乙方签名盖章的提车确认单为准。

　　四、付款方式及期限

　　乙方按下列_______种方式及期限付款

　　1.一次性付款

　　乙方于本合同生效之当日一次性付清全部车款________元。

　　2.分期付款

　　乙方于本合同生效之当日首付______________元，其余车款乙方委托甲方向中国农业银行杭州市延安路支行申请汽车消费贷款，年限__________，按揭_________%，金额(大写)_________________________。

　　五、权利与义务

　　1.汽车销售商向乙方出售的汽车，质量须符合国家颁布的汽车质量标准。

　　2.汽车销售商向乙方出售的汽车，须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经交通管理部门认可的汽车。

　　3.汽车销售商向乙方出售汽车时须真实准确介绍所售车辆的基本情况。

　　4.乙方通过其它汽车销售商购买的车辆，乙方负有审查所购车辆证件，发票、手续是否齐全、真实，若因此而产生的风险及责任与甲方无关。

　　5.乙方应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。

　　6.如乙方所购车辆发生质量问题，甲方协助乙方或协助汽车销售商与生产厂家的维修站联系、解决。

　　六、有关汽车按揭的约定

　　乙方委托甲方办理汽车按揭手续的，乙方应切实履行如下义务：

　　1.乙方自提车之日起至银行贷款发生之日止，须配合甲方及银行的资信调查工作，不得以任何理由推脱。

　　2.乙方提车后，须及时上牌，并把车辆登记证及购车发票原件交与甲方。

　　3.按揭期内，乙方未经银行同意，不得将抵押车辆私自转让给他人;如私自转让乙方承担由此引发的全部法律责任。

　　4.乙方在按揭期内，须严格履行还款义务，不得以经营状况不良或交通事故等原因而影响还款义务的履行。

　　5.乙方不得以所购车辆发生质量问题为由，影响还款义务的履行。

　　6.乙方签订的本合同及银行贷款合同后，应严格履行，不得私自更改抵押权人，若由此而生的抵押问题，乙方承担全部责任。

　　7.甲方为乙方办理按揭贷款手续的费用(含保证金、续保定金、担保手续费、工本费等)，由乙方承担。乙方贷款期内必须履行保险义务，乙方的续保定金在贷款期最后一年充抵保金，相关手续由甲方负责办理。若乙方不履行保险义务，由此产生的法律后果乙方承担。

　　8.乙方若变更住址及联系电话，必须在变更后三日内通知甲方及贷款银行，否则应承担由此而产生的法律责任。

　　七、违约责任

　　1.本合同生效后，一方不履行合同的，应依法承担违约责任;造成另一方损失的还应赔偿对方的损失。

　　2.乙方不履行按揭付款义务的，除按按揭贷款合同承担法律责任外，还应赔偿甲方由此而造成的损失(包括利息、罚息、调查费、律师代理费等)。

　　八、合同争议解决的方式

　　本合同履行过程中若有争议，双方应友好协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

　　九、本合同所指的汽车销售商，系指乙方所购汽车的开票单位。

　　十、本合同一式叁份，签字盖章之日起生效。甲、乙双方各执一份，借款银行备案一份。

　　甲方：________________________

　　联系电话：____________________

　　________年________月________日

　　乙方：________________________

　　联系电话：____________________

　　________年________月________日

佛山市区汽车买卖合同 篇9

　　合同编号：

　　出卖人：签定地点：

　　买受人：签定时间：________年____月____日

　　一、汽车型号及金额：

　　汽车

　　品牌型号发动

　　机号合格

　　证号车架号海关

　　单号商检

　　单号颜色价格备注

　　二、交车地点、方式：

　　交车地点：　　　　　　　　　　　　　　　　　　交车时间：

　　付款方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　付款时间：

　　三、质量、维修：

　　1.出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的车质量标准。

　　2、出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经过交通管理部门认可的汽车。

　　3.出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆基本情况。

　　4.出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：

　　（1）销售票；

　　（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单；

　　（3）保修卡或保修手册；

　　（4）说明书；

　　（5）随车工具及备胎。（以上3、4、5项如没有，售前应说明）

　　5.买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。

　　6.买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。

　　7.汽车在购买后，如发现属于生产厂家的质量问题，可由出卖人协助买受人与生产厂家的维修站联系、解决。

　　8.如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人明示的，依法承担责任。

　　9.如买受人使用、保管或保养不当造成的问题，由买受人自行负责。

　　四、违约责任（双方协商）：

　　五、合同争议的解决方式：

　　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；也可向有关部门申请调解；协商或调解不成的，按下列第一种方式解决：

　　1.提交　　　　　仲裁委员会仲裁；

　　2、依法向人民法院起诉。

　　六、本合同一式三份，双方各执一份，汽车交____市场主办单位留存　　份（市场留存期________年）。

　　七、本合同经买卖双方签字盖章后生效。

　　买受人：　　　　　　　　　　　　　　出卖人：

　　买受人姓名（章）　　　　　　　　　　出卖人名称（章）：

　　地址：　　　　　　　　　　　　　　　地址：

　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　电话：

　　相关的合同通用版83;楼房买卖标准版标准合同书;软件买卖标准版标准合同书;二手车辆买卖标准版标准合同书;车位车库买卖标准版标准合同书;钢材买卖标准版标准合同书;木材买卖合同

佛山市区汽车买卖合同 篇10

　　编号： 采购单位(甲方)：

　　供应商(乙方)：

　　鉴证方：

　　根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和采购文件(编号： )，甲、乙双方经协商，达成如下条款：

　　第一条：车型、配臵、颜色、数量、价格 金额单位：元 数量单位：台

　　注：以上合同总价系指在杭州市区的交货价(包括运费、仓储费、出库费等相关费用)。

　　第二条：质量保证

　　1、乙方保证本合同所供车辆是符合国家技术规范和质量标准，经国家“三C”认证或通过国家有关部门检测的原产地合格产品。

　　2、合同车辆在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任;由甲方验收合格后提车。

　　3、如发生所供车辆与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

　　第三条：交货时间、地点

　　1、乙方在合同生效后 个工作日内，按照其与甲方的事先约定将所供车辆运至指定地点，由甲方负责验收，乙方须配合甲方做好验收提车工作。

　　2、在交付车辆时，乙方必须向甲方提供车辆上牌(验证)所需的一切相关资料及随车的工具器材，并在保养手册上粘贴《杭州市政府采购售后服务联系单》。

　　第四条：验收

　　1、乙方将车辆运达交货地点后，甲方当场验收合格后，双方共同签署《杭州市政府采购货物验收回复单》和《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》。乙方提供的车辆和所有配件、附件，必须保证其序列号、产品型号统一对应、描述一致。

　　2、鉴证方将会同采购办、监察、审计等部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。

　　第五条：售后服务

　　乙方保证在验收合格交货的同时办理车辆质保的有关手续，落实杭州市区范围内的特约维修网点(站)，具体负责质保期内车辆的`维修保养和质量索赔工作。

　　第六条：履约保证金

　　乙方在签订合同的同时须向鉴证方缴纳合同总价2%的履约保证金(合计人民币 元)， 合同履行完毕后，由乙方开具统一收款收据(须有财政或税务机关监制章)，并持《杭州市政府采购货物验收回复单》、《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》向鉴证方办理履约保证金无息原额退还手续。

　　第七条：货款的支付

　　经甲方验收合格交货后，乙方须在三个工作日内将《杭州市政府采购货物验收回复单》、《杭州市政府采购售后服务质量反馈表》报鉴证方备案后，凭原始凭据(发票)、《杭州市政府采购货物验收回复单》在 个工作日内，向甲方办理结算货款手续。

　　第八条：其它约定

　　第九条：违约责任

　　1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.2‰的违约金;乙方逾期10日不能交付的，应向甲方支付合同总价2%的违约金，并且不再退还履约保证金，同时甲方征得鉴证方同意有权终止合同。

　　2、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价0.2‰的违约金;甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价2%的违约金。

　　第十条 争议的解决

　　本合同如发生纠纷，甲、乙双方应及时协商解决，如协商不成，按《中华人民共和国政府采购法》的规定处理。

　　第十一条 合同的生效

　　1、本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后，由乙方在三个工作日内送至鉴证方审核鉴证，并向鉴证方缴纳2%履约保证金后生效。

　　2、合同履行期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经甲、乙双方和鉴证方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

　　3、采购文件(编号： )、应标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

　　4、本合同一式三份，甲方、乙方、鉴证方各执一份。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年月日： 年月日：

佛山市区汽车买卖合同 篇11

　　依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本买卖事项协商一致，订立本合同。

　　第一条：车辆型号：

　　车 型： 车牌号： 车架号：

　　发动机号： 车 款： 一次付清：

　　第二条：卖车人责任：

　　自 年’ 月 日 时 分以前的任何交通事故、违章、罚款等经济纠纷及其他问题由卖车人负责，与购车人无关，卖车人必须保证，车手续齐全有效。

　　第三条：购车人责任：

　　自 年 月 日 时 分以后的任何交通事故、违章、罚款等经济纠纷及其他问题由购车人负责，与卖车人无关，自购车之日起，车辆一切机械故障由购车人负责。

　　第四条：双方责任：

　　1、本合同在未过户前至过户完毕期间内有效作为法律依据。

　　2、以上合同条款双方必须遵守，经双方无民意后签字生效，不得反悔。 3、合同订立时间： 年 月 日。

　　4、合同订立地点：

　　卖车人(签字) 购车人(签字)：

　　住址： 住址：

　　身份证： 身份证：

　　电话： 电话：

佛山市区汽车买卖合同 篇12

　　供方：上海某柴油机厂

　　需方：济南某汽车厂

　　经过双方充分协商，签订本合同，以资共同信守。

　　（一）品名、规格、数量、金额及交货日期。

　　（二）产品质量标准：按部颁质量标准。

　　（三）产品原材料来源：由供方解决。

　　（四）产品验收方法：由需方按质量标准验收。

　　（五）产品包装要求：用木箱包装。

　　（六）交（提）货方法、地点及运费：由供方用火车托运到需方所在地，运费由需方负责。

　　（七）货款结算方法：每批货到全后十日内付款，通过工商银行办理托收。

　　（八）经济责任：按《合同法》规定的原则执行。如供方因产品规格、质量不符合合同规定，应负责包修、包换、包退，并承担由此而支付的费用；因产品数量短少，不符合合同规定，供方应偿付需方不能交货的货款总值5％的罚金；因包装不符合要求造成的货物损失，应由供方负责赔偿；因交货日期不符合合同规定，比照工商银行延期付款的规定，每延期一天，按延交货款总值0. 03％由供方偿付需方延期交货罚金。如需方中途退货，由需方偿付供方退货总值5％的罚金；需方未按合同规定日期付款，应比照工商银行延期付款规定偿付供方罚金。

　　（九）供需双方由于人力不可抗拒和确非企业本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商和合同鉴证机关查实证明，可免于承担经济责任。

　　（十）本合同自签订日起生效，任何一方不得擅自修改或终止。如确有需要修改或终止，应经双方协商同意，签具修订或撤销合同的协议书。并报合同双方业务主管部门和鉴证机关备案。

　　（十一）本合同正本两份，供、需双方各执一份。副本四份，送供、需双方业务主管部门各一份，鉴证机关、工商银行各一份。

　　供方：上海某柴油机厂

　　负责人：（盖章）

　　需方：济南某汽车厂

　　代表人：

　　电话：

　　负责人：（盖章）

　　图文传真（FAX):

　　代表人：

　　电话：

　　开户银行：

　　图文传真（FAX):

　　账号：

　　开户银行二账号：

　　地址：

　　地址：

佛山市区汽车买卖合同 篇13

　　出卖方：_______________(以下简称“甲方”)

　　买受方：_______________(以下简称“乙方”)

　　担保方：_______________(以下简称“丙方”)

　　乙方采取分期付款的形式向甲方购车，丙方为其提供担保，为此，甲、乙、丙三方遵循法律、法规，订立本合同。

　　一、汽车型号、数量及附件

　　1、甲方根据乙方的指定，提供解放牌，车型，发动机号为：_______________，底盘号为：_______________，合格证号为：_______________的汽车壹辆。

　　2、甲方为乙方安装一套汽车gps装置，作为该车辆的必备部分;同时为乙方统一配备专门的手机卡号(手机卡号为：_______________13)，作为乙方与甲方联系之用，所需费用由乙方承担

　　二、汽车价格和付款方式

　　1、汽车价格：

　　汽车总价为人民币_________(大写_________)拾万仠佰拾元，(小写)￥：_______________元，以上价格仅为南昌提货价，并不含车辆购罝费，申领牌照等费用。

　　2、付款方式：采取分期付款的方式。

　　①首期付款：乙方提车之前，一次性向甲方支付汽车总价的%，即人民币_________(大写_________)拾万仠佰元整，(小写)￥：_______________元。

　　②后续付款：余款自20_________年_________月_________日至20_________年_________月_________日止，分个_________月分期支付，即于每月21日前交元至甲方。

　　3、由于乙方所占资金，系借贷而来，按照等价有偿的原则，余款乙方应向甲方支付银行利息。

　　4、全套gps装置20__元，以后每月使用费80元;手机卡号100元，以后使用费用按实际结算;以上费用均由乙方承担。

　　三、车辆上牌

　　乙方所购之车，委托甲方办理申领牌照，所发生费用由乙方承担。

　　四、质量维修

　　1.甲方向乙方销售的车辆，其质量必须达到生产厂家执行的企业标准和国家标准。

　　2、乙方提车时，应对所购车辆进行认真验收，对其功能，外观等各方面进行认真检查、确认，直到认为符合质量要求方可提货。

　　3、乙方所购车辆的售后服务，按照一汽集团售后标准，由一汽集团各服务站负责解决，乙方不得以此为由拒付车款。

　　4、甲方向乙方提供的附件gps装置或手机卡号，负责乙方能正常使用，乙方在使用过程中发生故障时，由甲方负责修理或更换，所需费用由乙方承担。

　　五、乙方在下列程序完成后提车

　　1、乙方携带本人、配偶、丙方身份证及户口本复印件(复印件须由甲方与原件核对)或企业法人营业执照、夫妻关系证明、《身份证明》、《声明》、以及甲方认为需要的其他材料。

　　2、甲方审查上述材料的真实性并经核实后，甲乙方丙三方签订合同，乙方签署有关法律文书。

　　3、乙方付清首期车款、上牌税费、分期付款期间的保险费用等应付税费。

　　4、甲方代办车辆上牌手续、车辆营运手续、车辆保险手续等后，乙方填写验车单，方可提车。

　　5、车辆上牌所有的移动，包括定制车箱、装修等工作均应由乙方负责，在此期间的风险责任(含交通事故)，由乙方承担。

　　六、担保

　　为确保乙方履行本合同规定之义务，双方约定采取如下种担保形式：

　　1、保证：乙方特请丙方为其提供连带保证。保证范围为乙方尚欠购车款、应付利息、应付税费、违约金以及应由乙方承担的所有费用和因执行本合同所引起的有关法律费用(含律师代理费)。保证期间自本合同签订之日起至乙方最后一笔应付款到期后四年。

　　2、抵押：乙方提供本人或丙方所有的财产为乙方债务提供抵押，当乙方未按本合同的约定及时支付购车款和各种税费时，甲方有权以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。抵押范围乙方欠购车款、应付利息、应付税费、违约金以及应由乙方承担的所有费用和因执行本合同所引起的有关法律费用(含律师代理费)。抵押需办理登记的，所发生的费用由乙方承担，并随上牌税费一次性向甲方缴清。

　　七、车辆所有权归属和所有权的转移

　　1、分期付款期间，乙方未全部付清购车款和其他税费前，甲方保留车辆的所有权，所购车辆必须登记在甲方名下，乙方享有占有、使用、和收益的权利。

　　2、乙方按合同付清全部车款和其他有关税费后，车辆的所有权归乙方所有，乙方应当将车辆过户至乙方或乙方指定的单位或个人，所需费用由乙方承担。

　　3、在乙方办理过户手续后，如gps装置和手机卡号完好无损，则由甲方按1000元的价格回收。

　　八、车辆的保险

　　分期付款期间，为减少意外所造成的损失，车辆必须按照国家规定投保第三者强制险，50万元第三者商业险，其他险种由乙方根据需要决定。投保手续由甲方在办理车辆保险入户时统一办理，保险费用由乙方承担。保险单由甲方统一保管。

　　九、车辆的转让

　　在分期付款期间内，由于特殊原因乙方需转让所购车辆，应事先征得甲方书面同意，并办理相关手续，同时，甲方在同等条件下有优先购买权。

　　十、车辆营运手续

　　分期付款期间所购车辆必须登记在甲方名下，由于现行的车辆管理体制和车辆营运体制，各种营运手续只能以甲方的名义办理，在此期间车辆的营运、保险、年检等手续，均由乙方委托甲方办理。

　　十一、甲方的权利和义务

　　1、分期付款购车期间，由于乙方未付清全部车款及其他税费，汽车所有权属甲方。若乙方与他人有诉讼之争，也与该财产无关。

　　2、乙方有下列情况之一的，甲方有权无须通知乙方，直接有权终止本合同，收回汽车及有关证件，并要求乙方结清所有欠款，赔偿损失。在收回车辆满十五天后乙方还不能支付所欠车款和各种税费时，甲方有权按评估价出售或向法院起诉要求法院依法拍卖汽车，所得价款用于偿付乙方所欠甲方车款、各种税费(含收回车辆后发生的税费)和由此支出的所有费用(含律师代理费)。如有剩余，退还给乙方，不足部分，仍由乙方承担。

　　(1)利用车辆从事违法活动;

　　(2)拖欠款项(含车款和其他应付税费)累计达二万元或累计达二个月应付车款金额的;

　　(3)未按本合同约定投保第三者强制险和50万元第三者商业险的;

　　(4)败坏甲方声誉，情节严重的(如营运中骗货、偷货等);

　　(5)未经甲方许可，擅自拆除或以任何形式改变、破坏gps装置的;

　　(6)未经甲方许可，变更手机卡号或停止使用手机卡号，致使甲方无法正常联系的;

　　(7)未经甲方同意，擅自将车辆转让、转租、抵押等损害或可能损害甲方利益的行为;

　　(8)乙方发生重大变故，致使合同难以履行的或其他严重影响甲方权益的行为。

　　(9)车辆被运输管理部门取消营运资格或乙方被车辆管理部门取消驾驶资格;

　　3、甲方有义务，特别是车辆遭抢、盗、骗时，利用gps提供服务。

　　4、gps装置安装后，甲方有义务派员对乙方进行gps使用进行培训。

　　5、甲方虽名为物流公司，但与乙方仅发生汽车买卖关系，没有义务为乙方提供货运业务。

　　十二、乙方的权利和义务

　　1、乙方享有汽车的占有、使用、收益的权利。乙方向甲方支付首期车款及相关费用后，即获得汽车的占有权、使用权和收益权。

　　2、乙方依法及按本合同规定经营、使用汽车、不受甲方的干预。

　　3、乙方不得以任何形式拆除或改变、破坏gps装置、变更手机卡号或停止使用此手机卡;gps装置或手机卡号出现故障时，乙方应在48小时之内通知甲方。

　　4、汽车营运的各种税费由乙方承担。乙方在使用汽车期间，车辆的保养、维修费用和营运中应交的税金、规费等所有税费均由乙方承担。

　　5、在分期付款使用汽车期间，因乙方使用汽车发生意外事故致使车辆对第三人造成人身伤亡和财产损失的，由乙方承担法律和经济的责任，与甲方无关。但乙方应及时报告保险公司和甲方，甲方可以给予必要的协助。如乙方交通事故确需甲方派员处理，甲方可以予必要的配合，所需费用(含差旅费、律师代理费等)由乙方承担。

　　6、乙方使用汽车在营运中出现的货运纠纷，货物损失等问题，由乙方承担有关法律和经济的责任，与甲方无关。

　　7、车辆交付乙方后，车辆的灭失、毀损或等风险责任由乙方承担。

　　十三、违约责任

　　1、甲方的违约责任：

　　(1)、甲方提供的汽车品牌、型号、质量不符合合同规定的要求，乙方有权拒收，甲方除应提供符合合同约定的车辆外，还应承担逾期交货的违约责任，并承担乙方因此而多付的费用。

　　(2)、乙方委托甲方代办的各种手续及甲方应当提供的服务，甲方应当派员积极办理，如因甲方延迟代办，而给乙方造成的损失，由甲方负责赔偿。

　　2、乙方的违约责任：

　　乙方在分期付款期间，未按合同约定支付车款的，除应及时补交外，还应向甲方偿付延期付款违约金，同时还须承担甲方因追索债务而支出的费用，如差旅费、诉讼费、律师代理费、评估费、拍卖费等。乙方拖欠车款累计达二万元以上或累计达二个月应付车款金额的，甲方有权按本合同第十一条第二项之规定办理。

　　十四、甲方权利的转让和车辆的抵押

　　甲方在分期付款期间有权将本合同项下的权利全部或部分转让给第三方;在不影响乙方使用车辆、不影响乙方行使本合同项下权利的前提下，有权将该车辆作抵押。

　　十五、争议的解决

　　甲、乙双方在执行本合同时发生争议时，应本着平等、友好、诚信的原则协商解决，协商不成，双方约定由甲方所在地人民法院管辖。

　　十六、其它

　　1、本合同未尽事宜，双方可订立补充合同，补充合同与本合同有同等的法律效力。

　　2、本合,,同壹式二份，甲,、乙双方各执壹份。

　　3、本合同自各方签字盖章后生效。

　　甲方：_______________江西汽车公司乙方：_______________

　　法定代表人：_______________身份证号：_______________

　　委托代理人：_______________住所：_______________

　　电话：_______________手机：_______________

　　传真：_______________

　　丙方：_______________丙方：_______________

　　身份证号：_______________法定代表人：_______________

　　住址：_______________委托代理人：_______________

　　手机：_______________电话：_______________

佛山市区汽车买卖合同 篇14

　　合同编号：

　　出卖人(甲方)：

　　买受人(乙方)：

　　依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就汽车买卖的有关事宜协商订立本合同。

　　第一条　汽车名称、数量及价款

　　┌───────┬───────────┬──────────┬─────────┐

　　│　 汽车品牌　 │　　　　　　　　　　　│　　　　型号　　　　│　　　　　　　　　│

　　├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

　　│　 生产厂商　 │　　　　　　　　　　　│　　　　产地　　　　│　　　　　　　　　│

　　├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

　　│　 发动机号　 │　　　　　　　　　　　│　　　合格证号　　　│　　　　　　　　　│

　　├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

　　│　　车架号　　│　　　　　　　　　　　│　　　海关单号　　　│　　　　　　　　　│

　　├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│

　　│　 商检单号　 │　　　　　　　　　　　│　配置(标准配置/　 │　　　　　　　　　│

　　│　　　　　　　│　　　　　　　　　　　│　　 选用配置)　　 │　　　　　　　　　│

　　├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

　　│　　 数量　　 │　　　　　　　　　　　│　　　车身颜色　　　│首选： 次选：　　 │

　　├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤

　　│单价(人民币)│　　　　　　　　　　　│　　　内饰颜色　　　│首选： 次选：　　 │

　　├───────┼───────────┴──────────┴─────────┤

　　│总价(人民币)│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　│　　 大写　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　├───────┼────────────────────────────────┤

　　│　　 备注　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　└───────┴────────────────────────────────┘

　　第二条　质量

　　1、甲方出售的车辆，质量应符合国家关于汽车产品的强制性标准，没有强制性标准的，应符合保障人身财产安全的要求，并达到产品说明书载明的技术指标，符合车辆落籍地有关部门关于尾气排放的标准。

　　2、甲方出售的车辆，应是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上标明的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶。

　　3、双方对车辆是否存在质量问题有争议的，依据法律规定或者直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判定问题的依据;需要进行鉴定的，以具有法定资质的汽车检验机构出具的书面鉴定意见为准。鉴定费由主张方垫付，由责任方承担;经鉴定无法明确责任的，由双方分担。

　　第三条　定金(可选填)

　　乙方在　　　　 年　　月　　日前，向甲方交付全车款的　　%(此比例不得超过全车款的20%)作为定金;甲方交货后，定金抵作车款。因乙方违约导致合同解除的，乙方无权要求返还定金;因甲方违约导致合同解除的，甲方应双倍返还定金。

　　第四条　付款方式

　　乙方于本合同签订之前或签订时向甲方支付的订金，视为预付款。

　　乙方选择按第　　种方式，如期足额将车款支付给甲方。

　　1、一次性付款方式：签订本合同时 /　　　　　年　　月　　日前，支付全部车价款。

　　2、分期付款方式：　　签订本合同时 /　　　　　年　　月　　日前，支付全部车价款的　　%，计人民币　　　　　元，大写　　　　　　　　元。　　前支付全部车价款的　 %，计人民币　　　　　　　　元，大写　　　　　　　　　元。　　前支付余款，计人民币　　　　　 元，大写　　　　　　　　　元。

　　3、贷款方式：见《贷款合同》 。

　　第五条　交车时间与地点、交付及验收方式

　　1、交车时间：　　　　 年　　 月　　 日前。

　　2、交车方式：乙方自提;甲方送车上门;货交承运人。

　　3、交车地点：　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　4、甲方交付车辆时应同时提供：

　　(1)销售发票;

　　(2) (国产)车辆合格证或(进口)海关进口证明及商品检验单;

　　(3) 质量服务卡或保修手册;

　　(4) 车辆使用说明书或用户使用手册(中文);

　　(5) 随车工具及备件清单;

　　(6)　　　　　　　　　　　 。

　　5、甲方应在交车时当场演示、检查车辆的基本使用功能，如实回答乙方的提问，配合乙方对车辆进行验收。乙方对车辆外观和基本使用功能如有异议，应当场向甲方提出，由双方进行确认。对于确属质量问题的，乙方有权要求更换车辆;对于车辆的配置等与广告宣传有出入的，乙方有权解除合同。更换车辆与解除合同的费用由甲方承担。

　　6、甲方将车辆交由乙方实际支配下并向乙方交付随车文件时，双方应签订车辆交接书(见附件)，即视为该车辆正式交付。自车辆正式交付时起，车辆的风险责任由乙方承担。

　　第六条　售后服务

　　1、车辆售后服务及保修参照生产厂商关于车辆的说明书和保养手册执行。

　　2、甲方应提供由生产厂商认定的两家以上的维修保养网点供乙方选择。

　　在保修期内车辆出现质量问题或需要保养，乙方应在生产厂商公布或双方约定的维修站进行修理和保养。

　　3、乙方使用车辆前应仔细阅读车辆说明书、用户使用手册或保修手册等相关资料。在保修期内车辆由于乙方或第三方的人为破坏、使用、保养不当、装潢、改装不当，或到生产厂商认定范围以外的修理点进行修理造成的质量问题，甲方不承担责任。

　　4、生产厂商的车辆说明书和保养手册的内容与国家有关规定相抵触的，按国家有关规定执行。

　　5、本合同签订后，国家出台有关汽车产品修理更换退货或车内空气质量等方面的规定的，双方按国家规定执行。

　　6、生产厂商的正式承诺比本合同的约定更有利于乙方的，双方按生产厂商的承诺执行。

　　第七条　违约责任

　　1、甲方未按时交付车辆的，自延期之日起至实际交付日止，按乙方已付款依银行迟延付款的规定向乙方支付违约金。延期交付车辆超过　　日的，乙方有权解除合同，并要求甲方按相当于已交车款的　　 %支付违约金或适用定金条款。

　　2、乙方在使用后发现车辆不符合说明书中表明的质量标准，有权要求甲方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的责任。

　　3、经具有法定资质的汽车检验机构鉴定，车辆确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和财产损害，乙方有权选择要求甲方或生产厂商赔偿。乙方要求甲方赔偿的，如生产厂商有过错的，甲方在承担赔偿责任后有权向生产厂商追偿;乙方要求生产厂商赔偿的，甲方有协助乙方的义务。

　　4、甲方明知车辆存在严重瑕疵而未告知乙方的，或以欺诈方式销售车辆的，乙方有权要求更换车辆或解除合同，并要求甲方承担由此造成的损失。

　　5、乙方未按约定支付车价款的，应依照银行迟延付款的规定向乙方支付违约金，超过　　日的，甲方有权解除合同，并要求乙方按相当于未交车款的　　 %支付违约金或适用定金条款。

　　6、一方无正当理由单方解除合同的，应按　　　　　　　　　　的标准向对方支付违约金或适用定金条款。

　　第八条　不可抗力

　　因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

　　第九条　其他约定

　　未尽事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。专用车买卖可另附附件。补充条款、补充协议、附件及甲方的宣传材料、广告、公开承诺等均为本合同的组成部分。　　其他约定：　　。

　　第十条　解决争议的方法

　　本合同项下发生的争议，双方应协商解决，或向消费者协会等部门申请调解解决;协商或调解不成的，按下列第　　种方式解决：

　　(一)向　　　　　　　 人民法院提起诉讼;

　　(二)提交　　　　　　　仲裁委员会仲裁。

　　甲方：(盖章)　　　　　　　　　　　乙方：(签章)

　　地址：　　　　　　　　　　　　　　 地址：

　　证照名称：　　　　　　　　　　　　 证件名称：

　　证照号码：　　　　　　　　　　　　 证件号码：

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　 法定代表人：

　　委托代理人：　　　　　　　　　　　 委托代理人：

　　联系电话：　　　　　　　　　　　　 联系电话：

　　传真：　　　　　　　　　　　　　　 传真：

　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　 邮政编码：

　　签订时间：　　　　　　　　　　　　 签订时间：

　　签订地点：　　　　　　　　　　　　 签订地点：

　　附件一

　　合同编号：

　　车辆交接书

　　出卖人(甲方)：

　　买受人(乙方)：

　　年　　 月　　 日　　 时，甲、乙双方在　　　　　　　对　　牌汽车进行验收与交接，双方确认：

　　1、甲方交付给乙方的车辆品牌及型号规格为：　　　　　　　　　　　　　　。

　　乙方经过验收，认为该车辆符合双方于　　　　　 年　　 月　　 日签订的汽车买卖合同(编号为　　　 )的约定(发动机号：　　　　　　车架号：　　　　　　)，同意接受。

　　2、随车文件清单如下(打√)：　　(1)发票 (2)合格证　(3)说明书　(4)保修卡　 (5)海关证　(6)商检证 (7)进口车关单 (8)进口车商检单　(9)其他：

　　3、下列车辆项目完好无损、运转正常打“√”，不正常的打“”，空格内可自行添加项目。

　　┌──────┬─┬──────┬─┬───────┬─┬──────┬─┬──────┬─┐

　　│外观及漆面　│　│灯光　　　　│　│电动天线　　　│　│　　　　　　│　│　　　　　　│　│

　　├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤

　　│内饰　　　　│　│反光镜　　　│　│cd　　　　　　│　│　　　　　　│　│　　　　　　│　│

　　├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤

　　│转向　　　　│　│轮胎及备胎　│　│收放机　　　　│　│　　　　　　│　│　　　　　　│　│

　　├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤

　　│制动　　　　│　│雨刮器　　　│　│点烟器　　　　│　│　　　　　　│　│　　　　　　│　│

　　├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤

　　│手刹　　　　│　│发动机　　　│　│钥匙及遥控器　│　│　　　　　　│　│　　　　　　│　│

　　├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤

　　│离合器　　　│　│空调　　　　│　│千斤顶　　　　│　│　　　　　　│　│　　　　　　│　│

　　├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤

　　│排挡　　　　│　│门窗　　　　│　│随车工具　　　│　│　　　　　　│　│　　　　　　│　│

　　├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤

　　│仪表盘　　　│　│电动天窗　　│　│警示牌　　　　│　│　　　　　　│　│　　　　　　│　│

　　└──────┴─┴──────┴─┴───────┴─┴──────┴─┴──────┴─┘

　　4、里程表显示数：　　　　　　　公里

　　5、其他交接事项：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

　　本交接书自甲、乙双方签字或盖章之时起生效，视为车辆正式交付，车辆的风险责任由乙方承担。

　　甲方签章：　　　　　　　　　　　　　 乙方签章：

　　时间：　　年　　月　　日　　时　　分 时间：　　 年　　月　　日　　时　　分

　　附件二

　　合同编号：

　　委托服务协议书

　　委托人(乙方)

　　受托人(甲方)：

　　双方经协商一致，就办理下列委托事项达成如下协议：

　　一、委托事项

　　乙方授权甲方代为办理下列事项(打√)：

　　(1)代办选牌 (2)代办按揭 (3)代办保险 (4)代办上牌 (5)代办装潢 (6)代办其他项目：

　　二、委托报酬

　　为甲方顺利完成委托事宜，乙方应在签订本协议时支付　　　　 元，大写　　　。

　　甲方完成上述委托事宜后，乙方应一次性付清剩余代办劳务报酬(以下简称代办费)，合计　　　　　　元，大写　　　　　　　　　　　　　。

　　三、完成各委托事项所需费用概算及代办费约定：

　　1、代办选牌，代办费：　　　　　　　元。

　　2、代办按揭，代办费：　　　　　　　元。

　　3、代办保险：　　(1)保险公司所在地及名称：　　(2)保险期限：一年　　 二年　　三年　　(3)第三者责任险，费用：　　　　　　　　 元。　　(4)交通事故责任强制险，费用：　　　　　 元。　　(5)车辆损失险，费用：　　　　　　　　　 元。　　(6)其他险种名称及费用：　　　　　　　　　。　　(7)以上保险费用合计：　　　　　　　　　 元。　　(8)双方特别约定：乙方委托甲方代办车辆上牌服务的，乙方应自行或委托甲方事先办妥机动车辆保险，投保险种包括但不限于交通事故责任强制险和车辆损失险。保险合同应书面约定以下内容：发生保险事故时若保险车辆尚未取得公安交通管理部门核发的行驶证和号牌，保险公司不得免除赔偿责任。

　　4、代办上牌，费用概算如下：　　养路费　　　　　　 元，车船税　　　　　 元，购置税　　　　　　元，注册费：　　　　　　　元，其他　　　　　　元，合计约　　　　　　　　　　 元。

　　5、代办装潢，装潢项目　　　　　　　　　　　　　　，费用　　　　　　　元。

　　6、代办其他项目　　　　　　　　　　　　　　　　 ，费用　　　　　　　 元。

　　7、所有办理有关法定手续所需费用及政府部门规定的各项收费和国家规定的强制保险等费用，均由乙方承担。甲方应凭发票、收据向乙方结账。

　　四、上述费用采取下列第　　　种方式支付：

　　1、乙方预付。　 2、甲方暂先垫付。

　　五、上牌服务完成期限：　　　　　　年　　 月　　 日前。

　　六、完成委托上牌服务，应随车移交如下材料：

　　(1)购置税凭证(2)养路费凭证(3)机动车保险单(4)行驶证(5)车船税凭证(6)车辆牌照号码：

　　七、违约责任

　　1、甲方在办理委托事项过程中车辆发生毁损、灭失的，乙方应先向保险公司索赔;保险赔付不足的部分，属于甲方责任的，由甲方承担，属于第三方责任的，甲方应协助乙方索赔。非因甲方过错导致车辆未上相关保险或保险公司以车辆未取得牌证为由拒绝赔付的，甲方不承担赔偿责任。

　　2、乙方中途撤回委托解除合同的，应承担由此给甲方造成的实际损失。

　　3、除不可抗力或政府有关部门的原因外，甲方未能在约定期限内完成委托事项的，乙方有权按全部车价款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本协议约定的最后交付期限次日起算至实际交付日止，利息按人民银行同期贷款利率计算。若逾期超过30日，甲方应按全部车价款　　　%向乙方支付违约金，协议继续履行。

　　4、因乙方未能及时提供有关材料而影响委托事项完成的，本协议履行期限相应顺延，甲方不承担违约责任。

　　八、解决争议的方法：同《北京市汽车买卖合同》

　　九、其他约定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　甲方签章：　　　　　　　　　　　　　 乙方签章：

　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　 日期：

佛山市区汽车买卖合同 篇15

　　合同编号：

　　甲方(出卖人)

　　住所：

　　邮编：

　　营业执照号码：

　　法定代表人：

　　电话：

　　委托代理人：

　　电话：

　　乙方(买受人)

　　国籍：

　　性别：

　　出生年月日：

　　住所(址)邮编：

　　联系电话：

　　证件类型：

　　证件号码：

　　委托代理人：

　　身份证号码：

　　住所(址)联系电话：

　　甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。

　　第一条标的

　　汽车品牌及型号规格：

　　生产国别或生产地：

　　生产厂名称：

　　首选颜色：

　　次选颜色：

　　第二条数量与价款

　　车辆单价：x元，大写.

　　数量：x台。

　　购车总价：x元，大写.

　　运费x元，由x方承担。

　　出库费x元，由x方承担。

　　车辆交付后，乙方如需委托甲方代理上牌等服务的，双方应另签委托服务备忘录(见附件一)，乙方需另行交付有关费用和支付劳务报酬。

　　第三条付款方式

　　乙方选择下述第x种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给甲方。

　　1.一次性付款方式：

　　签署本合同时，支付全部车价款，计人民币x元，大写。

　　2.车辆抵押贷款方式：

　　2.1签署本合同时，支付全部车价款的x%，计人民币x元，大写。

　　2.2x年xx月xx日前，支付余款，计人民币x元，大写。

　　乙方可向银行申请抵押贷款支付部分或全部余款。但以下情况视为乙方未按合同约定时间付款，应当向甲方承担违约责任。

　　(1)乙方未能在以上规定时间内与银行办妥有关抵押贷款事宜(以银行实际发放贷款为准)。

　　(2)乙方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付的。

　　3.其他付款方式：

　　4.车辆交付时，定金可以抵作车价款。

　　第四条质量

　　1.甲方向乙方出售的车辆，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求，符合车辆落籍地政府关于尾气排放的标准。

　　2.甲方向乙方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。

　　第五条交车时间与地点、交付及验收方式

　　1.交车时间：x年xx月xx日前。

　　2.提车方式：乙方自提

　　甲方送车上门

　　3.交车地点：

　　4.交车时里程表记录小于：(1) 100公里

　　(2)xx公里

　　以上里程表记录均不包含委托上牌发生的公里数。

　　5.甲方在向乙方交付车辆时须同时提供：

　　(1)销售发票。

　　(2) (国产车)车辆合格证或(进口车)海关进口证明及商品检验单。

　　(3)质量服务卡或保修手册。

　　(4)车辆使用说明书或用户使用手册。

　　(5)随车工具及备件清单。

　　6.车辆交接时当场验收，乙方应对所购车辆外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向甲方提出。

　　7.甲方向乙方交付汽车及随车文件，双方签署车辆交接书(见附件二)，即为该车辆正式交付。

　　8.车辆正式交付之时起，该车辆的所有权和风险责任由甲方转移至乙方。

　　第六条关于定金

　　1.双方约定：本合同签订时，乙方应向甲方支付定金x元，大写。

　　2.乙方不能按约支付车款的，无权要求返还定金。甲方不能按约交付约定车辆的，应当双倍返还定金。

　　第七条双方特别约定：

　　第八条违约责任

　　1.乙方未按合同约定的时间付款，甲方有权按逾期应付款依银行迟延付款的`规定，要求乙方偿付违约金。逾期超过30天后，甲方有权单方面通知乙方终止本合同，乙方应在接到通知之日五日内，按相当于全部车价款的10%(进口车辆、特种车辆为20%，下同)向甲方支付违约金。甲方亦有权将此项违约金款在乙方已付车价款中直接扣除，余款在合同终止后十日内退还乙方，除此之外不再承担其他责任。

　　2.甲方未按本合同约定的期限交付约定的车辆，乙方有权按已支付的车价款依银行迟延付款的规定，要求甲方偿付违约金。逾期超过30天后，乙方有权单方面通知甲方终止本合同，甲方应在接到通知之日五日内，按相当于全部车价款的10%向乙方支付违约金，并在合同终止后十日内连同乙方已缴付的车价款一次性交付乙方。

　　3.对上述违约事项，双方有定金约定的，一方违约时，对方既可以选择适用违约金条款，也可以选择适用定金条款，但只能在二者之中选择其一。

　　4.因车身超重、尾气不合格等情况导致乙方无法上牌照，乙方有权退车。

　　5.甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在10日内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　6.乙方使用汽车前应仔细阅读说明书或用户使用手册。如属乙方使用、保养不当或擅自改装、装潢造成的质量问题，由乙方自行承担全部责任，无权索赔。

　　7.乙方所购汽车如在保修期内出现质量问题，应当到甲方或生产厂指定的特约维修站进行维修、保养。在保修期内经五次以上(含五次)修理，车辆的安全性、实用性和舒适性仍达不到出厂检验标准的，或者在60日内(国内无库存的进口零件进货在途时间不计在内，下同)未能修复，甲方应当负责换车或退车还款(扣除折旧)

　　8.保修期中，乙方所购车辆出现质量故障，在30日内未能修复影响乙方正常使用的，每延期一日按照车辆价款的1‰的标准赔偿乙方因延误使用该车辆造成的损失。

　　9.经国家授权的汽车检验机构认定或生产厂自认，乙方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和财产损害，如甲方无过错，乙方有权向生产厂主张赔偿，甲方有积极协助的义务。若甲方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应该明示告知而未明示告知，则应承担相应赔偿责任。

　　10.甲方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，乙方有权要求甲方承担无偿修复或补偿损失或减少价款的违约责任。

　　11.乙方所购车辆如属生产厂公布的汽车召回范围，乙方应当按照生产厂公布的具体要求办理交涉。

　　12.违约金、赔偿金应如期支付，不按期支付的，按银行迟延付款的规定加倍支付利息。

　　第九条解决争议的方法

　　甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，也可请求上海市汽车销售行业协会或上海市消费者保护委员会主持调解。协商不能解决或调解不成的，选定下面第种方式解决：

　　1.向仲裁委员会申请仲裁。

　　2.依法向人民法院起诉。

　　第十条其他

　　1.双方前列地址、电话若有改变，必须及时书面通知对方。

　　2.本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。

　　本合同及其补充条款、补充协议及附件中的手写文字与打印文字有矛盾时，以手写文字为准。

　　第十一条生效

　　本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同壹式贰份，具有同等效力。其中甲、乙双方各执壹份。

　　甲方(盖章)乙方(盖章)

　　法定代表人/代理人：法定代表人/代理人：

　　签字：签字：

　　日期：日期：

佛山市区汽车买卖合同 篇16

　　佛山市汽车买卖合同

　　甲方（买受人）：

　　国籍：性别：出生_______年_______月_______日：

　　住所（址）：邮编：

　　联系电话：传真：

　　证件类型：身份证?暂住证?护照?_____证?营业执照

　　证件号码：

　　委托代理人：身份证号码：

　　住所（址）：联系电话：传真：

　　乙方（出卖人）：

　　住所：邮编：

　　法定代表人：电话：传真：

　　委托代理人：电话：传真：

　　注：

　　1、合同编号方法：单位简称＋年份（4位阿拉伯数字）＋合同序号（4位阿拉伯数字）。

　　2、在本合同中需选择的项目，以打“√”为准。

　　甲、乙双方依据《_____》及其他有关法律法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖汽车事宜，订立本合同。

　　第一条?标的物

　　经双方协商，乙方售出如下商品_____给甲方：

　　汽车品牌及型号规格：

　　生产国别或生产地：

　　生产厂名称：

　　排气量：

　　首选颜色：次选颜色：

　　第二条?数量与价款

　　1、_____成交单价：元，大写。（含乙方所在地的交货价及正式完税发票）。数量：台。

　　2、其他费用：，由方承担。运费元，由方承担。出库费元，由方承担。

　　3、_____交付后，如甲方需委托乙方代办上牌等服务的，双方应另签委托书（附件二），有关费用及付款方式由双方另行协商。

　　第三条?付款方式

　　甲方选择下述第种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将车款支付给乙方。

　　1、一次性付款方式：

　　签署本合同时，支付全部车价款，合计人民币元，大写

　　。

　　2、_____抵押贷款方式：

　　（1）签署本合同时，支付全部车价款的%，合计人民币元，大写。

　　（2）年月日前，支付余款，合计人民币元，大写。

　　甲方可向银行申请抵押贷款支付部分或全部余款。但以下情况视为甲方未按合同约定时间付款，应当向乙方承担违约责任。

　　①甲方未能在以上规定时间内与银行办妥有关抵押贷款事宜（以银行实际发放贷款为准）。

　　②甲方未能在以上规定时间内足额办出贷款，且余额未按时自行补足支付的。

　　属乙方原因导致甲方未能办理贷款手续的，甲方不承担违约责任。

　　3、分期付款：

　　（1）签订本合同时，甲方支付乙方人民币元（大写：）作为定金。定金可以抵作车价款。定金的数额不得超过主合同标的额的20%。

　　（2）在乙方把甲方订购的商品车交给甲方，并经甲方办理交车手续时，支付人民币

　　元（大写：）。

　　（3）如甲方委托乙方办理上牌手续，则经双方协商有关合同车价的余额人民币元（大写：）在乙方办妥有关委托事项后甲方一次性支付给乙方。

　　（4）其他约定：。

　　4、其他付款方式：。

　　第四条?质量及相关要求：

　　1、乙方向甲方出售的_____，其质量必须符合国家汽车产品标准或行业标准，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书载明的基本使用要求。

　　2、乙方向甲方出售的汽车，必须是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的产品，并能通过公安交通管理部门的检测，可以上牌行驶的汽车。

　　3、乙方提供汽车办理牌证的随车资料，附有中文使用说明书及提供必要的使用维修指引。

　　4、乙方保证售卖给甲方的_____，在交给甲方使用前已作必要的检验和清洁。

　　第五条?交车时间与地点、交付及验收方式

　　1、交车时间：年月日前。

　　2、提车方式（在中打“√”选择）：甲方自提；?乙方送车上门；

　　其他约定：。

　　3、交车地点：在乙方的经营场所内，或。

　　4、交车时里程表记录小于（在选取栏打“√”）：（1）100公里?，?（2）公里?。

　　（注：?以上里程表记录均不包含委托上牌发生的公里数。）

　　5、乙方在向甲方交付_____时须同时提供：

　　（1）?销售发票。

　　（2）?_____合格证（国产车）或海关进口证明及商品检验单（进口车）。

　　（3）?质量服务卡或保修手册。

　　（4）?_____使用说明书或用户使用手册。

　　（5）?随车工具、备配件及清单。

　　6、_____交接时当场验收，甲方应对所购_____外观、基本使用功能和随车工具（备配件）等进行认真检查、确认。如对外观、内饰、随车物件及功能等有异议的，应当场向乙方提出，经乙方确认后负责调换、处理。

　　7、乙方向甲方交付汽车及随车物件，双方签署《商品_____交接书》（附件一），即视为该_____正式交付。

　　8、乙方应提前3天以上通知甲方接收_____，如甲方因故不能按时接收_____的，双方应协商延期。如协商不成或甲方延期提车超过7天的，视为甲方放弃，乙方有权处理有关_____，不退还定金。

　　9、从_____正式交付之时起，该_____的所有权和风险责任由乙方转移至甲方。

　　第六条?关于定金

　　甲方未按约支付车款，或不能按时提车的，无权要求返还定金。乙方未按约交付_____的，应当在合同解除后十日内双倍返还定金。

　　第七条?双方特别约定：

　　第八条?违约金

　　1、甲方未按合同约定的时间付款，乙方有权按逾期应付款依银行迟延付款的规定，要求甲方支付滞纳金。逾期超过15天后，乙方有权单方面通知甲方解除本合同，甲方应在接到通知之日起十日内，按相当于全部车价款的?%向乙方支付违约金。乙方亦有权将此款项在甲方已付车价款中直接扣除，余款在乙方收到甲方的合同解除通知书后十日内退还甲方。

　　2、乙方未按本合同约定交付约定的_____，甲方有权按已支付的车价款依银行迟延付款的规定，要求乙方支付滞纳金。逾期超过15天后，甲方有权单方面通知乙方解除本合同，乙方应在接到解除合同通知书之日起十日内，按相当于全部车价款的%向甲方支付违约金，并同时退还甲方已支付给乙方的车价款。

　　第九条?有关维修、保养

　　1、生产厂家（或乙方）指定以下的特约维修店向甲方所购买的本合同所述的_____提供维修、保养等售后服务，其他售后服务网点可向乙方查询。

　　维修站名称：

　　地址：

　　联系电话：

　　2、?乙方售卖给甲方的_____，按照生产厂家规定的保养、保修手册进行维修、保养。

　　（1）乙方售卖给甲方的_____的保修期，为年或者万公里，以先到达者为准。如果_____用于出租或营运则保修期为年或万公里，以先到达者为准。保修期的起始日期以购车发票上的日期或商品_____交接日期为起算日期，以最后到达者为准。

　　（2）新车的易损件保修期按生产厂家公布规定执行或参照保养和保修手册。

　　3、乙方有责任督促_____维修站按照保养、保修手册和用户手册的内容对所售_____进行保养。

　　4、甲方使用汽车前应仔细阅读说明书、用户使用手册或保修手册等相关资料。如属甲方使用不当、保养不当或擅自改装、装潢造成而引起的相关联的质量问题，由甲方自行承担相关责任。

　　5、甲方所购汽车如在保修期内出现质量问题，应凭保修凭证到乙方或生产厂指定的特约维修站进行维修、保养。在保修期内因严重安全性能故障或主要部件总成质量问题经2次以上（含2次）修理，_____的安全性仍达不到出厂检验标准或不能正常使用的，乙方应当负责向生产厂家申请换车或退车还款（扣除折旧），具体执行按生产厂家的保修手册。

　　6、保修期内，如因自身故障致_____停用时间累计超过?天，则保修期在状态恢复正常时重新起计，具体执行按生产厂家颁布的保修手册。

　　7、保修期中，甲方所购_____出现质量故障并经厂家特约维修站确认的，在日内（按厂家规定时限内）未能修复影响甲方正常使用的，乙方有责任协助甲方向生产厂家主张按有关规定给予一定的赔偿。

　　8、经国家授权的汽车检验机构认定或生产厂自认，甲方所购汽车确实存在设计、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和财产损害，甲方有权向乙方或生产厂家主张索赔，乙方有积极协助的义务。若乙方在该车有缺陷或存在其他特殊的使用要求时，应该明示告知而未明示告知，则应承担相应赔偿责任。

　　9、甲方所购_____如属生产厂公布的汽车召回范围，甲方应当按照生产厂公布的具体要求办理交涉。

　　第十条?甲方的其他责任和义务：

　　1、甲方是乙方所购_____的最终用户，在办理上牌入户前不得为任何商业目的转售所购_____。不得将所购_____用于有损乙方及该_____品牌标志形象的活动。

　　2、甲方不得故意移卸、添加或以其他方式来掩盖、替代所购_____上的_____、徽章等标志。

　　3、甲方在购车前，已事先获得政府有关部门的批准、许可或符合当地相关的规定所要求的资格，并且已了解甲方入户所在地对入户_____的一些限制性法规，保证能够在购车后的规定时间内办理一切相关的牌证手续，否则因此造成对乙方的任何损失、索赔、纠纷等由甲方承担。

　　第十一条?违约责任

　　1、对于违约事项，双方有定金约定条款和违约金约定条款的，一方违约时，对方既可以选择适用违约金条款，也可以选择适用定金条款，但只能在二者之中选择其一。

　　2、因车身超重、尾气不合格等质量问题或证件不全导致甲方无法上牌，甲方有权解除合同和退车，因此而造成甲方的实际损失，甲方有权要求乙方赔偿。

　　3、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，同时采取各种合理手段减少不可抗力给双方造成的影响，并应在10日内提供证明，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　4、不可抗力事件是指在任何一方在订立本合同时不能预见、对其发生和后果不能避免、不能克服并且非属该方的过错或过失致使其迟延或未能履行本合同项下义务的事件，包括但不限于天灾、火灾、洪水、地震、_____、爆炸、战争、自然灾害、政府行为、运输工具或其它公用事业的中断或停顿或在乙方供应商的工厂内发生的_____或停工。

　　5、乙方交付的汽车不符合说明书中表明的质量标准，甲方有权拒绝接收_____，或要求乙方承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。

　　6、滞纳金应如期支付，不按期支付的，按银行迟延付款的规定支付逾期利息。

　　第十二条?解决争议的方法

　　1、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，也可请求佛山市及各区工商行政管理部门或佛山市各级消费者委员会主持调解。协商不能解决或调解不成的，选定下面第种方式解决：

　　（1）向佛山或_____委员会申请_____。

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　2、双方对_____质量有异议的，可以通过协商确定由双方认可的检测机构进行鉴定。如双方不能共同确定检测机构的，则由佛山市具有法定资质的专业检测机构进行终局鉴定。鉴定结果符合该产品手册的技术质量的，鉴定费由对质量提出异议的一方承担，否则鉴定费由另一方承担。

　　第十三条?双方的联系方式及资料

　　1、甲方联系资料

　　详细通讯地址：编码：

　　联系人：联系电话：（日间）（夜间）

　　传真号码：手机号码：

　　电子邮箱：

　　2、乙方联系资料：经双方协商，确认任一方采用以下任一种方式进行联系都有效。

　　详细地址：编码：

　　联系部门：联系电话：（日间）（夜间）

　　传真号码：工作手机号码：

　　电子邮箱：

　　3、双方以上的通讯方式若有改变，必须及时书面（只包括信件、电子邮件、传真）通知对方，否则如因此造成的损失及相关责任由变更方负责。手机或其他移动通讯工具的短信仅作为普通讯息传递之用，建议不作重要事项的通知。

　　4、由于甲方改变通讯方式，令乙方无法及时通知甲方提车的，乙方有权保留甲方订购的_____7天，超过7天乙方可以不为甲方保留_____，不退还定金。

　　第十四条?其他

　　1、本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分。

　　2、本合同及其补充条款、补充协议及附件中的手写文字与打印文字有矛盾时，以手写文字为准。如阿拉伯数字与大写数字有矛盾时，以大写数字为准。

　　第十五条?生效

　　本合同自双方签字、盖章（或盖印）之日生效，本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。

　　第十六条?本合同履行完毕后，自动失效。

　　合同附件：

　　附件一、商品_____交接书（共?2页）

　　附件二、代办上牌办证服务委托书（共?3?页）

　　附件三、代办上牌手续_____交接书（共2页）

　　其他附件：（共页）

　　甲方名称：（盖章）?法定代表人/代理人：?签约日期：年月日

　　乙方名称：（盖章）?法定代表人/负责人：?经办人：?签约日期：年月日

　　合同签订地点：

佛山市区汽车买卖合同 篇17

　　甲方：地址：身份号：乙方：地址：身份号：

　　甲乙双方经协商，就买卖车辆一事，达成如下协议，双方必须恪守信誉，不得违约，否则将依法承担相应的责任。

　　一、甲方自愿将车辆一辆给乙方，发动机号：，车架号：营运证号：。

　　二、付款方式为现金支付，在买卖成交后双方即双方即时结算，不得拖延，此车售价为(大写)人民币：(:元)，交款方式以收据为凭证，甲方收款后即时将车辆交付乙方，并将随车手续一起移交乙方(移交内容详见清单)。

　　三、车辆交付前所产生的债权债务及交通事故等一切责任均由甲方自己承担全部责任，乙方自接车后所产生的债权债务及交通事故等一切责任均由乙方自行承担，任何一方不得推卸责任。

　　四、乙方在接收车辆之时应当对车辆的质量和必备品等等一次性验收过后，甲方将在其后不负责任何责任。

　　五、乙方购车辆后，甲方应无条件配俣乙方办理车辆过户手续。

　　六、甲方的营运手续必须正规、真实，是出租车公司以及交管部门批准的正规手续，如发现套牌、套营运手续及假车手续等违纪违法行为所产生的相关法律责任及所有损失等经济费用均由甲方承担，与乙方无关。

　　七、甲方自出售车辆后所产生任何有关燃油补贴等费用均由乙方领取。

　　八、此合同，甲乙双方签字后即日生效，受法律保护，若任何一方违约付给对方__的违约金。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

　　附：移效清单：备注：

　　甲方：电话：

　　乙方：电话：__________月

佛山市区汽车买卖合同 篇18

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行：____________

　　第一条：甲方购买乙方所有的机动车一辆：

　　车号：____________

　　颜色：____________

　　产地：____________

　　型号：____________

　　发动机号码：____________（拓印粘贴）

　　底盘号码：____________（拓印粘贴）

　　第二条：甲方向乙方支付车款人民币________元。包括三部分：定金、第一笔车款和其余部分车款。

　　第三条：甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金________元，三日内再支付第一笔车款现金万元；其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。

　　第四条：乙方在收到甲方第一笔车款之日，应立即交付无瑕疵的`车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证将该车全部所有权交付甲方，不得设置抵押，质押等，他人对该车无任何权利要求。如有瑕疵，依照第九条执行。

　　第五条：办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。

　　第六条：乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。

　　第七条：乙方应保证交付前该车的维护正常，手续完整。

　　第八条：甲方违反本合同，定金不予退还。

　　第九条：乙方违反本合同，应向甲方双倍返还定金。

　　第十条：本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份，双方各执一份。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________日期：________________

佛山市区汽车买卖合同 篇19

　　出卖方：王某某，身份证号：

　　(以下简称甲方)

　　买受方：张某某，身份证号：

　　(以下简称乙方)

　　经甲乙双方平等协商，甲方将属于本人所有的“陕汽”牌sx3315nr___重型自卸货车一辆出售给乙方。车号为陕ah8499，发动机号为1611d110___，车辆识别代号为lzgcr2r66bx054___。现双方根据《合同法》、《物权法》的相关规定，就有关问题达成如下协议，供双方共同遵守。

　　一、标的

　　甲方出售给乙方的标的车辆为“陕汽”牌sx3315nr___重型自卸货车。车号、发动机号、车辆识别代号见上。价款：标的车辆售价为贰拾壹万伍仟元整(￥215000元)。

　　二、付款方式

　　车款由乙方于20__年4月17日付款壹拾捌万元整(￥180000元)，其余35000元由乙方为甲方拉砂抵顶。

　　三、证照手续的过户与办理

　　车辆行驶证的车主姓名为王某某。现双方同意车辆行驶证的车主姓名不变，车辆不办任何过户手续。日后乙方如果需过户，甲方应提供相关材料并积极配合，所需费用由乙方承担。

　　四、标的车辆的交付使用和相关费用的承担

　　车辆及其手续(行车证、车辆的户口手续、车辆附加费购置发票、保险费发票等)的交付期限为20__年4月17日，在乙方向甲方交付购车现金时交付。车辆交付前的所有费用(包括交通违章罚款和扣分)由甲方承担，车辆交付后的所有费用及其他责任由乙方承担。车辆交付乙方后，因车辆所发生的一切事故责任，均由乙方承担，甲方不承担责任。

　　五、违约责任

　　1、合同签订后，如果任何一方违约，违约方将根据《合同法》的相关规定承担违约责任，并赔偿给另一方造成的经济损失;

　　2、如果甲方因为和他人的债务纠纷导致车辆被保全或扣留，甲方应承担因此给乙方造成的全部损失(包括车辆停运损失和驾驶员的误工费)。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，两份合同具有同等法律效力。其他未尽事宜，双方可另行协商，补充合同。

　　七、合同自甲乙双方签字之日起生效。

　　甲方(签名)：乙方(签名)：

• 关于大足石刻的导游词作文
• 大足石刻的导游词
• 1200字关于大足石刻的导游词
• 1200字关于大足石刻的导游词
• 关于大足石刻的导游词
• 关于大足石刻的导游词作文
• 大足石刻的导游词
• 关于大足石刻的导游词
• 关于大足石刻的导游词作文
• 关于大足石刻的导游词
• 关于大足石刻的导游词作文
• 关于大足石刻的导游词
• 大足石刻的导游词5篇
• 大足石刻的导游词
• 1200字关于大足石刻的导游词
• 大足石刻导游词讲解
• 重庆宝顶山的导游词
• 重庆宝顶山的导游词
• 重庆宝顶山的导游词
• 宝顶山导游词
• 宝顶山导游词
• 重庆宝顶山导游词
• 宝顶山导游词
• 宝顶山导游词
• 宝顶山导游词
• 754820004
• 754820005
• 754840001
• 754840002
• 754860001
• 754880001
• 754880002
• 754880003
• 754880004
• 754880005
• 754900001
• 754920001
• 754940001
• 754960001
• 754980001
• 754980002
• 754980003
• 755000001
• 755000002
• 755000003
• 755020001
• 755020002
• 755020003
• 755020004
• 755020005