《劳务费调差合同》-优秀范文-写作素材-范文大全网

网站首页词典首页

标题

劳务费调差合同

范文

劳务费调差合同（精选7篇）

劳务费调差合同篇1

　　甲方：_________________(付款方以下简称甲方)

　　乙方：_________________(收款方以下简称乙方)

　　甲乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商就乙方介绍客户给甲方，帮助甲方销售商品支付给乙方劳务费事宜订立本协议书，以共同遵守。

　　一、双方权利和义务

　　1、乙方介绍符合甲方要求的客户，并协调甲方和客户间的贸易关系，力争促成甲方与购货方成交;

　　2、在甲乙双方签订该协议前，乙方需向甲方提供乙方公司的公司性质、注册地、工商登记等本资料或者个人身份证件、住址、联系方式等资料，并保证所提供的信息真实有效;

　　3、乙方须保证乙方是在中华人民共和国相关法律条款下允许操作此类中间业务的公司或者个人，否则由此引起的一切后果均由乙方自行负责;

　　4、乙方所介绍客户给甲方，并促成甲方与客户签订购销合同。乙方应及时将与本次销售有关的客户信息反馈给甲方。乙方根据甲方提供与商品交易有关信息与客户磋商业务;

　　5、甲方根据乙方与客户达成的价格确认后正式对外签约，并负责合同执行等相关事宜;

　　6、甲方不得未经乙方同意私自与购货方联系;

　　7、甲方应按协议规定的时间按时全额支付给乙方劳务费。

　　二、劳务费确定

　　双方协商并一致同意，甲方支付乙方的劳务费为人民币(大写金额：_________________)元。

　　三、支付时间

　　销售执行完毕后，或在甲方收到购货方款项后的两个工作日内，甲方将应支付乙方的劳务费支付给乙方。

　　四、支付方式

　　乙方提供税务机关认可，且甲方可以接受的全额劳务费，甲方在收到该后向乙方支付本协议规定的劳务费，汇款到乙方指定的账户。

　　五、保密条款

　　甲乙双方均应尽到足够的保密义务，确保双方之外的第三人不知悉本合同及相关的条款。

　　六、纠纷解决

　　因履行本合同或与本合同相关的事项而产生的争议，合同双方应本着友好之原则协商解决;如协商不成，任何一方有权向本合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。

　　七、不可抗力

　　如果出现不可抗力，双方在本协议中的义务在不可抗力影响范围内，及其持续期间内将终止履行，但须双方协商一致，任何一方均不会因此而承担责任。

　　八、合同生效、终止

　　1.本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效;

　　2.本协议履行完毕，自行失效。如果乙方未能促成甲方与客户之间签定合同且正式成交的，不得要求甲方支付劳务费，本协议失效。

　　九、其他事项

　　传真件具有同等法律效力。未尽事宜，双方应协商解决，补充协议具有同等法律效力。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　法定地址：_________________身份证号：_________________

　　住址：_________________

　　甲方签章：_________________乙方签章：_________________

　　联系电话：_________________联系电话：_________________

　　年月日年月日

劳务费调差合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，

　　一、甲方将对本分公司促销用卡进行贴标签，本次贴卡业务由甲方策划，委托

　　二、乙方提交产生的劳务费用明细交由甲方审核(费用明细见下表)。此次活

　　三、乙方职责为认真负责做好贴卡服务，保证按合同规定完成。

　　四、乙方对此次贴卡服务的所有信息具有保密责任，甲方提供给乙方的有关甲

　　五、未尽事宜由双方协商解决，若解决不了而引发的争议应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　六、以上费用由于存在不定因素，若实际执行中所产生的最终费用与本单有实际的出入，最终费用根据甲方最终所产生的实际贴卡数量结算。

　　七、本协议一式贰份，甲方一份，乙方一份，协议自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(盖章)：__________________ 　　乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________ 　　身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日　　 _________年________月_______日

劳务费调差合同篇3

　　劳务承包人工费合同书

　　用人单位：青海正源建设工程有限公司

　　（互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程项目部）﹤简称甲方﹥

　　劳务承包姓名（代表）：电话：身份证： ﹤简称乙方﹥

　　根据《劳动法》及有关法规，用人单位与劳务者经平等自愿，协商一致签订本合同地，确定劳动关系，明确双方权利和义务并共同遵守履行。

　　一、合同期限：年月日至年月日。

　　二、工作内容：

　　1、劳务者同意项目安排在互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程工地从事劳务承包外架手架工程工作（附：本合同书签订后提供进场人员名单、身份证）。

　　2、劳务者在该岗位职责要求

　　按项目部的指挥工程、编制进度计划，统一安排，调整劳动者协商一致，每道工序按规范进行，工程质量应达到建筑工程的质量标准，质量标准的评定按国家或行业的质量检验评定标准为依据，因承包人（劳务承包人）如工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方均

　　有的责任，由双方根据其责任分别承担。

　　3、检查和返工

　　劳务人员应认真按照标准规范和设计图纸要求及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。在工程施工质量达不到约定标准的部分，一经发现，应要求拆除和重新施工，并安规定要求拆除和重新施工，直以符合约定标准.因达不到约定标准而返工造成重新施工的费用，由承包人自行承担，造成材料学浪费按原价五倍扣除材料费，并且工期不予顺延。

　　4、甲方责任

　　项目部应按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底，并按约定向劳务人员支付工程款。

　　5、乙方责任

　　（1）劳务人员必须服从项目部现场管理，按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

　　（2）遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，有权给予经济处罚，直至终止合同。

　　（3）劳务人员不得以任何理由采取吵闹、威胁等不当手段、擅自停工或消极怠工，否则，项目部有权责令其退场，一切后果由劳务者自行承担。

　　（4）严禁材料的浪费，按施工现场项目部要求进行处罚。浪费材料及盗窃按原价的五倍罚款。

　　6、安全及文明施工与管理

　　加强安全教育、防止安全事故的发生，由于不慎而引起的事故由劳务者负责（包括第三者）并承担一切经济责任。

　　(1)乙方必须严格执行有关安全操作规范。

　　(2)乙方不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。

　　(3)工程需持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。

　　(4)乙方在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。

　　（5）乙方在施工中，因无操作证违章施工，发生安全操作事故，由乙方全部承担。

　　（6）乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理，因标准化管理不到们引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

　　（7）乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成任何不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

　　7、安全防护

　　所有施工人员进入施工现场必须戴好安全帽、系好安全带。现场保持整洁，所有建筑垃圾及时处理干净，做到工完料净。

　　8、违约责任

　　（1）在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由劳务者自

　　行处理并承担全部经济责任。

　　（2）在施工工地上如发生打架、赌博、斗殴、喝酒闹事行为每人罚款元（元），情况严重者有权移交公安机关处理并令其离开本工地。

　　（3）应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任，如延误工期，每超过一天，按合同总价款的 ﹪承担违约金，或每天按元（元），向甲方支付违约金。

　　（4）如出现质量问题，以违反本协议其它约定，乙方应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价的1﹪-10﹪承担违约金。

　　三、工程质量要求

　　1、外脚手架按国家质量标准的评定以及国家和本行业标准。

　　2、立杆、水平杆、剪刀撑严格按要求搭设，一层硬防护及水平网铺设按标准施工。

　　3、外网牢固结实，拉干墙杆与建筑物按要求搭设。

　　4、感观优良。

　　四、承包内容（人工费工资）

　　1、工程名称：互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程。

　　2、劳务承包内容：

　　（1）本工程外架手架工程。

　　（2）上料平台。

　　（3）龙门架安装拆除。

　　（4）材料方面：包括料场、平整场地、装卸车、材料堆放整洁。

　　（5）地基临边防护。

　　（6）室内临边防护，楼梯口防护。

　　（7）水泥棚、搅拌机棚、钢筋料棚。

　　五、合同价款支付

　　1、采用一次性包死总价的固定价格方式。单价每平米人工费工资元（元），按工程量的实际面积计算。

　　2、进度款，按每月工程进度完成人工费的70﹪支付人工费工资，待工程完工验收合格后，剩余的30﹪一月内结算支付清。

　　3、如乙方无力履行合同，已完成合格工程按50﹪结算并承担总价10﹪的违约金，乙方自动退出施工现场；或乙方若中途离场，无论任何原因和理由，所干工程量不结算，并不支付工程款。

　　4、乙方不按此协议执行，项目部有权拒绝支付人工费工资。本合同一式两份，由项目部和劳务者各执一份，签字盖章后生效。

　　甲方：青海正源建设工程有限公司

　　﹤互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程﹥

　　签字（盖章）：

　　乙方签字（盖章）：

　　年月日

劳务费调差合同篇4

　　经委托人，

　　中间人，

　　承办人

　　三方友好协商，达成以下协议：

　　第一条：承办人负责安排委托人以劳务派遣形式进入银行工作（岗位：大堂行政柜员等），在办理工作期间产生的劳务费用由委托人一次性支付，劳务派遣公司及银行面试时由中间人付给承办人。

　　第二条：中间人负责在签订本协议时收取及保管委托人因需办理工作产生的劳务费用合计：人民币元整，以保证双方利益不受损失。

　　第三条：在本协议签订后委托人不得以任何借口提出终止办理工作事宜，否则扣除委托人在承办人办理工作中产生的全部劳务费用。

　　第四条:承办人在协议期限内如没能完成办理工作事宜而产生的劳务费用由承办人自付。

　　第五条：协议期限90天。

　　本协议一式三份，三方各执一份，经三方签字后生效。委托人签字：

　　中间人签字：

　　承办人签字：

　　日期：年月日

劳务费调差合同篇5

　　甲方：______________(劳务费收款方)

　　乙方：______________(劳务费支付方)

　　经甲方的居间介绍和工作,促使乙方与甲方的客户达成数笔业务交易，完成劳务指标。

　　经甲乙双方洽商现签订乙方应向甲方支付劳务费_____________元

　　一.劳务费支付方式和支付时间

　　在本协议签订后_____个工作日内乙方将应支付_____________元至甲方指定账户。

　　二.甲方收款银行资料：_________________

　　开户银行：_________________

　　帐号：_________________

　　收款人：_________________

　　三.如发生纠纷,双方友好协商解决,若协商不成,依据中国>有关

　　规定可提请本协议签订地的人民法院诉讼解决.

　　四.本协议一式两份,双方签字生效，每方各执一份,具同等法律效力。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　________________

　　签字：_________________代表签字：_________________

　　地址：_________________公司地址：_________________

　　_____年_____月_____日

劳务费调差合同篇6

　　工程施工劳务合同

　　发包人：

　　承包人：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务承包事项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　工作内容：

　　工程名称：

　　工程范围：

　　第二条作业人员：

　　第三条合同工期

　　开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。

　　第四条合同价款

　　1、合同价款为：_________元（人民币），大写：_______元。

　　2、合同价款的确定原则 _________。

　　第五条合同价款的结算和支付

　　1、发包人应于每月___日对承包人完成的工程量给予核实结算并向承包人出具书面的结算单。

　　2、合同价款支付时间： _____。

　　第六条工期延误

　　1、非因承包人的原因造成工期延误的，承包人不承担任何责任。

　　第七条材料机具供应

　　1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场。

　　2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。

　　第八条发包人的权利及义务

　　1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。

　　2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。

　　3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

　　4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。

　　第九条承包人的权利和义务

　　1、在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统筹安排，统一调动。

　　2、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整。

　　第十条违约责任

　　1、发包人违约责任：

　　（1）由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。

　　（2）由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。

　　（3）发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。

　　2、承包人违约责任：

　　（1）因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

　　（2）承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。

　　（3）因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

　　第十一条合同争议的解决

　　在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向被告住所地人民法院起诉。

　　第十二条合同的生效与终止

　　1、本合同经双方签字盖章后生效。

　　2、本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。

　　第十三条本合同正本一式___份，具有同等法律效力，双方各执___份，备案留存一份，副本____份。

　　发包人：

　　_____年____月____日

　　承包人：

　　_____年____月____日

　　使用说明：发包人处一定要项目经理签字并盖项目部章（如果项目部无法盖章，只有项目经理签字，你需要寻找这个项目经理就是这个项目部的这方面的证据）。

　　2、结算单

　　使用说明：这个结算单，你大概搞一个和这类似的就可以了，主要是要发包人核对后写上“核对无误，张某某 6月7日”。这个是我给你示范的例子。你需要根据你自己情况来填写。

　　3、催要短信或电话录音

　　使用说明：如果不给钱，可以仿照这个给他发一个催款的短信或者微信或通话录音。录音中一定要把所欠的金额说清楚。

劳务费调差合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，

　　一、甲方将对本分公司促销用卡进行贴标签，本次贴卡业务由甲方策划，委托

　　二、乙方提交产生的劳务费用明细交由甲方审核(费用明细见下表)。此次活

　　三、乙方职责为认真负责做好贴卡服务，保证按合同规定完成。

　　四、乙方对此次贴卡服务的所有信息具有保密责任，甲方提供给乙方的有关甲

　　五、未尽事宜由双方协商解决，若解决不了而引发的争议应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　六、以上费用由于存在不定因素，若实际执行中所产生的最终费用与本单有实际的出入，最终费用根据甲方最终所产生的实际贴卡数量结算。

　　七、本协议一式贰份，甲方一份，乙方一份，协议自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日

　　劳务费合同范文3

　　甲方：(付款方以下简称甲方)

　　乙方：(收款方以下简称乙方)