《标准电力施工合同》-优秀范文-写作素材-范文大全网

网站首页词典首页

标题

标准电力施工合同

范文

标准电力施工合同（精选18篇）

标准电力施工合同篇1

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元(具体明细见附表)：

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从年月日至年月日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方(签章)：乙方(签章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人(签名)：委托代理人(签名)：

　　年月日年月日

标准电力施工合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，明确甲乙双方的权利和义务，结合全合同具体情况，双方达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：

　　5、开工日期：

　　6、竣工日期：

　　第二条：工程造价及结算方式

　　按工程内容进行施工。工程总造价为万元(人民币)。

　　第三条：双方责任

　　1、甲方责任

　　甲方须委派驻工地代表。

　　甲方对工程质量进行评定，核实确认工程量，对工程质量进行验收，隐蔽工程和中间验收由乙方自检合同后通过甲方验收，验收合格甲方在验收记录上签字后进行隐蔽工程的继续施工，验收不合格，乙方在限定时间内重新交验，同时承担违约责任。

　　2、乙方责任

　　乙方委派驻工地代表及相关技术人员。

　　乙方严格按照设计要求进行施工，施工中乙方采购的材料须符合相关技术质量标准。工程施工和竣工验收中发现质量问题由乙方负责在特定的期限处理，费用自负。

　　乙方在施工完毕后负责及时向电管部门办理验收，报批，备案等所有用电手续，及时接火通电，并承担相关费用，做到交钥匙工程。

　　第四条：施工工期

　　施工工期小时。

　　第五条：工程款支付

　　1、工程款支付方式：按工程进度支付工程款。

　　2、工程竣工验收后，支付39000元，余下1000元留作保修金，待质保期满后再行支付。

　　第六条：工程施工的安全措施

　　1、乙方设置专职安全员。

　　2、安全施工。乙方要严格遵守《电业安全工程规程》，按《大修、基建、更改工程组织、技术、安全三大措施》有关规定，制定安全施工作业，操作规程和严格的安全防护措施。因措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　第七条：违约责任

　　合同签订后，双方不得随意变更合同内容，不得违约，乙方延期开工或者延期竣工后，按延期每日向甲方支付20xx元违约金。

　　第八条：工程保修和保修金的支付

　　工程保修期为年，期间发生的工程质量问题乙方负责无偿维修及更换，保修金1000元，自工程交付验收后一年内付清。

　　发包人：(公章) 地址：法定代表人：委托代理人：工地代表：电话号码：邮政编码：

　　承包人：(公章)地址：法定代表人：委托代理人：工地代表：电话号码：邮政编码：合同订立时间：

标准电力施工合同篇3

　　发包人(全称)

　　承包人(全称)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、建设地点：

　　3、工程内容：

　　㈠10kV 高压供电线路。

　　㈡2台630kVA 变压器安装。

　　㈢400伏低压供电线路。

　　4、承包方式：本工程采用总价包干的方式承包

　　二、合同工期

　　开工日期： 20xx年 12 月18 日

　　竣工日期： 20xx年1月17日

　　合同工期总日历天数 30 天。

　　三、工程质量标准

　　达到国家现行的有关施工质量验收规范标准，满足施工图设计

　　四、合同价款

　　本工程采用总价包干的方式承包，即包干价为：万元，大写： (含主体工程费、设计费等内容)。

　　五工程款的拨付与结算

　　1、本合同签订后，先由施工单位垫资修建，再按工程进度情况分期付款，工程竣工后，在甲方及相关部门验收合格后，一年内付清工程余款。

　　2、保修金和支付方式：按工程合同款5%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。

　　六、工程验收

　　工程具备竣工验收条件，由施工单位通知电力质检部门，电力质检部门组织有关部门人员验收，验收合格后，发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的任何问题，由发包人承担一切责任。

　　七、不可抗力

　　因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决，延误的工期相应顺延。

　　八、工程质量保修

　　1、本工程整体保修期为 1 年(按国家有关保修条款执行)，自竣工验收合格之日起计算。

　　2、保修期内凡属设备质量、安装质量等非建设单位人为因素造

　　3、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏，乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏，乙方负责维修，其费用由甲方负责。

　　4、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的，甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失，该尾款不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

　　九、双方责任

　　(一)甲方违约责任

　　(1)甲方严格遵守合同规定，如有违反，造成工期延误或乙方损失，甲方负责。

　　(2)甲方应当按时支付工程进度款，若因工程款迟付影响工期延误，由甲方负责。

　　(3)甲方不得无故解除合同，若未经乙方同意解除合同，全部责任由甲方负责。

　　(二)乙方违约责任

　　1、乙方未经甲方同意解除合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。

　　2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。

　　3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电，乙方承担全部违约责任。

　　4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工，若未经甲方同意擅自更换材料，乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。

　　十、合同争议解决

　　1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜，共同履行本合同各项规定。

　　2、本合同条款对特殊情况未尽事宜，双方可根据具体情况签订补充条款，并与本合同具有同等效力，但不得与本合同想抵触。

　　3、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不称的依法向人民法院起诉。

　　4、合同订立地点：榕江县工业园区规划和建设局，本合同自签订之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　发包人：(公章) 承包人：(公章) 住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：工地代表：项目经理：电话：传真：邮政编码：开户银行：帐号：合同订立时间：电话：传真：邮政编码：开户银行：帐号：年月日鉴(公)证意见：经办人：鉴(公)证机关(盖章) 年月日

标准电力施工合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　为了使我公司建设(改造)工程顺利进行，明确甲、乙双方的权

　　一、合同文件

　　1.1、合同文件的组成

　　1.1.1、本合同条款。

　　1.1.2、洽商、变更等明确双方权利义务的有关纪要、协议等文书。

　　1.2合同文件使用的标准

　　1.2.1、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。

　　1.2.2、适用合同文件的法律是中华人民共和国的法律、法规以及电力

　　二、工程项目概况

　　2.1、工程名称：

　　2.2、工程地点：

　　2.3、工程性质：

　　2.4、工程施工承包内容：

　　本合同委托建设(改造)工期

　　根据国家有关规定及省电力公司安排，本工程建设工期计划为

　　三、委托建设(改造)管理合同价款

　　根据本批工程项目设计规定的全部建设(改造)内容，甲方委托

　　四、本合同双方职责及权益

　　5.1、甲方

　　5.1.1、负责审查乙方提出的工程建设实施进度计划。

　　5.1.2、负责为乙方提供工程的所有材料。

　　5.1.3、甲方将按照本工程的进度向乙方核定用款额度。开工时拔付人

　　5.1.4、负责组织对工程的进度和质量进行监督检查，验收及后评估。

　　5.1.5、负责组织施工图纸会审，编制工程进度计划和实施方案。

　　5.1.6、按省电力工业局农网建设(改造)设备招(议)标管理办法，

　　5.2、乙方

　　5.2.1、为项目的受托方，对整个工程项目从开工至竣工投运的整个过程负有建设单位责任，包括本合同价款的风险承担。

　　5.2.2、按批准的初步设计组织实施本工程，工程质量应符合《河南省农网(改造)工程验收办法》及设计要求，并确保本合同所述工期。

　　5.2.3、配合甲方组织的监督检查，验收和后评估。

　　5.2.4、项目竣工后，提供开工，竣工报告，及实用材料表。

　　六、工程分包

　　6.1、分包工程应由具有相应资质等级的单位承担，不得实行二次分包。分包合同不能解除乙方在本合同中任何义务与责任，由分包工程引起的任何违约或疏忽，均视为乙方的违约。

　　七、量保证和验收

　　7.1、按《河南省农网建设(改造)验收办法》验收。

　　7.2、工程项目从竣工投运之日起计算质量保期为一年。

　　7.3、在质保期内，乙方负责处理工程遗留的质量缺陷，并承担相应的费用。

　　7.4、质保期满，甲方返还乙方质量保证金。

　　7.5、为确保工程质量，甲方随时对施工质量进行监督、检查，凡不合格工程必须限期返工。

　　7.6、乙方应严格按照国家规定的操作规程和图纸施工，保证工程质量实行终身负责，工程竣工后，由乙方提前十天报出竣工报告(包括图纸资料齐全)，在十日内甲乙双方共同组织按有关技术规范进行检查验收。

　　八、违约和处罚

　　8.1、任何一方未履行合同义务，未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，即应承担违约责任。

　　8.2、违约给对方造成损失的，视具体情况及损失大小追究违约方责任。

　　8.3、本工程的施工安全，由乙方全面负责。发生不安全现象及事故必须及时上报和处理。

　　8.4、本合同下述事宜不构成违约：国家计划的重大调整、重大设计变更、人力不可抗拒的自然灾害和地震、战争等。

　　九、合同的生效与终止：

　　9.1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　9.2、在甲方组织竣工验收合格，移交生产后一年，质保期满，返还乙方保证金，本合同即告终止。

　　9.3、合同正本两份，由甲乙双方各执一份;双方各执一份。

　　十、附件：

　　10.1、本合同附件为合同内容的一部分。

　　10.2、本合同共有3附件。

　　甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

　　代理人：代理人：

　　签约时间：年月日

标准电力施工合同篇5

　　甲方(全称)：

　　乙方(全称)：

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月XX日签订合同编号为 L20xx428-8 的《合同》(以下简称“原合同” )中的定义相同。

　　鉴于：

　　因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。

　　一、协议内容补充部分为：

　　乙方责任：

　　1、乙方在X年XX月XX日保证甲方X项目具备通电条件。甲方责任：

　　1、原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为X年X月XX日付XX万元，X年XX月XX日付30万元， X年XX月XX日付40万元，X年XX月XX日付70万元。

　　二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

　　三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　(公章) (公章)

　　法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人

　　签字：_________________ 签字：_________________

　　年月日年月日

标准电力施工合同篇6

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：；

　　2、工程地点：；

　　3、工程范围：；（详见施工图纸内容）；

　　4、承包方式：＿.

　　5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）

　　二、合同工期及工期延误

　　1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；

　　2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；

　　3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：

　　a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；

　　b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

　　c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；

　　d设计变更或工程量增加；

　　e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；

　　f不可抗力；

　　g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。

　　4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。

　　三、质量标准

　　工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。

　　四、合同价款

　　总计合同金额（大写）（人民币），小写￥.

　　五、工程款结算及支付

　　1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；

　　2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；

　　3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；

　　六、施工准备

　　1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。

　　2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；

　　3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；

　　4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场

　　5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；

　　七、安全施工与检查

　　1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；

　　2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；

　　3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；

　　4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

　　八、工程竣工验收及保修

　　1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；

　　2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；

　　3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；

　　4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；

　　5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。

　　九、现场代表

　　发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。

　　十、违约责任

　　一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。

　　十一、争议解决

　　双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。

　　十二、附则

　　本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同

　　2、标准、规范及有关技术文件

　　3、图纸

　　4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

　　合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本合同共＿页

　　发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：

　　住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所：

　　法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：

　　电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：

　　传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真：

　　开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：

　　账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿账号：

　　邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：

标准电力施工合同篇7

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。

　　第一条工程概况及承包范围

　　1、工程名称：__________________.

　　2、工程地点：__________________.

　　3、承包范围：__________________.

　　4、承包方式：__________________.

　　第二条工期

　　1、本工程工期总天数为：______天。即从______年______月______日至______年______月______日。

　　第三条甲方应承担的工作与责任

　　1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

　　2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

　　第四条乙方应承担的工作与责任

　　1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用；在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。

　　2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。

　　3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。

　　4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

　　5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。

　　6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。

　　7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。

　　8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。

　　9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。

　　第五条工程价款及支付

　　1、本工程包干价，单价为______元/米，按水平方向直线长度结算。

　　2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。

　　第六条工程质量验收

　　1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。

　　2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。

　　第七条违约责任

　　如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的.义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。

　　第八条争议的解决方式

　　如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同未尽事宜

　　由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　第十条其他

　　本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）：_________________

　　_______年______月______日

　　乙方（盖章）：_________________

　　_______年______月______日

标准电力施工合同篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　受甲方委托，确定该工程由乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建筑部颁发的《建设工程施工合同》(GF-91-0201)结合本工程具体情况，经甲方对乙方资质的审查，乙方具备施工条件，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程性质：

　　4、工程日期：开工日期：

　　竣工日期：

　　5、质量等级：优良(以建设单位验收结果为准)

　　二、施工范围及工程量

　　1、安装VV22435mm电缆线160米，φ100mm碳素波纹管150米，电缆沟开挖回填。

　　2、安装二块(20-80A)三相四线电能表及其相关调试。

　　3、电力部门所有增容报装手续的办理。

　　4、征地协调。

　　三、工程价款及付款方式：

　　1、本工程总价款为元整。

　　2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。

　　四、甲方职责

　　1、图纸会审和施工安全技术交底：各工序开工前。

　　2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。

　　3、根据国家现行规范组织工程验收。

　　4、协助施工单位抓好安全文明生产。

　　5、监督检查施工的安全质量情况。

　　五、乙方职责

　　1、组织施工作业人员按期进入施工现场。

　　2、按施工图纸和甲方技术要求，进行施工安装。 2

　　3、施工现场必须做到安全、文明、卫生。

　　4、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通(车辆、人身)事故由乙方负责。

　　5、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。

　　六、工程质量

　　1、乙方在施工过程中执行如下标准：

　　1)《建筑电气安装工程施工及验收规范》GBJ303-88;

　　2)《建筑安装工程质量检验评定统一规范》GBJ300-88 《电力建设施工及验收评定》建筑工程篇GBJ69-87

　　3)《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88

　　2、乙方自购的工程材料必须合格，经甲方统一方可使用。

　　3、施工过程中，由乙方造成的质量不合格由乙方负责返工。

　　4、因乙方原因达不到质量要求，损失自负。

　　七、其它

　　1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。

　　甲方：代表签字

　　乙方：代表签字

　　签订日期：年月日

标准电力施工合同篇9

　　合同编号：118587 电力工程施工合同示范文本发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程

　　1.2工程总投资：.00元(壹佰柒拾叁万元整)

　　1.3工程地点：铜仁侨泰嘉逸花苑

　　1.4工程内容：搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)

　　1.5工程内容不包括：土建部分

　　第二条：工程工期

　　1工程合同工期:45个工作日。

　　2工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。

　　3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:

　　1因甲方提出变更设计而影响工程进度。

　　2甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。

　　3甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。

　　4未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。

　　5其它因甲方原因造成的延误。

　　6因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。

　　第三条：承包方式及合同总价

　　1根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程《预(决)算书》。

　　2根据双方认可的设计图纸进行施工。工程总造价为大写人民币：壹佰柒拾叁万元整。

　　3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致，合同总价可作相应调整，核实办理追加或追减。

　　1设计变更，以甲方部门出具的通知单为准，按实际进行调整。

　　2国家强制性政策调整。

　　第四条：设备、材料供应

　　4.1本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购，具体清单见附件预(决)算书，并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。

　　4.2辅材由乙方组织供应，具体清单见附件预(决)算书。

　　4.3所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。

　　4.4本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲、乙双方的同意，并办理完有关手续后使用，产生的加工费用由负责供应方负担。

　　第五条：工程质量及检查验收

　　5.1乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。

　　5.2甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。

　　5.3乙方在工程过程，甲方配合并派出随工代表(或供电主管部门)对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验，合格签证后乙方可进行下道工序施工，发现问题应及时解决，竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查，随工验收应做好详细记录，必要时可检查随工签证。

　　5.4工程完工后，乙方应以书面形式通知甲方，并附竣工技术文件一式三份;甲方即组织相关人员验收，对发现的问题提出解决措施和返工时限，并将验收结果报主管部门，如因甲方原因不能按期验收，应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的完工时间。

　　5.5自工程竣工验收合格之日起，工程线路保修为壹拾贰个月，变压器，配电柜保修期为壹拾贰个月，乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责修理。

　　5.6保修期内，对于工程质量问题，乙方在接到甲方的工程质量通知书后，3小时内应作出答复，并根据修复工程量的大小，确定修复工期，报甲方出现大面积工程质量问题(由甲方认定)，保修期从修复验收合格之日重新计算。

　　5.7保修期内，乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过贰拾肆小时不能完成修复的，甲方有权自行或委托

　　第三方进行维修，因此发生的.费用由乙方承担。

　　第六条：双方职责

　　1甲方职责。

　　1.1合同签订后____日内向乙方提开工的要求和注意事项。

　　1.2组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底，并做好有关纪录送相关单位。

　　1.3派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。

　　1.4组织对工程的竣工验收，并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。

　　2乙方职责

　　1开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工，若甲方要求，乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。

　　2合同协议书签署后____日内乙方组织进场施工，提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。

　　3乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工，自觉接受相关部门的监督检查，如实填报工程进度。

　　4工程方案发生变更时，乙方应及时向随工人员反映，并以书面形式报告甲方，经甲方批准后，方可实施。乙方未经甲方同意(书面形式)，不得随意更换本项目班子主要管理人员。

　　5因非乙方原因无法进行施工时，乙方应及时向甲方填报停工报告，经甲方单位批准后实施，重新开工前应上报复公审。

　　6严格执行操作规程，做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作，坚决杜绝安全事故的发生;在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。

　　7乙方向甲方领用的材料和设备，乙方应负责妥善保管，在施工中应厉行节约，完工后向甲方办理工程余料移交和所借物的归手续。

　　8保质按期完成合同工程量。

　　9乙方保护甲方在用设备的安全，若出现损坏，应立即通知甲方进行处理，并对乙方原因造成的损坏进行赔偿。

　　10按规定向甲方提供竣工验收资料一式叁份。

　　第七条：工程款的拨付与结算

　　7.1工程款支付

　　7.2工程款支付方式：按施工进度支付。

　　7.3工程总价.00元。本合同签订____日内，甲方预付工程量总价的30 %，即519000.00元，作为采购设备甲方定金，工程预付款进乙方账户____日内开工。

　　7.4工程完工后，甲方应付至合同款的 90% 给乙方，款到乙方账户再提交竣工资料和搭火送电，竣工验收合格后____日内办理结算，余额一次性付清。

　　7.5乙方于本合同签订____日内交付100000.00万元作为施工保证金给甲方.工程完工____日内甲方无息退还给乙方.

　　7.6甲方在付清乙方工程款之前,设备所有权归乙方所有。

　　第八条：风险责任

　　8.1因遇不可抗力(包括自然灾害等)而造成的损失(包括材料、设备和劳务的损失)，乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外，乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外，因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后____日内，双方应继续按合同约定履行的义务。

　　第九条：违约责任

　　9.1甲方责任:甲方不按合同规定拨付工程款,超过一天则按工程费的3向乙方交付逾期违约金.

　　9.2乙方责任:乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。

　　9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。

　　9.4若工程质量达不到要求，施工单位应无条件返工，造成逾期完工的，还应承担逾期违约责任。

　　第十条：其他

　　10.1甲方委派为随工代表，对本工程实施监理。代表甲方随工检查验收工程质量，发现问题及时解决，合格后及时办理随工检查签证及进行施工的有关协商工作。

　　10.2乙方派，为现场组织施工，与甲方协商解决施工中出现的问题，办理竣工验收，处理遗留问题。

　　10.3本合同未尽事宜，双方根据具体情况增加条款作为合同附件，与本合同具有同等效力。

　　10.4本合同工程价款结算中的经济纠纷，双方协商解决;如协商不能解决的，依法向发包方所在地人民提起诉讼。

　　10.5本合同一式二份，双方盖章签字之日起生效，甲、乙双方各执一份，。

　　10.6双方约定的其它条款。

　　甲方：乙方：________年____月____日

标准电力施工合同篇10

　　发包人：彭开飞 (简称甲方) 承包人： (简称乙方)

　　一、工程内容

　　1、工程名称：怀化市第二(河西)污水处理厂配电工作

　　2、工程内容：

　　2.1、本工程款壹万玖仟捌佰元整，本工程完成后一次性付清。

　　2.2、新敷设ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*120电95m，ZR-YJLV22-8.7/15KV-3*70电缆30m，新架设JKLYJ-10/120型绝缘线路125m;

　　2.3、本次工程受电容量为500KVA，配电房内新装SCB-500KVA干式变电器1台，新装10KV进线柜1面、出线柜1面;

　　2.4、搭火杆新装带隔离开关1台、避雷器2组，#D07-2杆新装计量箱1台、避雷器2组;

　　2.5、新立YB190-15杆2组，新设GJ-70拉线2组;

　　2.6、配套敷设电缆保护管(CPVCφ167*7)75m;

　　2.7、制作高压部分;

　　2.8、所有设备需可靠接地;

　　2.9、变压器与低压开关柜的母排连接由乙方预留接口，现场协助安装。备注：工程内容中涉及具体数据之条款，其实际使用量应满足设计要求及电业局验收标准。

　　3、乙方应对工程质量负责，如验收中发现质量不合格，经鉴定确系乙方责任者，乙方应负责返工，其费用概由乙方承担。

　　4、甲、乙双方应按国家劳动安全法规和电力行业相关安全规程进行安全管理、相互配合，并明确相互的安全面责任，乙方在施工范围内发生的安全责任，应由乙方全部负责。

　　5、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方另行协商签订补充协议，协商不成，任何一方可直接向鹤城区人民法院提起诉讼。

　　6、本合同须经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　年月日

标准电力施工合同篇11

　　甲方：______

　　乙方：______

　　受甲方委托，确定该工程由乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建筑部颁发的《建设工程施工合同》(GF-91-0201)结合本工程具体情况，经甲方对乙方资质的审查，乙方具备施工条件，为明确双方的`权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：______

　　2、工程地点：______

　　3、工程性质：______

　　4、工程日期：

　　开工日期：______

　　竣工日期：______

　　5、质量等级：优良(以建设单位验收结果为准)

　　二、施工范围及工程量

　　1、安装VV224×35mm电缆线160米，φ100mm碳素波纹管150米，电缆沟开挖回填。

　　2、安装二块(20-80A)三相四线电能表及其相关调试。

　　3、电力部门所有增容报装手续的办理。

　　4、征地协调。

　　三、工程价款及付款方式：

　　1、本工程总价款为 ______元整。

　　2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。

　　四、甲方职责

　　1、图纸会审和施工安全技术交底：各工序开工前。

　　2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。

　　3、根据国家现行规范组织工程验收。

　　4、协助施工单位抓好安全文明生产。

　　5、监督检查施工的安全质量情况。

　　五、乙方职责

　　1、组织施工作业人员按期进入施工现场。

　　2、按施工图纸和甲方技术要求，进行施工安装。

　　3、施工现场必须做到安全、文明、卫生。

　　4、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通(车辆、人身)事故由乙方负责。

　　5、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。

　　六、工程质量

　　1、乙方在施工过程中执行如下标准：

　　1)《建筑电气安装工程施工及验收规范》GBJ303-88;

　　2)《建筑安装工程质量检验评定统一规范》GBJ300-88 《电力建设施工及验收评定》建筑工程篇GBJ69-87

　　3)《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88

　　2、乙方自购的工程材料必须合格，经甲方统一方可使用。

　　3、施工过程中，由乙方造成的质量不合格由乙方负责返工。

　　4、因乙方原因达不到质量要求，损失自负。

　　七、其它

　　1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。

　　甲方：______代表签字

　　乙方：______代表签字

　　签订日期：______

标准电力施工合同篇12

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：承包形式：

　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条工程总价

　　合同总价为(RMB)：元整含税(大写壹佰万元整)。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整);

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整) 4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;

　　3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续;

　　4、自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　第十条保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

　　第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

标准电力施工合同篇13

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　为确保电力线路安装工程的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与作用条例》的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。

　　一、工程概况：

　　工程名称：__________________

　　工程内容：__________________

　　工程地点：__________________

　　工程期限：__________________

　　工程总造价：__________________

　　工程总造价：(大写：______________________________________________________元整)

　　二、工程质量标准：

　　安装35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》施工。

　　三、甲方的权利和义务：

　　按期开工。

　　四、乙方的权利和义务：

　　不得随意变更经双方认可的安装施工方案如必须变更，需经甲方同意，否则造成的损失由乙方自负。施工安全由乙方自行负责。

　　五、违约责任：

　　六、争议的解决方式：

　　甲乙双方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则通过协商解决，协商不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解，调解不成时双方选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。

　　七、本合同效力及未尽事宜。

　　条例等有关法律、规章的规定办理，如遇国家法律、政策调整时，本合同作相应调整。面协议签订前，本合同继续有效。

　　甲方(签字)：__________________

　　乙方(签字)：__________________

　　____年____月___日

标准电力施工合同篇14

　　甲方：

　　乙方：

　　受甲方委托，确定该工程由乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订如下合同条款，以资双方共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：文化街萝卜会

　　2、工程地点：昌乐路文化街

　　二、施工范围及工程量

　　1、安装VV22435mm电缆线160米，砌电缆井6座，电缆沟开挖回填。

　　2、安装一块(10-40A)三相四线电能表及其相关调试。

　　3、电力部门所有报装手续的办理。

　　三、工程价款及付款方式：

　　1、本工程价款附清单壹份，总价款为壹万贰仟元整。

　　2、付款方式：合同签订后，甲方一次性将全额工程款付给乙方。

　　四、甲方职责

　　1、负责现场技术交底，办理好本工程红线走廊手续。

　　2、委派施工管理人员负责与城市有关管理部门联系协同解2

　　决施工中的有关问题，进行施工质量监督检查。

　　3、根据国家现行规范组织工程验收。

　　4、协助施工单位抓好安全文明生产。

　　五、乙方职责

　　1、按批准的施工设计图纸施工。

　　2、由于乙方责任，施工时设置必要的安全措施，施工期间所发生的一切生产，交通(车辆、人身)事故由乙方负责。

　　3、由于乙方责任在施工过程中造成其它设施损坏，由乙方负全责。

　　六、其它

　　1、未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　2、本合同一式两份，双方各执一份，双方签字盖章后生效，至本工程通电正式使用后失效。

　　甲方：乙方：

　　代表签字：代表签字：

　　签订日期：年月日

标准电力施工合同篇15

　　甲方: 乙方：

　　第一条工程概况及承包范围

　　1、工程名称：行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程

　　2、工程地点：行政三路

　　3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容

　　4、承包方式：包工包料交钥匙工程。

　　第二条工期

　　1、本工程工期总天数为：5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日

　　第三条甲方应承担的工作与责任

　　1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

　　2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

　　第四条乙方应承担的工作与责任

　　1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。

　　3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。

　　4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

　　5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。

　　6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。

　　7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。

　　8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。

　　9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。

　　第五条工程价款及支付

　　1、本工程包干价，单价为xx元/米,按水平方向直线长度结算。

　　2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。

　　第六条工程质量验收

　　2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。

　　第七条违约责任

　　如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。

　　第八条争议的解决方式

　　如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　第十一条本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授权代表人：授权代表人：

　　电话：电话：

　　签章日期：年月日签章日期：年月日

标准电力施工合同篇16

　　工程名称：

　　请填写工程名称建设单位：施工单位：

　　签订时间：签订地点：

　　电力建设工程施工合同条件

　　第一章词语涵义及合同文件

　　第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：

　　一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

　　二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。

　　三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

　　四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。

　　五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

　　六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。

　　七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。

　　八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

　　九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。

　　十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

　　十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

　　十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。

　　十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。

　　十五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。十六、竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。

　　十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

　　十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或”施工方案”所确定的用以施工的场地。十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

　　二十、不可抗力：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火

　　灾，以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。

　　二十一、赔偿金：责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。

　　二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。

　　二十三、协议条款：结合具体工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。第二条合同文件及解释顺序

　　一、合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下： 1.《协议条款》；

　　2.《合同条件》；

　　3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书； 4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件； 5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸； 6.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求； 7.构成合同一部分的其他文件。

　　二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决(实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释)；双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。

　　第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

　　一、合同文件使用汉语普通话书写，双方可根据需要商定使用少数民族语言译本，对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。

　　二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其他行业规章、工程所在地地方法规。

　　三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定使用其他行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。

　　四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。

　　五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方承担。第四条图纸一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数)，向乙方提供完整的施工图纸，并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度，乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。

　　二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸，将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款，并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。

　　三、甲方对图纸有特殊保密要求的，乙方采取相应的措施保密，由甲方承担费用。

　　四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付，费用由乙方承担。

　　五、乙方未如约收到甲方提供的图纸，应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第七条第二款约定处理。

　　六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表，酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现，甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。

　　第二章双方一般责任

　　第五条甲方代表

　　一、甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责： 1.甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天通知乙方。

　　2.甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方承担，延误的`工期相应顺延。

　　3.甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行其他约定的义务，否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方承担由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。

　　二、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。

　　三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方。后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。

　　第六条乙方代表

　　一、乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责： 1.乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　2.乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工，在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。

　　二、乙方代表易人，应提前7天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。

　　第七条甲方工作

　　一、甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求，完成以下工作：

　　1.办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

　　2.将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至《协议条款》约定地点，并保证施工期间的需要。

　　3.开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。

　　4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

　　5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、公路、通讯线路需要的协议。

　　6.将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

　　7.组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。

　　8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。 9.按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。

　　10.协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。

　　二、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。

　　三、甲方将上述某项工作委托乙方完成，应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。第八条乙方工作

　　一、乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求，完成以下工作：

　　1.在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计，经甲方代表批准后使用。

　　2.按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。 3.按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全、防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任。

　　4.按《协议条款》约定的数量和要求，向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方承担。

　　5.采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。因技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方承担，因乙方责任造成的罚款除外。

　　6.已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《协议条款》约定负责保护工作，保护不善发生损坏，乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出，在《协议条款》中约定。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其他问题，由甲方承担责任。

　　7.按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　8.保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。

　　二、乙方未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭受的经济损失。

　　第三章施工组织设计和工期

　　第九条进度计划一、甲方在缔结合同后3天内向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料、设备计划”、“提供土建工程计划”等资料，乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和《协议条款》的约定编制“施工组织设计”(或施工方案)、“施工综合进度计划”，在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约提供其应提供的资料，按第七条第二款的约定处理。乙方未如约提交“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划”，按第八条第二款处理。二、甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度计划”同意与否，应在《协议条款》约定的期限内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度计划”为合同文件，应共同遵循。

　　三、乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和”施工综合进度计划”组织施工，接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施，乙方应报请甲方代表审核批准后实施，由甲方承担特殊施工技术措施费。

　　第十条延期开工

　　一、乙方应按《协议条款》约定和“施工综合进度计划”确定的开工日期、开工条件开始施工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后3天内作出答复，逾期未答复则视为已同意乙方的延期

　　开工要求。

　　二、乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。三、乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，由甲方承担乙方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。

　　第十一条暂停施工

　　一、甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后24小时内应对此提出处理意见。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表的处理意见后向其提出复工要求，经批准后继续施工。

　　二、甲方代表未在约定时间内提出处理意见，或在乙方提出复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的，按第七条第二款约定处理。

　　三、暂停施工出于非乙方原因，由甲方承担经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。

　　第十二条工期延误

　　一、对以下情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。 1.工程量变化或设计变更；

　　2.一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； 3.合同中约定的或甲方代表同意给予顺延工期的其他情况。

　　二、乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告，甲方代表在乙方提出报告3天内予以批准或提出修改意见，逾期未予答复，即视为甲方代表对此报告予以批准。

　　第十三条工期提前

　　一、施工中需要提前竣工,双方协商一致后签订“提前竣工协议”.“提前竣工协议”应包括以下主要内容：

　　1.合同竣工日期提前的时间； 2.乙方采取的赶工措施； 3.甲方为赶工提供的条件； 4.赶工措施的经济支出和承担； 5.提前竣工收益的分享。

　　二、乙方按“提前竣工协议”修订施工进度计划，提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交施工进度修订计划后5天内给予批复，逾期未批复则视为其已批准。

　　第四章质量与验收

　　第十四条检查和返工

　　一、乙方按相应的电力建设施工及验收技术规范、约定采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起返工、修改的经济支出，由甲方承担，工期相应顺延。

　　二、以上检查合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任。

　　三、以上检查检验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方承担，相应顺延工期。

　　第十五条质量等级评定

　　一、工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的应给予相应顺延。

　　二、工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方承担违约责任。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人(签章)：法定代表人(签章)：委托代理人(签章)：委托代理人(签章)：

　　单位地址：单位地址：开户银行：开户银行：

标准电力施工合同篇17

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程

　　1.2工程总投资：1730000.00元(壹佰柒拾叁万元整)

　　1.3工程地点：铜仁侨泰嘉逸花苑

　　1.4工程内容：搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)

　　1.5工程内容不包括：土建部分

　　第二条：工程工期

　　2.1工程合同工期:45个工作日。

　　2.2工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。

　　2.3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:

　　2.3.1因甲方提出变更设计而影响工程进度。

　　2.3.2甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。

　　2.3.3甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。

　　2.3.4未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。

　　2.3.5其它因甲方原因造成的延误。

　　2.3.6因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。

　　第三条：承包方式及合同总价

　　3.1根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程《预(决)算书》。

　　3.2根据双方认可的设计图纸进行施工。工程总造价为大写人民币：壹佰柒拾叁万元整。

　　3.3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致，合同总价可作相应调整，核实办理追加或追减。

　　3.3.1设计变更，以甲方部门出具的通知单为准，按实际进行调整。

　　3.3.2国家强制性政策调整。

　　第四条：设备、材料供应

　　4.1本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购，具体清单见附件[预(决)算书]，并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。

　　4.2辅材由乙方组织供应，具体清单见附件[预(决)算书]。

　　4.3所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。

　　第五条：工程质量及检查验收

　　5.2甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。

　　5.5自工程竣工验收合格之日起，工程线路保修为壹拾贰个月，变压器，配电柜保修期为壹拾贰个月，乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责免费修理。

　　5.7保修期内，乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过贰拾肆小时不能完成修复的，甲方有权自行或委托第三方进行维修，因此发生的费用由乙方承担。

　　第六条：双方职责

　　6.1甲方职责。

　　6.1.1合同签订后 3 日内向乙方提开工的要求和注意事项。

　　6.1.2组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底，并做好有关纪录送相关单位。

　　6.1.3派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。

　　6.1.4组织对工程的竣工验收，并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。

　　6.2乙方职责

　　6.2.1开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工，若甲方要求，乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。

　　6.2.2合同协议书签署后柒日内乙方组织进场施工，提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。

　　6.2.3乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工，自觉接受相关部门的监督检查，如实填报工程进度。

　　6.2.4工程方案发生变更时，乙方应及时向随工人员反映，并以书面形式报告甲方，经甲方批准后，方可实施。乙方未经甲方同意(书面形式)，不得随意更换本项目班子主要管理人员。

　　6.2.5因非乙方原因无法进行施工时，乙方应及时向甲方填报停工报告，经甲方单位批准后实施，重新开工前应上报复公审。

　　6.2.6严格执行操作规程，做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作，坚决杜绝安全事故的发生;在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。

　　6.2.7乙方向甲方领用的材料和设备，乙方应负责妥善保管，在施工中应厉行节约，完工后向甲方办理工程余料移交和所借物的归手续。

　　6.2.8保质按期完成合同工程量。

　　6.2.9乙方保护甲方在用设备的安全，若出现损坏，应立即通知甲方进行处理，并对乙方原因造成的损坏进行赔偿。

　　6.2.10按规定向甲方提供竣工验收资料一式叁份。

　　第七条：工程款的拨付与结算

　　7.1工程款支付

　　7.2工程款支付方式：按施工进度支付。

　　7.3工程总价￥1730000.00元。本合同签订3日内，甲方预付工程量总价的30 %，即￥519000.00元，作为采购设备甲方定金，工程预付款进乙方账户3日内开工。

　　7.4工程完工后，甲方应付至合同款的 90% 给乙方，款到乙方账户再提交竣工资料和搭火送电，竣工验收合格后3日内办理结算，余额一次性付清。

　　7.5乙方于本合同签订3日内交付100000.00万元作为施工保证金给甲方.工程完工3日内甲方无息退还给乙方.

　　7.6甲方在付清乙方工程款之前,设备所有权归乙方所有。

　　第八条：风险责任

　　8.1因遇不可抗力(包括自然灾害等)而造成的损失(包括材料、设备和劳务的损失)，乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外，乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外，因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后5日内，双方应继续按合同约定履行的义务。

　　第九条：违约责任

　　9.1甲方责任:甲方不按合同规定拨付工程款,超过一天则按工程费的3‰向乙方交付逾期违约金.

　　9.2乙方责任:乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。

　　9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。

　　9.4若工程质量达不到要求，施工单位应无条件返工，造成逾期完工的，还应承担逾期违约责任。

　　第十条：其他

　　10.2乙方派，为现场组织施工，与甲方协商解决施工中出现的问题，办理竣工验收，处理遗留问题。

　　10.3本合同未尽事宜，双方根据具体情况增加条款作为合同附件，与本合同具有同等效力。

　　10.4本合同工程价款结算中的经济纠纷，双方协商解决;如协商不能解决的，依法向发包方所在地人民法院提起诉讼。

　　10.5本合同一式二份，双方盖章签字之日起生效，甲、乙双方各执一份，。

　　10.6双方约定的其它条款。

　　甲方：乙方：年月日：

标准电力施工合同篇18

　　甲方: _______________乙方：_______________

　　依照《民法典》、《建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。

　　第一条工程概况及承包范围

　　1、工程名称：_________行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程

　　2、工程地点：_________行政三路

　　3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容

　　4、承包方式：包工包料交钥匙工程。

　　第二条工期

　　1、本工程工期总天数为：5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日

　　第三条甲方应承担的工作与责任

　　1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

　　2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

　　第四条乙方应承担的工作与责任

　　3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。

　　4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

　　甲方______________乙方______________

　　日期______________

随便看

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

标准电力施工合同 篇1

标准电力施工合同 篇2

标准电力施工合同 篇3

标准电力施工合同 篇4

标准电力施工合同 篇5

标准电力施工合同 篇6

标准电力施工合同 篇7

标准电力施工合同 篇8

标准电力施工合同 篇9

标准电力施工合同 篇10

标准电力施工合同 篇11

标准电力施工合同 篇12

标准电力施工合同 篇13

标准电力施工合同 篇14

标准电力施工合同 篇15

标准电力施工合同 篇16

标准电力施工合同 篇17

标准电力施工合同 篇18

标准电力施工合同篇1

标准电力施工合同篇2

标准电力施工合同篇3

标准电力施工合同篇4

标准电力施工合同篇5

标准电力施工合同篇6

标准电力施工合同篇7

标准电力施工合同篇8

标准电力施工合同篇9

标准电力施工合同篇10

标准电力施工合同篇11

标准电力施工合同篇12

标准电力施工合同篇13

标准电力施工合同篇14

标准电力施工合同篇15

标准电力施工合同篇16

标准电力施工合同篇17

标准电力施工合同篇18