| 标题 | 基本建设工程设备贷款合同 |
| 范文 | 基本建设工程设备贷款合同（精选16篇） 基本建设工程设备贷款合同 篇1基本建设工程设备贷款合同范本 借款方：_________?贷款方：_________ 借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款，经贷款方审查同意发放。为明确双方责任，恪守信用，根据有关规定，特签订本合同。 第一条?本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币(大写)_________元，用于_________.本贷款期从开始支用之日起，至还清全部贷款本息止，贷款期为_________年。 第二条?本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备(材料)的专项贷款，实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。 第三条?自支用贷款之日起，贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内，月利率为_________。借款方不按期归还贷款，逾期部分加收利息_________%，对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息_________%. 第四条?借款方保证在_________年_________月_________日之前，用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还，贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。 第五条?贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款，如未按期提供贷款，应承担由此造成的经济损失。 第六条?贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件资料。借款方不按合同规定使用贷款，贷款方有权扣回贷款本息，并对违约使用部分加收罚息_________%. 第七条?本合同条款以外的其他事项，双方遵照《_____》的有关规定办理。 第八条?本合同经双方签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。合同一式_________份，借贷双方签章后各执一份，报送_________各一份。 借款方(公章)_________?贷款方(公章)_________ 负责人(签字)_________?负责人(签字)_________ 地址：_________?地址：_________ _________年____月____日?_________年____月____日 基本建设工程设备贷款合同 篇2借款方： 身份证号码： 贷款方： 身份证号码： 借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款，经贷款方审查同意发放。为明确双方责任，恪守信用，根据有关规定，特签订本合同。 第一条 本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款(大写)_________元，用于_________.本贷款期从开始支用之日起，至还清全部贷款本息止，贷款期为_________年。 第二条 本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备(材料)的专项贷款，实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。 第三条 自支用贷款之日起，贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内，月利率为_________。借款方不按期归还贷款，逾期部分加收利息_________%，对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息_________%. 第四条 借款方保证在_________年_________月_________日之前，用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还，贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。 第五条 贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款，如未按期提供贷款，应承担由此造成的经济损失。 第六条 贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件资料。借款方不按合同规定使用贷款，贷款方有权扣回贷款本息，并对违约使用部分加收罚息_________%. 第七条 本合同条款以外的其他事项，双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。 第八条 本合同经双方签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。合同一式_________份，借贷双方签章后各执一份，报送_________各一份。 借款方(公章)_________ 贷款方(公章)_________ 负责人(签字)_________ 负责人(签字)_________ 地址：_________ 地址：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 基本建设工程设备贷款合同 篇3发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称)__(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 一、 工程概况 工程名称： ※ 工程地点： ※ 结构形式： 框架剪力墙 层数：地上28层地下1/2层 建筑面积：※ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附表1) 工程立项文号： ※ 资金来源： 自筹 二、 工程承包范围 承包范围： ※ 不包括的工程范围： / 三、 合同工期 总日历天数 1080 天 开工日期：__※年10月10日 竣工日期：__※年9月23日 四、 质量标准 工程质量标准： 合格 四、 合同价款 1、合同总价(大写)：※(人民币)(小写)￥： ※ 元(其中：工程预留金 20xx万元、零星工作费 / 元，安全防护、文明施工措施费 ※ 元，工程分包和材料购置费 / 元，总承包服务费 / 元。) 2、综合单价：详见承包人的报价书。 五、 组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、 本合同协议书 2、 本合同专用条款 3、 本合同通用条款 4、 中标通知书 5、 投标书、工程报价单或预算书及其附件 6、 招标文件、答疑纪要及工程量清单 7、 图纸 8、 标准、规范及有关技术文件 双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。 八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 10.1合同订立时间： 20xx 年 9 月 30 日 10.2合同订立地点： ________________________ 10.3本合同双方约定_____________签字盖章 _后生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 基本建设工程设备贷款合同 篇4木门定制合同范本 木门定作合同 __________(简称甲方)，向______木器加工厂(简称乙方)，定作下列木器家具，经双方协商订立本合同，共同信守。 1.木料：_________________甲方供应，乙方完成定作的家具后，如有余料应退还给甲方。 2.规格标准：_________________按图纸式样规格制作。 图号 家具名称 单位(个) 数量 单价 总价 油漆颜色 交货日期 以上共计加工费人民币(大写) _______________ 3.技术标准：_________________按统一规定的企业标准执行。 4.交货地点和付款办法：_________________在乙方厂内交货，由甲方自提;在交货日期前，乙方可陆续交货，甲方可陆续验收付款。 5.任何一方不履行本合同致使对方受到损失时，应由违约者负赔偿责任。 本合同一式四份，双方各执两份。 甲方：_________________(盖章)乙方：_________________(盖章) 经手人：_____________经手人：______________ __________年_____月_____日签订 基本建设工程设备贷款合同 篇5甲方：_____________________(以下简称甲方) 乙方：_____________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。 第一条：工程名称： 第三条：工程范围：见附件. 第四条：工程总价： 人民币 (此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 第五条： 5.1竣工日期：(竣工报告为准) 交付日 5.2合同总工期： 元。 5.3甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。 第六条：本工程质量标准 按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。 第七条：代表 甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权委托书作为本合同的一部分。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。 第八条：工地管理 8.1乙方必须加强施工人员的安全及职业技能教育，在施工过程中，必须保证安全，清除隐患，杜绝一切事故的发生。 8.2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运送指定地点。 8.3 乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。 第九条：设备、材料、通行及配套 9.1 甲方提供乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。 9.2 本工程使用的材料：见附件。 9.3 乙方堆置器材设备之场所，应在甲方许可之范围内，不得妨碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工，应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。 9.4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供，甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之安全正常营运。 第十条：工程保险 10.1乙方应对其员工购买保险 10.2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则，如果涉及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。 10.3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。 10.4除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外，工期延长，应由甲方支付续保费用。 第十一条：变更设计 11.1双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程： 11.2经由本合同双方协商一致减少的事项。 11.3为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知甲方，变更或增加或减少的事项。 11.4所增加或变更之费用，乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定价。 11.5减少之工程，甲方除承担乙方已购材料之损失外，还应支付乙方为此支付合理的费用。 第十二条：工程延期 12.1须延长完工日期时，乙方可于原因发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方，但能够证明是乙方故意造成延期的除外。 12.2本工程施工期间，甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。 第十三条：验收 13.1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时，甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。 13.2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后，由甲方验收。 13.3乙方在验收前3日，将验收日期以书面通知甲方，如甲方不能按时参加，须提前2日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。 13.4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的依据。 13.5本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。 第十四条：违约及损害赔偿责任 14.1一方如有下列情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。 14.2一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。 14.3一方要求停工达15日，除能证明是不可抗力或另一方之故意或重大过失除外 。 14.4一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无能力支付工程款。 14.5本合约依上述原因而终止或解除时，或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件，一方仍得依法向另一方求偿。 14.6除能够证明是乙方故意不按时进场施工的，甲方应赔偿乙方违约金15万元。 14.7除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方应按每人100元/天对乙方承担赔偿金，并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。 14.8甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等，每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。 第十五条：纠纷处理 甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应平等协商，协商不成，由 人民法院管辖。 第十六条：其它 16.1合约时效：本合同经双方盖章后生效，自付清尾款后终止。 16.2合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。 16.3本合约正本之印花由双方各自贴销。 16.4一方提供之地址为可送达之地址，如果变更应及时通知，否则按照合同约定地址投递即视为送达。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 基本建设工程设备贷款合同 篇6抵押人： （以下简称“甲方”） 地址： 邮编： 法定代表人： 营业执照号码 联系方式： 抵押权人： （以下简称“乙方”） 地址： 邮编： 法定代表人： 营业执照号码 联系方式： 债务人： （以下简称“丙方”） 地址： 邮编： 法定代表人： 营业执照号码 联系方式： 1。________年____月日，本合同乙方与丙方签订的编号为 的《 合同》（以下简称“主合同”，详见附件 1）。 2。 甲方自愿以其在建工程作为抵押物，担保丙方按期履行付款义务。 经平等协商，各方就抵押担保相关事宜达成一致并签订本合同，以资共同信守。 一、主债权 1。本合同所担保的主债权为：依据主合同约定 _________ 。 二、抵押物 1.坐落位置：_________区_________街路_________号（详见附件2《抵押物清单》）。 2.用途：_________，建筑结构：_________。 3.建筑面积： ，占地面积： 。 4.已完成部分：层数_________ 建筑面积_________平方米。 5。 竣工时间： 6.土地使用权取得方式： 出让划拨 使用年限：________年____月____日起至 ________年____月____日止。 7.证件（详见附件3— 7）： （1）国有土地使用证号： （ 2）建设用地规划许可证号： （ 3）建设工程规划许可证号： （ 4）建设工程开工许可证号： （ 5）开工许可证号： （ 6）预售销售许可证号： 8。其他： 【配套、装修等】 三、抵押物价值及抵押率 1。本合同项下抵押物共作价人民币（大写） 元整，抵押率为百分之 —，实际抵押额为人民币（大写） 元整。 四、担保范围 1。抵押物的担保范围为主债权、违约金和实现主债权的费用（仲裁、诉讼费用、差旅费、律师费等等）。 五、抵押登记 1。各方应于本合同签订后 5个工作日内向登记机关提交抵押登记申请及相关资料： 2。乙方应于抵押权消灭后5个工作日内，向登记机关送达撤销抵押登记的通知，协助甲方办理撤销登记手续。 3。各方应当协力提供登记所需文件、资料等。 （1）甲方： （2）乙方： （3）丙方： 4。因抵押登记和撤销登记所发生的费用，由各方依据国家及登记机关的规定承担；无相关规定的，由各方承担各自的费用。 六、抵押物的使用与处分 1。抵押物由甲方占有、使用，全部收益归甲方所有。 2。未经乙方同意，甲方不得擅自出售抵押物，但是丙方提前清偿债务或另行提供担保的除外。 3。抵押物灭失的，丙方应当另行提供担保或提前清偿债务，乙方可以就因抵押物灭失而取得的赔偿行使物上代位权。 七、行使抵押权的条件 1。出现下列情况之一时，乙方有权依法处分抵押物： （1）主合同约定的付款期限届满，丙方未依约支付合同价款的； （2）丙方被宣告解散、破产的。 2。处分抵押物所得价款，不足以偿还主债务的，乙方有权另行追索；价款偿还主债务后还有剩余的，乙方应退还甲方。 3。乙方行使抵押权后，甲方有权向丙方追偿。 八、抵押权的消灭 出现下列情形之一时，抵押权消灭： （1）主债权消灭； （2）抵押权实现； （3）法律规定的其他情形。 九、违约责任 1。由于甲方保管不善，造成抵押物毁损的，乙方有权要求恢复原状，或要求丙方提供其他担保或提前支付合同价款。 2。未经抵押人同意，乙方与丙方变更延长主合同付款期限的，可自行解除本合同，。 十、争议解决方式 因履行本合同产生的纠纷，经各方协商仍无法解决的，任何一方可以向抵押物所在地的人民法院提起诉讼。 十 一、合同的生效 本合同自各方代表人签字并加盖单位印章之日起生效。 （此页无正文） 此页系合同签署页 甲方：（印章） 代表人： 乙方：（印章） 代表人： 丙方：（印章） 代表人： 签订时间： ________年____月____日 签订地点 基本建设工程设备贷款合同 篇7甲方：(发包方) 乙方：(承包方) 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 1.装修施工地点：_____________________________________________ 2.工期：________年____月____日 至________年____月____日 3.本项工程预计费用 元人民币。 第二条 材料供应的约定 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 第三条 关于工程质量及验收的约定 1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-20及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-20并参照《____省家庭装饰装修工程质量标准及其他 db-3598》及《市家庭装饰工程质量验收标准》 2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。 3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。 第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。 2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。 6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。 7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定： 1. 工程款付款方式： 布管验收合格后支付工钱的50%，水电完工后支付30%，整体竣工验收合格后支付20% 1)。水电开槽、布线、穿线、埋槽 2)。所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋) 3)。水电施工的穿墙、打孔、切割 4)。开关面板安装 5)。小五金、马X、的安装 6)。后期灯具的安装 3.工程结算方式： 按实结算： 总价结算：20元平米(套内面积) 1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。 2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元违约金。 第七条 纠纷处理方式： 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。 第八条 合同的变更和解除： 1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。 2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第九条。其它约定： 1.双方同意由第三方监理(厦门XX公司)进行协商工作。 在未经第三方监理(厦门XX公司)确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。 2.经过第三方监理(厦门XX公司)确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。 3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元天的劳务费。 5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。 (一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 (二)本合同签订后工程不得转包。 (三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 (四)合同有效期至_____________________. (五) 水电工程保修________年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。 甲方签字： 乙方签字(盖章)：________年____月____日________年____月____日 基本建设工程设备贷款合同 篇8甲 方： 乙 方： 经营者姓名： 身份证号码： 经 营 场 所： 兹有 的车棚非机动车辆充电电路安装工程由乙方经营部施工，为确保工程安全、质量及工程进度，认真执行业主合同，甲乙双方共同协商达成如下协议： 一、承包内容： 二、承包方式： 三、工程工期： 20xx年 月 日前完工。 四、承包价格： 见附表。 五、甲方工作 1、甲方负责施工现场的施工组织、安全培训、施工进度，巡视督导、验收等方面; 2、甲方负责工程测量，预结算，现场管理，业主及外部关系的协调等工作; 3、 甲方参与工程质量和施工进度的监督。 六、乙方工作 1、严格遵守甲方制定的施工现场管理制度; 2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程，如乙方违约，造成的损失由乙方负责; 3、 乙方不得和业主争吵，有问题须及时向甲方反映，如出现质量问题必须按甲方要求的质量标准和期限整改。乙方负责施工现场安全。 4、严格按照甲方的要求管理工期，如因工期管理管理不善造成损失由乙方负责，所增加费用由乙方负担。 5、文明施工，管理好工程材料，如材料管理不善造成丢失由乙方负责，施工过程中出现工伤事故由乙方负责; 6、保护好已完工程成品，以及其它工种的劳动成果。如有损坏照价赔偿。 7、 保证施工现场的整洁，施工现场做到一日一清，施工中产生的垃圾、土渣一律装袋存放在指定地点，材料、工具按指定位置整齐排放，工程完工后负责清扫施工现场; 8、乙方自行办理所带施工人员的公安检查等一切手续，出现问题甲方不负责。 七、工程质量： 乙方施工的工程质量若不符合优良标准规定，甲方有权责令乙方返工，并赔偿甲方的材料损失。且乙方承诺该工程中产品保修 年。在此期间若该工程出现质量问题，乙方需要无条件维修。若乙方不积极配合、屡次整改达不到要求或不执行影响正常使用，甲方有权追究乙方的民事责任，造成的后果由乙方独立承担，乙方不得有任何异议。 八、工程变更 工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。如无书面协议结算时不予认可。 九、工程款支付方式 1、工程款拨付方式： 2、拨款程序： 3、甲方按合同约定付款给乙方(建设单位有特殊要求的除外)，工程竣工验收不合格不予结算。 十、安全施工及现场文明 乙方在施工中必须严格遵守建筑工程安全技术规范，自觉遵守工 地的各项安全管理制度，服从项目管理。施工过程做到工完料净、场地整洁有序，如有违约，乙方需就施工中引发的安全事故承担全部责任。 十一、其他约定 以上合同经双方友好协商订立，如有不尽事宜经双方妥善研究后再补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力，双方应共同遵守。 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签订起生效，工程竣工结算款付清后自然失效。 甲方负责人(签字)： 乙方负责人(签字) 甲方公章： 乙方公章： 年 月 日： 基本建设工程设备贷款合同 篇9甲方：身份证号：电话： 乙方：姓名（或名称）：住址： 身份证号：电话： 甲方将位于的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料，乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。施工图纸经双方签字，不能随便更改，如需要更改双方商量后同意。 二、被建房屋的建筑面积为平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方（其中包括贴内外墙的瓷砖、室内地板砖、楼梯及其附属设施、卫生间地板砖、厨房操作台、木工、水电管线安装等），乙方的施工承包单价为每平方米元，工程总价款为元。 三、施工要求 ①地工基础：深度70公分宽度60公分里面宽度40公分 ②墙体外墙 3。7内墙 2。4砌筑时内外错缝一般采用水泥沙浆，强度要达到（150号）。四角有构造柱四角和内样交换处一般要求80公分配两根6毫米拉接筋沙浆的饱满度必须要达到三一砌筑法（一快砖一铲灰一挤揉）并使用前必须把砖潜水湿润。 ③圈过梁：过梁高度不低于12公分，钢筋直径不宜小于10毫米，刚箍直径不低于6毫米，最大距不宜超过250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。 ④屋顶先脚板，钢筋不宜12毫米，距离16公分，混淋土150级交标号屋面炉灰前面高度25公分，后面15公分，炉灰上面5公分混淋土，2公分沙浆抹广抹墙里外水泥沙浆抹广13 ⑤地板砖6060黑白由甲方自选定价10元一块，如造过10元由甲方自付，砖黑白由甲方自选卫生间墙砖，不低于 1。8元，墙内刷房池涂料，电线用4平米铜芯线，每件房一只热光灯插座一只开关一只 ⑥门窗：内门用实木门，窗户。塑钢海螺牌外门，防盗门，乙方施工时要保证质量。在施工过程中甲已双方互相协商 ⑦室内自来水，下水管由乙方负责。工程工期为：________年____月____日（公历农历）—________年____月____日（公历农历），按日历工期计算。乙方应按时施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米减少工钱元。因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。 ⑦乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后，由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用（包括修缮使用的材料）全部由乙方自行承担。 四、付款方式 开工付40%，土墙砌好付40%，刷涂料前付40%，70%交工一次付清。还声誉%________年维修给清。 五、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字（或盖章）之日起生效。本协议一式三份。甲方、乙方各一份，见证人一份。 经双方协议如下： 甲方签字（签章）：乙方签字（签章）： 见证人签字（签章）： 签约时间：________年____月____日（公历农历） 签约地点 基本建设工程设备贷款合同 篇10甲方(委托人)：___________________________ 乙方(居间人)：___________________________ 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就____________省_____________________工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的_________%向乙方承担违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为工程施工合同金额的____________%。 2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付_______________元整;在正常施工的两个月内，应支付_______________;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按_______________%的比例支付;竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后____________日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的承担 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担_________差_________等_________费用)。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。 3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付__________________元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，如果至__________________年__________________月__________________日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方(盖章)：__________________乙方(盖章)：__________________ ____________年_________月______日____________年_________月______日 基本建设工程设备贷款合同 篇11甲方： 乙方： 经甲乙双方共同协商，本着诚信互利的原则，就广告代理达成如下协议： 一、 甲方委托乙方代理 上海XX公司 广告业务，代理办法执行《 上海XX公司 广告代理实施办法》（后简称 ;办法;）规定。 二、 甲乙双方必须遵守《广告法》以及相关政策法规，未经双方书面同意，任何一方均不得将本合约之权利或义务转让于第三方。 三、 乙方不得损害 上海XX公司 的信誉，不允许用弄虚作假等不法手段欺骗客户牟取暴利。乙方与客户发生的经济纠纷与甲方无关。如乙方出现上述行为，甲方有权取消其代理资格，并保留法律诉讼的权利。 四、 甲乙双方签定的广告合同，乙方按合作协议扣除代理费后，须将播出款项转付甲方指定的银行账户。 五、 乙方所代理的广告，按 上海XX公司 正在执行的广告收费标准执行。 六、 乙方应按甲方的要求把广告要求和广告资料提前发送到 上海XX公司 ，广告发布后甲方提供广告样张给乙方，具体事宜按《 上海XX公司广告 投放说明》办法处理。 七、 合同付款说明： 1、 遵守先付款后发布的原则。 2、 的确无法做到发布前付款，须在广告发布前支付30%的发布费，余款须在广告发布5个工作日内付清。 3、 违反以上款项，视为违约，甲方有权终止其广告播出。逾期1天，追缴拖欠款5%的滞纳金。 八、 如遇特殊情况广告不能按时播出，甲乙双方需及时协商解决。 九、 在合同的落实和执行中，有关合同和协议条款确需修订，须经双方协定。 十、 未尽事宜，甲乙双方按本协议第九条规定协商处理。 十 一、 协议、合同均需遵守中华人民共和国民法典及广告法等有关法律条款。 十 二、 代理期限为：________年____月____日至200________年____月____日。 十 三、 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。 （甲乙双方签章） 甲方（广告客户或代理单位）：____________________________________ 地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 乙方（广告发布单位名称）：____________________________________ 地 址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 甲乙双方根据国务院《中华人民共和国广告法》及有关规定，签订本合同，并共同遵守。 一、甲方委托乙方于________年____月____日至________年____月____日期间发布____ 广告。 二、广告发布媒介为________________________________. 三、单位广告规格为________________________________. 四、广告采用样稿（样带），未经甲方同意，乙方不得改动广告样稿（样带）。 五、乙方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律、法规的广告内容和表现形式，乙方可要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有权拒绝发布。 六、广告样稿（样带）为合同附件，与本合同一并保存。 七、广告单价____ 元，加急费____ 元，其他费用____ 元，扣除优惠____ 元，扣除代理费________元，播出（刊登）次数____ ，总计________元。 八、甲方应在________年____月____日前将广告发布费付给乙方，付款方式____. 九、违约责任________________. 十、合同纠纷解决方式： （1）由____ 仲裁委员会仲裁； （2）向____ 人民法院起诉。 十 一、其他： 十 二、广告的编排方式和发布时间表： 十 三、本合同一式两份，经双方代表人签字后生效。 甲方：____________________ 代表人：________ 乙方：____________________ 代表人：________ ________年____月____日 基本建设工程设备贷款合同 篇12委托人：监 理 人： 经双方协商一致，签订本合同。 第1条 委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下： 1、工程名称： 桥改造工程 。 2、工程地点： * 区境内 。 3、工程规模：桥梁全长12米，宽5米 。 4、总 投 资： 。 第2条 本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 第3条 下列文件均为本合同的组成部分： 1、监理投标书或中标通知书; 2、本合同标准条件; 3、本合同专用条件(包括补充合同)。 4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 第4条 监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。 第5条 委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。 第6条 本合同自 年 月 日开始实施，至本工程备案验收完成之日(工程施工监理期为日历日 天)。 第7条 本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，其中，委托人 三 份，监理人 三 份。 委 托 人： 监 理 人： (签章) (签章) 住 所： 住 所： 法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章) 代 表： 代 表： 开 户 银行： 开 户 银行： 账 号: 账 号: 邮 编： 邮 编： 电 话： 电 话： 本合同签订于： 年 月 日 基本建设工程设备贷款合同 篇13编号： 项目名称： 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 依据《民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经友好协商，就 工程事宜达成一致，为确保工程质量、工期及售后维保工作，保证甲、乙双方的权利和明确各自的责任和义务，特订立本合同。 一、 工程名称： 二、 工程地点： 三、 工程内容及规格： 四、 经甲乙双方确认工程固定包干总造价： 五、 工程质量： 乙方须严格按照甲、乙双方认可的施工方案及国家行业相关工艺要求制作、施工，保质保量按期完成工程施工任务。 六、 甲方责任： 1、负责与乙方进行效果图的签字及确认工作； 2、负责与乙方的衔接工作，并提供符合施工要求所必要的电源及安全条件；提供与工程配套的供电电源； 3、负责安装前的协调工作，保障施工场地具备安装条件； 4、甲方因上述原因而致本工程工期延误，其责任由甲方承担； 5、负责办理政府部门相关审批手续； 七、 乙方责任： 1、做好施工安全的防范工作，确保施工安全，若造成业主损失，由乙方负责赔偿； 2、保证工程的施工质量、进度并做好防火安全垃圾处理等工作； 3、严格按照甲方认可的工程材料施工； 4、负责服从甲方现场管理人员安排，不得造成业主设施、施备的损坏，否则自行赔偿； 5、负责遵守甲方规定的作息制度，并在指定的区域内进行施工作业； 6、施工期间乙方如造成自身人身或他人人身安全责任事故，其责任全部由乙方承担。 八、 施工时间： 合同施工时间（收到甲方首付款之日起）：日至年____月日），如在安装期间遇雨天、大风天等人力不可抗拒因素无法施工或甲方未按合同要求支付工程进度款的，其工期按期顺延。 九、 工程验收 1、工程完工后，乙方通知甲方验收。 2、若因乙方原因造成工程质量问题，乙方无条件返工。 十、 工程维护： 1、乙方对该工程提供验收合格之日起计算； 2、维修期内若出现工程质量问题，乙方负责提供全天候的响应服务； 3、维修期内由于甲方使用不当或合同外因素造成不能正常使用的工程质量问题，维 修费用由甲方承担； 十 一、付款方式： 合同签定后，首付工程总造价的30%，即人民币 元整，工程完工验收合格后，付工程总造价的70%，即人民币 。 十 二、不可抗力： 如发生不可抗力，造成本合同不能履行，任何一方均不应本合同产生的或与合同有关的任何事项对另一方有任何赔尝，终止前已有责任除外。 十 三、违约责任： 因乙方原因无故延长工期或甲方未按合同时间付款，违约方每天向对方支付相当于工程总额5‰的违约金。 十 四、解除合同纠纷方式： 本合同未尽事宜或执行本合同所引起的争议，甲、乙双方应友好协商解决，若协商在30天内还不能解决的，可依据国家相关法律、法规，向____市仲裁委员会申请仲裁或按国家“民法典”有关条例向人民法院起诉。 十 五、其他： 1、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，自签章之日起生效，具有法律效力。 2、本合同附件是本合同的组成部分，经双方签字，与本合同具有同等法律效力。 3、本合同附件是： □效果图 □双方认可的其他工程文件及说明 4、备注： 工程维保热线： 甲 方： 乙 方： （盖章） （盖章） 委托代理人签名：____日 期： 委托代理人签名：____日 期 基本建设工程设备贷款合同 篇14________（以下简称委托人）与_________（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。 第一条 委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务： 1.项目名称：_________ 2.服务类别：_________ 第二条 本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。 第三条 下列文件均为本合同的组成部分： 1.建设工程造价咨询合同标准条件； 2.建设工程造价咨询合同专用条件； 3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。 第四条 咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。 第五条 委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。 第六条 本合同的建设工程造价咨询业务自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日终结。 第七条 本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。 委托人（盖章）：_________ 咨询人（盖章）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________ 住所：_________ 住所：_________ 开户银行：_________ 开户银行：_________ 帐号：_________ 帐号：_________ 邮政编码：_________ 邮政编码：_________ 电话：_________ 电话：_________ 传真：_________ 传真：_________ 电子信箱：_________ 电子信箱：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建设工程施工合同效力的认定 1、未取得建设审批手续的施工合同的效力如何认定? 发包人就尚未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等行政审批手续的工程，与承包人签订的建设工程施工合同无效。但在一审法庭辩论终结前发包人取得相应审批手续或者经主管部门批准建设的，应当认定合同有效。发包人未取得建筑工程施工许可证的，不影响施工合同的效力。 2、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第一条第(二)项规定的“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义”承揽建设工程(即“挂靠”)具体包括哪些情形? 具有下列情形之一的，应当认定为《解释》规定的“挂靠”行为： (1)不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑施工企业的名义承揽工程; (2)资质等级低的建筑施工企业以资质等级高的建筑施工企业的名义承揽工程; (3)不具有施工总承包资质的建筑施工企业以具有施工总承包资质的建筑施工企业的名义承揽工程; (4)有资质的建筑施工企业通过名义上的联营、合作、内部承包等其他方式变相允许他人以本企业的名义承揽工程。 3、如何认定是否属于必须招标的建设工程? 《解释》第一条第(三)项规定的“必须进行招标”的建设工程的认定应当依据《中华人民共和国招标投标法》第三条的规定、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和原国家发展计划委员会《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的相关规定予以确定。法律、行政法规有新规定的，适用其新规定。 4、劳务分包合同的效力如何认定? 同时符合下列情形的，所签订的劳务分包合同有效： (1)劳务作业承包人取得相应的劳务分包企业资质等级标准; (2)分包作业的范围是建设工程中的劳务作业(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖、钣金、架线); (3)承包方式为提供劳务及小型机具和辅料。 合同约定劳务作业承包人负责与工程有关的大型机械、周转性材料租赁和主要材料、设备采购等内容的，不属于劳务分包。 5、如何认定建筑企业的内部承包行为? 建设工程施工合同的承包人将其承包的全部或部分工程交由其下属的分支机构或在册的项目经理等企业职工个人承包施工，承包人对工程施工过程及质量进行管理，对外承担施工合同权利义务的，属于企业内部承包行为;发包人以内部承包人缺乏施工资质为由主张施工合同无效的，不予支持。 6、小型建筑工程及农民低层住宅施工合同、家庭住宅室内装饰装修合同的效力如何认定? 施工人签订合同承建小型建筑工程或两层以下(含两层)农民住宅，或者进行家庭住宅室内装饰装修，当事人仅以施工人缺乏相应资质为由，主张合同无效的，一般不予支持。对于当事人确实违反企业资质管理规定承揽工程的，可以建议有关行政主管部门予以处理。 基本建设工程设备贷款合同 篇15订立合同双方： __省__县__(单位)，以下简称委托方; __省__设计院，以下简称承包方。 经双方协商，由委托方委托承包方承担__工程的可行性研究，特订立本合同。 第一条 委托方在合同签订之日起__天以内，向承包方提供所有与研究工程有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。 1.提供数据、资料的内容如下：__(略)。 2.在合同期内，委托方进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应及时提供给承包方，必要时可吸收承包方参加本工程可行性研究的人员参加。 第二条 承包方应在__年__月__日以前，向委托方提交本合同工程的可行性报告，并对此承担责任，可行性报告内容应包括： 1.经营评价指标： (1)投资内部收益率：____。 (2)投资回收期：____。 2.贷款偿还能力分析：____。 3.外汇偿还能力分析：____。 4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价：____。 5.结论：____。 承包方应向委托方提交可行性报告____份。 委托方如在合同期间对____工程提出重大变更，甚至原始资料、数据有重大变动，有可能导致承包方对可行性报告作修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另订合同。 第三条 费用支付条款 1.本工程的可行性研究费为人民币____元整。于合同生效之日，委托方应向承包方付给上述金额的百分之二十。下余金额于合同期满时全部付清。 2.委托方中止合同时，无权要求承包方退还定金。 3.承包方不履行本合同规定的责任与义务时，应双倍偿还定金。 第四条 违约罚金 1.承包方不按合同规定的日期提交可行性研究报告时，每拖期一天，应扣除其所应得费用的千分之五，作为违约罚金。 2.承包方提供的可行性研究报告中出现错误，且此等错误纯属承包方造成者，应扣除其所应得费用的10-30%，视错误性质严重程度而定。 3.因委托方责任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。 4.委托方超过合同规定日期付费时，应偿付给承包方以逾期违约罚金，以每逾期一天按合同规定费用的5‰计算。 第五条 本合同自签订之日起生效。合同中如有未尽事宜，由双方共同协商，作出修改或补充规定。修改或补充规定与本合同具有同等效力。 第六条 本合同正本一式__份，双方各执一份。合同副本一式__份，送__各一份备案。 委托方：____(盖章) 地址：____ 负责人：____(签名) 联系人：____(签名) 开户银行：____ 帐号：____ 电话号码：____ 电报挂号：____ 承包方：____(盖章) 地址：____ 负责人：____(签名) 联系人：____(签名) 开户银行：____ 帐号：____ 电话号码：____ 电报挂号：____ 基本建设工程设备贷款合同 篇16发包单位： （简称）甲方： 承包单位： （简称）乙方： 根据《民法典》和《建筑安装承包合同条例》、《劳动法》、 甲方【管理手册】的相关规定，结合本工程的具体情况，甲方同意将工程以劳务方式承包给乙方，经甲乙双方共同协商一致，特约定以下协议条款以便共同遵守执行。 一、 工程概况： 工程名称： 工程地点： 结构形式： 工程建筑面积： 合同价款：暂定元。 二、 承包范围： 1. 主体范围：混凝土浇筑工程、钢筋工程、模板工程、砌筑工程、脚手架工程、抹灰工程、屋面防水工程、装修装饰工程。 2. 机械工具：塔吊、搅拌机、调直机、切断机、弯曲机、电焊机、小型工具、电源线、混凝土泵、管线、布料机。 三、 清包价款：按施工图纸及计算规范所计算的面积215;每㎡单价。 四、 合同工期：开竣工日期：________年____月____日至________年____月____日。 五、 质量要求： 1. 首先满足设计要求及施工操作规程。 2. 确保每道工序质量检验交接，并有工序交接记录。 3. 做好隐蔽工程施工，及时做好隐蔽工程施工中记录。 4. 工程的主体结构及装修装饰施工应符合国家质量验收规范和评定标准要求。 六、 安全生产： 1. 严格执行建筑工程安全施工操作规程及各项规章制度。 2. 自行做好人员进场的安全教育工作，并提出明确安全要求落实到每个人身上，保证人身安全可靠，特殊工种持证上岗。 3. 每道工序要有安全交底交接记录，如施工中违反安全操作规定，发生伤亡事故责任自负、费用自理。 4. 设专职安全员，负责整个工程施工的安全管理，并做好安全内业资料。 七、 文明施工： 1. 施工中清包方必须按省市相关文明施工要求组织施工。 2. 现场围挡、办公室、职工宿舍都必须按相关要求搭设及布置。 3. 施工中一定要做到文明施工，做到工完料净场地清。 4. 施工中对落地灰各种废料要做到随施工随清理，做到长料长用短料短用，不得发生浪费现象。 八、 材料要求： 1. 双方所使用的材料必须按照设计要求和规范的要求采购并提供产品合格证。 2. 使用的材料种类、规格、型号、使用的部位必须符合设计图纸要求，甲方监理、总包方有权检查，如查出与设计不符严禁使用，损失自负。 3. 所使用材料按定额消耗量计算，超出部分清包方自负。 九、 现场管理： 1. 服从总包方的统一管理指挥，按总包方编制的施工组织计划及工程进度计划组织施工。 2. 按要求配齐该项目相关管理人员并持证上岗。 3. 遵守总包方制定的现场管理规章制度，遵纪守法合法经营。 4. 与总包方密切配合，确保工程施工顺利进行。 5. 双方必须履行遵守施工现场各自的责任义务，并做好文明施工工作。 十、 双方责任： 1. 双方合同签订后，不经双方同意任何一方不得随意变更或解除合同，如双方不经任何一方同意，单方解除合同，因而影响的39;施工计划，造成的经济损失由解除合同方负责。 2. 施工过程中，由于清包方的工程质量不符合验收标准，达不到合格标准且不能满足使用功能质量，总包方有权终止合同。 3. 施工中所需的各相关工程技术资料均由清包方按要求编制报总包方统一整理归档。 十 一、合同价款支付： 1. 清包方垫付施工至地上四层平口总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。 2. 四层以上按每月形象进度，总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。 3. 二次结构装修阶段按每月形象进度，总包方按清包方实际完成工程量的70%支付工程款。 4. 具备竣工验收条件，总包方付给清包方合同总价的85%，竣工验收后按总包方与发包方签订的大合同条款执行。 十 二、工程主体结构验收：验收以《关于基本建设项目验收暂行规定》、《工程质量验收规范》、建筑工程质量检验评定标准》及施工图纸说明书、施工技术文件等依据。 十 三、合同生效： 1. 本合同签订后双方签字加盖双方公章之日起生效，工程完工验收符合要求结清工程款后终止。 2. 本合同签订后双方如需提出修改时，经双方协商一致后签订补充协议，作为本合同的补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效应。 3. 本合同如发生纠纷时，当事人双方应协商解决，协商不成可向所在地合同仲裁委员会申请或向人民法院起诉。 十 四、本合同一式伍份，报一份公司备案，总包方、清包方各执贰份。 总包方： 分包方： 住所：住所： 身份证号： 身份证号： 法定人代表：法定人代表： 委托人代理人： 委托人代理人： 电话：电话：________年____月____日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。