标题 | 项目承包施工合同 |
范文 | 项目承包施工合同(精选5篇) 项目承包施工合同 篇1甲方:某某装饰工程有限公司 乙方: 根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议: 一、工程概况分包范围:工程分包方式:工期: 年 月 日——年 月 日(共 天)。 工程质量:本工程严格按照设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工,施工质量达到合格标准。合同价款(暂定)¥ 二、甲方责任: 1)由甲方工地项目部全权负责合同履行,对工程质量、施工进度进行督导、检查,组织人员进行技术、安全交底等,对隐蔽工程进行专项验收及变更签证等其它管理工作。 2)协调各分包工队之间工程进度交接验收等配合工作,协调各分包工队之间施工现场安全、用电、卫生、垃圾处理等工作。 三、乙方责任: 1)乙方对进场工人应根据甲方要求进行岗前安全、卫生、技术等教育培训,佩带胸牌。安全帽上岗,工牌由甲方统一办理,并收取工本费XX元,XX元押金(押金可退还)。如有丢失工队全部承担,费用XX元/个。每日上班无胸牌或故意不带胸牌着,不准进入施工现场,并处罚XX元。安全帽由分包负责人在甲方库房统一领取并进行登记,安全帽成本XX元/顶,如有丢失,此款从工程款中扣除。 2)乙方进场施工人员,不论工种,均须穿甲方要求的工作服,并保持清洁。工作服分包负责人在工地库房统一领取,工作服成本费每套XX元,公司每套补助XX元。工队每套承担XX元,此款从工程款中扣除。如发现不穿工作服进场施工者每次罚款XX元。(实行单价包死据实结算)。 3)乙方施工前应对本工程图纸,现场及甲方要求进行认真评估,乙方严禁在施工过程中停工、撤场、单方终止合同,否则甲方有权不付工程款,且由此造成的一切损失由乙方负责。 4)施工所用材料,分包负责人应提前三天将材料计划单签字后交甲方项目部,经审核由甲方专人采购(接单三天内到场),材料运到现场按工种或承包段由乙方派人组织人力上楼分类堆放时应按甲方要求存放整齐,如无人搬运上楼或拒不派人搬运上楼,由甲方派人搬运上楼,所有费用由乙方承担。 5)乙方施工现场必须由专人负责,全权处理现场发生的一切事情,并督促所有人员,合理安排,保证施工质量和安全生产,现场负责人未经甲方代表同意擅自离开一次罚款XX元以上。 6)材料领取时应由乙方负责人专人领取,严格按照甲方材料领取办法执行,不冒领,不多领,不故意囤积,以免造成材料资金积压浪费,从而影响其它分包队的正常施工。如因现场实际情况有超出定额使用材料部分的,乙方必须提前报甲方予以签字认可。 7)材料使用应本着节约的原则,讲究成本,追求效益,木工板,木龙骨等边角碎料一定要充分利用,钉子、直钉等辅料应用边角碎料做专用工具盒集中存放,不得随地抛撒,如发现随意丢弃,甲方管理人员将视其情节进行处罚。 8)乙方施工产生垃圾,由甲方派专职保洁人员负责清理,费用由甲方根据工种由乙方工队进行平摊。 9)乙方施工中所用工具及所用耗材(如切割片,角磨片,钻头等)均由工队自行购买,甲方只供主材和正常施工辅料。 10)乙方施工人员不得在工地住宿,起灶做饭,生活问题由乙方自行解决。 11)每天下午6:00甲方在项目部办公室召开各工队负责人及相关技术人员施工例会,集中研究工程质量,文明安全等问题。每次例会如乙方代表迟到一次罚款XX元,无故不到者罚款XX元。 12)乙方所用各种电源,甲方只提供分层配电箱及配套控开,并负责架设一道照明电源线,其余施工用线均由乙方自行解决,甲方提供的每层配电箱及照明电源线,乙方需进行保护并保证原有数量,如有丢失或人为损坏,费用均由乙方平摊处理。 13)乙方施工队人员不准在施工现场吸烟,使用电炉子烧水,如有违反每人次罚款XX元,并通报处理。 14)乙方施工人员上厕所必须到指定地点,如在工地随地大小便,发现一次罚款XX元,并在每日工程例会上由层段负责人进行检查。 15)乙方所有施工人员必须严格执行甲方制定的《安全生产管理办法》、《安全用电管理办法》、《工地现场施工管理办法》、《文明卫生管理办法》、如有违反,按相关规定处罚或处理。 16)乙方应在工程设施未移交甲方以前对施工现场一切设施和工程半成品、成品进行保护工作,如墙体维护,地面覆盖等(材料由甲方供应)。 四、工期约定 1)因甲方未按协议完成工作或未按时提供材料影响工期,工期顺延。 2)因乙方责任不按期开工或上人、中途故意停工影响工期,工期不顺延,每延误一天罚款XX元。 3)因设计变更或因甲方原因造成停电,停水及其它不可抗力因素影响导致停工8小时以上(累计一周计算)工期顺延。 五、工程质量及验收的约定本工程所用材料及工艺以甲方交给乙方的工程施工图纸,设计方案变更及现场变更通知为准,严格按照国家规范(电器安装施工验收规范GB50303-20__)要求细致进行质量验收。本工程应达到国家规范质量评定合格标准。甲乙方应进行相应的隐蔽工程验收,过程中实行“三交接”验收手续,每道环节均由专人负责,层层把关,若甲方验收时因不合格而要求乙方整改,由此产生的费用或延误工期由乙方负担,工期不予顺延。由于乙方偷工或不按要求操作造成质量事故,其返工费均由乙方承担,工期不顺延。 六、价款及决算的约定本工程双方商定以“固定单价、工程量按现场实际计算”的计价方式,在本合同生效后,甲方分次按下列规定支付人工费,具体为:施工期间甲方按现场实际发生工程量(随甲方进度款支付总款70%)本工程完工后,以甲方签字验收为准,付至工程款的70%.待决算完毕后付完总价。[留结算总价的5%作为质量保证金。] 七、奖励与违约责任乙方应妥善保管甲方提供的设备、材料成品保护,及原建筑物成品。如造成损失,应照价赔偿。未经甲方同意,随意更改施工图纸或施工工艺,造成工程质量不合格,由此产生的返工费用由乙方全部承担。因一方原因,导致分包合同无法履行时,应通过对方,办理合同终止协议,并由负责方承担赔偿对方由此造成的经济损失。若工程质量一次验收达不到合格率100%,乙方愿意承担违约金XX元。 八、争议和纠纷处理本合同在履行期间双方发生争议时,在不影响工作进度的情况下,双方可采取协商或找相关部门进行协调。当事人不愿意通过协商或调解解决纠纷时,可向当地仲裁机关或人民法院起诉。 九、附件本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。本合同内容完成后自动终止。 十、补充条款乙方进场施工,应保证自己工队所有人员的人身安全,如在施工中发生伤残等安全事故,不论事故大小,责任均由乙方自行承担,甲方不承担任何相关责任,甲方合同单价已包含工人施工期间的人身意外保险。乙方进场施工,如中途撤场或停工,甲方除停付乙方所有工程款项外,其分包工作内所有工程量由甲方重新指派或委托其他施工工队继续施工,应付工费均从乙方工程款中支付,乙方不得以任何理由或借口及其它方式阻止甲方付款。 十一、单价约定:单价见后附表 甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代理人: 代理人: 代理人: 电话: 电话: 年 月 日 年 月 日 项目承包施工合同 篇2甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规的规定,按照甲方与建设方签订的《建设施工合同》及相关工程协议、纪要的要求(以下简称总承包合同),乙方以大包干的方式承包甲方以承接 工程项目。经甲、乙双方充分协商,现就该工程项目内部承包的有关事项达成一致协议。 第一条 工程项目概况 1.1 工程名称: 1.2 工程地点: 1.3 计划工期: 1.4 合同价款: 1.5 工程质量标准: 合格 第二条 工程承包范围、机构和人员组成 2.1 乙方承包范围及内容:本工程采用包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包与建设方的总承包合同中所涉及到合同内容、包对建设方的承诺和建设方所作的规定、约束等的包干方式、全面负责该工程范围内的全部工作内容、自负盈亏。处理好政府主管部门和社区地方关系。乙方应承担全部技术、质量、经济责任及工程保修责任。乙方应维护甲方形象和信誉,严格按照施工管理的有关国家及地方法规和甲方内部管理规定、标准组织施工,自觉接受甲方监督、管理和指导。 2.2 乙方承包本工程设立的机构和主要成员 2.2.1 乙方承包本工程设立的机构名称:海南中航天建筑工程有限公司重庆江分公司第一项目部。 2.2.2 乙方根据工程需要,自行招聘工程项目经理和项目管理人员。并根据规定组建项目部。 2.3 项目部由乙方负责管理,并对项目部的所有行为承担全部责任。 2.4 项目部的工作任务:项目部是代表甲方对该工程进行具体实施的机构,它必须全面履行甲方与建设方签订的总承包合同及补充协议中规定的所有内容执行。 2.5 该工程实施完毕后,甲乙双方履行完本协议书规定的责任义务后,项目部自行撤销。 第三条 协议双方的责任、权利和义务 3.1甲方的责任权利和义务 3.1.1 定期或不定期对乙方在本工程施工中的质量、安全、技术、工艺、进度、财务、文明施工、劳动力使用、机具设备和材料的采购、管理和使用进行监督、检查、指导及服务,乙方必须配合和接受监督。 3.1.2 督促乙方按国家、地方相关规定实施工程管理,并监督乙方编制施工组织设计、预(结)算资料、施工日志、安全及文明施工自检记录、现场签证、报表及竣工图、竣工资料并审核相关资料。 3.1.3 随时抽查或参加本工程中的隐蔽验收、中间验收、分部分 项验收、基础结构验收、竣工验收和提出的问题、建议并责令乙方整改。 3.1.4 在履约有效期内,实时监督乙方相应的法律行为和工程管理能力。为切实维护承建人履约职能和社会信誉,乙方一旦出现违约行为,甲方有权采取强制措施,追究乙方法律责任和经济责任。 3.1.5 在不影响甲方利益、名誉及保证总承包合同正常履行的前提下,为乙方办理必须以承接项目经理名义签订的建设方的合同及补充协议、验收、决算,以及其他一切手续等。 3.1.6 督促、协助乙方办理工程税务事宜和办理施工许可证等相关证件。 3.1.7 控制乙方擅自转包和分包的违规行为。 3.1.8 监督乙方统一推行工程施工现场整齐的标牌、标识悬挂,对乙方在施工区域的划分、安全设施和临时设施布置搭建进行指导。 3.1.9 乙方的生产经营活动严重损害甲方企业形象的,甲方有权解除本协议。 3.1.10 乙方违反本协议各项约定的义务时,经甲方敦促后不及时改正,并严重影响甲方利益,甲方有权立即解除本协议。 3.1.11 在乙方承包本项目期间,乙方的工资及社保费用由项目部承担,乙方同时应将工资表报甲方备案。 3.1.12 该工程由于工程量较大,公司(甲方)派工程师一人。负责和监督本工程的质量、进度、安全、分部、分项单位工程验收。并派一名财务人员对该项目的工程款使用跟踪,合理使用工程款。两人的工资和食宿由项目部负责。【工资按行列同一级别的市埸工资标准支付工资】 3.2 乙方的权利和义务 3.2.1 承担工程全部资金投入和与工程关联的全部支出及税费,同时,拥有以项目部名义组织、管理、指挥本工程的施工生产和经营活动的全面管理权利和义务。 3.2.2 根据国家规范、地方法规及建设方制度,拥有独立制定本工程实施细则、管理措施、施工方案等权利,并交建设方审查和甲方备案。严格按照施工图纸、相关图集、规范进行施工;切实贯彻执行国家安全生产法规,作好工程的安全防范措施,杜绝事故的发生;在工程质量、技术、安全文明施工等方面,必须接受甲方的监督和指导,同时加强施工管理,确保工程质量、安全、工期达到相关文件及建设方的要求。乙方应在项目部建立安全、质量保证体系,确保体系的有效运行,及时发现并消除质量、安全隐患,项目部发生的一切损失或发生重大质量事故和人员伤亡事故,乃至合同赔偿的全部经济责任和法律责任,由乙方自行承担。给甲方造成损失的,乙方应无条件赔偿。因乙方现场管理不力,质量、安全、进度达不到业主要求,经整改还是达不到业主要求甲方有权对项目全面接管,挽回损失。乙方不得提出任何索赔要求,并承担由此造成的经济损失。 3.2.3 根据工程的需要,自主调配机具设备、周转和材料物资,并予管理和使用 3.2.4 负责完成总承包合同及补充协议规定的所有条款及工作内容,按总承包合同规定办理工程结算。合理使用工程款、专款专用,对本工程经营活动中的盈利拥有所有权、使用权、支配权。本工程承包期内形成的债权债务均有乙方享有或承担与甲方无关。 3.2.5 不得以甲方或该项目部的名义与任何第三方签订借款协议等,乙方与第三方签订的协议产生的法律与经济关系的一切后果、损失由乙方负责。甲方印章(含项目部章),除所建项目函件及竣工资料外,一律不得对外使用。 3.2.6 对组建的项目部,乙方必须依法用人用工,依法保障民工和员工的合法权益,不得以任何理由拖欠民工工资,如因工资拖欠原因导致民工来闹事等行为,乙方除每次支付违约金 10 万元外,甲方有权解除本协议。 3.2.7 乙方必须做好对所有施工工程的成品在移交建设方前的保护工作,负责对施工现场临设、建筑物及测绘制桩等的保护,并承担因其保护不善而造成的成品损坏的一切损失。乙方应负责本工程的施工中所产生的垃圾的清洁工作及生活区的环境卫生工作,由此引起的费用均由乙方承担。乙方必须按施工安全规范规定做好预防事故的各项安全措施,确保施工安全和第三者的安全,如因乙方原因发生的人员伤亡、火灾等事故由其承担全部责任,并按规定书面报告甲方和主管单位备案。乙方必须加强施工组织管理,保证现场整洁文明,做到文明施工,减少噪声对周围居民的干扰。否则,由此引起的一切处罚由乙方承担。 3.2.8 乙方必须有相应的资金实力,项目如需垫资由乙方自己解决,工程款暂不到位时,乙方必须保证连续施工。不得借故窝工、停工,不得借此向建设方和甲方提出无理要求。乙方如以此为由而影响或拒绝工程的施工工作,乙方除承担总承包合同及本协议违约责任外,还应承担由其自身原因给其他第三方造成的损失的责任。乙方在主合同约定时间承担本施工质量保修的所有责任。 3.2.9 乙方及其组建的项目部加强现场所有工作人员的安全教育、法律教育,并强化现场的管理,严格遵守安全措施及建设单位提出的相关要求。因乙方经营管理不善出现延误工期、不合格工程或发生质量、安全事故,由甲方视情节轻重作出相应处罚,甲方有权解除本协议。造成甲方受到市级以上通报批评的,乙方应支付甲方违约金其标准为:市级通报 10 万元,省级通报 20 万元,部级通报 30 万元。 3.2.10 乙方必须按照国家、地方及上级机关关于计划生育的规定,做好现场计划生育工作。否则,将承担由此带来的一切损失与处罚。 3.2.11严格遵守甲方制度,服从甲方管理。该工程在当地备案由乙方负责办理,甲方配合。 第四条 账户的开设与工程款的收取、支付 4.1 工程款的收取:所有工程款必须进入甲乙双方开设的账户内,乙方不得私自收取工程款,否则一经发现,甲方有权解除本协议,并且乙方向甲方支付违约金 30 万元整。 4.2 工程款的支付:发包人拨付工程款到甲乙双方开设的账户后,甲方扣除管理费,剩余工程款在三个工作日内(因国家政策导致不能划款的除外)划拨给乙方,乙方需提出资金使用计划,提交其签字的请款书和付款依据(材料提供税务发票和材料入库单和出库单、发工资需附工资表),由甲方审定无误后直接支付到乙方指定的账户上。 4.3 如果业主方未按合同约定向甲方支付工程款,乙方不得要求甲方付款,甲乙双方统一意见后由甲方向发包方提出追工程款的知通及协商要求。 4.4 工程竣工结算时一次性预留质量保修金,预留的质量保修金比例为工程结算总价的_3_%。 第五条 管理费、税金扣交管理费是乙方在承包本工程项目中应缴纳的甲方监督管理费用:税金是指乙方在承包本工程项目应向税务机关缴纳的所有税费(本工程项目所有相关税费由乙方负责按国家相关政策进行缴纳)。凭所有缴纳的税务单据交回公司财务冲抵税款。 5.1 甲方按以下方式收取乙方应交本工程的管理费: 5.1.1 乙方按本工程竣工验收结算总金额收取4.5%(结算依据已20xx.3.25日与发包方签的合同办为准)管理费。 5.1.2 本工程管理费用的缴纳:由甲方在建设方每次划拨到的工程款中按规定比例收取。 5.1.3 说明: a、工程涉及所有费用由乙方自行在项目所在地缴纳,甲方予以配合办理。 b、乙方向甲方缴纳管理费的计算基数为本工程最终审定的结算总价。 c、管理费仅包含企业管理费用,不包含计划利润、工会经费、教育经费、职工工资、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金、交易费、中标费、建管费、保险费、定额测定费、工程成本支出及国家规定的各种税费。 5.2 乙方的工程款应按下列比例标准作帐:乙方根据工程款的金额提供76%以上的材料发票,不超过千分之3的招待费发票,不超过17%的有劳务资质单位开具的劳务发票(附上民工的身份证复印件和工资表),6.7%的办公费及其他差旅交通等票据。工程款的拨付甲方需查收对应工程款已完成税务凭证和工资、成本发票无误并按发票金额向乙方收取代缴代扣的营业附加费、合同、资源税等实际税费后在行拨款。 5.3 甲方配合乙方将本工程项目开设海南中航天建筑工程有限公司重庆江北分公司外出经营许可证。本工程项目所得税由甲方在建设方每次划拨的工程款中按规定比例扣除负责缴纳,营业税及应缴的税费。 5.4 河南尉氏县水坡镇中心社区单独成立指挥部,名字叫海南中航天河南尉氏县水坡镇中心社区指挥部,下设项目部、项目部章和财务章由甲方管理使用。 第六条 工程竣工验收与结算、保修 竣工验收后,要具备以下各条后方能在甲方办理财务结算手续。 6.1 工程竣工资料(含竣工图); 6.2 财务账目情况(税票等); 6.3 印章回执 6.4 工程结算书、按20xx.3.25日与发包方签的合同办理。 6.5 劳务工资支付情况 6.6 工程保修协议 6.7 有关部门的会签纪要 第七条 其他费用 7.1 在签定本协议时三天内乙方缴纳伍拾万元人民币作为合同信用金。另甲方接业主通知交伍佰万元人民币给建设方时,乙方立即缴纳以甲方委托乙方缴纳伍佰万元人民币给建设方书面通知。二日内不缴,视为违约,伍拾万元作为赔偿甲方经济损失。其进场后再向建设方缴纳保证金壹仟伍佰万元人民币凭收据给乙方。同时缴纳安全保证金叁佰伍拾万元人民币给甲方,凭收据给乙方。 7.2总工程八十万平方米保证金共计贰仟肆佰万元人民币,缴足后合同生效,保证金无利息,在结清财务后无息返还给乙方。 第八条 双方义务 8.1 乙方未能履行本协议中的责任和义务,未遵守本协议中甲方的权利,均属于违约行为,甲方视其情况,以扣减保证金等措施给予处罚;甲方违反本协议,损害乙方利益时,乙方有权利向甲方提出索赔,并由甲方承担资金占有利息损失(按中国人民银行同期同类贷款利率)。 8.2 在协议工程中,发生争议时,甲乙双方尽量友好协商解决,协商不能达成一致,向重庆市仲裁委员会申请仲裁。 8.3 终止 8.3.1 本协议的所有责任义务,协议目标全部实现,自然终止。 8.3.2 乙方严重违法本协议规定的义务,不能履行项目的责任;因乙方原因造成工程停工;因乙方原因出现重大质量、安全隐患等,甲方有权解除本协议,乙方应无条件承担造成的一切损失。 8.3.3 在本协议终止后,乙方应主动无条件退场,并与甲方办理交接及清算工作。 第九条 行政处罚 9.1 乙方在履行工程合同过程中,发生国家行政机关及行业主管部门的行政处罚,乙方应主动支付。 9.2 乙方在处罚有限期内不履行义务,发生滞纳金时,甲方有权 在工程款中加倍扣除实际罚款金额。 第十条 附则 10.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,工程竣工交验,并结清工程各款项及税费,且总承包履行完毕,本协议自动失效。 10.2 本合同未尽事宜双方另行商议完善解决,并应形成书面补充合同,才能与本合同具有同等约束力。 10.3 本合同一式肆份,甲、乙双方各贰份。经甲、乙双方签字盖章后生效。 甲方: 乙方: 项目承包施工合同 篇3甲方:_________(发包方) 乙方:_________(承包方) 甲乙双方按照相关法律法规,结合工程的实际情况,达成如下协议。 第一条 承包工程概况_________。 第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律_________。 第三条 图纸_________。 第四条 甲乙双方驻工地代表_________。 第五条 甲乙双方的基础工作_________。 第六条 工程进度计划_________。 第七条 工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)_________。 第八条 人事同价款及其调整_________。 第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间_________。 第十条 工程验收_________。 第十一条 决算_________。 第十二条 保修_________。 第十三条 争议处理_________。 第十四条 违约责任_________。 第十五条 双方约定的其他内容_________。 第十六条 本合同一式_________份,当事人各执_________份。 本合同自_________年_________月_________日起生效。 本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。 补充协议与本合同具有同等的效力。 发包方: 承包方: ____年____月____日 项目承包施工合同 篇4甲方(发包单位):Party A ( Emp1oyer ) 乙方(承包单位):Party B (Contractor ) 鉴于甲方与建设单位签订了工程建设总包合同,其中包括电缆沟施工项目需要专业施工分包人完成; 鉴于乙方系具有施工资质的工程建设单位,愿意依照招标文件所规定的质量要求分包电缆沟施工项目并完成; 为了按期完成合同段工程,经双方协商,在遵守总合同的基础上,根据《中华人民共和国民法典》和建设工程法律法规中的有关规定,由乙方承包本工程工程项目。 为明确双方的权利、义务,特签订本合同,以共同遵守。 WHEREAS party A have, with the Owner, conc1uded the genera1 contract of engineering construction which is inc1usive of cab1e trench project needed professiona1 constructor to comp1ete; WHEREAS party B is the qua1ified constructor, be wi11ing, in accordance with the qua1ity requirement of bidding documents, to subcontract and comp1ete the project; This Contract: For the purpose of accomp1ishment of the contracted engineering, parties hereto, through negotiation and on the basis of comp1ying with the genera1 contract, in accordance with LAW OF CONTRACT and re1evant regu1ations of 1aws and ru1es on construction engineering, agree to award this project to party B for comp1etion. IN FAITH WHEREOF, to specify parties hereof ‘s rights and 1iabi1ities, make and enter into this contract hereby for abidance by parties. 一、工程概况及承包内容 Project Overview and Contracting Works 1.1工程名称及概况:工程名称:电缆沟工程。 本工程涉及三个变电站,分别是现有的220/35kV A472变电站、现有的35/10kV B301S变电站以及新建的35/10kV C581变电站。工作内容为三个变电站之间和从三个变电站接至MV用户的电力电缆、控制电缆、接地电缆敷设所需电缆沟的开挖工程。 Name of Project and Overview: Name of Cab1e Trench; The project invo1ves three substations, name1y the existing 220/35kV A472 substation, the existing 35/10kV B301S and a new 35/10kV C581 substation. Work contents are the excavation Works of trenches, between three substations and from the 1ocations of three substations to MV user, which are necessary for 1aying out power cab1e, contro1 cab1e, earth cab1e. This is the power, contro1 and grounding cab1e trench excavation project among three substations and for MV users connected to the three substations. 1.2 合同形式:本合同单价为综合单价,采取固定单价承包方式。固定单价承包单价为乙方在本合同约定工期内完工的结算依据,不作任何调整。 Contracting form: Unit price hereof is subject to the comprehensive unit price, contracted form is fixed unit price. Fixed price of contracted project is the sett1ement basis of party B’s comp1etion within the work period stipu1ated hereof, without any adjustment. 1.3 工程范围内全部电缆沟工程,包括:电缆沟施工:沟底整平夯实、垫层(砂砾、碎石垫层夯实),钢筋(包括电缆沟盖板钢筋、墙帽钢筋、电缆沟检查井盖板钢筋、墙身预埋钢筋、吊装预埋钢筋、镀锌钢筋等所有部位)的防锈、除锈、制作、绑扎、钢筋的损耗等;施工支架的安装与拆除、模板(钢模)的安装与拆除、预埋件的制作与安装、外露钢板的防腐处理、角钢支架(包含电缆竖架及电缆横架)的制作与安装,砼的浇筑及养生(包括基础、墙帽、沟盖板等),电缆沟开挖等与此工程范围有关的一切施工项目。 Any and a11 Works within the scope of cab1e trench engineering inc1ude that trench execution, ditch bottom 1eve1ing compaction, cushion (grave1, grave1 cushion compaction), stee1 (inc1uding cab1e channe1 cover p1ate reinforced, coping reinforced, cab1e trench manho1e cover p1ate reinforced, wa11 body embedded reinforcement, hoisting and pre buried stee1, ga1vanized stee1 and a11 other parts),anti rust, rust remova1, making, binding, 1oss of reinforced stee1; insta11ation and remova1 of formwork support (stee1 mou1d), embedded parts of the fabrication and insta11ation;anti-corrosion treatment, ang1e bracket (contain cab1e vertica1 frame and cab1e cross) production and insta11ation, pouring and curing of concrete (inc1uding the foundation, coping, trench cover etc.), cab1e trench wa11 masonry, bottom and the inside and outside surface, cab1e trench cover, trench excavation and other works associated with this project. 1.4 合同单价含所有直接费用、间接费用、利润及税金。包括为实施和完成本合同工程所需的人工费、材料费、机械设备费、试验检测费以及合同明示或暗示的所有责任、义务。 Contract unit price is conc1usive of a11 costs of direct or indirect expenses, interests and taxes in addition to the cost / payment, which are paid for comp1etion and execution of the project herein, of 1abor, materia1, machinery / equipment, test / inspection and a11 responsibi1ities and 1iabi1ities being express or imp1ied herein. 1.5 工程期限: 日开工,工期共计 天。 Time 1imited of Project: Work wi11 commence from the date of , and the tota1 period of work is days. 二、工程标准及技术要求:Project Standard and Techno1ogy Requirement 2.1 招标文件中的合同通用条款、合同专用条款、技术规范,建设单位、监理和甲方要求以及书面或口头指示、工程师通知等。 The genera1 and particu1ar provisions, technica1 norms of the bidding documents in addition to the requirement, direction in written or ora1, engineer’s notice, which given by constructor, supervisor and party A. 2.2 建设单位下发的技术规范、评定标准、检验标准、招标文件、设计图纸等。 The technica1 norms, eva1uation standard, inspection standard, bidding documents and design drawings. 2.3 甲方与建设单位签订的工程施工合同及附件(以下简称总合同,包括设计图纸、往来文件等),乙方均遵守。 Party B shou1d comp1y with the construction contract and appendix hereof, which are conc1uded between party A and the Owner, hereinafter referred to as genera1 contract inc1uding design drawings and documents received or dispatched between party A and the Owner. 三、工程数量确认及材料和设备供应 Quantity Confirmation and Materia1 / Equipment Surpp1y 3.1 结算工程数量确认:Quantity Confirmation for Sett1ement 以乙方实际施工完成的工程量和经过甲方技术负责人、监理工程师现场验收,并以建设单位计量的设计图纸计算数量为依据进行计量结算工程量。 The work quantity for sett1ement wi11 be measured subject to party B’s actua1 comp1etion and the site acceptance of party A’s technician in charge and supervision engineer in addition to the quantity which is ca1cu1ated on the design drawings of the Owner. 3.2 为完成本合同工程所需的所有机械设备均由乙方自备,当乙方需使用甲方设备时,根据甲方现场负责人签字确认的使用时间及司机的运转记录,结算时按附表价格予以扣除。 A11 machinery / equipment which are necessary for comp1etion of the engineering hereof wi11 be dispatched by party B itse1f, in case of necessity of using party A’s equipment by party B, the expense thereof wi11 be deducted from sett1ement sum on the price schedu1e, in accordance with the use time and driver operation record, which are confirmed by the signature of party A’s person in charge on site. 3.3 甲方供应给乙方的钢筋施工损耗已计入本合同相关单价之中,对超用的钢筋材料的费用,甲方在当月的工程结算款中直接扣除,其单价为:甲方采购价×(1+10%)。电缆沟施工所用砼、片石、砂砾、预埋件(钢板)等(除钢筋外全部材料)均由乙方购买,购买费用由乙方承担。 The 1oss of reinforcing bar for construction supp1ied by party A have been ca1cu1ated into the corresponding unit price herein, the expense of over-use of stee1 wi11 be direct1y deducted from the same month ‘s sett1ement sum by party A, the unit price thereof is party A’s purchase price×(1+10%). A11 materia1s excepting enforced stee1, used for the execution of cab1e trench, inc1uding concrete, stone, grave1, embedded parts ( stee1 p1ate) wi11 be purchased by party B and the cost thereof wi11 be on the account of party B. 3.4 施工所需的其余材料(如制作钢筋所需的匝丝、焊条等)由乙方自行采购,费用由乙方承担,但该材料质量必须符合施工技术规范要求,须经监理工程师和甲方认可后方可使用。 乙方所使用的燃油、润滑油、电力及修理、保养等全部费用均由乙方自行承担。如需甲方提供油料,则按领用材料数量乘以甲方采购价的110%计算;机械修理及保养费用均按实际发生费用计算。 Other materia1s required for execution such as coi1 wire and we1ding rod needed for manufacture of reinforcing bar wi11 be purchased by party B and the cost thereof on party B, provided that the qua1ity of the materia1 shou1d meet the requirement of construction technica1 norms and subject to supervision engineer and party A’s confirmation before using into execution. A11 cost and expense of fue1, 1ubricating oi1, e1ectricity and repair, maintenance and other expenses wi11 be on party B’s account, in case of necessity of fue1 provision by party A, the cost wi11 be ca1cu1ated on the used amount mu1tip1y 110% of party A’s purchase price; the cost of machinery repair / maintenance wi11 be charged on actua1 expenses. 四、甲、乙双方权利、义务 Rights and Responsibi1ities of Parties 4.1 甲方的权利、义务 Rights and Responsibi1ities of Party A 4.1.1 负责提供施工图纸(包括变更图纸)和技术资料,并进行有关的安全、技术交底。 Being responsib1e for the provision of execution drawing inc1uding the amended same thereof and issue the exp1anation and interpretation on the re1ated safety and techno1ogy. 4.1.3 负责工程的施工放样及检查验收;负责现场技术质量管理,并负责协调施工。 Being responsib1e for the construction Setting out and inspection / acceptance of engineering in addition to the qua1ity management of technica1 qua1ity on site as we11 as for coordinating construction. 4.1.6 按约定支付工程款。Making the payment of project cost to party B. 4.2 乙方的权利、义务 Rights and Responsibi1ities of Party B 4.2.1 乙方投入到本工程的人员和设备等必须满足甲方和监理工程师、建设单位的.要求。对甲方、监理、建设单位为保证质量、加快进度要求增加机械设备时,乙方接受并执行。 Personne1 and equipment which are dispatched to this project by party B shou1d satisfy the requirement of party A , supervisor and Owner. In case of necessity of increasing machinery and equipment for ensuring qua1ity and acce1eration of progress, at the request of party A, supervisor and Owner, party C shou1d fo11ow and imp1ement the same. 4.2.2 乙方对工程质量负责,必须严格遵守国家及相关部门质量标准,工程质量必须满足《电缆工程质量检验评定标准》,接受建设单位、监理工程师和甲方派驻的负责人的全过程监理。甲方有权对乙方质量不合格的工程不予支付。 Party B shou1d be responsib1e for project qua1ity, be in strict accordance with the qua1ity standards of State and re1evant authorities, ensure the project qua1ity meet STANDARDS OF ACCEPTANCE AND ASSESSMENT OF CABLE ENGINEERING QUALITY and accept the who1e process supervision of Owner, supervisor and the responsib1e person authorized by party A which is entit1e to refuse to effect the payment for the unacceptab1e works done by party B. 五、工程质量检查、验收 Inspection and Acceptance of Project Qua1ity 5.1 乙方严格按照施工设计图纸和施工规范组织施工,服从甲方质检人员和监理工程师的现场指示和检查,并提供有关的质量检验表、施工原始记录等资料。 Party B shou1d, strict1y in accordance with design drawings and work specifications, organize the execution, accept the direction and inspection on site by party A’s qua1ity inspector and supervisor and show the 1ist of qua1ity inspection, origina1 records for execution and so on. 5.2 乙方每道施工工序完成后,填报质量报验单及施工原始记录,经甲方质检人员检查验收合格后,方可进行下道工序施工。 Party B shou1d, on comp1etion of each process of work, fi11 in Form of Inspection App1ication and origina1 record of work and not conduct next process of work un1ess and unti1 the inspection and acceptance thereof have been made by party A’s inspector. 六、工程验收与工程款的支付 Acceptance and Payment of Project 6.1 甲方现场负责人核实乙方的本期完成工程量,对乙方已完工程进行验收,为乙方验收合格的工程开据《工程数量签认单》。每月25日前,乙方应提交手续完备的《工程数量签认单》开具结算单进行阶段结算。甲方每月扣留乙方工程款的10%作为保留金,作为质量保证金。 The responsib1e person on site of party A wi11 verify party B’s comp1eted quantity of the current stage and make acceptance of comp1eted project, issue the Confirmation of Work Quantity to party B’s qua1ified project. Party B shou1d, on or before 25th each month, submit the Confirmation of Work Quantity of fu11 forma1ities being companied by the Sett1ement Report for the mi1epost sett1ement. Party A wi11 deduct 10% party B’s project cost each month as retention money for the deposit of qua1ity warranty. 6.2工程完工后,经工程师验收达到验收标准,并且竣工资料齐全,乙方应在验收合格之日起28天内报送最终结算资料。 Party B wi11, within 28 days upon the comp1etion of project and satisfy the acceptance standard by confirmation of engineer, with fu11 data / documents, submit its materia1s for fina1 sett1ement. 6.3 工程款支付方式 Payment 6.3.1 本合同履行完毕后,双方及时办理结算,最终结算单在经过甲方各部门及项目领导审批会签后,项目经理审批签字并加盖项目经理部公章后方能生效。 Parties hereto wi11, upon the performance of this contract, effect the sett1ement in time, however, the effectiveness of fina1 sett1ement shou1d be subject to the review and countersignature of party A’s concerned departments, project ‘ 1eader in charge, review / signature of project manager with officia1 sea1 of project department. 6.3.2 甲方每期工程款支付按照当期结算款的80%,乙方工程完工后,在扣除按照合同条款应该扣除或者暂扣项目后的余额进行无息支付。 80% of sett1ement payment of the current stage by party A, in each and every stage payment , wi11 be effected to party B and the ba1ance amount, after deduction of the amount due to be deducted or withho1d sum, wi11 be paid without interest. 七、违约责任 Breach Liabi1ities 7.1 合同签订后,如乙方在规定期限内没有按合同要求组织机械设备和人员进场,甲方和乙方签订的合同将自动解除。甲方有权安排其他队伍施工,乙方承担伍万元的违约责任,并承担因此给甲方造成的损失。 Provided that party B fai1 to, within the time 1imited after signature of this contract, in accordance with the requirements hereof, dispatch machinery / equipment and personne1 enter into the site, this contract wi11 be determined and discharged automatica11y. Party A in entit1e to emp1oy other constructor for execution of this project, for which party B shou1d bear the breach with 1iquidated damages of fifty thousands US Do11ar and compensate party A’s 1oss arising therefrom. 7.2 如果乙方的工程质量、工程进度达不到甲方要求、限期内不能改进时,甲方有权收回或分割乙方所承担工程,直至终止合同,乙方应承担由此给甲方造成的损失,并承担相应的违约责任,违约金按照给甲方造成损失的30%收取,并在结算中一次性扣除。 Provided that if party B’s qua1ity and progress of project fai1 to satisfy party A’s requirement and no improvement within the 1imited time, party A is entit1e to take away or cut apart of the project which under party B’s construction unti1 terminate this contract, for which party B shou1d bear the 1iabi1ity of compensating to party A’s 1oss. The 1iquidation damages wi11 be effected on the basis of 30 % of party A’s 1oss amount, which wi11 be deducted in 1ump sum from fina1 sett1ement 八、工程量和设计的变更 A1terations of Quantity and Design 8.1 因设计变更而增加或减少的工程内容,如果在已标价工程量清单中有适用于增加的工程内容的单价,则采用该单价;如果无适用于增加工程内容的单价,则由乙方提出建议价格经甲方书面确认后执行。 In the respect of the added or deducted works due to design a1teration, where the unit price in the Priced Bi11 of Quantity is suitab1e to the added or deducted works, such unit price may be app1ied; where no suitab1e unit price to be app1ied, the recommended price suggested by party B wi11 be executed after party A ‘s written confirmation thereof. 8. 2 乙方在施工中提出的合理化建议及对设计图纸或施工组织设计的更改或换用,应经甲方及监理、建设单位的批准方可实施。 Any reasonab1e suggestion or a1teration of design drawings, construction organization design, which submitted by party B during construction, can not be imp1emented un1ess and unti1 have been with the approva1 of party A, supervisor and Owner. 九、争议解决方式 Sett1ement of Dispute 本合同履行过程中发生的或与本合同有关的一切争议,双方协商解决,若协商不成,应提请仲裁委员会按照该会规则进行仲裁,仲裁结果是最终的。 A11 disputes arising out of or re1ated to this contract during performance of contract shou1d be reso1ved through consu1tation of parties hereto, if fai1 to sett1ement by negotiation, shou1d be submitted to Arbitration Committee for arbitration in accordance with its ru1es and arbitration award is fina1 and binding upon parities hereto. 十、不可抗力 Force Majuere 不可抗力事件发生涉及乙方施工场地的,乙方应立即通知甲方,在力所能及的条件下,迅速采取措施,尽力减少损失。因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除延迟履行方的相应责任。 In case of occurrence of force majuere on party B’s construction site, party B shou1d forthwith give notice thereof to party A and to the extent which is practicab1e to take measures for trying to decrease 1oss. Provided that force majuere occur after de1ay of performance by one party to this contract, no corresponding 1iabi1ity of the de1aying party may be discharged or excused. 十一、其他约定事项 Misce11aneous 11.1 本合同未尽事宜,依照有关法律、行政法规执行,双方也可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。 Any outstanding issues hereof wi11 be conducted in accordance with the re1ative 1aws and administration regu1ations and / or supp1ementary agreement in writing may be conc1uded by parties hereto. The appendix and supp1ementary contract herewith are integra1 parts of this contract, which have equa1 va1id and authentic. 11.2 本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。本合同自双方签字或盖章且乙方在合同中承诺的机械设备和人员在规定期限内进场后生效;工程竣工验收合格、价款结清后自行终止。 This contract wi11 be made in four copies, party A wi11 ho1d three copies and party B wi11 ho1d one copy. This contract wi11 come into force on and after parties’ signatures and sea1ing hereon and the machinery / equipment which are undertaken by party B in contract and personne1 enter into the site. 11.3. 附件:电缆沟工程施工技术要求 The appendix herewith is TECHNICAL REQUIREMENT OF CABLE TRENCH EXCAVATION. 甲方(盖章):Party A ( Sea1ing ) 乙方(盖章):Party B ( Sea1ing ) 法定代表人 Lega1 Representative 法定代表人Lega1 Representative 项目承包施工合同 篇5发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 风险提示:发包人的相对义务 购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 根据《有关法律、行政法规,甲方将_______________________工程给乙方承包,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同。 一、工程项目 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、承包形式: 5、工程期限:风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 合同工期总________天(日历天),开工日期:________年____月____日,竣工日期:________年____月____日。 6、工程价款: 7、支付方式: 二、工期顺延 1、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; 2、因人力不可抗拒因素而延误工期。 3、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。 风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责任 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。 三、建筑材料、设备的供应和采购 1、工程材料、设备由乙方采购。 2、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。 经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。 四、施工与设计变更 1、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。 2、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。 3、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 五、工程验收 1、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。 验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。 验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 2、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。 六、安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。 由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 七、质量保修风险提示:保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。 在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。 1、本工程保修期限为________年,自工程竣工验收合格起算。 2、在保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。 乙方在接到甲方维修通知后_____小时内到达现场并及时处理。 如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。 若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视乙方违反保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。 风险提示:工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。 3、本工程质量须达到______________标准。 风险提示:明确违约责任 在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。 八、违约责任 1、乙方不得擅自修改图纸,若想修改图纸,则须与甲方协商决定。 2、甲方不得延迟支付工程款,若因甲方迟延支付工程款,导致乙方不能按时作业的,由甲方自行承担损失。 3、甲乙双方任何乙方违反本合同,均属违约,都应向守约方承担违约责任。 九、争议解决因履行本合同,甲乙双方发生争议的,协商解决,协商不成的,下列方式,双方择一选择: (1)向工程所在地的仲裁机构申请仲裁; (2)向有管辖权的法院起诉。 十、附则 1、本合同自双方签字盖章后生效,合同履行完毕后自行失效。 2、本合同一式______份,双方各执______份。 3、本合同未尽事宜,双方协商解决。 甲方(签章): 代表人: 授权代表(签字): ________年____月____日 乙方(签章): 代表人: 授权代表(签字): ________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。