标题 | 微田园栅栏施工合同范本 |
范文 | 微田园栅栏施工合同范本(通用3篇) 微田园栅栏施工合同范本 篇1需方单位:(以下简称甲方) 承 包 人: (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》及其有关法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商一致,订立本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、工程项目及制作安装造价: 注:以上单价包括工具如电源线、焊机、钻和冲击等、不含材料。结算根据现场实际完成工程量办理。 二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 三、质量标准: 栏杆制作过程中,做工精细,装搭焊接牢固,焊接后涂刷防锈漆处理。在安装过程中要保持水平、垂直,螺丝头及预埋件不能露出墙体表面,依据相关标准、规范进行验收。 四、付款方式:(合同签订后,按每月完成工程量发放进度款) 1.甲方按乙方每月每项完成的工程量,以完成每项单价的支付工程进度款。 2. 乙方玻璃安装完毕后,甲方支付工程款的。 3.工程款的预验收后一次性付清。 五、工期 1、工程进度以配合总包单位进度为准。 2、本工程栏杆的制作安装必须在 3、因设计变更或非乙方原因及人力不可抗拒因素影响,工程应顺延。 六、甲方责任 1、甲方按期提供施工所需的材料。 2、甲方按协议规定按时支付工程款。 3、甲方提供现场仓库,施工人员的部分住宿场地。 七、乙方责任 1、乙方负责人应做到每日进行制作安装现场管理。 2、乙方负责制作安装过程中安全措施,包括安全设备、安全防护设施等。 3、乙方应服从甲方的管理,自觉遵守甲方制定的各项规章制度,对自己的施工人员进行有效的安全消防质量的现场管理。 4、所有施工人员必须严格按国家规定,公司要求及总包的有关要求执行, 方责任违反者按有关规定处罚。 5、乙方应服从甲方的合理施工安排及正确施工方案。 6、由于乙方施工错误造成的损失由乙方负责。 7、乙方负责对栏杆施工场地保持清洁。 八、违约: 如工期不能按时、按质要求完成,由此造成总包,业主的罚款,乙方应承担相罚款。 九、本协议未尽事宜,双方应本着实事求是和友好坦诚的态度另行协商确定。 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方代表签字生效。本协议到总工程验收后自行终止。 需方单位: 承包人: 日期: 微田园栅栏施工合同范本 篇2发包方(以下简称甲方):_________________ 承包方(以下简称乙方):______________ 甲方__________小学校园硬化工程,于_____年_____月_____日,由甲方包给乙方进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行:_________________ 一、工程内容:_________________ 小学校园硬化工程项目。 二、承包造价:_________________ 工程北操场西半场和学生生活服务楼前场地共3076平方米,所垫砂石与原操场地面相平,每平方米26元(该承包单价已含场在平整、乙方所用原料及机械费、人工费用),工程总造价79976元。 三、双方责任:_________________ 1、甲方责任:_________________ 1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 2)保证材料供应,乙方应服从甲方的调配。 2、乙方责任:_________________ 1)提供施工必要的机械设备,负责机械的调试运转。 2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时,都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》等制度,提高工人的安全生产意识,保证不违反安全操作规程,避免民生安全事故,并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。 3)提倡文明施工,工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度。必须要求每一个工人遵守纪律,不打架,不滋惹是非,若违反,乙方要承担责任。 4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场,未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量,否则,因此而造成的一切后果均由乙方承担。 5)严格按照甲方规定作业。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收,做到工完场清。6)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求,否则,甲方有权逐项予以罚款处理,所罚款项在结算款中一次扣除,情节严重者则予清除离场。 五、工期:_________________ 此工程在________年________月________日前完工 六、付款方法:_________________ 工程完工验收合格后,甲方向乙方支付给100%的工款。 七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。 八、甲方对以上各条款负有解释权。 九、本合同一式四份,甲方执三份、乙方执一份,均具有同等效力,并自签订之日起生效,至合同期完付清所有承包款时失效。 发包方(甲方):______________新镇小学承包方(乙方):______________分公司 代表:_________________代表:_________________ 签约时间:_________________签约时间:_________________ 微田园栅栏施工合同范本 篇3发包方:__________________________(以下称甲方) 法定代表人:______________________ 委托代理人:______________________ 通讯地址:________________________ 联系方式:________________________ 承包方:__________________________(以下称乙方) 法定代表人:______________________ 委托代理人:______________________ 通讯地址:________________________ 联系方式:________________________ 风险告知:作为发包方,为预防欺诈,发包方应当事先了解承包方主要的情况,包括确认承包方的主体资格是否真实与合法,该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,是否具有从事大型建筑程施工承包工程的资质,资质等级符合本次施工的要求;对方委托代理人进行签字的,应当核实该代理人是否具有授权委托书,同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力,必要时可以去参观承包方正在施工的现场。 为了保证工程施工质量,如期完成施工任务,达到甲乙双方互惠互利的目的,经甲、乙双方充分协商,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,明确双方在施工过程中的权利与义务,现双方协商自愿签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称:_________________________ 2、工程地点:_________________________ 3、工程内容:_________________________ 4、工程面积:_________________________ 5、工程立项批准文号:_________________ 风险告知:签订建设工程施工合同,必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品,需要占用土地,耗费大量的资源,属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准,不能进行工程设计,建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证,更不能组织施工。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设工程施工合同无效。在施工过程中,如需变更原计划项目功能的,必须报经有关部门审核同意。 第二条工程项目期限 1、合同工期总共历时________天(日历天); 开工日期:________年______月______日; 竣工日期:________年______月______日。 2、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延: (1)在施工中如因停电、停水____________小时以上或连续间歇性停水、停电____________天以上(每次连续____________小时以上),影响正常施工;停水停电_______天以上; (2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; (3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 3、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。 第三条工程承包内容 1、工程承包形式:_________________________ 2、工程承包范围:_________________________ 第四条工程项目结算及付款方式 1、合同生效后____________日内,甲方付____________万元(大写)(¥____________元)工程预付款。 2、甲方按核实的工程进度,于收到工程月报_______日内支付工程进度款。 3、工程进度款支付达工程总造价的______%时,不再按进度付工程款,而在办完交工验收后一个月内支付______%的款,留______%的质保金,保修期满后支付结乙方。 4、若甲方拖欠工程款时,应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。 5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时,其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担,工期相应顺延。 6、在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好。否则,超过一天按保留价款万分之三罚款。 7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”,甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。 8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内,不得直接拨至施工队或班组,否则,所造成的一切质量和经济责任,由甲方负责。 第五条工程质量标准 1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。 2、甲乙双方对工程质量有争议,由双方同意的.工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求,竣工验收备案合格。 第六条工程验收 乙方工程施工完成,已具备了竣工验收条件,必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸,相关资料及竣工验收报告等,竣工验收由甲方有关部门进行验收,分项工程由乙方负责。 风险告知:为了保障发包方的合理利益,在合同中应当明确约定检查与验收手续。在合同中应当约定,工程竣工后承包方应通知发包方验收,发包方在合理时间内组织验收,并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收,及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的,可要求承包方赔偿或返工。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 第八条违约责任 1、乙方无故逾期开工或逾期完工的,每逾期一天应按工程总造价的_____%支付违约金。 2、甲方逾期付款的,每逾期一天应按合同应付工程款的______%支付违约金。 3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患,影响甲方正常使用的,除应一次性支付工程总额_____%的违约金,并及时采取措施返工更改外,每影响正常使用一天,还应按工程总造价的_____%支付违约金。 第九条双方的权利与义务 1、甲方的权利与义务 (1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。 (2)在乙方不违反合同条例的情况下,保证按照合同约定方式按时支付工程款。 2、乙方的权利与义务 (1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度,保护甲方设施,乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛,服从甲方进出门管理。 (2)承担本工程施工中的一切安全事故责任。 (3)按合同工期组织施工,以确保工程按期完成。 (4)把好质量关,确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。 (5)组织落实施工管理人员和材料设备进场。 (6)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响,不能按原计划正常施工,乙方应及时向甲方通报,由此而发生的费用增减或损失,双方协商解决。 (7)安全文明施工。 第十条争议解决 1、本合同履行过程中产生的争议,由双方协商解决,协商不成任何一方的,双方同意交由合同履行地法院管辖。 2、因一方违约致使本合同的履行产生争议,守约方为解决争议所产生的公证费、律师费、保险公司出具保全费用、翻译费、通讯费、差旅费、文印费等合理费用由违约方负担。双方相互违约,有履约先后顺序的,负先履行义务一方负担所有争议解决费用;无履约先后顺序的,争议解决费用双方自行承担。 第十一条其他 1、本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可另行签订补充协议,补充协议为本合同之有效组成部分。 2、本合同如有涂改,双方均应在涂改部分加盖公章确认,否则涂改部分无效。 3、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题,一方作出有法律效力的意思表示,应以书面形式作出,加盖本方公章,且向对方送达,对方应_______个工作日内回函,否则视为无效。 4、本合同及附件经双方签字盖章后即生效,有效期至合同履行完毕之日起止。双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。 5、本合同一式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。 发包方(公章):_________________承包方(公章):_________________ 委托代理人(签字):___________委托代理人(签字):_____________ ________年______月______日________年______月______日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。