| 标题 | 标准大型工程合同书 |
| 范文 | 标准大型工程合同书（通用9篇） 标准大型工程合同书 篇1发包方：(以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲方总承包施工…………….安置房工程，其泥工部分施工实行清工形式承包，现由乙方根据本工程的施工图纸的内容，自愿承担本工程中的泥工部分的施工任务。为了明确责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方共同协商，一致同意，就本工程泥工部分清工承包事项签订如下合同，供双方履行; 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：框架剪力墙结构，十七层，建筑面积约10㎡(包括地下室在内) 二、工程承包范围、承包方式： 1、本工程泥工部分施工承包范围：……………….安置房1楼、2楼3楼、4楼、5楼、6楼、7楼、8楼、9楼、10楼、11楼、12楼、13楼的施工图纸泥工有关的内容，从地下室砖模下找平层开始至整个工程装修为止。即砼浇捣、砌砖、墙内外抹灰、楼地面等工程内容。(外墙涂料、防水、内墙腻子、墙面砖、花岗岩、地砖、室外附属工程、塔吊基础、施工电梯操作工和基础等除外)。 2、承包方式：以工程承包范围的内容实行清工包干。 三、机具设备： 乙方自备小型机具：如振动机、振动棒、翻斗车、铝合金靠尺、木条子、泥桶、铁锹、建筑线等。(包括修理自理)。 四、施工工期与开、竣工时间及工期 1、施工工期为 天： 2、开、竣工日期以本工程地下室砖模开始施工之日起计算。 五、工程质量要求和奖罚： 1、乙方必须认真按照施工图纸和有关标准、规范组织施工，工程质量必须达到合格等级; 2、每道工序合格率均应达到100%，如出现达不到合格要求乙方必须立刻进行返工，直到合格为止，因返工导致材料、工资、工期等一切损失均由乙方承担; 3、乙方在施工过程中必须认真精心施工，力争瓯江杯，经过有关部门验收确定瓯江杯，甲方奖给乙方每平方米4元，按瓯江杯评定的建筑面积计算。 六、安全生产、文明施工要求和奖罚： 1、认真按照《建筑施工安全检查标准》(g59-99)与《安全操作规程》组织施工，严格执行甲方有关安全生产的规章制度，不得违章作业; 2、施工现场必须严格遵照“安全生产、文明施工”的要求，确保“标化工地”。经过有关部门验收后确定为“标化工地”。 3、认真接受有关单位或人员的安全监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保本工程施工安全，伤亡事故为零。 4、由于乙方在施工过程中，违章操作造成事故的责任因此发生的费用均由乙方承担。 七、清工承包价： 本工程的清工承包价格按施工图纸的建筑面积伍拾贰元㎡进行计算，其清工承包价格包括施工人员的安全帽、工作服以及工人的劳动保护用品等。 八、付款办法： 按每月工程进度付款：其工作量按85%支付，主体按建筑面积付每平方米21元。即砼浇捣每立方米15元，砌砖每平方米12元计算，主体余留工程款待中间验收通过后最付清：装修每平方米按建筑面积付31元，其工作量按90%支付，即内墙抹灰按工作量每平方米付5元，外墙抹灰按工作量每平方米付9元，楼地面付5元计算，其完工后支付95%，余留5%待竣工验收后三个月内一次性付清。 九、工程结算办法按图纸实际建筑面积计算，除施工图纸变更的工程量，由甲方现场管理人员签证认可后，按实调整外其余均不调整。 十、双方职责 甲方职责： 1、认真贯彻和历史有关法律、法规、标准规范及时落实有关单位和部门的精神与要求; 2、做好各种技术交底工作，及时落实有关技术措施或方案; 3、做好工程质量、安全生产、技术资料的指导，监督、检查和验收工作，对发生质量不符合要求或安全生产方面不符合要求的.应及时提出，使乙方及时整改; 4、协助乙方在施工前、中、后的管理工作; 5、按第八条规定按时支付乙方工资款。 乙方职责： 1、必须认真按照施工图纸组织施工，严格执行有关规范、标准和安全操作规程，遵守安全生产规章制度，承担工程质量、工期和安全生产责任; 2、服从甲方现场管理人员的领导、监督、检查和验收后，对甲方提出的建议和意见必须及时采纳和整改; 3、认真执行质量、安全技术交底拒绝违章作业; 4、按标准要求认真组织精心施工，各项作业要一次成活，确保每项施工项目一次性验收合格率达100%; 5、做好施工现场工人的各种教育工作和各种管理工作，防止一切不良事情发生; 6、班前、班中、班后对所使用的机具设备、防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题及时采取改进措施; 7、组织班组开展质量、安全活动、开好班前质量、安全生产会; 8、加强安全生产、文明施工管理，确保施工安全; 9、按时发放工人的工作，不得将工人的工资移用，挪用或调配与其他方面使用。 十 一、现场管理奖罚办法： 对于乙方管理严格创出工作效率、经济效益，甲方按规定给于奖励。但乙方发生下列行为时甲方根据乙方的情况状况对乙方进行处罚，其处罚款在乙方当月的工资款中扣除： 1、 乙方不履行自己职责的; 2、 现场管理人员不到位以及管理不严的; 3、 整改不力或不及时的; 4、 不遵守现场有关制度的; 5、 无做到工完料清浪费材料的; 6、 其它违纪、违法行为的; 以上行为出现时有现场管理人员当天开单，并在每周例会时给处罚。 十 二、本合同从双方签订之日起生效，双方永不反悔，本合同壹式二份，双方各执壹份为据。 甲方签字： 乙方签字：________年____月____日________年____月____日 标准大型工程合同书 篇2以下简称)甲方： (以下简称)乙方： 根据《民法典》和《建筑装饰工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协调一致，签字本合同。以资共同遵守。 一、 工程名称： 二、 工程地点： 三、 工程范围和内容： 四、工程承包方式： 五、本工程合同工期为 天(阳历天从开工之日算起)。 六、本工程开工日期________年____月____日。竣工日期________年____月____日。 七、本工程期限的变更条件： 八、本工程合同总价为人民币 元。 九、双方负责事项： (1)甲方负责协调施工现场关系，解决水、电、库房等事项。 (2)乙方应遵守甲方现场管理制度和技术要求，严格把关。 十、工程付款方式、分三期付清： (1)一期： (2)二期： (3)三期： 十 一、违约责任： (1) 甲方不能按合同约定支付价款，每延迟____日应向乙方支付千分之三的违约金或乙方有权停止施工。 (2) 乙方不能按合同约定日期按时竣工，每延迟____日应向甲方支付千分之三的违约金(应在支付的价款中扣除)。 十 二、争议的解决方式： 合同执行工程中如发生争议，双方及时协商解决，协商不成时，任何一方均可以向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。 十 三、本合同中施工工程量以工程结束验收为准，并作为结算根据。施工中增加或减少工作量及项目，在甲、乙双方签字确认后，进行施工，其相关费用在结算时计算。 十 四、本合同签定后，甲乙双方如需要提出修改或增加条款时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 十 五、其他本合同未言明事项，一律按《民法典》和《建筑装饰工程承包合同条例》规定执行。 十 六、本合同附件，施工结构图，技术要求和工程项目预算表本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工校验，结清工程尾款后失效。 本合同一式两份，甲乙双方各一份。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日 ________年____月____日 标准大型工程合同书 篇3发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 根据贵州XX公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、 工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费 万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价215;设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从________年____月____日至________年____月____日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5. 1、预付款：甲、乙双方签订合同后____日内，甲方预付合同工程安装费的20% 5. 2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期________年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 5. 3、保修条款：本工程保修期为________年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5. 4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南XX公司、贵州XX公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《____省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《____省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。 7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。 8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。 9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。 10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。 1 1、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。 1 2、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。 四、设备、材料供应与清理 1 3、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。 1 4、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。 1 5、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。 五、违约责任 1 6、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权： ①责令乙方立即停止施工， ②不付乙方工程款， ③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。 1 7、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。 1 8、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。 1 9、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。 甲方： 乙方： 代表： 代表： 身份证号码： 电话号码： 银行帐号: 开户行名称：________年____月____日________年____月____日 标准大型工程合同书 篇4总包方：________________________(以下简称甲方) 分包方：________________________(以下简称乙方) 依照《_____》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和_______市人民政府_______号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条?工程项目 1、工程名称：____________________ 2、工程地点：____________________ 3、工程编号：____________________ 4、施工许可证号：________________ 5、营业执照号：__________________ 6、分包工程范围及工程量(附预算书) 7、分包工程期限________年______月______日开工，________年______月______日竣工。 8、分包工程人工费用________元。 9、乙方投入工种及人数________人。 第二条?工程结算 按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人________计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的________%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。 第三条?工程质量 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条?安全生产 2、_____用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。 3、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。 第五条?生活管理 1、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。 2、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。 第六条?分包工程人工费单价 1、单位工程分包，每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干，每平方米________元。 2、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。 3、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。 4、清工每工日为________元。 5、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。 6、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包为)________元。 7、冬季施工期间(________月________日到________月底)降低工效________%的工日。其工日单价为________元。 8、分包工程费用明细表(________项均可，并经双方协商一致之后以附件的形似附于本合同之后) 第七条?材料供应管理 乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。 第八条?施工机具 1、大型工具由甲方负责，保证使用需要。 2、手工操作工具，由乙方负责。 3、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。 4、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。 第九条?现场管理 1、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。 2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。 3、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。 第十条?违约责任 1、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。 2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费________%的逾期违约金。 4、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。 第十一条?附则 1、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第项解决： (1)向建筑物所在地经济合同_____委员会申请_____; (2)向人民法院起诉。 2、本合同一式_______份，甲乙双方各执正本_______份。其余副本，报送_______备案。 3、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。 4、双方商定的其他条款： ①______________________________ ②______________________________ 第十二条?合同有效期 本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。 总包方(盖章)：_______________分包方(盖章)：_______________ ________年________月________日________年________月________日 工程合同?|?施工合同?|?工程合同范本?|?施工合同范本 标准大型工程合同书 篇5发包方： （以下简称甲方) 承包方： （以下简称乙方） 乙方委派 为项目负责人， 为现场负责人，负责现场管理工作。 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。 第一条 工程概况 1、工程名称： 2、分项工程名称：桥梁分项工程。 3、工程地点： 第二条 承包内容 本标段 -桥梁桩基、系梁、耳背墙、肋板、立柱、盖梁及上部构造、梁板、预制梁的所有工程 。 第二条 承包方式 一、承包方式 1、乙方按包工、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保养的方式承包本工程。 第三条 额外工程量 发生的图纸变更等情况，由业主认可的监理等人员进行签字，并给付乙方相应资金。 第四条 付款方式 1、当工程-桥梁桩基、系梁、耳背墙、承台、肋板、立柱、预制梁及上部构造完工并由甲方、监理验收合格后甲方给乙方拨付工程款的百分之 。桥板安装和桥面混凝土完工合格后给付百分之 。护拦等其他工程全部完工并合格后给付百分之 。 第五条 施工工期 1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。 2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款 元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日 元，在乙方进度款或结算款中扣除。 3、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济处罚，处罚标准按情节轻重每天可处以 元。严重者甲方将另外安排施工队伍进场施工，所增加的费用（按双倍计）在乙方工程款或结算款中扣除。 4、乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工 第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。 5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。 6、如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必须满足业主和监理的要求，否则甲方有权依照监理和业主的要求进行处罚。 第六条 质量标准及管理要求 一、质量标准 1、本工程应达到的质量标准：按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100％，质量达到合格标准。 2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。 二、管理要求 1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的合理调配、安排，服从甲方的进度、质量和安全的管理。 2、由于乙方质量原因造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方承担。 第七条 安全生产、文明施工管理要求 1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。 2、遵守甲方制定的各项安全规章制度，服从甲方相关人员的管理。 3、遵守甲方制定的文明施工规章制度，服从甲方的管理。 4、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。 5、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。 第八条 双方责任 一、甲方责任 1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。 3、按期召开生产调度会，及时解决施工中出现的问题，按月下达施工生产计划，并检查落实情况。 4、 对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济处罚。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。 5 、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。 6 、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。 7、及时通知监理对乙完成的工序验收。 8、对临时驻地建设只提供临时用地。 二、乙方责任 1、 严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产计划。 2、 甲供材料因乙方管理不善、浪费等，超指标消耗的材料按甲方本合同附件二（甲供材料数量、价格表）或双方确认材料价格的200%的价格收取材料费，工程支付款中扣除。由乙方自购的材料，如果乙方找任何理由、借口不愿购买，为不耽误工期由甲方代购的，购买费用为材料费用加收10%管理费用，从乙方计价款中扣除。 3、 乙方在甲方处领用的周转材料（定型模板除外）、设备、机具等为有偿使用，按市场租赁单价收取租赁费，并由乙方自行负责保管、维修、养护，如若丢失或损坏由乙方承担赔偿责任。 4、 材料损耗：钢材损耗率为1%，混凝土损耗率为1%，超出规定损耗率部分甲方按其原价的两倍从乙方工程款中扣回 5、 遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查，认真做好施工原始记录。 6、 承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。 7、 加强文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 8、 做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作（文明材料由甲方负责）,并承担相应费用与责任。 9、 承担所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。 10、 在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关系。 1 1、 如果因自身原因中途主动退场，乙方必须提前一个月以书面报告形式上报甲方，待甲方批准后方可退场，否则，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。 1 2、 施工现场必须按公司的统一部署标准设置。 1 3、 乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金（若有）。 1 4、 每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工；乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方承担。 1 5、 应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。 1 6、 配合甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。 1 7、 现场用电应按有关要求进行搭设。 1 8、 乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求，如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必须无条件的服从。 第九条 工程质保期和质保金 1、工程缺陷责任期为两年，工程保修期为________年。从工程通过交工验收合格之日起计。 2、质量保修金：按乙方工程结算总价的%计。在整个工程两年缺陷责任期满，若乙方所施工工程不存在缺陷，两年期满后一个月内付清；若乙方所施工工程存在缺陷，业主扣除了甲方的部分质量保修金，则甲方也相对应扣除乙方的部分质量保修金，余额退还乙方。 第十条 争议解决 1、双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则协商解决。 2、向____省____市仲裁委员会申请仲裁。 第十二条 其他 1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给他人。 2、本合同自双方签字及甲方盖章后生效。工程竣工验收合格、工程余款结清，自行终止。 3、本合同未尽事宜，双方共同协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 4、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执壹份。 甲方： 乙方：________年____月____日____日 标准大型工程合同书 篇6发包人(以下简称甲方)________________________ 承包人(以下简称乙方)________________________ 经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目 本工程地块土方的开挖、运弃、平整。 二、承包方式 包挖、包运、平整，不得转包。 三、承包价格 开挖、运输土方________元/m3(石砂)。 四、工期要求 按图纸要求尺寸进行开挖，自________月________日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。 五、质量与施工要求 1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。 六、安全要求 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。 3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。 七、结算方式 采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第________天支付清工程款。 八、_____与调解 如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动_____部门或人民法院进行调解。 本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执________份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。 工程负责人(甲方)：___________承包班组长(乙方)：___________ ________年________月________日________年________月________日 标准大型工程合同书 篇7买方（甲方）：华XX公司 卖方（乙方）： 根据《民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。 一、 产品的名称、品种、规格和质量 1、产品的名称、品种、规格、价款：（或附清单） 物资名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 品牌商标 备注 合计B：（小写） （大写） 2、本合同的单价为固定综合单价， （1）材料原价、包装费、税金、保险、市场价格波动等风险； （2）售后服务费； （3）运抵至项目施工现场的运输费用； （4）卸车费用； （5）随机备品、配件、工具等； （6）合同标的物的试验、检测费用； （7）其它： 。 3、本合同标的物的数量为暂定数量，当实际供货材料数量与合同清单数量不一致时，合同清单上有规格型号的，单价不作调整，数量按实结算；如清单上没有该规格型号的，须经甲方同意并定价后方可送货，最终以甲方、监理、施工方共同验收合格的材料数量为准。 4、交货时间：需要供货时，甲方应提前 个工作日通知乙方，将本批次需供货数量清单书面至乙方，乙方在接到通知后 个工作日内将材料（设备）送到指定地点。 二、技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行： （1）按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品、设计图纸或补充的技术要求执行。 三、交货方法、运输方式、到货地点及费用负担 1。交货方法：乙方将货送 项目并卸至指定地点，指定收货人需在收货清单上签字，作为结算依据。货物交付之前所发生的一切费用和风险均由乙方负担，货物的所有权和风险在货物交付后转移至甲方。 2。运输费用：由乙方承担（包含在单价内） 四、验收标准、方法、地点和期限 1、货到指定地点后 个工作日内，甲方通过第 种计量方式进行数量验收： ①点件； ②检尺； ③其他 。 2、在进行数量验收的同时，甲方会同工程监理、施工单位对产品外观进行现场抽检，并根椐本合同约定的质量、技术要求核对出乙方提供的质量证明文件中各种技术参数的符合性。甲方及工程监理、施工单位的收货验收仅作为感观合格的依据，不能解除乙方对产品内在质量所负的责任。 五、质量负责条件及期限：乙方应对其提供的产品质量负责，产品质量的保证是终生的。 1、乙方严格按照标准供货和检验，确保所供产品是全新的、未使用过的，完全符合标准规定的质量、规格和性能要求以及环境保护的要求。 2、乙方对其所供的材料质量负责，产品质量实行三包（包退包换、包修），如合同标的物因其质量等与合同规定的不符或其设计、工艺、原材料、服务等缺陷给甲方造成损失的，则要赔偿甲方的所有直接和间接的损失。 3、合同标的物的质量保修期为________年，保修期从 之日起算。 六、结算方式及期限： 1、根据验收合格后的物资数量进行结算； 2、合同标的物验收合格后 天内支付货款 %，满足何条件时 内付至 %，留 %余款作为质量保证金，如无质量等争议存在，在质量保（修）证期满后 个工作日内付清。如有争议，保证金有效期延长至争议解决且所有理赔结束时止。 七、违约责任 1。乙方不能或逾期交货的，应向甲方偿付不能或逾期交货部分货款的 ％的违约金，按日计算。并承担甲方因此造成的所有经济损失。 2、乙方提供的合同标的物因质量原因导致工程工期延误或不能如期交验，则承担全部损失并处以合同总价 %的罚款； 3。甲方应按时接收、验收乙方运至甲方指定地点的乙方单证齐全的产品，不得无故拖延、责难。 八、其他约定事项： 1、乙方及委托的送货人员在进入甲方的施工现场时要严格遵守施工现场的安全管理制度，如发生意外责任自负； 2、本合同自________年____月____日起生效，有效期至________年____月____日。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同正本一式 份，买方 份，卖方 份。 买方（甲方）： 买方（章）：________年____月____日 ________年____月____日 标准大型工程合同书 篇8发包单位：______________(以下简称甲方) 承包人：________________(以下简称乙方) 依照《_____》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 ________工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，________护坡全长按________米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 (1)基底宽________米，厚________米，自下而上慢慢收至高度为________米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙(水泥标号为________，砖要好质量的青砖或红砖)。 (2)拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 (3)完工后做围墙________米左右。 (4)墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为________日，暂定于自________年________月________日起至________年________月________日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为________元。 3、付款方式：竣工验收后付________元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分________付，质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。 第六条：乙方义务 1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。 2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。 第七条：施工安全 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。 第八条：验收 工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。 第九条：违约责任 1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。 2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。 第十条：其它 本合同于________年________月________日由双方在________签订，自双方签字或盖章后生效，一式________份，上方各执一份，上交________份。 发包单位(甲方)：______________承包人(乙方)：______________ ________年________月________日________年________月________日 标准大型工程合同书 篇9发包方： （简称甲方） 承包方： （简称乙方） 中铁六局呼和枢纽项目部第三架子队办公楼、宿舍楼、食堂因老旧，严重影响各项工作的开展。为营造良好的办公、用餐、住宿环境，提高效能建设，进一步规范标准化建设，甲方决定将中铁六局呼和枢纽项目部第三架子队办公楼、宿舍楼、食堂进行维修。现依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，结合本工程具体情况，经双方协商，在自愿的基础上订立以下施工合同，以便共同遵守，明确责任。 一、工程地点：金川电力学院南门西路南XX院内 二、维修内容及造价 维修内容： 1、刮腻子8元㎡； 2、水暖维修更换，每人每天400元； 3、厨房接三相电，办公楼接热水器，维修线路，更换开关和灯； 4、安装厨房排风设备； 5、更换地砖，维修道牙子，办公楼、宿舍楼外墙维修； 6、清理办公楼、宿舍楼、餐厅垃圾，擦玻璃； 维修价格： 1、以实际工程量进行结算； 三、承包方式：包工 四、施工期限：自________年____月____日至____月____日止，共计____日。如遇不可抗力原因，经双方确认后可顺延。 五、工程质量要求 1、乙方必须严格按承诺的质量标准施工，未达到标准的要立即整改，以确保工程质量。 六、甲方工作 1、及时提供具备开工条件的施工场地，协调乙方进场、施工用水、电问题； 2、指定专人负责施工现场监督、指挥、协调工作。 七、乙方工作 1、明确项目负责人负责现场施工，严格按规范施工，完成工程的全部内容，乙方尽可能克服现场施工遇到的困难，以确保按期完工； 2、施工时发生的一切安全责任与甲方无关，由乙方负责； 八、甲方在施工过程中对原有设计进行变更或乙方提出合理化建议得到甲方认可的，应有批准手续或书面通知书，由此产生的费用和工期问题，双方商定后按实增减。 九、违约责任 1、乙方在施工期内不按规定作业，甲方可要求整改； 2、甲方不得无故拖欠乙方维修款。 十、此协议一式三份，甲乙双方各持一份、存档一份。 十 一、本合同未尽事宜由甲乙双方协调解决。本合同在履行过程中甲乙发生争议，可由双方协商解决，协商一致不成的，可以诉讼解决。在协商或诉讼期间，不涉及争议的部分条款应继续履行； 十 二、本合同自双方签字之日起生效，工程竣工验收并付清工程款合同效力自然终止。 甲方: 乙方： 签字盖章： 签字盖章 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。