| 标题 | 开发商催款函 |
| 范文 | 开发商催款函（精选3篇） 开发商催款函 篇1函件编号： 尊敬的______： 贵公司自______年____月____日至______年____月____日，尚欠我公司货款共计人民币______元（大写：______），根据贵我双方所签署的合同/约定，贵公司应在______年____月____日付清该款。现贵公司已逾期______天仍未支付，严重影响了我公司的资金安全与正常经营。请贵公司收到此通知书后______天内将上述逾期未付的货款汇付我公司账户（账户名：______；开户行：______；账号：______）。 如不能及时支付，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。 顺颂商祺！ ______公司 年 月 日 开发商催款函 篇2甲方：_____________公司 ，地址：____________ ，负责人(授权签订本协议)：_____________，联系电话：_____________ 乙方：_______________实际住址：_______________联系电话：_______________ 甲乙双方在___________ 年_____ 月_____ 日签订了《商品房买卖合同》，合同约定乙方购买甲方开发的_______ 小区______ 号楼 ______单元______ 室商品房一套，房屋面积为_______ 平方米(合同号：________ ，备案号：_______合同登记备案______ 字第____________号),由于贵公司 的原因，造成实际交房时间为________年____月_______日，比合同约定时间延迟______日。现就双方履行合同中出现的纠纷，经双方自愿平等协商，达成以下协议： 一、乙方自行办理所购房屋的房产证，甲方积极协助乙方办理房产证。 二、双方根据签订的《商品房买卖合同》第6、8、9、11、14条的约定并充分协商，就逾期交房违约金、逾期办证违约金等事宜一致达成协议如下： 甲方赔偿乙方逾期交房违约金、逾期办证违约金等共计人民币大写：_____________ 元(￥ __________ 元)，乙方对逾期交房违约金、逾期办证违约金等不再主张其他任何赔偿。 三、乙方保证对所购房屋逾期交房和逾期办证问题不再有任何争议和纠纷，乙方保证就逾期交房和逾期办证问题不向人民法院提起诉讼或向仲裁委申请仲裁。否则，向甲方支付违约金________元。 四、本协议一经双方签字盖章后立即生效。 甲方：______________有限公司 签字：_________________ 签订时间：__________ 年______ 月 ______日 乙方：____________ 签订时间：________ 年 ______月 ______日 开发商催款函 篇3贷款单位：_____________(以下简称甲方) 贷款单位：_____________(以下简称乙方) 甲方经_______批准，开发________，面积______平方 米，工作量____万元，因资金不足，经向乙方申请，同意给予贷款。现经双方 商定，根据《城市土地开发和商品房贷款暂行办法》(以下简称《贷款办法》)的 规定，特签订借款合同，共同遵守。 一、甲方向乙方借款____万元，用作开发______的周转资金。附用 款计划。 二、借款期限为____年，即自____年__月__日起，至____年 __月__日止。 三、借款利率定为月息___‰，每季结算一次。 四、甲方以____和其他资金作为还款来源，在贷款到期前还清贷款本息， 附还款计划。 五、______为甲方的担保单位。担保单位愿按《贷款办法》第6条的规 定，承担偿还贷款本息的连带责任。 六、乙方由于自身的原因影响甲方用款时，按照《贷款办法》第11条的规定， 付给甲方违约金。 七、其他事项，按照《贷款办法》有关规定办理。 八、本合同经甲、乙双方及担保单位签章后生效，贷款全部还清后失效。 本合同正本签章各方各执1份，副本报各自主管上级1份。 甲方：(公章)乙方：中国人民建设银行__行(公章) 地址：地址： 法人代表：(签章)法人代表：(签章) 开户银行及帐号： 担保单位：(公章) 地址： 法人代表： 开户银行及帐号： 签约日期：年月日 签约地点： 相关文章： 开发商购房合同范本 土地开发商品房借款合同范本 开发商迟延履行商品房预售合同交房义务 开发商预期违约返双倍定金 业委会诉开发商不履行合同 业主与开发商修路合同 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。