标题 | 工程停工通知 |
范文 | 工程停工通知(精选19篇) 工程停工通知 篇1有限责任公司: 20xx年3月13日,你公司兴州大厦·恒福苑工程项目施工现场发生一起1人死亡的安全事故,现责令你单位立即处置事故、配合调查,并暂停工程施工。 xx市住房和城乡建设局 xx年3月13日 工程停工通知 篇2施工单位: 你单位在施工,因违反规定,经检查组(安全检查员)检查,目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施,保障营业线列车安全运行。特此通知。 复工前书面报告我单位(部门),复查合格后才能复工。 发出通知单位:姓名:时间: 接收通知单位:姓名:时间: 附注:本通知书一式五份,主送施工单位,抄送建设单位、铁路局安监室、主管业务处,自存。 签发单位(盖章): xx年xx月xx日 工程停工通知 篇3建房户: 经城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中,发现你户在擅自修建的房屋。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定,现责令你户立即停止建设,听后处理。若逾期不履行,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理,由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。 特此通知 签发单位(盖章): xx年xx月xx日 工程停工通知 篇4: 鉴于你在建的(位于)占用国有土地,无任何合法手续,严重违反《城乡规划法》和《土地法》,不符合国有土地使用有关规定,未经审批擅自新建,影响整体规划,限立即停工,若无合法手续继续建造,责任自行承担。 x人民政府 20xx年6月7日 工程停工通知 篇5: 经查,你公司开发的xx项目工程,未在沙洋县建设行政主管部门办理设工程质量管理条例》第二章第十三条,《建设工程安全生产管理条例》第四十二条之规定,属于违章建设行为。为规范参建各方建筑市场行为,确保该工程的质量和安全,现通知你公司立即停止违章建设。 特此通知 沙洋县建筑工程管理处 工程停工通知 篇6xx户: 你在擅自进行施工,严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定,现向你下发责令停工通知书,维持已有的现状,若再违章建设,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。
二〇xx年xx月xx日 工程停工通知 篇7: 经检查发现财富广场4#楼工程存在如下质量隐患,按照有关质量技术规范和规程规定,请接到通知后,即日起停工。存在问题: 1、本楼第六层因8月5日浇筑梁、板、柱砼,浇筑完毕后24小时内商品混凝土还没有强度。 2、在3天回弹时强度还没有,甚至有的柱砼用手指都能扣掉; 3、就此项质量问题,应立即停工,待有资质质检单位或上级部门质量认证后方可下到工序施工。 x有限公司(签章) 日期: 工程停工通知 篇8施工单位: 你单位在施工,因违反规定,经检查组(安全检查员)检查,目前施工危及营业线行车安全。应立即停工并采取措施,保障营业线列车安全运行。 签发单位(盖章): xx年xx月xx日 工程停工通知 篇9上海水电安装工程有限公司: 经检查发现,施工现场存在下列重大安全隐患:现通知你方必须于年月日时起停止对本工程的一切施工活动,立即对上述安全隐患进行整改。整改完毕后,并将整改措施及整改结果和复工申请报建设单位现场管理人员复查,复查合格后方可恢复施工。 签发单位(盖章): xx年xx月xx日 工程停工通知 篇10xx项目部: 你项目部施工的工程,经年月日检查,发现存在重大安全隐患:根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你项目部:□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司,公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。 特此通知。 签发单位(盖章): xx年xx月xx日 工程停工通知 篇11七城管金沙字[]号: 你(单位)在进行建设的行为,违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定,现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定,限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设,逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。 如你(单位)不服本决定,可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议,也可以在三个月内直接向人民法院起诉。 七台河市金沙新区管委会行政执法局(公章) xx年xx月xx日 工程停工通知 篇12江苏省xx科技有限公司,铝制品有限公司: 你单位施工的厂房,办公室工程,经检查存在下列重大安全隐患: 1:未见施工合同,监理合同,安全监督备案,质量监督备案,施工许可相关手续 2:脚手架搭设不符合要求,厂房采用单排钢管搭设,连墙点未安放“两步三跨”要求设置,无扫地杆,架体未超过作业面,竹竿未铺设,安全未张段,内侧防护不到位。 3:龙门架未经检测验,责令立即停止使用。 4:临时用电未按“三相五线制”三级配电,两级保护,一机一闸一箱一漏的要求设置。 5:临时防护不到位,部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你单位:□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施,防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站,接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。 签发单位(盖章): xx年xx月xx日 工程停工通知 篇13: 你单位工程经(巡查、抽查)存在以下质量问题: □1.整改; □2.局部停止施工,进行整改; □3.限你单位于xx年xx月xx日前整改完毕,并将整改结果书面报我站复查。 签发单位(盖章): 工程停工通知 篇14建房户: 经城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中,发现你户在擅自修建的.房屋,。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定,现责令你户立即停止建设,听后处理。若逾期不履行,镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理,由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。 签发单位(盖章): xx年xx月xx日 工程停工通知 篇15建筑工程验收监督通知书建设工程质量监督站: 我单位建设的验收条件,现定于xx年xx月xx日工程时在_______已具备工程施工现场组织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收,特通知你站对验收进行监督。附质量验收组主要人员名单: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 项目法定代表人: 项目设计负责人: 项目总监: xx年xx月xx日 工程停工通知 篇16江苏省机械科技有限公司,铝制品有限公司 你单位施工的 厂房,办公室 工程,经检查存在下列重大安全隐患: 1:未见施工合同,监理合同,安全监督备案,质量监督备案,施工许可相关手续, 2:脚手架搭设不符合要求,厂房采用单排钢管搭设,连墙点未安放“两步三跨”要求设置,无扫地杆,架体未超过作业面,竹竿未铺设,安全网未张段,内侧防护不到位。 3:龙门架未经检测验,责令立即停止使用。 4:临时用电未按“三相五线制”三级配电,两级保护,一机一闸一箱一漏的要求设置。 5:临时防护不到位,部分作业人员安全帽未正确佩戴。 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你单位: □立即停止 部位的施工。 □立即对工程全面停工整改。 在此期间你单位应采取有效措施,防止发生安全事故。 整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站,接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。 安检员: 建筑安全监察站 建设单位签收人: 电话 监理单位签收人: 电话 施工单位签收人: 电话 工程停工通知 篇17建筑工程验收监督通知书 建设工程质量监督站: 我单位建设的 验收条件,现定于 年 月 日 工程 时在 已具备 工程施工现场 组 织勘察、设计、施工、监理等单位进行验收,特通知你站对验收进行 监督。 附质量验收组主要人员名单: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 项目法定代表人: 项目设计负责人: 项目设计负责人: 项 目 总 监: 项 目 经 理: 建设单位项目负责人: 建设单位(章) 年 签收人: 月 日 工程停工通知 篇18xx公司: 你单位施工的厂房,办公室工程,经检查存在下列重大安全隐患: 1:未见施工合同,监理合同,安全监督备案,质量监督备案,施工许可相关手续, 2:脚手架搭设不符合要求,厂房采用单排钢管搭设,连墙点未安放“两步三跨”要求设置,无扫地杆,架体未超过作业面,竹竿未铺设,安全网未张段,内侧防护不到位。 3:龙门架未经检测验,责令立即停止使用。 4:临时用电未按“三相五线制”三级配电,两级保护,一机一闸一箱一漏的`要求设置。 5:临时防护不到位,部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你单位:□立即停止部位的施工。 □立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施,防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站,接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员: 兴化市建筑安全监察站建设单位签收人: 监理单位签收人: 施工单位签收人: xx年xx月xx日 工程停工通知 篇19: 鉴于你在建的(位于)占用国有土地,无任何合法手续,严重违反《城乡规划法》和《土地法》,不符合国有土地使用有关规定,未经审批擅自新建,影响整体规划,限立即停工,若无合法手续继续建造,责任自行承担。 x人民政府 20xx年6月7日 送达人: |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。