| 标题 | 建设合同诉讼答辩状 |
| 范文 | 建设合同诉讼答辩状（精选3篇） 建设合同诉讼答辩状 篇1答辩人：_____________ 住所地：________________ 法定代表人：_________________王某，该公司经理 被答辩人：__________________ 住所地：__________________ 法定代表人：_________________刘某，该公司经理 被答辩人诉答辩人建设施工合同纠纷案，贵院已经受理，现答辩人根据事实和法律答辩如下：_________________ 一、关于“判令答辩人支付工程款余额_______________元，并承担银行同期贷款利息”之诉讼请求，于法无据，应予驳回。 根据20__年8月16日答辩人与被答辩人签订的《建设工程施工合同》第一部第五条“合同价款暂定价_______________元（以决算为准）文明工地施工费：______________元”及第三部分专用条款第23.2“本合同价款采用可调价格方式确定。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：_________________工程结算时，按20__年8月26日协议条款及双方承诺方式另行结算。”之约定，答辩人付款的依据应是双方的结算的合同价款，但双方至今尚未进行结算。 其次，20__年6月13日，由答辩人和被答辩人共同委托咸阳市建设工程造价管理站进行决算，20__年10月16日，咸阳市建设工程造价管理站出具了《工程决算书》。但20__年3月24日，咸阳市建设工程造价管理站撤销了20__年10月16日公布的该工程决算书，并退回其支付的工程决算费用。并建议双方通过合同仲裁或司法程序解决该工程结算问题。至此双方委托第三方决算仍无结果。 综上，至今为止，双方未进行结算，委托第三方决算亦无结果。因此在本案工程总价款尚未确定之前，被答辩人请求答辩人支付工程款余额_____________15元尚无依据，依法应予驳回。 另，“并承担银行同期贷款利息；”之诉讼请求，并不是具体的数额，因不符合《民事诉讼法》第一百零八条“起诉必须符合下列条件：_________________（三）有具体的诉讼请求和事实、理由”之规定，依法应予驳回。 二、关于“判令答辩人赔偿损失_________________”之诉讼请求，因无事实和法律依据，依法应予驳回。 被答辩人诉称“二是因答辩人不按照工程进度付款，致使工期延误一年半，造成被答辩人遭受工程管理费用损失2900400元，机械租赁费用损失_______________元，架管、扣件、丝杆等材料费用损失2269555元”的逻辑是，造成其_______________元损失的原因是答辩人不按照工程进度付款，致使工期延误一年半。 那么答辩人是否按照工程进度及时付款呢，根据20__年8月16日《建设工程施工合同》“第三部分专用条款26、工程款（进度款）支付。双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：_________________按月进度款的80%支付，工程竣工验收后付至总价款的80%，除5%的保修金外，交工后30日内付清。”之约定，答辩人支付进度款的时间点为两个，一是按月进度款的80%支付；二是工程竣工验收后付至总价款的80%。答辩人是否违约答辩如下：_________________ 首先：_________________是否按月进度款的80%支付，答辩人不存在违约情形。 在本案中，被答辩人从施工到竣工验收结束时，从未给答辩人报送工程进度，答辩人只能根据被答辩人的要求及时足额支付工程进度款。根据20__年8月16日《建设工程施工合同》第二部分通用条款第9.1条“承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：_________________（2）向工程师提供年、季、月度计划及相应进度统计报表”、第9.2条“承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失”及第三部分专用条款第9.1条“承包人应按约定时间和要求完成以下工作：_________________（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：_________________每月25日向建设单位、监理单位报送当月完成工程量报表和下月进度计划报表”、第25.1条“承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：_________________承包人每月25日前提交完成工程量（形象进度）的报告”之约定，因被答辩人从未给发包方答辩人报送过任何完成工程量的报告，因此，是否按月进度款的80%支付，答辩人不存在违约情形。 其次，关于工程竣工验收的付款行为，答辩人并未违约。 即使按照被答辩人认为的工程总价款_________________元的80%计算，应是_______________元。根据20__年6月11日至20__年4月30日《王城国际工程款明细单》共付款_____________元，加上20__年10月28日付款50万元、20__年1月22日付款5千元和20__年2月11日付款5万元共计_____________元。因此答辩人在20__年4月底竣工时，已经支付了工程总价款的86.62%。更何况根据答辩人的决算，工程总造价应为_____________元，答辩人已经超额支付了工程款。因此关于工程竣工验收的付款行为，答辩人并未违约。 第三、既使因为答辩人不按照工程进度付款，致使工期延误一年半，那么是否造成被答辩人遭受工程管理费用损失_____________元，机械租赁费用损失_______________元，架管、扣件、丝杆等材料费用损失_______________，应由答辩人举证证明，并在法庭审理中有待进一步查证。 综上，支付工程进度款答辩人并未违约，被答辩人的该项诉讼请求因为事实依据，依法应予驳回。 值得提醒的是，答辩人已经支付被答辩人工程款共计_____________元，而根据答辩人的决算，工程总造价应为_______________元，答辩人已经超额支付了工程款_______________元。 三、关于“判令答辩人支付违约金_______________元”诉讼请求，因答辩人现在已不存在违约事实，因此该项诉请应予驳回。 此违约金的计算应是根据20__年6月11日在任某主持下达成的《协议书》第三条“在该站决算结论后三日内甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按应付未付的百分之零点五向乙方支付违约金；决算结果若甲方付超，乙方应当在三日内向甲方退还多付的款项，逾期未付清的，按应退未退的百分之零点五向甲方支付违约金。”之约定，应付未付款为45609元。 但20__年3月24日，咸阳市建设工程造价管理站撤销了20__年10月16日公布的该工程决算书，并退回其支付的工程决算费用。因此，咸阳市建设工程造价管理站至今仍无据算结论。 故20__年6月11日《协议书》第三条“在该站决算结论后三日内甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按应付未付的百分之零点五向乙方支付违约金；”的约定，因该站至今尚无决算结论，答辩人不存在“逾期未付清”的违约事实。 综上，因咸阳市建设工程造价管理站至今尚无决算结论，答辩人不存在“逾期未付清”的违约事实，“判令答辩人支付违约金45609元；”诉讼请求无事实依据，该项诉讼请求应予驳回。 四、关于“判令答辩人支付消防工程管理费980000元”诉讼请求，因与事实不符，依法应予驳回。 第一、根据被答辩人“另，定额站对王城国际工程决算未计入消防工程管理费980000元和打桩租用发电机费用230000元，这两项费用也应由答辩人承担。”之诉称，此项诉讼请求与第一项诉讼请求存在逻辑上的冲突。 首先，如果被答辩人严格按照20__年6月11日《协议书》内容执行，那么定额站的决算结果即使并未计入消防工程管理费980000元和打桩租用发电机费用230000元，被答辩人亦应按照定额站的决算结果执行； 其次，如果被答辩人不按20__年6月11日《协议书》内容执行，那么定额站的决算结果亦不应作为被答辩人计算工程余款的依据，即第一项诉讼请求“判令答辩人支付工程款余额751929.15元，并承担银行同期贷款利息；”无任何决算依据，理应予以驳回。 最后，在第一项诉讼请求与第四项诉讼请求之间，被答辩人只能二选其一，选择第一项诉讼请求，则第四项诉讼请求顺理成章应被驳回，而第一项诉讼请求因咸阳市建设工程造价管理站至今尚无决算结论而无法认定；选择第四项诉讼请求，则表明被答辩人自己已经不认可20__年6月11日《协议书》内容，被答辩人第一项诉讼请求因自相矛盾而无法认定具体数额，况且第四项诉讼请求被答辩人应举证证明，并在审理中查明。 第二，消防工程是答辩人与其他公司签订的施工合同，是在被答辩人施工结束并撤离工地后才开始进行的施工，在施消防工程工期间，被答辩人未进行过任何配合工作，也不存在所谓的消防工程管理费，所以该项诉请与事实不符，依法应予驳回。 综上，此项诉讼请求与第一项诉讼请求存在逻辑上的冲突，被答辩人只能二选其一，更何况消防工程是在被答辩人撤离工地后由其他公司施工的，因此该项诉讼请求依法应予驳回。 五、关于“判令答辩人支付租用发电及费用230000元”诉讼请求，因与事实不符，依法应予驳回。 同上述第四项第一部分答辩。 建设合同诉讼答辩状 篇2答辩人： 身份证号码： 住址： 代理人： 被答辩人： 身份证号码： 住址： 代理人： 答辩人闫某就被答辩人王某起诉我离婚一案，提出以下答辩意见： 答辩事项：答辩人请求人民法院依法驳回被答辩人不合理且不合法的诉讼请求。 事实与理由： 一、答辩人同意离婚。 答辩人与被答辩人经媒人介绍结婚，相识后他对我非常体贴关爱，我被他一时而短暂的爱冲昏了头脑，导致未婚先育。结婚时，他家给我家______元全部买了我们用的家电之类，我娘家陪嫁______万元给他还账。婚宴红包给付婚桌钱所剩无几。婚后生育儿子王胤某不到一个月，公公出车祸死亡，获得赔偿______万元。他自认为成了有钱人，开始在外拈花若草，回家后经常横挑鼻子竖挑眼。有一次，他说给我______万元，要我同意离婚走人，我为了孩子没有同意。而后他就经常对我实施家庭暴力，逼我离婚。其中最严重的两次是，______年______月______日我被他打的住院治疗，______年______月______日被打后，经我娘家人劝说，他保证不与女性保持不正当关系，不喝酒打骂人，钱财交妻子保管，否则导致离婚愿赔______万元。______年______月______日，因一点小事，不仅发生口角，还对我实施家庭暴力，在他家庭暴力的情况下，为了保命被迫回娘家。过了几个月他都没来接我和孩子，经亲戚告知，他在外面跟别的女人同居，并且那个女人还怀孕了，我打电话质问他，他说起诉离婚。开庭前，突然打电话说不离了，又保证不再重犯，并拿他爸妈的房产作承诺担保。原因是外面的女人不同意跟他结婚，他才回来故伎重演。我已被他三番五次的殴打伤透了心，保证承诺、房产担保对我已经不灵了。我心已决同意离婚，如果他撤诉，我就再起诉。 二、答辩人与被答辩人互有给付，折抵后答辩人无需给付儿子抚养费。 1、离婚系被答辩人婚外情和家庭暴力所致，依法应承担赔偿责任。依据《民法典》第四十六条有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：（一）重婚的；（二）有配偶者与他人同居的；（三）实施家庭暴力的；（四）虐待、遗弃家庭成员的。被答辩人实施家庭暴力系导致离婚的过错方，答辩人有______年______月______日被答辩人的保证和______年______月______医院检查治疗报告单作证。被答辩人违背承诺，应承担______万元赔偿费。并且被答辩人与他人同居并生育，是重婚，依法应承担法律责任和赔偿责任。 2、被答辩人应将______元归还于我，其中结婚陪嫁______万，生孩子娘家送去______元。 3、答辩人生完孩子，就疾病缠身，再加上被答辩人的家庭暴力行为，导致答辩人身体虚弱，一直以来由其娘家供养并给予治疗，被答辩人不管不问。依据《民法典》第四十二条离婚时，如一方生活困难，另一方应从其个人财产中予以适当帮助。故答辩人请求判决被答辩人给予一次性经济帮助______万元。 以上被答辩人应给付答辩人______元，答辩人应给付儿子抚养费______元，双方折抵，答辩人无需给付被答辩人儿子抚养费。 综上所诉，被答辩人起诉离婚一案与事实不符，被答辩人在外与女性重婚是真，被答辩人家庭暴力是真，答辩人被迫逃回娘家是真，被答辩人实施家庭暴力存在严重的过错。造成了夫妻感情破裂，让年幼的孩子失去了完整的家庭，给答辩人造成了巨大的精神伤害及因家庭暴力给答辩人造成了严重的身体摧残。请求人民法院依照保护儿童妇女为原则的法律法规给出满意的判决。 此致 ______区人民法院 答辩人：____________ ______年______月______ 附：答辩书副本_____份； 证据材料______份。 建设合同诉讼答辩状 篇3答辩人：_______________ 地址：____________________ 被答辩人：_______________ 地址：____________________ 辩人就被答辩人_____提起离婚诉讼一案答辩如下： 请求事项： 一、请求驳回原告的全部诉讼请求。 二、本案诉讼费用由原告承担。 事实和理由： 一、答辩人与被答辩人感情尚未彻底破裂，不符合离婚的法定条件，被答辩人诉称的离婚理由纯属捏造____________的不实之词，完全不成立。 (一)答辩人与被答辩人感情尚未彻底破裂，不符合离婚的法定条件。答辩人与被答辩人于________年相识， ________年____月____日双方登记结婚，随后办理了婚宴，被答辩人入赘至答辩人家，婚后答辩人与被答辩人相敬如宾，双方夫妻感情一直较为融洽，并于________年____月____日生育儿子_____。结婚后，我们一起加入到我父亲经营的_____经营部，齐心协力地进行经营活动，生意做得红红火火，日子也过得红红火火，一家五口人其乐融融。________年，用一家人积攒的钱购买了_____多平方米的房产，处于信任，在我父亲的主张下，该房产所有人登记为答辩人_____，被答辩人作为共有人。 (二)被答辩人诉称的离婚理由纯属捏造杜__的不实之词，完全不成立。主要列举以下几点： 1、被答辩人在起诉状中编造双方认识的形式和认识时间，说明双方缺乏感情基础，是昧着良心杜__的谎言。被答辩人在起诉状中所述双方________年经媒人介绍认识，当年____月结婚，与事实不符。事实情况是：答辩人与被答辩人于________年认识并逐渐熟悉，被答辩人从此开始主动追求答辩人，双方经过________年多的恋爱，逐渐建立起深厚、真挚的感情，于________年____月____日登记结婚。经过婚前________年的充分认识、了解后才结婚，感情基础牢固，婚后夫妻感情较好，婚后夫妻感情较好，答辩人的父母、弟弟把答辩人当作自己亲人一样看待，相处和睦。所以，根本不存被答辩人所说的婚前缺乏感情基础，婚后没有建立起感情的情况，被答辩人所述与事实严重不符。 2、被答辩人在起诉状中编造双方自________年____月以来分居达________年的情节，是彻头彻尾的谎言，无任何事实依据。事实情况是：答辩人、被答辩人、小孩以及两位老人一家五口人一直其乐融融地生活在一起，我们夫妻也从来没有出现分居的情况。仅仅是________年____月，我生孩子前面一段时间，被答辩人无缘无故离家出走了_____多天，至今我也不知道他去了哪里。 3、被答辩人在起诉状中编造________年____月被告(答辩人)提出离婚，与事实严重不符。实际情况是：________年____月，被答辩人突然向我提出离婚，我开始以为他开玩笑。后来，他用短信再次向我提出协议离婚，我父母得知情况后，当晚来做我们的工作。第二天，被答辩人说，为了孩子不离婚了，以后好好过日子。 4、被答辩人在起诉状中编造________年____月____日，被告伙同娘家一家人来殴打我，纯属无中生有。 5、被答辩人在起诉状中编造________年____月____日，被告等人私自关闭经营部，转移了经营部的现金、文件资料，属于典型的恶人先告状，意图混淆视听。实际情况是：自________年____月起，我父亲感到自己年事已高，决定将祥____县八达摩托车经营部完全交给我们经营，由于我属于事业单位人员，无法担任法定代表人，于是我父亲将该经营部法人代表变更为被答辩人，生意上的资金往来也完全交给被答辩人打理，我父母协助守铺子，我本人继续上班。________年____月开始，我们发现被答辩人做事变得神神秘秘，经常躲着打电话，而且不断有债主登门要债，经营部资金短缺，连铺面租金也无法缴付。我们全家都感到非常奇怪，据统计，自________年____月被答辩人接手_____经营部经营以来，我们的销售利润应该在_____万左右，何以会困难至此后来经过调查才发现，原来被答辩人逐渐沉迷于赌博，嗜赌如命，加之在外肆意挥霍，我们全家辛辛苦苦的经营所得已经大量流失。一方面是有据可查的_____万多元的利润，一方面是债主来了一拨又一拨，经营部里没有任何现金，连________年的铺面租金都是我去借钱缴付。被答辩人把大量的资金弄得不知去向，我为了维持经营活动和店面声誉，在被答辩人的欺骗下和他一起四处向朋友借钱替他还债。他反而恶人先告状，编造事实，意图混淆视听。 6、被答辩人在起诉状中编造被告为准备离婚，恶意转移隐匿财产，是荒唐的自欺欺人的说法。本案由被答辩人编造事实起诉离婚，答辩人为了孩子一直忍辱负重，不愿意轻易拆散完整的家庭，何来准备离婚之说，这是典型的血口喷人、贼喊捉贼。上述情况充分证明，答辩人与被答辩人双方感情较好，不符合感情确已破裂准予离婚的法定条件。为维护家庭的和睦关系，以及子女的健康成长，请求法院判决不准离婚。 二、答辩人坚决不同意离婚，故对子女抚养问题及共同财产、共同债务问题不作任何答辩。综上所述，答辩人认为：答辩人与被答辩人感情并未完全破裂，仍有挽回的余地，答辩人不同意离婚，恳请法庭能给双方一个缓冲的过程，给原本幸福的婚姻一个挽救的机会。被答辩人杜__离婚借口，编造歪曲事实后诉至法院，其诉讼请求违反了我国民法的诚实信用原则，也违反了我国《民法典》的规定，没有任何法律依据，请求人民法院依法予以驳回。 此致____________人民法院 答辩人：_______________ ________年____月____日 附：答辩书副本_____份;证据材料______份。 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。