标题 | 在建工程转让的合同范本 |
范文 | 在建工程转让的合同范本(精选9篇) 在建工程转让的合同范本 篇1甲方: 身份证号: 地址: 乙方: 身份证号: 地址: 鉴于:甲、乙双方于 年 月 日与××房地产开发有限公司(以下简称“开发商”)签订《商品房买卖合同》(以下简称《合同》),甲乙双方共同向开发商购买“××市××区 苑 座102房产(以下简称102号房产)”;甲乙双方已经按照《合同》约定履行了全部付款义务;该102号房产已由乙方实际占有;双方已委托开发商办理房地产权属登记但尚未取得房屋权属证书。现甲方拟将其依《合同》所享有的全部权利转让给乙方。经双方多次协商,就有关事宜达成如下协议。 一、转让标的 甲方愿将其依《合同》以及该合同附件所享有的全部权利(包括但不限于:转移房屋所有权请求权、要求开发商办理房地产权属登记请求权、违约责任请求权)转让给乙方,乙方愿受让该合同权利。 二、转让价款及支付方式 双方确定本次合同权利转让的价款为人民币叁拾伍万元整(¥350,000.00元整)。乙方应于本合同签订之日起二个工作日内付清该转让价款给甲方。乙方将转让价款存入甲方指定的以下银行账户,视为已经支付: 三、双方的承诺与保证 1、甲方保证其依本协议转让的合同权利的真实性与合法性,甲方对该合同权利具有完全的处分权。 2、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内,将本次合同权利转让事宜书面通知开发商。 3、甲方应于本协议生效之日起三个工作日内,根据乙方的要求,配合乙方到 公证处,在乙方申请房地产权属登记所必需的、需要甲方签署的有关文件上签字,并配合乙方申请公证。 4、自本协议生效之日起,102号房产所产生的孳息由乙方享有,其全部风险也由乙方承担;甲方履行本协议本条第2、3项规定的义务后,《合同》中约定的原由甲乙双方共同享有的权利由乙方享有并行使,全部合同风险也由乙方承担。 5、乙方承诺,本协议生效后,乙方办理房地产权属登记或者依《合同》主张权利的全部税款或费用由乙方承担。 四、有下列情形之一者,本协议终止: 1、双方按本协议之约定全面履行了各自的义务; 2、双方就解除本协议另行达成书面条款; 3、由于不可抗力导致本协议无法履行。 五、违约责任 本协议生效后,各方均应恪守,任何一方违约,应当向另一方赔偿因其违约行为给对方造成的实际损失。 六、争议解决及其他 1、因履行本协议而产生的争议,双方应协商解决;协商不能达成一致的,任何一方有权向人民法院提起诉讼。 2、本协议一式三份,双方各执一份,甲方在送达合同权利转让通知时附送本协议给开发商一份。 3、本协议经双方签字并由乙方付清本协议第二条约定的转让价款给甲方之日起生效;本协议由双方于 年 月 日签订于 市 区。 甲方(签名): 乙方(签名): 在建工程转让的合同范本 篇2甲方:_________ 乙方:_________ 丙方:_________ 依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方、乙方签订的《建筑工程施工承包合同》转让给丙方事项协商一致,特定立本协议,其约定如下: 一、甲方与乙方在_________年_________月_________日签订的《建设工程施工承包合同》_________年_________月_________日签订的`《建设工程施工承包合同补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方,由内方履行甲方与乙方签订的《建筑工程施工承包合同》、《建筑工程施工承包合同补充协议》的各项条款。 二、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为_________万元,付款时间为:签订合同之日_________年_________月_________日付款_________万元,剩余_________万元由内方在__________年_________月_________日前全部付清,期付款由内方向乙方支付违约金_________万元。 三、该转让合同签订之日起,所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。合同鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关,因乙方债务发生的纠纷造成的停工5—15日乙方赔偿丙方违约金_________万元并赔偿因此所造成的全部损失。 四、甲方同意丙方用三楼东至西两套房子调换甲方一楼北边西至东八间车库,双方同意互不找钱,甲方必须保证丙方轿车出入通道。 五、本合同甲方、乙方、丙方签字盖章后生效 甲方:枣阳市神龙物资贸易有限公司 乙方:_________ 丙方:_________ _________年_________月_________日 在建工程转让的合同范本 篇3甲方:_________________ 乙方:_________________ 根据《中华人民共和国民法典》和《建筑法》及有关规定,为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 一、工程概况:_________________ 1、工程名称:_________________d栋。 2、工程地点:_________________ 二、工程承包方式及承包价格 1、以包工包料形式按1269元/㎡包干结算 7、规范建筑市场行为,不得拖欠和克扣民工工资。 八、付款方式:_________________1、按层付工程款(备注:_________________每层完工后付工程款,基础不付工程款)。主体每层按平方造价付工程款60%。内、外装饰按每层平方造价付工程款25%,竣工验收合格按平方造价付工程款5%,资料备案到位按平方造价付工程款5%,剩下5%作质保金一年,一年到期付清5%质保金。 2、挡土墙付款方式按每月工程量付定额直接费总造价85%结算付款。 九、履约金的交纳及返还办法:_________________ 1、合同签订时,乙方向甲方交纳履约保证金人民币陆佰万元整,签约当天交人民币壹佰万,5个工作日内交人民币叁佰万,余款在20个工作日内交剩余人民币贰佰万。 2、转换层完工退还履约金壹佰万元整,到主体第十层完工退还履约金壹佰万元整,主体全部完工退还履约金壹佰万元整。 十、结算方式 1、以包干价加签证工程量结算。 2、包干建筑面积以房地局产权面积为准 3、在施工中有增减部分工程,按设计变更签证,结算按湖南省20__建筑消耗定额计算,人工土建按62.5元/工日,水电安装按62.5元/工日,装饰装修按75.5元/工日,材料按市场价加采保费和运费。按综合费用计取27%。(含税金及全部相关取费标准计取的全部费用) 4、挡土墙结算方式套用增减工程量结算方式。 5、材料价格超过5%调价,调价按当时市场价减附表二材料所定基价。材料价格浮动在5%以内不予调价6、材料基价见附表二 十一、违约责任 l、乙方如延迟工期不能按照合同约定的时间竣工,超过10天以后每延期一天,甲方按工程总造价的`3予以处罚,从工程款中扣除。 2、乙方因工程质量达不到本合同约定的质量标准,乙方必须立即进行返工,其费用乙方自行承担:_________________若返工后还是达不到质量标准的,则自动退场,并赔偿甲方相应损失。 3、乙方若无能力在规定时期内履行自筹资金,未完成部分施工责任,视为违约,甲方有权接管乙方施工单位的施工任务,并将乙方交纳甲方的履约保证金抵交违约罚款,乙方自动退场,甲方只按乙方已完成工程量的80%进行结算。 4、由于甲方未按合同要求支付工程款影响乙方施工超过10天,每个月甲方要支付乙方的基本工资、设备折旧、工程垫付资金利息的两倍(按当时的银行贷款利息)、钢管脚手架的租金。 5、从甲方收到乙方竣工结算资料30天内委托中介机构审查,审查时间为30天,审查报告经甲方、乙方确认后30天内无正当理由不支付工程结算款,从第31天起每天向乙方支付违约金(按合同价款1),按银行同期贷款利息贰倍计取。 6、竣工验收合格后,在三个月内乙方应向甲方交付整套完整备案资料(包括验收备案表),否则按每延误一天处罚5000元。 7、由于甲方甩项影响房屋不能验收、备案,所有损失由甲方负责,不影响建设方向施工方付款,付款参照原条款。 十二、本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商解决。 十三、本合同一式四份,甲乙双方各执二份,希望甲乙双方共同遵守,甲乙双方签字后具有法律效力。 甲方(公章):乙方(公章): 法定代表人(签字):法定代表人(签字): 20xx年12月xx日20xx年12月xx日 在建工程转让的合同范本 篇4转让方:_________(下称“甲方”) 地址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________ 受让方:_________(下称“乙方”) 地址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________ 鉴于: 1._________年_________月_________日‘_________法院作出_________中法执字第_________号《民事裁定书》‘将_________(建筑面积共计_________平方米)裁定给甲方; 2.甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。 甲、乙双方因在建工程转让事宜‘经协商一致‘签署本协议‘共同遵守执行。 第一条 标的物 甲方转让给乙方的标的物为: 位于_________(建筑面积共计_________平方米)。上述标的物以下统称“房产”。 第二条 价款及支付 一、价款 甲方转让房产总价格为人民币_________元。 二、支付 1.本协议自生效之日起30个工作日内支付总价款的_________%‘计人民币_________元; 2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________%‘计人民币_________元: A.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下; B.甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》‘将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体; C.本市房地产交易中心受理房产过户申请。 3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________%‘计人民币_________元。 第三条 税费 1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担; 2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。 第四条 双方义务 一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理‘具体如下: 1.甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书; 2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项: A.与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》; B.开具售房发票; C.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。 二、乙方义务 1.如期支付房产转让款; 2.协助办理房产权属证书。 第五条 协议变更与解除 一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议: 二、出现下列情形之一‘甲方有权解除协议: A.乙方逾期付款超过120个工作日; B.乙方未能协助甲方办理房产证书。 三、出现下列情形之一‘乙方有权解除协议: A.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下; B.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下; C.甲方对房产的权益存在瑕疵‘包括但不限于:不具有所有权、行使权利受到限制、无法取得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下; D.未经乙方书面同意‘甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。 四、解除协议书面通知到达相对方之日起‘本协议即告解除。 五、本协议解除之日起5个工作日内‘甲方将已收取的房产转让款退还乙方。 六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。 第六条 违约责任 任何一方违反本协议规定‘须赔偿相对方因此遭受的损失。 第七条 合同的变更 当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜‘须经双方协商一致‘签订补充协定‘补充协定与本合同具有同等效力。 第八条 协议附件 本协议附件包括但不限于:_________。 第九条 不可抗力 任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议‘应自不可抗力事件发生之日起三日内‘将事件情况以书面形式通知另一方‘并自事件发生之日起三十日内‘向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。 第十条 争议的解决 本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时‘应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议‘则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十一条 权利的保留 任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动‘不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任‘不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。 第十二条 后继立法 除法律本身有明确规定外‘后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更‘经协商一致对本协议进行修改或补充‘但应采取书面形式。 第十三条 通知 本协议要求或允许的通知或通讯‘不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。 前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。 一方变更通知或通讯地址‘应自变更之日起三日内‘将变更后的地址通知另一方‘否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。 第十四条 协议的解释 本协议各条款的标题仅为方便而设‘不影响标题所属条款的意思。 第十五条 生效条件 本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。 第十六条 其他 本协议一式_________份‘具有相同法律效力。各方当事人各执_________份‘其他用于履行相关法律手续。 甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 签订地点:_________ 签订地点:_________ 转让方:_________(下称“甲方”) 地址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________ 受让方:_________(下称“乙方”) 地址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________ 鉴于: 1._________年_________月_________日‘_________法院作出_________中法执字第_________号《民事裁定书》‘将_________(建筑面积共计_________平方米)裁定给甲方; 2.甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。 甲、乙双方因在建工程转让事宜‘经协商一致‘签署本协议‘共同遵守执行。 第一条 标的物 甲方转让给乙方的标的物为: 位于_________(建筑面积共计_________平方米)。上述标的物以下统称“房产”。 第二条 价款及支付 一、价款 甲方转让房产总价格为人民币_________元。 二、支付 1.本协议自生效之日起30个工作日内支付总价款的_________%‘计人民币_________元; 2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________%‘计人民币_________元: A.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下; B.甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》‘将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体; C.本市房地产交易中心受理房产过户申请。 3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________%‘计人民币_________元。 第三条 税费 1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担; 2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。 第四条 双方义务 一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理‘具体如下: 1.甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书; 2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项: A.与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》; B.开具售房发票; C.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。 二、乙方义务 1.如期支付房产转让款; 2.协助办理房产权属证书。 第五条 协议变更与解除 一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议: 二、出现下列情形之一‘甲方有权解除协议: A.乙方逾期付款超过120个工作日; B.乙方未能协助甲方办理房产证书。 三、出现下列情形之一‘乙方有权解除协议: A.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下; B.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下; C.甲方对房产的权益存在瑕疵‘包括但不限于:不具有所有权、行使权利受到限制、无法取得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下; D.未经乙方书面同意‘甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。 四、解除协议书面通知到达相对方之日起‘本协议即告解除。 五、本协议解除之日起5个工作日内‘甲方将已收取的房产转让款退还乙方。 六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。 第六条 违约责任 任何一方违反本协议规定‘须赔偿相对方因此遭受的损失。 第七条 合同的变更 当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜‘须经双方协商一致‘签订补充协定‘补充协定与本合同具有同等效力。 第八条 协议附件 本协议附件包括但不限于:_________。 第九条 不可抗力 任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议‘应自不可抗力事件发生之日起三日内‘将事件情况以书面形式通知另一方‘并自事件发生之日起三十日内‘向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。 第十条 争议的解决 本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时‘应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议‘则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十一条 权利的保留 任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动‘不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任‘不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。 第十二条 后继立法 除法律本身有明确规定外‘后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更‘经协商一致对本协议进行修改或补充‘但应采取书面形式。 第十三条 通知 本协议要求或允许的通知或通讯‘不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。 前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。 一方变更通知或通讯地址‘应自变更之日起三日内‘将变更后的地址通知另一方‘否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。 第十四条 协议的解释 本协议各条款的标题仅为方便而设‘不影响标题所属条款的意思。 第十五条 生效条件 本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。 第十六条 其他 本协议一式_________份‘具有相同法律效力。各方当事人各执_________份‘其他用于履行相关法律手续。 甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 签订地点:_________ 签订地点:_________ 在建工程转让的合同范本 篇5转让方(以下简称甲方): 法定代表人:职务: 住所地: 受让方(以下简称乙方): 法定代表人:职务: 住所地: 鉴于: 1、甲方系【____________________】项目(以下简称目标项目,该项目系在建工程)的合法所有权人。 2、现甲方拟转让目标项目,乙方同意受让。 据此,甲乙双方根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规,经友好协商,就转让目标项目相关事宜达成一致,于_____年_____月_____日(以下简称协议签订日)在青岛市市南区(以下简称协议签订地)订立本协议,供甲乙双方共同遵守。 第一条目标项目概况 1.1项目名称: 1.2项目地点: 1.3项目面积:占地面积_____平方米,总建筑面积_____平方米(最终面积以工程骏工验收后实测面积为准),总投资金额为。 1.4项目范围: 本项目用地的土地性质为,其四至范围为东至__________,西至__________,南至__________,北至__________。目标项目的具体范围见合同附件一所附的图纸。 1.5项目现状: 1.5.1开发现状: 1.5.2投资现状: 第二条目标项目已取得的合法批准文件或证书 2.1规划意见书,编号:__________ 2.2建设用地规划许可证,编号:__________ 2.3建设工程规划许可证,编号:__________ 2.4建设用地土地使用权证,编号:__________ 2.5建设工程施工许可证,编号:__________ 2.6其他批准文件或证书:__________ 第三条甲方已签订的与目标项目有关的合同与协议处理 甲方就本目标项目已签订的合同与协议具体由甲乙双方另行协商处理。 第四条目标项目相关变更手续的办理 甲乙双方同意,自本协议签定之日起_____日内办理完毕目标项目的所有权变更登记手续及目标项目的建设手续。 第五条目标项目有关资料的交接 5.1本协议第四条约定的变更登记手续办理完毕后,甲乙双方就 目标项目有关资料进行交接。 5.2上述交接完成后,由甲乙双方签署资料交接清单。 第六条目标项目的转让对价 鉴于乙方系甲方投资设立的全资子公司,甲方转让目标项目作为甲方向乙方的投资,乙方无须就目标项目的转让向甲方支付任何对价。 第七条税费及相关费用的承担 甲乙双方确认因目标项目的转让所发生的所有税费、手续费、登记费及相关费用由_____方承担。 第八条甲方权利义务 8.1甲方确保对目标项目拥有合法所有权,不存在任何权利瑕疵; 8.2甲方确保目标项目的现状完全符合本协议约定; 8.3甲方确保目标项目上不存在任何甲方已向乙方披露以外的抵押、质押或其他任何形式的担保物权; 8.4甲方承诺,此次目标项目的转让符合政府主管部门要求的各项条件; 8.5在本次目标项目转让过程中,甲方将全力配合乙方完成目标项目转让的相关工作; 8.6如违反上述约定,甲方应当赔偿乙方因此所受到的一切损失(包括但不限于第三方索赔)。 第九条乙方权利义务 9.1乙方保证具备履行本协议项下的所有义务和责任的能力; 9.2乙方确保正确履行本协议项下的各项义务。 第十条违约责任 甲乙双方任何一方履行约定不符合协议的,违约方应当据实赔偿守约方因此遭受的全部经济损失。 第十一条保密 协议各方应共同采取一切必要措施,对各方因通过本次合作而从协议他方取得的商业秘密采取保密措施,以防止商业秘密被泄露、使用、被公开或落入未经授权人士手中。 第十二条通知 甲方联系地址: 乙方联系地址: 协议各方均保证上述联系地址真实有效,保证其他方按该地址邮寄或送达的邮件或物品均能送达本方。若出现拒收、代收、退回等情形,均视为已送达本方。任何一方更改地址应在七日内以书面形式通知其他各方。 第十三条生效及其他 13.1本协议一式_____份,转受让双方各执_____份,具有同等效力,自各方签字盖章之日起生效。 13.2各方就本协议的履行有争议时,应通过友好协商解决。协商不成,任何一方均可向协议签订地的人民法院提起诉讼。 13.3如各方针对本协议有未尽事宜,另行签订补充协议。 甲方(盖章): 法定代表人或授权代表(签字): 日期: 乙方(盖章): 法定代表人或授权代表(签字): 日期: 在建工程转让的合同范本 篇6转让方:_________(下称“甲方”) 地址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________ 受让方:_________(下称“乙方”) 地址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________ 鉴于: 1、_________年_________月_________日,_________法院作出_________中法执字第_________号《民事裁定书》,将_________(建筑面积共计_________平方米)裁定给甲方; 2、甲方拟将取得的上述在建工程转让给乙方。 甲、乙双方因在建工程转让事宜,经协商一致,签署本合同,共同遵守执行。 第一条标的物 甲方转让给乙方的标的物为: 位于_________(建筑面积共计_________平方米)。上述标的物以下统称“房产”。 第二条价款及支付 一、价款 甲方转让房产总价格为人民币_________元。 二、支付 1、本合同自生效之日起30个工作日内支付总价款的_________%,计人民币_________元; 2、下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________%,计人民币_________元: A、甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下; B、甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》,将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体; C、本市房地产交易中心受理房产过户申请。 3、房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________%,计人民币_________元。 第三条税费 1、甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担; 2、甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。 第四条双方义务 一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理,具体如下: 1、甲方于本合同生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书; 2、甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项: A、与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》; B、开具售房发票; C、向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。 二、乙方义务 1、如期支付房产转让款; 2、协助办理房产权属证书。 第五条合同变更与解除 一、修改本合同须经双方协商一致并签署书面补充合同: 二、出现下列情形之一,甲方有权解除合同: A、乙方逾期付款超过120个工作日; B、乙方未能协助甲方办理房产证书。 三、出现下列情形之一,乙方有权解除合同: A、甲方未于本合同规定期限将房产权属证书及办至甲方名下; B、甲方未于本合同规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下; C、甲方对房产的权益存在瑕疵,包括但不限于:不具有所有权、行使权利受到限制、无法取得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下; D、未经乙方书面同意,甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。 四、解除合同书面通知到达相对方之日起,本合同即告解除。 五、本合同解除之日起5个工作日内,甲方将已收取的房产转让款退还乙方。 六、本合同的解除不影响违约方承担违约责任。 第六条违约责任 任何一方违反本合同规定,须赔偿相对方因此遭受的损失。 第七条合同的变更 当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜,须经双方协商一致,签订补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。 第八条合同附件 本合同附件包括但不限于:_________。 第九条不可抗力 任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。 第十条争议的解决 本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十一条权利的保留 任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。 第十二条后继立法 除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。 第十三条通知 本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。 前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。 一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。 第十四条合同的解释 本合同各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。 第十五条生效条件 本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。 第十六条其他 本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。 甲方(盖章):_________ 代表人(签字):_________ _________年____月____日 签订地点:_________ 乙方(盖章):_________ 代表人(签字):_________ _________年____月____日 签订地点:_________ 在建工程转让的合同范本 篇7在建工程转让协议 转让方:_________(下称“甲方”) 地址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________ 受让方:_________(下称“乙方”) 地址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________ 鉴于: 1._________年_________月_________日,_________法院作出_________中法执字第_________号《民事裁定书》,将_________(建筑面积共计_________平方米)裁定给甲方; 甲、乙双方因在建工程转让事宜,经协商一致,签署本协议,共同遵守执行。 第一条?标的物 甲方转让给乙方的标的物为: 第二条?价款及支付 一、价款 甲方转让房产总价格为人民币_________元。 二、支付 1.本协议自生效之日起30个工作日内支付总价款的_________%,计人民币_________元; 2.下列条件全部满足之日起90个工作日内支付总价款的_________%,计人民币_________元: a.甲方已依据《民事裁定书》将房产权属证书办至甲方名下; b.甲方与乙方/乙方指定的民事主体正式签署《商品房购销合同》,将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体; c.本市房地产交易中心受理房产过户申请。 3.房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下之日起30个工作日内支付总价款的_________%,计人民币_________元。 第三条?税费 1.甲方依据《民事裁定书》办理房产权属证书所需税费由甲方负担; 2.甲方将房产转让给乙方/乙方指定的民事主体所需税费按照法律规定由甲方与乙方/乙方指定的民事主体各自负担。 第四条?双方义务 一、甲方义务。房产权属证书及过户手续由甲方负责办理,具体如下:?1.甲方于本协议生效之日起5个工作日内依据《民事裁定书》开始办理房产权属证书; 2.甲方依据《民事裁定书》取得房产权属证书之日起5个工作日内完成下列事项: a.与乙方/乙方指定的民事主体签署《商品房购销合同》; b.开具售房发票; c.向本市房地产交易中心提交房产过户申请及相关资料。 二、乙方义务 1.如期支付房产转让款; 2.协助办理房产权属证书。 第五条?协议变更与解除 一、修改本协议须经双方协商一致并签署书面补充协议: 二、出现下列情形之一,甲方有权解除协议: a.乙方逾期付款超过120个工作日; b.乙方未能协助甲方办理房产证书。 三、出现下列情形之一,乙方有权解除协议: a.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至甲方名下; b.甲方未于本协议规定期限将房产权属证书及办至乙方/乙方指定的民事主体名下; c.甲方对房产的权益存在瑕疵,包括但不限于:不具有所有权、行使权利受到限制、无法取得房产权属证书、无法将房产权属证书办至乙方/乙方指定的民事主体名下; d.未经乙方书面同意,甲方将房产抵押/转让/赠与/投资/抵债给乙方/乙方指定的民事主体之外的人。 四、解除协议书面通知到达相对方之日起,本协议即告解除。 五、本协议解除之日起5个工作日内,甲方将已收取的房产转让款退还乙方。 六、本协议的解除不影响违约方承担违约责任。 第六条?违约责任 任何一方违反本协议规定,须赔偿相对方因此遭受的损失。 第七条?合同的变更 当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜,须经双方协商一致,签订补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。 第八条?协议附件 本协议附件包括但不限于:_________。 第九条?不可抗力 任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。 第十条?争议的解决 本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十一条?权利的保留 任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。 第十二条?后继立法 除法律本身有明确规定外,后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本协议进行修改或补充,但应采取书面形式。 第十三条?通知 本协议要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。 前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本协议中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。 一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起三日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。 第十四条?协议的解释 本协议各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。 第十五条?生效条件 本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。 第十六条?其他 本协议一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。 甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________ 代表人(签字):_________代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 签订地点:_________签订地点:_________ 在建工程转让的合同范本 篇8发包方:______________ 承包方:______________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第一条 工程概况 1、工程名称________________; 2、工程地点________________; 3、工程计划批准单位及文号______________; 4、工程范围和内容:全部工程建筑面积______平方米。(各单项工程详见工程项目一览表) 第二条 工程期限 1、本工程合同总工期为___天(日历天从开工之日算起)。 2、本工程开工日期___年__月__日,竣工日期___年__月__日。 3、如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。 (1)发包方在合同规定开工日期前__天,不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水,或电源未按规定接通,影响承包方进场施工者。 (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。 (3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。 (4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。 (5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。 (6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。 (7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。 第三条 工程合同总价 1、本工程合同总价为人民币______元。 2、如遇下列情况,合同总价作相应调整: (1)合同总价内经双方确认的暂估价变化; (2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化; (3)重大设计发生变更; (4)基础超过设计深度; (5)在施工中新增加了工程项目; (6)其它。 第四条 材料、设备供应 1、本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法,经双方协商按附件第__办理。 2、材料、设备供应范围的划分和检验: (1)进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类电机产品,由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货,其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。 (2)成套设备和专用设备,由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存,安装时交付承包方妥善保管,不得挪用,丢失或损坏。 (3)本工程所需材料、设备除在"发包方供应的材料、设备明细表"明确由发包方供应外,其余材料均由承包方组织供应。 (4)所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证,都要检查验收,签交物资验收合格单方可进场,已进场的物资未经发包方许可签署出场证书,不得运出场外。 (5)已进场的物资,若发现有不合格者,供料一方必须迅速将其运出场外。 (6)具有合格证书的建筑材料、设备,任何一方如有异议要求检验时,可以重新检验,检验后如属合格产品,其检验费用由要求检验的一方承担;如属不合格产品,检验费用由供料一方负担。 (7)没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,双方均不得用于本工程。若属材料人员失职或其它原因造成不良后果,由责任一方负责。 (8)任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的,都要签证记录在案,由此引起的一切后果由强迫一方负责。 3、材料价差及实物价格的结算。 (1)发包方提交的主要材料指标,由承包方采购供货的,应根据指标的性质、发生的政策性调价等,以建筑安装材料预算价格为依据,逐项计算出原价价差或预算价差,均由发包方负责补差。此价差未包括在本合同承包造价之内的,不得列入工程直接费。 (2)发包方提供的主要材料实物,按发包方提供实物时建筑安装材料价格结算价款。 (3)除发包方供应的材料、设备外,发包方指定厂家、品种让承包方购买和供应其所指定的材料、设备的,其价款按实结算。 (4)发包方委托承包方代购的`材料、设备,按双方商定的价格,由承包方收取代购款包干使用,发包方应于本合同签订后一天内一次付清。 (5)发包方提供的材料、设备的指标或实物,必须是本合同工程用的材料和设备,规格品种与实际需要不相符时,由承包方协助进行调剂串换使用,由发包方给付承包方劳务费___元(或承包方不收取劳务费)。 (6)发包方供应的木材、成材指标或实物、硬杂木均按有关规定办理,其量差、价差由发包方承担。 第五条 工程质量和检查验收 1、承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。 2、发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表,必须以书面通知承包方其姓名、身份、所承担的任务。 3、承包方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员,必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。 4、承包方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后,方可使用。 5、隐蔽工程由承包方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收,监理工程师接到通知后__小时内应到现场检验,认可签证后,方可进行下一工序施工。监理工程师未接的检查验收,承包方经质量检查部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,发包方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议,经复查合格者,其费用由发包方负责;不合格者,由承包方负责,因此而造成工期损失由责任方负责。 6、电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后,必须按照 (1)______;(2)______;(3)______ 等有关规定进行技术检验。属于单体试车,由承包方负责进行。无论由谁负责试车,双方均应相互配合,共同进行。 试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等,由发包方提供。其费用包括在定额内的,由承包方负担;定额中未包括的,由发包方负担。 7、设备安装工程,由承包方会同发包方将已完工程(设备基础)向安装单位办理中间交工手续,并作为竣工验收的依据。 8、工程竣工验收,应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 9、工程竣工后,承包方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由发包方组织有关单位进行竣工验收。 验收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给发包方管理,如发包方拖延接收,其保管费用和造成的损失由发包方承担。 交工验收中如发现有不符质量要求,需要返工的工程,应分清责任。属施工原因造成的,按双方验收时商定的时间,由承包方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。 10、已竣工未验收工程,在交工前由承包方负责保管,发包方不得动用,若发包方已经使用,即视同交验。由于承包方原因,应交工验收而不交不验的工程,除按拖延工期条款处理外,并赔偿因此而造成的经济损失。 11、工程交工验收后,土建工程保修期为1年,采暖工程为一个采暖期,水电保修期为半年。保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。 由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时,发包方可动用预留保修款请人修理,超支部分应由承包方负担。 第六条 施工设计变更 1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,均为施工的有效依据,发包方、承包方均不得擅自修改。 2、施工图的重大修改变更,必须经原批准、设计单位同意,并于修改前__天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后,承包方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同,并作为合同的补充文件。 3、当修改图纸属于设计错误、设备变更、建筑面积(容积)增加、结构改变、标准过高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时,其增加的费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁,材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。 4、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施,其节约的价值按国家有关规定分配。 5、在工程施工中发生下列各项事实之一时,承包方必须立即以书面通知发包方,要求确认: (1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致,如地质、地下水情况等,设计文件所标明的施工条件与实际不符; (2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符; (3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。 确认的事实必须在限期内解决。不能如期解决而造成停工的,工期损失由发包方承担。 第七条 双方负责事项 1、发包方 (1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿,坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽、障碍物资料; (2)在开工前做好建筑红线以外的"三通"和红线以内的场地平整;按审定的施工组织设计或施工方案,提供在红线图以内距建筑物不大于___米的水、电源联结点,并装好水、电表,以便承包方按表计费;负责红线以外进场道路的维修; (3)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况,采取措施满足施工用水、用电的需要; (4)按规定提供不少于承包合同建筑面积___%的施工用地,办理红线外的临时用地及临时占用道路、爆破及临时铁道专用线接岔许可证,并承担所发生的费用; (5)合同签订后__天内(以收签最后一张图纸为准)向承包方提供完整的建筑安装施工技术资料__套; (6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点; (7)组织承发包双方和设计单位参加的施工图纸交底,并做好三方签署的交底纪要,并在__天内分送有关单位; (8)审核承包方工程进度月报,及时向承包方支付工程进度款; (9)按《发包方供应的材料、设备明细表》确定的供应时间及时组织供应,应由发包方提供材料、设备以满足工程进度的需要; (10)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更的签证,工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证; (11)组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合承包方办好决算工作,及时了结工程财务和工程尾款。 2、承包方 (1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工; (2)编制施工组织设计(或施工方案),施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划,用水、用电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等,并及时送发包方及有关单位; (3)按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理; (4)于每月底前__天向发包方报送月度施工计划,属发包方供应的材料、设备供应计划和当月工程进度月报(包括工程量、工作量和形象进度等); (5)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付; (6)已完工的房屋、构筑物和安装的设备,在交工前应负责保管,并清理好场地; (7)提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收; (8)在合同规定的保修期内,对属于承包方负责的工作质量问题,负责无偿修理。 第八条附则 其它本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。 发包方(盖章): 承包方(盖章): 鉴(公)证意见 地址: 地址: 经办人 法定代表人(签名): 法定代表人(签名): 鉴(公)证机关(章) 委托代理人(签名): 委托代理人(签名): 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 电话: 电话: 电挂: 电挂: 邮政编码: 邮政编码: 签约日期: 年 月 日 签约地点:_____ 有效期限 至 年 月 日 在建工程转让的合同范本 篇9转让方:(甲方) 受让方:(乙方) 经双方友好协商,以上协议当事人就甲方名下的_____网球中心工程及相关土地使用权转让事宜达成以下协议: 一、项目概况 1、建设用地情况:项目用地位于北京市_____。总建设用地_____平方米,总建筑面积_____平方米,其中地上建筑面积_____平方米,地下建筑面积_____平方米,容积率_____。详见规划审批文件。 2、政府审批文件: 取得规划意见书、 建设用地规划许可证、 建筑工程规划许可证; 取得《国有土地使用证》,已经签订《北京市国有土地使用权出让合同》; 3、工程现状为: 二、转让方式 1、甲方按在建工程转让的方式将项目整体转让给乙方,所转让项目符合《北京市城市房地产转让管理办法》第十条的规定。 2、转让手续的办理:按照北京市国土资源局的规定,按土地使用权转让(有在建工程)的程序进行。 甲乙双方应于本协议签订后_____日内,完成项目转让,即将本项目国有土地使 用权手续办理至乙方名下,并且将规划、施工许可等政府审批文件相应变更至乙方名下。 3、转让价款的支付: 3.1总转让价款为人民币6000万元。 3.2本协议签订后10日内,乙方支付20__万元作为首付款, 3.3甲方按现状工业用地性质办理过户手续。将土地使用权转让文件、手续准备完成,提交给国土资源局,取得受理通知单后10内,乙方应当向甲方提供4000万元的履约保函,作为后续4000万转让款的担保。 3.4乙方将在____________________(位置)甲方拥有使用权的土地上(具体详见附件图)为甲方建设施工造价约4000万元的写字楼一栋(约一万平方米,该建筑要求达到的标准为包括但不限于内外装修齐备,各项设施齐备,达到可用于出租的标准,建设标准双方将制定具体细则作为本合同的附件),甲方将全程委派人员监督该工程的建设。双方同意以该建筑的施工造价折抵乙方应当支付的转让款。最终该写字楼的施工造价由双方按该建筑工程的成本价进行核算,高于4000万的部分,甲方向乙方按实际补偿;如工程造价低于4000万的,乙方对甲方按实际补偿。 3.5乙方负责为甲方建设的写字楼工程,应当保证在甲方转让的该土地招拍挂上市后1年内(最迟_____天)完成建设并交付甲方验收。如乙方延迟竣工或延迟向甲方交付的,乙方应当按4000万元的万分之3每日的标准向甲方支付违约金。同时甲方有权选择要求乙方继续交付写字楼或者要求乙方按4000万现金支付甲方。 3.6本合同涉及的所有土地、建筑物转让过户中发生的相关税、费均由乙方承担。 4、甲方将协助乙方将本项目用地规划性质变更为非工业用地,完成时间力争于20xx年6月30日前(因须由规委审批,故不做确切保证,时间可以延后)。如本项目涉及的土地性质不能变更为规划非工业用地的。乙方可以退还该土地,甲方退还乙方首付款20__万及利息(银行同期存款利息),本合同解除。另外,甲方将协助乙方将南海两地块用地性质变更为非工业用地,完成时间力争于在20xx年6月30日前。 三、阶段性共管 在本协议签订后,乙方支付第一笔款项后,乙方即可以向甲方派出管理人员,协调和促进双方的项目转让工作。 在完成土地使用权转让之前,甲乙双方可以成立管理委员会,共同管理项目。具体事宜另行订立协议。在此期间,甲、乙双方采取对甲方进行阶段性共管的方式完成本项目的运作。 四、移交 在甲方将工程移交给乙方时,应相应地做好与施工单位、设计单位、监理单位的工作移交,确保乙方顺利接收在建工程。移交时,甲方应将所有项目文件、资料的.原件移交给乙方。 五、违约责任 1、本协议生效后,任何一方违反本协议均视为违约。逾期完成合同义务或逾期付款的,违约方应按照应付款(或已收款)总额的日万分之二的标准向守约方支付违约金。 2、在进行房地产项目转让、过户时,对本项目进行的土地(房地产)评估价,对甲乙双方和项目公司没有约束力;评估工作及评估结果仅作为办理项目转让手续的文件使用和作为计税(费)的依据。 3、甲乙双方无故终止本合同的,违约方应当向对方支付_____万元的违约金。 六、合同的终止 1、本合同因下列原因而终止: 1.1、本合同正常履行完毕; 1.2、合同双方协议终止本合同的履行; 1.3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要。 2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的,则各自承担所受到的损失。 七、争议的解决 1、合同双方应通过友好协商解决;如果经协商不能达成协议,则双方同意在本项目注册所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 2、在诉讼期间,除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外,合同其余部分应继续履行。 八、合同的补充、修改和变更 1、双方协商一致,可以对本合同进行补充、修改或变更。 2、对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。 3、双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。 九、协议的生效时间、文本及其它约定 1、本协议自各方签字盖章之日生效。 2、本协议一式四份,甲方、乙方各执二份,具有同等法律效力。 3、对本合同,各方必须亲自履行,未经对方书面同意,不得转让合同的权利或义务。 甲方(盖章):_________ 代表人(签字):_______ _________年____月____日 签订地点:_____________ 乙方(盖章):_________ 代表人(签字):_______ _________年____月____日 签订地点:_____________ |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。