标题 | 保修合同 |
范文 | 保修合同(通用16篇) 保修合同 篇1南京佳之杰数码办公设*有限公司保修合同 一、经双方友好协商 (以下简称甲方)与南京佳之杰数码办公设*有限公司(以下简称乙方)就甲方的 (①复印机、②一体机、③传真机、④其他: )保修事宜特签订本合同。 二、请完整填写复印机状况: 机器型号机器序号 主控板号计数器读数 保修期销售单位 三、保修内容: 甲方机器出现问题时,请尽早和乙方联系,并详细通报机器使用状况及故 障现象,以便及时解决。 在甲方的复印机出现问题,乙方接到报修后,4小时(城内)上门为甲方 服务(节假日除外)。 在保修期内,乙方根据甲方的机况,定期上门对机器进行维护保养。 在保修期内,如果机器需要更换配件,乙方只收取材料费,不再收维修费。 在保修期内,甲方须使用乙方提供的消耗材料及零配件,如由此而发生质量问题导致机器出现故障,由乙方负责;否则由甲方负责。 在保修期内,乙方按优惠价供应甲方机器所需使用的复印纸,消耗材料及 零配件,并免费送货上门和安装。 7、保修期内的差旅费,保修机器在乙方所在城市的市区,由乙方承担,在城 区以外,由甲方承担。 四、根据复印机的状况,经双方协商同意,乙方收取甲方复印机年保修费 为人民币(大写) 元(一次性付清)。 五、本合同自交费之日起生效,有效期一年,自 年 月 日至 年 月 日止。 六、本合同一式贰份,双方各执行一份。 七、本合同未尽事宜,由双方协商解决。 甲方: 乙方:南京佳之杰数码办公设*有限公司 地址: 地址:南京市龙蟠中路88-2号 电话: 电话: 代表人: 代表人: 年 月 日 保修合同 篇2甲方:_______________ 乙方:_______________ 甲乙双方就设备保修事宜,经协商一致,达成如下协议。 一、保修设备附表: 代码设备名称_______________品牌型号_______________机身号码_______________数量_______________ 联系人:_______________ 电话:_______________ 传真:_______________ 邮编:_______________ 设备使用地址:_______________ 二、保修范围及服务方式: 1.免费进行操作指导,技术咨询; 2.修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障; 3.机器出现故障的应急维修; 4.定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于次,保证设备运作正常。 三、服务期限:从_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日。保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前一个月重新签订。 四、质量保证:乙方对所售的配件、耗材保证质量,若出现质量问题,乙方给予免费更换。 五、以下情况不属乙方保修范围: 因电压不稳而造成的机件损坏; 因不按正常规则使用而造成的机件损坏; 机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等; 甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材; 甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。 六、收费标准: 1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用_______________元; 2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时费、旅差费_______________元。 七、违约责任: 乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。 甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分_______________%的滞纳金。 八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,甲乙双方同意由_______________仲裁委员会仲裁。 九、其他事项:_______________ 十、合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。 甲方:_______________乙方:_______________ 委托代理人:_______________委托代理人:_______________ 地址:_______________地址:_______________ 签订日期:_______________ 签订地点:_______________ 保修合同 篇3电脑供货及保修合同书 合同编号: 甲方: 乙方: 一、甲方向乙方购买下列产品(价格单位为人民币元) 产品名称: 配置 : 单价 : 数量 : 合计 : 共计: 共计人民币(大写): 二、技术支持与服务 1. 产品的技术标准符合国家标准。 主机三年有限保修:主板、cpu、内存、硬盘等保修三年; (第一年免费保修;第二、三年返修)光驱、软驱免费保修一年。 2. 本公司可根据客户需求安装linux操作系统,如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。 三、交货时间: 交货地点: 交货方式: 付款方式: 四、为缩短订货期,买方可以用传真方式订货,传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名,卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方,即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方,卖方在收到合同原件后,五个工作日内将盖有买卖双方合同章的合同邮寄一份给买方。 五、本合同壹式贰份,由双方加盖合同章后生效。 甲方: 乙方: 代表: 代表: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 年月 日 年月日 保修合同 篇4发包人(全称):____________________________ 承包人(全称):____________________________ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对____________________________(工程全称)签定工程质量保修书。 第一条工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。 具体保修的内容,双方约定如下:__________________________________________________________________________________________________________ 第二条质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下: ⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限; ⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年; ⒊装修工程为____________年;⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年; ⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期; ⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年; ⒎其他项目保修期限约定如下:质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 第三条质量保修责任 ⒈属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。 ⒉发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。 ⒊对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。 ⒋质量保修完成后,由发包人组织验收。 第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项 发包人(公章): 承包人(公章):法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 年月日 年月日 保修合同 篇5甲方: 身份证号: (以下简称甲方) 乙方: 身份证号: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下: 一、 工程概况及承包方式 1、 工程名称: 2、 工程地点: 3、 工程承包方式: 4、 工程概况:建筑面积 平方米。 二、 工程装修内容 三、 工程造价 工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据; 工程造价为(人民币):¥ 元,金额大写: 。 四、 工程期限 工程开工日期: 工程竣工日期: 五、 质量要求 六、 付款方式 七、双方责任 1、 甲方:1.开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。 2.无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。 3.负责办理房屋物业部门开工手续和应由业主支付的有关费用。 4.遵守物业管理部门的各项规章制度。 5.负责协调现场施工队与邻里之间的关系。 6.参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。 2、 乙方:1.施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成本合同工程。 2.因进行装饰装修施工造成相邻用房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿责任。 3.负责工程成品、设备和居室留存陈设的保护。 4.保证室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。 5.保证施工现场的整洁,每日完工后清扫施工现场,清运垃圾至物业指定地点。 6.为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料。 八、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议: 1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。 2、 本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。 3、 工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。 4、 乙方须对工地材料质量、施工质量把关;甲方提供的材料,乙方应检验后方可使用。 5、乙方须在工序完成后提前48小时通知甲方进行验收,验收合格后方可进行下一道工序施工 6、 如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 7、 其它未尽事宜由双方协商解决。 8、 合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。 甲方法人代表: 乙方法人代表: 年 月 日 年 月 日 保修合同 篇6甲方:__________________ 乙方:__________________ 保修设置名称、日期及价格 机器名称:__________________ 机器型号:__________________ 保修金额:__________________ 保修开始日期:__________________ 保修期限:__________________ 合计(大写)___万___仟___佰___拾___元 经甲、乙双方协商同意。乙方特委托甲乙维修保养机器。为保证甲乙双方权益,特订立如下协议: 一、甲方必须确保乙方机器在合同期内正常使用,如机器发生故障时甲方须随叫随到,接电话后在8小时内赶到(特殊情况须征得乙方谅解同意。最迟24小时赶到)。 三、凡我部上门保修人员,请查有关手续或电话咨询,最好直接找合同代表,以免发生误会和假冒。 四、乙方在保修期内不得使用不标准的消耗材料,任意拆装机器或另请他人维修,否则后果自负。 五、在保修期内如有零配件损坏需更换时,甲方须告之乙方管理员,所需费用乙方当日一次结清。 六、在保修期内?需消耗材料一律厂价送货上门,免收任何服务费。 七、本合同一式两份,双方各执一份,付款签字后生效。 甲方单位盖章:______________ 甲方代表签名:______________ 地址:______________________ 电话:______________________ 乙方单位盖章:______________ 乙方代表签名:______________ 地址:______________________ 电话:______________________ 保修合同 篇7甲乙双方就设备保修事宜,经协商一致,达成如下协议。 一、保修设备附表: 代码设备名称品牌型号机身号码数量 联系人: 电话: 传真: 邮编: 设备使用地址: 二、保修范围及服务方式: 1.免费进行操作指导,技术咨询; 2.修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障; 3.机器出现故障的应急维修: 4.定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于__次,保证设备运作正常。 三、服务期限:从___年___月___日至___年___月___日 。保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前一个月重新签订。 四、质量保证:乙方对所售的配件、耗材保证质量,若出现质量问题,乙方给予免费更换。 五、 以下情况不属乙方保修范围: 因电压不稳而造成的机件损坏: 因不按正常规则使用而造成的机件损坏; 机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等; 甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材; 甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。 六、收费标准: 1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用____元; 2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时费、旅差费 甲乙双方就设备保修事宜,经协商一致,达成如下协议。 一、保修设备附表: 代码设备名称品牌型号机身号码数量 联系人: 电话: 传真: 邮编: 设备使用地址: 二、保修范围及服务方式: 1.免费进行操作指导,技术咨询; 2.修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障; 3.机器出现故障的应急维修: 4.定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于____次,保证设备运作正常。 三、服务期限:从___年___月___日至___年___月___日 。保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前一个月重新签订。 四、质量保证:乙方对所售的配件、耗材保证质量,若出现质量问题,乙方给予免费更换。 五、 以下情况不属乙方保修范围: 因电压不稳而造成的机件损坏: 因不按正常规则使用而造成的机件损坏; 机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等; 甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材; 甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。 六、收费标准: 1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用____元; 2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时费、旅差费______元。 七、违约责任: 乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。 甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分2‰的滞纳金。 八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,甲乙双方同意由广州市仲裁委员会仲裁。 九、其他事项: 十、合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方: 乙方: 委托代理人: 地址: 签订日期:___年___月___日 签订地点: 元。 七、违约责任: 乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。 甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分2‰的滞纳金。 八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,甲乙双方同意由广州市仲裁委员会仲裁。 九、其他事项: 十、合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方: 乙方: 委托代理人: 地址: 签订日期:___年___月___日 签订地点: 保修合同 篇8甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、 一、 工程概况 工程名称:XX市实验中学电子监控系统工程 工程地点:XX市实验中学校园内 工程范围:详见XX市实验中学监控系统招标文件和投标书 工程内容:监控系统布线、设备安装及调试 二、工程总价:详见附件1(工程价格汇总表) 合同金额:人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾伍元整(¥281495.00 元)。 注:工程总款中,中标工程总款为264845.00元,后续附加四画面分割器16650.00元 ,为甲、乙方及江北区电教教仪站认可,为必须附加项,见工程价格汇总表第9项。 本工程在学校监控系统工程招标文件、投标书范围内采用总价包干的形式,一次包干;超出学校监控系统工程招标文件、投标书范围内的项目若学校需要增加,由双方协商定价。 三、产品质量及安装调试要求: 1、乙方须按附表1要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。 2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。 3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。 4、由甲方提供安装场地及电源。 四、技术标准及质量保证 (1)布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。 (2)乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。 (3)乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。 (4)乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明) 五、工程项目建设期限: 合同签定后5日内进场施工,整个施工工期 30 天。(20xx年7月26日开工,20xx年8月26日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。) 六、售后服务: 1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。 2、凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在4小时内响应,24小时内解决故障,若在24小时内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课。 3、在验收合格后的三年内,如乙方接到甲方故障报修通知后4小时内没有响应或24小时内没有排除故障且没有提供不低于原设备标准的备用产品保证学校的正常行课,则每出现上述情况一次扣除乙方合同总金额的0.1%作为对甲方的赔偿,直到扣完,所造成损失由乙方负责(每次售后服务,均要求有甲乙双方签字的书面记录)。 4、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。 七、竣工验收及付款方式:: 项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,10天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。 项目施工安装、调试完毕后,由江北区电教站与学校一道组织验收,并签注验收结论。自验收合格之日起5日内支付合同总金额的10%(¥28149.50),使用一年后(即20xx年内)无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的30 %(¥84448.50)(此部分资金不计算利息),使用二年后(即20xx年内)无质量问题和用户投诉的支付合同总金额的60%(¥168897.00)(此部分资金不计算利息),逾期不付按0.1%支付滞纳金。 八、约定事项 (1)为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。 (2)合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。 (3)招标文件、投标书是本合同的一部分,具有同等法律效力。 (4)附件1作为本合同要件,乙方必须遵照执行,否则视为违约。 九、违约责任: 1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过10天,甲方有权解除合同,所造成的损失,由乙方负责。 2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。 十、本合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。 十一、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。 十二、 施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。 十三、本合同一式四份,由甲方执二份(存档一份,财务一份),乙方执一份,电教站备案一份。 十四、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。 十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字,加盖双方公章后之日生效。货款两清后,合同效力终止。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 保修合同 篇9甲方(维修方):_______________法定代表人:__________________住所:________________________电话:________________________统一社会信用代码:____________ 乙方(医院):_________________住所:_______________________电话:________________________统一社会信用代码:____________8这样‘、 T作为医院的窗口科室,它的正常运营和图像质量直接关系到医院的形象,保修显得十分重要。因此,甲方公司特针对贵院推出如下保修服务: 1.全年技术保修费为:人民币______万元(大写:_______)整(具体价格由医院机器状况,院方支付能力及路途远近决定)。合同签订之日起_____日内一次付清。 2.如甲乙双方一次性签订______年全年保修合同,在一年内院方机器如未发生________万元(大写:_________)以上的零件更换费用,甲方将为乙方提供如下三项优惠方案,乙方可自行选择其一:A:甲方为乙方免费充气一次。B:甲方为乙方免费搬迁机器一次。C:其上一年保修费用中_____万元(大写:________)人民币转入第二年保修费用中。 3.如机器出现故障,乙方应及时电话与甲方联系维修。甲方将于____小时内为乙方提供电话指导服务,乙方技术人员在甲方工程师电话指导下,先自行维修或协助查到损坏的零件以便及时排除故障或检查到应带何电路板去维修,以减少院方停机时间,把维修时间缩短。如此故障在电话指导下仍不能解决,_____公里以内甲方工程师应在_______小时内到达故障现场进行维修,_____公里以上甲方工程师应在_____个工作日内到达故障现场进行维修。 4.一年内甲方对其机器至少进行____次点检,多方位排查机器的潜在故障,把医院损失降到最低点,以减少贵重电路板损坏的机会。 5.维修过程中所产生的人民币__________元(大写:__________)以下的零件由甲方负担,人民币__________元(大写:__________)以上的零件由乙方负担。 6.甲方以优惠价格(低于_____市场报价)向乙方提供零配件。 7.维修时乙方应提供一切必要条件予以协助。 8.本合同具有法律效力,双方应认真遵守执行。 9.本合同未尽事宜由双方友好协商解决。协商不成的,诉讼至_______人民法院。本合同一式两份,双方签字盖章后生效。 甲方:_______________ 乙方:________________ (签章):____________ (签章):_____________ 法定代表人:_________ 代理人:______________ _______年____月____日________年____月____日 保修合同 篇10甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 经甲乙双方协商一致,特签订合同如下,合同双方需遵照执行。 一、甲方确保乙方设备在合同期内正常运转,如发生故障,甲方24小时内赶到。(双休日、法定节假日顺延) 二、乙方在保修期内不得使用不标准的耗材,不得自行拆装机器或另请第三方维修,否则后果由乙方自负。 三、合同期内甲方不再收取任何上门费,维修费。合同期内如有零配件损坏需要更换时,甲方以市场批发价为乙方更换,且负责保修,配件费用由乙方当日一次结清。 四、乙方硬盘数据不属保修范围。乙方需注意备份,如被病毒等破坏,甲方可协助修复,但另行收费,且不承诺一定修好或多长时间修完,但保证不会破坏更严重。 五、甲方所售配件都贴有保修标签,乙方应确保完好无损,否则甲方不予保修。配件保修期以甲方更换该配件时开具的保修单为准。 六、本合同执行中如有未尽事宜,双方本着相互谅解的原则协商解决。 七、被保设备、保修费用如下 设备名称:____________________ 配置:____________________ 单价:____________________ 数量:____________________ 保修期限:____________________ 保修金额:____________________ 总计:____万____仟____佰____拾____元整(¥____元) 八、以上金额,乙方应在签订合同时一次付清。 九、本合同一式两份,经甲、乙双方盖章签字后生效。 十、合同有效期为:____年____月____日至____年____月____日。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 保修合同 篇11甲方: 乙方: 丙方: 根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对甲乙双方于20xx年7月1日签订的《宝湖湾二期精装修样板间施工合同》、《宝湖湾二期精装修样板间项目软装配饰合同》(以下简称“主合同”)中关于保修的相关事宜进一步签订如下协议。 一、保修期限: 自主合同工程竣工验收合格之日起计算。保修期为2年。 二、保修项目内容和范围: 1、装饰墙面、顶棚裂缝、起皮脱落; 2、壁纸起包、开裂; 3、地坪瓷砖空鼓、开裂;面砖松动; 4、有防水要求的地面、墙面渗漏水; 5、乳胶漆起皮、变色脱落; 6、厕所、厨房地面泛水倒坡积水; 7、卫生洁具设施阀门关闭不严密漏水; 8、卫生洁具给、排水系统管道漏水(总包单位预埋部分除外); 9、电器、电线漏电、光源; 10、厨房柜(含内置的柜体、油烟机、燃气灶)、衣帽间柜; 11、木质配饰:沙发、柜子、床、桌椅; 12、因乙方原因造成的其它质量问题; 13、因其它非乙方原因造成损坏,乙方负责维修,费用双方协定。 三、保修责任: 1、乙方承担工程合同范围内项目的保修责任; 2、主合同中装修及软装工程,已由甲方委托丙方代为管理,在保修期内,丙方与甲方共同行使本合同权利,乙方予以认可。 3、发生紧急抢修事故的,如发生漏水、漏电及因上层施工造成顶棚渗水等,丙方应立即采取措施防止危险或损失扩大,并告知甲方和乙方,乙方在接到事故通知(包括电话、传真等)后,应当2小时到达事故现场抢修。否则甲方或丙方有权按原设计标准自行返修,所发生的费用由乙方承担。丙方因采取措施防止危险或损失扩大而发生的费用由乙方承担。 4、发生一般维修的,乙方自接到甲方或丙方通知(包括电话、传真等)之时起,必须在24小时内到达现场与甲方或丙方共同明确责任方,商议返修内容,属乙方责任的,乙方应立即无条件的组织人员维修;若乙方未在接到通知后12小时内到达现场或未在24小时内维修完毕,甲方或丙方有权按原设计标准自行返修,所发生的费用由乙方承担。 5、在保修期间如因乙方的施工质量问题给业主造成损失,乙方负责承担所有赔偿责任。 6、质量保修完成后,由甲方、丙方组织验收。验收合格后填写保修金支付申请,办理质保金。 四、保修抵押金: 保修抵押金按工程结算价款的5%计算,两年保修期满后,无息返还全部保修抵押金;在保修期内的空置房屋,丙方要定期检查巡视,发现问题要及时通知乙方维修解决 五、争议: 甲乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解,不愿通过协商或调解不成的,可以向主合同约定的管辖法院起诉。 六、合同生效与终止: 1、本合同自订立之日起生效。 2、工程保修期满,甲方按规定向乙方无息返还全部保修抵押金后,本合同即告终止。 七、合同份数: 本合同一式肆份具有同等效力,其中甲方两份,乙方及丙方各一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 保修合同 篇12甲方:_________ 乙方:_________ 甲乙双方就设备保修事宜,经协商一致,达成如下协议。 一、保修设备附表: 设备使用地址: 二、保修范围及服务方式: 1.免费进行操作指导,技术咨询; 2.修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障; 3.机器出现故障的应急维修: 4. 次,保证设备运作正常。 三、服务期限: 从日 .保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前一个月重新签订。 四、质量保证:乙方对所售的配件、耗材保证质量,若出现质量问题,乙方给予免费更换。 五、 以下情况不属乙方保修范围: 因电压不稳而造成的机件损坏: 因不按正常规则使用而造成的机件损坏; 机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等; 甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材; 甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。 六、收费标准: 七、违约责任: 乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分2‰的滞纳金。 八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,甲乙双方同意由成都仲裁委员会仲裁。 合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 保修合同 篇13工程名称(以单位工程为准):___________ 发包方:(甲方)_______________________ 承包方:(乙方)_______________________ 工程名称:________________________ 本工程在保修期内如发生施工质量问题,工程承包方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。 一、保修期限 自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算。 1.民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年,其中屋面防水工程为三年; 2.建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月; 3.建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期; 4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年; 5.其他特殊要求的工程,其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。 二、保修项目内容及范围 1.屋面漏雨; 2.烟道、排气孔道、风道不通; 3.室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水; 4.内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落,墙面浆活起碱脱皮; 5.门窗开关不灵或缝隙超过规范规定; 6.厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水; 7.外墙板漏水,阳台积水; 8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水; 9.室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热,电器、电线漏电,照明灯具坠落; 10.室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷; 11.钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求; 12.因施工单位造成的其他质量问题。 三、保修责任 施工单位自接到建设工程质量修理通知书(式样附后)之日起,必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方,商议返修内容。属施工单位责任的,如施工单位未能按期到达现场,建设单位应再次通知施工单位;施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时,建设单位有权按原设计标准自行返修,所发生的费用由原施工单位承担。 四、保修抵押金 1.保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算,由承包方向发包方支付保修抵押金。其中: (1)承包一般建安工程200万元以内的,按2.0%计算;200万元(不含200万元)至500万元的,按1.5%计算;500万元以上(不含500万元)的,按1.0%计算。 (2)单独承包装饰工程,按1.0%计算。 2.本工程保修抵押金为__________________元。 金额大写:____________________________。 五、保修抵押金返还 工程保修期满,发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。 1.承包一般建安工程,保修期满一年,返还保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%为______________元。 保修期满三年,返还保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。 2.单独承包装饰工程,保修期满一年,返还全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。 六、争议 甲、乙双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的,可以采取下列一种方式解决: 第一种争议解决方式:向________________仲裁委员会申请仲裁; 第二种争议解决方式:向________________人民法院起诉。 双方约定按第________种争议解决方式解决。 七、合同生效与终止 1.本合同自订立之日起生效。 2.工程保修期满,发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后,本合同即告终止。 八、合同份数 1.本合同正本两份具有同等效力,由甲乙双方分别保存。 2.本合同副本____份,由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有关部门。 九、工程质量出现永久性缺陷的,应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行,不在本保修范围内。 十、属于设计原因造成的质量缺陷,应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行,不在本保修范围内。 十一、双方议定的其他事项:__________________________________________ 承包方(施工保修单位): 地址: 邮政编码: 法定代表人: 委托代理人: 联系电话: 开户银行: 帐号: (公章) 保修合同订立时间: 年 月 日 发包方(用户): 地址: 邮政编码: 法定代表人: 委托代理人: 联系电话: 开户银行: 帐号: (公章) 年 月 日 保修合同 篇14发包人(全称):首钢__特殊钢有限责任公司 承包人(全称): __金泰建筑有限责任公司 为保证首贵谷脚农场道路改造工程(工程名称)在合理期限内正常使用,发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任 1、工程质量保修范围和内容 质量保修范围包括:地基与基础、毛石挡土墙、砼路面、排 水等全部施工内容。 具体质量保修内容双方约定如下:承担所承包的全部工程内容。 2、质量保修期 质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。 双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下: 1. 地基基础工程为5(伍)年; 工程质量保修书范本工程质量保修书范本 2. 挡土墙工程为5(伍)年; 3. 砼路面工程为3(叁)年; 4. 路基排水泄洪工程为3(叁)年; 5. 其他约定:无。 三、质量保修责任 1、属于保修范围和内容的项目。承包人应在接到修理通知之日后7天派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,修理费从质量保修金内扣除。 2、发生需紧急抢修的事故(如基础沉陷、挡土墙发生破坏危及车辆及行人安全等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。 3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。 四、质量保修金的支付 工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%,工程约定的工程质量保修金为该工程结算价款的5% 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为:以结算价款5%核定。质量保修金银行利率为无。 五、质量保修金的返还 发包人在质量保修期满后15日内,将剩余保修金返还承包人。返还时间和方式(贰年返还90%、剩余10%伍年返还)。 六、其他 双方约定的其他工程质量保修事项:无 本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署。 发 包 人(公章): 承 包 人(公章): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 工程质量保修书范本合同范本 年 月 日 年 月 日 建设行政管理部门审查意见: 年 月 日 工商行政管理部门签证意见: 年 月 日 保修合同 篇15一、双方当事人 甲方: 乙方: 二、工程地点: 三、工期:合同签订后40天内全部完工。 四、质量要求、质量标准:合格。按甲方要求,乙方严格按照施工图与现行施工规范、规程及监督站的有关规定组织施工,确保工程质量。 五、工程保修期:按现行保修规定执行。在规定的保修期内出现质量问题,乙方负责武城修理。 六、验收方式: 1、受监督工程由甲方、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位五方验收。 2、不受监工程由基建处、质检科、分厂、监理方、甲方共同验收。 七、付款方式:按照工程进度,平方一结算,施工完毕验收合格后留5%质保金,无质量问题2年内付清。 八、安全施工及责任:乙方在施工过程中必须遵守安全法规及厂内有关规定,如发生意外或伤亡事故全部由乙方承担。 九、违约责任: 1、因施工质量问题(包括返工用料)给甲方的损失全部由乙方承担。 2、因乙方原因造成工程拖期,每天罚款5%。 十、本合同双方签字盖章生效。本合同有效期自签定之日起至工程结算完毕止。 十一、本合同一式两份,双方各执一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 保修合同 篇16保修服务合同 篇3甲乙双方就设备保修事宜,经协商一致,达成如下协议。 一、保修设备附表: 代码设备名称品牌型号机身号码数量联系人: 电话: 传真: 邮编: 设备使用地址: 二、保修范围及服务方式: 1、免费进行操作指导,技术咨询; 2、修复其有修复价值的毁损设备,或排除设备故障; 3、机器出现故障的应急维修: 4、定期对保修期内的机器进行上门保养,每年不少于次,设备运作正常。 三、服务期限: 从年 月 日至年 月 日、保修合同期满甲方需乙方继续保修时,应提前一个月重新签订。 四、质量保证: 乙方对所售的配件、耗材保证质量,若出现质量问题,乙方给予免费更换。 五、以下情况不属乙方保修范围: 因电压不稳而造成的机件损坏: 因不按正常规则使用而造成的机件损坏; 机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带,感光鼓,载体,暗盒等; 甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材; 甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。 六、收费标准: 1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用元; 2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修,甲方应支付乙方工时费、旅差费元。 七、违约责任: 乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题,乙方承担赔偿责任。 甲方逾期未付清乙方款项的,须每日向乙方交纳逾期部分2‰的滞纳金。 八、执行本协议发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成,甲乙双方同意由广州市仲裁委员会仲裁。 九、其他事项: 十、合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方:乙方: 委托代理人:委托代理人: 地址:地址: 签订日期:年 月 日 签订地点:: |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。