| 标题 | 广西桂林施工合同书（电力） |
| 范文 | 广西桂林施工合同书（电力）（精选3篇） 广西桂林施工合同书（电力） 篇1合同编号：______ 甲方：______ 乙方：______ 日期：______年______月______日 建设工程施工合同协议条款 建设单位(甲方)：______ 施工单位(乙方)：______ 按照<<中华人民共和国民法典>>和<<建设安装工程承包合同条例>>及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条 工程概况 1.1、工程名称：X配电工程 1.2、工程内容： (1)按甲方提供的灵川供电公司批复的供电方案进行施工。乙方在施工前，在满足供电部门验收的前提下给予优化。 (2)安装630kVA箱式变压器两台，500kVA箱式变压器一台， 250kVA箱式变压器一台，一进五出开闭所一台; (3)一户一表安装(表后线由甲方自行安装); (4)电缆桥架安装;高低压电缆敷设; (5)电气设备基础、管沟(井)等土建施工; (6)上述工程电气设备、电缆及接地装置的试验、调试; (7)高压计量装置由乙方负责向供电部门申请购买，该费用由甲方签证给乙方结算。 (8)工程施工图设计费、供电网络设施费、城市道路等行政性收费由甲方负责; (9)本合同施工仅为开闭所至表位范围。电源点至开闭所的线路工程除外(如甲方需委托施工需另签订合同)。具体工程内容祥见甲方提供的施工设计白图及按此图纸编制的预算书。 (10)本工程验收供电完毕，甲方负责提供向灵川供电公司办理资产移交所需要的全部资料文件。之后，乙方负责将本工程低压客户计量装置电源侧的供配电设施(不包括供小区公共设施、商业用电的专用变供配电设施和客户自备发电机。)向供电公司做相关移交。 1.3、工期： 开工日期，以甲方通知为准;工期：自甲方工程款到帐且具备进场施工条件之日起__日完工。(停电及不可抗力等非乙方原因造成的工期延误除外)。 1.4、承包方式及合同价款： 本工程暂定合同总造价为人民币大写：__(即￥__元)，双方最终按实际发生的工程量及合同约定的结算方式进行结算。 1.5、本工程最终结算价：以供电局审定的设计蓝图、施工过程中的设计变更、工程签证等相关资料据实计算。最终下浮 X % 进行结算。 1.6、材料价格的计取 结算单价按附件1《____配电工程预算书》。 第二条 合同文件及解释顺序。 2.1、合同文件的组成：建设工程施工合同协议条款，洽商变更等明确双方权利义务的纪要和协议，设计资料及设计修改通知书，各种有关标准,规范及其他有关资料,技术要求。 2.2、解释顺序： (1)建设工程施工合同协议条款。 (2)洽商变更等明确双方权利义务的纪要和协议。 (3)设计修改通知书。 (4)设计图纸资料。 (5)各种有关标准,规范及其他有关资料,技术要求。 第三条 合同文件使用的语言文字,标准和法律。 3.1、适用法律法规：《中华人民共和国民法典》。 3.2、适用标准.规范：《普通混凝土配合比设计技术规定(JGJ55-81)》、《混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87)》、《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程(JGJ4-80)》、《混凝土结构工程施工及规范(GB50204-92)》、《建筑钢结构焊接规程(JGJ81-91)》、《电器装置安装工程施工及验收规程(低压电器)(GB50254-96)》、《电器装置安装工程施工及验收规范(1kV及以下配线工程)(GB50258-96)》、《高压绝缘子瓷件技术条件(GB772-87)》《架空送电线路施工及验收规范(GBJ233-90)》、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(GBJ147-90)》、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范(GBJ148-90)》、《电气装置安装工程盘柜二次回路接线验收规范(GB50171-92)》、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91)》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50150-92)》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程(DL/T5161.1-17-20__)》及其他有关资料,技术要求。 第四条 甲方职责及权利. 4.1、及时按合同支付工程预付款及进度款， 4.2、组织施工图纸会审并及时进行施工交底。 4.3、甲方向乙方提供 5 套施工图。 4.4、指派专人负责现场协调工作，为乙方施工提供必要的协助，保证施工所必需的正常外部条件。 第五条 乙方职责及权利. 5.1、乙方应按合同要求，按时,按质,按量完成工作任务，并在工程竣工验收后向甲方提供 2套工程竣工资料。 5.2、甲方不按合同规定进行图纸会审及施工交底，工程相关行政手续未办完结等致工程延期的，乙方有权顺延工期。 5.3、甲方不按合同规定支付工程预付款，乙方有权顺延工期。 5.4、乙方自行负责工程质量安全并承担相关一切安全责任;乙方应自觉接受甲方的监督和检查。 第六条 工程质量 6.1、乙方应严格按设计图纸及供电局要求施工，确保工程质量。 6.2、工程质量等级应达到国家颁发的工程质量检验及评定标准的合格条件，质量合格率达到100%。单位工程优良率达到85%以上。如果双方对工程质量有争议时，由双方认可的质量监督部门仲裁。 第七条 工程预付款、进度款及结算方式. 7.1、工程预付款：在本合同签定后三个工作日内，甲方按合同总造价的 % ，即人民币__(￥__XX元)向乙方支付工程预付款; 7.2、工程施工完成，乙方施工部分具备验收条件，甲方按合同总造价的 % ，即人民币__(￥__X元)向乙方支付工程进度款; 7.3、工程通过竣工验收正常供电后3个月内结清工程款。 7.4、结算方式：本工程按投标预算单价×实际完成工程量×让利系数。 7.5、每次付款前，乙方需向甲方提供等额合法有效发票。乙方提供发票后，甲方须及时支付相应款项 第八条 保修 8.1、保修范围:乙方负责所承建工程的合同全部内容。 8.2、保修期限:工程竣工验收合格之日起壹年。 8.3、保修期间,对属于保修范围内容的项目，乙方应在接到甲方修理通知后及时派人到现场处理或协助通知设备厂家处理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理，因乙方原因造成返修的费用，由乙方支付。非乙方原因造成返修的经济支出由甲方承担。 第九条 其它. 9.1、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着相互谅解，求大同存小异的原则协商解决。 9.2、本合同经甲乙双方签章后生效。 9.3、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。 9.4、本合同至保修期满后自行失效。 附件1《__配电工程工程预算书》 附件2《__配电工程施工设计图册》 甲方(章) ______乙方(章)：______ 地址：______地址：______ 法人代表：______法人代表：______ 委托代理人：______委托代理人：______ 电话：______电话：______ 开户银行：______开户银行：______ 帐号：______帐号：______ 时间：______年______月______日时间：______年______月______日 广西桂林施工合同书（电力） 篇2合同编号：_________________ 发包单位(以下简称甲方)：_________________ 承包单位(以下简称乙方)：_________________ 根据《中华人民共和国民法典》与《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，甲乙双方对广州大学城(小谷围)建设工程项目校区二期建筑及装饰工程第七标段(大学城二期生活区)锤击高强预应力管桩工程，按照平等自愿互利和协商一致的原则，就合同条款达成一致意见，形成本合同，以便共同遵守执行。 第一条、工程名称：_________________广州大学城(小谷围)建设工程项目校区二期建筑及装饰工程第七标段(大学城二期生活区)锤击高强预应力管桩工程工程地点：_________________广州大学城(小谷围) 第二条、合同工期：_________________20__年7月5日开始算起至20__年7月25日，工期为天。 第三条、工程质量和合同价款：_________________ 1、本工程质量要求：_________________按国家及行业工程施工验收规范标准和设计图纸要求达到合格以上。 2、按设计图纸和地质勘测资料计算，乙方按甲方指定的区域按图纸每台桩机逐栋施打.按实际完成栋号的总数量进行结算。 3、单价包干：_________________锤击高强预应力钢筋砼管桩基础工程，?400和?500分别按不含税单价16元/米和17元/米。 4、合同总造价暂定(大写)算量计算。 甲方(盖章) ___________ 法定代表人(签章) ___________ 乙方(签章) ___________ ____ 年 _____ 月 _____ 日 广西桂林施工合同书（电力） 篇3供方：______分配号合同编号 需方：______签订地点 一、产品名称、质量、数量、供货时间：签订时间年月日 二、计量标准：需方有轨道衡，以轨道衡为准，途耗%，无轨道衡则按供方矿石比重划线装车为准，其损耗不负责任。 三、验收标准方法及提出异议期限：按双方约定的质量为准，允许锰品位误差为1%，允许含水份6%。 若超差，由需方保留原矿并电告供方，在日内到需方，以共同取样化验为准;但过期以需方复验为准;若需方日内未电告供方或需方未保留原矿或动用了矿石的，以供方原化验数据为准。 四、运输方式及其费用负担：运输由供方代办到需方指定火车站。 发车后，在小时内电告需方;货物品种、数量、质量(锰、铁、磷)车号、发车日期等。 短途运杂费每吨元，火车运杂费凭铁路运单结算，并按(86)×物价字第×号文件规定，每吨收服务费元(交省锰矿公司)以上费用均由需方负担。 五、价格：锰矿石按国家物价局、冶金工业部〔1991〕价重字28号文件规定执行，富锰渣按(90)×冶财字第×号文件规定执行，若国家价格变动，按新文件规定执行。 六、结算方式及期限：供方托收承付，货到需方15天内付款，(包括其他几项承付费用)。 七、违约责任：供方如有特殊原因不能及时供货，必须提前一个半月通知需方，否则按未发部分货款总额的1%承付违约金，需方不按时付款，按每日万分之五承付滞纳金。 八、解决合同纠纷的方式：双方发生纠纷，协商解决。 协调不成，向合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。 供方需方锰产品主鉴(公)证意见： 管部门意见：单位名称： (章)单位名称：(章)(章)经办人： 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 鉴(公)证委托代理人：委托代理人： 机关(章)电话：电话：代表： 电报挂号：电报挂号：年月日 开户银行：开户银行：帐号：帐号：注：除国家另有 邮政编码：邮政编码：规定外;鉴(公) |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。