| 标题 | 单价施工合同 |
| 范文 | 单价施工合同（精选3篇） 单价施工合同 篇1你好，下面是一份工程单价合同范本，希望有用。 发包人：_________________(全称) 承包人(全称)：_________________ 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_________________ 工程地点：_________________ 工程内容：_________________ 资金来源：________________ 二、工程承包范围 承包范围：_________________ 三、合同工期：_________________ 开工日期：_________________年月日 竣工日期：_________________年月日 合同工期总日历天数天 四、质量标准 工程质量：_________________ 五、合同价款 金额(大写)：_________________元(人民币) ￥：_________________元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：_________________ 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 本合同一式份，双方各执份 合同订立时间：_________________年月日 合同订立地点：_________________ 发包人：_________________(公章)_____________承包人：_________________(公章)_____________ 住所：________________住所：_________________ 法定代表人：_________________法定代表人：________________ 委托代表人：_________________委托代表人：_____________ 电话：_________________电话：_________________ 传真：_________________传真：_________________ 开户银行：________________开户银行：__________________ 账号：_____________账号：__________________ 邮政编码：________________邮政编码：_________________ 单价施工合同 篇2你好，如果在工作过程中另一方违反了规定，就属于发生了纠纷，那么就需要施工合同纠纷反诉状来保证当事人的利益了，上诉状 上诉人：_________________ 被上诉人：_________________(刑事上诉状无被上诉人) 上诉人因一案，不服人民法院年月日字第号，现提出上诉。 上诉请求：_________________ 上诉理由：_________________ 此致 人民法院 附：_________________本上诉状副本份 上诉人：_________________ ___ 年 ___ 月 ___ 日 [填写说明] 1、上诉请求。首先要综合叙述案情全貌，接着写明原审裁判结果。其次指明是对原判全部或哪一部分不服。最后写明具体诉讼请求，是要撤销原判、全部改变原判还是部分变更原判。 2、上诉理由。主要是针对原审裁判而言，而不是针对对方当事人。针对原审判决、裁定论证不服的理由，主要是以下方面：_________________(1)认定事实不清，主要证据不足;(2)原审确定性质不当;(3)适用实体法不当;(4)违反了法定程序。 [注意事项] 1、上诉只能采用书面形式。如果当事人仅在一审判决、裁定送达时口头表示上诉而未在法定期间内递交上诉状，则视为未提出上诉。 2、上诉是当事人享有诉权，一审原、被告及被判决承担责任的第三人均有权上诉。 单价施工合同 篇3甲方 (发包方)： 乙方 (承包方)： 甲方将本工程发包给乙方施工，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条 工程概况 (一)工程名称： (二)工程地点： (三)工程范围： (四)工程规模(主要工作量)： 第二条 工期 开工： 年 月 日，竣工： 年 月 日，总工期 天。 第三条 合同价款及承包方式： (一)本工程合同总价款为人民币： 元(大写: .元) (二)工程承包价范围内由乙方包人工、包材料、包工期、包质量、包安全，除本合同另有规定外结算时不作调整。 (三)工程竣工验收合格后付款。 第四条 工程质量： (一)乙方必须按照设计文件和国家现行技术标准、规范施工。 (二)乙方所承包的工程，一次验收必须全部达到国家现行的工程质量验收标准，工程验收一次合格率达到100%。 (三)凡属乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准，返工后仍达不到的，由乙方承担违约责任。 第五条 乙方责任 (一)乙方负责与有关单位按营业线施工的有关规定签订营业线《施工安全协议》和《施工配合协议》。 (二)方应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： (三)乙方负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等;负责已完工程成品保护的特殊要求及费用承担;负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、树木花草的保护要求及费用承担。 (四)隐蔽工程在隐蔽前，乙方应当通知甲方主管工程师检查确认。 (五)确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。 (六)乙方应负责从业人员的人身安全，乙方从业人员人身伤亡的，其责任完全由乙方承担。 第六条 安全管理 (一)甲方应审查乙方是否按规定程序办理《营业线路施工许可证》;营业线项目在乙方未取得《营业线路施工许可证》时不准开工作业。 (二)如施工涉及到既有设施，在施工前，乙方必须与所属设备管理单位签订《施工安全协议》，报甲方有关单位备查。施工中，乙方和设备管理单位要认真履行《施工安全协议》各项规定，设备管理单位要定期派人到工地检查。 (三)施工前，乙方必须将施工组织设计、施工安全防护保障措施方案报 审查，凡属营业线项目， 必须会同甲方有关部门审查同意后方可施工，并据此向调度指挥部门申办封锁要点手续。 (四)该项目严禁转包和分包。乙方分包的，必须经甲方书面明确同意，并且分包工程质量、安全和工期等所有责任仍须由乙方负责。 (五) 应组织设计部门对乙方、设备管理单位就施工项目内容、技术标准、安全防护工作进行现场勘察及技术交底，督促乙方制订严密的施工组织措施及安全措施，并充分听取设备管理单位意见，严禁无方案施工。 (六)甲方在施工现场委派监理工程师实施安全质量管理，监督检查工程安全防护及质量、进度和隐蔽工程签证。公安部门参与施工过程中的综治监控和验收，重点检查路材路料和治安防范情况。 (七)乙方施工进场前，设备管理单位可派驻施工现场安全监督员，乙方要服从安全监督员的监管。 (八)工程交验必须符合国家和铁道部现行的基建工程管理办法和标准以及电气安全规定;未经验收合格的工程不得交付使用，在未验收及正式交付期间，乙方负责看守和维护，并承担由此引发的费用。 第七条 工程检查及质量检签证 (一)乙方在施工现场必须建立完善的质量保证体系，并设立专职质检人员，管理和监督施工过程的工程质量。 (二)乙方应随时接受甲方主管工程师的检查、抽查、检验，不合格的工程按要求返工或修改。 (三)对隐蔽工程或工程重要部分的工序，乙方应通知甲方主管工程师进行检查签证，并建立影像资料库。 第八条 环境保护及安全文明施工 (一)乙方因施工引起取土、弃渣、弃土、排污等，按法律法规规定以及政府主管部门和甲方要求进行处理。如有变更，应事先取得甲方同意后，才能进行施工。乙方施工造成的后果、处理和发生的费用，由乙方承担。 (二)乙方应在施工中采取适当防护措施，保护施工现场及其周围环境和安全文明生产，承担由于安全措施不力造成事故的责任及因此发生的费用，并承担施工方法不当或防护措施不力引起环境破坏所发生的费用。 (三)乙方在施工中，遇有通信电缆、动力设备、高压电线路、地下管道、易燃易爆、有毒有害的环境等需特殊防护时，必须采取可靠的防护措施，确保施工安全。 第九条 违约责任 (一)甲方的违约责任 1.因甲方责任而造成工程延期的，合同工期顺延。 2.因甲方责任而造成乙方无法履行合同的，乙方有权提出解除合同，由此造成的损失由甲方承担。 (二)乙方的违约责任 1.乙方不按合同规定的工期竣工，应当承担逾期竣工的责任，逾期违约金每天按合同包价的0.1%支付，并承担相应的赶工费用。 2.施工质量达不到规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承担违约责任。 3.因乙方责任(如发生安全、质量事故)而导致工程不能继续施工的，甲方有权提出解除合同，由此造成的经济损失由乙方承担。 4.乙方如发生未经甲方书面同意转包或分包，乙方应按工程总价款的10%向甲方支付违约金，同时乙方承担合同规定的其他责任。 第十条 争议 合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理，协商不成的，依法向 铁路运输法院提出诉讼。 第十一条 其他 (一)如果乙方拖欠所雇用的民工工资，经劳动监察部门查明，甲方有权根据监察部门的要求，从应付工程款中直接扣除。 (二)甲乙双方应遵守有关防止商业贿赂的法律法规,不得与对方人员发生不正当的利益关系。双方商定《铁路工程建设廉政协议书》作为附件。 (三)本合同未尽事宜，双方可以签补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。 (四)本合同一式 两 份，甲方 壹 份，乙方 壹 份，经双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。