| 标题 | 施工合同书 |
| 范文 | 施工合同书（精选15篇） 施工合同书 篇1某某有限公司 施 工 合 同 书 编号： 甲 方： 乙 方： 签订日期： 年 月 日 发包人： (以下简称甲方) 承包人：装饰工程有限公司 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同 第一条 工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、建筑面积：约 平米 四、承包方式：包工包料 五、承包范围：详见施工图纸及预算报价清单 第二条 工程质量 本工程质量应达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-20__)施工工艺做法。质量标准为合格。 第三条 工程期限 一、根据国家法规及北京市相关规定报审手续审批时间为10个工作日。 即自20__年 月 日始至20__年 月 日。 计划开工日期：20__年 月 日 计划竣工日期：20__年 月 日 合同工期 日历天。 正式开工日期以消防报批合格并且允许施工单位进场施工后一天算起，竣工日期以正式开工日期为基准顺延。 二、发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任： 1、甲方未能按双方约定提供开工条件的(其中包括：水通、电通及运输道路畅通，提供材料及设备堆放场地)。 2、甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行的。 3、甲方未按时验收隐蔽工程的。 4、因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。 5、设计变更和工程量增加的。 6、7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。 7、因政府及相关单位政策法规及重大活动原因影响施工时间的。 8、不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。 第四条 工程价款 一、合同价款： 本工程价款总计：人民币(大写) 元，￥： 元 二、本工程价款可在出现下列情况时调整： 1、甲方确认的工程量增减。 2、甲方确认的设计变更或工程洽商。 3、符合“第三条、二”约定的其他工期顺延条件之一的。 4、双方约定的其他增减或调整。 三、工程价款支付 1、本合同签订后三日内，甲方支付乙方工程总造价的30%的作为工程预付款。计人民币： ，￥： 元。 2、开工第 日，工程进展至墙面隐蔽工程验收合格后二日内，甲方支付乙方总造价的25%的款项作为一期工程进度款。计人民币： ，￥： 元。 3、开工第 日，木制作工程底板结构完工，墙面第一遍批灰完工后二日内，甲方支付乙方总造价的25%的款项作为二期工程进度款。计人民币： ，￥： 元。 4、工程竣工验收合格后三日内，甲方支付乙方总造价的15%的款项作为工程尾款;计人民币： ，￥： 元。 5、工程竣工验收合格之日起12个月后三日内，甲方支付乙方总造价的5 %的工程保修款。 计人民币： ，￥： 元。 第五条 设计变更 一、甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前以书面形式通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。 二、由于设计变更造成乙方材料积压，由甲方负责处理并承担相应损失。 三、已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。 四、设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，同时调整工程价款，甲方将洽商款随进度款进行增减支付。 五、涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。 第六条 双方权利 一、甲方权利 1、有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表和监理工程师，但应提前3日书面通知乙方。撤换后代表或监理工程师的权责不变。 2、有权监督乙方履行各项合同义务。 3、有权审批乙方编制的施工进度计划。 4、有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。 二、乙方权利 1、有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表，但应提前3日书面通知甲方，撤换后代表的权责不变。 2、有权监督甲方履行各项合同义务。 3、乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。 第七条 双方义务 一、甲方义务 1、按约定向乙方支付工程款。 2、在乙方协助的情况下办理施工许可证及其他施工所需的审批证件。 3、在乙方不作为设计方时，组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作。 4、提供施工场地，并清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用。 5、提供房屋主体结构，水、电、暖风机电设备的技术资料。 6、提供施工所需水、电、冬季供暖设备，保证施工期间的需要。 7、协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系，保证工程有序进行。 8、严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。 9、在原有建筑物中进行装饰装修工程，要保证建筑结构的安全，并不得有下列行为： (1)随意改动房屋主体和承重结构。 (2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。 (3)增加楼、地面荷载。 (4)破坏地面，层面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。 (5)强令乙方违章作业施工的其他行为。 凡必须涉及以上所列内容的，应有涉及改动方案的设计图纸，并对安全使用性出具书面说明。 二、乙方义务 1、制定并组织落实施工进度计划。 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。 3、安全施工。 4、应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。 5、发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件，协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。 6、在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措施，以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意，并由甲方承担相应费用。 7、已竣工工程在未正式交付甲方之前，应负责工程成品保护工作。 第八条 工程验收 一、隐蔽工程验收 具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后24小时内以书面形式通知甲方代表验收，验收合格并经甲方代表在检验纪录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。 二、竣工验收 1、工程具备竣工验收条件的，乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工图纸。甲方应在收到报告后3日内组织验收，并在验收后3日内书面通知乙方同意或提出修改意见，双方根据修改工程量的多少约定修改期限。乙方应按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。 2、甲方逾期未组织验收或提出修改意见的，视为工程合格同意验收，应办理竣工结算手续。 3、竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后达到竣工验收标准的，竣工日期为修改后提请甲方验收的日期。竣工日期也视为保修起始日期。 4、工程未经竣工验收或竣工验收未通过的工程，甲方不得使用。如甲方强行使用，则视为竣工验收合格，由此发生的质量责任及其他责任均由甲方自行承担。 5、因特殊原因部分工程暂时不能竣工的，双方可签订甩项竣工协议处理。 三、竣工结算 竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起3日内进行审核确认，按合同约定向乙方支付工程尾款，同时甲、乙双方办理工程交接手续。乙方向甲方移交完毕，甲方需签署竣工交付使用单、竣工钥匙交接单。甲方无正当理由逾期未办理竣工结算的，应承担乙方相应的保管费和利息损失。 第九条 违约责任 一、甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。 二、甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的，每延误一日应向乙方支付工程总价款2‰的违约金。 三、由于乙方责任延误工期的，延误一日乙方应向甲方支付工程总价款2‰的违约金。 四、由于乙方责任导致工程质量，乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理。 五、违约方承担违约责任后，除符合以下情况而中止合同外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工程的完好： 1、合同已无法履行。 2、甲、乙方协议停止施工。 3、调解要求停止施工。 4、仲裁要求停止施工。 5、法院要求停止施工。 第十条 附则 一、有关保险、担保、保修等内容，双方可以书面形式另行约定，作为本合同附件。 二、不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。 三、本合同为甲乙双方各确认现场代表，甲方代表 ，乙方代表 。工程施工进程中所发生相关变更、调整以上述代表人签字为准，与合同具备同等效力。 四、合同正本二份，甲乙双方各执一份，副本六份，甲乙各执三份。 五、本合同经甲乙双方盖章之日起生效。 第十一条合同附件 一、施工图纸 二、工程预算 三、材料封样板 四、质量保修书 甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________ 甲方代表签字：_________ 乙方代表人：_________ 开户银行：_________ 开户银行：建设银行丰台支行 账号：_________ 账号： 签订时间：_________年___月___日 签订时间：_________年___月___日 施工合同书 篇2单选： 1、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（ A ） A.发包人承担 B.设计人承担 C.双方各自承担 D.设计审批部门承担 2、 依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是(B ) A.设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充 B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用 C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议 D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意 3、下列说法错误的是（D ） A、监理人应在收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人 B、监理人有权检查施工承包人的试验室 C、监理人应参加由委托人主持的第一次工地会议，主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议 D、委托人有独立于监理人之外的自主支付权 4、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师要求重新检验不合格，由此发生的费用应当由（C ）承担。 A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位 5、发包人供应的材料使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（ A ）承担 A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、供货单位 6、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是( B)。 A、办理土地征用 B、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作 C、组织竣工验收 D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作 7、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( A)。 A、经工程师批准 B、经发包人批准 C、由承包人自行决定 D、由承包人通知发包人 8、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ C）后推迟开工日期。 A、需承包人书面通知工程师 B、应经建设行政主管部门批准 C、应经工程师批准 D、需承包人书面通知发包人 9、设计合同生效的时间是指(C )之日。 A、设计人收到中标通知书 B、当事人双方在合同签字盖章 C、设计人收到发包人的定金 D、设计人实际开始工作 10.监理合同有效期是指（ D ） A.合同约定的开始日至完成日 B.合同签订日至工程验收合格日 C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同签订日至监理人收到尾款日 1 1.某监理合同中出现了需遵守市地方性标准《建设工程监理规程》的约定，该约定应写在（ C ）中 A.建设工程委托监理合同 B.通用条件 C.专用条件 D.协议书 1 2、《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图.交 货)时限，（ D）。 A.承担监督责任 B.承担全部责任 C.承担部分责任D.不承担责任 1 3、在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，监理人有权（ D ）。 A.只在授权范围发布变更指令 B.事先得到批准后，超越委托人授权发布变更指令 C.事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令 D.事先未得到批准，也可发布超越委托人授权的变更指令，但应尽快通知委托人。 1 4、工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由（ B ）办理。 A.承包商B.业主C.总监理工程师 D.监理机构有关人员 1 5、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（ C ）。 A.正常工作 B.委托工作 C.附加工作 D.意外工作 1 6、施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ） A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担 C.有承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担 1 7、施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行的指令，承包人未提异议，因指令错误发生的费用由（ A）承担。 A.发包人B.承包人 C.工程师 D.项目经理 1 8. 根据《建设工程施工合同示范文本》________年的规定，工程经竣工验收合格的，实际竣工日期为（A ）。 A.承包方递送竣工验收申请报告日期B.承包方施工完工日期 C.竣工验收合格日期 D.办理竣工验收手续日期 19.已竣工工程交付使用之前应由（ B ）负责成品保护工作。 A.建设单位B.施工单位 C.监理单位 D.协商解决单位 20. 按照《施工合同示范文本》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ C）顺序解释。 A.合同协议书、工程量清单、中标通知书 B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单 D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书 2 1. 某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计仟务委托另一设计人，则(A )。 A.原设计人对变更的设计不承担责任 B.该部分设计成果需经原设计人审查批准 C.原设计人对该部分设计质量承担连带 D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任 多选 1、下列说法错误的有（ ABDE） A.监理人应熟悉工程设计文件，主持图纸会审和设计交底会议 B.监理负责审查施工承包人提交的工程变更申请，独立处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等 C.监理负责审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告 D.监理人享有对承包人的确定权 E.监理人有发布开工令、暂停令和复工令的权利 2、下列关于监理人的权利，正确的说法有（ ABD ） A.获得奖励的权利 B.建设工程有关事项的建议权 C.对承包人的选定权 D.有关协作单位组织协调的主持权 3、有关缺陷责任期的说法中，正确的是( CE) A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算B.缺陷责任期最长不能超过 36个月 C.缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。 D.主体结构工程的缺陷责任期为无限期 E.合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限 4、在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（ BD ） A.按时提供设计依据文件和基础料 B.设计交底 C. 施工图设计完成后，组织鉴定和验收 D.保证设计质量 E.支付定金 5、施工合同文本规定，应当由发包人承担的保险费用有（ ACD ）。 A.施工场地内发包方人员的生命财产保险费用 B.从事危险作业施工人员意外伤害的保险费用 C.安装工程一切险 D.建筑工程一切险 E.施工现场内承包人施工人员的工伤保险 6、我国施工合同履行中，在甲方供应材料设备条件下，下列说法错误的有（ABC）。 A.甲方在所供材料设备验收前可以口头通知乙方参加清点 B.乙方不参加验收、不负责保管 C.乙方负责材料设备保管，发生损失，由乙方负责赔偿，并承担保管费用 D.甲方应按协议条款约定提供材料设备 7、设计变更涉及的问题的正确规定包括( ACD)。 A.发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付 B.设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行 C.施工图设计的修改需经原设计单位同意 D.委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回 E.委托人可独立进行设计变更事宜 8、设计合同设计人对所承担的设计任务的建设项目应配合施工，进行(ABD )。 A.施工前设计交底B.设计变更 C.修改预算D.参加竣工验收 E.施工管理 分析题： 某工程业主供货，由承包人选择的分包人将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车，试车检验结果 表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重的质量问题，需更换， 问题：依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定， 1.该试车应由谁负责组织如何组织 2.监理工程师应如何处理（即问双方责任） 由发包人负责，在试车48小时以书面形式通知承包人，通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作，试车合格，双方在试车记录上签字。 有分包人进行拆除，由业主重新更换好的试车，追加分包人的费用及工期。 施工合同书 篇3发包方(以下简称甲方)：_______________ 承包方(以下简称乙方)：_______________ 依照《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量治理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，通过协商签订本合同。 1、工程概况 (一)工程名称：_______________________________ (二)工程地点：_____________________ 2、工程承包范围 安全维护及整改 3、合同工期30天 4、工程造价 工程造价为：____________元整 5、质量标准 5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容) 5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地点的施工技术(验收)规程和规范。 5.2.2本工程适用的地点标准、规程必须符合湖南省标准规程。 6、承包方式 按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 7、工程计价 7.1本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20__)，《湖南省建设工程造价治理方法》(省人民政府令第192号)，《湖南省建设工程计价方法》，20__《湖南省修缮定额》、20__《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20__《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。 7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]237号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。 7.3具体工程量以甲方签证单为准。 8、工期 有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。 8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任寻出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时落雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。 8.2因非乙方缘故造成乙方关键工序延误的工期，工期能够按实际情况顺延。 8.3因乙方缘故造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。 8.4因甲方缘故造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。 9、工程款的支付 9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%. 9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量咨询题15天内全额返还，保修金不计利息。 10、违约责任 10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。 10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。 11、安全生产和文明施工 认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关治理要求，并做好安全治理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。 12、争议的解决 本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。 13、其他 乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直截了当从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。 甲方(公章)________ 法定代表人(签字)_________ _________年____月____日 乙方(公章)_________ 法定代表人(签字)_________ _________年____月____日 施工合同书 篇4编号： 甲方： 乙方： 为了加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产、人人有责，特签订本合同书。 一、工程概况： 1，工程名称： 蕲春县四好农村公路及安防工程项目 2，工程范围：甲方委托乙方对 3，工程地点： 二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。 三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查（特别是班前教育检查），且和职工个人要签订安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。 四、为保证施工安全管理及安全责任落实，乙方必须明确现场管理人员： 乙方项目负责人 联系电话 乙方现场安全责任人 联系电话 五、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场。否则一切后果均由乙方负责，甲方不承担任何责任。 六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用。一般施工员进入施工现场戴好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋及赤膊上班；机械操作人员必须持证上岗，严禁使用无证、无设备操作技术的人员操作打桩机、挖掘机、运输车及其他机械；施工现场必须在入口和出口处设置路段施工车辆慢行警示牌、机械施工区域必须设置警示牌和安全防护桩，隔离行人、车辆与施工作业区人员和机械的接触；对于危险路段、急转弯路段需设置警示连线三角旗，把危险区域隔离开来，最大限度的保证行人及车辆的安全；现场施工必须有专人负责施工安全，随时保持警惕，严防安全漏洞；所有施工人员必须戴安全帽、穿反光背心；以上若有违反，全部责任均由乙方承担。 七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。 八、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责（注：本则适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故。） 九、在施工期间，由于乙方管理不严对第三方造成伤害的，由乙方承担全部责任。 十、在施工期间，乙方人员等其他承包队发生打架行为，各承包队责任自负，并且甲方将按《工地文明施工规定》进行处罚。 十一、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方拒绝负责。 十二、本合同书一式两份，甲乙双方各一份作为工程承包合同附件。 十三、若有新增内容条款作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。 十四、本合同自双方签字之日起生效，承包施工结束后自行失效。 甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）： 签订日期： 年 月 日 签订地点： 施工合同书 篇5甲方：________________ 乙方：________________ 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致订立本合同。 一、工程名称：________________ 工程地点：________________ 二、工程承包方式：乙方以包工包料的方式承建。承包范围内所有材料及其它辅材均由乙方负责采购。 三、合同价款： 四、甲方工作： 1、甲方提供电源、水源与施工现场、道路通畅。 2、施工图纸及相关技术资料如有变更时甲方及时通知乙方。 3、甲方按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当 支付的款项。 五、乙方工作： 1、严格按照施工说明及大标图设计、设计变更通知单以及相关质量检验评定标准、施工验收规范及操作规程进行施工。 2、搞好施工组织设计、合理组织安排施工、确保工程按期完成。 3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，并采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成的事故和因此发生的费用全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。 . 4、乙方应严格抓好工程质量控制，确保工程质量达标。 5、乙方应对合同范围的工程进行质量保修，保修期为________年。在规定的保修期内，凡因施工原因造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。 六、工程款(进度款)的支付与结算： 、 工程开工前甲方付给乙方工程总价的40%用于购买原材料。 2、上瓦时甲方付给乙方工程总价的50%。 3、工程完工后剩余工程费用____日内一次性结清剩余10%。 4、工程如有设计变更，须经甲方、现场施工代表、设计部门签证确认后，按实际发生增加合同价款。 七、争议的解决方式： 因履行本合同发生争议时，双方应协商解决。协商不成将向甲方所在地人民法院起诉。 八、其它：________________本合同一式两份。双方各持1份合同，自双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，双方将另行商定。 甲方(公章)：_________________乙方(公章)：________________ 法定代表人(签字)：__________法定代表人(签字)：___________ ________年____月____日________年____月____日 施工合同书 篇6发包方：建筑安装有限责任公司 (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律法规及政策规定，四川省崇州市科辉建筑安装有限责任公司蜀西玉泉.翠微谷建设项目部 灰工 劳务的职责、权利和义务，经双方共同协商一致，特订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑结构： 砖混结构 4、建筑层数： 地上三层 二、合同工期 开工时间： 年 月 日 竣工时间： 年 月 日 三、工程范围：灰工工程施工 本项目基础、地梁垫层至 米范围，施工面积 ㎡; 四、工程内容： 1.含吊砖、砌砖、运灰、抹灰、楼地面找平、砼浇筑与养护，工完场清。 2.含阳台、女儿墙砌砖抹灰，压顶砼拌制、浇筑及抹灰; 3.含屋顶坡屋面、屋面刚性(砼)防水和结构找平(坡)层; 4.含材料吊装、二次转运; 5.含商品砼浇筑及砂浆拌制; 6.含铪过梁砼拌制，制作、吊运与安装，放线孔的填堵(不含植筋及消防、水电洞口填堵); 7.含门窗补洞(边)、商品砼泵管孔洞预设辅助用工和孔洞支模补洞; 8.含水表间内壁、强弱电间内壁、送风井内壁、楼梯间的墙面、顶棚抹灰。 9.含砼浇注的电机振动捧的购买和维修，及施工中所需工器具用品。 10.主体轴线分线及抄平放线等。 11.所有工器具的管理及看守由乙方自行负责，与甲方无关; 五.劳务承包单价： 1.劳务承包单价明细(包含基础)。该单价包括工人工资、管理费用、劳保、福利、工用具费、安全费用;)。 (1)砼浇筑(按实际砼方量计算)： 元/m3;(包含所以混凝土构件、及零星混凝土浇筑)。 (2)砌砖(按实际墙体方量计算)： 元/m3;(包含砌砖、吊砖、打灰、运灰、楼地面找平、脚手眼、屋顶洞口填补，龙门架设备安装拆除、工完场请等一切人工费)。 (3)抹灰(按实际抹灰面积) 元/m2;(包含抹灰、材料吊运、工完场清等一切工作)。 (4)以上每项单价都包含基础、主体、屋顶、附属等施工，综合预算得来，。 (5)甲方安排乙方计时工工资现场按实际量定价。 六、质量责任：乙方必须熟悉所承揽工程施工图，严格按国家强制性验收标准从事劳务安全活动，达到质量验收合格标准。 1.按施工图施工：乙方必须自动接受甲方现场从事施工管理人员的指挥，签认甲方技术交底，按质按量保证所承包工程内容如期完成，并一次性检验验收合格。 2.如有质量缺陷，乙方必须主动对有缺陷部位即时返工，至直检验合格。 3.甲方提供检验合格的建筑材料，甲方现场施工员向乙方交控制线，并核查乙方施放的轴线，监督乙方按图从事劳务承包施工全过程。乙方必须合理使用材料，按图放样，按配合比本配料，杜绝浪费，工完场清。 七、安全责任： 1.按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- )、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80- )、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- )，甲乙双方加强施工现场安全生产管理，严禁各类违章作业与违章指挥，及时消除各类安全隐患。 2.甲方制定的《安全文明施工管理制度》、《安全文明施工操作规程及责任制》，加强对乙方安全教育，督促乙方学习掌握、落实在施工全过程中。 3.甲方负责提供安全防护的材料(安全网);乙方配备足够、合格安全帽、安全带、保险绳并及时发放。 4.内架做砖、抹灰用安全防护由乙方负责实施。 5.安全防护设施的搭设和拆换必须服从甲方的安排和指挥。 6.乙方必须落实责任，作好安全交底。 7.签约人必须全天在岗。若有特殊情况不能到现场时必须提前向项目部请假并征得同意。否则按缺勤处理，按500元/人次处罚。 8.对于工地现场出现的安全事故责任的划分， 元以下由乙方负责， 元以上时甲乙双方按照7：3进行经济纠纷赔付解决。 八、劳务承包工资的拨付： 工程款(进度款)支付：平时支付生活费。以单栋主体结构全面完工时，经甲方检验合格后，按所完成工程量工资总额的80%支付; 在工程竣工初验合格后30日内，支付全部所完工程量的90%，竣工验收后甲方一次性付清乙方工程尾款。 十、工期： 1.主体施工工期： 天。 2.甲方制定本项目的合理有效工期，乙方必须如期完成。乙方保证现场人员的技术水平和人员数量。甲方一经查实乙方人员技术水平和数量不能保证工期，乙方必须及时配备。 十一.退场处理： 1.乙方没有按项目部书面通知时间入场的，甲方视为乙方自动退场，甲方将另选施工队伍入场施工，甲方不承担乙方因退场造成的任何损失。 2.乙方不得将所承担的工程任务进行转包，否则，甲方视为乙方违约，甲方将从乙方所完成工程劳务总额中扣除30﹪作为乙方违约赔偿金，并责令乙方在3日内退场。乙方退场后，甲方在30日内按乙方实际完成工序劳务总额的70﹪与乙方结清工程劳务价款。 3.若有违章作业，未及时整改的，甲方按实际情况予以 元至 元罚款。施工中违章操作由乙方责任造成安全事故发生在 元以内安全事故由乙方承担;施工中违章操作由乙方责任造成重大安全事故，情节严重，且超过8000元以上，扣除保险陪付外由乙方承担经济赔偿责任(触犯刑律的应承担相应法律责任)的30%，甲方承担经济赔偿责任的70%。甲方有权终止本合同，责令乙方在3日内自动退场，乙方退场后，甲方在3日内按劳务承包单价与乙方结清工程劳务价款。 4.如甲方在乙方施工过程中，发现乙方确实无法按时按质完成施工任务时，甲方有权责令乙方自动退场。 5.民工工资由乙方自行调节，不得聚众滋事和拖欠民工工资。 十二、其他： 1.附件1：四川省崇州市科辉建筑安装有限责任公司项目管理处罚实施细则。 2.本劳务承包合同，甲乙双方签字生效，单方违约或项目竣工财务结清价款时自动失效。 3.本劳务承包安全施工合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。 4.未尽事宜由双方协商解决。 甲方： 乙方： 项目负责人： 班组负责人： 身份证号码： 联系号码： 年 月 日 年 月 日 施工合同书 篇7发包人：（全称） 承包人：（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：_____天。 从年月日开始施工，至年月日竣工完成。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价（小写）：元。 （大写）：元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。 （1）本合同第二部分通用条款第2。2款。 （2）本合同第三部分专用条款第2条。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 本合同订立时间：年月日 本合同订立地点： 发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 地址：地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 施工合同书 篇8甲方(委托方)：_______________________(以下简称甲方) 乙方(施工方)：_______________________(以下简称乙方) 为规范住宅装饰装修施工，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《浙江省城镇住宅装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况 1、甲乙双方的条件： 甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得房产管理部门颁发的住宅装修资质证书的单位或取得上岗证书的个体工匠。 2、装修施工地点：_________________________________________。 3、建筑面积_________平方米。 4、装饰施工内容：按设计图纸施工。 5、承包方式：__________________________________________。 6、工期：工程期限______天，从_____年____月____日开工，到______年____月____日竣工。 二、工程造价及结算方式 1、总工程款人民币(大写)_________________________按照工程更改联系单决算。 2、合同签订后，甲方向乙方支付总工程款30%计______元。木工进场前甲方向乙方支付总工程款的40%计______元。木工结束油漆进场前，支付总工程款20%，余款在工程验收合格三天内付清。 三、施工准备及双方的义务 (一)甲方工作 1、甲方开工前，应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记备案确需改变房屋结构和合作性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和回固方案，经房产部门核准后，领取住宅装修许可证。 2、甲方应在开工前______天，向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等设备，并说明使用注意事项。 3、做好施工中临时性公用部位操作以及产生邻里关系等行为的协调工作。 4、指派___________为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。 (二)乙方工作 1、对甲方进行图纸或做法说明现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。 2、指派__________为乙方代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3、未经甲方同意和所在地房产部门或物业管理单位批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。 4、严格执行有关施工现场的规定，不得扰民及污染环境。 四、材料和供应 1、甲方提供的材料 本工程甲方负责采购的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理手续。如甲方供应材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，经书面认可，可继续使用，由此造成的一切后果，责任由甲方承担。 2、乙方提供的材料 乙方提供的材料，均应得到甲方认可。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料的双倍补偿给甲方。 乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工作造成的损失由乙方负责。 五、安全生产和防火要求 甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道的畅道、合格。乙方施工中采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及邻里居民的安全，防止相邻的住户的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿;属乙方责任的，乙方负责赔偿。 六、施工内容及工期变更 在施工过程中，甲方提出设计修改意见或增减工程项目时，必须提前与乙方联系，在签订《工程项目联系单》后，方能进行项目的施工，由此造成的费用增减或工期改变持由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负;给乙方造成损失的，甲方应给乙方赔偿。 七、工程质量及竣工验收方式 1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《浙江省住宅装修工程施工质量行业规范》为质量评定验收标准。 2、由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 3、由于乙方造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。 4、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续具体参照《工程质量验收单》，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予书面认可。 5、工程竣工后，乙方应及时通知甲方自接到验收通知五日内进行验收。 八、违约责任 1、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同规定的各项条款，不得自己变更或解除合同，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%作为违约金，并承担因此造成的其他经济损失。 2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工费用每天100元，如每延期一天付款，支付未付款的_____%为违约金。 3、由于乙方原因造成逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付______元。 4、甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此造成事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。 九、工程保修 工程保修二年。保修期从竣工验收签章之日算起。 十、纠纷处理 本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。若协商不成，可向家装协会、消费者或所在房地产管理部门投诉。当事人也可按下列____种方式处理。 (1)提交东阳市仲裁委员会仲裁 (2)依法向人民法院起诉 十一、其它约定事项 十二、本合同一式二份，具有同等法律效力。本合同自签定之日起实行生效。 甲方： 乙方： 姓名(签名)： 单位名称(盖章) 地址： 委托人： 电话： 电话： 日期： 施工合同书 篇9甲方：__________________ 乙方：__________________ 甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同： 一、工程名称：__________________。 二、工程地点：__________________。 三、承包方式：__________________。 四、工程造价：__________________。 五、工程内容和范围：高压线路架设;变压器安装;配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延伸高压线路的电线电杆架及安装;配电间拆除及搬迁安装。 六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。 七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。 八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。 九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。 十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。 十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。 十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。 十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。 甲方(盖章)：__________________乙方(盖章)：__________________ ______年______月______日______年______月______日 施工合同书 篇10发包方（甲方）：南韩碳火烤肉 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本装饰工程（以下简称工程）的有关事宜达成如下协议： 一、 工程概况 1、工程地址：南韩碳火烤肉 2、工程概况 ：外牌匾人工费 二、 工程日期 开工日期201__年__月__日 交工日期201__年__月__日 三、 工程造价及结算方式： 1、 工程总造价__________________________元整，不含所有税金。 2、 本合同签定后，甲方向乙方支付总造价 %人民币___________元整。 3、 安装吸塑字前，甲方向乙方支付总造价的 %____________ 四、工程变更 施工期间改变工程规模，施工方法，工程投资，发生技术变更而调 整工程费用时，其增减额度甲、乙双方共同议定，工期顺延。 五、违约责任 1、 由于甲方原因导致中途停工，或改变施工方案，甲方应补偿乙方因停 工、窝工及材料损失费用。 2、 由于乙方原因逾期交工的由乙方负责。 3、 甲方未办理有关手续，造成停工、窝工由甲方负责。 六、其它 合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分。 合同经双方鉴定生效后，双方必须严格遵守，任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新鉴定补充协议。 合同有效：合同以交清尾款，签定售后保修协议为售后有效。未 交清尾款前，所有乙方施工项归乙方所有，交清尾款交工甲方使用 甲方签字： 乙方签字： 合同签定日期201__年__月__日 施工合同书 篇11建房房东发包方：以下简称甲方 承接方或承包方：以下简称乙方 现甲方区村大街巷号原有_层楼房，委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议： 本合同条款本着公平，公正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。 一、工程名称：甲方私人住宅加建 二、工程地点： 三、工程限期：从20__年月日至20__年月日止，共月。 四、工程议价：人民币_万元整。 五、承包方式：乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程，乙方全包工包料，包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建筑材料。 六、工程内容：按照甲方要求和现有模型修建，在_楼加建_层楼房。 建房水泥采用，楼面用钢筋混凝土，室内倒_条横梁，位置由房东安排。楼层高3米。采用_砖，墙面扇灰二遍，贴___砖。东面留_×_窗_个，具体位置由房东安排。厕所、厨房、阳台墙面贴200×300瓷片到墙顶，地面贴300×300防滑砖。厕所、厨房安装不锈钢门，各留一窗，建厕所位和不锈钢洗手盆，做好排水排污管道，水管材料用联塑。窗材料为东江铝，防盗网为远航不锈钢，飘_cm。 上述材料需为优等品，建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。做到人走场地清。 七、乙方在建房施工时，一定要保证质量。如有不符合质量问题，要求翻工，造成的浪费由乙方自己负责，并负责翻工费用。 八、乙方在施工期间一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成伤亡事故，由责任方承担有关费用;若造成邻居房屋损坏，由乙方负责。 九、若遭受城 管干扰，影响乙方施工，当中损坏的建筑材料，按当时造价由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增加工程项目必须与甲方商量，双方达成一致，做到互相尊重、顺利完成本次施工任务。 十、乙方进场后，施工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。房子建好后水电安装包括水电材料全部由甲方负责。 十一、付款方式：完工后一周内全部付清。 十二、本合同书经双方确认后，即生效，双方必须严格遵守执行。 十三、本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，未尽事宜需经双方协商，意见一致后可作补充条文。结算付清工程款项后，本合同书自然终止无效。 甲方房东签字：乙方承接方签字： 身份证号码：身份证号码： 施工合同书 篇12发包方：__________________公司，以下简称甲方。 总承包方：___________________，以下简称乙方。 分包方：_____________________，以下简称丙方。 甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下： 第一条工程造价 主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。 1、总包管理费_________%。 2、市场价格风险调整的不可预见费用。 3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。 4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)。 5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。 6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。 7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导，资料整理和消防验收。 第二条工期要求和开工日期 工期要求： 主厂房：_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。 (工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位) 第三条安全生产规范执行必须符合国家有关规定要求 第四条材料、设备的采购、供应方式和要求 1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。 2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。 第五条工期、质量保证金 1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议的要求，愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元，工期保证金_________万元，文明、安全保证金_________万元)。 2、项目保证金的支付： 本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。 3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。 第六条工程价款及支付方式 1、房屋结顶_________天，甲方支付给丙方_________万元; 2、丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元); 3、房屋结顶后，按每月完成工程量的_________%支付; 4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%; 5、余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金)，在满一年后支付_________万元，_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。 6、接受工程价款的单位名称：________________________________帐号：____________________________________开户银行：________________________________ 第七条工程质量保修保修期为_________年 在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。 第八条违约责任及处理 1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。 2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上，_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。 3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。 4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_________元/天计取。 5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_________元/次。 第九条其它 1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。 2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。 3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。 4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。 5、本协议履行地为本工程所在地。 6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。 甲方：__________________代表：__________________ 乙方：__________________代表：__________________ 丙方：__________________代表：__________________ _______年______月_____日_______年______月_____日 施工合同书 篇13甲方: 地址: 乙方: 地址: 甲方根据工程施工需要,委托乙方安装施工设备 壹 台。为明确双方权利和义务，经双方充分协商订立本合同。 一、项目概况 1、工程项目名称： 。 2、安装地点： 。 3、设备名称： 施工升降机 。 4、设备型号、规格： 。 5、设备制造单位： 。 6、安装总高度： 69 米。 二、承包方式; 由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。 三、承包费用 1、安装的费用为每台 ￥18000.00元 整)安装到 69 米(含人工费及检测费等费用)。 2、附着费用为每道 / 元整。 四、付款方式 第一次安装完毕现场验收后预付 ￥13000.00 元整 ，全部安装并验收 合格后再一次性支付所有余款为 ￥5000.00 元整。 五、甲方责任 1、负责施工现场的“二通一平”(通路，通电，场地平整)。 2、按合同所规定时间付款。 3、配合进行现场戒备，甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。 4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。 5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责，不属于乙方的员工编制。 六、乙方义务 1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。 2、编制安装施工方案，方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括： (1)工程概况 (2)作业前准备 (3)安装施工方法和步骤 (4)安全技术措施 (5)其他有关内容 3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具(如安全帽、安全带等)。 4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。 5、本次安装作业开工前，乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求，提供各项资料(设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供)。经本地施工安全监督站核准后方能开工(工程未报建除外)。 6、设备安装完毕后，在自检合格的基础上，由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验，甲方应配合乙方，按要求提供自己需要提供的资料，设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目，乙方负责进行整改，如由于甲方原因引起的不合格项目，应由甲方负责。 7、设备进行安拆作业前，必须进行安全技术交底，全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。 8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。 七、补充条款 八、本合同自双方签字盖章，收到使用单位安装费用之日起生效。 九、本合同一式贰份，甲乙双方各一份，具有同等法律效力。 甲方: 乙方： 有限公司 甲方代表(签章)： 乙方代表(签章)： 合同订立日期： 施工合同书 篇14合同编号：_________ 工程名称：_________ 工程编号：_________ 发包方：_________ 承包方：_________ 签订时间：_________年_________月_________日 签订地点：_________ 根据《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：_________ 二、工程地点：_________ 三、工程项目批准单位：_________批准文号_________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位：_________ 四、承包范围和内容：_________(详见工程项目一览表);工程建筑面积_________(平方米);其它：_________ 五、工程造价：_________(万元)，其中土建：_________(万元)，安装：_________(万元)。 第二条 施工准备 一、发包方： 1._________月_________日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。 2._________月_________日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。 3.本合同签订后_________天内提交建筑许可证。 4.合同签订后_________天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_________份，施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)_________份。 5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_________天内分送有关单位，_________天内提供会审纪要和修改施工图_________份。 二、承包方： 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作; 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场; 3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。 第三条 工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_________天(日历天)，自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。 二、开工前_________天，承包方向发包方发出开工通知书。 三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延： 1.按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工; 2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度; 3.不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度; 4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工; 5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工; 6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; 7.人力不可抗拒的因素而延误工期。 第四条 工程质量 一、本工程质量经双方研究要求达到：_________ 二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定： 1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程; 2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程; 3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序; 4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收; 5.承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施; 6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。 第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理 一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二); 二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购; 三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。 四、本工程材料和设备差价的处理办法：_________ 第六条 工程价款的支付与结算 工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。 一、本合同签订后_________日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款，计人民币_________万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的_________%计人民币_________万元，安装工程按人工费的_________%计人民币_________万元;材料设备差价_________万元，分_________次支付，每次支付时间、金额_________ 二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_________日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_________%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。 三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。 四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_________的违约金。 五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。 六、本合同造价结算方式：_________ 七、承包方在单项工程竣工验收后_________天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件_________天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。 第七条 施工与设计变更 一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。 二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。 三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。 四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。 第八条 工程验收 一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。 三、工程竣工验收后，方包方方可使用。 在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。 第九条 违约责任 承包方的责任： 一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。 二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。 发包方的责任： 一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。 二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。 四、承包方验收通知书送达_________日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。 五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。 第十条 纠纷解决办法 任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第_________项方式解决： 一、向仲裁机关申请仲裁; 二、向人民法院起诉。 第十一条 附则 一、本合同一式_________份，合同附件_________份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。 二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 甲方： 乙方： 日期： 施工合同书 篇15发包方(甲方)： 地址： 联系电话： 承包方(乙方)： 地址： 联系电话： 按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 第一条 工程概况 1.1工程名称：工程。 1.2工程地点： 1.3承包范围：按本工程图纸及说明。 1.4承包方式：包工包料。 1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，共计天。 1.6工程质量要求：合格. 1.7合同价款(人民币大写)：拾万仟佰拾元整， 小写(￥：元)。 第二条 甲方工作 2.1 开工前 3 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 1 份，并向乙方进行现场交底;全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物;对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施;向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理隐蔽工程验收、变更、登记手续等事宜。 2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续及交付相应费用。 第三条 乙方工作 3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，按甲方提供的施工图纸及做法说明施工，拟定施工方案和进度计划。 3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定;严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录;参加竣工验收，编制工程结算。 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏;做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第四条 关于工期的约定 4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4.2因甲方原因未按约定完成工作或相关事宜，影响工期，工期顺延。 4.3因乙方责任，不能按期开工或中途停工，影响工期，工期不顺延。 4.4因甲方原因造成设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延(以8小时为一个工作日顺延)。 第五条 关于材料供应的约定 5.1凡由乙方负责采购供应的材料、设备(另附清单)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由乙方承担。 5.2凡由乙方采购的材料、设备，应提供合格证明及必要的检验报告。 第六条 有关安全生产和防火的约定 6.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。 6.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国消防法》和有关安全施工的法规、规范。 6.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的经济损失。 6.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防和防火规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的经济损失。 第七条关于工程质量及验收的约定 7.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和现行有效的国家或行业及地方施工与验收规范为质量评定验收标准。 7.2乙方应在办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续前 3 天通知甲方参加。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方应向甲方发出书面催办通知，甲方接到该通知 5 个工作日后无正当理由仍不参加验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。 7.3由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 7.4由于乙方原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 7.5工程完工后，乙方应及时通知甲方验收，并提供竣工资料和竣工报告1份。甲方自接到验收通知 5日内组织验收，验收合格视为竣工，并办理验收、移交手续。由于验收不合格需改进而造成工期延误的，按本合同第10.2条执行。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。 第八条 关于工程价款及结算的约定 8.1 本合同生效后 5 日内甲方预付给乙方本合同第1.7条约定工程总价款的40%;项目工程墙面、地面基本完工或总工程进度达到50%后，付进度工程款，付款额为合同工程款的40%;工程完工办理整体验收合格手续后，甲方再支付给乙方工程总价款的15%;余结算工程总价款的 5 %作为保修金，保修期满无工程质量问题甲方一次性付清给乙方。 8.2 在施工过程中因甲方原因变更施工设计方案使得施工造价增高或增加施工项目的，甲方追加相应的工程款给乙方。 第九条 保修 9.1保修内容、范围：本工程承包施工项目范围，详见预结算书。 9.2保修期限：一年。 9.3保修期限从竣工验收合格之 日算起。 9.4保修期内，乙方应在接到甲方通知之日起 5 日内派人上门维修，否则，甲方有权自行或委托他人维修，因此产生的费用由乙方承担。 9.5乙方应在 7 日内修复报修项目，逾期按合同总价每日1‰的标准支付违约金。 9.6上述费用及违约金，甲方可在保修保证金中扣除，不足部分由乙方补齐。 第十条违约责任 10.1由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。每停工一天，甲方支付乙方1‰违约金。甲方不按合同的约定付款，每逾期一天，按应付款额的1‰支付违约金。 10.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1‰违约金。 10.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 10.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。但由于乙方施工不当造成的扩大损失，由乙方承担。 10.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。 10.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 第十一条其他约定 11.1开工日期以发包人实际通知进场时间为准。 第十二条争议或纠纷处理 12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 12.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方同意向甲方所在地的人民法院起诉。 第十三条 本合同自双方代表签章并加盖公章之日起生效，一式肆份，双方各执贰份。 甲方(公章)： 乙方(公章)： 负责人： 法定代表人： (或授权代理人)(或授权代理人) |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。