网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文：

　

标题 机房噪音控制工程施工协议
范文

机房噪音控制工程施工协议（通用16篇）

机房噪音控制工程施工协议 篇1

　　甲方：乙方：

　　电话：电话：

　　兹委托东莞市__电力设备有限公司进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：

　　一.工程依据和技术指标

　　1、发电机组型号：

　　冷却方式：

　　台数：

　　2、技术指标

　　根据和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:65。

　　评价点位置：

　　所属区域：

　　噪声标准：白天65晚上65

　　注:

　　1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。

　　2.根据20__-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处。

　　二、噪音治理要求：

　　1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

　　2、噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。

　　三、噪音治理措施

　　采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。

　　具体治理项目见施工图和报价表。

　　四、承接方式

　　乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

　　五、完成期限

　　在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在天内完成交付验收使用。

　　六、施工条件及协作事项

　　七、工程费用及支付办法

　　总工程费用为：

　　付款方式：合同签定时交付定金;

　　主材料进场后付;

　　工程完工后天内付清余款。

　　八、其它

　　1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。

　　2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。

　　3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。

　　委托方

　　承接方

　　年月日

机房噪音控制工程施工协议 篇2

　　甲方：

　　乙方(承包人)： 身份证号码

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等有关规定，依照自愿、诚实信用的原则，甲、乙双方就本工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同。

　　第一部分：承包内容

　　工程名称： 孟滦小区27号、28号楼

　　质量等级： 合格

　　承包项目： 强、弱点工程

　　合同单价： 元/㎡ 承包内容：设计蓝图以内的全部强弱电安装及避雷接地安装施工

　　第二部分：管理要求

　　一、 安全管理

　　1、甲方负责进场工人的工伤保险费缴纳，凡乙方进场员工需先登记身份证并由甲方

　　上缴保费后才能进行施工作业。若乙方员工未提前登记身份证而被乙方要求上岗

　　者，视为乙方主动放弃保险服务，若此员工发生工伤事故，甲方不承担工伤所发

　　生的各项费用。

　　2、出现工伤事故，乙方需立即将受伤员工送至附近医院，并在事故发生4小时以内及时将事故情况报告甲方相关管理人员，延后不报的视为放弃求偿权。

　　3、出现工伤事故，甲方负责受伤人员的住院费及医疗费，乙方负责工人陪护费等其它费用。

　　4、乙方施工人员进入施工现场，必须服从甲方的安全、生产管理，统一管理和指挥，遵守各项规章制度，杜绝违章施工。劳动保护用品由乙方自行配置，必须为合格的防护用品。

　　5、乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，工人必须佩戴安全帽。物料认真堆放，垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚。

　　6、甲方在施工中发现隐患应及时向乙方提出整改，如乙方整改不到位甲方有权要求甲方(发包人)： 承德市热河建设集团有限公司 项目经理：汤景森其停止作业。乙方违反安全操作规程及有关规定，野蛮施工造成伤亡事故，甲方除配合工伤保险外，其他责任乙方自负。

　　7、乙方内部不得发生打架斗殴现象，每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象，情节较轻的，处责任方每次罚款1000元，情节严重的送当地执法部门处理。

　　二、 进度管理

　　1、乙方现场管理人员应及时与甲方工长沟通，确保按工长指令尽早完成工作内容。

　　2、乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工，对素质差的劳动力经甲方提出后乙方必须及时更换。

　　3、乙方必须执行甲方进度计划，若因乙方原因不能按期完成进度，甲方有权利对乙方进行处罚。

　　三、 质量管理

　　1. 质量验收应以甲方技术人员结合国家质量验收标准制定的现场标准为准，乙方应严格控制施工质量以达到此标准。

　　2. 乙方应严格执行甲方的技术交底，按交底和图纸设计进行施工，对甲方的交底和通知(包括口头通知)认真领会执行。

　　3. 对甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方处以 1000 元以下罚款，情节严重者清出现场，前期人工费不予结算。

　　4. 乙方应克服质量通病，由于乙方施工质量问题造成的返工、返修，由乙方承担全部返工和返修所需的机械及材料费用及甲方的经济处罚。

　　四、材料管理及其他

　　1、严格遵守甲方工地的各项管理制度，接受甲方对工期、质量、安全、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处罚。

　　2、乙方必须树立节约意识，做到工完料净场地清。对乙方出现的材料浪费现象，甲方将以实际情况对乙方处以罚款。

　　3、 对甲方提供的机具应认真使用和保养，由于恶意人为造成的机具损坏由乙方负责赔偿维修费用。

　　4、 乙方必须保证安全文明施工，严格按甲方的要求组织施工，，工人必须佩戴安全帽。物料认真堆放，垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为，甲方视情节轻重对乙方进行处罚。

　　5、 乙方应自行配备所需证件(如身份证、特殊工种作业证等)，并保证进场工人无违法犯罪人员。

　　6、 讲好宿舍、个人卫生，不随地大小便。对于住宿及伙食改善要求应以正常渠道上报，甲乙双方协商提高。

　　五、工程款支付

　　甲方应根据形象进度及时拨付乙方工程款，乙方应保证专款专用，不得挪为他用。

　　第三部分：违约责任

　　1、 甲方违约：由于设计变更或设计错误造成乙方的返工，甲方应据实签证，负担乙方因此发生的费用。

　　2、 乙方违约：对于所干工程不符合要求的，负责无偿修理或返工，直至符合要求，并承担由此造成的损失或责任。对由于乙方施工原因，验收达不到质量要求，各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。

　　第四部分：不可抗力

　　由于不可抗力的因素，发生的其它损失，双方互不承担责任，各自承担人员、设备、材料的损失。但不可抗力的时间发生时，乙方应主动采取措施，使损失减少到最低。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

机房噪音控制工程施工协议 篇3

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

　　1、工程概况

　　(一)工程名称：

　　(二)工程地点：

　　2、工程承包范围

　　安全维护及整改

　　3、合同工期 30天

　　4、工程造价

　　工程造价为： 元整

　　5、质量标准

　　5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

　　5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)：

　　5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。

　　5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

　　6、承包方式

　　按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

　　7、工程计价

　　7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]406号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20__), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号), 《湖南省建设工程计价办法》,20__《湖南省修缮定额》、20__《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20__《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

　　7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20__]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

　　7.3具体工程量以甲方签证单为准。

　　8、工期

　　有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

　　8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

　　9、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。

　　9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。

　　10、违约责任

　　10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。

　　10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

　　11、安全生产和文明施工

　　认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

　　12、争议的解决

　　本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

　　13、其他

　　乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

机房噪音控制工程施工协议 篇4

　　合同编号：

　　发包人（全称）:承包人（全称）:

　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就暖通工程施工事项协商一致并订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称:

　　2、工程地址:

　　3、工程内容:暖通工程安装

　　二、工程承包范围

　　承包范围：暖通工程安装

　　三、工程工期：

　　根据工程项目施工进度及发包人要求进行施工(具体施工日期甲方需提前3个工作日通知承包人)。

　　四、质量与验收：

　　1、质量标准：符合GB50243-20__的标准及地方相关标准

　　2、承包人对质量负责的条件及期限：符合工程图纸设计要求及相关规范标准乙方对所施工的工程质量免费保修一年,如发生质量问题一切责任由承包人承担。

　　五、材料设备供应：

　　1、涉及到暖通工程所用材料均由承包人自行采购。

　　2、承包人材料采购时应先提供样品、质量证明书及价格，经发包人确认签证后方可采购并办理相关手续。

　　六、工程结算：

　　1、按工程设计图纸、设计变更、现场签证计算工作量（即按实结算）。

　　2、定额执行现行标准。

　　3、让利幅度：按实结算后总价下浮7%。

　　七、付款方式及时间：工程施工结束经验收合格后付工程总价的95%，留5%质量保证金一年内付清。

　　八、违约责任：

　　1、按合同法。

　　2、如有违约，违约方需偿付违约部分的5%给另一方。

　　九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决。

　　十、本合同自双方盖章后生效。

　　十一、末尽事宜，按该工程建设工程施工合同执行。

　　发包人：承包人：

　　地址:地址：

　　电话：电话：

　　法人或授权代表：法人或授权代表：开户银行：开户银行:

　　帐号:帐号：

　　日期：日期：

机房噪音控制工程施工协议 篇5

　　发包方(简称甲方)：______

　　住址：__________________

　　承包方(简称乙方)：______

　　住址：__________________

　　经双方协商同意，甲方将部分_________________砌砖单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下：

　　一、工程名称：

　　________________________________

　　二、工程期限：

　　自______年______月______日起，至______年______月______日止，共计______日。本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。

　　三、质量标准：

　　乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　四、工程单价：

　　________________________________

　　五、结算方式：

　　由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。

　　六、质量责任：

　　1、本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。

　　2、乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。

　　七、安全责任：

　　1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。

　　2、乙方负责本职工的安全教育工作。

　　八、工程验收：

　　1、工程质量验收务必按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

　　2、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，务必经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

　　3、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方务必按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不贴合要求，甲方有权根据状况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

　　九、违约责任：

　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约职责。

　　2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每一天按1000元向甲方支付违约金。

　　3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体状况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

　　十、争议纠纷解决：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　1、提交_________仲裁委员会仲裁;

　　2、依法向人民法院起诉。

　　十一、其他约定

　　1、本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

　　2、本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。

　　3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　4、本协议未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　代表人：_____________代表人：_____________

　　联系电话：___________联系电话：___________

　　签约地点：___________签约地点：___________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

机房噪音控制工程施工协议 篇6

　　合同编号：发包方（甲方）：签订地点：承包方（乙方）：甲乙双方根据我国《民法典》及相关法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装饰（修）合同，具体条款如下：

　　1、工程概况：

　　2、工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：承包内容：

　　3、开工日期：工期：

　　4、工程质量标准：

　　5、工程造价：(人民币大写)（人民币小写）

　　6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按实用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。

　　7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。

　　8、付款方式：合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的%。尾款%做质保金。质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需维修事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满意，则________年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字，支付施工单位尾款。若施工单位不能及时响应及处理维修事项，用户有权另找工程队维修，经费从尾款中支付。

　　9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

　　10、结算按执行。1

　　1、违约责任

　　1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的%为违约金。；

　　2）、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；

　　3）、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责整改，工期不予顺延；

　　4）、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的%为违约金；1

　　2、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第___种方式解决：

　　1)、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

　　2)、向合同签订地人民法院起诉。1

　　3、其他具体规定1

　　4、附则

　　1）、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。

　　2）、本合同签订后工程不得转包。

　　3）、本合同若有附件，则附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方乙方单位名称：单位名称：（加盖合同专用章）单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：联系电话：联系电话： 帐号： 税号：邮编： 邮编：传真号码：传真号码：开户银行：开户银行：户名：户名：账号：账号：签约日期（即合同生效日期）：________年____月____日

　　返

机房噪音控制工程施工协议 篇7

　　单项工程施工协议书(范例)

　　甲方：

　　乙方(施工责任方)：

　　甲方承建之，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：

　　一、工程内容

　　按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为： 站、 区间交通设施部分工程。

　　二、方式

　　甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。

　　三、组织领导：

　　1) 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

　　2) 乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。

　　3) 乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

　　四、双方责任：

　　1、甲方责任：

　　1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。

　　2) 负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。

　　3) 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。

　　2、乙方责任：

　　1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

　　2) 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。

　　3) 工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。

　　4) 负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。

　　5) 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。

　　6) 具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。

　　7) 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

　　8) 该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

　　9) 乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。

　　10) 工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。

　　五、工程质量及验收标准：

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　六、工　期：

　　乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的 ‰或 元向甲方支付罚金。

　　七、付款方法：

　　1) 甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。

　　2)质保金：质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收两年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　八、其　它：

　　1)若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。

　　2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。

　　十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。

　　甲 方： 　　　　　　　　　　　　乙 方(施工责任方)：

　　代 表： 　　　　　　　　　　　　代 表：

　　经办人： 　　　　　　　　　　　 施 工 责 任 人：

　　签约日期： 年 月 日　　　　　　 签约日期： 年 月 日

机房噪音控制工程施工协议 篇8

　　(以下简称甲方)

　　被聘用人：(以下简称乙方)

　　因甲方承建雨污水管网改建工程施工需要，为了加强施工技术力量，决定聘用乙方为该工程质检员，为了明确双方在今后工作中的责、权、利关系，经协商一致，具体订立以下合同条款：

　　一、工程名称：雨污水管网改建工程

　　二、工程地点：

　　三、乙方工作岗位职责范围：

　　1、在项目负责人领导下，负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的试验，组织建立各级质量监督体系。

　　2、严格监督进场材料的质量、型号和规格。监督班组操作是否符合规程。

　　3、按照规范规定的分部分项工程的检验方法和验收评定标准、正确的进行自检和实测实量，报各项检查表格。对不符合工程质量评定标准质量要求的分部分项工程，提出返工意见。

　　4、提出工程质量通病的防治措施，制定新工艺、新技术的质量，保证措施建议。

　　5、对工程的质量事故进行分析，提出处理意见。

　　四、聘用期限： 自合同签订之日起至本工程竣工之后合同自动终止。

　　五、工资待遇：

　　乙方的工资计算、发放：

　　1、乙方实行月工资，每月 20xx元人民币、不足一月按月工资/天数计算。工资包括各种福利待遇。

　　2、乙方可在工程期间预支生活费，不超过每月工资的百分之三十。

　　3、工资发放时间是每月若发放日适逢周末或节假日，则顺延至节假日结束。

　　六、考勤制度：乙方每月出勤率应达到25天以上，否则，每月出勤率少于五天时，建设单位所进行的处罚由乙方承担，从工资款中扣除。

　　七、乙方在工作中，应自行解决伙食、住宿问题，若有事需向甲方请假，不得擅自离岗。

　　八、乙方应做好自身安全工作，否则，发生一切大小事故时，其一切责任自负。

　　九、乙方在工作中，不得违反甲方和建设单位对本工程的有关规定，否则，甲方有权处理。

　　十、其他条款：

　　1、乙方在工作中，应服从甲方组织安排，积极与甲方探讨施工方案，不得擅自对本工程施工中的工序和项目进行更改，否则，所造成的经济损失由乙方负责。

　　2、自双方签订本聘用书之日起，在未取得甲方同意时，乙方不得单方解聘，否则，建设单位因乙方的自身原因所造成的处罚由乙方承担。

　　以上条款，双方必须共同遵守执行，本合同壹式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签字之日起生效，待本工程竣工后失效。

　　甲方：签约人(签字)： 乙方(签字盖章)：

　　身份证号： 身份证号：

　　联系电话： 联系电话：

　　年 月 日 年 月 日

机房噪音控制工程施工协议 篇9

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　为确保工程质量圆完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1、工程结构：砖混结构，______楼层，______样式

　　2、建筑面积：_____平方米，最后按建筑实际面积为准，楼顶出檐为：_____屋面处理方式为：_____层高为：_____门窗材料：_____尺寸：_____。

　　第二条：承包方式

　　1、承包形式：_____工料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备。

　　2、施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币_____元(大写：__________)，房屋建筑面积计算方法为：_______________。

　　3、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。

　　4、乙方单方负责工程施工过程管理和施工安全管理，和相关的保险措施;甲方不承担一切责任。

　　第三条：工程工期

　　1、甲方规定动工时间为_____年___月___日到_____年___月___日，乙方不得提前和推后。

　　2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料短缺原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。

　　第四条：工程质量及付款方式

　　1、乙方未按甲方要求，或施工质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。

　　2、工程付款方式：工程装饰完工并交付甲方使用后双方结算，甲方一次性付清工程余款(质量保证金除外)。

　　3、乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起，乙方保修为___年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金，保修期内如有房屋漏水，沙灰墙体裂缝，瓷砖脱落等施工问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应迅速及时地进行处理，直到甲方满意，否则甲方请人处理，工时及材料从保证金中扣除。

　　甲、乙双方必须共同遵守以上约定，如有未尽事宜经双方协商一致后可另附补充。

　　甲方(字盖章):____________乙方(签字盖章):____________

机房噪音控制工程施工协议 篇10

　　委托方(甲方)：____________________身份证：____________________________

　　承接方(乙方)：____________________身份证：____________________________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。

　　一、工程地点

　　________________区________________街_____________单元___________室。

　　二、形式结构

　　__________层式__________室_______厅_______厨_______卫。

　　三、工程项目

　　1、______________________________________________________。

　　2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。

　　四、承包方式

　　甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。

　　五、质量标准

　　施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

　　六、工程造价

　　材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_______________元人民币。

　　七、付款方式

　　为确保工程质量，暂扣____________元押金，____________年______月______日至____________年______月______日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费。

　　八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　______年______月______日______年______月______

机房噪音控制工程施工协议 篇11

　　甲

　　乙

　　工 程

　　方： 方： 地 点：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同的条例》的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下协议：

　　第一条：工程概况：

　　1.1工程内容和做法：

　　1.2工期：本工程 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。

　　1.3合同价款：本工程总造价（由乙方施工部分）为人民币 元（大写：）。全部工程造价按下列规定计算：在施工工程中如有增减工程项目及工程量，应按签证单、预算单价和实际工程量计算。

　　1.4工程质量：按合同约定和《 宜宾市家庭房屋装饰装修工程质量检验规定》。

　　1.5承包范围：

　　1.6承包方式：

　　1.7定 金：甲乙双方签定合同后，甲方须向乙方支付定金人民币伍佰元，此定金在甲方支付第一次工程款项时扣除。

　　第二条：甲方工作

　　2.1开工前向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明，并向乙方进行现场交底。为乙方入场施工创造条件。包括：腾空房屋、清除影响施工的障碍物、向乙方提供施工所需的水、电等。并办理施工所涉及的各种申请、批件等手续（如改变房屋结构等）。

　　2.2负责协调邻里关系（包括与物业管理部门的关系）。

　　2.3协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

　　2.4负责工程质量和进度的监督及验收。

　　第三条：乙方工作

　　3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火规定及环保规定。

　　3.2装饰施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.3工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　第四条：关于工期的约定

　　4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取的措施费用。

　　4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

　　4.3因甲方不能按合同规定付款造成的停电、停水及人力不可抗拒因素影响，导致停工一周内累计8小时以上，工期相应顺延。

　　第五条：关于工程质量及验收的约定

　　5.1本工程以施工图纸、做法说明、合同约定、签证单和《宜宾市家庭房屋装饰装修工程质量检验规定》等为质量评定验收标准。

　　5.2隐蔽工程应及时办理手续。乙方应提前通知甲方参加隐蔽工程验收。甲方不按时参加隐蔽工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认，若要求复验时，乙方应按要求进行复验。若复验合格甲方承担费用，若不合格费用由乙方承担。

　　5.3工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知3日内验收，并办理验收移交手续。如甲方未能在3日内验收，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的保管费用。

　　5.4装饰工程自竣工之日起保修期为年（全免费维修）。保修期后维修只收成本费。

　　第六条：关于工程价款及结算的约定

　　6.1双方商定本合同价款采用：以预算为基础，竣工时按实际发生决算的方式。

　　6.2本合同生效后甲方按下表支付工程款：

　　第七条：奖励和违约责任

　　7.1凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并负责由此造成的损失。

　　7.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责，并负责经济赔偿。

　　第八条：设计变更

　　8.1甲乙双方均不得随意更改工程项目及设计方案，确需更改的应由双方协商并签证后方可实施。

　　第九条：争议或纠纷处理

　　9.1本合同在履行期间，如双方发生争议应本着友好协商的态度解决。

　　9.2若经协商仍不能解决，则交由有关部门仲裁。

　　第十条：其他约定

　　10.1本合同经双方签字（盖章）后生效。竣工验收后失效。

　　10.2本合同共两份，甲乙双方各一份。

　　甲方代表：乙方代表：

　　联系方式：联系方式：

　　年 月 日

机房噪音控制工程施工协议 篇12

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　甲方需建占地面积㎡。乙方负责泥工、木工、小工、模板、机械、脚手架等施工工具，由甲方提供建房材料，每平方米造价元，计总价元，现经甲乙双方协商达成合同如下：

　　第一条：范围、原则

　　1、甲方将按建筑材料提供到建房地基，需要建材乙方必须提前向甲方告知。

　　2、乙方必须按图纸施工，如有变动必须通知甲方协商，在施工过程中发现质量不合格，产生返工的一切工料费用由乙方负责。

　　3、从放样落基日起乙方应在月内全部完工。

　　第二条：付款方式、结算方法

　　1、基础完工付款 元;

　　2、第一层结顶付款 元;

　　3、第二层结顶付款 元;

　　4、第三层结顶付款 元;

　　5、结顶付款 元;

　　6、内墙粉刷完工付款 元;

　　7、外墙粉刷完工付款 元;

　　8、经甲方验收合格后没有质量问题，留质保金 元，质保金月内付清。

　　第三条：施工安全及管理

　　乙方在施工期内要做好安全施工，如有一切意外事故均由乙方负责，甲方不承担任何法律和经济责任。在施工期内水泥配比、拦料乙方负责交代手下做到拦料、水泥配比完好。

　　第四条：其他未尽事宜，经甲乙双方商议解决。

　　第五条：此合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。双方共同守信，双方签字或盖章后生效。

　　甲方(户主)： 乙方(承包人)：

　　(盖章) (盖章)

　　年 月 日

机房噪音控制工程施工协议 篇13

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　根据甲方项目建设的需要，现甲方委托乙方对其开发建设的 工程进行各项检测，双方经友好协商，就相关事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　二、检测项目

　　根据省建设厅认证颁发的资质证书认定的检测范围及项目（具体项目详见附件）对乙方开展检测服务。

　　三、检测收费

　　根据云发改价格______文件《云南省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准的通知》标准收费并按实结算。

　　四、付费方式

　　检测费用支付方式如下：先预付人民币5000.00元，透支额度500.00元，透支期限15天。

　　五、双方权利、义务

　　（一）甲方义务：

　　1、工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。

　　2、根据付款条件支付相应检测费用。

　　（二）甲方权利：

　　1、对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。

　　2、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

　　（三）乙方义务：

　　1、根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，并及时提供检测报告。

　　2、对发现的'重大质量问题（如水泥安定性不合格、实际检测结果不满足设计要求等），及时向甲方通报。

　　3、做好相关服务工作，特殊项目检测（或乙方检测能力以外的项目），分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意 后进行分包。

　　4、提供检测咨询服务，若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。

　　6、检测费用透支期限超过15天，中心将电话通知甲方，一星期内未来续款，则停发报告。

　　（四）乙方权利根据相应服务内容收取检测费用。

　　六、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。本合同自签订日生效，若一方毁约，则毁约方应按本合同额的15%赔偿另一方经济损失。

　　七、未言明事项双方协商解决，协商未果，由工程所在地人民法院裁决。

　　甲方：____________乙方：____________

　　日期：____________日期：____________

机房噪音控制工程施工协议 篇14

　　甲方承建的模板单项工程，于一九九九年十一月八日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：_________________

　　一、工程内容：_________________按益施工图纸中基础分部±0.000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。

　　二、承包造价：_________________以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有制、安、拆、运及现场文明施工中的工作内容，并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装,每平方米9.00元(该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉在内)。

　　三、组织领导：_________________

　　1)甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。

　　2)乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。

　　3)乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。

　　4)合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

　　四、双方责任：_________________

　　1、甲方责任：_________________

　　1)提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。

　　2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

　　3)提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转(以后由乙方负责)，小型工具由乙方自备。

　　4)保证材料供应(材料运至现场50米内，但不提供塔吊运输)，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。工地现场计时工每工日25.00元。

　　2、乙方责任：_________________

　　1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

　　2)严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》(附后)等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。

　　3)提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。

　　4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。

　　5)严格按照甲方规定的配合比合下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。

　　6)爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领(借)用手续，工完退回。

　　7)模板制、安必须保证几何尺寸准确和牢固，不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班，以保证质量。如砼胀模超过允许偏差值，乙方应在拆模后立即负责凿平。在安装及拆模后，应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避免影响下道工序的施工。工程完成后，必须把所有木工用料堆回指定位置。

　　8)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离畅

　　五、工程质量及验收标准：_________________

　　工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责;由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。

　　六、工期：_________________

　　根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

　　七、付款方法：_________________

　　1)为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给100%的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。

　　2)结算程序：_________________每月底结算当月1-30日(31日)的工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，报公司预算部结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。

　　八、其它：_________________

　　1)由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性五万元封顶。

　　2)由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。

　　3)凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。

　　4)伤者费用在200元以内，不管何种原因均由乙方自理。

　　九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

　　十、甲方对以上各条款负有解释权。

　　十一、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。

　　发包方(甲方)：_________________工程公司项目经理部承包方(乙方)：_________________模板工程承包班组

　　代表：_________________代表：_________________

　　年 月 日 年 月 日

机房噪音控制工程施工协议 篇15

　　一、词语涵义

　　1 词语涵义

　　除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：

　　1.1 有关合同双方和监理人的词语

　　(1)发包人：指专用合同条款中写明的当事人。

　　(2)承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。

　　(3)分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。

　　(4)监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。

　　1.2 有关合同组成文件的词语

　　(1)合同文件(或称合同)：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第3条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。

　　(2)技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。

　　(3)图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料)，以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

　　(4)施工图纸：指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。

　　(5)投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。

　　(6)中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。

　　弱电施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·爆破施工合同·成都市白蚁预防工程合同书·水利水电工程施工协议书·绿化施工合同·施工分包合同·公路、道路施工合同

　　1.3 有关工程和设备的词语

　　(1)工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。

　　(2)永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。

　　(3)临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。

　　(4)主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。

　　(5)单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。

　　(6)工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

　　(7)施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品(不包括临时工程和材料)。

　　(8)承包人设备：指承包人的施工设备。

　　(9)进点：指承包人接到开工通知后进入施工场地。

　　1.4 有关工期的词语

　　(1)开工通知：指发包人委托监理人通知承包人开工的函件。

　　(2)开工日期：指承包人接到监理人按第18.1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。

　　(3)完工日期：指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书(或临时移交证书)中写明的完工日。

　　1.5 有关合同价格和费用的词语

　　(1)合同价格：指协议书中写明的合同总金额。

　　(2)费用：指为实施本合同所发生的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

　　1.6 其他词语

　　(1)施工场地(或称工地)：指由发包人提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

机房噪音控制工程施工协议 篇16

　　甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)

　　甲方电站水利工程总长2800，两单项工程须在________年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。

　　一、乙方限包水沟工程长500，包砌护墙500。

　　二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。

　　三、乙方施工水沟、砌墙伍竣工后续包。

　　四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。

　　五、结算方式：包伍竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。

　　六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。

　　七、施工规格要求：

　　1、乙方施工时，应先砌护坡墙高1.4，平面宽50公分;

　　2、随后架角子板、两边高1.4，沟口宽1.7，沟底1.4，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指导。

　　八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。

　　九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。

　　十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。

　　十

　　一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。

　　十

　　二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一，如发生意外伤亡事故的，由乙方自理，甲方概不负责任。

　　甲方代表签字如下：
随便看

　

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

　

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间：2025/2/11 0:14:30