标题 | 简易通风工程施工合同 |
范文 | 简易通风工程施工合同(通用3篇) 简易通风工程施工合同 篇1发包方: (以下简称甲方)_________________ 承包方: (以下简称乙方)_________________ 按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,甲方同意将通风系统工程承包给乙方施工,从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任,特签订本合同。 第一条:工程概况及承包范围 1.工程名称:_________________ 2.工程地点:_________________ 3.工程规模:_________________ 4.承包范围:_________________ ①.消防排风系统安装; ②.按图施工,不得偷工减料; ③.各单台风机控制箱及至风机间电缆安装; ④.负责做整体消防系统的验收资料; ⑤.负责整体消防系统报检测验收,含检测费用; ⑥.负责办理整体消防系统验收,直至验收合格,领取合格证为止。 第二条:承包方式 承包方式:包工包料。 第三条:合同价款; 合同价款:_________________元)。含检测费,验收费用。以上报价不包含税金。 第四条:材料供应: 1.本工程所需要设备及材料经双方协商同意,均由乙方负责供应。 2.乙方提供的材料设备,必须符合国家消防产品质量验收标准,并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失,均由乙方负责。 第五条:工程期限 本工程_________________开工,工期_________________前乙方必须完成所有约定的工程量并组织验收。确保项目顺利交付。如因乙方原因影响甲方营运,由乙方承担一切损失及违约责任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延误,则工期顺延。 第六条:工程质量及验收交工 1.工程质量应全部达到设计要求和符合消防排风规范及工程验收标准。 2.本合同生效后,甲方应组织图纸会审、技术交底会议,并及时向乙方提供施工图纸。 3.工程竣工后,由乙方提供工程竣工验收资料,明确完工日期。乙方组织工程验收,甲方协助办理相关手续。 4.工程竣工交验后,工程保修按国家有关规定办理,确保本工程质量保修期一年。 第七条:工程款(进度款)支付结算 1.乙方按图纸要求做完每一层风管后甲方应付每一层工程量的80%给乙方; 2.乙方做完全部工程量后甲方应付总工程量的85%给乙方。 3.乙方验收后,甲方应付总工程量的97%工程款给乙方。 4.剩余总价3%待保修期满过后7天内结清。 第八条:竣工验收 工程施工完毕,甲方现场确认,并以消防部门验收合格通过即视为竣工验收。消防部门验收过程甲方必要参加。 第九条:产品设备保修 1. 质量保修:乙方对所有的通风设备保修一年(从工程竣工消防验收合格之日起正常运行一年),消耗品及易损件不在保修范围,详细保修办法参照生产商《维修保养手册》。未经乙方技术人员或授权人调试开通的系统不在保修之内。 2. 问题处理:如设备发生故障时,乙方应接到甲方设备管理员的电话或书面通知后24小时内派人到现场维修并及时解决问题。如乙方不及时处理以上问题,甲方派人处理所产生的费用从乙方总工程款扣出。产品在安装过程和使用过程产生事故时,任何乙方不得擅自销毁记录数据,否则违约方承担全部责任。保修期内属设备质量问题由乙方负责,需要更换的零备件由乙方承担费用;属甲方使用不当而损坏的零备件由甲方承担费用,但乙方负责免费维修。 第十条:双方职责 (一)甲方职责; 1.派驻工地代表,对工程进度、质量进行监督,检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电,确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。 2.根据合同规定和要求,按时办理拨款和结算,将每笔工程进度款付至乙方指定的账户或乙方公司委托的账户上。 3.如建筑设计变更,增加项目造成消防验收不合格,需重新报建验收,所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。 4.协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。 5.因不可抗力的因素造成的工期延误,协助乙方同监理方办理工期顺延签证。 (二)乙方职责; 1.施工前,及时做好各项施工准备工作,办理好消防报批手续。 2.按合同规定,做好材料和设备的采购、供应及管理工作。 3.严格按照设计图和消防规范进行施工,确保工程质量和施工工期。 4.已安装的设备,在工程未投入使用前做好保管工作。 5.及时提交竣工验收资料,乙方负责通过当地消防部门的验收,并取得消防达标文件及验收合格证书,否则不予结算。 6.在合同规定的保修期内,对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理,并对项目消防工程进行不定期的维修工作,确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当,如断电,水、油渗透造成设备损坏,甲方应负担设备款由乙方维修。 7.严格遵守行业标准安装施工。并按照相关的操作规程操作,确保安全。 8.工程竣工后,甲方办理与乙方的结算事宜,乙方应义务培训甲方有关管理、值班人员,使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作。 第十一条:违约责任和仲裁 双方约定的合同各项条款,在本合同实施过程中遵照执行,如发生争议,甲、乙及时双方协商解决。协商不成时任何一方均可申请有关部门进行调解,调解不了的,可向当地人民法院提起诉讼。 第十二条:施工过程中的一切安全事故均由乙方负责,甲方不负任何责任。 第十三条:其他条款 1、在本合同份数及有限期限及双方签字后,双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力; 2、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。 3、本合同未尽事宜,双方协商解决。 4、本合同双方签字盖章后生效,保修期满、付清工程余款后合同自行失效。 甲方:_________________ 乙方:_________________ 法定代表人 : _________________法定代表人:_________________ 委托代理人 :_________________ 委托代理人:_________________ 日期 : _________________ 日期:_________________ 简易通风工程施工合同 篇2建设单位(以下简称甲方):__________________ 承包单位(以下简称乙方):__________________ 工程名称:__________________ 工程地点:__________________ 为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务: 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 三、协议内容: (一)登高上架要求 1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。 2、高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。 3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带,安全带应高挂低用。 4、工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。 5、特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。 6、拆除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。 7、严禁在工作前和工作中饮酒,不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋,应穿防滑鞋。 8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥,遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗,作业时思想要集中。 9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。 10、面砖搬运、安装时应注意安全,防止因面砖翻倒而受伤。 11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电,不得随便乱接乱拉电线。 12、施工现场各周边洞口,必须有符合安全规范要求的安全防护,若因施工作业场地要求而拆除的,操作完成后,立即恢复。 13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板,脚手架上应满铺脚手板,脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。 14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过,以防突然事件,不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。 15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等,清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。 16、年龄未满18周岁者,患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。 17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。 18、手持电动工具使用前应进行检查,空载试验运转正常合格后方可使用,转移工作点应切断电源,潮湿场所严禁使用手持式电动工具。 19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置,调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。 (二)用电要求 1、配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。 2、配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。 3、电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。 4、施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上锁,班中停止工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。 5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。 6、配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用。 7、用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。 8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。 9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意,由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。 10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接,禁止将线头直接插入插线板。 (三)电焊机使用要求 1、操作人员应具有上岗证书,严禁无证操作。 2、所有交、直流电的金属外壳,都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。 3、电焊机二次焊把线,地线需接长使用时,应保证搭接面积,接点处用绝缘胶带包裹好,地线良好不能有破皮裂口存在。 4、遇有雨、雪、雾或六级以上强风,影响施工安全时应停止室外焊接,雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。 5、焊接时,操作人员应穿戴好所有防护用具。 6、各种用电设备,照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施,各种设备的防护罩必须齐全。 7、无铬牌的电气设备不得随意接通电源,各种电气设备应铬牌齐全。 (四)动火要求 1、进入施工现场,必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。 2、施工现场严禁吸烟及随意动火,如需动火必须向项目经理提出申请,经项目经理同意签字后方可使用。 3、施工中所需使用的易燃物品,如,汽油、汽瓶等,必须设专门的临时存放库房并设置灭火器,沙袋等,由专人管理。 4、施工现场认真执行“三清,五好”管理制度,尤其对木制品的刨花、锯末、料头,作到每天工完场清,各类材料都要码放成垛,整齐堆放。 5、电焊、气焊作业前要明确作业任务,认真了解作业环境,确定出动火危险区域,并立出明显标志,危险区内的一切易燃品都必须移走,对不能移走的可燃物,采取可靠的保护措施。 6、焊工必须持证上岗,无证者不能进行操作。 7、属一、二、三级防火范围的焊割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割作业。 8、五级风以上禁止动用电气焊。 (五)室外吊篮施工要求 1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦,是否存在损坏和生锈,如存在则必须进行除锈补焊、更换等,方可使用。 2、上架的施工人员,必须穿工作服、防滑鞋,并正确佩带安全带,并与钢丝绳稳固连接。 3、吊篮内的施工人员,只能保持三人,携带的油漆、涂料等不得多于2桶,并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。 4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工,严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。 5、上吊蓝进行上下移动操作时,必须有两人协同操作。 6、吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板,且用结实的绳索捆扎牢固。 7、吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板,并用安全网将篮身围护严密。 8、篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。 (八)文明施工要求 1、进入施工现场严禁酗酒,滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为,轻者清除现场,重者送执法机关依法处理。 2、寝室休息时间,除夜间加班外,必须保证晚上十点后休息,以保证第二天的工作精神状况。 3、严禁带病上岗操作,一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息,以保证所有施工人员的人身安全。 4、施工现场严禁随地大小便。 5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须清除现场,并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。 6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员,更不准带小孩进入施工现场。 7、进入施工现场不得违反所有规章制度,如有违反,视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。 (九)施工现场环境要求 1、施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站,定期清理外运施工垃圾。 2、施工现场细颗散体材料装卸运输时,必须采取遮盖等有效措施,材料入库存放,出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。 3、施工现场设置封闭式的油库、油漆库,必须做防水处理,容量必须做到不慎不漏,室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。 4、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施,降低噪声频率,对强噪声机械采取封闭措施。 5、在容易产生粉尘的场所,施工人员必须佩带防护口罩,并采取有效地除尘、降尘措施,保障施工人员的身体健康。 (十)工程质量的要求 工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。 本协议与双方签定的施工合同时效相同,本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份,签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后,本协议同时终止。 甲方单位(章):________乙方单位(章):________ 简易通风工程施工合同 篇3发包方:_____________ 承包方:_____________ 签约时间:_________________ 签约地点:_________________ 为了保证_____________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。 一、工程名称:________________ 二、建筑面积(工程形式):________________ 三、施工地点:_____________ 四、工期:_________________(一)开工:_________________年_____月_____日;(二)竣工:_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。 五、承包形式:______________ 六、工程质量标准:______________ 七、工程价款:_________________共计人民币元。 八、付款方式:_________________本合同生效后支付合同款项的_____%,计__________元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的_____%,计__________元;质保金______元,质保期满后支付。 九、质保期:_________________年。 十、双方的责任义务 (一)发包方的责任义务 1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; 2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度; 3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点; 4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算; (二)承包方的责任义务 1、按发包方要求及图纸要求进行施工; 2、如期完成施工任务; 3、接受发包方的技术指导和质量标准要求; 4、负责发包方提供料物及设备的保护; 5、教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏; 6、承担施工中的一切安全事故责任及费用; 十一、其他 (一)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。 (二)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交____县人民法院提起诉讼。 (三)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。 发包方:_________________ 承包方:_________________ ____年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。