《居间合同工程》-优秀范文-写作素材-范文大全网

网站首页词典首页

标题

居间合同工程

范文

居间合同工程（精选17篇）

居间合同工程篇1

　　甲方（委托人）：__________________

　　乙方（居间人）：__________________

　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　乙方接受甲方委托，负责就______省______工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，

　　2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金______万元。

　　3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。

　　4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

　　5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

　　6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用为工程施工合同金额的______%。

　　2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付______元整；在正常施工的两个月内，应支付______；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的`验工计价款，按______%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

　　五、居间费用的承担

　　居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担______费用）。

　　六、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付______元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。

　　七、合同终止

　　1、本合同签字生效后，如果至______年______月______日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

　　2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　2、本合同一式______份，双方各持______份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　______年______月______日

居间合同工程篇2

　　甲方：___

　　乙方：___

　　二、承包内容：_____电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。

　　三、合同双方的权力和义务：

　　1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。

　　2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。

　　3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。

　　4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。

　　5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏（如炭刷用完，轴承损坏等）甲方负责维修，对于人为损坏（如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等），乙方负责一切维修费。

　　6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的'一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。

　　7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。

　　8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。

　　9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。

　　10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。

　　1、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，积极参与制订材料计划并能提出合理化建议，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1—0.2元2奖励。

　　2、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程，并严格按规程操作。

　　四、承包款结算方法：乙方必须在每月____日前报上月工作量，履行签字手续后结算80％工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。

　　五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。

　　六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方签字：___

　　乙方签字：___

居间合同工程篇3

　　工程名称：　　工程地点：　　发包方：　　承包方：　　签订日期：　　发包方（甲方）：　　承包方（乙方）：　　根据学校绿化需要，为确保如期保质完成本工程，特签订本合同，条款如下：　　

　　一、工程地点　　____县校园内，具体位置按现场标记为准。　　

　　二、工程量、绿化点造价预算及其他要求：　　

　　1、工程量、绿化要求、参见校园绿化美化预算表进行。工程单价、总造价以评审和验收为准，结合绿化美化实际工作量随之增减总造价。暂定总造价为元。　　

　　2、其他要求：　　

　　（1）、此预算参照《____县________年绿化攻坚施工定额参考标准》计算。绿化面积以实际绿化面积计算。　　

　　（2）、绿化施工时，如需要变更绿化树种，必须由甲方同意后方可变更。　　

　　（3）、绿化地段如需增加填土或挖穴时增加工程量，由甲乙双方协商核算增加工程量工程款。　　

　　（4）、工程竣工后，工程量（含绿化点绿化面积、绿化苗木规格）按实际完成的工程量和评审单价核算工程款。　　

　　三、工期____月____日前完工。　　

　　四、种苗采购及要求　　

　　1、采购方式：甲方委托乙方进行采购，苗木到达施工现场后及时通知甲方进行验收，不符合规格和质量要求的苗木不准种植。　　

　　2、苗木规格及质量要求：所有苗木必须是苗圃移植________年以上的移栽苗，树杆直，冠幅饱满匀称，不偏冠，生长健康。　　

　　五、结算及付款方式：　　根据预算，结合施工实际情况，按实际验收合格的数量核算工程款，对没有完成的项目按预算核减工程款，施工方凭____县内税务发票报帐结算。　　

　　六、工程质量及施工要求　　一是种植施工时种植穴经验收合格后才能施基肥，二是施基肥后经验收合格进行表土回填，三是表土回填后经验收合格进行苗木栽植。具体要求如下：　　

　　1、种植施工。　　

　　（1）树种配置及种植位置：按规划要求施工，且保持绿化主线协调美观。　　

　　（2）种植穴规格：按绿化实际苗木大小挖到自然土层。　　

　　（3）基肥：种植前先施有机肥作基肥，每株1公斤，施肥后覆土10---20C（根据施工现场点确认，如需要超深的做好记录）。　　

　　（4）支撑：完成种植后，立即对所有种植植株进行支撑，全部采用切面＞3C215;4 C的杉木方条进行支撑，支撑时注意保护树体不受损坏。　　

　　（5）施工方式及要求：全部采用人工施工，施工工具自理。严禁机械施工，施工时严禁损坏校园内其他设施，否则由施工方照价赔偿，施工后及时清场保持校园内清洁。　　

　　2、安全施工。　　乙方在施工中要精心组织，并安装防护网（栏），确保施工安全和学生安全。整个施工过程中所发生的安全事故，后果由乙方自负。　　

　　七、验收办法　　由甲方按照预算标准、绿化工程设计规划和本合同规定的要求及标准按挖穴、施肥、验苗、种植、支撑等五个环节分步进行　　验收，对不合格的工程不予验收。　　

　　八、违约责任　　

　　1、工程质量不符合合同的规定，乙方负责及时返工，由此造成的损失全部由乙方自行承担。　　

　　2、乙方必须确保按期完成施工任务，否则甲方有权拒付工程款。不能如期完成施工任务，甲方有权解除合同，并将剩余工程另行发包。因此造成的损失由乙方承担。　　

　　九、合同的生效与终止　　本合同自双方签字盖章后生效。管护________年，甲方验收合格、工程款支付75-80%，管护________年合格后支付剩余工程款。　　

　　十、本合同未尽事宜，双方协商解决。　　十

　　一、合同份数　　本合同一式四份，具有同等效力，甲乙双方签字盖章后，甲方存二份，乙方存一份，教育局备查一份。　　发包方（甲方）：承包方（乙方）：　　（盖章）（盖章）　　代表（签字）：代表（签字）：________年____月____日________年____月____日

居间合同工程篇4

　　甲方(委托人)：__________________法定代表人：______________________身份证号码：______________________

　　乙方(居间人)：__________________身份证号码：______________________

　　甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《民法典》及相关法律法规，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1.1乙方接受甲方委托，负责就__________________建设工程项目(以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位或总包单位签订该工程项目的转∕分包施工合同，取得施工权。

　　1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间服务委托事项。

　　甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为委托事项未完成。

　　二、乙方义务

　　2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。

　　2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息的真实可靠(但涉及项目审批手续是否齐全、建设资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方咨询，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不承担连带责任)，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。

　　2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务，协助甲方做好各项前期准备工作。

　　为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间报酬。

　　且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担，否则乙方有权不予协调)。

　　2.4在居间服务过程中，乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。

　　三、甲方义务

　　3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续准备。

　　3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。

　　甲方应认真履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　　如遇下列情形(包括但不限于)，均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间报酬不得索还：3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司∕个人合作的;3.3.2因甲方技术、资金等原因，导致甲方无法继续履行建设工程合同的;3.3.3因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方勒令停工、中止工程建设合同的;3.3.4其它非不可抗力原因导致的工程停工、中止。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　根据第条关于“居间人促成合同签订成功，委托人应当按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同时本合同立即生效。

　　合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：

　　4.1本项目居间服务费为工程总造价的__________________%(税后)作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即项目签定的合同工程量__________________万元的_________%计__________________万元(税后)，作为乙方的居间报酬。

　　工程结算造价确认后，如因施工范围变更等原因，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异(上下超过±2%)，最后一期居间服务报酬支付时可作相应调整，多还少补(但出现第3.3条之情形的，不予调整)。

　　4.2本合同签字生效后，甲方在与业主方或总包方签订施工转∕分包合同后，甲方按照下表时间、数额要求分3次向乙方支付居间报酬(税后，不需居间人开具任何发票)。

　　其中：①甲方每次向乙方支付居间报酬，均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。

　　不论其款项性质(临建费、备料款、进度款等)，在甲方到账后5个工作日内无条件支付给乙方;

　　②每次付款时，如向乙方支付的居间报酬高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项，其差额由甲方自行补足，不得以此为由拒付、延迟支付，否则按本合同第5.3条执行;③每次支付具体帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件服从。

　　五、特别约定

　　5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。

　　甲方承诺向乙方、业主方及总包方提供的相关资料是真实、有效、合法的`，是可查询、可验证的。

　　5.2在居间服务过程中，甲方为完成委托事项产生的居间费用，即使乙方最终未能完成居间服务，也由甲方自行独立承担。

　　如果乙方居间成功，这费用也不从居间报酬中扣除。

　　居间报酬如需纳税，由甲方承担，乙方所得居间报酬为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。

　　5.3甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人报酬的欠条;追回应兑现的居间报酬并按该笔费用总额加收滞纳金(______‰∕日);按所欠居间报酬部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。

　　5.4居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。

　　5.5本居间合同为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。

　　六、保密事项

　　6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间报酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议约定的除外。

　　6.2保密期为五年。

　　七、合同终止

　　7.1本合同签字生效后，本工程项目由第三方获得，乙方未完成居间服务的，本合同自动终止。

　　7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　八、争议解决方式

　　有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。

　　九、其他事项

　　9.1本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。

　　9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。

　　9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准。

　　如有未尽事宜，双方可通过协商，达成一致后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。

　　十、附件

　　10.1甲方“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“开户许可证”、法定代表人身份证复印件，盖甲方公章予以确认。

　　10.2乙方身份证复印件。

　　10.3授权委托书(如需)。

　　甲方(盖章)：__________________

　　____________年_________月______日

　　乙方(盖章)：__________________

　　____________年_________月______日

居间合同工程篇5

　　甲方：____市XX公司合同编号：　　乙方：XX公司签订日期：　　本合同为原甲、乙双方签订的《____市XX公司临时低压线路和临　　时给水安装工程》（以下简称原合同）的补充合同。　　现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于　　现场3台桩机施工，原1202临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换2402　　临时电线路及配电柜（180X0500），遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明：　　

　　一、临时电工程增补费用：　　更换2402电缆125条4条500.增补费用30元。计15000元。　　更换配电柜（180X0500）1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62　　元（大写：拾玖元陆角贰分）。　　

　　二、本协议签订后工期按主合同执行。　　

　　三、其它：按订立的主合同执行。　　备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地　　法院诉讼解决。　　甲方：____市XX公司　　法人(代表)：____日期：________年____月____日　　乙方：XX公司法人（代表）：____日期：________年____月____日

居间合同工程篇6

　　甲方(委托方)：

　　乙方(受托方)：

　　为了发挥甲乙双方各自优势，依据国家“合同法”等法律法规，遵照自愿平等、公开透明，互利互惠，诚实守信的原则，由甲方授权委托乙方为其承担建设工程(轻工)，为明确双方的责、权、利，经充分协商达成以下居间劳务服务合同条款，双方共同遵守履行。

　　一、委托事项：

　　乙方受甲方委托、联系、承揽施司工程发包方(以下简称第三方)签订的施工合同为准，合同期_______年。

　　二、甲方的责任和义务：

　　1、为乙方提供甲方授权委托书，合同责任人身份证复印件、照片及工队相关资料。

　　2、甲方与第三方签约前，应对第三方的法人资格、资金资信、履约能力及工程施工内容等方面进行全面考察、审验，自主行使决策、独立承担签约法律责任。

　　3、甲方与第三方签约生效后，在履行合同期间，双方发生纠纷，由其双方协商处理，并各自承担其相应的法律、经济责任。

　　4、甲方与第三方签约生效后，即为乙方受托居间服务任务完成。若甲方避开乙方单独与第三方达成签约，仍视为乙方居间服务报酬。若甲方后续与第三方签约，支付乙方居间服务报酬亦同。

　　5、乙方完成甲方委托任务后，并出具乙方完成其委托任务的证明文件。甲方应给乙方提供其与第三方签订的施工承包合同、补充协议，月完成工程量清单等全部相关法律文件。

　　6、甲方应按本合同约定，按时按量支付乙方居间劳务服务报酬，乙方的居间劳务服务报酬所涉及的劳务、工资等各类税费。由甲方据实全额承担，乙方不提供任何发票、收据等票据。

　　三、乙方的责任与义务：

　　1、乙方应按照甲方授权范围实施委托工作，授权期间不得从事各类违法活动，若其发生违法后果由乙方承担。

　　2、乙方应为甲方提供有关承揽工程项目的发包、施工等真实信息资讯，协助甲方对第三方资讯了解和对工程项目内容实地考察。

　　3、做好协调工作，及时传达第三方发包条件及要求，努力促成甲方与第三方签订工程施工协议或合同。

　　4、乙方居间劳务服务未能促成甲方与第三方签约，乙方不收取居间服务报酬。但因甲方原因无故抵制签约、失信事前承诺造成居间服务失败，甲方应承担乙方前期开支的全部差旅费，工资等经济损失，具体损失按实际发生额计算或一次性的补偿元人民币。

　　四、居间服务报酬标准、计算方法与支付方式：

　　1、报酬提取标准：乙方按甲方每立方合约单价中提取元)，或按甲方每月实际完成工程量轻工总工资额的%提取。扩增的工程量及后续年份完成的工程提取服务报酬额亦同。

　　2、报酬计算方法：甲方实际完成工程量×提取单价金额或报酬提取率=居间服务报酬。

　　3、报酬支付方式：________________________________

　　由甲方按其月实际完成工程量轻工工资总额应提居间服务报酬，按乙方指定银行账户每月日前足额划拨支付。酬足额划拨到银行工资卡内，直至服务报酬付清。

　　4、预付居间服务报酬：甲方与第三方签约生效后，为了更好地开展委托任，预付报酬在乙方最后一笔应付报酬中一次扣清。

　　五、违约责任：

　　1、本合同生效后，任一方毁约，承担总价款___________%违约金。

　　2、甲方未按时按量支付乙方服务报酬，每日承担____________滞纳金，发生一次，支付一次，以此类推。直至乙方应付报酬结清。

　　3、因乙方阻碍甲方与第三方签约，给乙方造成直接损失，由乙方承担。

　　六、其他：

　　1、本合同未尽事宜，双方另签补充协议执行，补充协议与本合同均具有法律效力。

　　2、本合同居间服务报酬全部兑付结清(包括后续施工合同)，本合同自行终止。

　　3、本合同履行期间，双方发生争议不能自行解决，任一方可向有关政府主管部门或人民法院诉讼仲裁解决。

　　4、本合同一式四分，双方各执两份。双方盖章(或按手印)、直接责任人签字生效。均具有法律效力。

　　七、合同附件：

　　1、甲方授权委托书;

　　2、甲方与第三方签订的施工协议或合同书;

　　3、甲方出具乙方完成其授权委托任务的证明文件;

　　4、双方责任人身份证件复印件及照片。

　　甲方：

　　乙方：

居间合同工程篇7

　　甲方：　　

　　乙方：　　

　　甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规的规定，为明确双方的权利、义务和责任，保证工程正常顺利进行、双方本着平等互利的原则达成如下协议：　　

　　第一条、工程概况　　

　　1、施工名称：办公楼内墙面装修　　

　　2、施工地点：____市____区____区大路2499号　　

　　第二条、承包范围：行政办公楼内墙粉刷。　　

　　第三条、工程要求：符合____省的有关规定及国家验收标准。　　

　　第四条、合同工期：总工期为(日历工期)4 天。(________年____月____日________年 9____月____日)　　

　　第五条、合同文件使用的语言文字及使用的法律　　

　　1、合同使用的语言：汉语。　　

　　2、适用法律、法规：中华人民共和国有关法律、法规。　　

　　第六条、工地代表　　甲方代表：　　乙方代表：王　　

　　第七条、工程量、合同造价、结算方式：　　

　　1、工程量：粉刷面积为。　　

　　2、合同造价：甲方以固定总价的标准计算合同价款，共计人民币(大写)，小写： (： ) 元整。　　

　　3、付款方式：工程竣工验收合格并结算审核后支付至总价的95%，剩余5%做保修金，保持期满________年验收无缺陷后一次支付完毕。　　

　　3、结算方式：结算审核后，由施出具四平地区税务部门开具的全额工程类发票，甲方于____日内将工程款的95%，一次性付给乙方。　　

　　第八条、甲方工作　　

　　1、甲方提供工人的就餐场所，费用由施承担。　　

　　2、甲方负责定位基准点、技术交底等技术要求及相关问题，并负责组织工程竣工验收等。　　

　　3、提供施工临时用水、用电主干管和接驳口，并提供一个二级主配电匣供乙方接驳使用，工程用水、用电费用由乙方另行缴纳。　　

　　4、组织甲、乙双方工程技术人员进行验收。　　

　　5、负责协调乙方施工现场与相关单位之间的关系。　　

　　6、协助乙方接洽政府、地方有关部门对施工现场的各项检查。　　

　　7、监督乙方的安全生产、文明施工，同时为乙方提供施工便利条件，如办公室、食堂等。　　

　　第九条、乙方工作　　

　　1、自行解决施工所需的手头工具及施工机械设备。　　

　　2、接受甲方的工作指导及工程质量的监督。　　

　　3、确保安全施工并达到甲方的要求的工程质量和工期，如发生质量问题，根据损失给予甲方相应赔偿，如工程逾期，每日历天由工程款内扣除工期违约金1000元。　　

　　第十条安全及防护要求　　

　　1、施须设置专职安全员，负责施工现场安全，作好施工现场安全管理工作。　　

　　2、严格按照《劳动法》规定对现场施工人员进行管理，按照安全操作规程和现场各项规章制度进行施工，并采取严格的安全防护措施，　　

　　3、承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用。　　

　　第十一条技术要求　　

　　1、乙方根据工程的具体情况，派驻1名工程师或技术人员对施工进行全过程技术指导。　　

　　2、乙方在施工过程中，须按照甲方的技术交底施工，每道工序须按照建筑装饰施工规范操作。　　

　　3、施工中的材料如大白浆、乳胶漆等必须使用国标正品原料，不得出现脱落、发霉等现象。　　

　　第十二条文明施工　　

　　1、乙方在施工过程中必须遵守____省建筑装修行业及XX公司的有关文明施工的规定，不得扰乱建设单位正常秩序。　　

　　2、进入现场施工的人员应有礼貌，不得顶撞甲方。　　

　　3、使用的生活设施应保持整洁卫生，施工人员不得随地大小便，不得在厂区内吸烟，由此引起的罚款由责任方承担。　　

　　第十三条违约责任　　

　　1、由于一方过失造成合同不能履行时，由过失一方承担违约责任，如属双方过失，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任。　　

　　2、遇有不可抗力因素致使合同无法履行时，甲、乙双方应协商解决。　　

　　3、当合同双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构有关合同管理部门调解，不愿通过协商调解或调解不成的，可以向合同签定所在地人民法院提起诉讼。　　

　　第十四条附则　　

　　1、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着友好合作的精神，另行商定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。　　

　　2、本合同经双方签字(盖章)后生效。　　

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。　　

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________　　

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________　　

　　________年____月____日 ________年____月____日

居间合同工程篇8

　　甲方：　　乙方：张　　针对甲方办公楼网络工程，甲方委托乙方进行设计及施工，双方对工程的施工事项友好协商，达成如下协议：　　

　　一、工程内容：　　三座办公楼的局域网网络架设工程　　

　　二、主要工程量　　

　　1、乙方按照X煤矿网络工程项目采购相应的材料。　　

　　2、委托施工部分的产品应严格按照甲等规格进行采购，现场施工工具由乙方自备。　　

　　3、施工范围包括本工程线路的安装和网络调试。　　

　　4、工程造价：以网络工程综合布线工程预算书为依据，合同总金额：：即人民币（大写）：整。结算方式：　　甲方须在工程完工后，向乙方支付全部工程款项。　　

　　三、工程工期　　工程工期于________年____月____日前完工（若遇特殊情况工期顺延）。　　

　　四、双方责任和权利：　　1甲方责任和权利　　

　　（1）甲方派同志为代表，到施工现场配合乙方工作，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证，完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程　　验收。　　

　　（2）办理工程施工中有关手续，协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。　　

　　2、乙方责任和权利　　

　　（1）乙方派同志为代表，到施工现场进行管理，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证。　　

　　（2）按工程施工规范、规程进行施工，所有施工人员必须做到严格执行安全操作规程，确保施工过程的人身及设备安全，做到安全文明施工，施工过程中出现的任何安全事故由乙方自行负责。　　

　　五、未尽事宜，由双方友好协商解决，除协商的问题外其它部分仍按合同执行。　　

　　六、本合同一式贰份，双方各执壹份。　　甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。本合同自签定之日起生效。　　甲方代表签字：　　乙方代表签字：________年____月____日

居间合同工程篇9

　　工程名称：　　工程地点：　　合同编号：　　设计证书等级：　　发包人：　　设计人：　　签订日期：　　发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。　　

　　1、合同依据　　本合同依据下列文件签订：　　

　　1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》（20）。　　

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。　　

　　1.3建设工程批准文件。　　

　　2、工程概况　　

　　(1)工程名称：　　

　　(2)工程地址：　　

　　(3)项目规模：总建筑面积㎡，室内设计面积㎡（其中地上约㎡，地下约㎡）.　　

　　(4)该项目主要使用功能：.　　

　　(5)投资估算：约万元人民币.　　

　　3、设计范围、阶段划分、设计深度、设计规范及设计服务　　

　　3.1设计范围　　□建筑室内装饰设计；　　□给水排水、暖通空调、建筑电气的末端元器件配合设计；□给水排水、暖通空调、建筑电气的系统改造设计；□智能化专项设计；□厨房工艺设计；□专业照明设计；□家具设计与选型；□陈设配饰设计与选型；□室内建筑声学设计；　　□装修引起的结构修改设计；　　□室内幕墙设计(玻璃、石材等幕墙设计)；□舞台机械设计；□舞台灯光设计；□设计概算;□施工图预算；　　□B验证设计；□特殊工艺设计。　　不含煤气等其他当地管理部门限制的特殊专业设计；不含超越设计人资质范围的专业设计。　　

　　3.2设计阶段　　包括方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段。　　

　　3.3设计深度　　满足________年____月住房和城乡建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》。　　

　　3.4设计规范　　本合同设计采用中华人民共和国现行的相关规程和规范。　　

　　3.5设计服务　　解决施工中与设计相关的技术问题，解答业主咨询的与设计相关的技术问题。　　

　　4、设计费及支付　　

　　4.1本合同暂定设计费为元（大写：）。　　4.

　　1.1包含设计方人员赴工地现场的旅差费人次日，每人每次不超过2天。超过约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括且不限于往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人方另行支付。　　4.

　　1.2长期驻现场的设计工地代表的技术服务费由发包人另行支付。　　4.

　　1.3以建筑面积收取设计费时，当项目实际设计面积与合同设计面积不符时，按实际设计的建筑面积核算设计费，多退少补。　　

　　4.2付费进度　　注：合同履行完毕后，定金抵作设计费。　　注：1在发包人方所提供的设计资料（含设计确认单及开始下一阶段设计指令等）能满足设计人进行相应　　阶段设计的前提下方开始计算该阶段的`设计时间。　　2）上述设计时间不包括国家法定的节假日。　　3）设计周期不包括设计人提交阶段性设计成果后发包人审核与反馈意见的时间以及相关部门对设计成果的审批时间。　　

　　5、发包人责任　　5.1发包人按本合同第5条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。　　

　　6、其他约定事项　　

　　7、本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。　　

　　8、本合同履行完成后自动终止。　　

　　9、本合同经甲、乙双方盖章签字后生效。　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：　　代理人：代理人：　　签订时间：签订时间：　　单位地址：某公司单位地址：　　编码：编码

居间合同工程篇10

　　发包方： (以下简称甲方)　　分包方： (以下简称乙方)　　甲方将白桦林居居住区Ⅲ区

　　9、10住宅楼工程的主体结构的施工分包给乙方，为了确保工程优质、高速的完成，保证双方的利益，经双方协商，特签订本合同。一经生效，双方必须共同遵守合同中的各项条款。　　

　　一、工程概况　　

　　1、工程名称：白桦林居居住区Ⅲ区

　　9、10住宅楼　　

　　2、工程地点：____市经济技术____区凤城。　　

　　3、工程结构：全剪力墙结构，地下一层，地上十八层。　　

　　4、建筑面积：9住宅楼建筑面积160202，10住宅楼建筑面积159672，总建筑面积319872(以结算单为准)。　　

　　二、分包范围及质量要求　　、分包范围：结构工程的钢筋、模板、砼的施工，施工外架，以及现场文明施工、施工区场地硬化、地面防护棚的搭设和乙方使用材料的现场卸车、倒运等工作;但不包括防水工程、砌体、填充墙、构造柱、门窗过梁、圈梁等不属于主楼结构所包括的内容。　　

　　2、分包方式：包工、包机械(塔吊、垂直运输机械、砼搅拌机、钢筋、木工机械等除外)、包工期、质量、包文明施工、包主体结构范围内验收。　　

　　3、标准层甲方租用乙方XX大模板，租赁费含在本合同单价中。　　

　　4、质量标准：优质结构 (以有关结构示范工程验收结果为准)。　　

　　5、工程进度：标准层在正常情况下平均每月不少于四层进度。　　

　　三、工作内容　　乙方承包范围内工作内容具体如下：　　

　　(一)、钢筋工程　　

　　1、钢筋翻样。　　

　　2、钢筋机械安装就位、操作、工作台制作和布置。　　

　　3、乙方结构工程中所直接使用的材料的二次倒运(不包括因甲方原因发生的反复倒运)、归堆码跺、除浮锈、原材料的标识工作。　　

　　4、竖向钢筋连接的合理下料，运至工作面。　　

　　5、钢筋的制作：　　

　　(1)除锈、调直、切断、冷拉、弯曲。　　

　　(2)依据料表制作成型。　　

　　(3)钢筋直螺纹机械连接的下料、搬运、连接。(直螺纹机械连接的钢筋接头滚丝加工工作由甲方另行委托)。　　

　　(4)钢筋的电弧焊、绑条焊、电气焊割、平直钢筋闪光对接焊。　　

　　(5)短料接长，余料加工再利用、废料加工再利用、废料归堆。　　

　　(6)半成品钢筋分类整齐堆放、标识及水平、垂直运输。　　

　　(7)按文明工地的要求将原材料、成品、半成品统一规划，整齐堆放。　　

　　6、钢筋的绑扎：　　

　　(1)半成品材料运至施工层，按料单就位，并整齐堆放。　　

　　(2)按图纸设计和国家规范，对结构施工范围内的各种结构构件进行绑扎。　　

　　(3)对绑扎后的成品钢筋进行有效保护。　　

　　(4)马凳筋、梯子筋、保护层垫块的制作、安放。　　

　　(5)钢筋水平、垂直控制限位卡具的加工。　　

　　(6)设计洞口、施工预留洞口的钢筋切割，洞口加筋处的制、绑、焊。砌体拉接筋的制作、安放。　　

　　(7)工作面行人通道的搭设拆除，浇捣砼时钢筋保护工作。　　

　　(8)班组自检、互检、交接检，向甲方报送自检记录，参与甲方、建设单位的质量检查及隐蔽工程验收。　　

　　(9)预埋铁件的安放(加工制作不包括在乙方工作内容内)。　　

　　(10)严格按照文明工地的要求，工完场清，保持工作面整齐干净，无散落材料。　　

　　(二)、模板工程　　

　　1、依据工程的结构特点，制定详细的模板施工方案和施工操作工艺，甲方审定后，共同遵守。　　

　　2、提供详细的模板工程的材料计划，供甲方审定。　　

　　3、严格依照蓝图绘制模板详图，进行模板的制作(木模的制作，木方的刨平、刨直加工，小钢模配制成大模板)、拼装。　　

　　4、木工机械的安装就位，操作、保养。　　

　　5、甲方提供配制模板用的原材料(胶合板、方木等)、设施料(钢管、扣件、卡具、脚手板、对拉螺栓)、定型XX大模板到场后的二次倒运、归堆码垛。　　

　　6、模板的安装，加固，校正，拆除：　　

　　(1)模板的清理、刷油、擦光、模板的嵌缝、粘贴海绵条。　　

　　(2)支模所需的各种材料(模板、方木、钢管、螺栓、卡具、扣件、脚手板等)的场内水平、垂直运输，且在工作面上分类整齐堆放。　　

　　(3)支模所用脚手架的搭拆。　　

　　(4)门窗洞口、预留洞口等模板的制作、安装。　　

　　(5)严格按照图纸及规范要求对模板进行就位、加固、校正。　　

　　(6)拆除后的清理、刷油及整理工作。　　

　　7、模板加工场地、堆放场地及模板安装工作面要按文明工地的要求，原材料、成品、半成品堆放要整齐划一。加工场地、堆放场地及工作面应随时保持整洁做到工完场清。模板加工的余料、刨花、锯沫清理不得超过四小时，并按甲方的要求，清理、堆放。　　

　　8、模板安装完毕后的自检、互检、交接检，向甲方报送自检记录，参与甲方、建设单位和监理单位的质量检查及隐蔽工程验收;砼浇灌过程的模板看护，发现问题及时处理，确保工程质量。　　

　　9、模板的拆除，清理、起钉、刷隔离剂保护，扣件、卡具、对拉螺栓、螺母等工程完毕后的交库(包括浸油，但不包括刷漆及维修等)，方木、模板、钢管等材料的分类堆放、码垛。　　

　　10、施工过程中，合理节约材料，及时向甲方提供材料使用情况的报告。对于周转材料的正常损坏、损耗及时向甲方提出补充材料的计划。　　

　　(三)、砼工程　　

　　1、施工方案和操作工艺的制定。　　

　　2、商砼的后台放料、输送管道的布设、安拆，临时运输及施工通道的搭设及拆除。　　

　　3、严格按照清水砼的操作工艺进行浇灌、振捣、抹面、覆盖塑料薄膜或麻袋、浇水、养护、修补，精心施工，做好成品保护。　　

　　4、含底层地面垫层施工、砼输送的泵管拆接、清理。　　

　　5、确保不浪费混凝土，对工作面散落的砼、砂浆及时清理再利用，浇捣混凝土的区域随时保持干净。　　

　　6、每次浇捣完毕后，泵管的拆除、清洗，输送泵场地的清理。　　

　　(四)、架子工程　　

　　1、本工程各楼号的外脚手架均采用型钢悬挑式钢管外架，协助甲方对架子方案进行审查，并向甲方提出合理的建议。　　

　　2、架子所需型钢、钢丝绳、钢管、架板(含木板)、扣件、密目网、小孔网、各种卡具进场后的场内二次倒运、归堆码垛。　　

　　3、严格按架子的设计方案进行搭设。　　

　　4、架子底部按施工方案用胶合板进行包装。负责架管、踢脚板、底层包装板的刷油漆工作。　　

　　5、架子搭设完毕后，首先进行自检，自检合格后，书面报给甲方参与甲方组织的检查验收，甲方验收合格后方可使用。　　

　　6、使用过程中进行日常检查、维护、杂物清理工作。　　

　　7、主体结构工程施工中的架子工作，架子下面的清理、打扫工作。　　

　　8、防护栏杆的搭设、四口、五临边的围护、防护工作。　　

　　9、主体结构完工后，甲方装修工程要继续使用八层以上悬挑外架，甲、乙双方对外架所用的材料进行清点，办理交接手续，乙方不再对施工外架材料负保管责任。外墙装饰工程分段完成后，乙方负责分段拆除八层以上悬挑外架。　　

　　(五)、文明施工　　

　　1、保证施工区域、作业面、生活区保持整齐、干净，材料堆放整齐，达到省级文明工地标准。　　

　　2、进行文明施工的宣传标语、条幅、横幅的布置挂设工作。　　

　　3、负责生产区的场地硬化、地面防护棚搭设。　　

　　(六)、其他　　

　　1、不包含圈梁、过梁、构造柱、防水、砌体等所有不属于本工程结构件的工作内容。　　

　　2、不含施工电梯及塔吊附墙架搭设、等工作内容，若需乙方用工费用另行协商。　　

　　4、甲方负责将楼层的定位轴线、标高投测到各层，乙方提供专职人员配合，各楼层的细部放线工作由乙方负责完成，甲方复验。　　

　　5、负责乙方所需材料的进场卸车工作，周转材料退场装车乙方不负责，属于乙方的模板材料、工具装车由乙方负责。　　

　　6、为了方便管理，塔吊指挥由乙方负责，甲方付给塔吊租赁费时，需乙方签字认可。　　

　　四、采用的设备及工艺方案　　

　　1、垂直运输每栋楼采用一台塔吊，一台施工电梯。　　

　　2、钢筋制作采用一台钢筋对焊机、二台钢筋弯曲机、二台钢筋切断机、一台钢筋调直机、二台电焊机，一台砂轮切割机。　　

　　3、模板0.00以下采用50系列小钢模散拼(用螺栓连接，对拉螺栓处采用10系列模板打孔)的方案，0.00以上采用86系列断口式定型大模板施工，梁及顶板采用12厚优质双面覆塑镜面竹胶板，顶板模板的支撑系统采用碗扣式(或插口式)加丝座的方案，并配备一台压刨、二台平刨、二台电锯、一台台钻。　　

　　4、混凝土采用商品砼，运输到施工现场，现场配备一台砼输送泵、二台布料机布料。　　

　　5、施工外架：三层以下采用落地式双排脚手架，从基础垫层开始搭设，三层以上采用型钢悬挑式施工外架方案，密目网防护。　　

　　6、各栋号楼层均分二段流水作业，以保证二十四小时不间断施工。　　

　　五、合同价款及计算办法　　在上述设备配制及方案的前提下，按如下取费单价和结算方法进行结算：　　

　　1、基础按地下室建筑面积计算，每平方米壹佰零贰元整(102元

　　2)。　　

　　2、地下室按其建筑面积结算，每平方米壹佰零贰元整(102元

　　2)。　　

　　3、地上各楼层按其建筑面积计算(但阳台按其实际水平投影面积计算，计入其所在楼层的计算面积中，不足

　　2.2米高的结构层按其实际投影面积计算)，每平方米壹佰贰拾元整(120元2，含大模板租赁费)。　　

　　4、屋面以上所有不能计算建筑面积的结构构件(如女儿墙、花架梁、装饰构件等)，按每栋楼壹万元包干(

　　9、10楼共计贰万元整)。　　

　　5、工作范围以外的零星计时用工，按技工200元工日，普工100元工日计算。对于较大量的合同外工作，乙方同意协商施工的，双方协商单价，不能按零星用工计算。　　

　　6、本合同单价是按签订合同时的施工蓝图考虑的，若发生变更，只要不发生建筑面积的增减，无论其结构构件的难易与数量变化与否，取费单价和结算办法不变。但变更引起乙方返工的，甲方应给乙方增加相应的费用。　　

　　7、以上单价为不含税价，甲方应付给乙方的净费用，税金由甲方统一缴纳。　　

　　8、工人住房租赁费由乙方承担。因现场条件所限，乙方尽量把职工食堂开在场外，如现场考察后，食堂开在外面不方便，甲方将设法在现场给乙方提供条件。工人食堂水电费由乙方承担。　　

　　六、结算与付款　　

　　1、0.000以上开始付款，乙方应在每月____日前报量，甲方10个工作日内结算完毕，经甲乙双方有关人员签认后，于次月____日以前付给乙方上月结算工程款的85%。主体工程完工两月后，付至结算总价的95%，余款待工程竣工后付清，乙方开具收款收据。若甲方不能按合同付款，则每天按应付款的1另付给乙方资金占用费。　　

　　2、在合同签订时，乙方需提供银行帐户(如有变更，乙方法人须出据变更函)，乙方收款经办人员必须出据法人委托书，手续齐全甲方给予办理付款手续，否则甲方有权拒付。若甲方付款到乙方指定以外的账户，则为无效付款。　　

　　七、双方履行的责任、权利　　

　　(一)甲方责任、权利　　

　　1、甲方做好现场三通一平，办理施工所需要的各种证件、批件，保证施工期间的需要，为乙方创造良好的施工环境。　　

　　2、全面负责现场的施工组织工作，编制施工组织设计和方案，制定工程的生产计划，确保生产均衡性和连续性。　　

　　3、甲方向乙方提供施工图纸一套、工程设计变更一式两份，并进行质量、安全、技术交底。负责对乙方管理、监督、检查、验收等职能工作。　　

　　4、甲方按照工程进度计划，根据施工需要向乙方及时提供工程施工中所需要的各种材料，提供的材料必须保证质量合格。对于甲方向乙方提供的不合格材料，乙方有权拒绝使用。甲方还应保证二十四小时(建设单位影响除外，工期顺延)材料随时供应。乙方应提前____日提交材料计划。　　

　　5、甲方提供筏板、地下室、楼层顶板模板及配套设施料。标准层剪力墙XX大模板乙方向甲方提供租赁。　　

　　6、甲方负责提供合同规定的塔吊、垂直运输机械、砼搅拌输送机械、钢筋加工机械、木工加工机械及施工用电、用水。其中塔吊、施工电梯、砼输送泵的司机工资由甲方负责。对于设备用电线路甲方派专人经常检查、维修、保养。　　

　　7、甲方配备专职电工，对现场用电线路进行布置、检查、维修。乙方未经甲方同意私自接拆电源、开关，违反操作规程者，发生的一切后果均由乙方负责。　　

　　8、甲方负责钢筋直螺纹机械连接的钢筋接头滚丝加工工作，其余工作内容由乙方负责完成，甲方提供机械连接的大扳手等工具。　　

　　9、甲方负责现场施工的安全管理工作，对乙方施工人员要进行进场前安全教育，宣传正确使用安全，完善安全防护措施。在现场周围和重点防范部位设立警示牌。建立健全现场安全制度，逐日进行安全检查。对违反安全制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育、停工及处罚处理。　　

　　10、甲方现场制定的管理制度，在不违反合同的前提下，乙方应遵照执行;甲方下达的质量、工程进度、安全、技术等指标任务，乙方应努力完成。若乙方逾期不能完成施工计划，甲方根据施工整个过程进行客观公正的分析，责任方承担相应的责任。　　1

　　1、甲方协助乙方处理施工过程中发生的安全事故(费用由责任方承担)。　　1

　　2、甲方协调乙方同公安、劳动等社会部门的关系，对于同这些部门发生的费用由责任方负责(暂住证由乙方自行办理)。属于甲、乙方各自行为(或内部职工行为)造成的损失或责任，责任方自理。　　1

　　3、甲方按省、市有关规定协助乙方办理务工许可证、计划生育有关证件手续，费用由乙方负责。　　

　　(二)乙方责任、权利　　

　　1、乙方进场应具备以下条件　　

　　(1)有营业执照，编号：420xxXX0868　　

　　(2)有资质证书，编号：C109X0101。　　

　　(3)有进场人员花名册，及特殊工种上岗证书。　　

　　(4)保证合同人数及技术水平，合同初定进场人数为240人。　　

　　(5)乙方人员均需乙方正式编制员工，并按时支付员工工资，在甲方按合同付款的情况下，因拖欠造成的一切后果均由乙方负责。　　

　　(6)严禁使用童工和体、智残缺工人。　　

　　2、乙方施工人员进入施工区域，必须按甲方要求的质量、安全、文明施工和进度要求组织施工。同时乙方不能转包工程，否则，甲方有权终止合同。　　

　　3、乙方应遵守甲方的规章制度、地方法规及国家法律。　　

　　4、乙方在施工前应熟悉图纸，存在问题应及时向甲方提出。　　

　　5、乙方在施工前应根据合同协议条款，认真编制作业指导书及质量安全措施，在施工中严格按规程、规范施工，服从甲方、监理监督检查，做好施工的自检、交接检、专检工作，发现问题立即纠正，并按要求做好质量记录。　　

　　6、乙方应根据总工期要求向甲方提出月旬作业计划，并提出工期保证措施。　　

　　7、乙方应根据总工期要求及甲方批准的月计划，提出材料、设施等需用计划，由甲方审核备料。　　

　　8、乙双方对进场职工进行安全教育。乙方在工作中或接受其它任务或甲方提出整改，应无条件服从，不推诿、拖拉。　　

　　9、乙方应按省、市进城务工有关规定，办理务工、计划生育、人身意外伤亡保险等手续。　　

　　八、大模板租赁　　

　　1、甲方向乙方提供设计模板所需的工程图纸及其它资料，并向乙方作书面技术交底，模板设计方案完毕后交甲方审核签字，进场后甲方按国家有关规范进行验收，合格后方可使用。　　

　　2、乙方提供的模板如不符合质量标准，应予以修复或退换，如甲方提供的技术资料或工程图纸有误以及变更，导致乙方不能按时供货或不符合质量标准，其责任、损失均由甲方负责。　　

　　3、模板进场前甲方应及时解决模板堆放及拼装平台专用场地，进、出场时甲方要积极组织协调相关事宜(包括塔吊配合卸车、码放等)。租用的全过程甲方要协助大模板的保管，无乙方签字许可，不许外运。　　

　　4、租赁物在租赁期间由乙方负责维修和保养，由乙方原因造成损坏，乙方负责;由于甲方的原因导致的模板改制或损坏要照价赔偿;甲方应向其他有关配合单位交底，防止模板的损坏，由于第三方原因导致的损坏，甲方负责赔偿。　　

　　5、由于非乙方原因导致的工程停工____日以上，大模板租赁费另按每日

　　1.30元2 (梁模板、异型模板每日按

　　2.5元

　　2)支付;若停工____日以上且近期确无复工希望，甲方可付清本工程预计租赁费总额，要求乙方将模板改造调往其它工地使用，乙方在收到甲方的预计租赁费总额后不再计取每日

　　1.30元平方米的租金。复工后乙方应将大模板调回，甲方再次使用模板的改造费用，甲方承担二分之一。　　

　　6、乙方向甲方不收取大模板租赁押金。　　

　　九、质量与验收　　

　　1、在双方共同认可的工艺方案和甲方提供的材料合格的前提下，乙方的施工应达到如下质量要求：本工程必须是优质结构，结构示范工程、确保达到省级文明工地、召开____市或省级现场会，若因乙方原因(出现安全、质量等问题)，没有达到上述结果，乙方应承担责任，并赔偿甲方为创建省级文明工地、结构示范工程所付出费用。　　

　　2、甲方对乙方进行全过程跟踪质量检查和验收，乙方承包范围内的分部分项工程的合格率必须达到100%，允许偏差项目合格率必须达到85%以上，优良率必须达到80%。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方根据合同发出的指令施工，应随时接受甲方、工程监理的检查和验收，发现问题应及时进行整改，并承担由于自身原因导致返工整改的费用。　　

　　3、在合格的清水大模板的前提下，乙方施工的主体部分必须达到清水砼的效果，即达到不用抹灰直接上腻子的效果，否则结构部分发生的抹灰费用由乙方负责。　　

　　4、如施工质量达不到约定条件部分，甲方一经发现，可以要求乙方返工，直到符合约定条件。因乙方原因，不按施工图预埋铁件、预留插筋、孔洞，由乙方承担违约责任，负责返工和返修材料、人工费用。　　

　　5、为实现杯目标，乙方成立C小组，创建两项C科技成果。　　

　　6、如乙方不能按国家建筑规范和甲方要求施工，分部分项工程质量存在严重问题时，甲方可采用警告、处罚要求撤换有关人员等方式限期整改，若仍未见效，甲方有权终止合同，乙方承担违约责任，罚总承包费用的30%，并限期三天内退场，乙方任何人不得滞留甲方场所。甲方对乙方已经实施过的成品质量达到合同要求，可按合同价款予以办理。　　

　　十、工程施工进度　　根据甲方的施工组织设计，并按现场实际情况经双方商定的形象进度实施。正常情况下，标准层平均每月不少于四层的进度，若工程进度达不到要求，是乙方的原因，乙方要承担责任，每日按1000元承担违约金;工期提前一天，甲方应奖励乙方500元;非乙方原因造成的工期拖后，工期顺延，乙方保留因窝工索赔的权利，因不可抗力因素除外。　　十

　　一、安全和治安　　

　　1、甲、乙双方共同签订《劳务分包安全生产管理协议书》，并作为合同附件。　　

　　2、甲方在施工中提供安全工作设施、料具(除自备安全用具外)，安全设施搭建已包含在承包单价内由乙方完成。　　

　　3、甲方负责现场施工的安全管理工作，对乙方施工人员进行进场安全教育。宣传正确使用，完善安全防护措施。在现场周围和重点防范部位必须设立警示牌。甲方应建立健全现场安全制度，逐日进行安全检查。对违反安全制度的`乙方人员，甲方有权进行批评教育、停工及罚款处理。　　

　　4、乙方进场时应协助甲方做好进场前安全教育。进入现场必须戴好安全帽，对于高空作业，必须严加防范，系好安全带。室外高处作业操作前首先检查脚手板是否安全，是否牢固等。如发现不安全因素，乙方应及时排除，直至消除安全隐患，符合安全操作规范后方可施工。在专人动用简单机械电锯、电刨、砂轮机时，要注意用电设施的接线是否正确、安全，电线是否损坏、老化、开裂、裸露等。使用时要正确操作，严禁私拉乱接电线。在模板支拆过程中，注意自身及他人安全，防止模板、卡子、扣件及穿墙螺栓等材料坠落伤人。甲方借用乙方人员干合同以外的工作，乙方人员的安全由甲方负责。　　

　　3、乙方人员在施工操作中，不按安全规范进行施工，违章作业所造成的一切安全事故，乙方负责解决并承担全部费用，甲方应给予必要的协助;由于非乙方自身的原因而引起的安全事故，甲方解决并承担全部费用，乙方应给予必要的协助。在施工中未按安全操作规程造成事故的，应分析责任，由责任方负责。　　

　　4、若乙方人员违反《中华人民共和国治安管理条例》或国家其它法律，除接受国家司法机关处罚外，还必须执行项目部综合治安合同的处罚条款。　　十

　　二、文明施工与工完场清　　

　　1、乙方必须保证在自己的责____区和施工范围内达到省级文明工地的要求。　　

　　2、乙方必须做好文明施工，进场必须统一服装，统一安全帽，管理人员安全帽颜色为红色，安全员安全帽颜色为黄色，工人安全帽颜色为蓝色。严禁打闹、吵架等不文明现象的发生，违者按甲方有关规定处罚。　　

　　3、工完场清与文明施工要求。乙方应有计划、有秩序的组织施工，做到工完场清料尽。任何一道工序施工完毕，多余的材料必须清理干净，分类堆放。施工现场，要做到随手清，要把所有的材料堆放在指定的地方。对于不使用的材料应及时退还甲方，以免造成材料积压、浪费等现象。拆完模板应及时清理、刷油，以便下道工序再用。乙方必须安排专人打扫作业面及生活区，保持作业面及生活区整洁卫生，要达到省级文明工地标准。　　十

　　三、材料的管理　　

　　1、乙方向甲方提供纯劳务服务，除了乙方自备的机械和工具外，其余所有的施工工具、材料、安全防护用品均由甲方负责提供，乙方领用，施工过程中甲方对乙方的使用行使管理权。　　

　　2、乙方自备的机械、工具及劳保用品：　　

　　①移动配电箱及其电缆、振动器、振动棒、手提电锯、手提电刨、角磨机等机械。　　

　　②主体结构施工的木工、架子工、钢筋工、砼工四工种的操作工人随身携带的榔头、扳子、钢卷尺、吊线锤、手锯、手钳、手斧、扎丝钩、刮尺、刮杠、铁铲、铁抹子等工具。　　

　　③雨鞋、安全带、安全帽、电焊手套、眼镜等劳保用品。　　

　　3、甲方向乙方提供一间现场办公室和一间牢固的材料库房。　　

　　4、乙方应确保科学、合理和节约地使用施工材料，应对材料的节约使用提出具体管理方案，不得随意乱锯木方、模板等。对工程中所使用的木方、模板、铅丝、铁钉、粘贴胶带等材料，应有一个合理的使用限额消耗量，甲乙双方应本着实事求是、科学合理的原则，共同测定使用限量，以确定材料消耗，并签订材料管理协议。　　

　　5、甲乙双方的工长应对各施工层低值易耗品材料进行比较准确的定量，甲方工长根据定量签发限额领料单，乙方工长在上面签字，甲方库管人员凭签字后的领料单每层发放一次材料。如果乙方使用时管理不当，因浪费而造成的材料不够用，追加的材料甲方按进价调拨给乙方;如果乙方严格管理、精打细算节约了材料，甲方可对乙方给予适当的奖励。在施工的过程中若发现材料的定量不当，甲乙双方的工长都有权提出修改定量，但必须根据现场的实际情况做出更科学、准确的定量。绑扎铅丝的使用亦按照此条的规定执行。　　

　　6、甲方的材料管理应该是过程控制，对于当时发生的问题必须当时解决或处理，以真正达到合理使用材料节约成本的目的。不得在施工完毕后对乙方进行材料方面的处罚或扣款。乙方必须在施工过程中及时的配合甲方的管理。　　

　　6、模板、木方等较大型的材料的管理。　　

　　(1)乙方必须按甲方的交底合理使用。　　

　　(2)杜绝野蛮施工，乙方在施工的过程中必须珍惜材料，不得随意抛、摔、和乱锯。　　

　　(3)施工时，剩余的材料必须清理干净，码放整齐并及时利用。　　

　　(4)甲方的主管工长对乙方的使用进行过程控制，若发现乙方可能造成材料浪费的行为，甲方可视情节给予处罚。　　

　　(5)由于材料自身的质量问题(如钢模板、丝座的焊点不牢固、木方变形等)或正常使用造成材料损坏的(如竹胶板周转几次后的损坏)，乙方不承担责任，但必须及时向甲方反映情况，并将损坏的材料集中码放整齐，甲方应视损坏的情况决定修复或更换。　　

　　7、对于钢筋机械、木工机械等应专人专机，安装完毕由双方共同验收合格后，交乙方保管、使用，并负责日常保养维修，由于使用不当造成损坏的由乙方负责。架子车、灰浆车、水管和不属于乙方自备的工具、用具等由乙方向甲方借用，丢失或损坏应按原价赔偿。　　

　　8、较大的施工工具、电动工具的管理。　　

　　(1)较大工具(如钢筋剪、管钳、大扳手、大锤)由乙方管理人员在甲方签字领用。　　

　　(2)使用过程中正常损坏的，乙方要及时交给甲方，甲方负责修理，乙方不承担费用;但属乙方人为损坏的，修理费由乙方承担。　　

　　(3)由于乙方的原因而丢失的乙方照价赔偿;对于乙方领用的工具，甲方在未得到乙方同意的情况下，不得调用出场，由于非乙方原因而造成丢失的乙方不负责任。　　

　　(4)甲乙双方应共同管理，爱护一切工具、设施、设备。　　

　　(5)所有的领用工具、电料因正常损坏或老化无法再使用的，乙方应报请甲方作报废处理，费用由甲方承担。　　

　　9、扣件、型卡、型卡等小型钢化周转材料的管理，由于这类材料具有易散失性，为加强管理，甲方只能向乙方指定的管理人员发放，乙方的管理人员签字领用和保管。归还时应整洁，扣件螺杆清丝刷油。正常损耗扣件按3%，型卡、型卡按5%，其余部分应全部如期归还，超损部分由乙方负责原价赔偿。乙方在施工时应对材料的领用严格管理，必须做到工完场清，不得让材料散失在垃圾或打入砼中，并不得人为造成材料的损坏，如造成丢失、损坏由乙方负责。　　

　　10、乙方若发现其他人偷窃工地材料和破坏工具、设施、设备的行为应立即向甲方反映并协助甲方处理　　1

　　1、因材料问题而发生的甲方对乙方的扣款或调拨，必须由乙方的现场总负责人签字方才有效。　　十

　　四、其它约定　　

　　1、结算和付款是双方工程管理中十分重要的环节，双方应高度重视，若甲方不能按时办理结算或付款，即构成单方违约，造成因乙方不能按时向其班组工人发放工资而引起的停窝工损失，乙方保留向甲方索赔的权利。　　

　　2、甲乙双方在施工过程中若发生甲方对乙方调拨、罚款或乙方向甲方提出索赔等问题，不能超过合同的范围和违反国家法律法规，双方应本着实事求是、公正合理的原则办理有关处罚或签证的手续，而且必须经过双方的现场负责人签字才有效。材料实行过程管理，存在问题必须当时解决，甲方不得在完工以后对乙方进行材料方面的扣款。　　

　　3、罚款是一种迫不得已的管理手段，而不是目的，对与乙方在施工过程中有违反合同的事，甲方应先签发工作联系单或整改通知提出整改，若乙方不能按时有效的整改，甲方可以对乙方给予适当的处罚。处罚必须遵守及时性、公开性、公正性三原则。及时性要求当时发生的问题立即(或____日内)做出书面处理并以双方代表签字有效(逾期无效);公开性是要求罚款要公布以起到教育的目的;公正性是指罚款数额适当，能起到教育的目的即可，不能违反合同和违背国家有关政策、法规的准则。　　

　　4、高层施工进度的管理关键在于施工机械，特别是塔吊的管理，为加快进度，科学合理的利用塔吊及其它机械，甲方应授予乙方对塔吊等机械使用过程的管理权，让机械的使用服从于乙方的要求。　　

　　5、为保证质量、加快速度，必须保证工序的按时交接，甲方的管理人员必须过程控制、跟踪检查、及时验收，同时甲方应保证工程监理人员的验收应不分昼夜的随工序跟进，不要出现检查滞后和验收滞后的现象。　　

　　6、甲方在合同规定的范围内对乙方进行管理时必须文明管理，双方都应做到文明行为、文明语言、互相尊重。　　

　　7、甲方应给乙方员工营造整齐、卫生的生活环境，尽可能给乙方的员工提供生活上的便利;甲方有事需要乙方协助的，乙方应力所能及协助。　　

　　8、本合同末尽事宜，可通过友好协商解决或签订补充协议。补充协议及合同附件与本合同具有同等法律效力。　　

　　9、在实际施工过程和执行合同的过程中有可能出现的有争议的问题，双方应本着公正、客观、平等、相互尊重、相互理解、相互支持的原则，通过友好协商解决，或由人民法院裁决。末尽事宜按民法典有关条款执行。　　本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，经双方签字、盖章后生效，结构工程完工，结算付款完毕后自行失效。　　甲方：(公章) 乙方：(公章)　　甲方代表人：乙方代表人：　　联系电话：联系电话：　　开户银行：开户银行：　　账号：账号：　　合同签订日期：________年____月____日

居间合同工程篇11

　　甲方(委托方)：____________

　　乙方(居间方)：____________

　　根据《中华人民共和国民法典》经甲乙双方充分协商，本着平等自愿，有偿服务的原则，就甲方委托乙方居间引荐并促成签订________市________区________土石方工程项目一事，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：________市________区________区BT项目;

　　2、工程地点：________市________区;

　　3、承包性质：分包;

　　4、工程价格：土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米(税后价，下同)，土方超过1km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。

　　二、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责上述工程引荐甲方与________建筑工程有限公司签订分包合同;

　　2、签订分包施工合同总价________亿元人民币。

　　三、乙方义务

　　1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况;

　　2、主动维护甲方利益，积极协调与总包方的关系。

　　四、甲方义务

　　1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续;

　　2、合同签订后严格按合同进场施工，及时支付居间报酬。

　　五、居间报酬，支付时间和方式

　　1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取，每立方土方提取写：________元);

　　2、居间费支付方式，在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方;

　　3、委托方可以转账或现金方式支付;

　　4、居间人也可以有权委托总包方________建筑工程有限公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。

　　六、其它事项

　　1、本合同若发生争议，双方协商解决;协商不成可在________仲裁;

　　2、委托方与发包方发生的任何法律与经济纠纷均与居间方无关，居间方不承担连带责任;同时本合同不可撤销，不可更改，不因法人、代表人(项目经理)更改而失效;

　　3、本合同为甲乙双方不可撤销的`内部劳务费分配承诺，与施工合同协议具有同等法律效力，甲方未经乙方同意，不得转让劳务费给第三方;

　　4、甲乙双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方任何商业信息，均有永久性的保密责任与义务，任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失，过错方要予以对应的全部经济赔偿并承担各项法律责任;

　　5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

　　甲方(章或签字)：_______

　　______年____月____日

　　乙方(签字)：__________

　　______年____月____日

居间合同工程篇12

　　甲方(委托人)：　　乙方(居间人)：　　甲乙方为了发挥双方的优势，根据《民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：　　

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的信息并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。　　

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。　　

　　2、乙方向甲方提供关于该工程项目的信息真实可靠。　　

　　三、甲方义务

　　1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。　　

　　2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。　　甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。　　

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间劳务报酬。如果未及时支付，则按报酬总金额的每天千分之五向乙方承担违约金。　　

　　四、居间报酬金额、支付时间和支付方式

　　1、本项目居间费用按

　　2、居间成功后，进场先付次，分次付完。　　

　　3、甲方可以转帐或现金的方式支付。　　

　　五、合同终止。剩余款项以元。　　支付一

　　1、本合同签字生效后，在甲方支付完乙方居间酬金后本合同自动终止。　　

　　六、其他事项

　　1、乙方不得将本合同委托事项进行转让。　　

　　2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字(或盖X)后生效。　　如有违约将承担法律责任。　　附加：工程合同签字人的承诺书一份，公司法人委托书一份。　　

　　七、争议解决方式

　　1、甲乙双方任何纠纷可通过协商解决，协商不妥，可通过当地人民法院解决。合同签订地：　　合同签订日：　　甲方：(盖X) 法定代表人或委托代理人：身份证　　乙方：(盖X) 法定代表人或委托代理人：身份证

居间合同工程篇13

　　发包方： (以下简称甲方)

　　分包方： (以下简称乙方)

　　甲方将白桦林居居住区Ⅲ区9、10住宅楼工程的主体结构的施工分包给乙方，为了确保工程优质、高速的完成，保证双方的利益，经双方协商，特签订本合同。一经生效，双方必须共同遵守合同中的各项条款。

　　一、工程概况　　

　　1、工程名称：白桦林居居住区Ⅲ区9、10住宅楼　　

　　2、工程地点：____市经济技术____区凤城。

　　3、工程结构：全剪力墙结构，地下一层，地上十八层。

　　4、建筑面积：9住宅楼建筑面积160202，10住宅楼建筑面积159672，总建筑面积319872(以结算单为准)。

　　二、分包范围及质量要求　　

　　1、分包范围：结构工程的钢筋、模板、砼的施工，施工外架，以及现场文明施工、施工区场地硬化、地面防护棚的搭设和乙方使用材料的现场卸车、倒运等工作;但不包括防水工程、砌体、填充墙、构造柱、门窗过梁、圈梁等不属于主楼结构所包括的内容。

　　2、分包方式：包工、包机械(塔吊、垂直运输机械、砼搅拌机、钢筋、木工机械等除外)、包工期、质量、包文明施工、包主体结构范围内验收。

　　3、标准层甲方租用乙方____大模板，租赁费含在本合同单价中。

　　4、质量标准：优质结构 (以有关结构示范工程验收结果为准)。

　　5、工程进度：标准层在正常情况下平均每月不少于四层进度。

　　三、工作内容　　乙方承包范围内工作内容具体如下：　　

　　(一)、钢筋工程　　

　　1、钢筋翻样。

　　2、钢筋机械安装就位、操作、工作台制作和布置。

　　3、乙方结构工程中所直接使用的材料的二次倒运(不包括因甲方原因发生的反复倒运)、归堆码跺、除浮锈、原材料的标识工作。

　　4、竖向钢筋连接的合理下料，运至工作面。

　　5、钢筋的制作：　　

　　(1)除锈、调直、切断、冷拉、弯曲。

　　(2)依据料表制作成型。

　　(3)钢筋直螺纹机械连接的下料、搬运、连接。(直螺纹机械连接的钢筋接头滚丝加工工作由甲方另行委托)。

　　(4)钢筋的电弧焊、绑条焊、电气焊割、平直钢筋闪光对接焊。

　　(5)短料接长，余料加工再利用、废料加工再利用、废料归堆。

　　(6)半成品钢筋分类整齐堆放、标识及水平、垂直运输。

　　(7)按文明工地的要求将原材料、成品、半成品统一规划，整齐堆放。

　　6、钢筋的绑扎：　　

　　(1)半成品材料运至施工层，按料单就位，并整齐堆放。

　　(2)按图纸设计和国家规范，对结构施工范围内的各种结构构件进行绑扎。

　　(3)对绑扎后的成品钢筋进行有效保护。

　　(4)马凳筋、梯子筋、保护层垫块的制作、安放。

　　(5)钢筋水平、垂直控制限位卡具的加工。

　　(6)设计洞口、施工预留洞口的钢筋切割，洞口加筋处的制、绑、焊。砌体拉接筋的制作、安放。

　　(7)工作面行人通道的搭设拆除，浇捣砼时钢筋保护工作。

　　(8)班组自检、互检、交接检，向甲方报送自检记录，参与甲方、建设单位的质量检查及隐蔽工程验收。

　　(9)预埋铁件的安放(加工制作不包括在乙方工作内容内)。

　　(10)严格按照文明工地的要求，工完场清，保持工作面整齐干净，无散落材料。

　　(二)、模板工程　　

　　1、依据工程的结构特点，制定详细的模板施工方案和施工操作工艺，甲方审定后，共同遵守。

　　2、提供详细的模板工程的材料计划，供甲方审定。

　　3、严格依照蓝图绘制模板详图，进行模板的制作(木模的制作，木方的刨平、刨直加工，小钢模配制成大模板)、拼装。

　　4、木工机械的安装就位，操作、保养。

　　5、甲方提供配制模板用的原材料(胶合板、方木等)、设施料(钢管、扣件、卡具、脚手板、对拉螺栓)、定型____大模板到场后的二次倒运、归堆码垛。

　　6、模板的安装，加固，校正，拆除：　　

　　(1)模板的清理、刷油、擦光、模板的嵌缝、粘贴海绵条。

　　(2)支模所需的各种材料(模板、方木、钢管、螺栓、卡具、扣件、脚手板等)的场内水平、垂直运输，且在工作面上分类整齐堆放。

　　(3)支模所用脚手架的搭拆。

　　(4)门窗洞口、预留洞口等模板的制作、安装。

　　(5)严格按照图纸及规范要求对模板进行就位、加固、校正。

　　(6)拆除后的清理、刷油及整理工作。

　　10、施工过程中，合理节约材料，及时向甲方提供材料使用情况的报告。对于周转材料的正常损坏、损耗及时向甲方提出补充材料的计划。

　　(三)、砼工程　　

　　1、施工方案和操作工艺的制定。

　　2、商砼的后台放料、输送管道的.布设、安拆，临时运输及施工通道的搭设及拆除。

　　3、严格按照清水砼的操作工艺进行浇灌、振捣、抹面、覆盖塑料薄膜或麻袋、浇水、养护、修补，精心施工，做好成品保护。

　　4、含底层地面垫层施工、砼输送的泵管拆接、清理。

　　5、确保不浪费混凝土，对工作面散落的砼、砂浆及时清理再利用，浇捣混凝土的区域随时保持干净。

　　6、每次浇捣完毕后，泵管的拆除、清洗，输送泵场地的清理。

　　(四)、架子工程　　

　　1、本工程各楼号的外脚手架均采用型钢悬挑式钢管外架，协助甲方对架子方案进行审查，并向甲方提出合理的建议。

　　2、架子所需型钢、钢丝绳、钢管、架板(含木板)、扣件、密目网、小孔网、各种卡具进场后的场内二次倒运、归堆码垛。

　　3、严格按架子的设计方案进行搭设。

　　4、架子底部按施工方案用胶合板进行包装。负责架管、踢脚板、底层包装板的刷油漆工作。

　　5、架子搭设完毕后，首先进行自检，自检合格后，书面报给甲方参与甲方组织的检查验收，甲方验收合格后方可使用。

　　6、使用过程中进行日常检查、维护、杂物清理工作。

　　7、主体结构工程施工中的架子工作，架子下面的清理、打扫工作。

　　8、防护栏杆的搭设、四口、五临边的围护、防护工作。

　　(五)、文明施工　　

　　1、保证施工区域、作业面、生活区保持整齐、干净，材料堆放整齐，达到省级文明工地标准。

　　2、进行文明施工的宣传标语、条幅、横幅的布置挂设工作。

　　3、负责生产区的场地硬化、地面防护棚搭设。

　　(六)、其他　　

　　1、不包含圈梁、过梁、构造柱、防水、砌体等所有不属于本工程结构件的工作内容。

　　2、不含施工电梯及塔吊附墙架搭设、等工作内容，若需乙方用工费用另行协商。

　　4、甲方负责将楼层的定位轴线、标高投测到各层，乙方提供专职人员配合，各楼层的细部放线工作由乙方负责完成，甲方复验。

　　5、负责乙方所需材料的进场卸车工作，周转材料退场装车乙方不负责，属于乙方的模板材料、工具装车由乙方负责。

　　6、为了方便管理，塔吊指挥由乙方负责，甲方付给塔吊租赁费时，需乙方签字认可。

　　四、采用的设备及工艺方案

　　1、垂直运输每栋楼采用一台塔吊，一台施工电梯。

　　2、钢筋制作采用一台钢筋对焊机、二台钢筋弯曲机、二台钢筋切断机、一台钢筋调直机、二台电焊机，一台砂轮切割机。

　　4、混凝土采用商品砼，运输到施工现场，现场配备一台砼输送泵、二台布料机布料。

　　5、施工外架：三层以下采用落地式双排脚手架，从基础垫层开始搭设，三层以上采用型钢悬挑式施工外架方案，密目网防护。

　　6、各栋号楼层均分二段流水作业，以保证二十四小时不间断施工。

　　五、合同价款及计算办法

　　在上述设备配制及方案的前提下，按如下取费单价和结算方法进行结算：　　

　　1、基础按地下室建筑面积计算，每平方米壹佰零贰元整(102元2)。

　　2、地下室按其建筑面积结算，每平方米壹佰零贰元整(102元2)。

　　3、地上各楼层按其建筑面积计算(但阳台按其实际水平投影面积计算，计入其所在楼层的计算面积中，不足2.2米高的结构层按其实际投影面积计算)，每平方米壹佰贰拾元整(120元2，含大模板租赁费)。

　　4、屋面以上所有不能计算建筑面积的结构构件(如女儿墙、花架梁、装饰构件等)，按每栋楼壹万元包干(9、10楼共计贰万元整)。

　　7、以上单价为不含税价，甲方应付给乙方的净费用，税金由甲方统一缴纳。

　　六、结算与付款　　

　　七、双方履行的责任、权利　　

　　(一)甲方责任、权利　　

　　1、甲方做好现场三通一平，办理施工所需要的各种证件、批件，保证施工期间的需要，为乙方创造良好的施工环境。

　　2、全面负责现场的施工组织工作，编制施工组织设计和方案，制定工程的生产计划，确保生产均衡性和连续性。

　　3、甲方向乙方提供施工图纸一套、工程设计变更一式两份，并进行质量、安全、技术交底。负责对乙方管理、监督、检查、验收等职能工作。

　　5、甲方提供筏板、地下室、楼层顶板模板及配套设施料。标准层剪力墙____大模板乙方向甲方提供租赁。

　　8、甲方负责钢筋直螺纹机械连接的钢筋接头滚丝加工工作，其余工作内容由乙方负责完成，甲方提供机械连接的大扳手等工具。

　　10、甲方现场制定的管理制度，在不违反合同的前提下，乙方应遵照执行;甲方下达的质量、工程进度、安全、技术等指标任务，乙方应努力完成。若乙方逾期不能完成施工计划，甲方根据施工整个过程进行客观公正的分析，责任方承担相应的责任。

　　11、甲方协助乙方处理施工过程中发生的安全事故(费用由责任方承担)。

　　12、甲方协调乙方同公安、劳动等社会部门的关系，对于同这些部门发生的费用由责任方负责(暂住证由乙方自行办理)。属于甲、乙方各自行为(或内部职工行为)造成的损失或责任，责任方自理。

　　13、甲方按省、市有关规定协助乙方办理务工许可证、计划生育有关证件手续，费用由乙方负责。

　　(二)乙方责任、权利　　

　　1、乙方进场应具备以下条件　　

　　(1)有营业执照，编号：420________0868

　　(2)有资质证书，编号：C109__0101。

　　(3)有进场人员花名册，及特殊工种上岗证书。

　　(4)保证合同人数及技术水平，合同初定进场人数为240人。

　　(5)乙方人员均需乙方正式编制员工，并按时支付员工工资，在甲方按合同付款的情况下，因拖欠造成的一切后果均由乙方负责。

　　(6)严禁使用童工和体、智残缺工人。

　　2、乙方施工人员进入施工区域，必须按甲方要求的质量、安全、文明施工和进度要求组织施工。同时乙方不能转包工程，否则，甲方有权终止合同。

　　3、乙方应遵守甲方的规章制度、地方法规及国家法律。

　　4、乙方在施工前应熟悉图纸，存在问题应及时向甲方提出。

　　6、乙方应根据总工期要求向甲方提出月旬作业计划，并提出工期保证措施。

　　7、乙方应根据总工期要求及甲方批准的月计划，提出材料、设施等需用计划，由甲方审核备料。

　　8、乙双方对进场职工进行安全教育。乙方在工作中或接受其它任务或甲方提出整改，应无条件服从，不推诿、拖拉。

　　9、乙方应按省、市进城务工有关规定，办理务工、计划生育、人身意外伤亡保险等手续。

　　八、大模板租赁　　

　　5、由于非乙方原因导致的工程停工____日以上，大模板租赁费另按每日1.30元2 (梁模板、异型模板每日按2.5元2)支付;若停工____日以上且近期确无复工希望，甲方可付清本工程预计租赁费总额，要求乙方将模板改造调往其它工地使用，乙方在收到甲方的预计租赁费总额后不再计取每日1.30元平方米的租金。复工后乙方应将大模板调回，甲方再次使用模板的改造费用，甲方承担二分之一。

　　6、乙方向甲方不收取大模板租赁押金。

　　九、质量与验收　　

　　5、为实现杯目标，乙方成立C小组，创建两项C科技成果。

　　十一、安全和治安　　

　　1、甲、乙双方共同签订《劳务分包安全生产管理协议书》，并作为合同附件。

　　2、甲方在施工中提供安全工作设施、料具(除自备安全用具外)，安全设施搭建已包含在承包单价内由乙方完成。

　　3、甲方负责现场施工的安全管理工作，对乙方施工人员进行进场安全教育。宣传正确使用，完善安全防护措施。在现场周围和重点防范部位必须设立警示牌。甲方应建立健全现场安全制度，逐日进行安全检查。对违反安全制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育、停工及罚款处理。

　　4、若乙方人员违反《中华人民共和国治安管理条例》或国家其它法律，除接受国家司法机关处罚外，还必须执行项目部综合治安合同的处罚条款。

　　十二、文明施工与工完场清　　

　　1、乙方必须保证在自己的责____区和施工范围内达到省级文明工地的要求。

　　十三、材料的管理　　

　　2、乙方自备的机械、工具及劳保用品：　　

　　①移动配电箱及其电缆、振动器、振动棒、手提电锯、手提电刨、角磨机等机械。

　　③雨鞋、安全带、安全帽、电焊手套、眼镜等劳保用品。

　　3、甲方向乙方提供一间现场办公室和一间牢固的材料库房。

　　7、模板、木方等较大型的材料的管理。

　　(1)乙方必须按甲方的交底合理使用。

　　(2)杜绝野蛮施工，乙方在施工的过程中必须珍惜材料，不得随意抛、摔、和乱锯。

　　(3)施工时，剩余的材料必须清理干净，码放整齐并及时利用。

　　(4)甲方的主管工长对乙方的使用进行过程控制，若发现乙方可能造成材料浪费的行为，甲方可视情节给予处罚。

　　8、对于钢筋机械、木工机械等应专人专机，安装完毕由双方共同验收合格后，交乙方保管、使用，并负责日常保养维修，由于使用不当造成损坏的由乙方负责。架子车、灰浆车、水管和不属于乙方自备的工具、用具等由乙方向甲方借用，丢失或损坏应按原价赔偿。

　　9、较大的施工工具、电动工具的管理。

　　(1)较大工具(如钢筋剪、管钳、大扳手、大锤)由乙方管理人员在甲方签字领用。

　　(2)使用过程中正常损坏的，乙方要及时交给甲方，甲方负责修理，乙方不承担费用;但属乙方人为损坏的，修理费由乙方承担。

　　(4)甲乙双方应共同管理，爱护一切工具、设施、设备。

　　(5)所有的领用工具、电料因正常损坏或老化无法再使用的，乙方应报请甲方作报废处理，费用由甲方承担。

　　10、扣件、型卡、型卡等小型钢化周转材料的管理，由于这类材料具有易散失性，为加强管理，甲方只能向乙方指定的管理人员发放，乙方的管理人员签字领用和保管。归还时应整洁，扣件螺杆清丝刷油。正常损耗扣件按3%，型卡、型卡按5%，其余部分应全部如期归还，超损部分由乙方负责原价赔偿。乙方在施工时应对材料的领用严格管理，必须做到工完场清，不得让材料散失在垃圾或打入砼中，并不得人为造成材料的损坏，如造成丢失、损坏由乙方负责。

　　11、乙方若发现其他人偷窃工地材料和破坏工具、设施、设备的行为应立即向甲方反映并协助甲方处理　　

　　12、因材料问题而发生的甲方对乙方的扣款或调拨，必须由乙方的现场总负责人签字方才有效。

　　十四、其它约定　　

　　6、甲方在合同规定的范围内对乙方进行管理时必须文明管理，双方都应做到文明行为、文明语言、互相尊重。

　　7、甲方应给乙方员工营造整齐、卫生的生活环境，尽可能给乙方的员工提供生活上的便利;甲方有事需要乙方协助的，乙方应力所能及协助。

　　8、本合同末尽事宜，可通过友好协商解决或签订补充协议。补充协议及合同附件与本合同具有同等法律效力。

　　9、在实际施工过程和执行合同的过程中有可能出现的有争议的问题，双方应本着公正、客观、平等、相互尊重、相互理解、相互支持的原则，通过友好协商解决，或由人民法院裁决。末尽事宜按民法典有关条款执行。

　　本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，经双方签字、盖章后生效，结构工程完工，结算付款完毕后自行失效。

　　甲方：(公章)

　　乙方：(公章)

　　甲方代表人：

　　乙方代表人：　

　　联系电话：

　　开户银行：

　　账号：

　　__年____月____日

居间合同工程篇14

　　甲方(委托人):

　　乙方(居间人):

　　甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《_____》经双方充分协商。依平等自愿，等价有偿的原则，达成如下协议。

　　一、委托事项

　　1、乙方接受甲方委托负责就石家庄至济南高铁往反运输土石方工程项目(以下称该工程项目)引荐，运输单位和甲方洽谈，向运输单位提供该工程项目的信息，并促成运输单位与甲方签订该工程项目承包实施合同。

　　2、“居间成功”是指完成本条例所全部委托事项，运输单位与甲方签订书面的工程施工合同，乙方仅为运输单位提供信息，或为甲方提供联络协助，撮合等服务，均视为委托事项完成。

　　二、乙方的义务

　　1、乙方必须向运输单位提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助运输单位对该工程项目进行实地考察。

　　三、运输方的义务

　　1、运输单位负责提供营业执照等相关材料，负责和进行合同谈判。

　　2、如果居间成功，则由运输单位全面履行和甲方所签订的专业施工合同，运输单位所履行施工合同而产生的权力和义务，与乙方无关。

　　3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定向乙方支付居间报酬，如果未按时支付则逾期每日按未支付居间报酬的10%向乙方承担违约金。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间、和支付方式

　　1、甲方承诺每车每吨公里土石方向乙方支付________元，作为居间费。

　　2、每天居间费的计算方法:每天居间费=每车每趟每吨每公里每吨的居间费x天______每车总趟数x天___________总数。

　　3、居间费的支付时间为:运输单位每辆车往返一次由甲方向乙方支付一次。

　　4、甲方可以转账或现金支付。

　　五、运输单位在该项目提供的_____最终以运输单位实际在该项目上提供的总的_____为主。

　　六、本协议所述项目的工期为运输单位与甲方签订的拉土石方施工合同的期限为准。

　　如果运输单位与甲方签订的合同需要续签合同期限的，本合同有效期限同步延续到运输单位与甲方彻底不再有业务关系时，该协议终止。

　　七、保密事项

　　1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业机密。

　　2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密作出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。

　　八、争议解决方式

　　如果发生协议争议，双方协商解决。协商不成，双方同意提交协议签订地_____委员会_____。

　　九、其他事项

　　1、乙方不得将本协议委托事项进行转委托。

　　2、本协议一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

居间合同工程篇15

　　甲方：　　乙方：上海XX公司　　依照《民法典》，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就该路弄号室装修施工合同解除事项协商一致后，订立本协议：　　

　　一、工程概况：　　

　　1、工程地点：

　　2、工程内容：室内设计和装修施工　　

　　3、工程造价：元（大写）　　

　　二、协议内容：　　

　　1、甲乙双方均同意解除年日签定的《号室装修施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。　　

　　2、甲方支付首期款20元。　　

　　3、乙方应收取该项目中水电款等费用合计：　　

　　4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。　　

　　5、乙方应收费用待水电完工、下水管道疏通、垃圾清运完毕后____日付清。下水管道疏通、垃圾清运完毕后须在____月____日前处理完毕，否则甲方自请他人处理，并拒付垃圾清运费。　　本协议书在双方签字或盖章后，立即生效。协议书一式贰份，由甲乙双方各收执壹份。传真及扫描件具体等同的法律效力。　　甲方：乙方：　　全权授权代表：　　全权授权代表：________年____月____日年____月____日

居间合同工程篇16

　　委托人(以下简称甲方)：

　　居间人(以下简称乙方)：

　　甲、乙双方经过友好协商，按照《中华人民共和国合同法》的相关规定，达成本合同。

　　第一条甲方因与建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同)，委托乙方提供居间服务(以下简称居间服务)。

　　第二条甲方签订建设工程施工合同时，视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件，在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。本合同签订后，甲方签订建设工程施工合同的，均视为由乙方提供居间服务所签订，甲方不得提出任何异议。

　　第三条甲方应当提供确切的需求和真实的信息，以便乙方提供居间服务。

　　甲方应当向乙方提供建设工程施工合同相关的甲方文件及信息，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方需要其他文件的，应当书面通知甲方，甲方应当及时提供给乙方，一般不超过三个工作日。

　　第四条乙方的居间报酬为人民币十万元。

　　第五条乙方完成居间服务的，甲方同意按照如下方式支付乙方的居间报酬。

　　1、甲方按照建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内，支付乙方人民币五万元的居间报酬;

　　2、甲方按照建设工程施工合同的约定开始施工并收到第一笔工程款后三个工作日内，再支付乙方人民币五万元的居间报酬;乙方应当提供相应的账号供甲方支付居间报酬，该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的，应当及时书面告知甲方。甲方逾期支付的'，每逾期一日需支付乙方违约金一千元。

　　第六条甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息，不得对外泄露，否则，泄露方应支付违约金人民币三万元，但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求提供本合同的，依照相关规定执行。

　　第六条本合同在履行过程中发生的争议，甲、乙双方应当协商解决;协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。

　　第七条如有未尽事宜，甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第八条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签署之日起生效。

　　甲方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　xx年xx月xx日

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　xx年xx月xx日

居间合同工程篇17

　　建设单位：_________，以下简称甲方;

　　咨询单位：_________，以下简称乙方。

　　为了使_________建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，供双方遵守执行。

　　第一条首先甲方应于________年____月____日以前将规划局红线图、上级部门批文、委托书以及建筑安装工程的建筑面积、安装项目、消防方式、库房每层净高等资料提交乙方。

　　第二条而乙方根据甲方要求，对_________建筑安装工程的地形、地质条件、建筑安装构想等进行可行性研究，最后编制出设计任务书及匡算表，于________年____月____日以前交付甲方。

　　第三条甲方根据国家计委颁发试行的《工程设计收费标准》，承付乙方咨询费_________元。自本合同签订之日起____日内，甲方先付给乙方_________元，待乙方将设计任务书及匡算交付甲方后____日内，再付给乙方_________元。

　　第四条为本咨询工程需要到外地进行调研、收集资料人员的差旅费，由甲方负担。

　　第五条甲方的违约责任

　　1、甲方如不按本合同规定的时间向乙方送交有关文件、图纸和资料，乙方可按耽误的时间顺延交付设计任务书及匡算表的时间。

　　2、甲方如不按本合同规定的时间向乙方交付咨询费，迟延一天，按迟延交付款额数罚款_________‰。

　　3、甲方如果中途中断咨询请求，乙方咨询工作已经过半的，应付给乙方全部咨询费;咨询工作尚未过半，按总咨询费的_________%收费。

　　第六条乙方的.违约责任

　　1、乙方如不按本合同规定的时间交付设计任务书及匡算表，迟延一天，按总咨询费金额数罚款_________‰。

　　2、乙方如中途中断咨询，应按总咨询费向乙方交付罚款。

　　3、乙方所提供的技术咨询服务，因质量缺陷或过错给甲方造成经济损失的，应负责赔偿。如果由此引起重大事故，造成严重后果的，还应追究其主要负责人的行政责任或刑事责任。

　　第七条其他约定条款_________。

　　第八条本合同自签订之日起，甲乙双方不得随意更改。如有未尽事宜，需经双方协商解决。本合同正本一式两_________，甲乙双方各执_________份。合同副本一式_________份，分别交_________各一份。

　　建设单位(甲方)(盖章)：_________

　　咨询单位(乙方)(盖章)：_________

　　地址：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　日期：_____年_____月_____日

随便看

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

居间合同工程 篇1

居间合同工程 篇2

居间合同工程 篇3

居间合同工程 篇4

居间合同工程 篇5

居间合同工程 篇6

居间合同工程 篇7

居间合同工程 篇8

居间合同工程 篇9

居间合同工程 篇10

居间合同工程 篇11

居间合同工程 篇12

居间合同工程 篇13

居间合同工程 篇14

居间合同工程 篇15

居间合同工程 篇16

居间合同工程 篇17