网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文:

 

标题 工程延期补充协议
范文

工程延期补充协议(通用4篇)

工程延期补充协议 篇1

  甲方:________________

  乙方:________________

  甲乙双方于________年________月________日签订了一份金额为________________元,编号为________________的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议:

  1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从________年________月________日至 ________年________月________日)更改为乙方将向甲方提供______个月的服务(服务时间分为两段从________年________月________日至________年________月________日,以及从 年 月 日至 年 月 日)。

  2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准,本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

  3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有同等效力。

  4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

  甲方:________________

  乙方:________________

  日期:________年________月________日

工程延期补充协议 篇2

  您好,这是工程延期补充合同的格式

  补充协议

  协议编号:_________________

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  甲乙双方于 ___ 年 ___ 月 ___ 日签订了一份金额为元,编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议:_________________

  1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从 ___ 年 ___ 月 ___ 日至 ___ 年 ___ 月 ___ 日)更改为乙方将向甲方提供__________个月的服务(服务时间分为两段从 ___ 年 ___ 月 ___ 日至 ___ 年 ___ 月 ___ 日,以及从 ___ 年 ___ 月 ___ 日至___ 年 ___ 月 ___ 日)。

  2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准,本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

  3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有同等效力。

  4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

  甲方:_________________乙方:_________________

  签字盖章:_________________签字盖章:_________________

  日期:_________________日期:_________________

工程延期补充协议 篇3

  工程名称:_________________

  工程地点:_____________

  发包人:_____________

  承包人:_____________

  签订日期:_______________________年____月____日

  补充协议

  发包人:_________________(以下简称:_________________甲方)

  承包人:_________________(以下简称:_________________乙方)

  经甲乙双方自愿、公平、友好协商,双方就______年____月____日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议:_________________

  一、写明具体补充的内容。

  二、 如有未尽事宜,双方另行协商。

  三、 此协议经双方签字盖章后生效,一式陆份,双方各执叁份,具有同等法律效力。

  四、 本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。

  甲方(盖章) ___________

  法定代表人(签章) ___________

  乙方(签章) ___________

  ____ 年 _____ 月 _____ 日

工程延期补充协议 篇4

  委托人(甲方):_________________法定代表人:_________________

  监理人(乙方):_________________法定代表人:_________________

  一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。

  二.本协议为双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。绿化、道路等工程不再另行聘请监理。

  三.本协议有效日期为:_________________年_____月______日至本项目竣工验收,费用按月包干结算的方式。

  四.监理费用

  按月计算,包干价格为__________万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快,乙方必须机动增加监理人员,以保证工程质量。

  委托人(甲方):_________________监理人(乙方):_________________

  法定代表人:_________________法定代表人:_________________

  _________________年______月______日_________________年______月______日

随便看

 

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。

 

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间:2025/3/18 8:50:26