标题 | 水电劳务分包合同范本模板 |
范文 | 水电劳务分包合同范本模板(通用8篇) 水电劳务分包合同范本模板 篇1工程总承包公司名称:【简称甲方】 项目现场负责人:【简称甲方】联系电话: 项目技术负责人:【简称甲方】联系电话: 劳务分包负责人:【简称乙方】联系电话: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就工程工作事项协商一致,订立本合同。 第一条:工程概况: 1.1工程名称:山东恒沣膜科技有限公司综合厂房及职工公寓(简称) 工程地点:周村秀强门业东侧;淄博天浩织染有限公司北侧 建筑面积:综合厂房8066m2;职工公寓:2979.53m2 1.2工程承包范围: 分包范围:工程范围与内容:(包括厂房、公寓宿舍建建筑面积、施工图内合约所属的水电安装工程,施工图改变后工程量另行计算,不包括资料、预结算) (1)室内给水管网安装; 工作范围: 现有图纸室内给水预留、洞口封堵距室外墙皮1.5m处;洁具安装,交工 不包括:消防系统及其设备预留安装;图纸变更;订购供水机械设备安装;台架砌,垒砼筑、饰面、防水、张贴、涂刷;自制设施制作。 (2)室内排水管网安装; 工作范围: 现有图纸室内排水预留、洞口封堵;距室外墙皮1.5m处及洁具安装交工 不包括:雨水管网;订购供水机械设备安装;台架砌,垒砼筑、饰面、防水、张贴、涂刷;自制设施制作。 (3)室内照明插座线路安装; 工作范围 : 现有图纸室内照明系统预留、安装。及消防强电管线预留穿绳 不包括:后期变更及增加;主电缆入内主箱压、烫、做、接;台架砌,垒砼筑、饰面、防水、张贴、涂刷;消防强电管线穿线、焊、接。 (4)室内照明灯具、插座、开关、电箱安装; 工作范围: 现有图纸范围内低压部分数量 不包括: 配电室内高低压设备设施安装;台架砌,垒砼筑、饰面、防水、张贴、涂刷;消防点位、警示安装; (5)防雷接地安装 工作范围: 楼内外防雷、接地、等电位。 不包括: 距室外墙皮1.5m以外;配电室等电位、高压进户接地、低压接地 (6)采暖系统安装 工作范围:1、综合厂房全部;职工公寓预留采暖主管至分水器 不包括:自制散热器等非成品制作;室内地暖;距室外墙皮1.5m以外管线 (7)弱电系统安装 工作范围:室内网络、电话、电视的弱电线管、线盒的预埋及管内穿绳工作,并保证管线畅通及配合弱电专业公司工作; 不包括:消防弱电;点位安装;主微机室安装;弱电桥架制作安装;安防系统。 承包方式:清包工(含小型机械工具及所用耗材如切割片、钻头、电锤头、电磨头、电镐头、石材切割片等易耗材料。不包括焊条、胶水、钉子、铁丝、汽油或液化气等非机械耗品) 1.3合同工期: 进场日期: 工程工期为: 至 1.4质量等级:合格 1.5合同工作范围内价款: 1.5.1 综合厂房单价:47元/m2(建筑面积)职工公寓单价:65元/m2(建筑面积) 1.5.2 综合厂房合同价款:¥ 万元;职工公寓¥ 万元 第二条:图纸 进场当天,发包人应提供图纸 壹 套(未含竣工图) 第三条:甲方安装驻工地代表 3.1甲方安装驻工地代表姓名: 3.2职责:按合同约定,及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务,并与业主协调;及时提供业主及监理确认签发完毕变更单或图纸。 第四条:甲方工作 4.1协调提供施工现场的施工用临时水源、电源,临水供水至主干管,临电供电至三级电箱;(楼层或其他,隔层或是每层); 4.2提供乙方人员食宿场地;水电免费 4.3负责提供甲方现场管理人员名单,如有变动,提前一周通知乙方; 4.4甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系; 4.5保证春节前、夏收前、秋收前乙方工人工资能及时发放; 4.6及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。 第五条:乙方驻工地代表 5.1乙方驻工地代表姓名 5.2职责: 按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工,履行分包合同中规定的义务,遵守甲方的《项目管理办法》及规章制度。 第六条:乙方工作 乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作: 6.1按照甲方通知的时间准时进场,并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划, 6.2严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求; 6.3按照甲方代表的施工方案进行施工,未经甲方代表认可,不得擅自更改施工方案;与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工,乙方应对甲方指令进行复核及确认。 6.4在施工过程中必须服从甲方代表对质量、进度的管理。 6.5乙方必须严格遵守 相关法律、法规及条例,任何因乙方违反上述有关规定、条例造成的案件、事故、事件等的经济及法律责任均由乙方承担。 6.6乙方必须向甲方上报进入施工现场的全部人员名单。 第七条:结算与付款 7.1 结算依据:以建筑面积按照设计图纸依据 7.2按节点进度支付工程款:一层封顶支付9%,二层封顶支付8%,三层封顶支付7%;四层封顶支付7%;给排水管线安装完毕付15%,电气穿线烫锡完毕装完成支付15%,弱电穿绳安装完成支付10%;防雷安装调试完毕支付14%;临水通水,临电试电完毕支付6%。工程进行中甲方要赋予乙方正常成生活、耗材借支费用。 工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的6%;剩余3%为保修押金,保修期按照业主与总包方的合同约定 年。 以上支付节点均按实际完成面积支付。 第八条:工期延误: 8.1对以下原因造成的工期延误,经业主、甲方确认的可以顺延工期: 8.1.1遇有大的设计变更工程量增加较大时; 8.1.2不可抗力; 8.1.3非乙方施工项目对工期造成影响时; 8.1.4甲方代表同意顺延的其它情况。 8.2严格按甲方工程部进度计划施工,如完不成时,如乙方严重违约,给甲方造成不良影响和经济损失其损失由乙方承担; 8.3如因业主及甲方原因,造成工期拖后十五天内,乙方不要求甲方承担因此造成的零工费用;如超过十五天甲方给乙方因此造成的全部实时零工费用。 第九条、质量预验收: 9.2乙方施工质量如不符合甲方要求,其返工的材料费用由乙方自身承担; 9.3业主、甲方供应材料造成的质量问题引起返工延期等原因造成的材料浪费、工期延误及甲方其它损失,均由业主、甲方承担。并给与乙方相应费用 第十条:补充条款: 10.1在工程施工中,依照合同发生的手写、打字、印刷、复印的各种通知、任命、证书、备忘录、会议纪要函件及经过确认的电报、电传等均以对方负责人签字为准,必注明相应价格或人工费用,如无签字,乙方有权拒绝执行,不承担任何责任。 10.2如因甲方所供材料不及时,工期顺延。 10.3施工中音像资料图片具有同等法律效力 10.4甲方负责乙方工人入场三级教育及提供相应安全措施工具 10.5工人零工按现时工价均值180元/每人工日计费 第十一条:甲乙双方管理人员在工作中要秉公办事,如发生违法违纪行为要追究责任人的经济和法律责任。 水电劳务分包合同范本模板 篇2甲方: 乙方: 依照中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规和本工程的具体情况,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致同意签订本合同,双方共同遵守执行、 第一条工程概况及承包方式: 1、工程名称:乌海市地质花园9#、10#楼 2、工程地点:乌海市海渤湾区地质花园 3、承包方式:劳务合同(包工不包料) 4、工程质量按工程承包合同有关质量的约定,国家现行的建筑工程质量验收规范的要求,必须达到质量评定优良等级、 5、分包工作期限: 开始工作日期:20__年8月25日,结束工作日期:20__年9月30日。甲方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为:李瑞峰乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为: 第二条乙方及其参加施工人员的条件及要求: 1、乙方须向甲方所属项目提供身份证、计生证、暂住证、职业技能岗位证书复印件及进场人员花名册。 2、乙方劳务人员必须是18至45周岁的身体健康的男性公民,进场工种和人数为:水暖工10人,并根据甲方需要配备具有专业管理能力的专职人员,乙方人员进场试用期为15天,经考核不能胜任工作,应立即退场,往返一切费用自理。 3、乙方进场人员应保持相对稳定,不得随意调换,若却因施工需要发生变更,应经项目经理批准并将变更后的人员花名册交项目劳资核实、存档。若乙方现场施工人员与其所提供花名册人员不符,将对乙方处以至少每次100元/人的罚款,且该施工人员必须退场,在此期间施工现场期间出现的一切安全事故,均由乙方承担全部责任。 4、在合同履行期间,乙方必须遵守甲方有关规章制度,服从甲方所属项目的工作安排、技术指导和调动,不得随意退场,否则乙方承担由此造成的全部经济损失。 第三条分包范围、合同价款 1、分包范围:地质花园9#、10#住宅楼水暖工程提供劳务分包内容:给排水、采暖(不包括地热盘管和安装分水器)、空调冷凝系统和落水管安装及相关的洞口预留(包括消防系统预留洞口),零工每工日50元。 2、合同价款:水暖工程按建筑面积6元/m2。 3、2、1上述价款已包括各类人员工资、补贴、各类保险、劳动保护费及地方证件费、暂住费、计划生育费等一切费用。 2、2上述单价均为优良价,与质量、环境和安全、工期、材料节约等指标挂钩,其中质量、工期、环境(含文明施工)、安全、材料节约各占本合同总价款5%,任何一项指标未达到要求按相应比例扣减。因设计变更导致本合同造价增减部分的价款,按本合同 第五条规定结算与支付单价按下列方法执行; (1)合同中已有相同或类似的价格,参照该价格执行; (2)无参照价格的双方按实际价格协商确定: 第四条工程量的确认 1、劳务供方每月按实际与甲方核实,确认工作量,对劳务供方未经甲方认可超出设计图纸范围或因劳务供方原因造成返工的工程量,甲方不予计量,并由乙方承担由此造成的经济损失。 2、因建设单位设计变更增减的工作量按实际施工图纸进行调整,单价按合同规定执行。 第五条工程款结算与支付 1、结算程序:乙方进场后第二个月五日由甲方主管工长开出上个月已完工程量概算清单,经施工、质检、安全、材料人员平定签字,由预算员核算签字后,最后经项目经理核实后依据评价结论和本合同规定办理,作为甲方支付工程进度款的唯一依据。 2、工程款的支付办法:乙方承担的工程项目,当月结算并经项目经理审核后,次月按70%支付,工程完工后付90%,其余10%在工程竣工后一个月内一次付清。 3、若乙方未达到现场劳务用工或文明施工要求,甲方有权另行委派他人完成此项工作,所发生费用的1、5倍将从乙方当月进度款中扣除。乙方在施工中不得以任何理由要求调高单价或另外补贴,否则不予结算。 4、若业主不能按工程合同约定比例付款,甲方将按业主付款响应比例支付乙方工程款。乙方应保证在甲方资金暂时短缺的情况下正常施工,如因资金问题而厌恶工期或停工,甲方有权让乙方退场。 5、乙方必须按月将工人工资发放到位,如出现因乙方拖欠工人工资发生纠纷或引起工人停工闹事或上访等,乙方应向甲方承担10000元/次的违约责任,甲方有权可以在未得到乙方认可的情况下直接从所欠乙方的工程款中优先支付乙方拖欠的工人工资。 6、对于审核人员和审核程序不符合本合同第五条第1款要求的任何清单、单据、工单等均不得作为结算依据,乙方及乙方任何人员均不得以此要求甲方支付工资或其他任何费用。 第六条工程质量环境和职业健康安全生产要求 1、甲乙双方必须认真贯彻执行有关质量、环境、职业、健康安全生产法令、法规和甲方有关规章制度,乙方必须服从甲方的统一指挥。 2、乙方必须按照本合同有关质量的约定、国家现性的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量平定标准》及甲方质量管理体系要求,以施工图、设计要求变更、甲方技术交底为依据,精心组织施工。 3、乙方必须确保按甲方要求的'施工进度,保证工程质量达不到甲方要求,造成返修、返工或其他损失,乙方必须承担所有费用。 4、对乙方原因造成的材料浪费、返工等费用全部由乙方承担。 5、甲方应想乙方提供必要的安全保护措施,提出明确的安全生产要求,进行监督检查,劳动安全保护用品由乙方自备并已确使用。 6、乙方应配合甲方安全员进行现场环境和职业健康安全管理,作到工完场清,建立安全生产保证体系,认真贯彻执行安全生产的有关规章制度,对本队劳务人员进行经常和定期的安全教育,督促作业人员严格遵守安全操作规程等工作。乙方从事特殊工种作业人员必须持证上岗。 7、乙方在劳力设备、高压线路、底下管道、易燃、易暴地段加交通要道附近施工前,应向甲方提出安全保护措施经甲方批准和实施。 8、施工中因乙方违反上述规定而发生伤亡事故或者由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。 第七条双方职责 (一)甲方职责 1、甲方按时提供施工图纸,及时提供施工现场所需的材料、设备等,进行技术、质量、安全、进度的文字交底,对乙方施工人员定期进行质量、环境和职业健康安全教育。 2、负责协调施工中各工序之间的配合工作,并对工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督检查。 3、检查隐蔽工程,办理各项签证及工程验收结算工作。 (二)乙方职责 1、乙方应与其下属所有劳务人员签定劳动合同,按甲方要求组织合格劳动力进场,不得将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人。否则甲方有权提前终止本合同,选派其它施工队伍进场施工,且乙方必须承担合同总额5%的违约责任。 2、服从甲方的统一指挥,遵守甲方在质量环境和职业健康安全管理方面的各项规章制度,甲方对乙方进行质量环境和职业健康安全教育时,乙方人员必须全部参加。 3、严格按甲方质量管理体系要求,施工图和甲方审定的施工方案组织施工,每道工序完工后必须经甲方检查合格后能进行下一道工序施工。 4、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收,以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容,施工场地的检查,隐蔽工程验收及工程竣工验收等。 第八条材料、机具供应及管理 1、乙方根据实际需要提出材料、设备等需用计划,经确认后,甲方根据需用计划进行采购。 2、甲方提供所需材料,乙方均需要办理领料手续,乙方应妥善保管、合理使用,不得大材小用,长材短用,丢失、损坏或浪费,否则甲方按够入价加倍扣罚,并在本月进度款中扣除。 第九条本着友好、互利互惠的原则、甲乙双方共同履行好合同,如因不可抗力或因建设单位原因等造成工程停建或缓建、致使合同无法履行的,合同自动失效,甲方根据乙方已完工程进度进行估算并支付工程款,甲方不在补偿乙方其他任何损失,同时乙方应妥善做好已完工程和剩余材料设备的保护和移交工作 第十条履行违约责任 1、乙方必须保证达到甲方提出的总工期及分段工期要求(建设单位原因除外),因乙方自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付违约金1000元。 2、由于乙方在工程进度、质量、环境、安全生产等方面达不到合同要求,甲方将按照本合同第六条规定进行处理,或有权随时单方面终止合同,并由乙方赔偿甲方经济损失。乙方施工质量不符合本合同的约定的质量标准,但能达到国家规定的最地标准时,乙方应向甲方支付5%的违约金。 3、乙方应遵守甲方现场管理的各项规定,不得在施工现场出现偷盗、打架斗殴现象,否则后果自负、且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付5000~10000元违约金。 4、乙方不履行或不按约定履行合同义务时,乙方尚应赔偿因其违约给甲方的经济损失,延误的乙方工作时不予顺延。 第十一条双方发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果: 1、单方违约导致合同确已无法履行双方协议终止合同; 2、调解要求停止合同工作且双方授受; 3、仲裁机构要求停止合同工作; 4、法院要求停止合同工作; 第十二条其他 本合同一式两份,甲方一份,乙方一份。双方法定代表人或法人委托人签字盖章后生效。 甲方签章: 乙方签章: 负责人: 合同签定地点: 合同签定时间:_____年_____月_____日 水电劳务分包合同范本模板 篇3发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程水电工劳务事宜协商一致,订立本合同。 一、 工程概况 工程名称: 中国科学院西双版纳热带植物园公寓食堂工程 工程地点: 西双版纳州勐腊县勐仑镇热带植物园内 施工单位: 云南CY集团建筑工程有限公司 承包范围:专家公寓(3种户型12栋)、食堂、化学药品库、1#、2#配电房、水池水泵房、制冷中心 建筑面积:本工程总建筑面积为7800㎡。该总建筑面积经建设方、设计方及监理方审核、认定。劳务费支付以此建筑面积为依据进行结算,不得另行调整。 施工条件:本工程为全框架结构,楼层多为1~2层,幢号多、分布广、面积小,因此,项目部不提供施工井吊(食堂除外),上下楼层材料运输乙方自理,合同单价已结合施工难度有所提高。 二、工作内容: 专家公寓12幢、食堂、制冷中心、水泵房、药品库、变电所各幢号: 1、室内水电安装(不包括灯具、洁具); 2、临时用电、用水的安装、维护、使用; 3、配电房的低压出线端口的施工; 4、水泵房的动力电源和室内水电安装; 5、制冷中心电柜的安装; 6、弱电穿线、暖风系统预埋; 7、辅材:弯管器、热容器、水泥钉、铁钉、铁丝、扎丝、封口胶、剪刀、手提切割机、切割片、砂轮片、电焊条、小型电焊机、胶布、防水胶布、自粘胶、粉笔、焊锡、焊锡膏、电源线; 8、提前12天做好材料计划。 三、承包内容: (1)承包工作内容中的全部人工费; (2)涉及本工种的施工图纸自行复印,费用自理; (3)承包工作内容中指定的材料费用及其它损失费; (4)设备安装费用另计; (5)承担材料浪费费用; (6)图纸设计变更及增加工程量的处理:若施工过程中发生工作量增加,按实际增加工作量结算给乙方。若施工过程中发生工作量减少,按实际减少工作量从乙方劳务费中扣除。 四、质量要求: 1、严格按照项目部工长的《质量技术交底》内容执行; 2、乙方所做的成品必须符合建设方、监理方及项目部的验收要求,如果达不到者乙方必须及时整改至合格为止,如果乙方出现严重质量事故,甲方将对乙方进行现金处罚;如果乙方多次出现质量事故,甲方将勒令乙方退场,退场工资待工程完工后降位处理支付,乙方不得胡搅蛮缠。 五、工期要求: 1、严格按照项目部的进度计划进行施工,进度达不到者,甲方有权重新组织人员; 2、主体开工时间: 3、主体断水时间: 4、工程交工时间: 5、元(壹仟圆); 6、如因不可抗拒原因造成工期延误的,10日(拾日)内不作工期调整,拾日外甲方将给乙方顺延工期。 六、文明施工: 1工区内不准入住(包括在建工程内都不允许有人居住),施工区要做到安全、整洁、美观;进入施工区的人员,必须遵守安全纪律,必须戴安全帽及上岗证。施工区内严禁吸烟(指定吸烟区除外),每发现一次乙方向甲方支付50元/人次的违约金。 2定,不带家属、小孩进入施工区。乙方必须保持生活区宿舍、室内外的清洁卫生,严禁使用电炉、电炒锅、电饭锅、电老虎、煤油炉以及乱接乱拉电线,违者每发现一次罚款500元,并没收其电器,拆除违章架设的电线。 3现一次支付违约金1000元。 4发现一次支付违约金200元。作业面和周围必须清洁整洁,做到“工完、料尽、场地清”,严格保护成品的清洁卫生。 5检查结果,实行奖优罚劣。 6甲方对责任双方各处以20xx元的罚款,情节严重者移交公安机关处理。如果对工程建设造成严重影响,甲方有权解除劳务合同,勒令乙方退场。 7发生火灾事故。 8金从乙方的进度款中扣除。 七、安全施工: 1、遵章守纪:乙方人员进入施工现场,必须认真执行甲方安全生产的规章制度,服从现场管理人员的指挥,按操作规程作业,严禁违纪、违章和冒险作业,避免伤亡事故的发生。 2、违章责任:在生产过程中,乙方违纪、违章及冒险作业所造成的大小伤亡事故由乙方承担全部责任,甲方不承担经济赔偿责任。因此,乙方必须加强对职工进行业务培训和思想教育。 3、劳务人员管理:进入施工现场的作业人员必须通过“三级教育”;作业前必须进行安全技术交底;乙方必须教育和培训职工掌握安全生产的知识,正确的使用“三宝”;严格遵守安全操作规程;特殊工种必须持证上岗;拒绝违章指挥,杜绝违章作业。 八、其他未尽事宜由甲乙双方共同协商处理。 九、合同单价: 每平方米 元正(大写每平方米 圆整包干)。 十、付款方式: 1、乙方进入工地后,自行垫付一个月的生活费用; 2.一个月后,按进度的完成量的30%支付工资; 3.主体断水后,甲方将支付给乙方总工资的40%工资; 4、砖砌体、收尾工程完工后,甲方付给乙方总工资的60%; 5、本工程粉水完工后甲方付给乙方总工资的80%; 6、本工程交工后甲方付给乙方总工资的90%; 7、在建设方规定的使用期后甲方付给乙方总工资的95%; 8、剩余总工资的5%在工程交工半年后甲方支付给乙方; 9、工期延误处罚的金额将在乙方总工资中扣除; 10、如因乙方在施工中出现的各种违规处罚金将在结账中扣除。 本合同书自签订之日起生效,完工后自行废除。以上各合同条款具有法律效力,任何一方违约将视为违法!由项目部监督执行。 本合同书一式二份,由甲乙双方各执一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 水电劳务分包合同范本模板 篇4工程承包人:___________(简称甲方) 劳务分包人:___________(简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建业·天筑7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一致,订立本合同。 第一条:工程概况: 1.1工程名称: 工程地点: 建筑面积:平方米,地下车库(据98定额人工工资结算)。 结构形式:框架剪力墙结构,层。 1.2工程承包范围: 水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。 1.2.1、水施部分:给排水系统预留洞及设备安装; 1.2.2、消防部分:防火自动报警系统预留洞及管子的预埋; 1.2.3、电气部分:强电(公共部分线管预埋、穿线、电缆、灯具、开关、插座、配电箱、配电柜及桥架安装),住宅部分线管的预埋、穿线、灯具、开关及插座的安装; 1.2.4、弱电部分:弱电(电视、电话、宽带、对讲)线管的预埋,桥架及弱电箱的安装。 1.2.5、空调部分:中央空调洞的预留; 1.2.6、通风部分:排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋; 1.2.7、室外部分:室外雨水管安装、避雷、接地焊制; 1.2.8、采暖部分:采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。 承包方式:清包工 建筑面积包干报价。包人工、包安装工具(包括除垂直运输以外的其它一切必须工具如套丝机、手电钻、电焊机、冲击钻)的提供、机械、导管钢丝、包工期、包质量、包安全及文明施工、包竣工验收合格通过; 1.3质量等级:中州杯 1.4合同价款: 1.4.1?主楼单价:(建筑面积,地下车库另算) 1.4.2?合同价款:¥:___________元(不包含地下车库) 第二条:图纸 开工前七天,发包人应提供图纸?壹?套(未含竣工图) 第三条:甲方驻工地代表 3.1甲方驻工地代表姓名: 3.2职责:按合同约定,及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。 第四条:甲方工作 甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作: 4.1负责组织图纸会审和技术交底,编制总的施工组织设计,审查乙方分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划; 4.2负责组织阶段验收和竣工验收工作,对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督; 4.3定期组织召开业主例会,对施工生产情况进行协调; 4.4提供施工现场的施工用临时水源、电源,临水供水至主干管,临电供电至二级电箱; 4.5甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系; 4.6及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。 第五条:乙方驻工地代表 5.1乙方驻工地代表姓名 5.2职责:乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工,履行分包合同中规定的义务,遵守甲方的《项目管理办法》及规章制度。 第六条:乙方工作 乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作: 6.1按照甲方通知的时间准时进场,并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划,并对数量负责; 6.2严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求; 6.3按照甲方代表批准的施工方案进行施工,未经甲方代表认可,不得擅自更改施工方案;与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工,乙方应对甲方指令进行复核及确认。 6.4在施工过程中必须服从甲方代表对质量、进度的管理,必须建立质量保证体系,并按甲方要求配备专职或兼职安全员和质量检查员; 6.5乙方必须严格遵守河南省及郑州市政府关于外地施工企业管理的相关法律、法规及条例,任何因乙方违反上述有关规定、条例造成的案件、事故、事件等的经济及法律责任均由乙方承担,由此造成的甲方的.经济损失由乙方承担; 6.6乙方所有工人必须具备国家、河南省及郑州市要求的全部证件。凡因乙方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担,由此造成的甲方的各种损失由乙方承担; 6.7乙方必须向甲方上报进入施工现场的全部人员名单,乙方人员经甲方审核后方可进入施工现场,且未经甲方同意不得擅自变动。如有人员变动应上报甲方,经甲方同意后方可变动,否则视为违约,自行承担由此产生的后果及费用。 第七条:结算与付款 7.1结算依据:以建筑面积按照设计图纸依据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。 7.2按节点进度支付工程款:十五层封顶支付8%,主体封顶支付12%;十五层二次线管预埋完成支付4%,主体封顶二次线管预埋完成支付6%;安装十层、二十层、封顶完成按工程量付款80%;工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的90%;结算完成支付95%;剩余5%为保修押金,保修期按照业主与总包方的合同约定?贰?年; 以上支付节点均按实际完成面积支付。 第八条:工程质量的监督与验收: 8.1乙方在施工中必须按设计图纸及国家颁布的操作规程和规范施工,质量应符合国家规定的施工和验收标准。分部分项工程按要求达到预定的标准95%; 8.2施工中的隐蔽工程,在隐蔽前由乙方提前24小时通知甲方验收; 8.3每次完成的分部分项工程,由乙方专职人员报请甲方质检部门,经检验合格后进入下道工序施工; 8.4乙方应按照国家标准、规范和设计图纸进行施工,并随时接受甲方检查、监督。乙方应配合甲方做好各项检查,对查出的问题,应按甲方要求及时进行返工、修改、自行承担费用。甲方有权酌情给以200—20xx元罚款。造成业主或监理的批评或罚款均由乙方承担,根据业主的罚款数额,由乙方承担双倍罚款; 8.5非乙方施工项目对工程最后质量评定造成影响,乙方不负责任; 8.6乙方工程在具备验收条件时,甲方五日内组织项目部有关部门进行验收,经验收符合要求,双方在验收单上签字,资料由甲方负责保存。 第九条:材料及设备保管 9.1乙方严格要求工人按照施工质量验收规范施工,杜绝浪费材料,做好工完场清工作(材料、建筑垃圾);因乙方原因造成的质量问题由乙方承担,甲方收取材料损失费,所造成的罚款由乙方承担,甲方在乙方工程款中扣除;乙方需切合实际根据施工工期的用量需要,提前三天向甲方上报施工所用材料。 9.2乙方需要的材料由甲方供应到施工现场,乙方应负责卸料并及时清点并办理领用手续,按甲方指定堆放整齐;材料一经领用,圴由乙方负责保管,直至工程完工,由于乙方现场管理不善造成丢失或损坏,圴由乙方负责; 第十条:补充条款: 10.1工程量的增加及减少按98定额工程量结算; 第十一条:甲乙双方管理人员在工作中要秉公办事,如发生违法违纪行为要追究责任人的经济和法律责任。 第十二条:争议解决及违约责任: 12.1甲乙双方在履行合同中如发生纠纷和违约时,应双方协商解决如双方解决不了,可根据一方当事人的请求提交本工程所在地的有关部门或仲裁机构解决。 第十三条:合同的生效与终止: 13.1本合同双方签字、盖章之日生效; 13.2本合同规定结算付清尾款之日终止。 第十四条:本合同一式贰份,甲乙双方各存一份。 合同订立时间:_________年____月____日 合同定立地点:______________________ 本合同双立约定签字盖章后生效。 水电劳务分包合同范本模板 篇5发包单位: (以下称甲方) 承包单位:水电班 (以下称乙方) 经甲乙双方协商,甲方同意将X大厦项目地下室水电工程项目,经内部劳务招标,确定由乙方承包施工,为了明确双方责任,确保工程质量,按期完成本工程的施工任务,依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求,经双方充分协商,达成如下协议,双方必须共同遵守执行。 第一条、工程名称 X大厦 第二条、工程地点 街区 第三条、承包范围 X大厦地下室水电系统(除消防系统外)及防雷系统的施工。 第四条、承包内容 1、地下室所有室内外给水(环境给水除外)、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装,部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。 2、材料的场内运输。 第五条、承包方式 1、包工(除主材及主材配件外)、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。 2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。 第六条、承包价格 1、根据上述承包内容,按建筑面积结算,以每平方米为人民币元。 2、甲方如需修改图纸和设计变更,价格双方协商调整。 3、付款的审批程序按甲方规定。 第七条、付款方式 1、每月结算一次,并按完成工程量的80%支付进度款,工程竣工验收后付18%,剩余2%作为二年保修金,保修期满后一个月内付清。 2、乙方收到款后,每月必须付清工人工资,并向甲方提供工资发放表。 第八条、工期 1、按甲方的施工进度计划完成。 2、甲方需赶工期时,乙方应无条件顺从,不得以任何理由拒绝和拖延工期,否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工,增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。 第九条、质量要求 乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求,精心组织施工,质量必须符合设计及施工验收规范要求,达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。 如由于乙方施工原因,出现质量问题或事故,造成的损失和返工费概由乙方负责,返工造成材料的损耗和浪费部分由乙方负责。 第十条、保修 工程保修期为二年,自工程竣工验收合格之日计起。保修期内如发现质量问题,乙方必须在接到通知后三天内处理完毕,否则甲方有权另委他人维修,费用由乙方承担。 第十一条、双方的权利和义务 1、 甲方的权利与义务 (1)政策指导:通过教育、引导和监督,使乙方贯彻国家的方针、 路线、政策,遵纪守法。 (2)制定项目的管理措施,加强对乙方的技术质安工作指导、管理、 检查、监督,协调各班组的生产管理工作。 (3)在开工前,向乙方提供必需的施工图纸。 (4)保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。 (5)负责将工程施工用水、用电管线架设到各楼层总箱,并提供施工用水用电。 (6)负责外墙脚手架的搭设。 (7)负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。 (8)施工期间,如发现乙方的施工管理、安全管理出现重大漏洞或未将工资发放到工人,经整改无效的,甲方有权单方面收回工程承包权。 (9)负责代乙方办理生产工人伤亡保险和工伤保险,但乙方必须按承包工费的6‰上缴甲方作为保险费用。 2、乙方的权利与义务 (1)认真贯彻执行国家的各项方针、政策和上级颁布的各种管理条例,自觉接受上级有关部门的检查和监督;严格执行甲方有关规章制度。 (2)精心组织,保证按期、优质、安全地完成工程施工任务。 (3)高度重视安全生产和文明施工,必须按建设部《建设工程施工现场管理规下》和《广东省劳动安全卫士条例》的规定,教育工人自觉遵守操作规程,认真做好工地的安全生产、文明施工和防护设施,杜绝伤亡事故发生;若因违反制度而造成的安全事故,由此而产生的一切经济及法律责任概由乙方负担。 (4)虚心接受甲方现场管理人员的管理、指导、检查、督促。 (5)负责对生产工人技术交底工作并做好记录,坚持对各分项工程的自检的交接检查工作。做好班前交底,班后检查;做到工完场清。 (6)乙方进场人员必须携带身份证、计划生育证明,并进行登证,人员进场后应组织办理暂住证,费用自理。 (7)每月必须付清工人工资。 (8)按承包金额的6‰向甲方上缴工伤和伤亡保险费。 第十二条、现场的管理规定 1、乙方在施工过程应有专业技术人员负责管理。 2、乙方在施工过程应做到每道工序工完场清,不得任意毁坏、消费、没有工完场清的,甲方管理人员有权处罚班组。 3、严禁工人在工地吵闹、打架,如发现打架,每人每次罚款500元,3人以上参加打架每次处罚3000元以上,医疗费由先动手方负责。 4、严禁工人在工地内乱搭宿舍,乱用电炉及乱接电线,用电丝烧水,违者被管理人员查到,每次罚款200元,款项由承包人负责,造成严重事故均由承包人负责。 5、严禁一切工人带其他人或亲戚进入工地,违者被甲方管理人员发现,没人每次罚款100元,并责令立即离开工地。 6、禁止雇佣童工,如被有关部门发现,一切后果由承包人负责。 7、乙方工人上班时如无戴安全帽及穿拖,每人每次罚款20元,发生大小事故由乙方负责。 8、乙方在施工过程中不按配比下料,浪费甲方材料所造成的后果全部由乙方负责赔偿。 9、楼地面每道工序完成后应进行打扫,保证施工场内清洁。 第十三条、其他约定 1、乙方须将本组人员名册上报甲方,如需办理临时养老保险,费用由乙方负责。 2、杜绝伤亡事故,负伤频率控制在2.4‰以下;如由于乙方发生工伤或安全事故,造成经济损失及法律责任必须及时汇报甲方并由乙方负责承担。 3、乙方不得将工程擅自转包或分包给其他人员,否则甲方有权单方面回收工程承包权。 第十四条、违约责任 1、乙方须按期保质完成工程施工任务,如未能按期完成,则每逾期一天向甲方偿付违约金1000元。 2、由于质量原因造成返工,返工工期计入乙方施工工期,逾期完成违约金同上款。 3、如乙方施工度达不到要求,管理措施较差,返工次数较多,甲方有权清退乙方,其已完成的合格工程量由甲方清算后按70%付清,其余30%作为赔偿甲方损失。 第十五条、附则 1、 本协议自签订之日起生效,工程竣工验收,结算完毕自行失效。 2、 本协议一式四份,甲方执三分,乙方执一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 水电劳务分包合同范本模板 篇6甲方(公司或者个人): (以下简称甲方) 乙方(公司或者个人): (以下简称乙方) 兹有甲方承建的 工程,为切实加强项目管理,确保工程质量及安全生产,顺利完成该工程施工任务,经甲方考察决定将该工程的 水电劳务分包 工程委托乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《四川省劳务用工管理条例》等规定,经双方商议达成一致协议如下: 一、 承包内容 本工程施工图纸范围内所有插座设备安装、照明部分管道预埋、总配电箱至各分配电箱电线电缆的敷设、电缆桥架的安装、网线安装、VGA线安装、,(所有线材穿PVC管道)承包性质。 包工不包料,本工种施工所需工具(三脚架、车丝机等)均由乙方自理。 二、 质量等级 本工程确保工程质量达省级优良标准。 三、 结算方式及工程款的支付 本工程结算按图纸内建筑大约面积 20xx M2(以实际施工量为准),综合造价为(¥ 20 ) 元/M²,本工程总造价计大约人民币 (¥ 元),本工程造价为一次性包干价,施工过程中不得因市场价格波动等原因进行调整。 工程款的支付采用按月进度支付的方法,每月按实际完成工程量的70%进行支付,全部工程量完成验收合格后按实际完成工程量的100%支付。 非乙方原因造成的返工,甲方一切责任由甲方负责。 四、 工期 本工程计划开工时间为 20xx 年 12月 1日,计划竣工时间为 20xx 年 1 月 30日,考虑本工程实际施工工期较紧,施工时将采用非间断流水施工,乙方应严格按照进度计划要求合理组织劳务人员,合理安排工作时间,确保下一工序能准时开工。当工期遇春插、农忙或时节,乙方应无条件按甲方要求组织好工人,非甲方同意休假,乙方不得擅自宣布放假,且节假日、春插期间施工不得要求增加补助费用。 五、 双方责任 甲 方: 1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电,住宿工棚,垂直运输设备)。 2、协助乙方做好施工现场的准备工作,并提供施工用图纸一套。 3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底,并进行监督检查。 4、负责测量定位,放样,对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组。 5、提供乙方水平运输翻斗车一部,负责提供材料的垂直运输设备。 6、确保施工用材料及时到位。 7、合理组织流水作业,协调乙方和其他班组之间的关系。 8、确保严格按合同相应条款支付工程进度款。 乙 方: 1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划合理安排相应的施工人员及劳动力。 2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工,认真熟悉图纸,做好施工管理工作,及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人,严格按照工程技术人员的技术要求进行操作,不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。 3、加强班组内部质量自检实行预检工作,班组长应积极配合工程技术管理人员进行质量检查,对检查不合格的工程,应坚决返工,并承担全部费用。 4、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业,服从施工员的调度,加强做好对已完成工序的成品保护工作。 5、对甲方提供的机械设备进行维护保养,合理计划材料的使用,加强对本班组使用的材料进行管理,严格控制材料的损耗,对本班组施工现场进行管理,配合项目顺利完成工程。 6、乙方应确保及时发放工人工资,不得无故扣留、拒付工人工资。 7、乙方应加强班组安全教育及管理,提高工人的安全生产意识,必须为操作工人购买意外伤害保险,该保险由甲方统一购买,费用从乙方进度款中扣除。在施工过程中对一切因违规操作所产生的安全事故负责。 七、质量控制措施 1、线管预埋必须畅通,不得出现堵塞现象,砼浇捣时必须安排专业人员进行跟班作业。 2、所有有关本工程的施工组织设计中的质量控制措施及技术交底均为本协议的附属条款,乙方应无条件接受。 3、乙方必须加强工程质量质检,对质量隐患应安排第一时间组织整改,对施工技术人员提出的整改要求未及时整改的或因乙方操作原因造成监理部门发出指令的,甲方将根据实际情况给予警告。 4、乙方施工原因造成工程返工所造成的甲方所有损失均由乙方承担,并无条件对需返工部分工程量进行返工直至质量达标为止。 八、安全生产、文明施工 1、乙方进行工地人员必须是身体健康,传染病者、癫痫、精神病史、弱智、痴呆者严禁进入施工现场,否则由此造成的伤亡事故均由乙方承担其全部责任。 2、乙方必须接受甲方安全管理人员的安全教育,并严格按照安全生产规程及甲方的安全交底进行施工,若因为违规操作,发生的伤亡事故均由乙方负责。 3、甲方安全保护设施不完善,安全器具提供不到位的情况,乙方有权拒绝施工,由此造成的工期顺延,由甲方承担相应的误工费用。 4、乙方应大力配合甲方作好现场文明施工,组织工人搞好生活区,食堂,厕所的卫生,保护好甲方提供的一切劳保及生活设施,对施工现场应做到随做随清,工完料尽,现场整洁。 5、所有进场人员必须带好有关证件,包括身份证及外出工作证等。 6、不准在施工现场内打架闹事,赌博,不得擅自进入项目部现有工作区域,若 出现违纪现象,其后果自有乙方负责。 九、奖励与罚款 1、工期: 乙方应按合同提供合格的劳动力,以确保工程按计划工期进行,在施工过程中乙方工作人数达不到本工程施工要求人数,甲方将按80元/人给予处罚,并有权调派人员进行施工,调派人员工资按市场工资的3倍计算。乙方必须严格按分段工期组织施工,若因甲方原因造成工程延误,工期相应顺延。若前期分段工期延误但由于乙方在后期的施工过程中的合理组织确保了工程的总工期按期竣工,分段延期罚款可按罚款额的100%返还乙方。 2、质量 由于乙方原因造成工程质量未达质量标准要求,项目部将按工程总造价的5%给予处罚(含施工过程中的各种有关质量方面的处罚性罚款)。对不合格部分项目属乙方施工内容乙方应无条件进行整改直至合格。 3、对安全规章操作,根据项目部安全生产奖罚条例进行奖罚(另附项目部安全生产奖罚条例)。 4、现场标准化管理根据项目部现场标准化管理条例进行奖罚(另附项目部现场标准化管理条例)。 5、若乙方在施工过程中拒绝甲方管理人员指挥,无法组织能满足需求的施工人员、安全质量管理混乱,甲方有权单方面终止合同。 本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,自签订后即刻生效,具有等同法律效率,待工程结束工程款清后自动失效。 甲方代表:身份证号码:联系电话: 水电劳务分包合同范本模板 篇7发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程水电工劳务事宜协商一致,订立本合同。 一、 工程概况 工程名称: 中国科学院西双版纳热带植物园公寓食堂工程 工程地点: 西双版纳州勐腊县勐仑镇热带植物园内 施工单位: 云南CY集团建筑工程有限公司 承包范围:专家公寓(3种户型12栋)、食堂、化学药品库、1#、2#配电房、水池水泵房、制冷中心 建筑面积:本工程总建筑面积为7800㎡。该总建筑面积经建设方、设计方及监理方审核、认定。劳务费支付以此建筑面积为依据进行结算,不得另行调整。 施工条件:本工程为全框架结构,楼层多为1~2层,幢号多、分布广、面积小,因此,项目部不提供施工井吊(食堂除外),上下楼层材料运输乙方自理,合同单价已结合施工难度有所提高。 二、工作内容: 专家公寓12幢、食堂、制冷中心、水泵房、药品库、变电所各幢号: 1、室内水电安装(不包括灯具、洁具); 2、临时用电、用水的安装、维护、使用; 3、配电房的低压出线端口的施工; 4、水泵房的动力电源和室内水电安装; 5、制冷中心电柜的安装; 6、弱电穿线、暖风系统预埋; 7、辅材:弯管器、热容器、水泥钉、铁钉、铁丝、扎丝、封口胶、剪刀、手提切割机、切割片、砂轮片、电焊条、小型电焊机、胶布、防水胶布、自粘胶、粉笔、焊锡、焊锡膏、电源线; 8、提前12天做好材料计划。 三、承包内容: (1)承包工作内容中的全部人工费; (2)涉及本工种的施工图纸自行复印,费用自理; (3)承包工作内容中指定的材料费用及其它损失费; (4)设备安装费用另计; (5)承担材料浪费费用; (6)图纸设计变更及增加工程量的处理:若施工过程中发生工作量增加,按实际增加工作量结算给乙方。若施工过程中发生工作量减少,按实际减少工作量从乙方劳务费中扣除。 四、质量要求: 1、严格按照项目部工长的《质量技术交底》内容执行; 2、乙方所做的成品必须符合建设方、监理方及项目部的验收要求,如果达不到者乙方必须及时整改至合格为止,如果乙方出现严重质量事故,甲方将对乙方进行现金处罚;如果乙方多次出现质量事故,甲方将勒令乙方退场,退场工资待工程完工后降位处理支付,乙方不得胡搅蛮缠。 五、工期要求: 1、严格按照项目部的进度计划进行施工,进度达不到者,甲方有权重新组织人员; 2、主体开工时间: 3、主体断水时间: 4、工程交工时间: 5、元(壹仟圆); 6、如因不可抗拒原因造成工期延误的,10日(拾日)内不作工期调整,拾日外甲方将给乙方顺延工期。 六、文明施工: 1工区内不准入住(包括在建工程内都不允许有人居住),施工区要做到安全、 2定,不带家属、小孩进入施工区。乙方必须保持生活区宿舍、室内外的清洁卫生,严禁使用电炉、电炒锅、电饭锅、电老虎、煤油炉以及乱接乱拉电线,违者每发现一次罚款500元,并没收其电器,拆除违章架设的电线。 3现一次支付违约金1000元。 4发现一次支付违约金200元。作业面和周围必须清洁整洁,做到“工完、料尽、场地清”,严格保护成品的清洁卫生。 5检查结果,实行奖优罚劣。 6甲方对责任双方各处以20xx元的罚款,情节严重者移交公安机关处理。如果对工程建设造成严重影响,甲方有权解除劳务合同,勒令乙方退场。 7发生火灾事故。 8 七、安全施工: 1、遵章守纪:乙方人员进入施工现场,必须认真执行甲方安全生产的规章制度,服从现场管理人员的指挥,按操作规程作业,严禁违纪、违章和冒险作业,避免伤亡事故的发生。 2、违章责任:在生产过程中,乙方违纪、违章及冒险作业所造成的大小伤亡事故由乙方承担全部责任,甲方不承担经济赔偿责任。因此,乙方必须加强对职工进行业务培训和思想教育。 3、劳务人员管理:进入施工现场的作业人员必须通过“三级教育”;作业前必须进行安全技术交底;乙方必须教育和培训职工掌握安全生产的知识,正确的使用“三宝”;严格遵守安全操作规程;特殊工种必须持证上岗;拒绝违章指挥,杜绝违章作业。 八、其他未尽事宜由甲乙双方共同协商处理。 九、合同单价: 每平方米 元正(大写每平方米 圆整包干)。 十、付款方式: 1、乙方进入工地后,自行垫付一个月的生活费用; 2.一个月后,按进度的完成量的30%支付工资; 3.主体断水后,甲方将支付给乙方总工资的40%工资; 4、砖砌体、收尾工程完工后,甲方付给乙方总工资的60%; 5、本工程粉水完工后甲方付给乙方总工资的80%; 6、本工程交工后甲方付给乙方总工资的90%; 7、在建设方规定的使用期后甲方付给乙方总工资的95%; 8、剩余总工资的5%在工程交工半年后甲方支付给乙方; 9、工期延误处罚的金额将在乙方总工资中扣除; 10、如因乙方在施工中出现的各种违规处罚金将在结账中扣除。 本合同书自签订之日起生效,完工后自行废除。以上各合同条款具有法律效力,任何一方违约将视为违法!由项目部监督执行。 本合同书一式二份,由甲乙双方各执一份。 甲方签字(章): 乙方签字(章): 合同签订日期 年 月 日 水电劳务分包合同范本模板 篇8甲方(公司或者个人): (以下简称甲方) 乙方(公司或者个人): (以下简称乙方) 兹有甲方承建的 工程,为切实加强项目管理,确保工程质量及安全生产,顺利完成该工程施工任务,经甲方考察决定将该工程的 水电劳务分包 工程委托乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《四川省劳务用工管理条例》等规定,经双方商议达成一致协议如下: 一、 承包内容 本工程施工图纸范围内所有插座设备安装、照明部分管道预埋、总配电箱至各分配电箱电线电缆的敷设、电缆桥架的安装、网线安装、VGA线安装、,(所有线材穿PVC管道)承包性质。 包工不包料,本工种施工所需工具(三脚架、车丝机等)均由乙方自理。 二、 质量等级 本工程确保工程质量达省级优良标准。 三、 结算方式及工程款的支付 本工程结算按图纸内建筑大约面积 20xx M2(以实际施工量为准),综合造价为(¥ 20 ) 元/M²,本工程总造价计大约人民币 (¥ 元),本工程造价为一次性包干价,施工过程中不得因市场价格波动等原因进行调整。 工程款的支付采用按月进度支付的方法,每月按实际完成工程量的70%进行支付,全部工程量完成验收合格后按实际完成工程量的100%支付。 非乙方原因造成的返工,甲方一切责任由甲方负责。 四、 工期 本工程计划开工时间为 20xx 年 12月 1日,计划竣工时间为 20xx 年 1 月 30日,考虑本工程实际施工工期较紧,施工时将采用非间断流水施工,乙方应严格按照进度计划要求合理组织劳务人员,合理安排工作时间,确保下一工序能准时开工。当工期遇春插、农忙或时节,乙方应无条件按甲方要求组织好工人,非甲方同意休假,乙方不得擅自宣布放假,且节假日、春插期间施工不得要求增加补助费用。 五、 双方责任 甲 方: 1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电,住宿工棚,垂直运输设备)。 2、协助乙方做好施工现场的准备工作,并提供施工用图纸一套。 3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底,并进行监督检查。 4、负责测量定位,放样,对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组。 5、提供乙方水平运输翻斗车一部,负责提供材料的垂直运输设备。 6、确保施工用材料及时到位。 7、合理组织流水作业,协调乙方和其他班组之间的关系。 8、确保严格按合同相应条款支付工程进度款。 乙 方: 1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划合理安排相应的施工人员及劳动力。 2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工,认真熟悉图纸,做好施工管理工作,及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人,严格按照工程技术人员的技术要求进行操作,不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。 3、加强班组内部质量自检实行预检工作,班组长应积极配合工程技术管理人员进行质量检查,对检查不合格的工程,应坚决返工,并承担全部费用。 4、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业,服从施工员的调度,加强做好对已完成工序的成品保护工作。 5、对甲方提供的机械设备进行维护保养,合理计划材料的使用,加强对本班组使用的材料进行管理,严格控制材料的损耗,对本班组施工现场进行管理,配合项目顺利完成工程。 6、乙方应确保及时发放工人工资,不得无故扣留、拒付工人工资。 7、乙方应加强班组安全教育及管理,提高工人的安全生产意识,必须为操作工人购买意外伤害保险,该保险由甲方统一购买,费用从乙方进度款中扣除。在施工过程中对一切因违规操作所产生的安全事故负责。 七、质量控制措施 1、线管预埋必须畅通,不得出现堵塞现象,砼浇捣时必须安排专业人员进行跟班作业。 2、所有有关本工程的施工组织设计中的质量控制措施及技术交底均为本协议的附属条款,乙方应无条件接受。 3、乙方必须加强工程质量质检,对质量隐患应安排第一时间组织整改,对施工技术人员提出的整改要求未及时整改的或因乙方操作原因造成监理部门发出指令的,甲方将根据实际情况给予警告。 4、乙方施工原因造成工程返工所造成的甲方所有损失均由乙方承担,并无条件对需返工部分工程量进行返工直至质量达标为止。 八、安全生产、文明施工 1、乙方进行工地人员必须是身体健康,传染病者、癫痫、精神病史、弱智、痴呆者严禁进入施工现场,否则由此造成的伤亡事故均由乙方承担其全部责任。 2、乙方必须接受甲方安全管理人员的安全教育,并严格按照安全生产规程及甲方的安全交底进行施工,若因为违规操作,发生的伤亡事故均由乙方负责。 3、甲方安全保护设施不完善,安全器具提供不到位的情况,乙方有权拒绝施工,由此造成的工期顺延,由甲方承担相应的误工费用。 4、乙方应大力配合甲方作好现场文明施工,组织工人搞好生活区,食堂,厕所的卫生,保护好甲方提供的一切劳保及生活设施,对施工现场应做到随做随清,工完料尽,现场整洁。 5、所有进场人员必须带好有关证件,包括身份证及外出工作证等。 6、不准在施工现场内打架闹事,赌博,不得擅自进入项目部现有工作区域,若 出现违纪现象,其后果自有乙方负责。 九、奖励与罚款 1、工期: 乙方应按合同提供合格的劳动力,以确保工程按计划工期进行,在施工过程中乙方工作人数达不到本工程施工要求人数,甲方将按80元/人给予处罚,并有权调派人员进行施工,调派人员工资按市场工资的3倍计算。乙方必须严格按分段工期组织施工,若因甲方原因造成工程延误,工期相应顺延。若前期分段工期延误但由于乙方在后期的施工过程中的合理组织确保了工程的总工期按期竣工,分段延期罚款可按罚款额的100%返还乙方。 2、质量 由于乙方原因造成工程质量未达质量标准要求,项目部将按工程总造价的5%给予处罚(含施工过程中的各种有关质量方面的处罚性罚款)。对不合格部分项目属乙方施工内容乙方应无条件进行整改直至合格。 3、对安全规章操作,根据项目部安全生产奖罚条例进行奖罚(另附项目部安全生产奖罚条例)。 4、现场标准化管理根据项目部现场标准化管理条例进行奖罚(另附项目部现场标准化管理条例)。 5、若乙方在施工过程中拒绝甲方管理人员指挥,无法组织能满足需求的施工人员、安全质量管理混乱,甲方有权单方面终止合同。 本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,自签订后即刻生效,具有等同法律效率,待工程结束工程款清后自动失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。