标题 | 买卖合同(分期付款) |
范文 | 买卖合同(分期付款)(通用20篇) 买卖合同(分期付款) 篇1农产品购销合同 甲方(需方):_______ 乙方(供方):____________ 鉴于: 1、甲方系依法成立的农产品加工企业,因公司经营发展需要购买农产品进行深加工。 2、乙方系合法的民事主体,具体签订和履行本合同的能力。 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规、规章的规定,在平等、自愿、诚信互利的基础上,就乙方向甲方供应农产品事宜协商一致,达成如下合同条款,以供双方严格遵守。 第二条质量标准 乙方向甲方供应的产品质量必须符合国家标准以及甲方要求。 第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担 1、乙方应根据本合同约定的购销产品的特性、运输方式、运输里程等因素科学、合理的确定包装方式,应确保运输机储存过程中产品品质不会降低。 2、购销产品包装物购置、人工等费用由乙方承担。 第五条交货方式、时间及地点 1、本合同约定的交货方式为分批次交货,每批次交货数量由甲方根据生产经营实际需求确定后提前三日通知乙方。 2、乙方应确保其按照甲方的各批次供货需求交付的标的物是当日从种植地上采摘,当日运送至交货地点。 3、交货地点为甲方生产车间或仓库所在地。 第六条运输方式和运输费用负担 1、本合同约定的购销产品采用汽车运输,运输车辆需全程行走高速公路,以确保送货的及时性。 2、本合同约定的购销产品运输、装卸费用完全由乙方承担。 第七条检验标准、方法、地点及期限 1、在产品交货地点双方按约定的质量标准进行检验。 2、乙方应在发货前告知甲方当批次发货数量、预计抵达时间、运输车辆车牌号及驾驶人员、交货人员姓名及电话。若乙方未另行指派交货人员前往交货地点与甲方指定的收货人员进行交货验收的,视为乙方委托了运输车辆驾驶人员作为其指定的交货人员,由此产生的一切法律后果由乙方承担。 3、乙方应在产品到达交货地点当天进行验收,逾期不验收的视为产品检验合格。 4、经甲方检验不符合约定的质量标准和数量要求的,甲方有权拒绝接收,由此产生的费用及损失费由乙方承担。 5、甲乙双方对购销产品的验收应采用书面形式记录验收结果,并由甲乙双方指定的交货人员和收货人员签字确认。 第八条货款结算方式、支付时间 1、乙方按批次供货给甲方,双方在交货地点对当批次供货数量和货款进行结算确认。 2、本合同约定的货款实行分批次支付,甲方根据各批次结算金额及时将各批次的货款汇付至乙方指定账户。 3、乙方委托甲方根据双方确认的结算金额按批次开具正式发票。 第九条违约责任 1、乙方未按照合同约定按时履行交货义务的,应按合同价款总额的10%/次向甲方支付违约金,逾期超过18小时或累计逾期三次及以上的,甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿损失。 2、乙方未按照合同约定及甲方通知的各批次供货数量进行供货的,应按合同价款总额的_______%/次向甲方支付违约金并赔偿甲方的损失。 3、乙方交付的产品经甲方检测发现不符合国家规定的农产品安全和品质标准的,应按合同价款总额的_______%/次向甲方支付违约金,累计出现三次及以上的甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿损失。 第十条合同终止 1、本合同约定的供货期限届满后,未经甲方书面同意,乙方不得擅自发货,否则,甲方有权拒收,由此造成的一切损失由乙方承担。 2、本合同约定的义务履行完毕后合同终止。 第十一条合同争议的解决方式 1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。 2、本合同自甲乙双方签署后生效。 甲方:________ 乙方:________ 签订日期:______年_______月___日 买卖合同(分期付款) 篇2甲方(出卖人):_____ 住址:_____ 身份证号:_____ 乙方(买受人):_____ 住址:_____ 身份证号:_____ 经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库一事达成如下协议: 一、甲方自愿将其名下位于*号车库(实测建筑面积*平方米),出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用,不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。 二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币______元整(大写:______元)。然后乙方在______年_____月______日前一次性付清。 三、甲方在______年______月______日前将上述车库交付乙方使用。 四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失,甲方不予负责;乙方所付甲方购房款,甲方不予退还。然后如有可能办理产权证,甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有),办理产权证及过户费由乙方承担,甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。 五、本合同经双方签字确认即生效,并对双方都具有约束力,双方均应执行。 六、本合同一式二份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力。 甲方(出卖人):______ 乙方(买受人):______ 日期:________年_____月______日 买卖合同(分期付款) 篇3一、案例 XX年11月21日,原、被告签订《工矿产品购销合同》一份,合同第三条交货地点、方式中约定“由供方(即原告)送货至需方(即被告)仓库或指定地点”。原告完成供货义务后,双方于XX年7月3日共同确认出具了一份《对账单》,载明被告尚欠原告货款155万余元,但对付款方式和付款地点未作约定。原告以接受货币一方所在地为履行地为由,向原告所在地法院起诉被告偿付货款。 二、分歧 对本案的履行地及其管辖法院存在不同看法: 第一种意见认为:双方共同出具的《对账单》,对付款方式和付款地点未作约定。根据《合同法》第六十二条第三项的规定,履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行。根据本案《对账单》,原告是接受货币的一方,本案的履行地应在原告一方,根据《民事诉讼法》第二十四条的规定,作为合同履行地的原告所在地人民法院法院对本案有管辖权。 第二种意见认为:本案的《对账单》是基于双方签订了《工矿产品购销合同》而成立的买卖法律关系,应以该买卖合同的履行地确定管辖,根据《最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》,交货地点为该买卖合同的履行地,作为合同履行地的被告所在地人民法院法院对本案有管辖权。 三、管辖权的确定依据 买卖合同(即购销合同)纠纷管辖权的确定依据有《民事诉讼法》第二十四条“因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或合同履行地人民法院管辖”的规定;《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法若干问题的意见》(以下简称《民诉意见》)第19条“以约定的交货地点为合同履行地;没有约定的,依交货方式确定合同履行地;实际履行地点与合同中约定的交货地点不一致的,以实际履行地点为合同履行地”;《最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》(以下简称《规定》)“以约定的履行地点或交货地点为合同履行地。”;《民法通则》第八十八条 “(合同)履行地点不明确,给付货币的,在接受给付一方的所在地履行,其他标的在履行义务一方的所在地履行”;《合同法》第六十二条“履行地点不明确,给付货币的,在接受货币一方所在地履行;交付不动产的,在不动产所在地履行;其他标的,在履行义务一方所在地履行。”、第一百四十一条“出卖人应当按照约定的地点交付标的物”、第一百六十条 “买受人应当按照约定的地点支付价款”等等。实务中,对以确定管辖的被告住所地争议不大,但是,由于对买卖合同履行地的不同理解,使得此类纠纷引发的管辖权争议问题较多,前述就是典型的案例。 四、合同履行地的理解 所谓“合同履行地”,通常认为是“合同规定履行义务的地点”,也即义务清偿地点。可具体到个案中,由于买卖合同是“出卖人转移标的物所有权于买受人,买受人支付价款”的法律行为,这决定了买卖合同是双务有偿合同,因此买卖合同的双方既是权利人又是义务人,不管是出卖人还是买受人都必须履行相应的'义务。具体说来,出卖人必须履行交付约定标的物的义务,而买受人则必须履行支付约定价金的义务。合同法对买受人的主要义务规定了三条(第159、160、161条),要求买受人在约定的时间、地点,将约定价款的所有权转移给出卖人,对出卖人的主要义务规定了四条(第135、136、138、141条),要求出卖人在约定的期限、地点,将标的物或提单交付买受人并转移所有权。既然存在买方主要义务履行地(即交付价款地)和卖方主要义务履行地(即交货地),那么,买卖合同的主要履行地自然也应是两个(有些情况下可以合二为一),还可能有一些与履行该合同有关的地点,如:货物到达地、到站地、验收地、安装调试地等,理论上讲这些有关地点均是合同履行地。 五、管辖的确定 既然一个买卖合同因有两个履行行为而有可能有两个以上不同的合同履行地,那么,这如何确定管辖法院呢? 《民事诉讼法》第二十四条规定“因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或合同履行地人民法院管辖”,该规定是确定所有合同管辖的一般性规定,理应适用于确定买卖合同的管辖,按该条的本意,与买卖合同有关的履行地(包括接受价款地等)法院本应都有管辖权,但《民诉意见》对买卖合同的履行地作了专门规定,第19条“以约定的交货地点为合同履行地;没有约定的,依交货方式确定合同履行地;实际履行地点与约定不一致,以实际履行地点为合同履行地”。而《规定》对买卖合同的履行地作了最狭义的规定,仅以约定的履行地点或交货地点为买卖合同的履行地,其它地点(应包括价款接受地点等)均不应视为合同履行地。既然有了对买卖合同履行地的专门规定,那么,对买卖合同的履行地只能作狭义的理解,就不应按《民事诉讼法》第二十四条作广义的理解。还要值得注意的是《规定》和《民诉意见》第19条有冲突,因《规定》的颁布生效在后,故对买卖合同的履行地及管辖权的确定自然应适用《规定》。 对《规定》笔者的理解: 1、当事人在买卖合同中明确约定了履行地点或交货地点的,以约定的交货地点或履行地点为合同履行地,那么,上述地点的法院对本案有管辖权。 2、如果当事人在合同中明确约定了履行地点或交货地点,但在实际履行中以书面方式或双方当事人一致认可的其他方式变更原约定的地点,以变更后的约定确定合同履行地。否则,仍以原合同的约定确定履行地。这里的其他方式应包括双方实际已交付和接收地点,即以实际交货地点作为履行地而确定管辖。 3、当事人在合同中虽有约定的履行地点或交货地点,但未实际交付货物,且当事人双方住所地均不在合同约定的履行地,不依履行地确定案件管辖,即按被告住所地确定管辖。 4、当事人在合同中对履行地点、交货地点未作约定或约定不明确的,无论是否实际履行或交货,均不依履行地确定案件管辖,即按被告住所地确定管辖。 5、口头购销合同纠纷案件,均不依履行地确定案件管辖。即按被告住所地确定管辖。 六、存在问题 值得注意是如果当事人在合同中虽有约定的履行地点或交货地点,但未实际交付货物,且当事人一方住所地在合同约定的履行地,《规定》中没有明确如何确定案件管辖,笔者认为理应按被告住所地确定管辖。即只要未实际交付货物,按被告住所地确定管辖。对是否已实际履行,存在一个程序和实体审查的问题,原告方往往认为自己已经履行了义务,故在履行地法院起诉,而被告方可能以对方没有履行而抗辩,要求被告住所地法院管辖,司法实践中,法院往往以是否实际履行属于实体审查范围,在程序阶段就以原告的诉请确定管辖。 发生上述问题的原因,可能在于管辖权异议纯属程序问题,当事人之间法律关系定性属实体问题,程序审查不应审查实体问题。如此认识则过于机械,因为,许多程序问题的确定,必须依赖实体问题的正确认定,如特别地域管辖就是依不同性质、种类的实体关系来划分的,实体关系的性质、种类不同,是适用不同管辖规定的连接标志。所以,就被告依实体关系而提出的管辖权异议,法院审查的关键就在于当事人之间属何种性质、种类的实体关系,不能简单以“据原告诉称双方应属于某种关系”而确定管辖。 七、该案的处理 前述的案例双方虽然有《对账单》,载明被告尚欠原告货款155万余元,但是,必须查明被告欠原告货款的原因,即被告是基于什么事实、原因欠了原告155万余元,对发生争议的合同纠纷分清是什么性质的合同,这才是双方法律关系的真实所在。如果被告曾向原告借款,而仍有155万余元未还,说明双方之间存在借贷关系,因而原告所在地因原告是属接受的给付货币一方而被认定为合同履行地就没有问题。但是本案双方是基于买卖合同关系而产生纠纷,《对账单》只是对以前的发生的事实加以追认和明确下来,仅是一个“从合同”而已,应按该“主合同”即买卖合同约定的交货地点作为合同履行地确定管辖。该案合同约定“由供方送货至需方仓库或指定地点”,因此,需方仓库或指定地点为该买卖合同的履行地,作为合同履行地的被告所在地人民法院法院对本案有管辖权。 八、结束语 基于买卖合同发生的纠纷,无论是货款纠纷,还是货物数量、质量、期限纠纷等等,应依照《规定》确定买卖合同的履行地,再根据《民事诉讼法》第二十四条的规定确定管辖。 买卖合同(分期付款) 篇4出卖人: 买受人: 根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致订立本合同,以资共同遵守。 第一条甲乙双方未通过经纪机构居间介绍通过公司居间介绍,由乙方受让甲方自有房屋及该房屋占用范围内的土地使用权,房地产具体状况如下: 甲方依法取得的房地产权证号为: 房地产座落在市区县路弄新村支弄号室。房屋类型:结构: 房屋建筑面积平方米,该房屋占用范围内的土地使用权面积分摊面积平方米。 房屋平面图和房地产四至范围 该房屋占用范围内的土地所有权为国有集体所有国有土地使用权以出让划拨方式获得 随房屋同时转让的设备及装饰情况 甲方转让房地产的相关关系见附件五。 甲方保证已如实陈述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系,乙方对甲方上述转让的房地产具体状况充分了解,自愿买受该房地产。 第二条甲、乙双方经协商一致,同意上述房地产转让价款为计元。:仟佰拾万千百拾元整。 乙方的付款方式和付款期限由甲乙双方在付款协议中约定明确。乙方交付房价款时,甲方应开具符合税务规定的收款凭证。 第三条甲方转让房地产时,土地使用权按下列第款办理。 该房屋占用的国有土地使用权的使用年限从年月日起至年月日止。甲方将上述房地产转让给乙方后,出让合同载明的权利、义务一并转移给乙方。 按照中华人民共和国法律、法规、规章及有关规定,可以不办理应办理土地使用权出让手续的,应由甲方乙方按规定将转让房地产所获收益中的土地收益上缴国家办理土地使用权出让手续并缴纳土地使用权出让金。 第四条甲、乙双方同意,甲方于年月日前腾出该房屋并通知乙方进行验收交接。乙方应在收到通知之日起的日内对房屋及其装饰、设备情况进行查验。查验后签订房屋交接书甲方将房屋钥匙交付给乙方为房屋转移占有的标志。 第五条甲方承诺,自本合同签订之日起至该房屋验收交接期间,凡已纳入本合同附件二的各项房屋装饰及附属设施被损坏或被拆除的,应按被损坏、或被拆除的房屋装饰及附属设施估值倍价值元向乙方支付违约金。 第六条甲、乙双方确认,自本合同签订之日起的日内,甲乙双方共同委托甲方委托乙方委托向房地产交易中心申请办理转让过户手续。 上述房地产权利转移日期以市区县房地产交易中心受理该房地产转让过户申请之日为准,但房地产交易中心依法作出不予过户决定的除外。 甲方承诺,在乙方或者委托他人办理转让过户时,积极给予协助。由于甲方故意拖延或者不及时提供相关材料的,乙方按本合同第十条追究甲方的违约责任。 第七条上述房地产风险责任自该房地产权利转移转移占有之日起转移给乙方。 第八条本合同生效后,甲、乙双方应按国家及本市的有关规定缴纳税、费。 在上述房地产权利转移转移占有前未支付的物业管理费、水、电、燃气、通信费等其他费用,按本合同附件四约定支付。权利转移转移占有后该房地产使用中所发生的费用,按本合同附件四约定支付。 第九条乙方未按本合同约定期限付款的,甲、乙双方同意按下列第款内容处理。 一、每逾期一日,乙方应向甲方支付逾期未付款的%的违约金,合同继续履行。 二、乙方逾期未付款,甲方应书面催告乙方,自收到甲方书面催告之日起的日内,乙方仍未付款的,甲方有权单方解除合同,并书面通知乙方,自收到通知之日起的日内乙方未提出异议,合同即行解除。甲方可从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款%的违约金,余款返还给乙方,已付款不足违约金部分,乙方应在接到书面通知之起日内向甲方支付。若乙方违约给甲方造成经济损失的,甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。 第十条甲方未按本合同约定的期限将上述房地产交付给乙方,甲、乙双方同意按下列第款内容处理。 一、每逾期一日,甲方应向乙方支付已收款%的违约金,合同继续履行。 二、甲方逾期未交付房地产,乙方应书面催告甲方,自收到乙方书面催告之日起的日内,甲方仍未交付房地产的,乙方有权单方解除合同,并书面通知甲方,自收到通知之日起的日内甲方未提出异议,合同即行解除。甲方除应在收到书面通知之日起日内向乙方返还已收款和利息外,还应按已收款的%向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失的,乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。 第十一条经甲、乙双方协商一致,在不违反有关法律、法规的前提下,订立的补充条款或补充协议,为买卖合同不可分割的一部份。本合同补充条款与正文条款不一致的,以补充条款为准。 第十二条本合同自甲、乙双方签订公证处公证之日起生效。 第十三条本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议,应协商解决,协商不能解决的,提交仲裁委员会仲裁。 第十四条 本合同一式份,甲、乙双方各执份,和市区县房地产交易中心各执一份。 出卖人: 买受人: 年月日 补充条款 买卖合同(分期付款) 篇5出卖人(甲方): 身份证号码: 买受人(乙方): 身份证号码: 甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守: 一、甲方自愿将其村证房位于章丘市___________镇(街道办事处)____________________________________________________________的房屋(建筑面积 _________平方米,配套房____号____平方米)以人民币_________________________________元整 (¥________ 元)的价款出售给乙方。 二、本合同签订时,乙方一次性全额支付甲方购房款_____________________________元。 三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。 四、本合同签订后,甲方对_______________________________________________的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。 五、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》。 六、违约责任 1、甲方应当于20______年___月____日前交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过___个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币 ____________________元。 2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的`,其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过____个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。 3、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。 七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_____种方式解决。 1、提交________________________仲裁委员会仲裁。 2、依法向______________________人民法院起诉。 八、其他约定 九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 十、本合同一式2份,甲乙方各执一份。 甲方: 乙方: 日期:日期: 买卖合同(分期付款) 篇6甲方:__________________ 乙方:__________________ 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿的原则,经双方协商达成如下协议: 一、合同签订地:__________________ 二、塔吊说明: 本塔吊由山东省文登市建筑机械厂生产,型号为QTZ400,制造许可证编号:TS2410393-20____,出厂编号20060362,塔身高度为28米,标准节数12节及其他零配件。 三、出售价格: 甲乙双方确认出售价格为人民币:113000元(大写:壹拾壹万叁仟元整) 四、产权说明: 甲乙双方签字确认本合同并在甲方收到全部价款后,塔吊产权归乙方所有。 五、甲乙双方责任: 甲方保证塔吊设备在出售前能正常使用,并提供塔吊出厂说明书及相关资料给乙方。塔吊装运及运输过程中发生的一切费用和责任由乙方承担。 六、塔吊出售后的责任: 本合同签字生效后,塔吊在日后的使用过程中,发生的一切安全及质量问题,甲方不承担任何责任。特此声明! 本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。经双方签字盖章之日生效。 甲方:__________________乙方:__________________ 日期:__________________日期:__________________ 买卖合同(分期付款) 篇7订立合同双方: 甲方(委托人):(注:须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址:(注:以营业执照为准)邮编: 通讯地址:(注:以实际办公地址为准)邮编: 法定代表人/负责人: 联系人:电话: 电子邮箱:传真: 乙方(受托人):(注:须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址:(注:以营业执照为准)邮编: 通讯地址:(注:以实际办公地址为准)邮编: 法定代表人/负责人: 联系人:电话: 电子邮箱:传真: 经买卖双方在平等、互利原则上协商一致,达成本协议各条款,共同履行: 第一条货物名称:____________________ 第二条产地:____________________ 第三条数量:____________________ 第四条商标:____________________ 第五条价格:__________________ 第六条包装:____________________ 第七条付款条件:签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的、经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。 第八条装船:从卖方收到买方信用证日期算起,45天内予以装船,若发生买方所订船舶未按时到达装货,按本合同规定,卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费,按总金额____%计算为限。因此,买方需向卖方提供银行保证。 第九条保证金:卖方收到买方信用证的14个银行日内,向买方寄出____%的保证金或银行保函。若卖方不执行本合同,其保证金买方予以没收。 第十条应附的单据:卖方向买方提供: 1.全套清洁提货单; 2.一式四份经签字的商业发票; 3.原产地证明书; 4.装箱单; 5.为出口________所需的其他主要单据。 第十一条装船通知:卖方在规定的装货时间至少14天前用电报方式将装船条件告知买方,买方或其代理人将装货船估计到达装货港的时间告知卖方。 第十二条其他条款:质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行,若要求提供所需的其他证件,其办理手续费、领事签证费应由买方负担。 第十三条装船时间: 第十四条装货效率:每一个晴天工作日,除星期日、节假日外,每舱口进货为________立方(吨)。 第十五条延期费/慢装卸罚款:对于________载重吨船来说,每天________U.S.D.。 第十六条不可抗力:签约双方的任何一方由于台风、地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时,则延迟合同的期限应相当于事故所影响的时间。 第十七条合同争议的解决: 第十八条本合同于年月日在________市用________文签署,正本一式两份,买卖双方各执一份,买卖双方签字生效。 (以下无正文) (此页无正文,合同签署页) 甲方(公司章):乙方(公司章): 法定代表人法定代表人 (或授权代表):(或授权代表): 签约日期:年月日 签约地点:建议填写我方签约主体所在地 买卖合同(分期付款) 篇8甲 方(采购方): 乙 方(供应商): 为确保甲乙双方利益得到保护和责任得到履行,依据《中华人民共和国合同法》规定之内容,甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方购买LED照明灯具达成如下协议: 第一条、合同标的(名称、规格、型号、单价等) 乙方根据甲方需求提供下列货物:(详见甲方每次具体的货物采购定单) 第二条:合同价格 本合同为非固定总价合同,甲方采购价格是指乙方出售的现场交货价格,具体包括原材料费、加工费、包装费、运费、税率和可能出现的保险费、知识产权费。乙方提供的货物的运输人员费用、邮资费用以及随货物品工具、配件材料费用包含在本合同甲乙双方商定的价格之内,甲方无需另行支付乙方费用。本合同价格还包括乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。本合同具体价格以甲乙双方每次交易确认的甲方物品采购定单为准。乙方必须提供出售给甲方的货物合格证明、质量保质保修证明、货物使用说明书、货物自检报告书、有效发票; 第四条:质量保证 1.乙方承诺其出售给甲方的货物质量保证期为 24 月,自甲方工程验收合格之日起计算; 2.乙方应保证所提供的货物的质量和技术规格应与甲方采购定单中所提出的质量要求和技术规格相一致;若甲方对货物质量技术性性能无特殊说明的,则乙方货物质量应达到国家有关部门最新颁布的国家标准或行业标准规范。 3.质保期满,在乙方不存在违约情形时,甲方应返回质保金或扣除双方确认的质保金后将剩余质保金返还给乙方,质保金不计利息。 4.甲方有权要求乙方免费更换不符合甲方要求的货物,甲方有权要求乙方赔偿甲方由此所造成的实际损失,乙方赔偿甲方所产生的实际损失后,仍需继续履行本合同义务。 第七条、货物的结算与支付 1、暂定总合同价人民币 (¥ 元)(含税),按实际安装数量计算。 2.支付方式: a合同签订生效后,甲方先向乙方支付合同款的 %做为合同定金,即 元。 b货到达甲方指定的地点并验收合格后即付合同的 % ,即 元。 c所有产品安装调试完成,经过项目方验收合格后, 日之内即付清合同款剩余的 %,即 元 d 质保金为 ,在甲方验收合格后 个月内的 个工作日内付清。 第八条、保修方式 1.自货品经过双方验收合格之日起,因产品本身质量引起故障,免费保修服务期限为 2 年。 2.保修期内,甲方如在安装使用过程中出现非人为的质量问题,乙方在收到甲方反馈的信息后,由乙方按破损数量、型号全部换新,换货产生的所有费用由乙方承担。保质期内发生的非人为的所有质量问题,如果乙方在甲方通知之日起48小时以内未处理,甲方有权交第三方处理,所发生的费用由乙方全额负担。 第九条、违约责任 1.乙方不能按期按约交货或部分交货的,甲方有权不予支付乙方货款和解除合同,乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金; 2.乙方所交付的物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和本合同规定的,由乙方负责保修、包换或退货,并承担由此而支付的实际费用; 3.乙方违反本合同相关约定的,除应承担违约责任外,因乙方违约导致甲方的其它相关损失的,乙方应当赔偿甲方因此所产生的损失。 4.甲方违反本合同规定无故拒绝接货的,应当承担由此对乙方所造成的损失。 5.乙方不得擅自解除本合同,因乙方擅自解除合同或不履行合同义务致使甲方产生损失的,甲方有权要求乙方承担双方交易金额 30%的违约责任,甲方因此还造成其它损失的,乙方还应赔偿甲方的其它相关经济损失。 第十条、本合同一式两份,双方各执一份。合同自双方签字并盖章后生效,双方权利义务履行完毕后,合同终止。 甲 方: (盖章) 乙 方:(盖章) 法定代表人(签字) 法定代表人(签字) 电 话 电 话 开户银行: 开户银行: 账 号: 账 号: 买卖合同(分期付款) 篇9买方(甲方): 卖方(乙方): 为维护消费者和经营者双方合法权益,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》,《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方协商一致,按下列条款成交所订家具的买卖。 一、家具名称、商标、规格型号、数量、基料及金额: 二、付款方式: 1、合同定金:合同总价的20%,即人民币__________元,于合同签订当日支付。 2、合同余款:合同总价的70%,即人民币__________元,于家具安装完成验收合格后七日内支付。 3、合同质保金:合同总价的10%,即人民币__________元,验收合格后一年内如无质量问题即可支付。 4、付款方式:甲方应在指定期限内将应付价款以_________方式支付。乙方的账户为:_____________________________________________。 5、因甲方为国有企业,此合同金额需经国家审计部门审计。双方同意,如审计无法通过,则双方应参照审计部门意见协商调整合同价款。 三、家具的质量标准、验收方法和要求及处理方法: 1、本合同所定家具的质量应严格按现行的《中华人民共和国家具行业标准》执行。乙方保证提供的家具质量与双方确认的样品质量一致,保证家具符合国家强制环保要求,保证家具是全新且通过生产厂家的出厂检验,并提供质量合格证书。 2、甲方在收到货物后应点验数量和检查质量。如发现数量有误或质量不符合约定的,应在三个工作日内以书面形式向乙方提出。乙方在知悉或应当知悉甲方有异议后,有义务向甲方解释原因并予以补足或更换。 3、乙方为家具提供____年质保服务。质保期间,非因甲方人为故意造成家具损坏的`,乙方应免费提供维修和退换服务。非质保期间或非免费项目的维修服务,乙方应只收取成本费。 四、交(提)货期限、地点和方式: 乙方应在_________年______月_______日将标的家具送至甲方指定的地点____________________进行安装。运输和安装费用由乙方承担。 五、安装和验收: 1、乙方应按照双方确认的方式、时间、图纸和标准进行安装。 2、甲方有义务为乙方提供清洁的、有照明和用电条件的工作环境。 3、安装完成后七日内,甲方应安排验收。验收合格的,甲方应签署确认书。验收不合格的.,甲方应以书面形式通知乙方,乙方应在三日内根据甲方要求进行整改,并通知甲方再次验收。 六、违约责任: 1、甲乙双方应严格履行本合同,非有重大违约事宜或双方协商一致,任何一方均不得擅自解除合同,否则应承担违约责任。 2、乙方不能按期供货或完成安装的,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总价款千分之三/日的违约金。逾期七日以上的,甲方有权解除合同并要求乙方双倍返还定金。 3、甲方逾期付款的,每逾期一日,应向乙方支付合同总价款千分之三/日的违约金。 4、乙方向甲方出售的家具如有假冒他人注册商标、名优标志、认证标志、厂名、产地,或有其他欺诈行为的,甲方有权解除本合同并要求乙方退还全部货款,并赔偿甲方由此引起的全部损失。 5、乙方应为安装人员提供足够的安全设备和保障措施,如安装人员在安装过程中出现人身损害事故的,甲方不承担任何责任。 七、合同争议的处理方式: 双方因本协议内容或履行发生争议的,应通过友好协商解决。如协商无法解决的,双方一致同意提交无锡新区人民法院裁决。 八、其它约定事项: 1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。合同内容如与国家法律、法规相悖,则应服从法律、法规的规定。 2、本合同于年月日在中华人民共和国江苏省无锡新区签订。 3、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,具有同等法律效力。 甲方: 签章: 日期: 乙方: 签章: 日期: 买卖合同(分期付款) 篇10出卖人:*公司 (甲方) 合同编号: 买受人:*公司 (乙方) 签订地点: 太原 一:标的物 签订时间:2 0 1 2 年 1 月 4 日 产品名称品种或者规格生产厂家计量 单位数量价款 单价(元/袋)总价(元)
合计人民币金额(大写):捌万捌仟贰佰元整 二、 质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:质量符合国家食品卫生标准,必须是20xx年12月以后生产的新产品。 三、 包装标准、包装物的提供:馒头5公斤纸盒包装。 四、 交货日期及交货地点:乙方指定地点。 五、 损耗物品数量或缺损部分由甲方10日内补齐。 六、 运输方式及到站(港)和费用负担:运输费用由甲方负担。 七、 验收标准、方法、地点及期限: 到货后由乙方进行抽样检查,检验标准达到合同约定单项物品质量要求,检验费和用品损失由甲方负责并与样品相符。 八、 结算方式:甲方拿到乙方提供的提货小票,太原以外地区货到验收合格后,无质量问题及不良反映,甲方10日内付清全款,甲方向乙方开具正规发票。 九、 违约责任:甲方逾期交货,每逾期一日应向买方支付总货款的5%的违约金。 十、 合同争议的解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第 二 种方式解决;(只能选择一种) 1、提交————————仲裁委员会仲裁; 2、依法向太原大同临汾铁路运输法院起诉。 十一 、本合同自 签订之日 起生效。 十二、其他约定事项: 出 卖 人 出卖人(章): 营业执照号码: 住所: 法定代表人: 委托代理人 电话: 传真: 开户银行: 帐号: 税号: 邮政编码:买 受 人 买受人(章): 营业执照号码: 住所: 法定代表人: 委托代理人 电话: 传真: 开户银行: 帐号: 买卖合同(分期付款) 篇11卖方: 买方: 第一条 卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车: 车主名称: 号牌号码: 厂牌型号: 初次登记日期: 发动机号: 车架号: 养路费缴付有效期自x年x月xx日 至x年x月xx日。 最近一次年检时间:x年x月。 行驶公里数:万公里。 车辆使用性质:(/ )客运、( /)货运、(是 )出租、( /)租赁、( /)非营运、(/ )其它。 第二条 车款及交验车 车款为(不含税费)123万元;大写 壹佰贰拾叁万元整 。 买方应于x年x月x日在买方住所地同卖方当面验收车辆及审验相关文件,并以现金的方式自验收、审验无误之日起当天内向买方支付全部车款。 卖方应在收到车款后当天内交付车辆及相关文件,并协助买方在允许办理车辆过户时30日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为: 全部由买方负担。 相关文件包括:机动车行驶证、机动车登记证书、税讫证明、车辆年检证明、养路费缴费凭证、道路运输许可证、营业执照正本和副本、改气合格证、收费许可证、税务登记证、车船使用证、社会集团体会员证、保险单各一份。 第三条 双方权利义务 1.卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处置权,且该车符合国家有关规定,能够依法办理过户、转籍手续。 2.卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆的陈述完整、真实,不存在隐瞒或虚假成分。 3.买方应按照约定时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件,并按照约定支付车款。 4.卖方收取车款后,应开具合法、有效的收款凭证。 5.买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。 6.车辆交付后,因车辆使用发生的问题由使用者负责(其中因交通事故发生的费用、养路费和相关罚款等全部费用)。 第四条 违约责任 1.第三人对车辆主张权力并有确实证据的,卖方应承担由此给买方造成的`一切损失。 2.卖方未按照约定交付车辆或相关文件的,应每日按车款 2 %的标准支付违约金。 3.因卖方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的,买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失;因买方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的,卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。 第五条 合同争议的解决办法 此协议未尽事宜双方友好协商,协商未果,任何一方均可向对方所在地人民法院寻求保护。 第六条 买卖双方其他约定事项 车辆自交付之日起,车辆的全部产权归买方所有。 此协议一式两份,买卖双方各执一份,盖章、签字后即生效。 卖方(章) 买方(章): 地址: 地址: 农副产品买卖合同范本 甲方(购方):____________________________________ 地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________ 乙方(销方):____________________________________ 地址:____________ 邮码:____________ 电话:____________ 法定代表人:____________ 职务:____________ 为了促进农副产品生产的发展,沟通城乡流通渠道,为城镇人民和对外贸易提供丰富的农副产品,经甲、乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。 第一条 交售日期、数量及价格 1.乙方必须在____年____月以前(或____月____旬内),向甲方交售____(农副产品)____斤(担)。 2.甲方应按照物价主管部门规定的价格(国家允许议价的,价格由甲、乙双方协商议定),向乙方计付货款。 3.甲、乙双方的任何一方如需提前或延期交货与提货,均应事先通知对方,达成协议后按协议执行。 第二条 品种、等级、质量及包装 1.____ (农副产品)的品种、等级和质量,按下列第( )项执行: (1)按国家标准执行; (2)按部颁标准执行; (3)按地区标准执行; (4)由甲、乙双方协商确定。 2.____ (农副产品)的包装,按下列第( )项办理: (1)按国家或部门规定的办法执行; (2)由甲、乙双方协商包装办法。 包装物由乙(甲)方供应,包装物的回收办法另订附件。 第三条 交(提)货方式 1.交(提)货方式按下列第( )项办理: (1)送货,乙方应按合同规定的时间送往____(接收地点),交货日期以发运时运输部门的戳记为准; (2)提货,乙方应按合同规定的时间通知甲方提货,以发出通知之日作为通知提货时间; (3)代运,乙方应按甲方的要求,选择合理的运输路线和运输工具,向运输部门提报运输计划,办理托运手续。交货日期以发运时运输部门的戳记为准。 第四条 农副产品的验收地点 (实行乙方送货或乙方委托运输部门代运的,以接收地点为验收地点;实行甲方提货的,以提货地点为验收地点。) 第五条 验收办法 (合同应明确规定:(1)验收期限;(2)验收手续;(3)验收标准;(4)由谁负责验收;(5)在验收中对产量质量发生争议,应按《中华人民共和国标准化法》的规定,交质量监督检验机构裁决。) 第六条 货款结算办法 乙方交售的____(农副产品)经验收合格后,甲方应在____天之内,通过银行转帐(或按银行的规定以现金)向乙方支付货款。 买卖合同(分期付款) 篇12买卖合同(二)-范文正文:订立合同双方: 供方:______ 需方:______ 供需双方本着平等互利、协商一致的`原则,签订本合同,以资双方信守执行。 第一条 商品名称、种类、规格、单位、数量 ┌────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │ 品名 │ 种类 │ 规格 │ 单位 │ 数量 │ 备注 │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 第二条 商品质量标准商品质量标准可选择下列第__项作标准: 1.附商品样本,作为合同附件。 2.商品质量,按照____标准执行。(副品不得超过__%)。 3.商品质量由双方议定。 第三条 商品单价及合同总金额 1.商品定价,供需双方同意按____定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化,需变动价格时,应经供需双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。 2.单价和合同总金额:_________。 第四条 包装方式及包装品处理_______。 (按照各种商品的不同,规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品,应按铁路规定,订明回空方法及时间,或另作规定。) 第五条 交货方式 1.交货时间:_________。 2.交货地点:_________。 3.运输方式:_________。 第六条 验收方法__________。 (按照交货地点与时间,根据不同商品种类,规定验收的处理方法。) 第七条 预付货款(根据不同商品,决定是否预付货款及金额。) 第一范文网() 买卖合同(分期付款) 篇13甲方:_____ 地址:_____ 电话:_____ 乙方:_____ 地址:_____ 电话:_____ 甲乙双方本着平等、自愿原则,在共同遵守国家相关法律的前提下签订本合同。甲乙双方履行各自义务后,双方无异议签字后本合同(一式两份,双方各执一份)立即生效。具体内容如下: 1、乙方在甲方商行______年 ______月______日 ,购 买 商品,证书编号 。 乙方采用 形式支付甲方人民币____________元。 2、甲乙双方共同遵守并约定: 乙方自购买商品之日起计算满______年的,如果乙方要求退还所购商品,甲方无任何理由拒绝并接受乙方退还要求。乙方在提出退还所购甲方商品要求时,需出具购买商品原始发票、商品鉴定证书和无暇疵所购商品。双方无异议时,甲方即时退付乙方购买商品原价80%现金结算。其中20%甲方作为商行成本计算,不予退还。 3、乙方自购买商品之日起计算满______年的,如果乙方要求退还所购商品,甲方无任何理由拒绝并接受乙方退还要求。乙方在提出退还所购甲方商品要求时,需出具购买商品原始发票、商品鉴定证书和无暇疵所购商品。双方无异议时,甲方即时退付乙方购买商品原价90%现金结算。其中10%甲方作为商行成本计算,不予退还。 4、 乙方自购买商品之日起计算满______年或超过______年以上的,如果乙方要求退还所购商品,甲方无任何理由拒绝并接受乙方退还要求。乙方在提出退还所购甲方商品要求时,需出具购买商品原始发票、商品鉴定证书和无暇疵所购商品。双方无异议时,甲方即时全付乙方购买商品原价100%现金结算。 如果乙方所购商品增值,甲乙双方另行商议。 5、甲方保证向乙方所销售商品品质和质量。甲乙双方在签定购销合同前无异议,合同立即生效。 6、本合同自甲方开业之日起正式施行, 无时间限制。 7、本合同未尽事宜,双方共同协商解决。 甲方:_____ 乙方:_____ 日期:______年 ______月______日 买卖合同(分期付款) 篇14订立合同双方: 购货单位:以下简称为甲方; 供货单位:以下简称为乙方。 经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。 第一条 产品的名称、品种、规格、数量、价格、质量 1.产品名称:三星I9100(GALAXY SII); 产品品种:直板手机、3G手机,智能手机,时尚手机; 产品规格:手机尺寸:125.3×66.1×8.5mm 重量:116.0g 颜色:黑色,银白色,白色,粉色 数量:300价格:每部3200元、 总价:960000元 2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(3 )项执行: (1)按国家标准执行; (2)按部颁标准执行; (3)由甲乙双方商定技术要求执行。 第二条 产品的包装标准和包装物的供应与回收产品的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。产品的包装物,除国家规定由甲方供应的以外,应由乙方负责供应。 第三条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1.产品的交货单位:乙方 2.交货方法,按下列第(2 )项执行: (1)乙方送货; (2)乙方代运(乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具); (3)甲方自提自运。 3.运输方式:由乙方定 4.到货地点和接货单位(或接货人):甲方公司(经理)(甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在合同明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。) 第四条 产品的交(提)货期限 1.交货时间:20xx年5月30日 2.如乙方不能及时交货,需及时与甲方联系,商量延长交货期限。 第五条 验收方法 1.验收时间:货到验收 2.验收手段:现场验收 3.验收标准:符合手机规格标准 4.负责验收和试验:经理验收,技术人员配合试验 5.在验收中发生纠纷后,由甲方主管产品质量监督检查机构执行仲裁 第六条 对产品提出异议的时间和办法 1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在30天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方怠于通知或者自标的物收到之日起过两年内未通知乙方的,视为产品合乎规定。 2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。 3.乙方在接到需方书面异议后,应在10天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第七条 违约责任 1.乙方应负的违约责任 (1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之_计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 (2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_%的罚金。 (3)产品包装不符合本合同规定时,乙方应负责返修或重新包装,并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装,乙方应按不符合同规定包装价值35的`罚金付给甲方。 (4)产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之-的罚金。 (5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料,应当承担相关的赔偿责任。 2. 甲方应负的违约责任 (1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)总值X%的罚金。 (2)甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值35%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍须按合同规定收货。 (3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时,除乙方得将交货日期顺延外,每顺延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视中途退货处理。 (4)属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。 (5)甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之三计算付给乙方,作为延期罚金。 (6)乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。 第八条 不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任 第九条 其他 1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 2.本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,双方可按下列第 种方式处理(未作选择的,视为选择1): (1)、提交清远仲裁委员会〔 仲裁委员会〕仲裁; (2)、依法向人民法院起诉。 第十条 本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。 第十一条 本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。 第十二条 本合同一式2份,由甲、乙双方各执正本一份、副本1份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 买卖合同(分期付款) 篇15合同编号:_________ 本合同双方当事人:________ 买方:(以下简称买方)________ 买方法定代表(负责)人:________ 签约人:________ 买方承办单位:________ 联络人:________ 手机:________ 买方机构地址:________ 传真电话:________ 卖方:(以下简称乙方)________ 卖方法定(负责)代表人:________ 签约人:________ 卖方营业执照号码:________ 代理销售证明:________ 卖方计算机软件版权证明:________ 业务经理:________________ 手机:________________________ 卖方营业地址:________________ 传真电话:________________ 银行开户许可证:________________ 开户行:________________________ 帐号:________________________ 根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律、法规之规定,按河北省XX局购买设备统谈分签合同的文件要求,甲方与乙方就购买计算机及硬盘配件等事宜经双方充分协商,达成如下条款: 一、标的 甲方经招标谈判,决定购买乙方电子化支局联网扩容急需的计算机及硬盘配件设备,合同标的额为:元。 二、计算机厂商、硬盘产品型号、购买数量、单价与配置详情 1、计算机生产厂商: 产品型号:________ 基本配置:________ 购买数量:台套 单价:________元 2、线内存条:条 产品型号:________ 单价:________元 3、ST硬盘:________块 产品型号:________ 单价:________元 4、硬盘线及支架:套 产品型号: 单价:元 5、计算机光驱:________块 产品型号:________ 单价:________元 6、装机软件:________套 产品型号:________ 单价:________元 三、交货方式、地点、时间 1、交货方式为:现货(含软件安装、使用程序调试,并保证接电后就可工作); 2、交货地点为:由甲方指定地点; 3、交货时间为:自合同生效日起周内到货。 四、质量标准、组装调试与验收 1、按计算机厂家提供的产品说明,保证服务器质量达标。 2、乙方负责硬盘支架连接线与计算机能够顺利安装; 3、甲方在取货时应进行抽查验收,对未抽查到的服务器出现质量问题的,乙方应保证在日内给予调换,超过期限未调换或不调换的行为属违约。 五、售后服务 1、计算机主机部分包修三年,其他部分保修一年,内存与硬盘保修二年; 2、所有设备的售后服务标准,除按生产厂家承诺执行外,乙方还应对服务承诺保证兑现,并不得能低于厂家的承诺标准; 3、甲方在工程实施的过程中遇到硬盘安装与连接等技术问题,乙方应提供技术支持与服务; 4、为保证甲方工作的保密性,应乙方负责维修、维护的工作乙方不得委派第三方进行代为维修。 六、付款方式 1、甲方收到相关货物并验收合格后,甲方应于15日内向乙方以支票形式支付合同95%货款; 2、乙方预留合同5%货款作为质量保证金,合同满一年后,乙方按合同履行无违约行为,甲方应在15日内付清剩余货款; 3、合同履行期内,遇有乙方售后服务违约,可在质量保证金中扣除。 七、违约责任 1、甲方除因《中华人民共和国民法典》规定的不可抗力因素影响外,发生下列行为,视为甲方违约。 ①、甲方无正当理由拒收合同货物,甲方向乙方偿付货款总额1%的违约金; ②、甲方在合同规定的付款期限内,不能及时付款,每逾期1日,按合同标的额的1%向乙方支付滞纳金; ③、甲方在返还质量保证金时也不得逾期支付,每逾期1日,按质量保证金额的1%向乙方支付滞纳金。 2、乙方除因《中华人民共和国民法典》规定的不可抗力因素影响外,发生下列行为,视为乙方违约: ①、乙方逾期交付货物,每逾期1日,按合同标的额的1%向甲方支付滞纳金; ②、乙方逾期交货超过天,甲方除按本条第①款收取滞纳金外,还有权决定终止合同。 ③、乙方在接到甲方要求技术支持与服务的书面通知或电话通知后,应在小时赶到甲方现场进行维修或服务。逾期不来属乙方违约,每日按合同标的额的%向甲方支付滞纳金。预留的质量保证金不够时,合同履约期内乙方应及时拨付甲方。 八、附则 1、当事人从下列两种方式中选择第种方式,作为本合同争议的解决方式。 ①、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交邯郸仲裁委员会仲裁; ②、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。 2、本合同执行过程中如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并增加补充协议,补充协议与合同具有同等效力。 3、本合同一式四份,甲、乙双方各持两份,自双方签字盖章后生效。 甲方:________乙方:________ 签约人:________签约人:________ 签约地点:________________ 签约日期:________年_______月________日 买卖合同(分期付款) 篇16供方(甲方):_________ 需方(乙方):_________ 根据国家现行收购棉花政策,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。 第一条 定购的棉花名称:_________;品级:_________;数量:_________;质量:_________;单价:_________;总价款:_________元。 第二条 交货方式 1.甲方自行送货; 2.交货期限:_________年_________月_________日至_________月_________日; 3.交货地点:_________; 4.货到即收,随到随收。 第三条 验收方法 按照交货的时间与地点(收购站),取样验收。 第四条 预付款 乙方于_________年_________月_________日前向甲方支付定金_________元(不超过预购货总金额的25%)。 第五条 付款日期及结算方式 第六条 乙方每收购_________公斤皮棉按平价奖售标准化肥_________市斤给甲方,边收购边兑现。 第七条 乙方收购籽棉,根据甲方的意愿,按国家政策规定返售棉籽_________市斤(或棉油_________市斤、棉饼_________市斤)。 第八条 甲方的违约责任 1.甲方未按合同定购的数量、品种、品级交售,应向乙方偿付两倍的预购定金(按未交售部分)和少交部分的总价值_________%的违约金。 2.甲方未按合同规定期限交售,每逾期_________天,应向乙方偿付迟交部分总价值_________%的违约金。 第九条 乙方的违约责任 1.乙方拒收甲方按合同交售的棉花,应赔偿甲方的.运输费用,并向甲方偿付拒收部分总价值_________%的违约金。 2.乙方未按国家规定标准依质论价,压级压价,应赔偿甲方的实际损失,并偿付压价部分总价值_________%的违约金。 3.乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽,甲方可以拒绝交售定购棉花,或由乙方按_________办法赔偿甲方的损失。 第十条 不可抗力 1.甲方因严重自然灾害造成棉花欠收,确实无力全部或部分履行合同,不负违约责任。 2.乙方因不可预见的不可抗力原因,确实无力全部或部分履行合同,不负违约责任。 第十一条 本合同如有未尽事宜,由双方约定。 第十二条 本合同执行中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,可由合同管理机关仲裁或由法院判决。 第十三条 本合同一式_________份,双方各执_________份。 甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 代表(签字):_________ 代表(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 签订地点:_________ 签订地点:_________ 买卖合同(分期付款) 篇17甲方(卖方):电话: 地址: 乙方(买方): 电话: 地址: 甲乙双方本着平等、自愿原则,在共同遵守国家相关法律的前提下签订本合同。具体内容如下: 一、品名、数量及规格 乙方在甲方商行20xx年05月18日买玉雕工艺商品(小平安牌(吉祥件)600件。 二、付款方式 商品总价款:伍拾陆万肆仟捌佰圆整(¥:564800.00元)。乙方验货后采用现金形式支付甲方60%,剩余40%货到付款。 三、包装方式 按传统包装(外包装木箱,内包纸绢)由供方负责包装。 四、运输方式及交货地点 由甲方负责运输,运费由乙方承担,货到新疆如出现破碎,或与原货不符,由甲方负责,新疆交货后由乙方负责一切责任。 五、双方责任义务 1、甲方保证向乙方所销售商品品质和质量。甲乙双方在签定买卖合同前无异议,合同立即生效。 2、甲乙双方履行各自义务后,双方无异议签字后本合同(一式两份,双方各执一份)立即生效。 六、本合同未尽事宜,双方共同协商解决 甲方: 乙方: 签订日期:年 月 日 买卖合同(分期付款) 篇18甲方:_____ 乙方:_____ 根据国家现行的农副产品(茶叶)的收购 、经双方商定,签订以下条款,以共同遵守执行。 一、乙方向甲方交售茶叶品名茯茶。 二、结算办法:批货批款、当天兑现。 三、交售地点:_____茶叶收购站或甲方所属收购站、点。 四、甲乙双方必须严格执行国家的样价 ;在各基层收购站张榜公布国家规定的评茶等级标准、价格和样茶;坚持对样评茶,按质论价,不得压级压价和提级提价。 五、乙方交售的茶叶,不得掺杂使假、要表里合一。 六、乙方向甲方按合同交售名茶原料和春毛茶,甲方将保证收购乙方生产的低档茶,如乙方不按合同执行,向它方交售茶叶,甲方可不收乙方的低档茶叶。 七、除不可抗拒的原因外,任何一方都不得违反本合同,如有违反按民法典有关规定,罚违约方未履行合同部分金额_____%的违约金。 八、本合同一式四份,甲乙方各执一份。乡政府和当地工商部门各一份。本合同自双方签字生效。_____年_____月_____日终止。 甲方(盖章):_____ 乙方(盖章):_____ 代表(签字):_____ 代表(签字):_____ _____年____月____日 _____年____月____日 买卖合同(分期付款) 篇19出卖人: 联系电话: 身份证: 护照: 通讯地址: 邮政编码: 委托代理人: 身份证: 护照: 买受人: 联系电话: 身份证: 护照: 通讯地址: 邮政编码: 委托代理人: 身份证: 护照: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《北京市城市房地产转让管理办法》及其他有关法律、法规的规定,出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就存量房屋买卖事宜达成如下协议: 第一条 房屋基本情况 (一)出卖人所售房屋(以下简称该房屋)为【楼房】【平房】,坐落为:____________【区(县)】____________ ______________【小区(街道)】________【幢】【座】【号(楼)】________单元________号(室)。该房屋所在楼栋建筑总层数为:______层,其中地上_____层,地下______层。该房屋所在楼层为______层,建筑面积共__________平方米。 (二)该房屋规划设计用途为【住宅】【公寓】【别墅】【办公】【商业】:_________。 该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况见附件一。 第二条 房屋权属情况 (一)该房屋所有权证证号为:_______ __ _______________,共有权证证号为:________________,填发单位为:________________________。 房屋共有权人对出售该房屋的意见见附件二。 (二)土地使用状况 该房屋占用的国有土地使用权以【出让】【划拨】【 】方式获得。土地使用权证号为:______________,填发单位为:____________________。 (三)该房屋性质为下列选项中第______种情形: 1、商品房; 2、向社会公开销售的经济适用住房; 3、其他房屋。 (四)该房屋的抵押情况为:_______。 1、该房屋未设定抵押; 2、该房屋已经设定抵押,抵押权人为:____________,抵押登记日期为:______年_____月_____日,他项权利证证号为:_________。 该房屋已经设定抵押的,出卖人应于_______年_____月_____日前办理抵押注销手续。 (五)该房屋的租赁情况为:______。 1、出卖人未将该房屋出租。 2、出卖人已将该房屋出租,【买受人为该房屋承租人】【承租人已放弃优先购买权】。 关于房屋权属情况的说明及房屋抵押和租赁情况的具体约定见附件三。 第三条 成交方式及佣金 1、出卖人和买受人通过房地产经纪机构居间介绍成交(房地产经纪机构名称:北京房田基业房地产经纪有限公司东城第一分公司,营业执照编号:,房地产经纪执业人员姓名:_____________。合同签订同时由 方向居间方支付服务佣金 %合计: ( 大写 )。 第四条 成交价格、付款方式及资金划转方式 (一)经买卖双方协商一致,该房屋成交价格为:人民币_____ ______元(小写),________________________________元整(大写)。买受人可以在签订本合同的同时支付定金人民币___ _______元(小写),___________________________元整(大写,不高于成交价格的20%)。 该房屋附属设施设备、装饰装修等的有关价格另有约定的,具体约定见附件一。 (二)买受人采取下列第______种方式付款,具体付款方式及期限的约定见附件五。 1、自行交割,买卖双方签订的《存量房交易结算资金自行划转声明》见附件六。 2、通过存量房交易结算资金专用存款账户划转,买卖双方签订的《存量房交易结算资金划转协议》见附件六。 (1)买受人支付定金的方式为【直接支付给出卖人】【存入专用账户划转】。 (2)买受人应将房价款存入双方共同委托的___________(备案的房地产经纪机构或交易保证机构)在__________银行设立的存量房交易结算资金专用存款账户(以下简称“专用账户”,定金约定直接支付给出卖人的除外),账号为___________。买受人取得房屋所有权证书后,出卖人持房屋权属登记部门出具的.《转移登记办结单》到备案的房地产经纪机构或交易保证机构按照《存量房交易结算资金划转协议》的约定办理资金划转手续。 (三)关于贷款的约定 买受人向【______________银行】【公积金管理中心】申办抵押贷款,买受人因自身原因未获得银行或公积金管理中心批准的,双方同意按照第_____种方式解决: (1)买受人自行筹齐剩余房价款,以现金形式支付给出卖人; (2)买受人继续申请其他银行贷款,至贷款批准,其间已发生的及要产生的各项费用由买受人自行负担; (3)本合同终止,买受人支付的定金和房价款应如数返还,双方互不承担违约责任,在申办贷款过程中发生的各项费用由买受人承担。 第五条 房屋产权及具体状况的承诺 出卖人应当保证该房屋没有产权纠纷,因出卖人原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担相应责任。出卖人应当保证已如实陈述该房屋权属状况、附属设施设备、装饰装修情况和相关关系,附件一所列的该房屋附属设施设备及其装饰装修随同该房屋一并转让给买受人,买受人对出卖人出售的该房屋具体状况充分了解,自愿买受该房屋。 出卖人应当保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成,对已纳入附件一的各项房屋附属设施设备及其装饰装修保持良好的状况。 在房屋交付日以前发生的【物业管理费】【供暖】【水】【电】【燃气】【有线电视】【电信】:_____________费用由出卖人承担,交付日以后(含当日)发生的费用由买受人承担。出卖人同意其缴纳的该房屋专项维修资金(公共维修基金)的账面余额转移至买受人名下。 第六条 房屋的交付 出卖人应当在______年_____月_____日前将该房屋交付给买受人。该房屋交付时,应当履行下列第____、____、____、____、____、____项手续: 1、出卖人与买受人共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体 情况进行验收,记录水、电、气表的读数,并交接该附件一中所列物品; 2、买卖双方在房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单上签字; 3、移交该房屋房门钥匙; 4、_________________________________________; 第七条 违约责任 (一)逾期交房责任 除不可抗力外,出卖人未按照第六条约定的期限和条件将该房屋交付买受人的,按照下列第______种方式处理。 1、按照逾期时间,分别处理((1)和(2)不作累加)。 (1)逾期在_____日之内,自第六条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止,出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款万分之______的违约金,并于该房屋实际交付之日起_____日内向买受人支付违约金,合同继续履行; (2)逾期超过____日(该日期应当与第(1)项中的日期相同)后,买受人有权退房。买受人退房的,出卖人应当自退房通知送达之日起_____日内退还全部已付款,并按照买受人全部已付款的_____%向买受人支付违约金。 2、______________________________________。 (二)逾期付款责任 买受人未按照附件五约定的时间付款的,按照下列第______种方式处理。 买卖合同(分期付款) 篇20家具名称:_____(文本中所指家具包括生活家具和办公家具) 家具名称:_____ 商标:_____ 规格型号:_____ 材质:_____ 颜色:_____ 生产厂家:_____ 数量:_____ 单价:_____ 总价:_____ 合计人民币金额(大写):_____¥:_____ 定做家具图纸提供办法及要求:_____ 质量标准:_____ 交货方式,时间及地点:_____ 买方自提:_____ 卖方送货:_____ 送货费用由_____承担 交货时间:_____; 交货地点:_____ 验收及三包期限:对于家具的数量,结构,颜色等表面瑕疵,买方应在交货时当场提出异议;对于其他质量问题要求三包的,应按照《北京市家具产品修理,更换,退货责任规定》办理。 付款方式,地址,时间:。 定金:买方应在_____年_____月_____日前向卖方交付总价款_____%的定金(此比例不得超过20%),卖方交货后,定金抵作价款。买方违约中途解除合同的,无权要求返还定金;卖方违约中途解除合同的,应双倍返还定金。 违约责任: (一)一方迟延送货或提货的,应每日向对方支付迟延部分家具价款_____%的'违约金; (二)卖方撤离展销会或市场的,由展销会或市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位承担责任之后,有权向卖方追偿。 争议解决方式:本合同项下发生的争议,由双方协商或调解解决或向有关行政机关申诉解决;协商,调解,申诉解决不成的,按下列第_____ 种方式解决; (一)提交__________仲裁委员会仲裁; (二)依法向_____ 人民法院起诉。 其他约定事项:。 卖方(章):_____ 买方(章):_____ 主办单位(章):_____ 住所:_____ 住所:_____ 住所:_____ 电话:_____ 电话:_____ 电话:_____ 法定代表人:_____ 法定代表人:_____ 法定代表人:_____ 委托代理人:_____ 委托代理人:_____ 委托代理人:_____ 账号:_____ 账号:_____ 签订时间:____年_____月_____日 签订地点:____年_____月_____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。