标题 | 建筑免责协议书范本 |
范文 | 建筑免责协议书范本(精选3篇) 建筑免责协议书范本 篇1甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,甲方将西都大厦工程发包给乙方承建,特订立如下安全管理协议书: 一、甲方责任: 1、甲方应当向乙方提供西都大厦及比邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物地下工程的有关资料,并保证资料的真实、准确、完整。 2、甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法规和强制性标准的要求,不得压缩合同约定的工期。 3、甲方在编制工程概算时,应当确定建设工程作业环境及安全施工措施所需费用。 4、甲方不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工和具体配件、消防设施和器材。 5、做好《建设工程施工合同》范围内的甲方相关安全责任条款,按标准拨付安全文明施工措施费基本费、现场考评费及奖励费用。 二、乙方责任: 1、乙方项目经理是乙方安全生产的第一责任人,对西都大厦工程的安全生产全面负责,乙方对施工现场的安全生产承担总承包责任。 2、乙方应当建立健全的西都大厦安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证项目安全生产条件所需资金的投入,对西都大厦施工全过程进行定期和专项安全检查,并做好相关记录。 3、乙方应建立健全安全管理网络,按规定配备专职安全生产人员,明确职责,深入现场监督检查,制止违章指挥、违章操作。 4、乙方应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程,正确使用安全防护用具、机械设备等。 5、乙方安全施工措施、安全作业环境条件等专项安全约定,由双方另订专项协议或编制专项安全技术方案报审执行。 本协议一式两份,双方代表人签字盖章后生效。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表人: 代表人: 日期: 日期: 建筑免责协议书范本 篇2供方:(以下简称乙方)需方:(以下简称甲方)经协商同意,根据中华人民共和国经济法的规定,订立合同如下: 第一条甲方向乙方订货总值为人民币2725200万元。其产品名称、规格、单价、总价等如表所列。 第二条订单双方确认之日起乙方需向甲方提供总货款35%作为定金(即人民币953820元),按照乙方的需求送货,货物经乙方验收合格后,收货现场当场结清货款,(全部货款应在货物供应结束时全部付清款项) 第三条条验收方法;由甲方现场验收,乙方应确保质量合格,如出现问题,乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。 1、交货方式:甲方提供一定的材料验收场地,保证货运道路畅通。 2、交货地点:北京恒盛商贸 3、交货日期:所以货物必须于20xx年12月29号之前完毕。(交货前提前3天电话通知) 4、运输费:包含在货款内 第四条.经济责任 (一)乙方应负的经济责任 1、产品、品种、数量、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者,按质论价。不能利用的,乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的'损失,由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。 3、产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。 (二)甲方应负的经济责任 1、甲方如中途变更产品品种、规格、质量,应偿付变更部分货款总值%的罚金。 2、甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付乙方退货部分货款总值%的罚金。乙方不同意退货的,甲方仍按合同规定收货。 3、如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。 4、甲方如未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额万分之三计算付给乙方,作为延期罚金。 5、乙方送货或代运的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。 第五条条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额%的补偿金。 第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品、规格、质量、时,应提前__天与甲方协商。 第七条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。 第八条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。 第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。 第十条本合同共一式四份,由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。订立合同人: 甲方:经办人:(盖章)地址:电话:开户银行:帐号:__年__月__日 乙方;经办人:(盖章)地址:电话:开户银行; 帐户:__年__月__日 建筑免责协议书范本 篇3买方(甲方):____________________ 卖方(乙方):____________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就建筑工程塑料管材管件(以下简称为货物)采购事宜协商订立本合同。 第一条使用货物工程概况 1、工程名称:____________________________________________ 2、工程地点:____________________________________________ 3、建设单位:____________________________________________ 4、施工单位:____________________________________________ 5、监理单位:____________________________________________ 6、使用部位:____________________________________________ 第二条货物的基本情况 商标 规格型号 生产厂家 单位 数量 单价 合计 备注 总价款: 本合同签订后甲方增加采购量的,双方应当签订补充协议;未签订补充协议的,以甲方实际签收确认的货物数量为准,并按照本条约定的单价执行 第三条技术质量要求 1、货物质量执行___________________________________________________标准 2、货物性能的其他技术要求是:_________________________________________ 3、对货物原材料的技术要求是:符合相关原材料标准的要求,并通过“静液压状态下热稳定性(8760h)检验” 4、对货物生产工艺的技术要求是:采用_________________________设备生产 5、货物的质保期为:_______________________________________________________ 6、其他约定:_____________________________________________________________ 第四条包装物的提供、包装标准及费用承担 1、包装物由□乙方提供并承担费用/□甲方提供并承担费用 2、包装标准:_______________________________________ 3、其他约定:_______________________________________ 第五条付款方式 1、双方约定按以下第方式付款: (1)按月付款: 甲方于本合同签订之日起_______日内支付合同总价款________%计______________元的预付款,每月日前支付上月供货货款的________%,本合同约定的货物全部供应完毕后_______日内甲方支付剩余货款的________%,余款于_____年____月_______日前付清 (2)按供货量付款: 甲方于本合同签订之日起_______日内支付合同总价款____%计______________元的预付款,乙方每供货达到后___________日内,甲方支付该批货物价款的________%,本合同约定的货物全部供应完毕后_______日内,甲方支付剩余货款的________%,余款于_______年____月_______日前付清 (3)其他方式:____________________________________________________________ _______________。 2、甲方无正当理由超过约定的交(提)货最后时限日仍未通知乙方交付剩余货物的,应当在日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款 第六条交(提)货方式、时间和地点 1、交(提)货方式:_____________________________________________ 2、交(提)货时间:_____________________________________________ 3、运输方式:___________________________________________________ 4、运输费用:___________________________________________________ 5、货物交接地点:_______________________________________________ 6、收货人:_____________________________________________________ 7、甲方指定的货物签收人:_______________________________________ 姓名 电话 身份证号 8、其他约定:___________________________________________________。 第七条货物的验收及检测 1、乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告,出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件;提供原材料质量检测报告,具体检测项目应当包括:______________ ; 进口货物还应当提供报关单等进口凭证。乙方未能提供上述资料的,甲方有权拒收。 2、甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实,并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的,甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后____日内向乙方提出书面异议,经双方核实确属乙方责任的,甲方有权退货。 3、甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合约定技术质量要求的,甲方有权退货。 4、双方对于封样以及复检的办法,按________________________执行,没有相关规定的,复检的项目与检测方法是:_______ ; 样品采集与封样的方法是:_____________________________________ 。 双方约定的复检检测鉴定机构为________________________,检测费由甲方承担;但经检测质量不符合合同约定的,检测费由乙方承担。 5、甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的,视为对货物的认可。 第八条双方其他义务 1、甲方义务 (1)甲方应当提前____日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认,并提供必要的协助。 (2)甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。 (3)甲方应当按照乙方 提示的方法,对货物妥善保管、搬运、使用。因甲方原因导致货物损毁的,由甲方承担相应责任。 2、乙方义务 (1)乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。 (2)乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。 (3)乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。 第九条违约责任 1、甲方违约责任 (1)甲方逾期付款的,应当每日按逾期付款的千分之____向乙方支付违约金,且乙方有权暂停供货;逾期付款达到应付货款的____%以上并超过____日的,乙方有权解除合同。 (2)甲方无正当理由拒绝收(提)货的,应当比照乙方逾期交货承担违约责任。 (3)甲方未按约定提供包装物造成交货迟延的,应当比照乙方逾期交货支付违约金,交货期限顺延。 (4)由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的,甲方应当承担由此给乙方造成的损失,交货期限顺延。 (5)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。 2、乙方违约责任 (1)乙方逾期交货的,应当每日按逾期交货价款的千分之____向甲方支付违约金;逾期交货超过____日的,甲方有权解除合同。 (2)乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的,乙方应当承担逾期交货的违约责任。 (3)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。 第十条合同的解除 1、经双方协商一致,可以解除本合同。 2、依法律规定或合同约定请求解除合同的一方,应当自解除事由发生之日起___日内,以快递签收、公证送达等方式通知对方,否则丧失解除权。 第十一条通知与送达 1、双方因履行本合同发出的通知、文件、资料,均按下列地址送达: 甲方:______________________________________________________________。 乙方:______________________________________________________________。 一方变更地址,应当及时书面通知对方,否则以原地址为准。 2、以邮寄方式送达的,寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。 第十二条争议解决方式 本合同项下发生的争议,双方可以协商或向北京市建设工程物资协会等部门申请调解解决;协商或调解不成的,按照下列第____种方式解决: 1、向___________________________人民法院提起诉讼; 2、向_________________________仲裁委员会申请仲裁。 第十三条其他约定 1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式____份,甲方____份,乙方____份,具有同等法律效力。 2、未尽事宜,经双方协商一致签订补充协议。 3、双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本,并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人,应当提交授权委托书。 4、双方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应当及时向对方通报不能履行合同的理由,并在____日内提供书面证明。 5、其他事项:____________________________________________________________________________ 。 甲方(盖章):________________ 乙方(盖章):________________________ 20xx年xx月xx日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。