标题 | 施工合同协议书范本 |
范文 | 施工合同协议书范本十篇 施工合同协议书范本 篇1委托方(以下简称甲方): 受托方(以下简称乙方): 工程名称:盐城糖业有限公司场地晃浆降水平整工程 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商达成如下协议: 一、委托施工内容:盐城糖业有限公司项目现场增高后的场地进行晃浆降水平整全部工程。 二、工程地点:盐城糖业有限公司项目现场(盐城市大丰港粮食码头后方,东临五级航道,西至临港大道,北至通港路,南至悦达物流地块)。 三、承包方式:甲方以固定总价款壹拾伍万元整(¥:150000.00元)委托给乙方。 四、工期要求:现场具备条件进场施工开始60个日历天;如遇不可抗为的因素工期给予相应顺延。 四、付款方式:工程竣工验收合格后一次性付清。 五、质量标准:合格。 六、质量要求:必须将吸砂上来的土方内水份排出,使地面硬度达到重型机械行驶不会有水分溢出,硬度达标后需将整个场地平整至标高2.8米左右。 七、甲乙双方权利和义务 1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监督。 2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查,对发现的问题乙方必须及时整改。 3、甲方应做好施工中的协调工作,尽量为乙方创造良好的施工环境。但如遇不可抗力的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期,甲方不负任何责任,乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加风险。 4、乙方接受甲方委托,应按规定全面完成各项承包工作,并承担规定的承包人的全部义务和责任。 5、乙方负责本工程所有安全事宜,如发生意外甲方不承担任何责任。 八、本协议未尽事宜,双方协商解决。 九、本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份。 甲方: 乙方: 甲方代表(签字): 乙方代表(签字): 日期: 施工合同协议书范本 篇2发包人: 承包人: 依照《___________ 》、《___________ 》及有关行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据托县地区实际情况,双方就本建设工程的施工事项达成如下协议: 一、 工程概况 工程名称:___________ 办公楼室内维修改造工程 工程地点:___________ 办公楼 工程内容:楼内墙面,天棚刮腻;钢窗维护刷漆,办公室、会议室门拆旧换新;地面铺砖维修;卫生间整体改造;灯具等电器拆旧换新;线路整理 二、合同工期 开 工 日 期: ___________ 年____月____日 计划竣工日期: ___________ 年____月____日 预计合同工期:____天 三、承包方式和合同价款 (一)采用包工包料和总承包形式; (二)合同价款:根据甲方现场工程量预估和定额预算,预付____%工程款,待工程完工结算后一次付清剩余70%工程款; (三)具体工程内容:根据甲方按需求现场指定位置项目施工,最后以甲方现场工程签证的工程量执行结算工程造价。 四、发包人(甲方)责任:_________________________ 依照合同按时拨付工程进度款。 五、承包人(乙方)责任:_________________________ 1、 按照合同和工程施工组织设计的要求积极组织施工; 2、 保质保量完成甲方指定工程项目; 3、遵守施工现场环境管理,安全管理,文明施工管理,创建安全文明施工达标工地。 六、工程质量及验收 1、 乙方在施工中必须支持《____________________》的方针,严 格贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》,严格执行建筑工程强制性标准,工程质量标准达到一次性验收合格。 2、 乙方在施工中严格执行隐蔽工程检验制度,未经质检部门或 甲方、监理代表检验的隐蔽工程不能进行下一道工序。 3、 乙方在施工中严把质量关,应当检验而未进行检验的原材料 不准提前使用。(钢材必须使用包钢等大厂材料,水泥必须使用正规厂家)。 七、 工程款支付方式 1、工程开工后,按工程进度付工程总造价的____%,工程竣工验收合格 ,并结算后一次性付清70% 八、质量保修 按照国务院____年《________________》保修的规定负责。 九、违约责任 1、乙方因质量不合格造成的停工,全部责任由乙方承担。 2、乙方因工程质量不合格造成的返工,乙方应负全部责任。 4、如因甲方造成停工,不能按时交工,工期顺延,情况严重的另行议定。 十、其它约定事项 甲方: 乙方: 日期: 施工合同协议书范本 篇3甲方: 乙方: 甲、乙双方因甲方新建 轻钢结构建筑物工程一事,经双方协商一致,签定如下合同。 一、工程承包方式 甲方将新建的厂房钢结构工程承包给乙方施工,工程中不包含土建,包含钢结构之类工程(房面彩钢瓦),该工程包工包料,包工程施工中所用的机械、机具、运输,安全责任由乙方负责。乙方不包该工程建设中,地方政府需要的一切报批报建手续、证件和消防、安评、环评的验收资料,如甲方建筑物为重点防火单位,按要求须要在建筑物构件上做防火涂料的,做防火涂料的费用另行计价。甲方在该工程中向乙方签定的合同期限内。按期支付乙方工程款。 二、工程用料:与质量要求,验收标准。 (1)工程用料,按双方确定的施工图所标材料为准。乙方在施工中,不得单方面改变设计材料型号,所用材料,只准允许误差在国家标准之内。 (2)工程质量要求,验收标准。 按双方确定的材质和制作方式,按图集结点要求布置,乙方向甲方提供材料生产厂家提供材质证明书为准。 三、工程单价和总造价: 甲方要建筑的厂房大约为 ㎡,实际面积按甲方建筑物的滴水面积收方计算,每平方米单价为 元/㎡.增加工程另算。 四、付款方式: . 五、工程期限: 乙方进场后,工期为 天,如遇到停电、下雨天,因甲方没按合同支付材料款,停工误期顺期延长。 六、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方签之日起生效。 甲方(签) 乙方(签) 年 月 日 年 月 日 施工合同协议书范本 篇4合同编号:____________________ 签约地点:____________________ 审核部门(人员):______________ 建设单位(以下简称甲方):______________ 施工单位(以下简称乙方):______________ 根据《中华人民共和国经济合同法》,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。 第一条 工程项目 (一)工程地点: (二)工程内容:具体详见附件(工程说明)建设工程施工合同范本(三)承包方式:包工包料。 第二条 工程造价为人民币:(大写) 元整。(本价款为含税价款)。 第三条 合同工期 1.双方商定总工期 天。 开工日期:________年____月____日,竣工日期:________年____月____日。 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。 ②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条 工程质量标准(详见附页)和保修期 (一)工程质量标准按国家现行施工规范及甲方要求验收。 (二)工程保修按建设有关规定执行。此工程保修自竣工验收签字之日起计算一年。 (三)属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。 第五条 材料设备供应 (一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购,严禁以次充好。 (二)材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。 第六条 付款方式 (一)合同签署后五日内,甲方付总造价的30%给乙方; (二)当工程竣工验收后甲方支付竣工结算总价的 67 %; (三)剩余3 %工程款在竣工验收之日起,保修期结束后一次结清。 第七条 责任范围 (一)甲方责任: 1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通; 2、及时组织工程竣工验收工作; 3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。 (二)乙方责任: 1、按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。 (1)承包人应加强对现场施工人员防火、防盗、工伤、意外等安全教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负。 (2)乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的关系,否则一切后果自负。 (3)乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。 2、负责做好材料、设备的采购,保管工作: 3、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。 第八条 其它事项 (一)合同签订后,甲方要求增加或变更工程项目,必须遵守下列原则: 1、经双方充分协商,发出“设计变更通知单”,由甲方主管经理签字; 2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后,甲方须分别签字盖章认可; 3、增加或变更内容所需材料必须落实; (二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负; (三)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决。 (四)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。 第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份,均具有同等效力。 甲方签字:__________ 乙方签字:__________ 甲方盖章:__________ 乙方盖章:__________ 签订日期:__________ 签订日期:__________ 施工合同协议书范本 篇5委任单位:____________ 施工单位:____________ 就____________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下: 一、工程名称:___________________________ 二、工程地点:________________________ 三、工程项目内容:________________________ 四、工程期限本工程自________年____月____日至________年____月____日完工。 五、工程造价为人民币:____________________________________ 六、付款方式 1.合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额预付款。 2.开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额预付款,余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程量结算) 七、材料设备:本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。 八、工程施工 1.乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。 2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。 3.施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。 4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。 5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。 九、工程质量 1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。 3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。 4.装饰工程质量保修________年。 十、工程验收由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。 十一、违约责任 任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。 十二、备注 本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲.乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。 施工合同协议书范本 篇6甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。 一、工程名称:彰武县飞龙铝塑型材销售中心 。地 点: 彰武县建材市场院内 。 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 实际建筑建筑面积确定。工程变更时,工程款的结算,按实际变更的工程量结算。 五、 付款方式 方进入工地后,甲方支付乙方30%预付款,主体完工后再付程款。 六、总工期要求 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 八、乙方责任 1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议: 第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 简单建筑施工合同范本5 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守: 一、工程项目 1、工程名称: 2、工程地址: 3、工程范围: 4、承包造价: 元(大写: )。 二、工程期限 根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期 天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延) 开工日期为 年 月 日至 年 月日,总工期 天。 三、本工程竣工质量为一次性合格工程 乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工; 四、工程价款支付及结算 本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。 五、其它约定 1:甲方承担的安全责任、权利 (一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程; (二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案; (三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚; (四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。 2:乙方的责任、权利 (一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度; (二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责; (三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作; (四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。 六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 施工合同协议书范本 篇7发包人:____________ 承包人:____________ 根据《中华人民共和国合同法》《浙江省农村住房建设管理办法》以及其他有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就低层农村住房建设(以下简称建房)施工有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、建房概况 1、建房地点: 2、建房规模:____________层,总建筑面积____________㎡;结构形式(在□中以划√方式选定,只能选择一项):□框架结构;□砖混结构;□木结构;□其他___________________________。 3、宅基地用地批准文件文号:____________;乡村建设规划许可证(建设工程规划许可证)证号:____________。 二、承包内容和方式 1、承包人按照发包人提供的设计图纸,承担以下内容的施工(在□中以划√方式选定,可以选择多项):□地基基础;□主体结构;□电气管线;□给排水管道;□化粪池工程;□其他____________。 2、承包方式(在□中以划√方式选定,只能选择一项):□包工包料;□包清工;□部分承包;□其他____________。建筑材料、建筑构(配)件和设备除附件预算清单中注明由发包人提供的外,均由承包人提供。 三、合同工期 计划开工日期:____年____月____日;计划竣工日期:____年____月____日。工期总日历天数:____天。 四、价款支付和费用承担 1、总价款:人民币(大写)____(元),价款构成详见附件预算清单。经双方协商一致变更施工内容的,变更部分的费用按实增减。 2、发包人按照以下约定向承包人支付合同价款(在□中以划√方式选定,只能选择一项): □按施工进度支付: (1)开工时支付预付款人民币(大写)____(元); (2)地基基础验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元); (3)地上一层验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元); (4)地上二层验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元); (5)地上三层验收合格之日起____日内支付进度款人民币(大写)____(元); (6)竣工结算完成后____日内付清剩余价款人民币(大写)____(元)。 □其他付款方式: 3、承包人承担其雇佣的施工人员的劳动报酬,以及因施工活动导致的施工人员或者其他人员的人身、财产损失,但是,因发包人原因导致或者加重的损失,由发包人承担。 五、施工要求 1、发包人应当在开工____日前向承包人提供设计图纸,并保证建房地点通电、通水、通路,场地具备施工条件,与周边邻居不存在影响施工的纠纷。 2、发包人和承包人提供的建筑材料、建筑构(配)件和设备均应当符合国家和省规定标准,除就地取材的竹、木等材料外,应当有生产合格证。发包人不得要求承包人使用不合格的建筑材料、建筑构(____配)件和设备。 3、承包人应当按照设计图纸、施工技术标准和操作规程施工,采取安全施工措施,及时发现和消除施工、消防等安全隐患。承包人应当接受发包人、设计单位或者人员、行政机关及其委托的专业机构依法实施的监督检查,对检查中发现的质量、安全隐患及时整改。 4、承包人完成隐蔽工程施工后,应当提前____日通知发包人验收。发包人不能按时验收的,应当在验收前向承包人提出延期要求。发包人未按时进行验收,也未通知承包人延期的,承包人有权自行验收,验收结果视为发包人认可。隐蔽工程未经验收合格的,不得进入下一道工序施工。 5、承包人完成全部施工内容,并备齐施工档案资料后,可以通知发包人进行竣工验收。发包人应当自收到通知之日起____日内组织承包人和设计、监理等单位或者人员进行竣工验收。验收合格的,发包人应当在____日内向承包人签发接受交付的凭证。验收不合格的,承包人应当返工、修复或采取其他补救措施,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成返工、修复或采取其他补救措施后,应当通知发包人,按本项约定的程序重新进行竣工验收。建房未经验收或验收不合格的,发包人不得使用。 6、承包人对建房承担质量保修责任,保修期为:地基基础和主体结构____年,屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗____年,电气管线、给排水管道____年。保修期自竣工验收合格之日起算;建房未经竣工验收,发包人擅自使用的,保修期自其实际占有之日起算。 7、建房经竣工验收合格的',以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期;因发包人原因,自收到通知之日起____日内未完成竣工验收的,以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期;建房未经竣工验收,发包人擅自使用的,以其实际占有之日为竣工日期。 六、竣工结算 承包人应当自竣工验收合格之日起____日内向发包人提供结算清单,发包人应当自收到结算清单之日起____日内完成审核,逾期未完成审核且未提出异议的,视为认可承包人提交的结算清单。承包人对发包人审核意见有异议的,应当自收到审核意见之日起____日内提出,逾期未提出异议的,视为认可审核意见。对于双方认可的结算价款,发包人应当按照本合同第四条的约定支付给承包人;对于其中一方有异议的结算价款,按照本合同第八条约定的争议解决方式处理。 七、违约责任 1、发包人具有下列情形之一的,承担相应的违约责任: (1)发包人未按合同约定期限和数额支付合同价款的,按日计算向承包人支付逾期应付款万分之____的违约金,逾期超过____日的,承包人可以解除合同; (2)发包人提供的建筑材料、建筑构(配)件和设备的规格、数量或质量不符合合同约定,导致承包人返工、修复或者给承包人造成其他损失的,承担承包人相应损失; (3)发包人违反合同约定造成停工的,按每日____元的标准向承包人支付违约金; (4)发包人未能按照合同约定履行其他义务的,承担因此造成的承包人实际损失。 2、承包人具有下列违约情形之一的,承担相应的违约责任: (1)承包人违反合同约定采购和使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备,给发包人造成损失的,承担发包人相应损失; (2)承包人施工质量不符合合同约定的,承担发包人相应损失; (3)承包人未按合同约定期限完成施工,造成工期延误的,按每日____元的标准向发包人支付违约金,工期延误超过____日的,发包人可以解除合同; (4)承包人未按照合同约定履行保修义务或者其他义务的,承担因此造成的发包人实际损失。 八、争议解决 因合同及合同有关事项发生的争议,双方可以通过协商、调解解决,也可以按下列方式解决(在□中以划√方式选定,只能选择一项): □向____仲裁委员会申请仲裁; □向____人民法院提起诉讼。 九、其他事项 1、附件预算清单是合同的组成部分。合同未尽事宜,双方可以另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 2、本合同自双方签字或者盖章之日起生效。 3、本合同一式____份,具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。 发包人(签字或者盖章): 承包人(签字或者盖章): 签订日期:____年____月____日 施工合同协议书范本 篇8一、工程概况及承包方式 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程承包方式:包工包料 4、工程概况:建筑面积12272.00平方米。 二、工程装修内容 综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程 三、工程造价 工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为:元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准) 四、工程期限 工程开工日期:________年____月____日工程竣工日期:________年____月____日 五、质量要求 按国家建设部行业标准G7391《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为________年,终身维修。 六、付款方式 1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的 2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的 3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的 4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。 七、双方责任 1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。 2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。 八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议: 1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。 2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。) 3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。 4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 5、其它未尽事宜由双方协商解决。 6、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。 甲方单位名称:乙方单位名称:(盖公章) 法人代表:法人代表: 委托代理人:委托代理人: 年____月____日________年____月____日 施工合同协议书范本 篇9业主(以下简称甲方): 施工队(以下简称乙方): 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同 一、工程概况 工程地址: 使用面积:室厅卫阳台厨。 二、价格 清包工费:x元,大写: 其中水电工x元。 木工x元。 瓦工x元。 油漆工x元。 垃圾清运费x元。 材料搬运费x元。 三、付款方式 1、施工队进场,预支生活费:xx元。 2、木工完成,付xx元。 3、瓦工完成,付xx元。 4、工程竣工,付xx元。 5、保修金元,从竣工之日起半年后支付。 四、设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作。 2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。 五、材料 1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。 2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,若已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。 3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料,并开具正式发票。 4、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。 5、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性。 6、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。 7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。 8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。 9、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现偷窃现象,按材料价格加倍从人工费中扣除。 六、工期 从年月日起至年月日止,工期为天,因甲方因素拖延,工期顺延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费元/天。 七、材料搬运 甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运。 八、垃圾清运 1、垃圾袋装化。 2、垃圾应日日清。 3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。 九、劳动力管理 1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜。 3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。 4、乙方应具备在上海市暂住的一切证件,因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。 5、乙方指定由为工地现场负责人,为替补负责人。 6、在合同价内,乙方应提供人次跟随甲方挑选材料。 7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地现场必须保持2人以上的施工人员。 8、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。 十、施工机具 1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。 2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自承担一半,甲方代购,在工程完工后结算。 十一、工地现场管理 1、现场禁止使用明火。 2、现场禁止吸烟。 3、油漆材料必须和其他材料分开放置。 4、工人着装必须干净整洁。 十二、维修 1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在一年内无偿维修。 2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。 3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。 十三、合同附件 1、施工项目清单。 2、双方认可的报价单。 3、乙方开出的材料采购清单。 十四、合同争议 1、出现争议甲乙双方先协商。 2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 甲方: 乙方: 签约日期:年月日 施工合同协议书范本 篇10甲方: 施工地址: 乙方: 占地长: m、宽: 依照《中华人民共和国合同法》的法律规定,遵循平等,自愿、公平和诚实守信的原则,甲、乙双方协商达成一致签订本合同,具体条款如下: 第一条、甲方委托乙方购买及加工物品、名称、规格、颜色(mm) 第二条、乙方负责承揽物品的购买及加工安装。 第三条、质量要求:乙方购买的物品应符合本合同第一条约定的规格及颜色,彩钢板出现划痕轻微损伤属于正常。 第四条、总工程款共计人民币( ) 大写: 注:税金(有)(无) 付款方式( )阶段,一阶段段 、 三阶段 、四阶段 、 第五条、每阶段付款后,甲方必须要求乙方开收据,作为以后的付款凭证。 第六条、施工过程中,由于施工队操作而引起的经济损失,甲方不负责任何责任。 第七条、施工时间,甲方如需改变原计划安装的,甲方应出据书面材料和乙方协商,其费用 由甲方负责。 第八条、甲方有权利委派管理人员和技术人员进驻施工现场并按照本合同有关规定,进行监督管理乙方的安全生产、施工质量、对乙方有违规作业和不符合有关规定的施工质量,技术及安全要求等问题,甲方有责令乙方拆除、返工及处罚的权利。 第九条、甲方应无偿为乙方提供水、电及住宿相关事宜。 第十条、合同签订后,甲方未及时按付款方式付款,乙方有权拆除所有的购买物品。所有的购买物品及已付款物品及已付款都归乙方所有,甲方不得阻拦。 第十一条、安装完毕后,出现质量为题乙方一年内负责免费维修,人为因素及自然灾害除外。 第十二条、本合同项下发生的争议,甲乙双方应当及时协商解决,协商不成时,应向乙方住所地人民法院起诉。 第十三条、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。 第十四条、本合同自双方签之日起生效。 补充协议: 甲方:(签) 乙方:(签) 年 月 日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。