标题 | 加工承揽合同诉讼上诉状 |
范文 | 加工承揽合同诉讼上诉状(精选3篇) 加工承揽合同诉讼上诉状 篇1原告:_________________张__________,男,19__________年__________月__________日生,__________省__________市__________镇__________村__________街__________号,系__________市__________汽车车身修理店业主。 被告:_________________市__________贸易有限公司法定代表人:_________________王__________ 住所地:_________________市__________镇__________路请求事项:_________________ 1依法判决被告向原先支付车厢款计人民币64171元。 2依法判决被告从___年___月___日至还清之日止按照年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至___年___月___日)计人民币9587.15元; 3本案所有诉讼费用由被告承担。事实和理由:_________________ 原告与被告经常有业务往来。被告多次向原告订做汽车车厢,原告按照被告的要求多次向被告提供汽车车厢,约定付款时间为次月月底。被告开始就没有依约付款。经原告多次催收,被告仅以原告朋友购车款相抵。___年___月___日,原告与被告再次以原告朋友购车款相抵之后,被告尚欠原告车厢款计人民币64171元。后来,原告多次继续向被告催收,被告均无故推诿不支付至今。综上所述,原告认为,原告与被告是合法有效的加工承揽合同关系。原告已经如约交付被告定做的车厢给被告,被告理应及时依约付款。但是,被告却无理拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益。根据我国有关法律的相关规定,特向法院提起诉讼,请求法院依法判决。 此致 __________市人民法院 具状人:_________________ 年月日 加工承揽合同诉讼上诉状 篇2签定日期:____年__月__日 定作方(甲方): _____ 电话:__________ 承揽方(乙方): _____ 电话:__________ 经双方协商,签定本加工承揽合同,并严肃履行。 加工费 1.技术资料、图纸提供办法:___________。 2.产品检验标准和方法:______________。 3.交货地点及运输办法、运杂费用和负担:__________。 4.货款及费用结算办法及期限:_____________。 5.本合同自双方签订之日起生效,合同履行完毕即失效。 甲方(盖章): 加工承揽合同诉讼上诉状 篇3合同编号: 订立合同双方: 定作人:(以下简称甲方) 定作人法定代表(负责)人:签约人: 定作人承办单位: 联络人: 联系电话: 定作人机构地址:传真电话: 承揽人:(以下简称乙方) 承揽人法定代表(负责)人:签约人: 承揽人营业执照:生产报刊亭许可证明: 承揽人机构地址: 联系人: 联系电话: 银行开户许可证: 开户行: 账户: 根据《_____》以及我国现行的有关法律、法规,按省局要求,双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装,此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原则,订立如下合同条款: 第一条标的 乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为:_____万元。 第二条制作报刊亭的数量、规格、价格(价款单位:每个/人民币万元) 1、 2、 3、 注:整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价,该结算价格含:包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费。 第三条加工、制作与安装、要求 1、 报刊亭安装后稳定、可靠,空间利用充分,使用面积不小于_____平米。 2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不锈钢板,结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型热弯加强度有机玻璃,顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型,内设图书报刊架。附件包括:推拉窗、电源接线板、电表一块,蓝色阳光板封顶,并有通风口一处。 第四条验收标准和方法 ①、乙方将报刊亭样品(按照甲方要求的规格、材质)制作成品后,交甲方进行初验,初验合格后方可生产。 ②、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相对比,也可采取随机抽验 。 第五条交货时间和地点及包装运输要求 ①、交货时间:乙方必须保证在_____年_____月_____日前全部交货。 ②、交货地点:乙方负责送到甲方指定的安装位置,并安装完毕。 ③、包装运输:乙方在交货时,应对成品进行包装,并保证信报箱在运输过程中不被损坏,如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修。 第六条报刊亭安装及验收与售后服务 ①、乙方对制作的报刊亭进行安装; ②、经乙方安装的报刊亭,必须经甲方验收,遇有验收不合格的,乙方应在_____日内予以整改,不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除_____ %做为另行维修费用,并不返还乙方(按双方预定的标准和技术要求验收); ④、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护。 第七条结算方式、期限及安装费用 ①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内,甲方应向乙方指定的账户拨付合同标的额30%的预付款。 ②、乙方交货后15日内,甲方再向乙方账户拨付合同标的额30%的价款,累积达到合同标的额的60%。 ③、乙方按期安装完毕,并经甲方验收合格后15日内,甲方再向乙方指定的账户拨付合同标的额35%的价款,累积达到合同标的额的95%。 ④、剩余的合同标的额 5%(_____元)价款,作为乙方向甲方预留的质量保证金,一年后经甲方正常使用确无质量问题,甲方主动将乙方剩余的质量保证金,一次性拨付乙方。 第八条甲方违约责任 ①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收,甲方支付乙方合同的标的额_____ ‰的违约金; ②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款,每逾期一天,除补交货款外,应向乙方支付_____ ‰的违约金。 第九条乙方违约责任 ①、乙方未按甲方的质量要求,隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等,甲方除按质论价外,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____‰违约金; ②、乙方不得以任何方式转包或分包,如发现转包或分包,甲方有权终止合同,由此造成的经济损失由乙方承担; ③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭,每逾期一天,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_____ ‰的违约金。 第十条纠纷的处理 当事人从下列两种方式中选择第_____种方式,作为本合同争议的解决方式。 ①、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交邯郸_____委员会_____; ②、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。 第十一条附则 ①、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。合同履行期间,甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。 ②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准,口头通知无效,报刊亭规格的变动以双方共同协商后,作出 补充条款为准,补充条款与本合同具有同等效力。 甲方:乙方: 签约人:签约人: 签约地点:签约日期: 年 月 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。