标题 | 拆迁合同范文 |
范文 | 拆迁合同范文(通用16篇) 拆迁合同范文 篇1建设单位(以下简称甲方):_______________ 地 址:________________________________ 邮码:_________________________________ 电话:_________________________________ 法定代表人:___________________________ 职务:_________________________________ 拆 迁 户(以下简称乙方):_______________ 地 址:________________________________ 邮码:_________________________________ 电话:_________________________________ 法定代表人:___________________________ 职务:_________________________________ 根据________ 建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本最新合同样本,以供双方遵守执行。 第一条 乙方在甲方用地范围内共有________结构的住房____幢____间,共________平方米(原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资、材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)____平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾)。 第二条 乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费________元。 第三条 甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助: 1.乙方自行找房周转,每人每月补助________元; 2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的,每人每月________元; 3.乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助________元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。 第四条 甲方安置乙方的住房位于________,共____套____间,____层____号,配有____等装备。 第五条 乙方家庭的全部成员(18岁以上者)____等____人一致签字同意____作为乙方代表人,授权他(她)在最新合同样本文本和其他文件上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任。 第六条 甲方如不按最新合同样本规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的____%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付____ 元违约金);甲方如不按最新合同样本规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付____ 元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按最新合同样本履行义务。 乙方如经甲方按最新合同样本规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金____ 元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。 第七条 其他约定:________________________________________ 。 本最新合同样本自甲乙双方签字之日起生效,最新合同样本生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除最新合同样本。最新合同样本中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本最新合同样本具有同等效力。最新合同样本执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房产管理部门调解,调解不成的,可向人民法院起诉。 本最新合同样本正本一式二份,甲乙双方各执一份;最新合同样本副本一式____份,交____市(县)房地产管理局、_______银行、建委、计委____ 等单位各留存一份。 建设单位(甲方):__________(公章) 代表人:________________________ __________年________月________日 拆迁户(乙方):____________(盖章) 代表人:________________________ __________年________月________日 拆迁合同范文 篇2订立合同双方: 拆迁建设单位(以下简称甲方):____, 地址:____邮码:______电话:___________ 法定代表人:_________职务:____________ 被拆迁人(单位)(以下简称一方):____市(县)____区(镇)____街(路)____号房主 (代表人):姓名、性别、民族、出身年月、身份证号码。 根据国家、省、市相关建筑安装工程的建设需要,经市规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方平等协商一致,达成本合同,以资共同遵守执行。 第一条 乙方在甲方批准征收用地范围内共有____结构的住房__幢__间,共__平方米(原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交与甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于__年__月__日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资、材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)__平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当调整,但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾,可以就房屋面积置换和货币补偿等方式)。 第二条 乙方应于__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后__日内一次付给乙方搬迁费__元。 第三条 甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予过渡费补助: 1.乙方自行找房周转,每人每月补助__元; 2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助__元; 3.乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助__元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。 4、拆迁安置过渡期届满后,甲方仍未就一方原地址安置的,应按照市人民政府相关规定给与一次性 补助。 第四条 甲方安置乙方的住房位于__,共__套__间,__层__号,配有__等装备。 第五条 乙方家庭的全部成员(18岁以上者)__等__人一致签字同意__作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其它文件上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人__领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等,一律不负责任。 第六条 甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的__%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资、材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付__元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付__元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。 乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金__元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。 第七条 其它:____。 本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,交__市(县)房地产管理局、建设银行、建委、计委__等单位各留存一份。 建设单位(甲方):____(公章) 代表人:____ 拆迁户(乙方)代表人:____(盖章) 拆迁合同范文 篇3发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商,就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项,达成如下协议: 第一条:工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 第二条:承包范围 一、范围内 所有建筑物:(拆除范围详见附图) 二、拆迁上诉所列房屋至地坪,拆除至室外地坪为±0 第三条:工程工期 一、进场日期: 年 月 日,竣工日期: 年 月 日 二、总工期为 月,工程进程按甲方所动迁腾房情况,腾空一间拆除一间,为使拆除工程顺利进行,甲方需在合同签订后一个月内交付乙方总拆除建筑物 %,两个月内交付乙方总拆除建筑物的 %,剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付给乙方。 第四条:合同价款、工程款支付及结算 一、方向甲方支付 元/㎡。 二、合同签订 日内,乙方向甲方交纳首期拆除工程费 万元。 三、当工程进行到 %,剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付给乙方。 第五条:甲乙方工作职责 一、甲方责任: 1、负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作。 2、配合乙方做好各方面协调工作。 3、保证拟拆除房屋建、构筑物的完整性。 4、负责对拆迁施工现场的监督、检查。 5、负责对拆除完毕的地块进行验收。 二、乙方责任: 1、按甲方要求按时进入拆迁现场,保证工期的顺利完成。 2、负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。 3、因乙方原因造成的各种事故、行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。 4、编制拆除环保方案及安全施工方案,在拆除现场坚持文明施工,对出入施工现场的道路及时安排人员清扫,回收材料的堆码应有严格的区域,严禁在道路、通道堆放任何材料。 第六条:违约责任 一、若甲方按照合同规定时间交付施工场地,而乙方不能按合同规定时间完成拆除仍任务,则按每延期一天罚款5000元/天。 第七条:安全施工 一、乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。 二、进场前应对机械、人员进行投保。保险费用在报价中考虑,甲方不另行支付。乙方应遵守现场的一切规章制度,因乙方原因造成的安全事故由乙方负责一切责任。最新房屋拆迁合同范本最新房屋拆迁合同范本。 三、发生重大事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府的有关要求处理。 四、乙方在动力设备、高压线路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前,甲方需安排专业人员配合。 第八条:争议 甲乙双方发生争议时,应该本着友好合作的宗旨,协商解决。 本合同一式四份,双方各执二份,签字盖章同具法律效力。 本合同订立时间:年 月 日 发包方: 包方: 地址: 地址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电 话: 电 话: 甲方(以下简称甲方) : 乙方(以下简称乙方) : 经甲、乙双方协商一致,甲方将XX市八面通镇温馨家园小 区住宅楼北楼下水管道维修工程承包给乙方,具体事宜如下: 一、工程范围:甲方小区住宅楼北楼污水管道维修。 二、承包方式:甲方以包工包料形式承包给乙方。 三、工程要求:乙方负责甲方小区北楼住宅楼 1—5 单元所有 坏损污水管道的维修,保证各单元污水总管道与院内过水井通畅; 疏通院内属于北楼的各过水井,保证过水井之间通畅;排除北楼 地沟内淤堵的污物,维修地沟内坏损并影响排污的管道。乙方负 责沟渠开挖,购买工程所有材料,保证材料质量,工程完工后所 有开挖地面回填完整。 四、以上工程总计价款 8000 元,工程结束验收合格后,由甲 方一次性支付乙方。 五、工程总工期 2 天,从 20xx 年 10 月 7 日至 20xx 年 10 月 8 日,乙方须保证按期完工。 六、其他要求:乙方在施工期间须文明施工,设臵安全 设施,因施工发生的一切安全事故责任由乙方负责。 1 七、工程质量保修期 1 年,保修期间因工程质量原因造成的 排污管道塌陷、堵塞等问题,乙方负责无条件免费维修。 八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。 九、本合同从签订之日起生效。 甲方: 乙方: 签章: 签章: 日期: 日期 拆迁合同范文 篇4甲方: 乙方: 甲方经过X县建设局同意批准,在巷约X亩土地范围内进行开发建设,本项目涉及约X户居民被拆迁户的房屋须拆迁,甲方决定将此拆迁范围的房屋的拆迁工作委托乙方进行,经过双方协商,达成以下协议: 1、 甲方负责准备拆迁补偿资金、签订拆迁补偿安臵合同,按照与被拆迁户签订的约定支付拆迁补偿金;乙方负责与被拆迁户进行谈判、顺服搬迁以及房屋的拆除工作; 2、 乙方必须按照甲方上报建设局《拆迁补偿方案》标准进行拆迁谈判,不能超出甲方以备案的《拆迁补偿方案》标准; 3、 该项目总的拆迁期限为:共分3~4期拆迁,其中一期为范围内,拆迁期限约定为X年XX月XX日至X年XX月X日,期限45天,其余的拆迁范围以甲方下发的通知为准; 4、 甲方派专人随处乙方工作,以保证随时掌握情况,联系沟通,便于拆迁工作的顺利进行; 5、 乙方的拆迁服务费为每户3500元,其中商铺面积在 100㎡以内的,按累计100㎡计算一户,超出100㎡的,按实计算;总计服务费为3500元X户=X元;乙方只要将被拆迁户顺服签订拆迁补偿合同、搬走将房屋腾空并将房屋拆除完毕,算乙方的拆迁工作完成,甲方按照乙方每成功一户并按前述标准支付乙方拆迁服务费; 6、 为保证甲方的开发建设进度,乙方须按照总计服务费的30%缴纳履约保证金即X元,乙方可以分期支付,其中拆迁一期不得低于X元;乙方在一期拆迁工作顺利按甲方约定时间完成后,甲方按每户奖励乙方300元拆迁服务费;进行二期拆迁时,乙方缴纳的一期拆迁保证金自动转为二期; 7、 乙方不能因为有拆迁谈判难度而延期甲方的拆迁期限;否则,每延期一天,甲方有权按照乙方的拆迁进度比例扣除乙方的保证金,乙方每延期7天甲方按双倍扣除,可累计计算,甲方扣除保证金后,不足部分的保证金由乙方进行补交,如乙方在15日内拒绝补交保证金,甲方视为乙方自动放弃履行本合同,甲方有权不退还乙方缴纳的保证金,不足部分甲方可通过诉讼方式向乙方追讨; 8、 如有意对抗拆迁者,由拆迁主管部门进行司法程序调解或不可抗力致使拆迁延期,不属乙方违约; 9、 甲乙双方各自承担自己应缴纳的各种税金和费用; 10、 乙方必须取得拆迁资格,具有拆迁资格证书或经 建设局核实备案批准资格文件,进行合法拆迁;否则,由乙方自行承担所造成的后果以及给甲方造成的经济和名义损失; 11、 若发生违约行为,有违约方承担违约赔偿责任; 12、 本合同未尽事宜,双方协商解决; 13、 本合同一式肆份,双方签字盖章后生效; 甲方(盖章): 法定代表人: 委托代理人: 年 月 日 乙方(盖章):法定代表人:委托代理人:年 月日 拆迁合同范文 篇5工程名称: 工程地点: 委托方: 受托方: 签订日期: 鉴于甲方系一家依照中华人民共和国法律依法设立并有效存续之房地产开发企业。 又鉴于乙方系一家具有合法拆迁资质的拆迁单位,同意接受甲方的委托,按照甲方的要求依法完成本合同项下建设用地范围内的拆迁工作。 甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则,根据 市有关法规、政策规定,结合本拆迁工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保拆迁工作质量,经双方协商一致,签订本合同,以兹共同遵守。 第一条 拆迁范围、委托事项: 1.1甲方委托乙方拆迁地点: ;地拆迁范围:。 1.2拆迁户数、面积:(以实际测量为准) 1.3:委托事项:摸底调查、宣传动迁、实际测量、评估测算补偿安置费用、洽谈签订拆迁安置补偿协议、发放拆迁补偿相关费用、产权调换安置结算、治安管理、建筑物拆除及垃圾清运、房屋安置等。 第二条 拆迁安置与补偿 2.1乙方代表甲方按照 号文件和拆迁公告规定及相关法律法规规定与被拆迁户签订《拆迁安置补偿协议书》,并将协议书原件交甲方。 2.2支付被拆迁人的各项费用,由乙方制表,甲方审核、签字、盖章,并报拆迁主管部门批准后方可支付给被拆迁人。 第三条 拆迁进度与乙方承诺 3.1乙方承诺拆迁进度如下: 3.1.1乙方完成本项目拆迁工作的周期为:自拆迁公告发布之日起个 日历天。 3.1.2乙方应在 月 日前完成拆迁入户调查复核工作。 3.1.3甲乙双方相互配合在月日前完成拆迁先期各种准备工作及向政府主管部门申报拆迁相关审批手续。 3.1.4乙方在月日前完成 入户调查工作,并向甲方提供报告。 3.1.5拆迁公告发布后日内,完成拆迁数占总拆迁户数的 %。 3.1.6拆迁公告发布后日内,完成拆迁数占总拆迁户数的 %。 3.1.7拆迁公告发布后日内,完成拆迁数占总拆迁户数的 %。 3.1.8拆迁公告发布后日内,完成全部拆迁工作。 3.2乙方拆迁工作的具体实施方案包括但不限于下列方面内容: 3.2.1乙方指定为项目负责人,全权负责拆迁事宜,并及时向甲方通报有关情况。 3.2.2拆迁工作人员二人以上一组; 3.2.3乙方保证杜绝拆迁户集体上访或越级上访的情况发生; 第四条 拆迁费、拆迁服务费及其支付方式 4.1拆迁费用的认定是以 号文件为标准,由甲方进行认定。 4.2拆迁实施过程中,如遇特殊事项需要甲方另行承担费用时,乙方应提前与甲方即时商洽,争得甲方书面同意后,方可实施。 4.3甲方应支付给乙方的拆迁服务费及支付时间: 4.3.1拆迁服务费: 4.3.2拆迁服务费支付时间: 第五条 拆迁期限 5.1拆迁期限: 个日历天,自拆迁公告之日起算。 5.2本合同签订后,乙方应自行踏勘拆迁现场,制定拆迁方案,由甲乙双方审定后上报主管部门批准后执行。 5.3如因发生裁决、诉讼等事宜,乙方应甲方协商延长拆迁期限,并以甲方的名义申请办理延长拆迁期限手续。 第六条 甲方的权利和义务 6.1提供拆迁工作所需的各项手续文件及资料。 6.2负责审核拆迁方案及拆迁预算。 6.3负责监督乙方拆迁工作的各项进程,并派专人现场参与管理,随时对拆迁事宜进行查询。 6.4按合同约定向乙方支付拆迁费用。 6.5积极配合乙方的拆迁工作,协调有关事宜。 6.6因乙方违反规定转让本协议或拆迁安置过程中损害甲方利益的,甲方有权解除合同。 第七条 乙方的权利和义务 7.1负责按本合同约定依法实施并按时完成本合同项下拆迁范围内的拆迁工作,如因乙方未能依法实施拆迁所产生的法律和经济责任,均由乙方自行承担。 7.2进行入户测量建筑面积及确权工作。 7.3制定分户补偿方案及填写分户补偿方案表。 7.4协助甲方办理拆迁许可证及需要评估房屋的申报手续。 7.5严格按照 号文件为标准和上级主管部门审核批准的拆迁方案,与被拆迁人签订《拆迁安置补偿协议书》。 7.6在依法拆迁的基础上,有效地控制拆迁成本,严格按照甲方审定的拆迁预算方案实施拆迁。 7.7负责解决拆迁过程中发生的拆迁纠纷。 7.8在规定的拆迁期限内对钉子户(难拆迁户)要有有效的办法。 7.9拆迁结束后,将有关拆迁资料按拆迁管理部门的要求整理成卷,并办理拆迁结案工作。 7.10拆迁工作完成后,在二年法律时效期内负责接待、处理居民拆迁善后事宜。 7.11因甲方原因导致本合同无法履行的或动迁无法进行超过15天的,乙方有权解除合同。 7.11负责拆迁过程中的其他相关工作。 第八条 违约责任与奖励 8.1任何一方违约,违约一方应承担相应的违约责任,并赔偿由此给对方造成的经济损失。 如属双方违约,根据实际情况,由双方承担各自的违约责任。 如属不可抗力因素,双方协商解决。 8.2如乙方未能按本合同第3.1条规定的各阶段拆迁进度完成拆迁任务,视为乙方违约,甲方有权扣除拆迁服务费总额的 %作为违约金。 8.3乙方违反本协议,未按拆迁文件规定及程序办理、错算、漏算、私签拆迁安置补偿安置协议、造成甲方损失的,其后果由乙方承担,情节严重的,依法追究相关人员的刑事责任。 8.3通过乙方的努力,按本合同约定完成或超额完成拆迁任务,甲方给予乙方奖励 万元。 第九条 争议的解决 凡有关本合同或执行本合同发生的争议,应经过友好协商解决;若不能协商解决,提交法院诉讼。 第十条 不可抗力 10.1不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风,地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。 10.2当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时,履行合同的时间将予以顺延,延长期与不可抗力影响期相同,但拆迁费用不因此而改变。 10.3不可抗力发生后,双方应努力采取必要措施,密切配合减少不可抗力的影响。 不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。 10.4甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。 在取得对方认可后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。 第十一条 合同生效 11.1本合同自双方签章之日起生效。 11.2本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。 11.3本合同在执行期间,甲乙双方应本着相互信任、相互配合的原则,对拆迁中出现的问题积极协商解决。 如有未尽事宜,需由甲乙双方协商,另订补充协议附于本合同之内,所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。 11.4本合同一式伍份,具有同等法律效力,甲乙双方各执贰份,区房地局拆迁科备案一份。 第十二条 其他约定条款: 甲方(盖章): 乙方: 代表人(签字): 身份证号码: 年 月 日 年 月 日 拆迁合同范文 篇6订立合同双方: 拆迁建设单位(以下简称甲方):____, 地址:____ 邮码:______ 电话:___________ 法定代表人:_________ 职务:____________ 被拆迁人(单位)(以下简称一方):____市(县)____区(镇)____街(路)____号房主 (代表人): 姓名: 性别: 民族: 出身年月: 身份证号码: 根据国家、省、市相关建筑安装工程的建设需要,经市规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方平等协商一致,达成本合同,以资共同遵守执行。 第一条 乙方在甲方批准征收用地范围内共有____结构的住房__幢__间,共__平方米(原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交与甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于__年__月__日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资、材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)__平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当调整,但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾,可以就房屋面积置换和货币补偿等方式)。 第二条 乙方应于__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后__日内一次付给乙方搬迁费__元。 第三条 甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予过渡费补助: 1.乙方自行找房周转,每人每月补助__元; 2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助__元; 3.乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助__元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。 4、拆迁安置过渡期届满后,甲方仍未就一方原地址安置的.,应按照市人民政府相关规定给与一次性 补助。 第四条 甲方安置乙方的住房位于__,共__套__间,__层__号,配有__等装备。 第五条 乙方家庭的全部成员(18岁以上者)__等__人一致签字同意__作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其它文件上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人__领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等,一律不负责任。 第六条 甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的__%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资、材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付__元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付__元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。 乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金__元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。 第七条 其它:____。 本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,交__市(县)房地产管理局、建设银行、建委、计委_等单位各留存一份。 建设单位(甲方):____(公章) 代表人:____ 拆迁户(乙方)代表人:____(盖章) 日期: 拆迁合同范文 篇7甲方:_____________________ 乙方:____________________ 甲方因建设需要,须拆除乙方使用的房屋,根据城市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定,甲乙双方经协商,就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。 一、项目名称、地点 建设项目名称_________,建设地点_________,建设单位_________,《拆迁许可证》文号_________。 二、房屋基本状况 1、乙方在拆迁范围内有房屋_________间,建筑面积_________平方米,使用面积_________平方米,居住面积_________平方米。 2、乙方有正式户口_________人,常住人口_________人,应安置人口_________人,分别是_________。 3、被拆迁房屋的产权属于_________。 三、拆迁安置 甲方安置乙方的住房位于_________,共_________套_________间,_________层_________号,配有_________等设备。 四、拆迁补偿 1、房屋的货币补偿金额为人民币_________元整; 2、附属物补偿金额为人民币_________整; 3、搬迁补助费为人民币_________元整; 4、设施设备迁移费为人民币_________元整; 5、其他费用为人民币_________元整。 五、搬迁 乙方在_________年_________月_________日前搬迁腾空房屋,经甲方确认,旧房由甲方拆除。 六、违约责任 甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的_________%向乙方偿付违约金;甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付_________元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。 乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金_________元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。 七、争议的处理 (一)本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。 (二)本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决: 1、提交_________仲裁委员会仲裁; 2、依法向人民法院起诉。 八、合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。 甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 授权代表(签字):_________ 授权代表(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 签订地点:_________ 签订地点:_________ 拆迁合同范文 篇8一、对拆迁安置合同的效力审查 对拆迁安置合同的效力审查,应从合同的主体和内容两个方面作为切入点。《城市房屋拆迁管理条例》(以下简称《条例》)对拆迁安置合同的双方进行了主体的界定。作为拆迁人,是指取得房屋拆迁许可证的单位。但对于具备资质单位的分支机构或接受拆迁人委托的单位能否作为拆迁安置合同的主体问题,在审判实践中,看法各异。笔者认为,拆迁安置合同的一方当事人,能否是其分支机构或被委托人的问题,应具体情况具体分析,不能一概而论。对于分支机构或被委托人在得到其单位或委托人的授权并以其主管上级单位和委托人的名义订立拆迁安置合同时,其主体应为适格主体。被委托人、分支机构等以自己的名义订立拆迁安置合同引起诉讼的,其授权人或上级法人应成为诉讼主体。 所谓被拆迁人,是指被拆迁房屋的所有人。 对于持有房屋产权证明的人是被拆迁人这点不容置疑,但是对于一些通过继承、买卖、离婚、赠与等形式已享有被拆迁人房屋的实际所有人,能否作为被拆迁人来看待呢?笔者认为,答案应是肯定的。对于拆迁房屋的所有人,不宜作缩小解释,即界定为具有房屋产权证的人,否则将不利于保护被拆迁人的合法权利,亦不利于房地产市场的商品的流转,对此应结合个案具体分析。 对于被拆迁房屋的部分所有权人与拆迁人签订拆迁补偿安置协议,事先未经其他所有权人的同意,事后又未经其他所有权人追认的,或者拆迁人与被拆迁房屋的承租人签订拆迁安置合同的,该协议因侵犯了他人权利,应认定为无效。对于通过买卖已占有使用的被拆迁房屋的所有权人未履行房屋产权过户手续,但已与原产权人结清房款手续的,原产权人未主张买卖合同无效的,房屋买受人与拆迁人达成的拆迁安置合同有效,但应责令其尽快办理房产过户手续。 对于拆迁合同内容的审查,主要要看拆迁安置合同的内容是否是双方当事人真实意思的表示,是否符合拆迁法规,对于其内容有悖于法律禁止性规定的,应认定其无效。 二、拆迁安置合同的产权纠纷处理 根据《条例》规定,被拆迁人享有实行房屋产权调换的权利。实践中,大部分的拆迁安置合同都对新建安置用 房的产权进行了约定。在处理双方因安置房产权发生纠纷时,合同有约定的,应按合同约定处理,但合同对新建安置用房没有产权约定的,应按拆迁时的法规处理。对于法律法规没有规定的,按照《条例》的规定可以进行产权调换的应确认产权,即被拆迁人对产权调换和作价补偿享有选择权。但对已进行了作价补偿的,就不能再进行产权调换。对共同所有的房屋,有主张产权调换,有主张作价补偿的,可进行产权调换,对其共有人因共有产权之间的争执,可作为析产案件另案处理。拆除房屋属违章建筑和超过批准期限的临时建筑,既不能作产权调换,也不能进行补偿。但是如果被拆除的房屋,当时城市规划部门认为不属于严重违反城市规划,只是做了罚款处罚,而房屋所有人又补办了有关手续的,该房则由违章建筑变为合法建筑,可以享受产权调换及补偿的待遇。对于拆除临时建筑物,如果拆除未超过批准使用期限的临时建筑物,拆迁人依法应享有拆迁补偿待遇,但不享有安置待遇。对于拆迁非公益事业房屋的附属物,不能产权调换,只能由拆迁人给予货币补偿。 三、拆迁安置合同的补偿纠纷处理 由于拆迁人占比例较多的是房地产开发公司,这些部门的性质,决定其必须追求最大利润,因此,实践中这些部门往往以低廉的价格拆迁原居民住宅,对拆迁人的补偿费用往往过低或者违反拆迁安置合同没有进行有关补偿,这类纠纷诉至法院的也很多。对于补偿纠纷的处理,在审理时,如果拆迁安置合同有约定,应按照拆迁安置合同的约定来处理;没有按照合同约定来履行的一方,应承担违约责任。 对于作价补偿,应按照所拆迁房屋建筑面积的安置价格结合成新结算补偿的金额,在补偿时也应充分考虑地段的差异。对于不同使用性质的房屋应有不同的补偿标准,这里主要是指住宅用房和营业性用户。 拆迁中如何认定房屋的使用性质,是当前拆迁安置中争议较大的一个问题。笔者认为应按拆迁房屋实际使用的性质来认定。对于拆迁非住宅房屋造成停产、停业的,拆迁人应当给予适当补偿。 对于被拆迁房屋的承租人,在租赁期限未满时,则承租人对该拆迁房屋享有使用权,对此承租人有要求拆迁人和房屋产权人返还已付租金并赔偿其损失的权利。如果房屋所有权人进行了产权调换,承租人与原房屋所有权人之间的租赁关系应当继续维持。在过渡期限内,承租人自行安排住所的,拆迁人应当支付临时安置补助费。对于搬迁补助费和临时安置补助费应按城市市政府的有关规定执行。对于因拆迁人的责任延长过渡期限的,对此拆迁人除应承担违约责任外,还应当自逾期之日起增加临时安置补助费。 四、拆迁安置合同的安置面积、地点、楼层、还建结算纠纷的处理 拆迁安置合同的双方当事人应严格按照合同的约定来履行,对于拆迁人在复建房建设过程中,擅自改变安置的面积、地点、楼层等,致使拆迁安置合同无法履行,被拆迁人坚持按拆迁安置合同安置的,应判决拆迁人按合同的约定标准给付被拆迁人。拆迁人以无房为由拒绝安置,而被拆迁人仍要坚持按原合同安置的,应判决拆迁人按合同约定的标准另行给付。拆迁人拒绝执行的,可采取划拨拆迁人款项,在房地产交易市场购置商品房交付给被拆迁人的方法,予以强制执行。 拆迁人将同一房屋以产权调换形式补偿给数个被拆迁人,或安置给数个被拆迁人,致使发生补偿或安置房屋的权属发生纠纷的,应确认争议的房屋归最先订立协议的一方;如果订立协议的先后顺序无法认定的,可根据被拆迁人的需要房屋安置的紧迫程度酌情处理。对于已办理安置房的所有权手续,并已实际占有安置房,又有拆迁安置合同的,可适用物权优于债权的原则,首先安置已享有争议房屋的所有权和使用权的人,未取得争议房屋的被拆迁人,可对拆迁人另行提起诉讼,拆迁人负有另行补偿安置的责任。 对于合同约定的地点、面积等不明确,易产生歧义的,应按照有利于被拆迁人的解释处理,对于还建结算问题有合同的按合同约定处理,没有约定的应按照《条例》和法规、政策的规定执行;对于违约延期付款或延期给付标的物的行为,违约方既要承担逾期付款或给付标的物的违约责任,又要承担价格风险的不利责任。逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时,按照新价格执行。逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行;价格下降时,按照原价格执行。 拆迁合同范文 篇9拆迁合同书通用版本 建设单位,________________,以下简称甲方; 拆迁户(单位),________市(县)________区(镇)________街(路)________号房主(代表人)________,以下简称乙方。 根据________建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。 一,乙方在甲方用地范围内共有________结构的住房________幢________间,共________平方米〈原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于________年________月________日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)________平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾)。 二,乙方应于________年________月________日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后________日内一次付给乙方搬迁费___________元。 三,甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助: 1,乙方自行找房周转,每人每月补助_______________元; 2,由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助__________元; 3,乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助_______________元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。 四,甲方安置乙方的住房位于_______________,共________套________间,________层________号,配有________等设备。 五,乙方家庭的全部成员(18岁以上者)________等________人一致签字同意________作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任。 六,甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的________%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付________元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付________元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。 乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金________元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。 七,其它:_________________。 本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式________份,交________市(县)房地产管理局,建设银行,建委,计委________等单位各留存一份。 建设单位(甲方):________________(公章) 地址:_________________ 代表人:________________ 电话:________________ 银行账户:_____________ 拆迁户(乙方)代表人:________________(盖章) 家庭18岁以上成员:_____________(盖章或签名) 地址:_____________ (乙方如系单位,则应有单位公章,地址,代表人,电话,银行账户) ________年________月________日订。 拆迁合同范文 篇10甲方:___________________________合同编号:___________________ 法定代表人:_____________________签订地址:___________________ 乙方:___________________________签订日期:______年____月___日 法定代表人:_____________________ 为了贯彻落实____省人民政府关于加快____至____高速公路建设的指示,根据《____省人民政府批准省计委等部门关于____省基础设施重大项目建设用地征地拆迁暂行办法的通知》精神,甲乙双方就____至____高速公路工程建设征地拆迁等问题进行协商并达成协议如下: 第一条基本内容 ____至____高速公路工程建设在乙方辖区范围内的征地、拆迁工作和工程建设期间沿线治安工作及协调工作。 第二条甲方义务 1.负责全面配合乙方开展征地拆迁安置工作,并配合解决征地拆迁工作中涉及到的与省相关部门的协商事宜。 2.负责提供开展征地拆迁工作所需要的公路用地定界图等有关文件资料。 3.为了使乙方更好地开展征地拆迁工作,搞好治安工作和协调工作,向乙方支付征地拆迁等工作劳务费。 征地拆迁劳务费实行总包干的办法,按实际发生用地亩数(____元每亩)计算。 4.本协议签订后,乙方成立相应的协调机构并落实工作人员后,在开始征地前,向乙方支付征地拆迁劳务费____万元; 共余款项,根据工作进度,由双方协商支付。 5.保证征地拆迁补偿资金按时到位,同时指导、监督、检查乙方使用情况。 6.根据____省人民政府统一补偿标准,将各种费用补偿的总额按工作进度分期预付给乙方负责征地拆迁工作机构。 待征地拆迁资料全部移交并审核无误后,由甲方按照实际征地面积、地类及拆迁类别与乙方结算。 7.负责做好临时用地的复垦工作,对施工单位未能按原标准给予恢复的,由其按有关规定支付复垦费。 第三条乙方义务 1.成立征拆迁领导小组和征地拆迁工作机构:领导本辖区内的征地、拆迁及安置工作,工程沿线的治安工作、协调工作。 确保交付施工的用地权属清楚、地类清楚、面积准确、手续完备。 在施工过程中出现的各种干扰、阻工现象,及时采取有力措施加以解决,确保工程顺利进行。 2.负责工程在本辖区内,征地红线内土地的地类划分,权属调查及确认、听证,土地丈量核实,造册登记、补偿分配,组织编制所有资料的上报以及办证,整理征地拆迁竣工资料。 乙方应保证土地丈量的结果必须真实可靠,如测量结果与初设数量相差____%以上(含____%)时,应重新核实。 3.负责征地红线范围内房屋、坟墓等丈量,分类权属登记及拆迁房屋的回建工作,协助甲方办好电力、电讯、有线广播电视的线路和自来水设施的拆迁等工作。 4.负责施工临时用地的手续办理,协调督促临时用地的复垦和交回工作。 在施工中需征(租)零星土地时,自施工单位提出申请之日起,____日内完成丈量登记并交付使用。 此类临时用地租金及有关费用由施工单位支付。 5.按省政府规定的标准,计算征地拆迁安置补偿费用,及时准确将补偿资金兑付到被征地拆迁的单位和个人。 6.本工程依法所支付的各项费用必须按照国家和省规定的范围使用。 乙方应设立专门的会计机构,配备合格的财会人员,按照相关的规定建帐核算,专款专用,不得挪用; 自觉接受、配合省交通厅,甲方和上级有关部门的检查、审计和监督。 第四条完成征地拆迁工作的时间要求 乙方在____年____月____日前,完成征地拆迁现场调查、权属确认、补偿听证、土地丈量、造册登记、补偿费分配及组织资料上报工作; 依法及时支付各类补偿费用,并完善各项手续,进行财务决算并将公路用地全部交付甲方施工建设使用。 第五条违约处理 1.如因甲方的违约行为导致本协议提前终止,甲方仍应按实支付乙方实际发生的的征地拆迁劳务费。 2.如因乙方的违约原因导致本协议提前终止,应全数退还甲方已付的征地劳务费。 第六条不可抗力 任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起____日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。 第七条法律适用与纠纷解决方式 1.本协议适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。 2.本协议执行期间,如遇不可抗力致使协议无法履行的,双方应按有关法律法规规定及时协商处理。 3.本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。 双方约定,凡因本协议发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决: (1)将争议提交____仲裁委员会仲裁; (2)依法向____人民法院提起诉讼。 第八条附则 1.本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。 2.本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字盖章之日起生效。 3.本协议—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。 甲方(盖章): ____________________乙方(盖章): ____________________ 授权代理人:(签字)_ _____________授权代理人:(签字)_ _____________ 住址:____________________________住址:____________________________ 邮政编码:________________________邮政编码:________________________ 联系电话:________________________联系电话:________________________ 传真:____________________________传真:____________________________ 日期:____________________________日期:____________________________ 电子信箱:________________________电子信箱:________________________ 开户银行:________________________开户银行:________________________ 账号:____________________________账号:____________________________ 拆迁合同范文 篇11合同编号:_________ 甲方:_________ 营业执照注册号:_________ 法定代表人:_________ 委托代理人:_________ 受委托拆迁单位:_________ 营业执照注册号:_________ 法定代表人:_________ 乙方:_________ 法定代表人:_________ 委托代理人:_________ 根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》、《_________》及其他有关法律、法规之规定,甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋拆迁补偿安置达成如下协议: 第一条 拆迁房屋依据 甲方因项目建设需要,经审查批准,于_________年_________月_________日,取得了(_________)拆许字(_________)第_________号《房屋拆迁许可证》,实施房屋拆迁。乙方所有的房屋属于该拆迁许可证核准的拆迁范围内。 第二条 乙方房屋的基本情况 乙方房屋坐落于_________,土地为_________,房屋用途为_________,建筑结构为_________,建筑面积为_________平方米,附属物包括:_________,证件名称:_________,证件:_________号,地籍:_________号。 第三条 补偿金额 甲方补偿乙方各项费用和金额如下: 1。房屋的货币补偿金额为人民币_________元整(详见附件一评估报告); 2。附属物补偿金额为人民币_________元整(详见附件一评估报告); 3。搬迁补助费为人民币_________元整; 4。停产停业的直接经济损失补偿费为人民币_________元整; 5。_________。 总计补偿金额(大写)人民币_________元整。 第四条 产权调换房屋 1。甲方用于产权调换的房屋为现房,坐落于_________,建筑面积_________平方米(其中:套内建筑面积_________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米)。产权调换房屋的价款总额人民币_________元整。 2。甲方用于产权调换的房屋为期房(房屋平面图见附件二,房号以附件二上表示为准),坐落于_________,建设用地规划许可证为_________,建设工程施工许可证为_________,[土地使用证号][土地使用权批准文件]_________,房屋用途为_________,属_________结构,层高为_________,建筑层数为_________,地上_________层,地下_________层。(房屋装饰、设备标准见附件三) (1)该房屋阳台是[封闭式][非封闭式]。 (2)该房屋协议约定建筑面积为_________平方米,其中,套内建筑法定代表人(签字):_________ 经办人(签字):_________ _________年____月____日 签订地点:_________ 拆迁合同范文 篇12发包人(全称): (以下简称甲方)_________ 承包人(全称): (以下简称乙方)_________ 依照《民法典》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本房屋拆除工程施工协商一致,订立本合同。 一、工程概况 被拆除房屋名称: 重庆XX公司临时办公楼 工 程 地 点: 重庆____区钢花路(人武部左旁) 工 程 内 容: 房屋拆除 二、工程承包范围: 承 包 范 围:房屋拆除和建筑垃圾装载上车 承 包 形 式:甲方向乙方收取____元房屋残值。被拆房屋的建筑材料归乙方所有并自行清运出施工现场。 三、合同工期: 开工日期:________年____月____日 完工日期:________年____月____日 合同工期总日历天数____天 四、安全责任: 乙方应做到精心组织、文明施工、搞好安全防护、保证施工安全、保持场地整洁、控制扬尘。施工中乙方因安全事故给自已或他人造成的仼何伤害及损失由乙方承担。 五、其它 : 甲方在可能的情况下,向乙方提供施工用水、电接口,所需材料和使用费由乙方承担。本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,签字或盖章后生效。若一方违约承担守约方一切损失。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 拆迁合同范文 篇13原告:_________________张三,男,汉族,19__________年_____月__________日生,系H县__________服务中心业主,住H县__________镇__________路__________号,电话。 被告:_________________H县国土资源局,住所地:_________________H县__________镇__________路__________号。电话。 法定代表人:_________________李四,该局局长。 诉讼请求:_________________ 1、请求依法撤销H县国土资源局H政土字(20__)99号《H县国土资源局关于限期搬迁的通知》; 2、本案诉讼费由被告承担。 事实与理由:_________________ 原告与被告有口头土地租赁合同关系,口头约定原告租赁被告位于H县__________镇二尕线以北的土地15亩,租赁期限为不定期,原告也向被告交付了至20__年度的相应租金。原告租赁该土地后,平整土地、购买设备、修建厂房、架设高低压线路等投资几百万元,进行生产经营。 20__年1月,原告向被告提出继续使用和同等条件下优先出让该土地使用权的请求。20__年5月31日,被告发H政土字(20__)99号《H县国土资源局关于限期搬迁的通知》,要求原告在6月5日前全部搬迁,逾期不搬,将申请法院强制执行。后到县政府查询得知被告已经将该宗租赁土地以挂牌形式出让给了他人。 原告认为,被告将该宗租赁土地未经公开程序出让给他人的行为违反了国家法律规定,侵害了原告权利。被告的行政处罚程序违法,处罚前并未告知原告处罚决定的事实、理由及依据,未给原告进行陈述和申辩的机会,未告知依法有要求举行听证的权利。被告错误的行政处罚决定,将导致原告停产停业等重大经济损失。特提出行政诉讼,请求法院依法裁判,以维护原告的合法权益。 此致 H县人民法院 原告:_________________张三 ___ 年 ___ 月 ___ 日 上面是一份撤销拆迁合同行政起诉状模板,你可以参考一下。 拆迁合同范文 篇14甲方: 乙方: 甲方根据XX市发展和改革委员会____ 号文、规划拆迁红线图。在东起中华大街,西至东里项目规划红线;北起东里东南街,南至工农路中心线范围内(总占地亩,待拆迁亩)进行拆迁改造,开发建设项目。甲方委托乙方实施拆迁,现就有关拆迁事宜达成如下协议: 一、双方责任、义务: 1、甲方负责办理计划、规划、土地等拆迁相关手续,乙方予以帮助。 2、甲方必须保证拆迁资金足额到位,并保证专款专用,不得挪作它用。因拆迁资金缺口不能正常支付给被拆迁人所引起的一切后果由甲方承担。 3、甲方提供用于产权调换的房屋为房地产开发有限公司开发建设的“东里村城中村改造项目”b1区____ 栋____ 单元(附甲方与金正公司所签定的协议)。 4、乙方负责制定拆迁计划、拆迁实施方案,根据摸底数据编制拆迁货币安置补偿方案,或产权调换结算方案。 5、拆迁范围内涉及的市政、环卫、人防、水电、管网、通信等设施均由甲方负责处理并支付相关费用。 6、该项目拆迁补偿安置方案对被拆迁人的奖励优惠办法,按“金正缔景城”项目标准执行。东星实业总公司给予东里村被拆迁村民的优惠政策如:自然院落补偿贴及永久免收物业费等由甲方与东星实业总公司协商解决,并签定正式协议后,实施拆迁。 二、拆迁补偿安置形式: 根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》、《河北省城市房屋拆迁管理实施办法》、《XX市城市房屋拆迁管理实施办法》的规定,对被拆迁人进行安置补偿。 三、拆迁劳务费的支付: 甲方向乙方支付拆迁劳务费_______万元,签订本协议之日起____日内,支付_________万元。剩余_________万元拆迁完毕后_________日内一次性支付给乙方。 四、拆迁时间: 乙方应自动迁之日起60日内完成。如遇甲方资金缺口或产权调换房屋的原因;如遇协调、裁决、强行;时间顺延。裁决、强迁所发生的费用由甲方承担。 五、在实施拆迁过程中,如遇国家政策变化和不可抗力因素,造成合同不能正常履行,按国家规定的法规政策办理。 六、未尽事宜,双方另行协商。 七、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,双方签字盖章后生效。 甲方:乙方: 法人代表:法人代表: ___年___月___日___年___月___日 拆迁合同范文 篇15委托人(以下简称甲方):_________ 受托人(以下简称乙方):_________ 甲方与乙方约定,由乙方处理甲方房屋拆迁事宜。为明确双方之权利义务,依照《中华人民共和国民法典》及其有关法律法规的规定,经双方充分协商,订立本合同。 第一条 委托事项 甲方委托乙方处理甲方因建设需要之拆迁事宜,包括对被拆迁户的补偿,安置等一切与拆迁相关的事项。 第二条 费用及其支付(选择下列第_________项) (1)包干性支付乙方拆迁工作费用人民币_________元。在乙方完成拆迁工作的_________%时,甲方向乙方支付拆迁费用_________%;乙方完成拆迁工作的_________%时,甲方再行向乙方支付拆迁费用_________%,全部完成后_________(时间)内,向乙方支付全部拆迁费用。 (2)按拆迁面积计算:每平方米人民币_________元。在乙方完成拆迁工作的_________%时,甲方向乙方支付拆迁费用_________%;乙方完成拆迁工作的_________%时,甲方再行向乙方支付拆迁费用_________%;全部完成后_________(时间)内,向乙方支付全部拆迁费用。 (3)其它方式:_________。 乙方在处理委托事务时,其它费用及损失由其自行承担 拆迁合同范文 篇16建设单位(甲方):_________ 拆迁户(乙方):_________ 根据_________建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。 一、乙方在甲方用地范围内共有_________结构的住房_________幢_________间,共_________平方米(原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)甲方负责于_________年_________月_________日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)_________平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾) 二、乙方应于_________年_________月_________日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁_________日内一次付给乙方搬迁费_________. 三、甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助: 1.乙方自行找房周转,每人每月补助_________元; 2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助_________元; 3.乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助_________元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。 四、甲方安置乙方的住房位于_________,共_________套_________间,_________层_________号,配有_________等设备。 五、乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_________人一致签字同意_________作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人_________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任。 六、甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的_________%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付_________元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付_________元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。 七、乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金_________元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。 八、其它: 本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_________份,交_________等单位各留存一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。