| 标题 | 2023最新工程合同范本 |
| 范文 | 2023最新工程合同范本（精选17篇） 2023最新工程合同范本 篇1发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合室内装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包方的室内装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程地点： 1.2工程内容及做法（室内装饰装修工程施工项目预算表）。 1.3工程承包方式：双方商定采取下列第（1）种承包方式。 （1）承包方包工、包料； （2）承包方包工、部分包料； （3）承包方包工、发包方包料（发包方提供装饰装修材料明细表）。 1.4工程期限______个工作日，开工日期________年____月____日，竣工日期______年________月________日。 1.5合同价款：本合同工程造价为（大写）：,小写：元。本价格为装饰工程预算书 第二条施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第（2）种方式提供： （1）发包方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份（详见装饰装修工程设计图纸）； （2）发包方委托承包方设计施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份（详见装饰装修工程设计图纸）； 第三条发包方义务 3.1开工前____2____天，为承包方入场施工创造条件。包括：清理施工现场，以不影响施工为原则； 3.2提供施工期间的水源、电源； 3.3负责协调施工队与周边邻居之间的关系； 3.4不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续； 3.5参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。 第四条承包方义务 4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程； 4.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境； 4.3保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。 第五条工程变更 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议（或变更项目预算表），同时调整相关工程费用及工期。 第六条材料的提供 6.1由发包方提供的材料、设备。发包方应在材料运到施工现场前通知承包方，双方共同验收并办理交接手续； 6.2由承包方提供的材料、设备（承包方提供装饰装修材料表），承包方应在材料运到施工现场前通知发包方，并接受发包方检验。 第七条工期延误 7.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包方确认，工期相应顺延： （1）工程量变化和设计变更； （2）不可抗力； （3）发包方同意工期顺延的其他情况。 7.2因发包方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包方承担，工期顺延。 7.3发包方未按期支付工程款，工期相应顺延。 7.4因承包方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包方原因造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的，返工费用由承包方承担。 第八条质量标准： 双方约定本工程施工质量标准：，施工过程中双方对工程质量发生争议，由洛阳市装饰办对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包方承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包方承担。 第九条工程验收和保修 9.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收： （1）水电施工改造完工，开关插座定位验收；防水层经48小时试水不漏； （2）泥工粉砌新墙完毕，墙、地砖铺贴完工； （3）木工吊顶，木制品完工； （4）全部工程完工。承包方应提前两天通知发包方进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。 9.2工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（室内装饰装修工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续。 9.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为十二个月，十二个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位提供的设备，工程项目收费维修。 第十条工程款支付方式 10.1合同签定后，发包方按约定向承包方预付工程款总价的70%,即；随进度到批刮墙面前付到工程款25%，即；剩余5%，即工程验收后付清。 10.2工程验收合格后，承包方应向发包方提出工程结算，并将有关资料送交发包方。发包方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单（室内装饰装修工程验收单）并签字。 10.3如甲方需要发票，工程款全部结清后，承包方向发包方开具正式统一发票（税金另计）。 第十一条违约责任 11.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 11.2未办理验收手续，发包方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包方负责。 11.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 11.4发包方未按期支付每次工程进度款的（验收签字三日内），每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元，七天后乙方可中止合约。 11.5由于承包方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。 第十二条合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第二种方式解决： （一）提交洛阳市装饰办处理。 （二）依法向人民法院提起诉讼。 第十三条几项具体规定 工程施工中产生的垃圾，由承包方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点。 第十四条其他约定事项： _______________. 第十五条附则 15.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。 15.2本合同签订后工程不得转包。 15.3本合同一式____贰____份，双方各执___壹___份。 15.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 承包方（签字）： 发包方（签字）： 年月日 2023最新工程合同范本 篇2发（总）包单位：________（甲方） 承（分）包单位：________（乙方） 根据《中华人民共和国合同法》，以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 第一条工程名称：锚杆工程 建设地点：________ 第二条建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容： 1.基坑锚杆________条，包括现场已浇注________条锚杆的张__及锁定，总工程量为________延米。 2.锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括： ①锚杆钻孔； ②锚杆设置及灌浆； ③锚杆张__与锁定。 第三条本合同所承包工程的工期定为________个日历天，工期计算的起止时间是：_______年____月____日开工，_______年____月____日竣工。上述工期以施工方案工期为准。 在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。 第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第________项执行： 1.按照国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。 2.按照国家《现行建筑施工规范大全》有关标准执行，工程保修至地下室施工到0.00时为止。 第五条承包方式： 实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包安全。锚杆按________元米计价。 具体工期要求为：在________个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆，并且张__完毕至少一半锚杆。 第六条工程总造价按上述承包范围和方式，计（概算）为币：________元整（________），工程结算以实际发生工程量为准，单价不变。 第七条甲方应负责完成下列工作： 1.在开工前三天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各一份；水电安装图纸________份；地质勘探资料一份；建筑（安装）许可证和报建审核意见书。 2.提供现场水电接点，材料堆放点及临时设施。 3.以上工作由________统一解决安排。 第八条乙方应负责完成下列工作： 1.在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工计划的依据。 2.全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。 3.完工后，提供有效的竣工资料两份。 第九条乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给 第三方。 乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其在主要形象上拖进度________天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在________天内必须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。 乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应立即以书面通知甲方。甲方应在________天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。 第十条甲方委托监理公司为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。 第十一条材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第________项执行： 1.工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按________的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。 2.施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。 第十二条工程价款的支付和结算必须划（汇）入乙方的开户银行：________办事处，帐号：________。否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入 第三方帐户或挪作他用。 工程备料款和进度款按本款第________项执行： （一）按市建设银行工程价款结算办法的拨付规定办理，即在合同签订________天内，按总造价（当年计划）的百分之________预付备料款，进度款按工程进度百分之时付款百分之________，工程进度百分之时付款百分之________，工程进度百分之时再付百分之________，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。 （二）工程款支付办法： 1.合同签订____日内，甲方向乙方支付________元备料款。 2.乙方完成进度达50％时，甲方再向乙方支付工程总造价的40％。 3.乙方完成进度达90％时，甲方再向乙方支付工程总造价的15％。其余款项在地下室施工到0.00时付清。 工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后________天内提出竣工结算，送甲方和经办行审核，甲方应在接到结算之日起________天内提出意见，逾期视作同意，由经办行划帐，结算尾数。双方对竣工结算确认后________天内，应进行退补结算。 第十三条甲方因生产或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。 工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。 第十四条工程交工验收 1.工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。 2.隐蔽工程在隐蔽前________天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐蔽，并认真如实填写隐蔽记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，所有费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方承担，所耽误的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方承担，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方承担。 3.工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后________天（单项工程七天）内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在《竣工工程验收证明书》上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，如果验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程（包括单项工程）未经验收，甲方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。 4.工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。 第十五条奖励 1.提前竣工或赶工奖励：________。 2.乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价________分之________奖励给乙方。 第十六条违约责任 1.甲方逾期供应材料、设备或逾期履行 第七条各项规定之一者，从逾期________天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。 2.甲方不按期拨付工程款，从超过________天次日起，按拖欠数额，按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方承担，工期顺延。 3.乙方逾期竣工，从逾期________天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之________向甲方偿付违约金。 4.甲方逾期组织验收交工工程（包括单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期________天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之________向对方偿付违约。 5.一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期________天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。 第十七条遇人力不可抗拒的灾害损失，按本条第________项处理： 1.报上级有关部门裁定。 2.工期顺延。 第十八条其它事项及补充条款 1.有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。 2.乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。 3.甲方无偿提供乙方施工人员共________人的住宿及生活用水、用电。 4.乙方施工用水用电按市有关规定，从结算款中扣除。 5.基坑开挖时，挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过规范偏差及漏水等影响地下室施工的情况，由乙方负责处理，因此发生的一切费用，由乙方承担。措施费按________元包死，如无上述情况，甲方照付上述措施费给乙方。 本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本二份，双方各执一份；副本四份，双方各执二份；送建委、双方主管业务部门、经办行、税务局、工商局及有关单位各一份。 甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________ 住所：________ 住所：________ 签约代表（签字）：________ 签约代表（签字）：________ 电话：________ 电话：________ 传真：________ 传真：________ ____ 编码：____________ 编码：________ 签订地点：________ 签订地点：________ _______年____月____日 _______年____月____日 2023最新工程合同范本 篇3委托方：___________________有限公司(以下简称甲方) 受托方：_____________________服务有限公司(以下简称乙方) 甲方根据_______市规划用地要求，经市政府有关部门批准，对_______市东至_______北路、西至_______路、南至_______弄、北至____________园一期工程一带进行旧城改造住宅建设。根据_______人大(_______)_______号文件《_______市城市房屋拆迁管理条例》及相关配套法规政策之规定，经招标确定后，甲方将____________园二期工程地块(以下简称该地块)的前期拆迁安置有关事项委托乙方具体实施。经甲乙双方协商一致达成如下协议，供双方遵照执行： 一、甲方委托乙方实施拆迁安置的范围、面积、户数和期限 (一)甲方将____________园二期工程地块的住宅房屋全部拆迁安置工作委托乙方具体实施。根据甲方四月十一日招标通知书所提供的资料，经双方核实：具体拆迁地址、范围为：_______北路________号、________号、娑婆桥弄________-________号及市粮油贸易公司宿舍等所有建筑物，房产性质系住宅用房，共计________户，需拆除房屋建筑面积________平方米，其中： 1.直管公房________户，建筑面积________平方米; 2.私有房产________户，建筑面积________平方米; 3.暂保房产_______户，建筑面积________平方米; 4.单位自管房产________户，建筑面积________平方米。乙方并协助甲方完成该地块应拆迁的其他被拆迁人的拆迁安置工作。 (二)具体工作内容及期限： 1.根据《条例》乙方负责组织实施该地块内的拆迁、安置补偿工作，因被拆迁人对安置补偿方式可以选择货币补偿，也可以选择回迁安置，故乙方力争确保被拆迁户________%以上接受货币安置或异地安置。 2.乙方自领取房屋拆迁许可证之日起_______个月内完成该地块内房屋(个别需房屋拆迁主管部门协调裁决或提起诉讼的住户除外)的拆迁工作，并将建筑垃圾和废弃物运出场外，并平整土地(地块标高以被拆房屋室内地坪为准，做到基本平行)，如有填埋沟浜需事先通知甲方，验收人员到现场察看并认可。 3.乙方负责： (1)该地块拆迁安置的调查摸底; (2)设立现场动迁办公室，组织宣传动员拆迁安置政策，向被拆迁人发放相关拆迁资料; (3)申领房屋拆迁许可证(甲方提供完整材料后_______个工作日内领取); (4)申请房屋测绘机构对被拆迁房屋进行实际测绘; (5)申请招标房屋评估机构; (6)拟定拆迁安置补偿方案; (7)签订安置补偿协议; (8)发放安置补偿费及临时安置补助费; (9)旧房拆除、清运废土、地块围护。 二、为办理房屋拆迁许可证，甲方应提供如下文件： 1.建设项目批准文件(复印件); 2.建设用地规划许可证(复印件); 3.国有土地使用批准文件(复印件); 4.出具本市行政区域内银行存款资金证明(原件); 5.拆迁范围________:________地形图位置蓝图。 以上每件需提供____套，复印件须同时提供原件核对。 三、承包形式、承包金额 1.为了更快、更好地完成____________园二期工程前期拆迁安置任务，甲乙双方确认对被拆迁安置补偿、临时安置补助费等履行本协议的相关费用以全承包形式委托乙方具体实施。甲乙双方同意乙方履行本协议的总费用为人民币贰仟叁佰贰拾万元整。此总费用乙方包干使用，甲方不负责盈亏。 2.双方确认本条第____款约定的统包总费用不含公用部位分摊面积的补偿，并以拆除房屋建筑面积_______平方米为计算依据。甲方同意待乙方动迁工程启动后，邀请测绘机构进行实地测绘，以双方认定测绘成果表的分摊面积为准，并按实际分摊的建筑面积以每平方米________元追加安置补偿费;超过拆除房屋建筑面积_______平方米以上部分，也按每平方米建筑面积________元追加拆迁安置补偿费。上述两项追加费用均列入总承包款内，同时，按协议第六条付款方式支付，由乙方补偿被拆迁人。 四、甲方对乙方实施本协议的拆迁安置工作的进度和质量有权进行监督、管理。 乙方拆迁期内对房屋拆除应文明规范施工，做好安全防范措施，严格管理，如出现意外事故，甲方不承担任何责任。乙方同意接受甲方的监督、管理。 五、乙方在完成拆迁安置工作时应书面通知甲方进行验收。 验收通过方可办理移交手续。在办理移交手续时，乙方须将有关的资料和有关批文或证明文件一并交给甲方。 六、付款方式 自协议签定生效并拆迁许可证申办手续受理后，甲方支付总承包款的________%给乙方作为定金;领取拆迁许可证后，甲方支付总款的________%给乙方;搬迁腾空旧房达到总户数的________%时，支付总款的_____%;搬迁腾空旧房达到总户数的________%时，支付总款的________%;搬迁腾空旧房达到总户数的________%时，支付总款的'______%;搬迁腾空旧房达到总户数的_______%时，支付总款的________%;余下占总拆迁户数________%的户数(即最后______户)时，每签订完成一户甲方支付给乙方总款的______%。动迁任务全部按时完成并通过验收移交地块后三天内，甲方结清总承包款的余款，同时将保证金(________万元)退还给乙方，并结算奖励费。 七、双方责任及奖罚措施 1.乙方为确保完成动迁任务，同意支付人民币伍拾万元整作为保证金，若提前完成动迁任务(以最后一户搬迁完毕之日起算)，甲方将给予奖励，每提前一天奖励人民币________元。若乙方未按本协议规定的期限完成拆迁安置工作，或因延期交地，应承担延期每日支付________元人民币的违约责任。乙方除支付违约金外，仍须按本协议第一条的规定继续完成拆迁安置工作。 2.接受货币补偿或异地安置的被拆迁居民或单位超过总数的________%以上部分，每超过一户甲方奖励乙方人民币________元。 3.乙方在履行协议过程中，如由于不可抗力等因素，致使本协议不能履行或不能按规定履行，乙方可免除违约负责，但需将遭受不可抗力的详情书面报告甲方并提供经公证的有关证明文件。 八、因执行本协议而发生争议，双方同意提交_______仲裁委员会按其规则进行仲裁。 九、本协议未尽事项，另行协商解决，或签定补充协议。 十、本协议一式_______份，甲乙双各执_______份，有关部门备案_______份，经甲乙双方签字盖章后生效。 甲方：(盖章)__________ 代表：__________________ 乙方：(盖章)__________ 代表：__________________ _____________年______月______日 2023最新工程合同范本 篇4发包方(简称甲方)：_________ 承包方(简称乙方)：_________ 签订时间：______________ 签订地点：______________ 根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和煤炭部有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：____________ 二、工程地点：____________ 三、资金来源：____________ 四、承包范围、工程内容：________ 1.承包范围：___________ 2.工程内容(详见附表1-1、1-2)：_________ 3.其它：______________ 五、合同价款 1.合同总价款：__________万元。 2.合同价款的计价依据 (1)____年以________文颁发的预算定额(统一基价); (2)____年以________文颁发的费用标准; (3)____年以________文批复的人工费单价; (4)____年以________地区预算价格; (5)其它：_____________ 第二条双方责任 一、甲方责任 1.办理工程永久用地的`征用和施工组织设计内规定的临时用地的租用、青苗树木的赔偿、工程现场障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽障碍物资料。 2.办理建筑许可证及应由甲方办理的其它证件。 3.____年__月__日前完成“四通一平”，即通往施工现场的水源、电源、通讯线路、运输道路、平整场地;满足施工用水、用电量的需要。负责场外运输道路的维修，安排好现场排水沟流向。(“四通一平”工作如甲方无力承担时，可委托乙方承担。) 4.协调地方工农关系，改善施工环境，保证水、电、路、通讯工程的正常使用。 5.合同签订后__天内提供完整的建筑安装设计说明书及施工图一式__份;施工技术资料(包括工程水文地质资料、水准点和坐标控制点等)___份;___天内提交水准点和坐标控制点，并进行现场校验。 6.组织乙方、设计单位及有关部门参加施工图交底会审，做好交底会审纪要，在会审后__天内分送有关单位。 7.向经办*行提交拨款依据，按时办理拨款和结算。 8.按时参加工程的月末验收、中间验收(如双方约定也可由甲方负责组织月末和中间验收)、隐蔽工程验收，负责组织工程的竣工验收，按照国家和行业有关规定，及时拨付工程价款、办理签证和竣工结算。 9.指派_____同志为甲方驻工地代表，对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查，负责签证和受理各项报表及协商其它有关事宜，及时解决应由甲方解决的问题。 实行监理的工程，甲方委托总监理工程师代行甲方的职责。甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前7天通知乙方，后任继续前任在合同中约定的权利义务。 二、乙方责任 1.负责施工区域内的临时道路、临时设施、凿井设施、水电管路的敷设、管理、使用和维修工作。 2.编制施工组织设计(或施工方案)，做好各项施工准备工作。 3.严格按照施工图说明进行文明施工，符合“环保”要求，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。 4.及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告，以及向甲方提出月末验收和中间验收计划;提供月份施工作业计划，材料设备、成品半成品等进场计划(包括月计划、用水、用电计划)，月份施工统计报表，工程事故报告等。 5.工程竣工后，及时清理现场，做到工完场清。在规定的时间内提出完整的竣工验收资料，办理竣工验收手续和提出工程竣工决算。 6.已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在双方约定的移交日期应负责保管。 7.利用永久建筑和设备建井时，负责建筑物和设备的维修和保养，保证矿井移交时的建筑安装工程质量。凡利用永久建筑和设备所发生的维护和修理费用由乙方承担。 8.指派___同志为乙方代表，负责施工现场的管理及与甲方的联系工作。 第三条工程期限 一、总工期为___天(日历天)，自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工验收。 二、甲方未能按约定完成“四通一平”、图纸供应不齐全不及时，供应的材料、设备和工程拨付不及时，以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工，经甲方签证后，工期顺延。 三、因乙方施工管理不善或者由乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期时，工期不予顺延。 四、提前或延误交工，每天按工程造价的万分之支付提前竣工费或承担违约金。 第四条工程质量与验收 一、乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表和工程监理人员的监督。 二、甲方提出井巷、土建、安装等单位工程要求达到的质量等级(见附表3)。工程质量标准按照国家或行业的工程质量标准检验。 三、甲方要求的“创优”工程，工程竣工后，经质量验收达到优质工程，甲方应按工程造价的__%支付优质工程增加费(最高不超过该工程原预算造价的2%)。 四、乙方在施工中必须遵守下列规定 1.主要材料、设备、成品、半成品(包括由甲方供应的)必须按有关规定进行抽验复验，对材料改变或代用，必须经原设计单位和甲方同意。 2.乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及监理工程师和工程质量监督站。重大质量事故处理方案，应经上级主管部门、设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经甲方和设计单位签证后实施。由此而发生的费用支出，由乙方承担，工期不予顺延。 五、工程验收 1.月末验收和中间验收。由甲乙方组织有关单位进行月度验收和中间验收，验收合格后各方在验收证书上签字。 2.隐蔽工程验收。乙方必须保证隐蔽工程的质量。乙方应在工程隐蔽前__天书面通知甲方或监理单位参加检验，双方确认工程合格后在工程验收证书上签字，如甲方不能如期派人参加检验，乙方可自行检查验收，做好隐蔽工程验收记录，甲方应予承认。 工程隐蔽后若甲方提出复验，乙方应予同意，复验合格，工期相应顺延，其费用应由甲方负担;复验不合格，费用应由乙方负担，工期不予顺延。如乙方未通知甲方而对隐蔽工程自行验收，甲方提出复验，不论合格与否，费用由乙方负担，工期不予顺延。 3.竣工验收。乙方在单位工程预计竣工前___天向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料，由甲方组织有关单位在__天内验收完毕。验收合格，在验收证书上签字，进行单位工程质量评级并认证。如验收不合格，应分清责任，限期整改，直至达到合格标准，所发生费用及工期由责任方负责。 4.竣工验收后，乙方应根据有关规定备齐全部竣工资料一式___份，移交甲方。 六、工程保险。乙方按国家及行业有关规定的保修办法，负责保修。保修期为：土建工程__年;安装工程__年(暖气工程按一个取暖期);井巷工程不实行保修。 第五条建筑材料、设备的供应、验收和价差处理 一、由甲方供应以下材料、设备的实物数量(详见附表2)。 二、除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购。 三、任何一方供应的材料、设备应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，不得应用于工程建设中，且应按指定时间远离施工现场，其复验费用由材料、设备供应方承担。 四、因材料质量不合格所造成的损失(包括仓库保管费)由材料供应方负责。 五、根据工程需要，经甲方代表签证，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用时，由甲方承担发生的经济支出，因乙方原因使用时，由乙方承担费用。 六、因材料设备供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。 七、本工程材料价差按_________文《煤炭建设建筑安装工程造价价差调整办法》中有关规定计算。 第六条工程价款的支付与结算 工程价款的支付和结算，应根据国家制定的基本建设工程价款结算有关规定执行。 一、本合同签订后____日内，甲方按合同总价款(或当年计划建安工作量)的___%支付乙方备料款计人民币____万元。支付临时设施费___万元;凿井措施费___万元。 二、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在___日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价款的____%时，按规定比例逐步扣回备料款。 三、工程价款支付达到调整后合同总价的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，等保修期满工程质量仍然合格，欠付的工程款连同利息一次支付给乙方。井巷工程办完交工验收即一次结清。 四、工程价款的结算依据，除工程计价依据外还应有： 1.施工组织设计或方案; 2.设计变更文件; 3.隐蔽工程、工程变更、岩石硬度变化、材料代用等签证; 4.井巷涌水量实测资料及地质条件变化的实测资料; 5.价差调整资料; 6.其它有关工程造价增(减)的合同文书往来函件或签证。 五、凡双方议定在本工程中采用的国家有关主管部门省(自治区、直辖市)人民政府或授权部门规定的定额(或基价)、费用标准、人工、材料、设备价格等调整时，应相应对合同价款进行调整。 六、因甲方延期支付工程进度款或尾款，应向乙方支付延期付款金额每日万分之__的滞纳金。 七、确因甲方延期支付工程款、 代购材料价差款而影响工程进度，造成乙方停工窝工及其它损失的应由甲方承担。 八、本合同价款的结算方式为：_____________。 九、乙方在全部工程竣工后____日内，将竣工结算文件送交甲方和经办*行审查，乙方应负责对审查中的疑问进行解释。甲方在收到文件____日内审查完毕，如到期未提出书面异议，乙方可请求经办*行审定后拨款。 第七条施工与设计变更 一、甲方提供的设计图约、说明书和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审，作出会议纪要，作为施工的补充依据，甲乙双方均不得擅自修改。 二、施工中如发现设计有错误或不合理之处，双方应及时以书面形式通知对方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更的设计进行施工。由于设计修改或变更而发生增减费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁，材料构件积压的实际损失、工程量增减变化等)由甲方承担，并调整合同价款，工期也做相应调整。 三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经设计或有关技术部门审查，甲方同意后采用并实施，其节约的价值按国家规定分配。 四、甲方如需修改或变更设计，必须由原设计单位作出正式变更通知书或修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全时，乙方才予实施。 五、施工中如发现地下埋藏的古迹、文物等障碍物，乙方应立即通知甲方，由甲方报告文物管理机关处理并立即采取补救措施。由此增减的工程量及费用由甲方负责，并相应调整工期。 第八条工程监理 在实行工程监理的建设项目中，要认真执行煤炭部以煤基字[1996]第254号文发布的《煤炭工程建设监理规定》，甲方应向乙方正式通告监理单位及总监名单、监理职责、监理范围。监理单位要向乙方通告监理工程师名单及从事专业。乙方要配合监理单位对建设项目进行监督管理。甲方、乙方及监理单位应建立有效的沟通渠道，按照规定的方式交换信息。 第九条违约责任 乙方违约责任 一、工程质量不符合合同规定的，负责修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。 二、由于乙方责任造成工程不能按合同规定时间交付使用的，乙方偿付逾期违约金。 三、保修期如发生质量问题，乙方接到甲方通知后____日内进行修理，否则，甲方有权另请施工单位进行修理，因此而发生的修理费用由乙方承担。 甲方违约责任 一、未能按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。 二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，并应赔偿乙方由此造成的实际损失。 三、工程未验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。 第十条纠纷解决办法 本合同履行中发生争议，双方当事人应及时协商解决，协商不成可申请煤炭部主管部门进行调解。协调不成或调解未达成协议，双方当事人同意由____仲裁委员会仲裁(双方当事人未在本合同中约定仲裁机构，事后未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。 第十一条施工安全 乙方应按煤矿安全法规及有关规定做到安全施工，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，发生重大伤亡事故应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。 第十二条附则 一、本合同一式__份(包括附件)，甲乙方双方各执正本一份，副本由甲方报送经办*行、当地工商行政管理机关、煤炭部地区工程造价管理站、质量监督站、监理单位和建设主管部门备案。按规定必须办理监(公)证的合同，送工程所在地工商、公证部门办理监(公)证手续。 二、本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。需要办理鉴(公)证的，自鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 三、本合同签订后，如需修改补充的，双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的组成部分。 第十三条补充条款 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 年月日：年月日 2023最新工程合同范本 篇5甲方： 身份证： 电话： 乙方： 身份证： 电话： 今由甲方把3#、4#楼钢筋绑扎承包给乙方，从标准层至工程完工，按建筑面积 元/m2计算。 1、甲方提供：安全帽、扎丝、垫块等辅料。 2、甲方负责吊料，供应材料，乙方负责接料，屋面剩余钢筋由乙方清理。 3、乙方必须保证人员充足，按要求施工，施工验收未达标的，乙方负责修整，费用自付，按质按量完成施工进度。 4、乙方施工人员要做到文明施工、安全生产。 5、生活费按每人每月壹仟元，工程款工程结束后三个月内付清。 6、违约：如乙方未能按质按量完成工程进度，中途退场，甲方有权按完成工作量的50%支付工程款。 7、经过双方充分友好的协商，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则签订本合同，双方共同遵照执行。 甲方： 乙方： 年 月 日 2023最新工程合同范本 篇6合同编号： 发包人： （以下简称甲方）。 承包人： 建设公司（以下乙方）。 甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条 工程概况 工程名称： 大楼。 工程地点： 市 路 号。 施工面积： m2 工程造价： 万元。 第二条 工程按设计图纸施工，其质量标准必须达到××市建委有关施工验收的规定要求。 . 第三条 工程期限为： 年 月 日起至 年 月 日止。 第四条 工程结算和付款办法为：自本合同生效之后 天内，甲方按工程造价的 %预付肆拾伍万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的 %，即达 元。其余 %，即 元，作为保修期一年的预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。 第五条 工程验收：乙方工程竣工后，由××市质量监督部门负责验收，签收合格即交付甲方。 第六条 违约责任：由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责；乙方如未按期完工，每逾一天处以工程款l%的罚金；如由甲方迟付备用款而造成误工，则处甲方以工程款l%的罚金；如因连续停水、停电八小时以上造成损失，则由甲方负责。 第七条 其他条款：甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方；甲方负责施工所需的“三通”（路通、电通、水通）；乙方负责施工所需“三大材”（钢筋、木材、水泥）及其他施工所需材料；施工过程中若发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。 第八条 本合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本一份，送交监证处。本合同自双方盖章之日（ 年 月 日）起生效。 发包人： （公章），承包人： 建筑公司（公章） 法定代表人： 签章）法定代表人： （签章） 地址： 市 路 号地址： 市 街 号 路 号 电话： 电话： 开户银行： 开户银行： 签约时间： 年 月 日 签约地点： 市 大厦 座 有效期限：至 年 月 日 2023最新工程合同范本 篇7需方（甲方）： 供方（乙方）： 1、甲乙双方经协商特定如下事项： 乙方为甲方提供音响灯光电视摄录设备一批，（详见附件），承担新疆自治区诺茹孜节电视演出活动的设备租赁及运输安装技术服务总的费用定为￥150000元（大写：壹拾伍万元整）由甲方付给乙方。 2、录制及演出日期：20xx年3月8日-3月12日。 3、付款方式：演出顺利完毕后二十个工作日内付清账款，即￥150000元.（大写：壹拾伍万元整）。 4、质量要求和标准：乙方保证所供商品符合国家相关技术标准，保证质量。保证甲方良好的演出效果。 5、乙方严格按照甲方的进度紧密配合。在预定的时间将设备安装完毕，保证顺利演出和录制。 6、如因不可抗因素造成合同无法正常执行，双方共同协商解决。如遇天气和其他人为原因使活动不能举行或中途中断（即音响灯光以外的因素），与乙方无关。 7、本合同一式两份。双方签字既生效。 8、甲方负责安全的电力供应到舞台附近350个千瓦以上。 9、设备租用期间的设备安全问题由双方共同负责。 10、设备安装期间的工作人员安全问题由乙方负责。演出和装台期间的安保问题由甲方负责。 11、合同未能详细约定的事项。双方在互相理解合作发展的基础上，共同协商解决。 甲方 单位名称（章）： 代表人： 单位名称（章）： 乙方 单位地址： 单位地址： 代表人： 2023最新工程合同范本 篇8发包人（全称）：_______（以下简称甲方） 承包人（全称）：______（以下简称乙方） 本补充协议书和珠海正业包装有限公司厂房施工合同同时使用，具有同等法律效应。 1、工程概况 1.1工程名称：珠海正业包装有限公司厂房工程增加工程 1.2工程地点：珠海市斗门区富山工业园 1.3工程内容：厂区室外给排水和消防工程。 具体内容见附件1 2、工程承包范围 2.1承包范围：业主提供的有关施工图纸和相关变更资料的全部工程项目。 2.2承包方式：包工包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。 3、工期 3.1双方约定工期必保20xx年2月20日交工投入使用。 3.2因乙方原因，每推迟一天按1500元/天违约金，并累计在乙方工程款中扣罚。 4、质量与验收 4.1工程质量标准：质量达到现有国家规范规定的合格标准。 4.2验收：执行厂房施工合同相关条款。 5、安全施工 5.1要求达到珠海市规定安全文明合格工地标准，不得发生重大安全事故。 5.2安全检查按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）执行。 6、合同价款与支付 6.1 本合同价款采用固定价格合同方式确定。 6.2 采用固定总价方式确定。工程价款（大写）：柒拾捌万伍仟玖佰壹拾玖元（人民币），￥：785919.00元。 6.3 承包方合同价中已包括了业主提供的全套施工图、变更的全部工作内容，若存在错项和漏项问题，一切责任由承包方承担 6.4 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：执行厂房施工合同相关条款。 7、承包人采购材料设备 7.1 承包人采购材料设备的约定：主材品牌、质量标准以国家验收标准的要求为准，采购的材料都必须有产品合格证，需检测的材料按规定送市工程质量检测中心检测（检测费由承包方负责），质量符合工程设计和规范要求，方可用于工程。当发包方认为承包方提供的材料、设备需要复检的，应允许复检，经复检符合质量要求的，其复检费用由发包方承担，否则，由承包方承担。 7.2大宗材料必须由甲方、监理、乙方共同确定样板后按样板进行采购和验收。 8、争议 双方约定，在履行过程中发生的争议时：执行厂房施工合同相关条款。 9、保险 承包人投保内容：为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用 10、合同份数 双方约定份数：陆份，双方各执叁份 11、 增加工程项目名称 甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________ 甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________ 地址：_______________________地址：___________________________ 电话：_______________________电话：___________________________ 传真：_______________________传真：___________________________ 日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日 2023最新工程合同范本 篇9甲方：_______________有限公司 乙方：_______________ 丙方：_______________ 依据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方、乙方签订的《建筑工程施工承包合同》转让给丙方事项协商一致，特定立本协议，其约定如下： 一、甲方与乙方在_________年______月___日签订的《建设工程施工承包合同》，_________年______月___日签订的《建设工程施工承包合同补充协议》经协商甲方、乙方同意转让给丙方，由内方履行甲方与乙方签订的《建筑工程施工承包合同》、《建筑工程施工承包合同补充协议》的各项条款。 二、乙方、丙方协商乙方已经施工建设的全部工程转让费为________万元，付款时间为：签订合同之日_________年______月___日付款___万元，剩余___万元由内方在_________年______月___日前全部付清，期付款由内方向乙方支付违约金___万元。 三、该转让合同签订之日起，所产生的一切费用及涉及施工过程中发生的纠纷与乙方与关。合同鉴定之日前乙方所建工程下欠的债务由乙方承担与丙方无关，因乙方债务发生的纠纷造成的停工___日乙方赔偿丙方违约金___万元并赔偿因此所造成的全部损失。 四、甲方同意丙方用___楼至___套房子调换甲方___楼至___间车库，双方同意互不找钱，甲方必须保证丙方轿车出入通道。 五、本合同甲方、乙方、丙方签字盖章后生效。 甲方：_______________有限公司 乙方：_______________ 丙方：_______________ _________年______月___日 _________年______月___日 2023最新工程合同范本 篇10泳池设备供应及安装工程合同 会所泳池设备供应及安装工程合同 建设单位（以下简称甲方）：置业有限公司 承包单位（以下简称乙方）： 泳池设备有限公司 甲方委托乙方承建会所泳池系统工程，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方友好协商，同意签订以下合同条款： 一、工程内容及承包范围 1工程概括： 工程名称：会所泳池设备安装工程 合同名称：会所泳池设备安装工程施工合同 工程地点：会所工地 工程规模：建筑面积 m， 2承包内容： 2.1、会所泳池水处理设备、温控设备及附属配套设备供应及安装工程。 2.2、会所泳池水处理、池水温控设备相关的电气管线，给排水管线的安装。 2.3、泳池水质及水温的检验、调试。 注：1、给水：A、冷水与总承包单位提供的冷水供水口相接，具体位置见图。B、热水供水及回水接至锅炉房墙壁，并与锅炉房供水、回水口连接。 2、排水：排水接至地下室集水坑。 3、电：所有设备及附属设备的线管预埋，必要时的桥架安装，电线电缆安装，并引入甲方指定的配电箱或控制箱。 4、土建：所有设备安装所必须的开孔、预留孔和施工要求的管道开孔、防水封堵等。 5、原泳池池壁及池底现场甲方预留孔洞无法用上的，由甲负责防水封堵，乙方安装所有管道及阀门保温由乙方负责。 二、承包方式： 本工程承包方式为包人工（含定额政策调整）、包设备材料（含价格调整）、包机械、包工期、包质量、包安全（施工中发生的安全事故由乙方负责，与甲方无关）、包检验、2 包验收合格并交付相关资料。 三、合同工期 3.1、开工日期：开工日期暂定为X年XX月XX日，具体开工日期以甲方开工通知为准。 3.2、工期：合同工期总日历天数：（包括法定节假日计算的承包天数） 三、质量标准：合格，本工程以水质检测（符合国家游泳池卫生检验标准）等国家及行业制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。泳池水温控制为28±1C。 四、合同价款 4.1合同价款： 本工程合同总价为：￥元（含税固定总价） 大写人民币元整（大写） 4.2 价款约定： ⑴ 合同价款指甲乙双方在本合同中约定，甲方支付乙方按照合同约定完成乙方承包范围内的全部工程和质量保修责任的款项。 ⑵ 本合同约定的价款为综合包干价，除经甲方批准的工程变更或经甲方确认的现场签证外，结算时一律不予调整。 ⑶ 乙方在签订本合同前对本工程的全部招标文件、甲方认可的设计图纸、技术要求及说明、质量要求、合同条件、现场条件及周围环境、承建风险、现场管理要求等已详细研究并完全明了，在合同价款中已予以充分考虑。 ⑷ 合同总价或单价中已包括了乙方为完成承建和质量保修责任的人员、材料、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、安全文明施工等可能发生的一切费用以及利润等。乙方承诺如有错漏，概由乙方负责。乙方在现场使用的水电费由乙方另行向总承包单位支付。 ⑸ 按国家及政府规定由乙方缴纳的各种税金及其他费用已包含在本合同价款内，由乙方负责向相关部门缴纳。 ⑹合同总价已包括了材料价格的市场风险，政策性风险及当地人工工资、当地定额人工工资的上调风险。 4.3、支付方式 4.3.1 合同签订生效后10内支付合同总价款的25%作预付款。 4.3.2 所有设备及材料到工地后15日内支付至合同总价款的70%。 0 4.3.3工程调试完成验收合格且竣工结算后的15日内，甲方向乙方支付至结算价款的95%，余5%的结算工程款作为质量保修金（保修期两年）。保修期满后支付，不计利息。 4.3.4 甲方可以以转帐支票方式支付本合同的任何工程款。 4.3.5 支付工程款项时，乙方必须向甲方提供符合当地税务部门要求的发票 4.3.6因本工程发生的违约金、罚款、赔偿金等所有费用，甲方可随时在应付工程款中予以扣除。 五、双方的权利和义务 1、甲方的权利和义务： 1.1、使施工场地具备施工条件。 1.2、将施工所需水电等接至双方约定地点，保证施工期间的需要。施工及调试用水用电费用由乙方承担。 1.3 甲方建设的锅炉提供的热水温度为60C以上（含60C），热水压力≤1MPa，热水流量≥17.7m/h，冷水温度为X市自来水公司的市政管网供水温度。 1.4乙方进行水质调试，甲方需派泳池维护操作人员进行泳池日常打理（如投药、清洁等），同时接受乙方提供的免费培训。 1.5甲方或其委托的监理负责现场的配合管理和协调工作，监督检查工程质量、隐蔽工程的验收，负责设计问题的处理和工程变更的签认。 1.6 根据合同约定，对本工程发出工程变更要求或进行现场签证。 1.7 按合同约定的方式，按时向乙方支付工程预付款、工程进度款，及时办理工程结算和结算款的支付。 1.8 及时组织竣工验收，办理竣工、结算、移交等手续。 1.9 向乙方提供设计施工图纸或监理认为必须向乙方提供的技术资料、数据、图纸等。 1.10 可随时到乙方的制作工厂对产品或配件质量进行检查。 1.11 乙方在施工过程中，如出现重大的质量问题或进度不能满足甲方要求时，在甲方书面通知乙方10天内，如乙方仍无明显改进，视为乙方违约，甲方有权解除本合同。 1.12 乙方违反合同约定，甲方有权按本合同约定对乙方进行违约索赔。如在证据充分的情况下，该项违约金经甲方和监理确认后即可生效。 2、乙方的权利及义务 2.1 乙方负责办理本工程的开工许可手续，缴纳相关的规费。 2.2 按发包方及总包方的要求组织施工，并在合同签订后提供3份会所泳池设备施工300 图，同时提供电子版图。尽管有监理或发包方的批准，乙方应对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。 2.3 本项目图纸由乙方设计，乙方设计的图纸要求必须满足国家及地方的规范要求，并达到甲方的功能要求。如因乙方设计的图纸不能满足甲方的功能要求或国家及地方的规范要求，乙方承担全部责任，工期不得顺延。因以上原因造成设计重新调整而增加的设备、材料及施工等所有费用，全部由乙方承担，如给甲方造成损失的，乙方承担甲方因此造成的全部损失。 2.4 提交进口设备的报关单复印件、原产地证明书原件、商检证胆等相关证明、工程竣工图纸及有关验收报告。 2.5 乙方应按合同规定以及规范、设计的要求，精心组织施工，按时完成本合同工程及其保修并达到合同约定的'质量标准，并不得影响发包方的正常施工需要及工程进度。为此，乙方应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它物品。乙方对自己的施工队伍、现场、原材料、设备实施管理；负责材料质量，在施工过程中，做好施工记录和各项施工技术资料，做到与工程进度同步，竣工结束后15天内提供完整的竣工验收资料。 2.6乙方在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，有责任对工程设计、技术规范与补充技术规范、图纸或其他资料进行复核，如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应在其有关的单项工程开工前及时书面通知监理单位，否则对有经验的乙方应能发现但其未能发现的错误造成工程的任何损失，乙方应承担相应的责任。 2.7 乙方应该严格遵守与执行甲方或监理就涉及该工程实施的任何事项所作的指令，无论这些事项在合同中写明与否。 2.8 在实施和完成本合同的整个过程中，乙方应该： ⑴ 充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁； ⑵ 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理或有关主管部门要求时，应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施并承担相关费用； ⑶ 采取一切合理措施保护现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音等对环境的污染，或其他原因造成的人身伤害或财产损失并承担相关费用。维持现场清洁、道路畅通。设备材料堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施，做到工完场清； ⑷ 按主管部门对安全、文明施工的有关规定，办理相关手续，采取相关措施并承担相 2023最新工程合同范本 篇11甲方： 乙方： 法定代表人： 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与x有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程项目施工达成如下合同条款： 第一条 总则 1.1本合同为双方一次性联合合同。合同的各项条款仅对x有限公司电缆产业园2#、4#厂房工程（以下简称“本项工程”）项目施工具有约束力。 1.2本合同中所称“本项工程”是指甲方以乙方名义与建设方 签订的《 工程项目建设工程合同》所包括的全部内容。 1.3合作双方是的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。 第二条 工程项目的安排及费用 2.1该工程项目位于工业园区内，工程为厂房土建及钢结构，砼框架主体、钢结构屋顶结构。其中，钢结构工程须由温州市钢结构有限公司负责施工，其余全部工程由乙方组织施工，并由乙方承担全部工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与建设方签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。 2.2甲乙双方可根据工程需要共同组成工程项目部，由乙方全权负责。项目部由乙方委派项目经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。甲方可委派项目副经理及财务人员各一名，参加工程及财务管理工作。一切人员均应服从项目部的统一领导。 2.3在本项工程中，为保证工程款专款专用，工程顺利进行，由建设方拨付的所有款项，均应直接转至项目部指定帐户（ 银行账户名：_________，账号：_________）。 2.4乙方应以现金或支票形式向甲方支付本项工程投标一切有关费用（包括购买资审及招标文件、标书的编制、所需证件的费用、投标保证金、银行信贷证明手续等等），以上费用应在资审递交前和开标前支付，开标时由甲方递交建设方。工程中标后，乙方应支付工程履约保函和工程开工动员预付款保函和相关费用，并在本工程开标前双方议定的日期内将款项划到甲方银行帐户上。乙方在本项工程施工中所需开工启动运营资金由乙方自行解决。 2.5甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用全部由项目部直接发放。 2.6乙方向甲方支付工程有效标价 5 ％的管理费用（不含税金、暂定金额按实际发生计取）。管理费用支付方式：甲方要求收到建设方支付的每笔款项（包括工程预付款和计量款）后，按付款比例将应交管理费扣存。工程竣工后将应上缴甲方的管理费一次付清或按进度比例扣存的管理费按比例付给甲方指定帐户。乙方所管理使用的资金为工程总款的 95 %。 第三条 甲方职责 3.1甲方负责以乙方名义与建设方签订《 工程项目建设工程合同》，协调与建设方、监理方的工作关系及工程量变更增减等事宜。 3.2甲方应负责工程项目招投标前期的一切工作，乙方为甲方提供所必须的资质文件。 3.3甲方必须保证所承揽的工程为合法项目，且甲方负责将与本项工程施工有关的法令、批文、文件等信息及时提供给乙方。 3.4乙方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。 3.5甲方应协助乙方整理工程竣工资料。 第四条 乙方职责 4.1乙方同意甲方作为本单位工程项目部对外承揽工程，并为其出具委托书。 4.2乙方保证具备投标人资格要求，即必须具备建筑安装工程二级及以上工程资质企业，且在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力。拟派负责人须具备二级及以上注册建筑师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目负责人。 4.3乙方在本项工程建设期间，支付工程所需全部费用，全面履行甲方与建设方签定的本项工程合同中的各项要求，同时未经甲方书面同意不得将本项工程中的任何项目再次分包。 4.4乙方负责本项工程施工过程中的进度、质量、安全管理工作且对建设方负责。 4.5乙方负责所承担工程的竣工资料，做好工程竣工结算工作并负责所承担工程的缺陷责任期保修工作。 4.6乙方应严格遵守国家及当地和建设管理部门的各项法律、法规和规章制度。如果发生工程质量问题或重大安全事故，乙方应对此承担全部责任，承担由此产生的所有损失及费用，并赔偿甲方相关的名誉损失费用。 第五条 违约责任 5.1甲方以乙方名义中标并与乙方签定建设工程合作合同后，如乙方不能完成本项工程内容，不仅要承担建设方索要的赔偿金，还需向甲方支付建设方索要赔偿金的 50 %作为补偿。 5.2如甲乙双方未按照本合同约定履行合作义务，违约方应当承担应付款_________%的违约金，并继续承担本合同义务。 第六条 纠纷解决 6.1双方因本合同的履行发生纠纷，应先协商解决；协商不成，由甲方所在地管辖。 第七条 效力问题 7.1本合同壹式贰份，具有同等效力，由甲乙双方各持一份。 7.2本合同未尽事宜，由双方协商订立补充合同，补充合同与本合同具同等法律效力，补充合同条款若与本合同条款相冲突，以补充合同条款为准，但不影响本合同其他条款效力。 7.3本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至双方完成合同规定的全部权利和义务之日起失效。 第八条 其他条款 8.1甲乙双方在本项工程开工前应先签署本建设工程合作合同书。 8.2本项工程实施过程中，双方应信守各自在合同中的承诺，遵守诚信原则。 8.3本合同有效期内，甲乙双方与本工程无关的其他业务各自独自经营，自负盈亏，双方互不承担本合同以外的责任和义务。 8.4双方应本着友好合作、优势互补、互惠互利、诚信长久的原则，给对方提供最大的便利，使工程顺利圆满完成。 8.5其他约定： 甲方： 乙方： （盖章）（盖章） 地址： 地址： 法人代表或授权人： 法人代表或授权人： 电话： 电话： 合同签字盖章日期：______年______月_______日 2023最新工程合同范本 篇12甲方： 乙方： 工程项目建设需要，现委托 落实并促成委托人 签订该项目承包合同，一旦委托方及其指定的中标公司签订该项目承包合同，并收到工程造价总额10%预付时，即视为居间成功生效。 根据《合同法》有关规定，本着有偿服务的原则，一旦签订项目承包合同，委托人同意按如下方式向居间人支付居间费。 一、支付金额：按承包该项目结算时的总工程量总额7%计算。 二、支付方式：委托人在收到甲方预付款当日付居间人工程量总额2%。其后每期收取工程进度款时付给居间5%，并扣除每笔款税金。 三、本《居间协议》不可撤销、不受时间限制而失效，不受委托人签订协议中缔约双方的违约纠纷影响，委托人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与项目承包合同相关的连带责任，委托人对此《居间协议》以及居间项目内容负有保密的义务。 四、此《居间合同》具有劳务合同的同等法律效力，居间成功后，委托人如不履行本协议约定的支付报酬义务，需承担违约责任，违约金为1.1亿元人民币（壹亿壹仟万元人民币）。居间人可向委托人的协议通过甲方从工程款中直接扣除居间费给居间人，对此委托人无异议，居间人可向有管辖权人民法院提出强制执行等措施。 五、中标方与委托人签订工程施工分包合同，委托人收到工程总造价金额10%预付款时，居间合同有效，不收到工程预付款项居间合同无效。 六、工程量总额计算方式：按委托人竣工结算完成工程量计算总造价。 七、在办理承包工程合同期间，委托人与居间人各自负担自己费用。 八、工程竣工结算标准：按最新国家高铁铁路工程预算定额结算不下浮，签约时若下浮，居间费按工程总量7%计算无效，双方另签订补充协议执行。 九、本《协议书》一式两份，委托人、居间人各执一份；作为向委托人领取居间费凭证。 十、本《居间合同》自双方签字之日起生效法律效力，至居间费支付完毕后失效。 十一、未尽事宜，居间合同执行过程中出现新问题，双方再签订补充协议执行。 甲方：_____________________(盖章)乙方：_____________________(盖章) 法定代表人：_____________________法定代表人：_____________________ 身份证号：_______________________身份证号：_______________________ 联系电话：_______________________联系电话：_______________________ 日期：___________________________日期：___________________________ 2023最新工程合同范本 篇13发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 根据贵州XX公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价215;设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从________年____月____日至________年____月____日。 二、工程价款的支付方式 1、工程价款的支付方式： 1.1、预付款：甲、乙双方签订合同后____日内，甲方预付合同工程安装费的20% 1.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期________年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 1.3、保修条款：本工程保修期为________年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 1.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南XX公司、贵州XX公司下发的(1999)191号文(关于农村电网建设与改造技术原则)、(____省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则)、(____省农村电网建设与改造的基本技术要求)，及贵阳供电局下发的(10配电线路实施技术规范)、(低压配电技术规范)施工验收。 2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。 3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。 4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。 5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。 四、设备、材料供应与清理 1、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。 2、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。 3、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。 4、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。 5、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。 五、违约责任 1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权： ①责令乙方立即停止施工， ②不付乙方工程款， ③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。 2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。 3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。 4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。 六、争议及其它 争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。 1、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。 2、未尽事宜，双方另行协商。 3、附则：。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)： ________年____月____日 ________年____月____日 2023最新工程合同范本 篇14编号公物（01）号 发包方（全称）： 承包方（全称）： 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及其有关法律、行政法规、遵循法律、自愿、公平和诚信的原则，双方就广西北海市合浦公馆宏冠物流三号码头建设土石方工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称：合浦公馆宏冠物流三号码头土方填海工程 工程地点：北海市合浦县公馆镇盐田村 工程内容：土石方填海建设工程 第二条 合浦县公馆宏冠物流码头土石方填海建设工程 合同工期：七个月。工期从开工之日起算。 开工日期：甲方按要求修建好10米宽临时道路和修建好具备入住条件临时设施后，乙方人员、机械、车辆进场，并正式开工。 第三条 质量标准 工程质量标准：合格 第四条 合同工程量及价款 合同工程量：200万立方米﹤暂定﹥ 单价：承包内容：包括挖土、运输、粗整平) 暂定总金额： 叁仟陆佰 万元人民币 第五条 承包人与发包人履约的权力与责任 1、发包方与承包方达成协议，以本合同签订的工程发包给承包方为准；承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工并承担工程安全和保证施工的质量。 2、发包方要求承包方工程作业内容：承包方将土方挖运到发包单位批复的红线图指定的填海区域内。按照发包方相关文件指定的地点堆放填海、平整；土石方以实施计算为准，在整个填海过程中严格按照发包方提供图纸进行填海作业。发包方指定工程区段：合浦县公馆镇压盐田村宏冠物流码头。 3、发包方工程地点：广西北海市合浦县公馆镇盐田村。 4、承包方积极按照发包方指定的规章制度进行作业；发包方已安置好进场前水、电、路三通及休息场地。 5、承包方在施工过程中如遇当地农民纠纷，全部由发包方协商解决。 6、承包方在施工过程中如由发包方手续不合法、手续未完善而造成的经济及法律责任则与承包方无关；并有权要求发包方负责和承担相关法律责任。 7、承包方在施工过程中如因发包方造成的停工损失每天的赔偿标准：挖机为1000元、装载车为300元、推土机为500元、人工为60元。 8、工期延期，因人力不可抗拒（雨天、地震、洪水、路阻）及甲方原因顺延工期，双方签证。 9、填海围堰：回填区域为浅海区，甲方应该协调建设方在浅海区外边线建块石围堰，防止施工过程中台风及海潮影响对回填土产生流失。如不建围堰，回填土流失甲方负责，双方测量核实、签证确认。 10、乙方承诺：乙方与达成机械、车辆租用协议（附协议书），现场管理及大部分施工人员由部队人员组成。 第六条 发包方和承包方的义务 1、承包方进场后，按发包方指定的场所作业，一切费用自理。 2、承包方在施工过程中要严格按照国家《安全生产法》组织施工，严禁违纪违章、违规操作。若因承包方安全事故导致停工行为给发包方造成直接、间接的经济损失，承包方负责全部赔偿（包括施工期间发生的伤亡事故，一切经济损失由承包方承担）。 3、承包方在施工过程中根据施工任务按时完工，自行调整机械设备和工人，费用自理。 第七条 工程款项验收、结算方式 1、支付乙方进场费用30万，进场费在第一期10万方土方工程款中扣除。 2、发包方与承包方签订合同后，第一期10万方以80%的工程款结算，另20%的工程款作为合同保证金（承包人施工结束后五个工作日内由发包人退回给承包人），此后承包方工程款以每10万方为一个单位100%与发包方进行结算，双方测量确认后在5个日历天内支付乙方。 3、土方量验收。在工程开工之前，双方对回填区域按测量规范进行测量，回填高度由GPS测杆测定，测杆插至硬土层，沉降量测定由预埋的沉降观测点测定，土方量 = 回填面积×（回填高度 + 沉降量）。 4、油料。甲方负责提供土方施工所需价位合理的油料，油料款在每期土方款中扣除。 第八条 违约责任 1、发包方如不能按时支付工程款导致承包方停工，其人工、机构材料等损失的全部费用由发包方负责，延期一天支付赔偿金3000元，最多不超过50万。 2、承包方如不能按发包方下达的施工方案按质量按时完成，发包方则有权解除承包方合同，双方结清工程款后承包方退场。 第九条 解决争议纠纷 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人切、商解决，协商不成的，按下列二种方式解决： 1、提交合同签约所在地仲裁委员会仲裁； 2、依法向工程项目所在地人民法院起诉。 第十条 合同生效 本合同共四页一式两份，发包方与承包方各执一份，双方法定代表人或授权委托人签字、盖章生效。 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 发包方（公章）： 法人或委托代理人（签字、盖章）： 电话： 开户银行： 账号： 承包方（公章）： 法人或委托代理人（签字、盖章）： 电话： 开户银行： 账号： 年 月 日 2023最新工程合同范本 篇15甲方：______县气象局 乙方：______________ 为了更好地保证建筑物防雷工程部分符合技术规范，杜绝因防雷设施不合格而返工的现象，根据《XX市雷电灾害防御管理办法》的规定，经甲、乙双方协商，约定如下： 一、甲方负责对乙方________项目进行防雷工程部分施工图设计审核和现场施工监审。 二、施工图设计审核需乙方提供施工图纸一套（施工图应有防雷设计平面图及相应说明），并填写申请表。甲方在乙方资料完备的情况下，一个工作日内完成审核、提出审查意见，符合要求的发给审核证书。 三、现场施工监审应分别在安装接地体和焊接引下线、安装接闪器时由乙方电话联系乙方到施工工地进行实地指导和分段测试，并填入相应报告表。此表是防雷工程验收的重要依据。预计施工监审时间为：________。 四、根据XX市物价局文件（渝价[]402号）规定，乙方应缴纳： 1、图纸设计审核费________元。（工程预算的________‰） 2、施工监审费________元。（每次________元） 两项费用总计________元（大写________万________仟________佰________拾________元）。 五、甲方有责任对乙方提出的要求及时进行办理；乙方有义务提供准确的资料，及时联系甲方，对甲方提出的问题及时整改。 六、以上条款，甲、乙双方如有违反，将按照《中华人民共和国气象法》、《XX市防御雷电灾害管理办法》的有关规定，给予处罚。 甲方（签章）：_____________ 乙方：_____________________ _______年_______月_______日 2023最新工程合同范本 篇16甲方（开发商）： 乙方（建筑商）： 依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作事项协商一致，订立本协议，具体要求如下： 一、工程概况 工程名称：工程地点： 二、工程合作方式 甲方必须具有本工程的商品房开发用地及相关的一切合法手续，具有商品房建设开发的一切合法手续，并向乙方提供这些手续。乙方全额垫资建设本工程。此工程所开发的所有房屋出售后所得款项的`纯利润双方各占百分之五十（税后款）。 三、合同工期 自年 月 日止年 月 日。 四、适用法律、标准及规范 《合同法》、现行《施工规范》、《验收规范》和有关执行标准及规范。 五、结算方式： 每出售一栋房屋后，将所得的款项的纯利润的百分之五十分别汇入甲乙双方指定的账户（此款为税后款）。 六、安全施工、文明施工。 甲方必须有现场安全施工管理机构，配备专职安全员。乙方在施工过程中，必须遵守操作规程，搞好安全生产、安全施工，保证人员的人身安全，独立承担大小安全事故和其他责任事故的责任。乙方必须精心组织，加强现场管理，做到文明施工，每天做到工完场清。 七、工程变更 组织施工中，如必须变更设计，以甲乙双方签证的变更通知单作为结算依据。 八、质量保修期 质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 工程竣工后，经双方协商确定验收时间，组织竣工验收。验收合格后，由乙方负责养一年内的维修、保养，费用由承包人负责。一年后无明显质量问题，验收合格后，办理结清尾款手续。结尾款时时必须持生活公司书面通知单方可支付尾款。 九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。 十、本合同一式四份，双方各执两份。 十一、本合同自双方签字盖章后生效。 甲方（开发商）： 乙方（建筑商）： 法定代表人： 法定代表人： 年 月 日 2023最新工程合同范本 篇17甲方：_____________ 乙方(施工单位)：___________________ 施工地点：_________________：_____________ 为保障国家和人民生命财产安全防止发生火灾，根据《中华人民共和国消防法》、《清华大学建筑施工防火管理规定》和有关法规，甲乙双方就乙方在清华大学校内施工的防火安全管理达成以下协议：_________________ 一、甲方责任： 1、施工前检查乙方是否得到上级消防机关的批准，是否和学校保卫处签订了协议书; 2、检查乙方是否建立了防火规章制度，是否认真落实了逐级防火责任制;特种作业是否做到持证上岗，施工现场是否配备消防器材，动火前是否开具动火证明，施工中是否占用消防通道，堵塞消防疏散门，易燃易爆物品是否有专人管理等; 3、检查乙方对协议书中的规定执行情况; 4、协助乙方做好防火宣传教育和培训工作; 5、甲方委托作为本工程的现场监理，代表甲方对工程进行现场管理。 二、乙方责任： 1、具备施工资格，拥有安全技术资质，实行防火责任制，并确定一名施工现场防火负责人，负责工地的消防安全工作。各岗位也要设立安全负责人负责本岗位的安全工作。 2、在施工前应按规定进行消防申报工作，待有关部门批准后，方可施工。 3、在施工中不得改变原设计。确需改变原设计的项目，必须征得甲方和原设计部门的同意，并报原批准消防部门审批。 4、制定施工现场防火安全措施和消防保卫方案，加强对施工人员教育、培训和安全检查。 5、施工中不得违章乱拉、乱接电源线不得违章使用电热器具。电动机械和电气照明设备拆除后不得留裸露带电的部分，电线头应包以绝缘。非电工不得从事电气作业，专业电工应持北京市劳动局核发的操作证，持证上岗。 6、电焊、气焊、气割作业所用设备要安全可靠。禁止在建筑物内使用乙炔气瓶、乙炔发生器、氧气钢瓶。焊接前焊接后要认真清理现场，防止火灾发生。非焊工不得从事焊接作业，专业焊工应持北京市劳动局核发的操作证，持证上岗。 7、动火前要到保卫处防火科办理动火证，未经审批同意不得动火。动火证只在指定地点和限定时间内有效。遇有五级风以上不得在室外动火。 8、施工现场不得吸烟。 9、保持消防通道畅通，消防通道、疏散门前、门后不得堆物堆料，不得妨碍消火栓使用，所用建筑施工材料要码放整齐，保持防火距离。 10、露天配电盘及开关装置应有防雨措施。 11、当日施工中所用易燃材料和易燃废料的堆放地与用火作业区间距不得小于10米。易燃材料必须专库储存。建设工程内不准作为仓库使用。 12、现场临时照明灯不得任意挪动充作行灯使用。 甲方(盖章)：_______________乙方(签字)：_______________ ________年________月________日________年________月________日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。