| 标题 | 安装电梯工程外包合同 |
| 范文 | 安装电梯工程外包合同（通用3篇） 安装电梯工程外包合同 篇1合同编号：_________________ 甲方： _____________________________________________ 乙方： _____________________________________________ 依据《民法典》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在安装过程中的权利义务，经双方协商一致，订立本合同。 一、电梯品牌、型号、规格、数量和安装工程费用： 二、工程质量标准：本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范(GB10060-93)》。 三、安装地点：________省______市(县)________区_______________________。 四、安装工期： 1.甲方提供井道日期：________年______日前，逾期提供井道应提前个月书面通知乙方，完工期限顺延。 2.安装工期：甲方提供合格井道及货到地盘之日起_______天完工。完工时必须提供有关部门的验收合格证明文件。 3.如遇停电或甲方原因造成停工的，完工期限顺延。 4.甲方延期支付首期工程款，完工期限顺延。 五、付款方式和期限： 1.付款方式：甲方以___________方式按本条第2款付款条件向乙方付款(付款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同号并将汇款单传真给经办人)。 2.付款条件：甲方于提货时向乙方支付本合同总价的______%即___________元。双方验收合格后______天内，甲方提供有关资料，由乙方向当地政府主管部门申报验收，在当地政府主管部门验收合格，乙方将办理好的“电梯准用证”交给甲方之日起_____天内，甲方支付______________元给乙方。余下___________元作为保质金，在甲方收到 “电梯准用证”之日起计满___________年后________天内支付。 3.乙方负责向政府有关主管部门申报验收，凡因申报验收造成的一切经济损失，由乙方承担，并负责赔偿甲方损失。 六、甲方责任： 1.在乙方进场施工以前，甲方应当履行以下义务： (1)负责井道的土建工程，包括门套、召唤按钮箱、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座等的混凝土灌注。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方及时约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。 (2)在安装地点的首层或货车到达层(盖有屋顶)里，应备好电梯保管场地(每台电梯需)_______平方米)，该场地应设置在能确保电梯导轨(__________米长)搬去候梯厅通路的地方。 (3)把动力电源线(__________)接至首层井道门口并配好开关。 2.在乙方进行安装施工时，甲方的义务是： (1)提供足够面积的储藏室，以便安装施工期间存放材料及工具。 (2)负责提供适量水泥、沙石等用于捣制踏板，并按实际使用数量向乙方收取费用。 (3)负责提供安装、施工及调试期间所需的水电源，并按实际使用数量向乙方收取费用。 3.在乙方完工后，甲方监督土建总承包商履行的义务是： (1)负责电梯完工后的土建修补余尾工程。 (2)提供配重物件配合进行电梯的满载运行，配合验收。 (3)电梯经政府主管部门验收合格，乙方将电梯移交给甲方后，负责电梯的保管工作(防盗)。 七、乙方责任： 1.井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。 2.安装调试期间负责电梯的保管工作。 3.负责电梯的安装、调试工作，移交随机资料一套及备用件。 4.负责吊装及搭棚工作。 5.施工期间遵守甲方有关制度，文明施工，配合土建总承包商施工。 6.电梯安装前，负责向质监部门办理报验手续，并负责费用。 7.双方验收后，负责向政府有关部门办理有关验收手续直至合格为准，并负责费用。 8.电梯安装调试过程中的任何施工安全责任由乙方负责。 9.工程所需工料和施工设备除本合同规定由甲方负责外，其余由乙方负责。 10.承担土建总承包商征收的协调配合费用。 11.乙方在电梯取得技监局电梯准用证后，须提供电梯给土建总承包单位使用，甲方向物业公司移交物业时，乙方必须安排人员参加。 八、质量保证： 1.自政府主管部门验收合格之日起，乙方负责三包保修_______年，保修期内每月巡检____次。如甲方原因不能于交付货物后________个月内完成安装，或者不能按时报检的，则保修期从交付货物起________个月后失效。保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障，不属保修范围，乙方必须前往修复，费用另计。 2.卖方在保修期内提供抢修热线服务(电话：_________)，在接到买方及电梯使用人的抢修电话后，卖方应在________小时内到达现场作出应急处置，并保证在________小时内修复。 九、违约责任： 1.乙方逾期完工，应向甲方支付违约金及赔偿甲方由此而造成的损失，违约金按合同总价每日万分之____________计算。 2.未经乙方同意，甲方自行安装或委托第三方安装的，预付的安装费不予返还。乙方不负责保修，由此引起一切问题由甲方负责。 十、解决纠纷方式： 双方如有争议应协商解决，协商不成，双方同意按以下第_________种方式解决： 1.向武汉仲裁委员会申请仲裁; 2.向甲方所在地人民法院起诉。 十一、生效： 本合同在双方签字盖章并________________________生效。 十二、其他约定： 1.由乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。 2.门套、厅门及外召唤按钮在货到工地后天内安装完毕。 3._________________________________________________。 甲方(盖章)：________________ 乙方(盖章)：________________ 地址：________________________ 地址：________________________ 法定代表人：__________________ 法定代表人：__________________ 签约代表：____________________ 签约代表：____________________ 经办人：______________________ 安装联系人：__________________ 电话：________________________ 电话：________________________ 传真：________________________ 传真：________________________ 邮编：________________________ 邮编：________________________ 开户银行：____________________ 开户银行：____________________ 帐号：________________________ 帐号：________________________ 签订日期：______年____月____日 签订日期：______年____月____日 安装电梯工程外包合同 篇2发包方：（以下简称甲方） 承包方：(以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条 工程概况： 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 承包范围： 4. 承包方式： 5. 工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。 6. 工程质量： 7. 合同价款(大写人民币)： 第二条 发包方工作 1. 开工前 日，向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并向承包方进行现场交底。 2. 向承包方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 3. 指派 (联系电话： )为发包方驻工地代表或主要联络人，负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 4. 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责与业主办理相应审批手续。 5. 提供经业主或发包方确认的工程材料清单，内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。 第三条 承包方工作 1. 参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交发包方审定。 2. 根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料，并由发包方驻工地代表签字确认。 3. 指派 (联系电话： )为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。 4. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 5. 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，并承担相应费用;处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 6. 对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。 7. 施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 8. 工程竣工未移交发包方前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护。 9. 参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。 第四条 关于工期的约定 1. 发包方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包方同意，并支付承包方因赶工采取的措施费用。 2. 因发包方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 3. 因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4. 因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(含8小时，一周内累计计算)，工期相应顺延。 第五条 关于工程质量及验收的约定 1. 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 2. 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。发包方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向承包方支付由此增加的费用。 3. 发包方、承包方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予承认。若发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。若复验合格，发包方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由承包方承担，但工期也予顺延。 4. 由于承包方原因造成质量事故，其返工费用由承包方承担，工期不顺延。 5. 工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方自接到验收通知 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包方在规定时间内未能组织验收，需及时通知承包方，另定验收日期。但发包方应承认竣工日期，并承担承包方的看管费用和相关费用。 第六条 关于工程价款及结算的约定 1. 双方商定本合同价款采用第 种： (1)固定价格; (2)固定价格加 %包干风险系数计算，包干风险包括 内容; (3)可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。 2. 本合同生效后，甲方分 次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算或质保期届满时一次结清。 3. 工程竣工验收后，承包方提出工程结算并将有关资料送交发包方。发包方自接到上述资料 日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在审查期满后 日内结清尾款。 第七条 关于材料供应的约定 1. 本工程发包方提供设备的，应为符合设计要求的合格产品。凡约定由承包方提货的，由承包方承担运输费用。 2. 由发包方供应的设备发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。 3. 所有工程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管不当造成损失，由承包方负责赔偿。 4. 凡由承包方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包方负责。 第八条 有关安全施工和防火的约定 1. 发包方提供的施工图纸或作法说明，应符合《《建筑装饰工程施工及验收规范》或其他发包方提供的书面标准。 2. 承包方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法律法规、规范。 3. 由于发包方确认的图纸或作法说明违反有关安全操作规程和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包方应承担由此产生的相应经济损失。 4. 由于承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，承包方应承担由此引发的相关经济损失。 第九条 奖励和违约责任 1. 由于发包方原因导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，发包方支付承包方 元。发包方不安合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。 2. 由于承包方原因，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付发包方 元违约金。发包方要求提前竣工，除支付赶工措施费用外，每提前一天，发包方应支付承包方 元作为奖励。 3. 承包方按照发包方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价 款外，发包方应支付承包方 元作为奖励。 4. 承包方应妥善保护施工现场的设备及堆放的各种物品，如造成损失，应照价赔偿。 5. 发包方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由发包方负责并承担损失。 6. 未经发包方同意，承包方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由承包方负责并承担损失。 7. 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十条 争议或纠纷处理 1. 凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商;协商不成的，可提交原告方所在地人民法院，以先受理的法院为准，按照法律程序进行裁判。 2. 除双方另有约定或法律另有规定的，诉讼费由败诉方承担。 第十一条 不可抗力 1. 本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、地震、火灾、动乱、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供应商发生不可预测的事故，或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾等。 2. 因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无需承担任何责任，但本合同另有规定的除外; 3. 因不可抗力致使部分不能履行合同的，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外; 4. 因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须在3日内以书面形式通知对方，并在不可抗力结束后7日内向对方提交发生不可抗力的充分而有效的证明; 5. 因一方的违约行为导致延期履行合同，导致合同履行遭遇不可抗力的，违约方应承担不可抗力造成的相应损失的赔偿责任。 第十二条 其他约定 1. 本合同未尽事宜，双方可协商另行签订协议;若双方不能签订协议的，按照现行行规、惯例执行。 2. 本合同一式二份，双方各执一份，经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。 3. 本合同履行完成后自动终止。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 安装电梯工程外包合同 篇3甲方：______________ 乙方：______________ 双方本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协商，一致决定合作经营_________________事业。特订立本协议。 一、合作经营企业名称：_________________ 1、甲方：______________ 地址：______________ 2、乙方：______________ 地址：______________ 二、合作经营项目：工程施工 三、结算方式：_________________ 1、由甲方负责寻找施工工程来源 2、由乙方来负责工程施工及施工员工安全问题。 3、甲乙双方经商定，甲乙双方的权利和义务：_________________ 1、甲方：_________________ (1)甲方负责按双方商定的施工工程来寻找工程来源。 (2)甲方寻找的施工来源，在未取得甲方同意，不得交其他人施工。 (3)甲方负责广告宣传和促销。 (4)甲方安排专人负责以乙方的名义进行同行销售。 2、乙方：_________________ (1)乙方负责制定工程施工，施工图纸。消防安全等一系列施工所需要求，以便甲方进行寻找施工来源的有力竞争。 (2)乙方必需按计划要求保质保量的做好甲方团队的地接工作，未经甲方同意，不得拒绝接团或甩团。 (3)乙方必须要按照双方要求来签订员工伤亡赔偿款项。 (4)工程所需物品和机器为乙方所出。乙方不许以任何理由向甲方借取施工工具 甲方：______________乙方：______________ 时间：_________________20__年__________月__________日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。