| 标题 | 厂房建设工程合同书 |
| 范文 | 厂房建设工程合同书（精选3篇） 厂房建设工程合同书 篇1(甲方)发包人： (乙方)承包人： 法定代表人：证书等级：一级电话： (甲方)委托(乙方)承包人建造1#厂房建造工程，经双方协商签订合同，合同依据如下： 1.1依《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》去执行。 1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。 1.3建筑建设工程，设计院设计建造施工图批准文件去执行。 2.1本合同建造项目内容：名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表：所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工，1#厂房报价如下表格： 2.2乙方承包甲方所发包之工程，为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用，乙方5%的保修金。 2.3乙方保证按工程进度，准时或提前完工交付甲方使用。 若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工，经双方协商解决。 2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设，甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。 2.5乙方若停工十日以上，未能继续依合同建造，甲方可书面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工，继续完成乙方未完成的建造工作，甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。 (乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设) 3.1本合同建造费，估算为人民币，甲方需依工程进度和合同要求，准时付款给乙方。 付款支付如附件一。 4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。 4.2(甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误，或所提交资料较大修改，以致(乙方)承包人需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。 4.3在未签订合同签(甲方)发包人已同意，(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计，报价应按收费标准相应支付建造费用。 4.4(乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。 未经(甲方)发包人同意，(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。 5.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求，进行施工建设，按合同规定的进度要求，提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。 5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为年。 6.1在合同履行期间，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。 6.2(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。 逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金，逾期超过30天时，(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作，并书面通知(甲方)发包人。 6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。 由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失，(乙方)承包人除书面通知甲方，并负责采取补救措施外，不承担任何责任。 6.4合同生效后，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。 7.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构件和设备，都注明其规格、型号、性能等技术指标，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。 7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 7.3本合同发生争执时，双方当事人应及时协商解决，也可以由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。 双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。 7.4本合同一式三份，发包人二份，承包人一份。 7.5本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证金后生效。 7.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 厂房建设工程合同书 篇2甲方：（以下简称甲方） 乙方：工程有限公司（以下简称乙方） 甲方将位于厂房车间发包给乙方施工，双方为配合工程，明确各自在施工过程中的'权力、义务和经济责任，根据合同法条例和工程具体情况，本着平等互利的原则，经协商，签订合同如下： 1、建筑面积：按图纸中的实际钢结构面积结算为：厂房长70mx宽8m=560㎡x230元/㎡=12.88万元。最终价万元。 2、建筑价格：全钢结构（不含墙面）元/㎡；工程总造价：万元（包定价格，无任何材料价格浮动；不含税、不含防火涂料，不含土建）。 3、建筑工期：15个晴天日，签订合同后，待甲方通知进场日期为准。 4、承包形式：包工包料，材料明细见预算清单；（以发包方图纸和清单为准）。 5、工地现场的安全工作由乙方自负，如有问题与甲方无涉。 6、乙方同意甲方派质量监理一名，负责工程的全过程质量监督。 7、付款方式：签订合同后付款30%；钢梁钢柱进场付款30%；檩条安装结束后付款20%，屋面瓦安装结束付10%，质保金尾款10%，下一场大于不漏付清。 8、建筑质量：乙方按约定要求施工，质量按国家有关施工规范制作。 9、安全责任：一切安全事故均与甲方无关，由乙方自行承担。 10、违约责任：乙方不能及时完工或制作的产品有质量问题，应向甲方支付30%违约金。甲方不能及时按合同要求付款应向乙方支付工程款总额的30%违约金。甲方若不能按时付款，承担逾期时间月息2.5分。 11、所有材料由乙方自行采购，材料进场前必须经甲方监理认可方可进场地，不得以次充好，按实际建筑尺寸施工。否则甲方可以拒绝付款。履行本合同过程中，如发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成可由建湖县法院裁判。 12、其他约定事项：甲方提供施工现场三通一平。（如有变更，增添部分，按20xx年定额取费，工程竣工后的交付验收期为7天，如7天内不验收视为验收合格）。 13、保修期：3年内如工程质量有问题，在接到甲方通知后当日到场解决。不能按时维修的，所造成的费用由乙方承担。 14、本合同一式两份，由甲乙双方各执一份，签字后生效。（注：施工中电费由甲方承担）。 甲方： 甲方代表： 电话： 乙方：工程有限公司 乙方代表： 电话： 厂房建设工程合同书 篇3甲方： 乙方： 因公司发展需要，甲方须在.........园区内改造一栋约500平方米厂房，由乙方承包施工，经双方协商同意签订如下合约。 一、承包方式： 甲方采用包工包料方式承包，乙方提供改造厂房所需材料、劳务、建筑技术及工具等。 二、承建项目： 乙方应严格按照设计图纸施工，不得偷工减料，乙方应按照甲方要求保质保量进行工程施工，总承包价格按每平方米元计算，总面积约平方米，总造价元，此造价包含基础开挖、预埋、回填，另附用材规格明细表。 三、双方责任： 甲方负责水电供应，提供住宿方便，乙方必须选用国标材料且保证工程质量，按设计图纸施工，乙方设备工具及材料自行保管，如有丢失、损坏乙方自行负责。 四、乙方应按钢结构工程建筑质量的相关规定及要求进行合理施工，确保厂房质量，特别注意房屋支柱、垂直度、横梁焊接的安全性、屋架焊点应满焊，房顶施工不能出现漏雨现象，甲方验收不合格，乙方负责返工，返工工资均由乙方承担。 五、责任安全 文明安全施工，如果乙方施工人员出现工伤或施工过程中造成他人损伤，财物损坏等安全事故，一切由乙方负责，甲方不负任何费用。文明施工，讲究职业道德，讲究现场清洁卫生。 六、工期要求： 工期为晴天7天，乙方进场之日起计算，乙方不能因各种原因拖延完工日期，特殊情况除外。 七、付款方式： 合同签订后乙方进场进行改造工作，改造部分彩钢瓦拆除完毕后甲方应付乙方总造价10%，钢材及物料进场后甲方应付乙方总造价40%，待工程完工由甲方验收合格付足总造价的95%，余款5%作保质金半年后付清(不得超过7个月)。 本合同一式两份，双方各执一份，签字之日起生效。 甲方签字：乙方签字： 身份证号：身份证号： 日期： |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。