网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文：

　

标题 装修设计合作合同
范文

装修设计合作合同（精选19篇）

装修设计合作合同 篇1

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　甲方责任

　　1.1.甲方向乙方提供客户资源或设计项目

　　2.甲方按期支付设计费用，设计或施工过程中，甲方不按期支付设计费用者，乙方有权不进行项目跟进

　　3.甲方对乙方提交的图纸作明确的书面审核意见,对阶段性的图纸定案应签名确认

　　4.甲方应充分尊重乙方工作成果,不得任意改动已签名确认的设计及施工图纸，如因特殊原因要该动的，应提前通知乙方，双方共同协商后再作修改方案,如需变更，应另外向乙方支付该部份工程量的设计费。

　　乙方责任：

　　1.乙方需按出图时间安排准时出方案及出图，如因乙方单方的原因使出图时间延后，每延一天则乙方须按合同总额的0.1%。向甲方以付违约金。

　　2.乙方应尽职向甲方提出设计建议，尽自己最大能力做好本设计。

　　3.施工过程中，乙方应密切配合施工并有责任对施工作质量监督和工艺指导。

　　4.不得施工过程中擅改施工方案,严格选材料及选施工队伍的施工水平标准,确使工程达到设计效果.

　　合作方式1：

　　甲方提供设计项目或客户资源后，由乙方以自己独立资源去跟进及设计。对甲方委托的设计项目底价约60元/平方收取设计费，对外客户以实际项目设计费去收取，乙方与甲方就利润按比例分成,期间甲方公司有义务提供一定的公司资质等资源协助乙方去完成设计项目.

　　合作方式2：

　　以合作方式1为前提下，乙方挂靠进驻甲方公司办公，共同打造公司，使公司对外影响力更加大。甲方提供给乙方必需的办公条件，乙方向甲方支付一定的挂靠费用。内部行政独立，对外行政统一。

　　以下内容为协议补充内容：

　　设计范围及内容：

　　1、室内装饰范围：主要空间效果图方案设计,各主要空间立面图及施工图设计及民用水电系统图设计。

　　2、不包含室内消防系统、空调通风系统,厨房设备系统,专业水循环净化系统，音响广播等弱电系统等专业设计。

　　3、不包含改建,违建性质的土建或金属结构设计。

　　设计、施工跟进、监理阶段：

　　第一阶段：方案设计

　　乙方须咨询甲方，明确项目参数、甲方目标及其它要求，对项目风格设计理念等进行研究，并初步确定平面初步方案,须由业主签名确认功能布置平面图、项目空间主题风格定位内容。

　　.绘制初步平面方案图、手绘示意图及设计意念文案来表达室内设计概念.

　　.根据甲方签认的平面图。

　　.时间约有效工作日。

　　第二阶段：方案深化设计阶段,进行效果图设计

　　.根据甲方签认的设计方向文案，进行平面深化设计,效果图设计。

　　.时间约个有效工作日。

　　.主要空间效果图张。

　　.最终定案须由业主签名确认。

　　第三阶段：施工图阶段

　　根据双方确定的方案，进行细化设计并制作图纸

　　.时间约个有效工作日

　　.图纸内容：平面图，天花平面图、砌筑图、地坪铺砌图,开关插座定位图最终定案须由业主签名确认,方案深化设计阶段图纸以3纸形式提交。

　　.最终施工图定案须由业主签名确认。

　　第四阶段：施工跟进、监理阶段：

　　.乙方应向甲方提供全套施工图一式3份，在满足项目设计标准前提下，乙方有义务协助甲方审核施工单位的预算书、施工进度表、施工工艺流程，并提供相关建议，以确保工程项目顺利进行。

　　.根据现场实际施工情况，提供阶段性设计指导

　　.硬装饰工程完工且卫生清洁完毕，所有家私饰品入场后，提供软装饰现场摆设指导服务一次，由主笔设计师及软装饰设计师参加。

　　设计费用及付款方式：

　　1.设计费用：

　　1.双方协商，完成本设计合同范围内全部工作量，总价________万元，折合单价为________元/平方，设计过程中如有增减，另作协议。

　　2.以上费用不含具设计资质的图章费及管理费，税费。

　　3.以上设计费用不含任何形式的消费滞押金。

　　2.付款方式：__________

　　.合同签定后，甲方支付给乙方总设计费____,即________万元

　　.乙方完成第二设计阶段后,甲方支付给乙方总设计费的____%,即________万元

　　.乙方完成第三设计阶段,向甲方提供全套施工图一式3份,甲方支付给乙方总设计费的____%,即________万元

　　.项目竣工开业后____个工作日内,甲方支付给乙方总设计费的全部尾款____%,即________万元。

　　甲方：__________乙方：__________

　　法定代表人签字：__________法定代表人签字：__________

装修设计合作合同 篇2

　　委托方：____________

　　设计方：____________

　　根据《工程勘察设计_____标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1.工程地点：__________________

　　2.建筑面积：__________________

　　3.使用性质：__________________

　　4.房屋结构：__________________

　　二、设计程序

　　1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积m2____元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积（如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。）m2____元/m2计取，设计费总计_____元。

　　2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的____%，即______元。

　　3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。

　　4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的____%元后，乙方在天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图（共公区域效果图一张），立、剖面图等。

　　5.施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的____%元。

　　6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费（效果图元/张）。现甲方要求绘制部位效果图张，总计元。

　　7.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

　　8.其它约定：

　　三、双方责任

　　一甲方责任：

　　1.甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

　　2.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的`，不退还甲方已付的定金；已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　3.事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。

　　4.对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

　　5.施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。

　　6.甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

　　7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

　　8.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

　　二乙方责任：

　　1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

　　2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

　　3.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。

　　4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

　　四、其它

　　1.本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

　　2.凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

　　3.如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方_____元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方_____元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。

　　4.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

　　5.本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请_____人民法院解决。

　　6.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　7.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

　　甲方名称（盖章）：_________电话：___________________

　　乙方名称（盖章）：_________电话：___________________

　　签订日期：_______年_____月_____日_______年_____月_____日

装修设计合作合同 篇3

　　甲方：______

　　乙方：

　　甲乙双方本着公平自愿的原则，共同开发无锡及周边别墅市场，达成合作协议如下：

　　1.由甲方负责开拓市场，并为乙方提供客户源;

　　2.由甲方客户经理负责全程跟踪服务客户，包括施工期间的协调及组织服务均甲方客户经理完成;

　　3.合作期间内，由甲方负责施工，乙方负责设计;

　　4.甲乙双方采取松散合作的方式，但在项目承接期间，乙方需全力配合甲方，以达成客户签约;

　　5.设计费取费标准为___元/平米，实际最低成交价不低于___元/平米;

　　6.后期施工期间，甲方配备专门跟单设计师，以减少乙方的堪查工地次数，但正常情况下，乙方在连排及独栋别墅的工地配合次数上每月不能少于1次;

　　7.洽谈及设计阶段，乙方可安排甲方跟单设计师配合绘制施工图或做提案，但乙方需向其支付合理绘图费用，建议全套施工图10-15元/平米;同时，甲方跟单设计师将从洽谈开始全程配套乙方为业主提供服务，以达到锻炼和提高的目的。

　　8.设计费分配方式及收取方式：若为甲方施工项目，则设计费的80%归乙方所有;若业主未能与甲方签定施工合同，则设计费的50%归乙方所有;设计费及设计定金由甲方收取;并由甲方与业主方签订设计合同，费用收取后，甲方即于三日内将已收取费用中的50%支付给乙方，若后期施工合同签订后，则于开工后次月25日将剩于费用全部支付给乙方，乙方不享受工程提成;

　　9.乙方独立设计的项目介绍至甲方施工的，凡甲方合同金额高于直接费用的，则予以乙方8%的提成，若低于直接费的，则予以乙方5%的提成，该提成于合同签订，首付款到帐后一周内支付给乙方;

　　10.合作期间内，乙方需提供5套精品案例，以合作机构的名义公布在甲方内，合作期满后将进行删除，若续约则不需删除;

　　11.合作期内，由甲方交由乙方设计的作品，其版权及所有权归甲方所有，但乙方有无偿使用权;乙方介绍给甲方施工的作品，其版权及所有权归乙方所有，但甲方有无偿使用权。

　　12.合作期间甲方分配给乙方的单源，或是由老客户介绍给乙方的单源，在合作期满后签定设计合同或施工合同的，均按此合同执行。

　　13.合作期间，乙方若不经甲方擅自将施工图纸交于客户，则视为违约，凡擅自将施工图交给客户方造成跑单的，乙方需向甲方赔偿施工总造价的30%，作为乙方的损失。

　　14.合作期间，由于甲方原因造成客户方未付完设计费跑单的，甲方须向乙方赔偿设计费总价。

　　甲方代理人签字：___乙方签字：___甲方签章：___

　　时间：_____年_____月_____日时间：_____年_____月_____日

装修设计合作合同 篇4

　　一、在正式进行设计制作前，甲方应提出设计的基本要求以及补充说明。

　　二、甲方委托乙方室内设计，甲方须于签约同时支付设计定金(设计工作完成后抵做设计费)

　　三、乙方将在年月日至年月日，共天完成全套设计图纸。全套图纸交付甲方时，甲方应支付设计费余款。

　　四、乙方于上述时间范围内，与甲方沟通协商后，乙方应配合甲方意见做必要之修改。甲方每次审核稿件时间须自接到稿件时起四日以内确定稿件内容;甲方审核稿件时间如逾四日，乙方交稿时间则依甲方所逾时间顺延之。

　　五、在施工图纸制作阶段，如果作业内容有大幅变动或追加稿件制作时，交稿时间得由双方另行议定，并另行追加制作费用。

　　六、乙方如未按预订进度交出上述作品，则甲方有权以每日扣除其设计费百分之一为罚金，并累计直到扣完所有设计费为止。

　　七、乙方设计制作稿件进行中，因天候、情事变更或不可归责乙方之事由等因素而终止时，依下列方式计费：

　　(1)草稿阶段：按照总设计费之%计算。

　　(2)正稿阶段：按照总设计费之%计算。

　　(3)完稿阶段：按照总设计费之%计算。

　　委托方(甲方)签字：设计方(乙方)签字：

装修设计合作合同 篇5

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　乙双方本着互利互惠的原则经过友好协商，特将乙方进行室内设计。经双方协商一致，签订本合同。

　　本合同依据下列文件签订：

　　1.《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。

　　2.国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。

　　3.建设工程批准文件。

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程设计(内容详见附表)及现场设计图指导：

　　1. 电路系统：普通灯光照明、装饰灯具照明及其相应配电系统(不

　　2. 含动力线路设计)。

　　3. 给排水系统：相应室内给排水图。

　　4. 室内装饰：平面施工图、天花施工图、立面施工图，

　　5. 相应节点大样施工图,家私选型、配画、装饰布艺、工艺品及室内绿化点缀选型建议。

　　6. 入门正面及园林方案设计。

　　7. 材料分析表。

　　五、 设计周期： 年 月 日 ----- 年 月 日 (共 天)

　　六、 现场设计图指导时间：开工至完工，工期内每星期两天到现场进行设计图实施指导。

　　七、 甲、乙双方责任：

　　甲方：

　　本合同一经签订，甲方应在2日内负责向乙方提供本工程之相应原土建建筑平面、立面、剖面及结构施工图一份;提供原设计建筑给排水系统、消防系统、空调系统、供电系统(强、弱电)及有关数据。

　　甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，乙方按本合同规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过5天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

　　甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　甲方应该按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费及现场设计图指导费，每逾期支付一天，应承担应支付金额2‰的逾期违约金。逾期超过3天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。乙方收到甲方首付款，即日开始设计工作，并开始设计周期。如甲方未按约定的金额及时间付首期款，乙方设计周期顺延、设计工作暂停，直至甲方按本合同规定金额和时间付与乙方相应款项。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目缓建，甲方均应支付应付的设计费。 甲方要求乙方在合同规定时间前提交设计文件时，甲方应支付赶工费。 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便。

　　甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。 乙方：

　　按合同约定的设计范围及国家相关设计规范进行设计，并按本合同约定的设计时间及份数向甲方提供设计文件。

　　设计施工图完成后，向甲方提供三套设计施工图。

　　由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的2‰ 。

　　合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方首付金。

　　乙方按合同规定时限交付设计文件三个月内项目开始施工，负责按甲方及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取 元咨询服务费。

　　乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况、甲方有权索赔。

　　八、设计费用、现场设计图指导费用及付款方式：

　　1、面积： 平方;备注： ;

　　2、总费用共人民币(大写)： ;

　　小写： (设计费用包括3套A3幅面施工图，如需增加出图套数或其它需求，则费用另行协商)。

　　A、设计费共计 元。

　　1、 甲方委托乙方进行设计，

　　2、 设计合同

　　3、 签订，

　　4、 即日甲方支付乙方设计费全额的30%，

　　5、 即 元设计费。

　　6、 乙方按本合同

　　7、 约定的设计内容完成设计施工图，

　　8、 即日甲方支付乙方设计费全额的30%，

　　9、 即 元设计费。

　　10、 双方各项设计技术交底完成，

　　11、 交付全套施工图纸，

　　12、 甲方即时支付乙方设计费全额的40%，

　　13、 即 元设计费。

　　B、现场设计图指导费共计 元。

　　1、施工队进场，设计技术指导人员进场指导，甲方即日支付现场设计图指导费全额的50%，即 元现场设计图指导费。

　　2、施工及现场设计图指导工作进行至本合同原定计划周期一半时，甲方即日支付乙方现场设计图指导费全额的30%，即 元。

　　3、工程竣工，验收完毕，设计人同现场技术指导工作完成，甲方即日支付指导费全额的20%，即 元现场设计图指导费。

　　九、其他：

　　由乙方派驻甲方指导现场设计师的交通、食、宿费用由甲方承担，即时报销解决。 乙方应按合同进度完成合同。如在平面、天花图完成之前( 年 月 日)甲方提出设计变更，乙方有权提出延长设计时间。如在此之后甲方提出设计变更，甲方应按补充设计另外付与乙方设计费用并延长设计时间。

　　本工程项目中，建筑材料、设备的加工订货，甲方要求乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用由甲方承担。

　　甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　由于不可抗力因素致使本合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由 仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具同等效力。 本合同正本贰份，甲乙双方各持壹份;副本肆份，甲乙双方各持贰份，正、副文本均具有同等法律效力。

　　10、本合同未尽事宜，甲乙双方应协商解决。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日：

装修设计合作合同 篇6

　　委托方(甲方)： 设计方 (乙方)：

　　甲方委托乙方承担 装饰工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条 本合同依据下列文件签订：

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘查设计合同条例》、《建设工程勘查设计市场管理规定》和《省建设工程勘查设计管理办法》。

　　1. 2建设工程批准文件。

　　第二条 本合同中装饰工程设计项目的名称、地点、规模、投资、设计内

　　容及标准

　　2.1 工程项目的名称：

　　2.2 工程项目的地点：

　　2.3 工程项目的规模：

　　2.4工程项目的投资总额：

　　2.5 工程项目的设计内容及标准:

　　第三条 甲方向乙方提交的有关资料及文件

　　第四条 乙方向甲方交付的设计文件

　　第五条 设计费用及支付方法

　　5.1 甲方应支付本合同中装饰工程设计项目的设计费为人民币为 元。

　　5.2

　　5.2.1本合同生效时，甲方应向乙方预付设计费总额的 % ，

　　5.2.2 乙方交付全部平面与顶面施工图设计文件时，甲方应向乙方支付设计费总额的 % ，计 元。

　　5.2.3乙方交付全部施工图设计，完成以后5天内甲方应向乙方支付设计费总额的 〃% ，计 元。

　　5.2.4 施工图审核后，付清设计费的5%计 元整。

　　5.3 收费说明：

　　5.3.1 取费计算标准：设计单价为每平米人民币 元，本工程面积为 ㎡ ，设计总费用为 元。

　　第六条 双方责任

　　6.1甲方责任：

　　6.1.1甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

　　6.1.2在合同履行期间，甲方单方面提出解除合同的 ，乙方未开始设计工作，不退还甲方已付的设计费;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　6.1.3甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付设计费的千分之二的逾期违约金。

　　6.1.4甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，甲方应支付赶工费。

　　6.1.5甲方应为乙方派往现场的工作人员提供工作生活及交通等方便条件。

　　6.1.6 甲方负责将乙方交付的设计文件报项目所在地建设行政主管部门进行审查，审查合格后方可使用。

　　6.1.7甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对收到乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

　　6.2乙方责任：

　　6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及分数向甲方交付设计文件。

　　6.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

　　6.2.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　6.2.4乙方交付设计文件后，应参加有关部门组织的设计审核会议及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要的调整补充。

　　6.2.5乙方不承担本工程消防设计部分，消防设计部分应由甲方负责。

　　6.2.6 本工程不包括室外景观，广告，字牌，弱电设计，空调设计，不包括税金及发票。

　　第七条 其他

　　7.1 本合同第四条规定乙方交付的设计文本份数超过《工程勘察设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

　　7.2 本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　7.3 甲方委托乙方配合引进项目，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除

　　7.4甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　7.5 由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　7.6 本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成时可向人民法院起诉。

　　7.7 其他约定事项

　　7.8 本合同未尽事宜，双方可签定补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　7.9 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本 份。

　　7.10在双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　7.11 本合同经甲、乙双方签字盖章后自 年 月 日生效。

　　委托方单位名称： 设计方企业名称：

　　(盖章) (盖章)

　　法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)

　　开户银行： 开户银行：

　　银行帐号： 银行帐号：

　　建设主管部门备案： 签证意见：

　　备案日期： 年 月 日 签证日期： 年 月 日

装修设计合作合同 篇7

　　委托方(甲方)：_______________

　　设计方(乙方)：_______________

　　经甲乙方双方友好协商，就河北建投沙河电厂2×600MW空冷机组工程2×600MW供热机组生产行政办公楼工程内部装修设计事宜，经双方协商一致并同意遵守下列条款：

　　一、室内装饰工程地点：河北省邢台市沙河市

　　二、装饰工程设计项目：生产行政办公楼工程内部装修

　　三、本合同签定后，乙方应进行现场勘测，并根据甲方提供资料办理下列事宜：

　　1、设计绘制施工图(装修及上下水、强弱电配套系统的施工图)，并对项目室内装饰用品、材料及色样等参与市场考察并提出好的建议。

　　2、协助甲方进行招标及签订工程承包合同，开工后乙方派一名主任设计师常驻现场，负责工程自开工至竣工整个过程的施工效果把握，包括图纸解释、工艺说明、现场变更处理等工作。

　　3、 提供工程需要的详图。

　　4、施工主要材料、设备的选型明细表(要求列出主要材料设备的数量、品牌、规格型号、质量等级、表面处理工艺等)。

　　5、乙方提出的设计方案必须经甲方审核，在不违反合同规定的原则下，参照甲方意见进行修改，以达到双方满意的效果。

　　四、总设计费为30万元(每m2费用为30元)

　　五、设计费付款方式：合同签订后支付总设计费的30%预付款，设计完全部施工图支付总设计费的60%，工程完工乙方向甲方提交竣工图后支付总设计费的10%。

　　六、全部施工图的设计于签订合同后日完成(即应于)。乙方应于向甲方提供一份设计图初稿，供甲方进行初步图纸会审。

　　七、甲方有特殊情况须中止设计进行时，应书面通知乙方，甲方应支付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。

　　八、乙方具有本合同所设计图纸的保有权，设计图纸作为甲方本合同书指定项目施工专用。若乙方有本合同施工以外其他用途，应预先书面征得甲方同意。

　　九、本合同生效后乙方应保质保量完成设计，应尽量减少设计变更的发生，若由于设计缺陷影响工程装修质量或效果，乙方应向甲方支付总设计费百分之五的违约金。

　　十、甲方订立工程施工合同时，应要求承包方(施工方)服从乙方的监督指导工作的进行。若因施工发生困难，要求更改设计的，乙方应征得甲方的同意。甲方对设计图中局部不满意，乙方在不违反规范的前提下要按照甲方意见进行修改。

　　十一、双方就本合同书约定的条款有争议时，经双方同意可请所在地室内装饰行业主管部门调解，甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调解费用由双方分担。

　　十二、本合同一式四份，由甲、乙双方各执一份，均具同等效力。

　　十三、本合同书自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：_______________

　　代表人：_______________

　　电话：_______________

　　开户行：_______________

　　帐号：_______________

　　乙方：_______________

　　地址：_______________

　　代表人：_______________

　　电话：_______________

　　开户行：_______________

　　帐号：_______________

　　地址：_______________

装修设计合作合同 篇8

　　根据《中华人民共和国民法典》，以及装饰行业的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。

　　第一条工程项目甲方委托乙方承担以下家装设计任务：工程地址：_____________________________

　　第二条设计收费及支付方法

　　本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为元平方米，估算总收费元，金额大写元。

　　付款方式甲乙双方采用以下付款方式

　　1、量房前付预付款_________ 元;

　　2、方案通过后，出全套施工图，客户付清余款并可带走全套图纸;

　　3、出电脑效果图，价格：________ 元张;

　　第三条设计内容及完成日期的约定

　　乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。

　　平立面图

　　1、原房型图

　　2、墙体改造图

　　3、平面家具布置图

　　4、地面图

　　5、天花图

　　6、现场制作的家具立面图

　　7、门立面图

　　6、厨房、卫生间局部立面图

　　7、电视背景墙立面图

　　8、其它现场需施工墙面的立面图

　　剖面图

　　1、应标明材质、用料、颜色等

　　2、门窗套剖面图

　　3、玄关剖面图

　　4、天花剖面图

　　5、电视背景墙剖面图

　　6、其它需施工处剖面图

　　水电施工图

　　甲乙双方约定，从合同生效之日起，7天内完成平面方案图;平面方案甲方通过后，乙方在7天内完成全套施工图。

　　第四条双方责任

　　甲方责任

　　1、如期向乙方提交设计所需的资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求;

　　2、按约定的日期和数量付给乙方预付款和工程设计费;

　　3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担;

　　4、在甲乙双方确定方案后，进行施工图设计阶段过程中，由于甲方原因需要变更原设计方案的，甲方须一次性付给乙方30%设计返工费，再进行

　　第二次方案设计;

　　乙方责任

　　1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件，并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的建设使用要求;

　　2、负责本合同所列工程设计项目开工前的'设计交底工作;

　　第五条违约责任

　　由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，乙方从应提交日期的次日起计算，向甲方赔偿延误设计损失100元违约金天;

　　乙方不履行合同时，应双倍返还甲方预付款，同时返还已收取预付款外的全部设计费;

　　甲方未通过乙方所做的方案，乙方退还甲方预付款中的方案费，但测量费不退，同时方案图纸归乙方所有;

　　甲方通过方案，但不认可施工图，则甲方不退还所有预付款，同时不得带走施工图纸。

　　第六条合同生效、中止与结束

　　本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效，本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字的日期为准。

　　本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部家装设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

　　第七条合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第____种方式解决：

　　一、向消费者委员会申请调解;

　　二、向有管辖权的人民法院起诉;

　　三、其它解决方式：_______________。

　　第八条未尽事宜与附加条款

　　本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

　　本合同附加条款如下：

　　1、设计师负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作;

　　2、设计师提供该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题;

　　3、设计师参加工程竣工的验收;

　　4、设计师提供陪同挑选家具和软装饰的服务;

　　第九条合同文本

　　一、本合同经甲、乙双方签字后生效。

　　二、本合同签订后乙方不得转包设计工程。

　　三、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　四、合同履行完后自动终止。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　签章：_______________签章：_______________

　　签约地址：_______________签约地址：_______________

　　签约日期：_______________签约日期：_______________

装修设计合作合同 篇9

　　：以下简称甲方

　　：以下简称乙方

　　兹为甲方委托乙方担任室内装饰设计工作，双方同意遵守下列条款：

　　一、 室内装饰工程地点：

　　合计 平方米

　　二、 室内装饰工程设计项目

　　三、 乙方接受委托书后，应随即进行现场勘测，并根据甲方提供资料办理下列 事宜：

　　1、提出设计方案图(平面、立面、透视效果图)。

　　2、编制初步设计文件。

　　3、在设计方案确定后，绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等。

　　4、编制工程概算及施工说明书。

　　5、协助甲方招标及签订工程承包合同。

　　6、与施工单位负责人商讨工程中的问题。

　　7、供给工程需要的详图。

　　8、监督指导工程施工。

　　9、施工时，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

　　乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意。

　　四、总设计费计人民币 元。这是依照工程概算造价的 %计算(其中：设计费 %，施工监督指导费 %)。

　　五、设计费付款方式;

　　1、签约时，付总设计费的20%，

　　2、交初步设计图时，付总设计费的30%;

　　3、交施工设计图时，付总设计费的40%;

　　4、完工时付总设计费的10%。

　　以上每项款目都应一次付清。

　　若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，则第3、4项甲方应一次付清。 若甲方提出特殊要求，而使乙方必须出差时，甲方应付出差费。

　　甲方无正当理由而不依约付款时，应支付乙方迟付设计费，按每日付总设计费的千分之一计算付滞纳金。

　　六、平面配置及袜步设计图应于签约后 日交付，全部施工设计图应于签订合同后 日完成(即应于 月 日交图)。

　　乙方拖延以致影响甲方工程进度时，甲方有权自总设计费中按日扣除千分之一。乙方若超过约定交图期限日以上，不能完成时，甲方可解除合同，并要求乙方归还已收的付金。

　　七、甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用(按《全国室内装饰设计取费办法》五款规定)。

　　八、乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工专用，不得转让出版或作其他用途，应预先征得甲方同意。

　　九、除有第七条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用。

　　十、本合同书系指委托，如需施工另行签订委托合同书。

　　十一、甲方订立工程施工同时，应约束承包方(施工方)服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方有争议，应甲方出面协调，若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。若因施工发生困难，要求更改设计时，乙方应征得甲方同意，修改设计图纸，但甲方不得故意刁难和干预施工技术问题。

　　十二、甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费，双方应以合作的态度协商解决。

　　十三、本合同为双方同意签订，双方不得以其他文件提出对合同书作其他解释。本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不得影响其他条款的实施。 十四、双方就本合同书约定的条款有所争议时，经双方同意可请所在地室内装饰行业主管部门调解，甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调解费用由双方分担。

　　十五、甲、乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准：

　　甲方：

　　乙方：

　　若通讯地址有变，应以书面通知对方。

　　十六、甲、乙双方同意以经济法院为促裁法院。

　　十七、本合同一式两份，由甲、乙双方及见证经济律师各执一份，均具同等效力。

　　十八、本委托合同书自签字盖章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　地址： 地址： 代表人： 代表人： 电话： 电话：

　　见证经济律师： 见证经济律师： 开户行： 开户行： 账号： 账号：

装修设计合作合同 篇10

　　委托方(甲方)：

　　设计方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

　　一、 工程概况

　　1、工程地点：

　　2、建筑面积：

　　3、使用性质：

　　4、房屋结构：

　　二、 设计程序

　　1、甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积M2×元/M2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。) M2× 元/ M2计取，设计费总计元。

　　2、设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的 %，即元

　　3、乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在 天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，参考意向图，由甲方审阅。

　　4、在甲方确认平面方案图并支付设计费即总设计费的%元后，乙方在 天内完成约定的设计图纸，包括 (图纸内容)。

　　5、施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的 10 %元。

　　5、施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的 10 %元。

　　6、甲方如需乙方提供设计主体某个区域设计的另外一种设计方案需单独说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图元/张)。现甲方要求绘制部位增加方案的设计效果图张，总计元。

　　7、施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

　　8、其它约定：

　　三、 乙方应向甲方提供的有关资料和设计成果：

　　1、乙方接受委托后，应视施工状况及设计需要进行现场勘测，并根据甲方提供之资料及要求，分阶段完成并提供给甲方下列设计成果。

　　2、提供设计成果计划进度要求： 年月 日：提供概念设计成果 年月 日：提供 全部 / 局部 方案设计成果 年月 日：提供 全部方案设计成果 年月日：提供施工图设计成果 年月 日至年月 日：施工阶段的次现场监督和配合。

　　3、总设计费中包含各设计阶段的成果汇报次及施工阶段的监督配合次，总计次。如甲方要求次数超出以上次数，费用由甲方承担。

　　四、 本合同设计设计费支付进度详见下表。

　　乙方在提供设计成果的同时应提供相应阶段费用的发票以便甲方及时办理有关费用支付手续。

　　三、 双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

　　2、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　3、事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。

　　4、对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

　　5、施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。

　　6、甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

　　甲方(发包方)： 乙方(承包方)：

　　身份证号： 身份证号：

　　电话(或手机)： 电话(或手机)：

　　确认日期：年 月 日 确认日期： 年 月 日

装修设计合作合同 篇11

　　委托方：________（以下简称甲方）

　　受托方：________（以下简称乙方）

　　甲方因装修工程的需要，委托乙方进行室内装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、?设计工程概况

　　1.设计工程名称：________________

　　2.设计工程地点：________________

　　3.设计工程面积约：______________

　　4.设计工程范围：________________

　　二、?设计时间

　　1.设计期限：

　　设计期限为______天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到向甲方交付_____设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。

　　2.设计交图步骤及时间：

　　（1）甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，即签定本合同，同时支付定金人民币________元。乙方收到定金后_____天内，向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图，如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图，则双倍向甲方返还定金。

　　（2）甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后，同时支付首期设计费人民币?（按以上2（1）支付的人民币定金自动转为首期设计费）乙方收到设计费后?天内，向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图。

　　（3）甲方确认立面方案、天花方案即支付第二期设计费人民币，乙方收到设计费案后_____天内，向甲方提交详细装修施工图及效果图。

　　（4）甲方签字确认设计施工图后即支付第三期设计费人民币，乙方向甲方提供_____正式设计施工图纸。

　　（5）工地开工后设计师配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务。

　　三、?提交成果

　　序号

　　图纸名称

　　份数

　　内容要求

　　提交时间

　　1?装修设计方案图?1套

　　平面、天花、主要立面、效果图、_______年_____月_____日前

　　2装修施工图?2套

　　平面、天花、立面、剖面、大样、?、_______年_____月_____日前

　　备注

　　1、《装修施工图》为AUTOCAD文件且应达到施工队依图施工之深度，效果图张数双方协商；

　　四、?双方责任

　　1.甲方应按合同规定及时支付设计费。

　　2.甲方应将设计要求准确、简明扼要的告之乙方设计人员，并不得随意变更（除了合理的变更）甲方变更设计委托事项或因提交的资料错误，或对所提供资料作较大修改，造成乙方设计返工，除双方需协商签订补充合同（或另订合同），重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付相应的费用。

　　3.甲方应到乙方公司所在地提出设计要求、签定合同、看图定样、支付设计费。

　　4.乙方须按合同规定的时间提交设计图纸。

　　5.乙方应本着认真负责的精神，按照甲方的要求完成设计。

　　7.若甲方未能按时支付设计费，乙方有权拒绝甲方提出的下一步工作要求。

　　8、乙方履行了本合同所规定的义务后，甲方向乙方支付剩余设计费人民币_______元。

　　9、乙方未履行本合同规定的任何一项义务视为根本违约，甲方有权解除本合同，乙方并赔偿甲方因此造成的损失。

　　五、?设计费金额、支付时间与方式

　　1.设计费总额：人民币￥_______元

　　2.支付时间：

　　（1）双方签订委托设计合同时，甲方即应向乙方支付定金，即人民币￥_______元。

　　（2）甲方支付第一期的设计费即人民币￥_______元。

　　（3）甲方支付第二期的设计费即人民币￥_______元。

　　（4）甲方支付第三期的设计费即人民币￥_______元。

　　（5）若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方；乙方应甲方要求，超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用，在工程峻工前由甲方支付给乙方。

　　3.支付方式?甲，乙双方共同协商支付方式。

　　六、?违约责任和争议的解决

　　1.甲方在乙方提供有关设计图纸后，未在合同规定的期限内支付设计费，或乙方无特殊情况延迟交付图纸，均应视为违反合同约定。按每日_____元予以处罚。

　　2.合同生效后，甲、乙方无故要求终止或解除合同时，应以双倍定金赔偿无过错方（不可抗力除外）

　　3.甲、乙双方在履行合同过程中，如有争议，应友好协商解决。协商不成任何一方可向合同签订地法院提出诉讼。

　　七、?合同效力

　　本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。合同经双方签字后生效。本合同设计工程峻工后终止?.

　　甲方（签字盖章）：______________

　　乙方（签字盖章）：______________

　　签订日期：_______年_____月_____日_______年_____月_____日

装修设计合作合同 篇12

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　乙双方本着互利互惠的原则经过友好协商，特将乙方进行室内设计。经双方协商一致，签订本合同。

　　本合同依据下列文件签订：

　　1.《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。

　　2.国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。

　　3.建设工程批准文件。

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程设计(内容详见附表)及现场设计图指导：

　　1.电路系统：普通灯光照明、装饰灯具照明及其相应配电系统(不

　　2.含动力线路设计)。

　　3.给排水系统：相应室内给排水图。

　　4.室内装饰：平面施工图、天花施工图、立面施工图，

　　5.相应节点大样施工图,家私选型、配画、装饰布艺、工艺品及室内绿化点缀选型建议。

　　6.入门正面及园林方案设计。

　　7.材料分析表。

　　五、设计周期：年月日-----年月日(共天)

　　六、现场设计图指导时间：开工至完工，工期内每星期两天到现场进行设计图实施指导。

　　七、甲、乙双方责任：

　　甲方：

　　本合同一经签订，甲方应在2日内负责向乙方提供本工程之相应原土建建筑平面、立面、剖面及结构施工图一份;提供原设计建筑给排水系统、消防系统、空调系统、供电系统(强、弱电)及有关数据。

　　甲方提交上述资料及文件超过规定期限5天以内，乙方按本合同规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过5天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

　　甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　甲方应该按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费及现场设计图指导费，每逾期支付一天，应承担应支付金额2‰的逾期违约金。逾期超过3天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。乙方收到甲方首付款，即日开始设计工作，并开始设计周期。如甲方未按约定的金额及时间付首期款，乙方设计周期顺延、设计工作暂停，直至甲方按本合同规定金额和时间付与乙方相应款项。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目缓建，甲方均应支付应付的设计费。甲方要求乙方在合同规定时间前提交设计文件时，甲方应支付赶工费。甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交通等方便。

　　甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。乙方：

　　按合同约定的设计范围及国家相关设计规范进行设计，并按本合同约定的设计时间及份数向甲方提供设计文件。

　　设计施工图完成后，向甲方提供三套设计施工图。

　　由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的2‰ 。

　　合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方首付金。

　　乙方按合同规定时限交付设计文件三个月内项目开始施工，负责按甲方及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取元咨询服务费。

　　乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况、甲方有权索赔。

　　八、设计费用、现场设计图指导费用及付款方式：

　　1、面积：平方;备注：;

　　2、总费用共人民币(大写)：;

　　小写：(设计费用包括3套A3幅面施工图，如需增加出图套数或其它需求，则费用另行协商)。

　　A、设计费共计元。

　　1、甲方委托乙方进行设计，

　　2、设计合同

　　3、签订，

　　4、即日甲方支付乙方设计费全额的30%，

　　5、即元设计费。

　　6、乙方按本合同

　　7、约定的设计内容完成设计施工图，

　　8、即日甲方支付乙方设计费全额的30%，

　　9、即元设计费。

　　10、双方各项设计技术交底完成，

　　11、交付全套施工图纸，

　　12、甲方即时支付乙方设计费全额的40%，

　　13、即元设计费。

　　B、现场设计图指导费共计元。

　　1、施工队进场，设计技术指导人员进场指导，甲方即日支付现场设计图指导费全额的50%，即元现场设计图指导费。

　　2、施工及现场设计图指导工作进行至本合同原定计划周期一半时，甲方即日支付乙方现场设计图指导费全额的30%，即元。

　　3、工程竣工，验收完毕，设计人同现场技术指导工作完成，甲方即日支付指导费全额的20%，即元现场设计图指导费。

　　九、其他：

　　由乙方派驻甲方指导现场设计师的交通、食、宿费用由甲方承担，即时报销解决。乙方应按合同进度完成合同。如在平面、天花图完成之前(年月日)甲方提出设计变更，乙方有权提出延长设计时间。如在此之后甲方提出设计变更，甲方应按补充设计另外付与乙方设计费用并延长设计时间。

　　本工程项目中，建筑材料、设备的加工订货，甲方要求乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用由甲方承担。

　　甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　由于不可抗力因素致使本合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具同等效力。本合同正本贰份，甲乙双方各持壹份;副本肆份，甲乙双方各持贰份，正、副文本均具有同等法律效力。

　　10、本合同未尽事宜，甲乙双方应协商解决。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　甲方：

　　_______年_________月________日

　　乙方：

　　_______年_________月________日

装修设计合作合同 篇13

　　立设计委托合同书单位：

　　(以下简称甲方)

　　主任设计师：(以下简称乙方) 经招标甲方委托乙方担任装饰设计工作，双方同意遵守以下条款：

　　一、 装饰工程地点：

　　二、 装饰工程设计项目：

　　三、 乙方应进行现场勘测，并根据甲方提供资料办理下列事宜：

　　1、 提出设计方案图(平面、立面、透视效果图)、

　　2、 编制初步设计文件、

　　3、 在设计方案确定后，绘制施工图，并建议其所需购置的室内装饰用品、材料及色样等、

　　4、 编制工程概算及施工说明书、

　　5、 与施工单位负责人商讨工程中的问题、

　　6、 供给工程需要的详图、

　　7、 监督指导工程施工、

　　8、 施工时，解释图纸和协助解决技术上的疑难问题、

　　乙方提出的设计方案必须经甲方审核，参照甲方意见进行修改，以不违反合同规定为原则，在协商基础上达到双方满意、

　　四、 总设计费计人民币万元

　　五、 设计费付款方式：

　　1、签约时，付总设计费的%;

　　2、交施工图时，付总设计费的%;

　　3、工程竣工验收后30日内付总设计费的100%、

　　以上每项款目都应一次付清、

　　若施工设计图已完成，而工程非因设计原因未能进行时，则甲方应继续按第2、3项付款、

　　六、 甲方有特殊情况，必须终止设计的进行，应书面通知乙方，甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用、

　　七、 乙方为本合同所设计的图纸保有版权，只供甲方作为本合同书指定地点施工或宣传专用，若乙方有本合同施工以外其它用途，应预先征得甲方同意、

　　八、 除有第六条的情况发生外，甲方不得另行委托他人设计，否则乙方凭证明文件，通知甲方解除委托合同，没收已收的设计费用，甲方向乙方赔偿毁约的费用、

　　九、 甲、乙双方根据工程实际进展确定图纸交接时间，乙方不得拖延，若因乙方拖延时间造成工程停工，应接受甲方处罚，因甲方更改变动设计时间顺延并应按国家有关规定补偿乙方费用、

　　十、 本合同书系指委托设计，如需施工另行签订施工委托合同书、 十一、 甲方订立工程施工合同时，应约束承包方(施工方)服从乙方监督指导工程的进行，若承包方与乙方有争议，甲方应出面协调、若因施工发生困难，要求更改设计时，乙方应征得甲方同意，修改设计图纸、

　　十二、 甲方在初步设计批准后，不得再以设计内容不满意为由，拒绝付设计费，双方应以合作的态度协商解决、

　　十三、 本合同书为双方同意签订，双方不得以其它文件提出对本合同书作其他解释、本委托合同书中如某一项经双方协商同意无效时，不得影响其他条款的实施、

　　十四、 双方就本合同书约定的条款有所争议时，经双方同意可请所在地主管部门调解，甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调节费用由双方分担、

　　十五、 甲、乙双方同意以_____人民法院为仲裁法院、

　　十六、

　　十七、

　　本合同一式陆份，由甲、乙双方各执叁份，均具有同等效力、 本委托合同书自签订之日起生效、

　　甲方： 乙方： 地址： 地址： 代表人： 代表人： 电话： 电话： 签约地点： 签约时间： 年月日

　　装修设计合同7

　　委托方(简称甲方)：______________身份证号码：______________________________

　　承接方(简称已方)：______________身份证号码：______________________________

　　双方协商，订立本协议，以共同恪守、在双方同意的情况下，本协议由___________起草、

　　一、工程项目

　　1、三个房间(两卧室、一客厅，以下简称三个房间)打地角线，包暖气及管线(客厅要对称)，房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;清除所有房间原有涂料，客厅、卧室打腻子，刷立邦漆两次、

　　2、通阳台的门窗处打一吧台，上方根据甲方要求(图纸)做一置物架;阳台东侧打一多用途柜(底下放鞋、上面书柜)、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊PVC板、

　　3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊PVC板;厨房地面铺磁砖，打一灶台、

　　4、房间电源线路根据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜(底下放鞋，上面挂衣服)、

　　5、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定、

　　二、承包方式

　　甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，乙方负责施工、

　　三、质量标准

　　施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可、

　　四、施工期限

　　__________年_______月_______日至__________年_______月_______日，如不能按期完成，每天将处罚金____________圆、

　　五、工程造价

　　材料由甲方提供，甲方只支付乙方装修人工费______仟______佰______拾______圆人民币、

　　六、付款方式

　　工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，______天内一次将装修人工费付清、

　　七、其它问题

　　装修项目的具体要求，由甲方提出，乙方实施、本协议未尽事宜，由双方协商解决、本协议自双方签字之日起生效、

　　八、本协议一式______份，甲乙方各执______份，具有相同效应、

　　甲方(签字盖章)：________________乙方(盖章)：________________

　　___________年_________月_______日___________年_________月_______日

装修设计合作合同 篇14

　　委托方(甲方)：

　　设计方(乙方)：

　　经甲乙方双方友好协商，就河北建投沙河电厂2600MW空冷机组工程2600MW供热机组生产行政办公楼工程内部装修设计事宜，经双方协商一致并同意遵守下列条款：

　　一、 室内装饰工程地点：河北省邢台市沙河市

　　二、 装饰工程设计项目：生产行政办公楼工程内部装修

　　三、 本合同签定后，乙方应进行现场勘测，并根据甲方提供资料 办理下列事宜：

　　1、 设计绘制施工图(装修及上下水、强弱电配套系统的施工图)，并对项目室内装饰用品、材料及色样等参与市场考察并提出好的建议。

　　2、 协助甲方进行招标及签订工程承包合同，开工后乙方派一名主任设计师常驻现场，负责工程自开工至竣工整个过程的施工效果把握，包括图纸解释、工艺说明、现场变更处理等工作。

　　3、 提供工程需要的详图。

　　4、 施工主要材料、设备的选型明细表(要求列出主要材料设备的数量、品牌、规格型号、质量等级、表面处理工艺等)。

　　5、 乙方提出的设计方案必须经甲方审核，在不违反合同规定的原则下，参照甲方意见进行修改，以达到双方满意的效果。

　　四、 总设计费为 30万元 (每m2费用为30元)

　　五、 设计费付款方式：合同签订后支付总设计费的30%预付款，设计完全部施工图支付总设计费的60%，工程完工乙方向甲方提交竣工图后支付总设计费的10%。

　　六、 全部施工图的设计于签订合同后 日完成(即应于)。乙方应于向甲方提供一份设计图初稿，供甲方进行初步图纸会审。

　　七、 甲方有特殊情况须中止设计进行时，应书面通知乙方，甲方应支付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。

　　八、 乙方具有本合同所设计图纸的保有权，设计图纸作为甲方本合同书指定项目施工专用。若乙方有本合同施工以外其他用途，应预先书面征得甲方同意。

　　九、 本合同生效后乙方应保质保量完成设计，应尽量减少设计变更的发生，若由于设计缺陷影响工程装修质量或效果，乙方应向甲方支付总设计费百分之五的违约金。

　　十、 甲方订立工程施工合同时，应要求承包方(施工方)服从乙方的监督指导工作的进行。若因施工发生困难，要求更改设计的，乙方应征得甲方的同意。甲方对设计图中局部不满意，乙方在不违反规范的前提下要按照甲方意见进行修改。

　　十一、 双方就本合同书约定的条款有争议时，经双方同意可请所在地室内装饰行业主管部门调解，甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调解费用由双方分担。

　　十二、 本合同一式四份，由甲、乙双方各执一份，均具同等效力。

　　十三、 本合同书自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　代表人： 代表人： 电话： 电话：

　　开户行： 开户行： 帐号： 帐号：

　　年月日：

装修设计合作合同 篇15

　　根据《民法典》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　1.工程地点：

　　2.建筑面积：

　　3.使用性质：

　　4.房屋结构：

　　二、设计程序：

　　1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积__________元/m2计取。阁楼设计费按套内建筑面积(如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。)__________元/m2计取，设计费总计_______________元。

　　2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的_____%，即__________元。

　　3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。

　　4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的_____%，即__________元后，乙方在天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。

　　5.施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的_____%，即__________元。

　　6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图__________元/张)。现甲方要求绘制部位效果图_____张，总计__________元。

　　7.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。

　　8.其它约定：

　　三、双方责任：

　　一甲方责任：

　　1.甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。

　　2.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　3.事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。

　　4.对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。

　　5.施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。

　　6.甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。

　　7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

　　8.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

　　二乙方责任：

　　1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

　　2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。

　　3.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。

　　4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

　　四、其它：

　　1.本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的形的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。

　　2.凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

　　3.如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次到施工现场的，市区内甲方应支付乙方元/次的外出费，市区外甲方应支付乙方元/次的外出费，甲

　　方承担交通费及旅差费。

　　4.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。

　　5.本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请舟山市定海区人民法院解决。

　　6.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

　　7.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。

　　甲方名称(签字盖章)：__________乙方名称(盖章)：__________

　　甲方代表：_______________法定代表人：_______________

　　电话：_______________电话：_______________

　　签订日期：_______________

装修设计合作合同 篇16

　　甲方（发包方）：__________________

　　乙方（承包方）：__________________

　　按照《中华人民共和国_____》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合家庭装饰工程的特点和本工程的具体情况，双方在平等、自愿、协商一致的基础上就有关事宜，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、甲方将自己位于__________________，施工面积______平方米的住房（甲方应确保是合法住所且有使用改造权）内装饰工程交有乙方承包施工。

　　2、工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

　　（1）承包人包工、包料。

　　（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料。

　　3、工程预算总造价______元。

　　4、工期共______天，开工日期______年______月______日。

　　5、本合同签订后一周内安排施工队入场，如遇国家规定节假日、停水停电、异常天气等不可抗力因素；甲方推迟供应自备材料及工程款不按时按期缴纳到公司等或不可遇见情况出现时，则工期顺延。

　　二、工程款付款方式

　　（2）如施工过程中因设计变更、材料供应等原因需增加工程项目或减少项目需延长工期的，甲乙双方应确定及时签订《施工内容变更单》按实际工程额支付完全部增项款，如因甲方原因未及时支付工程款由此造成乙方的误工费用由甲方承担，工期相应顺延。

　　（3）在总工程进展到第四期阶段时，双方核对该工程实际工程额及甲乙双方支出、收入总额（含定金），作为竣工实结算量的依据。

　　三、双方责任

　　（一）甲方工作

　　1、开工前，甲方全部腾出或部份腾出房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾出的房屋中所滞留的家具陈设等采取保护措施，并与乙方签定协议。向乙方提供施工所需的水、电、办理施工所涉及的各种申请、批件等。

　　2、甲方代表对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触洽谈。

　　4、施工中确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，则有甲方负责到有关部门办理审批手续。

　　5、施工期间甲方仍需部分使用居室的，自行负责做好施工现场使用居室的保卫及消防等工作。

　　6、积极配合参与工程质量和施工进度的监督、竣工验收；自行负责个人材料的运输及进场。

　　（二）乙方工作

　　1、安排组织施工图纸交底，根据《预算报价表》拟定施工方案和进度，必要时与甲方审定签字确认。

　　2、指派至少一名项目经理为驻工地代表，负责履行合同，组织安排施工任务，对工程质量、进度监督及所有图纸的确认、办理验收、变更、登记手续和催款等其他事宜。以避免外界影响工程施工。

　　2、严格执行施工规范及质量标准、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

　　3、遵守国家及有关部门对施工现场管理的规定，要妥善保护好施工现场周围环境及设施不受损坏。做好施工现场保卫工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位的关系。未经甲方同意和有关部门批准，不得随便拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　4、工程竣工后移交甲方使用之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行现场保护，保证居室内水、电的畅通。

　　四、合同变更

　　1、合同签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，需经双方协商一致后签订补充协议。

　　2、合同履行过程中，任何一方要终止合同，需向另一方以书面形式提出，经双方同意，办理施工清算手续，提出解除合同一方应向另一方支付合同总价10%的违约金后则订立终止合同手续，则本合同可做解除。

　　3、施工工程变更项目甲方应与乙方代表联系，在签定变更单后方能进行该项目施工。凡私自与施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果由甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　4、甲乙双方签定合同后以工程预算单项目为施工准则，其减项不得高与工程总造价的5%，如超过则给乙方造成的工程运输及人工费用等，甲方应照价赔偿。

　　5、乙方只对工程合同及结算单内的工程量提供合理的服务，如甲方私自与设计师或工人口头达成的一切有关承诺均为无效。且乙方均不承认责任及提供后期维护服务。

　　6、如在施工过程中所用的材料按合同已送到工地，由于甲方临时改动项目或更改材料，则按材料总额的10%收取甲方退、换货手续费。

　　五、工期

　　1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应知会并征得乙方同意，支付乙方赶工费，并签订工期变更协议。

　　2、因甲方不按约定完成其负责的工作影响乙方工程进度，则工期顺延；因甲方提供材料及设备不合格影响工程质量和进度，返工费由甲方承担，则工期顺延。

　　3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的（参照室内装饰验收规范），返工费由乙方承担，则工期不顺延。

　　4、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗力因素影响，导致停工4小时以上则算作一天（按累计计算），工期相应顺延。

　　5、发包方未能按时按期支付工程款的，合同工期相应顺延。

　　六、工程质量及验收

　　1、本工程执行《住宅装饰装修工程施工规范》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》和市建行政主管部门指定的其他地方标准，质量评定验收标注。

　　2、工程以施工图纸、作法说明、设计变更的内容为依据。如图纸和施工有误，以现场尺寸为准，本着不违背总设计要求的原则下双方协定。

　　3、乙方代表应及时通知办量隐蔽工程的检查与验收手续。甲方不按规定时间参加隐蔽工程和中间工程验收又未与乙方协商另行验收的，乙方可自行组织验收，则视甲方同意验收合格。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工费用由甲方承担，但工期也予顺延。

　　4、工程完工后，乙方提前三天通知甲方验收，甲方应在3天内组织工程验收，并提出整改意见。验收完毕双方签订《工程验收单》并办理验收移交手续。逾期未办理移交手续乙方视甲方同意验收。未经验收，甲方入伙使用，住者应视为事实上验收合格。

　　七、结算

　　2、甲乙双方签定合同后以工程预算单项目为施工准则，其减项超过工程总造价的5%，甲方将不能享受乙方给出的优惠承诺。

　　3、工程竣工验收后，甲方未经验收入住者，则视为工程完全合格。

　　4、工程完工验收后，客户未缴清工程余款及拖欠尾款者，乙方不提供后期保修服务。

　　八、其他

　　本合同______式______份，甲乙双方各执______份。合同经双方签字后生效。本合同设计工程峻工后终止。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　______年______月______日

装修设计合作合同 篇17

　　发包方:(以下简称甲方)

　　设计方:(以下简称乙方)

　　设计工程名称:

　　设计工程地点:

　　设计工程面积:

　　乙方保证承诺其为具有合法资质的设计单位，甲方因装修工程的需要，委托乙方进行装饰装修设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条本合同依据下列文件签订:

　　1.《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　第二条设计时间

　　1.设计期限:

　　设计期限为天，从乙方收到甲方支付的定金后开始计算，到向甲方交付全套设计图纸之日为止。因甲方变更设计要求或对乙方意见未及时答复，其耽误的时间应从合同约定的设计期限中相应扣除。

　　2.设计交图步骤及时间:

　　(1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额，即签订本合同，同时支付定金人民币元。乙方收到定金后天内，向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图，天内，向甲方提交较详细装修设计方案包括主要立面图及初次效果图。如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图及初次效果图，则双倍向甲方返还定金。

　　(2)甲方确认立面方案、天花方案，对初次效果图提出修改方案即支付第一期

　　(3)甲方签字确认设计施工图后即支付第二期设计费，乙方向甲方提供全套正式设计施工图纸。

　　(4)工程开工后乙方应派员配合施工队现场指导并对业主提供材料及工程质量咨询服务，工程竣工支付第三期设计费。

　　第三条乙方应向甲方交付的设计资料及文件:

　　序号资料及文件名称份数提交时间内容要求

　　第四条设计费金额、支付时间

　　1.设计费为人民币元/平方米，本合同设计费估算总额为:人民币(大写:元整)。

　　2.支付时间:

　　(2)甲方支付第一期的设计费为估算总额的20%(含定金);

　　(3)甲方支付第二期的设计费为估算总额的50%;

　　(4)甲方支付第三期的设计费为估算总额的30%;

　　(5)若有双方协商同意增加的设计费应在工程开工前支付给乙方;乙方应甲方要求，超出合同规定为甲方提供服务所增加的费用，在工程峻工前由甲方支付给乙方。

　　第五条甲方应向乙方提交的有关资料及文件

　　序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜

　　第六条双方责任

　　甲方责任:

　　1.甲方应按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件。

　　2.甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

　　3.甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

　　乙方责任:

　　1.乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

　　2.乙方采用的主要技术标准是:

　　3.设计合理使用年限为15年。

　　4.乙方按本合同规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。

　　5.乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　6.乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

　　7.乙方应本着认真负责的精神，按照甲方的要求完成设计。

　　8.乙方未履行本合同规定的任何一项义务皆视为根本违约，甲方有权解除本合同，乙方并赔偿甲方因此造成的损失。

　　第七条违约责任:

　　1.乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。

　　2.由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　第八条其他

　　1.本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。

　　2.甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　3.由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　4.本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，由合同签订地上海市闵行区人民法院管辖裁决。

　　5.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签章后生效。

　　6.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　7.其它约定事项:

　　甲方(盖章):乙方(盖章):

　　法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)

　　委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)

　　住所:住所:

　　电话:电话:

　　开户银行:开户银行:

　　银行帐号:银行帐号:

　　日期:年月日日期:年月日

装修设计合作合同 篇18

　　发包方(以下简称甲方)：____________________

　　承包方(以下简称乙方)：____________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》，建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1装修施工地点：__________________________________________________。

　　1.2住房结构：______，施工面积______平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。

　　1.3工程承发包方式：________________________。

　　1.4合同价款：本合同工程造价为(人民币)______________________________ 元(不含税金)，金额大写：____________________(详见：《工程预算书》)

　　1.5工程工期：自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，工期______天。

　　第二条甲方工作

　　2.1开工前______天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　2.2提供施工期间的水源、电源;

　　2.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　2.4不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　2.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　2.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。

　　第三条乙方工作

　　3.1施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　3.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　3.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

　　3.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。

　　第四条工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　第五条材料供应

　　5.1按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;

　　5.2按合同约定由乙方提供的材料应保证质量，主要工程材料到达施工现场前乙方应通知甲方，双方共同验收。

　　第六条工期延误

　　6.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;

　　1、工程量变化或设计变更;

　　2、不可抗力;

　　3、方同意工期顺延的其他情况;

　　6.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　6.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　6.4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　第七条工程验收和保修

　　本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(g73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gb300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。本工程质量应达到国家质量评定________________________标准。

　　7.1双方约定在施工过程中分下面几个阶段对工程质量进行验收：

　　(1)隐蔽工程验收;

　　(2)工程中期验收;

　　(3)工程竣工验收。

　　乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后填写工程验收单(见附表四：《装饰装修工程验收单》)。

　　7.2本工程自验收合格双方签字之日起保修期为________年。验收合格签字并在乙方付清工程尾款后，填写工程保修单______________________________________________________。

　　第八条工程款支付方式

　　8.1双方约定按下列方式支付工程款;

　　合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：

　　8.2.工程进度过半指：在油漆工程材料进场之前。

　　8.3工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(《装饰装修工程结算单》);并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

　　第九条违约责任

　　9.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的`约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　9.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;

　　9.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

　　9.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金：应付工程款金额的3。

　　9.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;

　　9.6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金：合同金额的3 元。

　　第十条合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第______种方式解决：

　　①向______市仲裁委员会申请仲裁;

　　②向人民法院提起诉讼。

　　第十一条附则

　　11.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　11.2本合同签定后工程不得转包。

　　11.3甲、乙方双方直接签定合同，本合同一式两份，甲、乙方双方各执一份。

　　11.4合同履行完后自动终止。

　　第十二条其它约定条款

　　甲方(签章)：___________

　　_______年____月_________日

　　乙方(签章)：____________

　　_______年____月_________日

装修设计合作合同 篇19

　　委托方(甲方)：________________

　　设计方(乙方)：________________

　　经甲乙方双方友好协商，就河北建投沙河电厂2×600M2费用为30元)

　　五、设计费付款方式：合同签订后支付总设计费的30%预付款，设计完全部施工图支付总设计费的60%，工程完工乙方向甲方提交竣工图后支付总设计费的10%。

　　六、全部施工图的设计于签订合同后日完成(即应于)。乙方应于向甲方提供一份设计图初稿，供甲方进行初步图纸会审。

　　七、甲方有特殊情况须中止设计进行时，应书面通知乙方，甲方应支付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。

　　八、乙方具有本合同所设计图纸的保有权，设计图纸作为甲方本合同书指定项目施工专用。若乙方有本合同施工以外其他用途，应预先书面征得甲方同意。

　　九、本合同生效后乙方应保质保量完成设计，应尽量减少设计变更的发生，若由于设计缺陷影响工程装修质量或效果，乙方应向甲方支付总设计费百分之五的违约金。

　　十、甲方订立工程施工合同时，应要求承包方(施工方)服从乙方的监督指导工作的进行。若因施工发生困难，要求更改设计的，乙方应征得甲方的同意。甲方对设计图中局部不满意，乙方在不违反规范的前提下要按照甲方意见进行修改。

　　十一、双方就本合同书约定的条款有争议时，经双方同意可请所在地室内装饰行业主管部门调解，甲、乙双方均应服从所作的调解，切实执行，调解费用由双方分担。

　　十二、本合同一式四份，由甲、乙双方各执一份，均具同等效力。

　　十三、本合同书自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：________________

　　_______年_________月________日

　　乙方：________________

　　_______年_________月________日
随便看

　

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

　

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间：2024/12/23 17:28:15