《建筑施工总承包合同(二)》-优秀范文-写作素材-范文大全网

网站首页词典首页

标题

建筑施工总承包合同(二)

范文

建筑施工总承包合同(二)（通用13篇）

建筑施工总承包合同(二) 篇1

　　第五部分

　　合同通用条款

　　一、词语定义及合同文件

　　1、词语定义

　　下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

　　1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

　　1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

　　1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

　　1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

　　1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

　　1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

　　1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

　　1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

　　1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

　　1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

　　1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

　　1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

　　1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

　　1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

　　1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

　　1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

　　1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

　　1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

　　1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

　　1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

　　1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

　　2、合同文件及解释顺序

　　2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　（1）本合同协议书

　　（2）中标通知书

　　（3）投标书及其附件

　　（4）本合同专用条款

　　（5）本合同通用条款

　　（6）标准、规范及有关技术文件

　　（7）图纸

　　（8）工程量清单

　　（9）工程报价单或预算书

　　合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

　　3、语言文字和适用法律、标准及规范

　　3.1语言文字

　　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

　　在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

　　3.2适用法律和法规

　　本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

　　3.3适用标准、规范

　　双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

　　国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

　　本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

建筑施工总承包合同(二) 篇2

　　发包人（全称）:

　　承包人（全称）:

　　依照《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程批准、核准或备案文号：

　　工程内容及规模：

　　工程所在省市详细地址：

　　工程承包范围：

　　二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

　　三、主要日期

　　设计开工日期(绝对日期或相对日期)：

　　施工开工日期(绝对日期或相对日期)：

　　工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：

　　四、工程质量标准

　　工程设计质量标准：

　　工程施工质量标准：

　　五、合同价格和付款货币

　　合同价格为人民币（大写）：元（小写金额：元）。

　　详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

　　六、定义与解释

　　本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的.定义与解释相同。

　　七、合同生效

　　本合同在以下条件全部满足之后生效：

　　发包人：

　　承包人：

建筑施工总承包合同(二) 篇3

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　风险提示：发包人的相对义务

　　购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照民法典等相关法律、法规，本着友好、诚信的原则，甲方将工程交由乙方承包，就相关事宜协商一致，达成如下协议：

　　一、工程项目

　　1、工程名称：

　　2、工程内容：

　　3、工程总量：

　　4、承包期限：风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月日，总共天。

　　5、工程价款：

　　6、支付方式：风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　7、工程质量：

　　二、双方职责

　　1、甲方职责

　　（1）负责施工前的准备工作，保证工程交接时符合施工条件。

　　（2）及时交付图纸，设计变更时要及时与乙方协商。

　　（3）对工程进行安全监督、检查。

　　（4）工程竣工时，及时组织人员进行验收。

　　（5）按时支付工程款，不得无故拖延。

　　2、乙方职责

　　（1）熟悉图纸与合同的`所以内容。

　　（2）积极配合甲方在设计变更时的工作。

　　（3）安全生产，文明施工，酒后不得作业，不得穿拖鞋进场。

　　（4）工程完工时及时通知甲方验收。

　　（5）未经甲方同意，乙方不得将整个项目直接或变相转包给第三方。

　　三、安全条款

　　1、甲方负责监督乙方的生产作业，制定安全生产规范供乙方执行。

　　2、乙方确保施工环境的安全，一旦施工环境不符合施工条件，必须马上停工。

　　3、乙方必须严格执行国家、行业的安全规范，安全会议要经常开，安全知识要时时普及。

　　4、乙方必须规范每个工人的行为，不戴安全帽不得进场。

　　四、工程验收

　　1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等。

　　2、由于工地是几个工程队同时在进行施工，所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。如乙方对工程量有异议，乙方可委托有政府认可的测检资源进行测绘。根据测绘报告协商解决工程量问题。风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　五、违约责任

　　1、合同履行过程中，任何一方违反本合同，违约方均须向守约方赔偿因此受到的所有损失

　　2、如乙方严重违约，致使合同无法履行，则此合同自行解除，甲方有权交予其他单位施工。

　　六、不可抗力

　　1、因不可抗力而使本合同无法开始履行或在履行过程中需要终止的，各方当事人均无须承担违约责任。本协议另有规定的除外。

　　2、本条款所称不可抗力，系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况及国家、省、市、主管部门有关法律、政策及规定发生变化和调整，而使项目无法继续进行下去。

　　七、合同的解除任何一方出现违约情形，守约方有权解除合同。合同的解除以收到对方的解除通知为准。

　　八、保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　九、争议的解决

　　1、本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。

　　2、如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向合同签订地、合同履行地的人民法院提起诉讼。

　　十、附则

　　1、本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

　　2、本协议一式份，双方当事人各执份，具有相同法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

建筑施工总承包合同(二) 篇4

　　第四部分

　　一、合同专用条款

　　（采用建设部推荐99版《建设工程施工合同》专用条款的格式）

　　一、词语定义及合同文件

　　1.词语定义

　　1.1在本合同中，下列词及词名应具有本款所赋予的含义：

　　“合同”是指合同协议书、中标通知书、投标书、合同专用条款、合同通用条款、工程规范和技术说明、合同图纸、合同价格组成的实体项目费（除工程量）、措施项目费、合同价格汇总表的各项费率、以及其他双方约定构成合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘等所有合同文件的总称。

　　本合同之工程规范和技术说明包括两大部分，即《发包人对措施项目的一般要求》部分和构成实体项目费的分部分项《工程规范和技术说明》部分。

　　“合同价格”本工程处于施工图设计阶段，现双方无法通过施工图计算出标底和投标报价，因而不能确定总承包价。总承包人承诺接受甲方在审定的工程报价时，将依招标文件16款的要求，在保证不低于个别成本的基础上结合本工程的实际将提出具有市场竞争性平均水平的价格，作为投资控制和办理竣工结算的依据。以下称“约定承包价”与“合同价格”有以上等同的解释。

　　“合同价格组成实体项目费”是指构成合同各分部、分项工程的实体工程量与相应基价的乘积的累加[∑实体工程量×（基价＋主材、设备费）]，但其中的各项工程量不具有合同约束力。

　　“合同价格汇总表”是指实体项目费、利润、措施项目费、价差、其它项目费、行政事业性收费和税金组成。但仅其最终汇总的合同价格和各项取费费率具有合同约束力，分类汇总金额只在甲方审核和调整付款计划时有参考作用。

　　“发包方（甲方）”本合同指**市**局及其合法继承人。

　　“监理工程师”指甲方根据合同约定，以书面形式明确的工程监理公司：北京工程咨询监理有限公司

　　“设计人”指）设计公司

　　“开工日期”指20__年7月15日

　　“付款计划”是指乙方依合同约定，经甲方和监理工程师审批的申请付款文件。监理工程师起草的付款证明是确认文件的具有合同约束力的基础文件。

　　“材料设备”是“材料”和“工程设备”的总称，可以是单指“材料”或“工程设备”，应联系上下文进行相应理解。

　　“分包”一词，是指①总包负责择优选择，经甲方批准的分包；②发包人经招标方式，择优选择的分包；③甲、乙方联合招标，择优选择的分包，这三种方式通称“分包”，具体分工见招标文件中本工程招标范围一览表。

　　“合同图纸”是经政府指定机构审查合格后的施工设计图，以下所用“图纸”一词与“合同图纸”为同一解释。

　　2.合同文件的组成及解释顺序

　　2.1合同通用条款本款约定的合同文件的组成和解释顺序应约定为：

　　（1）合同协议书

　　（2）中标通知书

　　（3）投标书，包括其附属文件

　　（4）合同专用条款

　　（5）合同通用条款

　　（6）工程规范和技术说明

　　（7）合同图纸

　　2.2合同价格组成实体项目费、措施项目费、合同价格汇总表（其中的汇总价和有关费率）、计日工清单（可能发生的措施项目费以外的人工）和主要材料设备价格清单等在本工程实施过程中形成的有合同约束力的类似文件。

　　2.3如果合同通用条款的任何条款写明了“可”或“应”由合同专用条款具体约定，而合同专用条款又无相关具体约定，但在“一般要求和措施项目”中有相关具体约定时，则“一般要求和措施项目”中此类约定应具有合同专用条款所具有的合同解释地位。

　　2.4受本合同专用条款的制约，合同通用条款中的“实体项目”一词统一修改为“合同价格组成实体项目”和“合同价格组成汇总表”。合同通用条款中的“月度请款单”应相应修改并理解为“进度请款单”。

　　2.5进一步规定如下：

　　（1）除非合同中另有特别注明，如果“工程规范和技术说明”与“合同图纸”之间出现歧义或矛盾时，数量以“合同图纸”为准，质量要求或工艺标准以“工程规范和技术说明”为准；

　　（2）除非另有约定，在合同订立和履行过程中，双方签署、签发、签收与本合同订阅或履行有关的协议、信函、纪要、备忘录等亦构成合同组成部分，其优先解释顺序应视其内容与其它合同文件的相互关系而定。

　　3.语言文字和适用法律

　　按通用条款执行。

　　4.图纸

　　除按通用条款执行外，补充如下：

　　4.1由甲方负责设计的图纸，甲方将免费向乙方提供七套晒印蓝图，如涉及外文图纸，甲方负责翻译成合同约定的文字后再提供给乙方；为便于乙方完成竣工图设计，在乙方提出要求时，甲方应协助乙方获得由甲方负责设计的一套最新版本图纸的AUTOCAD电子文件。

　　4.2与4.3按通用条款执行，以下两条为补充条件：

　　4.4尽管甲方已在合同签订之前已向乙方提供了足够的由甲方负责提供的图纸，乙方应在合同签订后14天内或进场开工后7天内（以其中较早的时间为准）向甲方递交一份乙方根据工程进度要求编制的图纸需求计划（主要为各分包工程所需的图纸），该计划应明确乙方对各区段的最迟需求时间。该计划经监理工程师和甲方审批同意后，作为甲方向乙方提供图纸的主要依据，成为本合同具有合同约束力的图纸供应计划（下文简称为“图纸供应计划”）。

　　4.5乙方应在获得经政府（指定机构）审核合格的任何图纸后14天内将他认为相关图纸中可能存在的任何缺陷、疏漏或不足以书面形式报监理工程师。乙方可以在此书面报告中附上关于弥补或修改此类缺陷、疏漏、不足的建议或方案，以及按此建议或方案实施对合同价格的影响；但不论乙方是否有此类建议或方案，均必须按监理工程师批准或指示的变更实施，并按照合同条件约定的变更计价方式与程序变更合同价格。

建筑施工总承包合同(二) 篇5

　　第四部分

　　一、合同专用条款

　　（采用建设部推荐99版《建设工程施工合同》专用条款的格式）

　　一、词语定义及合同文件

　　1.词语定义

　　1.1在本合同中，下列词及词名应具有本款所赋予的含义：

　　本合同之工程规范和技术说明包括两大部分，即《发包人对措施项目的一般要求》部分和构成实体项目费的分部分项《工程规范和技术说明》部分。

　　“发包方（甲方）”本合同指**市**局及其合法继承人。

　　“监理工程师”指甲方根据合同约定，以书面形式明确的工程监理公司：北京工程咨询监理有限公司

　　“设计人”指）设计公司

　　“开工日期”指20__年7月15日

　　“付款计划”是指乙方依合同约定，经甲方和监理工程师审批的申请付款文件。监理工程师起草的付款证明是确认文件的具有合同约束力的基础文件。

　　“材料设备”是“材料”和“工程设备”的总称，可以是单指“材料”或“工程设备”，应联系上下文进行相应理解。

　　“合同图纸”是经政府指定机构审查合格后的施工设计图，以下所用“图纸”一词与“合同图纸”为同一解释。

　　2.合同文件的组成及解释顺序

　　2.1合同通用条款本款约定的合同文件的组成和解释顺序应约定为：

　　（1）合同协议书

　　（2）中标通知书

　　（3）投标书，包括其附属文件

　　（4）合同专用条款

　　（5）合同通用条款

　　（6）工程规范和技术说明

　　（7）合同图纸

　　2.5进一步规定如下：

　　3.语言文字和适用法律

　　按通用条款执行。

　　4.图纸

　　除按通用条款执行外，补充如下：

　　4.2与4.3按通用条款执行，以下两条为补充条件：

　　二、双方一般权利和义务

　　5.工程师

　　5.2监理单位委派的工程师

　　姓名：_____________________职务：_______________________

　　发包人委托的职权：___________________________________

　　监理工程师的职责和权力：按通用条款执行。

　　5.3发包人派驻的工程师

　　姓名：______________________职务：________________________

　　职权：______________________

　　5.4本工程的设计人为在深圳注册的中建（深圳*设计公司。

　　设计人将指定一名代表作为驻工地代表承担合同约定的设计人工地代表的工作，但设计人工地代表仅在监理工程师认为有必要时才会被要求到现场办公。

　　7.总包方项目经理

　　姓名：______________________职务：______________________

　　8.发包人工作

　　8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　(1)甲方将在20__年7月15日前完成合同约定的现场准备工作。

　　(2)甲方提供的现场上下水源管径分别为上水DN150，下水DN600，甲方提供的临时用电电源额定功率为1260KVA。

　　(3)施工场地与公共道路-通道开通的时间和要求：

　　发包人已提供场地东南侧18米宽规划道，可按总承包人施工总平面图布置开出路口。（由甲方向市政部门报审）

　　(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：

　　由甲方于20__年6月30日以前向总承包人提供。

　　(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

　　由甲方于20__年6月30日以前完成土方工程开工所需的全部证件、批件。由甲方于20__年8月15日以前完成主体工程开工所需的全部证件、批件。

　　(6)水准点与坐标控制点交验要求

　　水准点与坐标控制点现已由测绘部门引入场地。由甲方于20__/6/30以前，向市规划部门申请验收，完成向乙方移交。

　　(7)图纸会审和设计交底时间：

　　①甲方于20__年7月5日提供桩基图纸，20__年7月10日组织

　　设计公司对有关地下工程的图纸进行交底。

　　②甲方于20__年8月10日前，发放有关主体工程的图纸。

　　③乙方于20__年8月15日前，组织各分包对主体工程的施工图

　　进行图纸会审。

　　④甲方于20__年8月20日前，组织设计公司对主体工程的施工

　　图进行图纸交底。

　　(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物：

　　发包人将要求总包单位在施工组织设计中明确施工降水时对道路和电视台、雍逸庭等原有建筑物沉降的影响及措施。

　　(9)双方约定发包人应做的其他工作：

　　待签约时约定。

　　8.2发包人委托承包人办理的工作：

　　待签约时约定。

　　9.承包人工作

　　9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

　　（1）由有设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

　　待签约时约定。

　　（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

　　待签约时约定。

　　（3）承担施工安全保卫工作及提供和维修非夜间施工照明的责任和要求，对其他承包人的服务和配合还应包括：

　　①对其他承包人工作在内的工程总体施工进度计划的安排、日常

　　协调和管理。

　　②为其他承包人及时提供足够和无障碍的工作面。

　　③临时水、电接口其他临时设施的支持配合，包括临时用水用电的计量设施。

　　④在其他承包人完成工作并将工作面移交给乙方后，乙方应采取的成品保护措施和费用。

　　⑤乙方进驻现场后向其他承包人工作提供所需的基准定位线、基准水准线、主要轴线和其它定位点。

　　⑥垃圾清运。

　　⑦现场施工应搭设的脚手架和外立面玻璃幕墙施工脚手架。且应保证脚手架安装符合有关安全操作要求。

　　(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

　　为发包人和监理单位各提供60m2的临时办公室及室内空调和安装电话一部，其费用已由承包人在报价时一并考虑。使用方各自承担自己的电话费用。

　　(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。此款仅按专用条款执行，专用条款未提到的参照技术说明5.23和6.5执行。

　　乙方应遵守政府有关主管部门对施工场地交通以及环保和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续。总承包人承担由此发生的费用。乙方应采取适当的措施对施工现场周围的居民和公众进行安抚，并在必要时支付补偿金，以避免正常情况下产生的不可避免的施工噪声、震动、光线等扰民因素导致的民扰对工程进展造成影响。乙方有义务依采取适当的措施最大程度地降低施工过程中产生不可避免的施工扰民。乙方应保证甲方不会承担任何与施工扰民或民扰有关的费用，且不会遭受任何与施工扰民或民扰有关的费用和延长工期的索赔。

　　(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

　　按总包和分包的项目划分承担各自范围的成品保护工作，发包方不再另行支付费用。

　　(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物：

　　总包单位在场地施工降水时，应对兴、博爱路等道路及电视台、雍逸庭等建筑物沉降的影响采取措施。

　　(8)施工现场清洁卫生的要求：

　　达到**省、**市有关文明工地的规定，保护工地周围自然环境和公共设施。

　　(9)双方约定承包人应做的其他工作：

　　见本合同文件的《工程规范和技术说明》中的相关约定。

　　三、施工组织设计和工期

　　10.进度计划

　　10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

　　乙方在合同签订后，7天内提供给监理工程师本项目总施工进度计划网络图（含直线图）；桩基、土方工程进度计划网络图；

　　乙方在合同签订后，14天内提供给监理工程师本项目主体结构工程施工进度计划网络图（含直线图）；各分包工程进度计划网络图（含直线图）。

　　工程师确认的时间：

　　在承包方相关负责人审定后报批监理单位7天内确定。

　　10.2承包人应在技术标中和本款中说明总施工进度计划网络图（含直线图）中有关主要节点的时间要求（在正式签订合同时依照施工设计图双方确认）。

　　节点1：桩基、土方工程完成为20__年月日

　　节点2：结构到±0.000为 20__年月日

　　节点3：结构全部封顶为 20__年月日

　　节点4：外装修完成为 20__年月日

　　节点5：内装修完成为 20__年月日

　　节点6：本工程竣工交付为 20__年 7 月 15 日

　　13.工期延误

　　13.1双方约定工期顺延的其他情况：

　　当因通用条款上本款六种原因导致的关键线路工作的工期延误时，乙方可申请延长工期，监理工程师与甲方适当地协商之后，依据情况决定工期延长的时间。竣工日期应随此延长的工期做相应的调整。

　　13.2在合同通用条款本款的基础上误期赔偿，补充如下约定：

　　（1）乙方不能完成上述本款约定的形象进度节点，其违约金为每拖期一天分别为控制节点相关区段的造价的万分之二，但违约金的总额不得超过总造价的3%（百分之三）。

　　（特别应注意的是：本款所约定的形象进度节点与工程款支付的形象进度节点是有区别的）

　　（2）如果之后乙方采取各种组织、技术、经济措施，追回了误期时间，按合同约定的竣工日期完成本工程并竣工，甲方依合同的形象进度节点扣乙方误期的违约金应全额退还乙方。

　　四、质量与验收

　　17.隐蔽工程和中间验收

　　17.1双方约定中间验收部位：按通用条款。

　　本工程检验记录的格式使用**省地方性标准《建筑安装工程资料管理规定》中规定的格式，包括它随后任何适用的修改和任何配套文件中的适用规定。

　　在“质量与验收”本款特别强调的质量标准和质量获奖等级：

　　（1）本工程质量标准按中华人民共和国国家标准GB50300-20__《建筑工程施工质量统一验收标准》约定为合格，以经相关单位或部门联合验收最终结论为准。关于质量违约金的约定如下：

　　乙方保证工程质量达到本合同本款约定的质量标准是乙方最起码的合同责任和义务，如乙方不能达到本款的质量标准，将负责返修至合格。甲方可视情况要求乙方偿付给甲方一定的质量违约金，该违约金可由甲方从乙方依本合同约定应得的或将得的任何款项中予以抵扣，但该违约金不超过合同价格的百分之三为限。如果返修仍达不到合格标准，乙方将承担全部责任。触及国家法律的，按相关法律处理。

　　（2）工程质量获奖等级：为**市优良样板工程、**省优良样板工程、获全国鲁班奖。（以相关单位或部门联合验收的最终结论为准）奖罚办法如下：

　　①未获市优奖，罚1.5％；

　　②获市优奖，未获省优奖，罚1.0％；

　　罚款根据情况只罚上述中的一种。

　　③获省优奖，未获鲁班奖，奖励0.5％；

　　④获得鲁班奖奖励1.5％。

　　满足承诺奖项条件并经过甲方或监理工程师核实且取得相应荣誉证书后28天内，甲方将质量奖项的奖金提交乙方。

　　19.工程试车

　　19.5试车费用的承担。

　　除联动试车由发包人承担费用外，其余试车均由承包人承担费用。

　　五、安全施工

　　不管本合同有其它任何约定，乙方应充分认识本工程位于城市中心区的特点，保证本工程的施工始终严格依照不低于**市建设局有关安全文明施工的各项标准和规定，并确保本工程施工现场获得由**市建设局评比核发的“**市安全文明工地”称号或类似荣誉。

　　六、合同价款与支付

　　23.合同价款及调整

　　23.2合同价格采用方式的确定：本工程处于施工图设计阶段，现双方无法通过施工图计算出中介预算价和施工报价，因而不能确定总承包价。

　　（1）在合同协议书签订时总承包人承诺：

　　本工程实行“统一量、定额结合市场价、竞争费”的计价原则，待施工图出来后，45天内，总承包方根据招标说明的有关规定和20__年《**省建筑工程综合定额》、20__年《**省安装工程综合定额》、《**省市政工程综合定额》及1991年《**省园林建筑定额》，采用综合定额的计价办法和委托编制中介预算时，建设局发布的相应季度材料信息价或市场价及承包人承诺的费率计算出整个工程价格。

　　总承包人承诺接受甲方在审定承包人组成的工程价格时，将依招标文件16款的要求，在保证不低于个别成本的基础上结合本工程的实际将提出具有市场竞争性平均水平的价格。（以下称为约定承包价）作为投资控制和办理竣工结算的依据。

　　（2）合同价格组成实体项目费

　　约定承包价实体项目费是组成合同价格的唯一和全部的基础载体。应当认为约定承包价实体项目费是基于对招标文件、合同图纸及合同文件附件中可能包含的图纸的全面、充分、正确的理解而编制的。尽管在合同协议书签订后，约定承包价组成实体项目费中的各项工程量已不具备合同约束力，乙方仍应准备一份实体项目费的计价表，且乙方应对其合同价格实体项目中的所有项目、工程量、单价或价格、费率的完整性和正确性负责。相应的合同价格组成汇总表也应按照甲方随招标文件发出的格式和要求进行准备，并对其准确性和完整性负责。

　　（3）本款进一步约定，乙方应以详尽、可信的价格组成明细分析等资料使监理工程师所接受，在约定承包价中已考虑了风险或包干金额，即使乙方在实施过程中将会导致乙方在本工程出现严重的亏损，乙方也不得向甲方提出任何费用和工期的索赔要求，此类任何情况都包括在被审定价格中。

　　（4）乙方保证提交的约定承包价组成实体项目费、汇总表中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，乙方提交的这份文件已经全面、充分地体现和覆盖了以下内容：

　　①乙方根据合同应承担的全部义务。

　　②为该工程的正确实施、竣工和修补其任何缺陷所必须发生的一切费用。

　　③为完成约定的全部合同工作内容而必须发生的任何费用。

　　④可以预见的任何紧急情况的处理费用。

　　23.3双方约定合同价款的其他调整因素：

　　本合同是采用综合定额和基价计价的相对固定总价合同。

　　但下列情况合同价格可调整：

　　（1）国家或当地的立法机关在本合同签订之日后颁布了任何后继法规，并且这后继法规对工程造价具有强制性和法律性的调整作用。

　　（2）因甲方原因设计变更：包括材料、工程设备、工艺标准或质量标准的变化，且单项变更金额在3000元以上。

　　（3）暂估价项目主要指政府采购主要明细：舞台机械、舞台灯光、音响设备、大剧院座椅、小剧院座椅、空调主机、电*院放映设备、电梯、发电机、室外露天LED大屏幕、室内LED大屏幕、智能化设备购置费按实际发生计。

　　24.工程预付款

　　发包人向承包人预付工程款的时间、金额以及占合同价款总额的比例：

　　（1）此处提出的预付款是指总承包负责的采购主要设备，订货前向厂家应付的定金。待施工图出图45天后，在双方约定承包价中，由总承包提出负责的采购主要设备明细表和费用，经监理工程师核准后，甲方批准按其费用的10%预付。

　　（2）在甲方向乙方拨付工程预付款之前，乙方必须向甲方提交由在**市开业的商业银行或担保公司出具的等额预付款保函，乙方必须使用招标文件第七部分中提供的预付款保函的格式或甲方同意的其他格式。

　　（3）在预付款抵扣偿清以前，上述预付款保函一直有效，但规定，该预付款保函的总额应随抵扣金额的增加而逐步降低。

　　25.工程量确认

　　工程量计算规则：

　　合同通用条款本款提及的“实体项目”一律按《**省建设工程综合定额》（20__）规定的工程量计算规则。只要工程量计算规则中有适用或能分解出或推断出的相应计算规则，则应以单独的子目列出并计算相应的工程量。

　　如果工程量计算规则中没有适用的或不能合理分解推断出的相应计算规则，则执行按图纸标示的理论净量进行相应工程量计算的原则，并报建设行政主管部门造价管理机构批准，做一次性补充项目执行。

　　25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

　　每月25日

　　26.工程款（进度款）支付。

　　26.1总承包方按实际完成工作量，于每月25日报监理单位认可后，发包人核准后在次月10日前应向总承包人支付工程款（进度款）。发包人在当月支付工程款（进度款）中应按约定扣回工程款的25%，做为土建主体工程、设备各大系统未进行质量联合验收前，应扣的质量保证金；偿还主要设备预付款而抵扣的金额；扣回当月应付的竣工后的质量保修保金（工程款5%）；应扣回其他应扣的款项。

　　26.2属于政府采购范围内的价款，由负责政府采购的部门拨付。（所采购的设备，不管是否需要总承包方负责安装工作，均要按总承包方的施工组织设计需求的时间内进场施工。）

　　26.3屋面钢结构部分由总承包方与专业承包方协商提出方案，报监理工程师核准后，经甲方确认，按分包合同办法拨付工程预付款和进度款。

　　26.4二次装修的主要材料及其它专业的主材价款，由总承包方提供品牌、厂家、产地、价格及付款方式，经监理单位认可后7天内，报甲方确认后按约定拨付工程预付款和进度款。

　　七、材料设备供应

　　27.发包人供应

　　27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

　　（1）材料设备单价与一览表不符：按通用条款。

　　（2）材料设备的品种、规格、型号、质量获奖等级与一览表不符：

　　按通用条款。

　　（3）承包人可代为调换的材料：按通用条款。

　　（4）到货地点与一览表不符：按通用条款。

　　（5）供应数量与一览表不符：按通用条款。

　　（6）到货时间与一览表不符：按通用条款。

　　27.6发包人供应材料设备的结算方法：按具体结算办法。

　　28.承包人采购材料设备

　　28.1承包人采购材料设备的约定：按具体结算办法。

　　八、工程变更

　　（1）乙方应与监理工程师合作和配合，在任何变更发生后48小时内对相关变更做初步计量和计价。每月25日，乙方应将本月发生的变更，经监理工程师和乙方初步计量和计价进行最终认定。

　　（2）如果经过计量和计价的建安工程单项变更金额在三仟元（含三仟元）人民币以内时，则只由乙方实施工程变更而不做合同价格的变更。为此本款进一步约定，各个变更指示中的每个变更项目应分别进行单项子目的计量和计价，不允许将各个变更进行累加。乙方应将经甲方认定的变更金额纳入到工程进度款中，由甲方支付给乙方。

　　（3）为保证合同双方的工作效率，乙方应保证他递交给监理工程师的变更计量和计价的准确性和真实性。如果乙方对任何变更的计量或计价超出经甲方和监理工程师审定的变更工程量或变更金额20％以上时，甲方将从乙方应得或将得的任何款项中扣罚乙方对相关变更高出冒算的那部分金额的50% 。

　　（4）计日工（可能发生的措施项目费以外的人工费）

　　如果以计日工形式实施的工作归于变更的范畴，乙方应将当月发生的所有以计日工形式实施的工作汇总为一份报表，在当月的25日前交给监理工程师以便使甲方和监理工程师进行最终认定。乙方应将经甲方认定的所应得的计日工金额纳入到工程进度款中，由甲方支付给乙方。

　　九、竣工验收与结算、

　　32.竣工验收：

　　（1）监理工程师在竣工验收通过之日后7天内向乙方颁发由甲方、监理工程师、乙方和设计人四方共同签署的竣工验收证书，竣工验收证书上应写明竣工验收合格的日期，该日期即为工程实际竣工日期。

　　（2）工程的竣工验收和竣工验收合格后的备案、登记等须依照中华人民共和国国务院令第279号，“建设工程质量管理条例”；“**市工程竣工验收备案管理暂行规定”及其随后任何适用的修改的规定执行。

　　32.1承包人提供竣工图的约定：六份。

　　32.6交工工程的范围和竣工时间：本工程要求一次全部竣工验收。

　　33.竣工结算

　　竣工结算办法：

　　（1）根据23.2款采用方式为办理结算的依据。

　　（2）安装及专业工程的主材价格经监理单位认可后，甲方批准确认的价格（含采保费）进行计算。

　　（3）其它材料按市建设行政主管部门造价管理机构公布的信息价为依据，以施工期间的各季价算术平均值的价格进行计算。

　　（4）政府采购部分的项目需单独分列，包含在总结算造价内。

　　（5）工程竣工办理完成备案验收后，总承包方在一个月内提供竣工结算书，建设单位在收到总承包方结算书后六个月审核完毕。

　　其后30天内，发包人应支付在每月按约定扣工程款的25%中（作为土建主体工程、各大系统未进行联合验收前，应扣的质量保证金；偿还主要设备预付款而抵扣的金额；扣回当月应付的竣工后的质量保修保金；扣回其他应扣的款项）的75%给乙方，剩余另外的25%（扣除总价的5%作保修金、扣回其他应扣的款项），一年后付清。

　　保修金二年后退回（不计利息），专业分包保修金及保修期按分包合同规定处理。

　　本合同条款中所称的工程造价不包括政府采购部分的价款。

　　34.质量保修

　　除按通用条款外，在正常使用条件下，本工程的最低保修期限补充条款如下：

　　（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

　　（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

　　（3）供冷系统：为两个供冷期；

　　（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年；

　　（5）其他项目的保修期限按发包方与承包方约定的期限；

　　（6）建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算；

　　（7）建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

　　十、违约、索赔和争议

　　索赔的支付

　　在监理单位、甲方和乙方适当协商之后，如果乙方提供了足够充分的细节（包括详情报告和同期记录）足以证实全部的索赔，则乙方有权得到全部索赔金额的付款。

　　如果乙方提供的细节不足以证实全部的索赔，则乙方有权得到监理工程师认可的那部分的索赔款。监理工程师应将按本款所作的任何决定及时通知乙方，并将一份副本呈交甲方。

　　乙方应将当月发生的所有经甲方和监理工程师确认的索赔事件和索赔金额做成一份报表，在当月的25日前呈交给监理工程师以便甲方和监理工程师进行最终认定。乙方应将得到经甲方认定的索赔金额纳入到乙方准备的竣工结算报告中，由甲方在竣工结算时一次性支付给乙方。

　　同理，如果甲方提供了足够充分的细节（包括详情报告和同期记录）足以证实全部的索赔，则甲方也有权得到乙方支付的全部索赔金额。

　　35.违约

　　本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

　　合同通用条款第26.4款约定，发包人违约应承担的违约责任；

　　合同通用条款第33.3款约定，发包人违约应承担的违约责任；

　　双方约定的发包人其他违约责任：

　　35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

　　本合同通用条款第14.2款约定，承包人违约应承担的违约责任；

　　本合同通用条款第15.1款约定，承包人违约应承担的违约责任；

　　双方约定的承包人其他违约责任：已在其他条款中明确。

　　37.争议

　　37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

　　双方向**市建设行政管理部门申请进行调解，调解无效可依法向人民法院起诉。

　　十一、其他

　　38.工程分包（除政府采购项目）

　　（1）甲方将与乙方按共同操作的原则就合同中约定的暂估价项目一部分进行联合招标，以确定中标人。本款约定联合招标将由甲方聘请的有资质的招标代理机构主持，乙方协助。联合招标应分别约定中标人的合同价格及权利和责任；甲方对中标人的选定予以否决的条件、中标人的维修责任等等。乙方须分别与中标人有签订合同。有关工程分包的招投标文件将成为相应签订中标人供应合同的主要依据：

　　①中标人应承担乙方按照合同需向甲方承担的任何义务和责任。中标人还应保障甲方免于遭受任何与该分包合同的履行有关的一切索赔、诉讼、违约金、损失赔偿或其他任何费用和开支；

　　②中标人应保障甲方免于承担由中标人及其代理人、工人和其雇佣的其他人员的任何疏忽造成的损失、索赔或诉讼。

　　（2）总包人对各中标人的总包管理和配合所需的费用，以及与此类费用相关的差额法定税金，应在实体项目中每个暂估价项目填报一笔金额，该笔费用应当涵盖乙方对中标人实施的管理、配合、协调，提供任何必要帮助的所有费用。此类费用将是相对固定的，不会随暂估价的实际发生额的增减而调整，也不会随暂估价项目的合并或再分而调整。乙方已在投标阶段，根据其自身丰富的经验和本工程的规模和标准，对甲方给出的暂估价作了充分的市场调研，并在此基础上对其可能发生的费用进行了充分的考虑。

　　（3）中标人的工程款将通过总包签字认可，分别报给监理工程师，在获得有效的批准后，分别由甲方直接向中标分包人和中标供应商支付。

　　38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：

　　见附件（原投标须知附件A《本工程招标工程一览表》）

　　39.不可抗力

　　39.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款。

　　40.保险

　　40.6本工程双方约定投保内容如下：

　　（1）发包人投保内容：工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

　　运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

　　（2）承包人投保内容：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　（3）保险事故发生时，发包人、承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

　　41.担保

　　41.3本工程双方约定担保事项如下：

　　（2）承包人向发包人提供履约担保，其保函应以发包人批准的格式和经发包人批准的银行或其它担保机构出具。合同签定7日内，承包人应向发包人递交一份见函即付和不可撤消的履约保函，保函的金额为约定造价的8%，履约保函不应注明具体的失效日期，而应注明具体的其有效期应持续到发包人和监理工程师、设计人、总承包人签发的竣工证明书签发日期14天后截止。如果发包人无法获得一份不带具体截至日期的保函，保函中应带有“在工程不能按期竣工时，在任何时间，本保函的有效期将按发包人的要求延长”或类似约定的条款。

　　预付款保函的金额应与合同约定的预付款金额相等，且应依照本专用条款第24.1的约定。

　　在承包人未向发包人提交本款约定的保函之前，承包人无权要求发包人支付任何款项，发包人也无义务向承包人支付任何款项。

　　担保合同作为本合同附件。

　　（3）双方约定的其他担保事项：待签约时，具体商定。

　　46.合同份数

　　46.1双方约定合同正、副本份数：

　　本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；副本六份，向**市建设工程施工合同管理机构报备一份，监理单位一份，甲乙双方各执两份。

　　合同生效日期：

　　本合同于双方合法代言人签署合同协议书之日起开始生效，至合同约定的双方各自的全部义务履行完毕即告终止。

　　甲方、甲方代表、监理工程师、监理工程师代表、乙方、乙方代表、设计人、设计人驻工地代表和其他承包人的地址（或号码）在相应当事人进驻现场前7日内以甲方或监理工程师书面通知形式明确。

　　47.补充条款

　　二、中心工程承包范围一览表

　　中心工程承包范围一览表

　　一、土建工程

　　序号工程项目工作内容承包单位备注

　　10. 外墙装修工程外墙部分按设计图纸要求做至抹灰层，以及面砖、涂料面层。总包

　　玻璃幕墙（包括女儿墙压顶和其他结构、装饰面接缝的封胶等处理工作）、外大门、旋转门。外墙干挂石材、外墙铝合金复合板饰面。总包可选择分包（需甲方确认）当总包高于市场价格的报价，达到业主不能接受的水平，业主可另行招标

　　11. 室内装修工程室内精装修。总包可选择分包（需甲方确认）当总包高于市场价格的报价，不能达到业主接受的水平，业主可另行招标

　　全楼范围内的楼梯间、防烟前室、消防前室、空调机房、配电小间、弱电小间装修。总包

　　地下车库、地下室其他部位除卫生间、舞厅、录音室外的全部房间及走道、舞台机坑。总包

　　灯光控制中心、库房、计算机机房、管理用房。总包

　　演艺区、办公区的走道部分的水泥地面，办公区域内墙面。总包

　　屋面风雨间内抹灰。总包

　　中心工程承包范围一览表

　　一、土建工程

　　序号工程项目工作内容承包单位备注

　　12. 防水工程 ±0.000以上工程的卫生间、清洁间、更衣室、沐浴室、厨房以及其他图纸上标明需作防水的部分（含防水保护层）总包

　　地下室、首层底板防水工程。总包

　　屋面防水工程总包

　　13. 室外环境工程红线内的小市政、绿化、庭院小品业主、总包联合择优选择分包

　　14. 建筑声学装饰隔声、可调节的声学反射装置等声学装饰业主、总包联合择优选择分包

　　15. 其他各分包的现场综合管理由中标的总包负责、协调和配合，配合工作包括预留洞、补洞、堵洞、预埋件（有特别说明的除外）和招标文件中规定的其他相关配合工作、责任和义务。

　　中心工程承包范围一览表

　　二、给排水、消防工程

　　序号工程项目工作内容承包单位备注

　　1. 给排水工程给排水系统的全部管道及管路上的阀门、附件、设备的安装总包

　　2. 卫生洁具卫生洁具安装总包可选择分包（需甲方确认）

　　支管上的阀门、附件的安装总包

　　3. 消火栓工程消火栓系统的全部管道以及管路上的阀门、附件、设备的安装。总包

　　4. 防火喷淋和气体灭火工程消防喷淋系统的全部管道及管路上的阀门、附件、设备的安装。总包

　　5. 燃气工程燃气系统的全部管道及管路上的阀门、附件、设备的安装。业主、总包联合择优选择分包

　　中心工程承包范围一览表

　　三、通风空调及人防通风工程

　　序号工程项目工作内容承包单位备注

　　1. 通风、空调和人防通风设备及安装工程通风、空调和人防通风设备及安装总包可选择分包（需甲方确认）当总包高于市场价格的报价，达到业主不能接受的水平，业主可另行招标

　　中心工程承包范围一览表

　　四、电气工程

　　序号工程项目工作内容承包单位备注

　　1. 变配电工程变配电工程指高压主进隔离柜的进线端至低压柜的出线端之间的全套变配电设备，包括安装、调试、送电等工作内容。业主、总包联合择优选择分包

　　2. 防雷接地工程接地装置的供应及安装、接地母线敷设、网制作安装及均压环焊接、避雷引下线敷设等总包或总包选择的分包（需甲方确认）

　　3. 动力工程动力工程的主要安装工作，包括设备基础、预留洞、预埋件、补洞、堵洞、设计或适用的消防验收规范要求的防火枕的制作安装和招标文件中规定的其它相关配合工作、责任和义务。总包

　　4. 照明工程照明工程除剧场舞台特殊灯光外。总包

　　舞台特殊灯光业主经招标方式，择优选择的分包由总包负责总包管理、协调和配合。和招标文件中规定的其它相关配合工作、责任和义务。

　　5. 弱电工程包括楼宇自控系统、火灾自动报警系统、安全防范系统、综合布线系统、背景音乐及总广播系统、有线电视及卫星接收系统、无线转发系统、停车场管理系统、通讯自动化系统、计算机网络系统、视频系统、音频系统、系统集成设备的供应及安装工程；业主经招标方式，择优选择的分包总包负责和总包管理、协调和配合，其工作包括设备基础、预留洞、预埋件、补洞和招标文件中规定的其它相关配合工作、责任和义务。

　　弱电系统的预埋管、穿带线、弱电系统的线槽。总包

　　中心工程承包范围一览表

　　五、舞台机械、建声音响

　　序号工程项目工作内容承包单位备注

　　1. 舞台机械舞台机械政府采购总包负责和总包管理、协调和配合工作

　　2. 建声音响音响设备安装政府采购总包负责和总包管理、协调和配合工作

　　3. 座椅下带通风散流器座椅的供应及安装政府采购总包负责和总包管理、协调和配合工作

建筑施工总承包合同(二) 篇6

　　一、工程项目的综合说明

　　1、名称：_________________

　　2、地址：_________________

　　3、规模：_________________

　　4、结构及层数：_________________

　　5、发包方式：_________________

　　6、发包范围：_________________

　　7、________年________月________日。

　　8、质量要求。

　　二、工程造价

　　1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为：

　　人民币：_________________元(大写：_________________)

　　2、价格计算依据：

　　(1)标定的定额为：_________________

　　(2)标定的取费标准：_________________

　　(3)政策性调价文件截止日期：_________________

　　三、材料采购供应

　　材料采购、运输、保管的责任和计价依据：_________________

　　对材料质量的要求：_________________

　　四、工程款支付方式

　　1、在合同签署后，开工前________%作为工程付款。

　　2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。

　　3、按天津市有关文件规定，工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的________%;留________%做维修款，待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。

　　4、施工期允许调整的内容和依据：_________________

　　五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取

　　1、施工过程三通一平由甲方负责，其费用不含在总价内。

　　2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责，其费用不含在总价内，待竣工结算时按实际发生给与调整。

　　3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。

　　六、工程保修

　　本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。

　　七、遇有本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过协商另订补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。

　　八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，由双方协商解决;协商不成，按本合同约定的下列方法之一进行解决：

　　1、由仲裁委员会仲裁;

　　2、向人民法院起诉。

　　以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。

　　甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________

　　代表人(签字)：_________________代表人(签字)：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　签约日期：_________________

　　签约地点：_________________

建筑施工总承包合同(二) 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体合同，双方达成如下协议：

　　一、工程地点：___________________

　　二、工程质量：合格。

　　三、承包方式：__________________

　　四、开工日期：年月日，竣工日期：年月日。

　　五、工程结算：以建筑实际面积双方会同丈量为准，每平方价格_________元整。

　　六、工程付款方式：一层封顶后付建筑面积的50%工程款，二层封顶后付建筑面积的50%,三层封顶付建筑面积的50%，工程竣工验收合格后付清余款。

　　七、工程质量要求：工程质量符合国家颁发的《建筑安装工程施工验收规范》。材料要求按图纸设计为准。

　　八、乙方在施工过程中如发生意外事故，所需费用由乙方负责。

　　九、本合同甲乙双方协商签订，任何一方不得违约，如有违约有违约方承担经济和法律责任。

　　十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑施工总承包合同(二) 篇8

　　第七部分

　　中心工程施工图纸

　　一.总图

　　序号图纸编号图纸名称规格附注

　　01 ZS001 总平面图±0.00层 A0

　　02 ZS002 屋顶层平面图 A0

　　03 ZS003 消防总平面图 A0

　　04 ZS004 竖向及道路平面图 A0

　　05 ZS005 管线综合图 A0

　　06 ZS006 详图 A

　　建筑专业：

　　演艺中心（一）

　　序号图纸编号图纸名称规格附注

　　01 JS02-01 地下层平面图 A2

　　02 JS02-02 一层平面图 A2+

　　03 JS02-03 二层平面图 A2

　　04 JS02-04 三层平面图 A2

　　05 JS02-05 四层平面图 A2

　　06 JS02-06 屋顶[平面图 A2

　　07 JS02-07 2-W轴～2-A轴立面图，2-16轴～2-1轴立面图 A2

　　08 JS02-08 2-A轴～2-W轴立面图，2-1轴～2-16轴立面图 A2

　　09 JS02-09 1-1剖面图 A2+

　　10 JS02-10 2-2剖面图 A2+

　　11 JS02-11 大剧场观众厅一层放大平面图 A2

　　12 JS02-12 大剧场观众厅二层放大平面图 A2

　　13 JS02-13 大剧场观众厅三层放大平面图 A2

　　14 JS02-14 大剧场观众厅马道放大平面图 A2

　　15 JS02-15 大剧场观众厅剖面放大图（一） A2

　　16 JS02-16 大剧场观众厅剖面放大图（二） A2

　　17 JS02-17 大剧场视线分析图 A2

　　18 JS02-18 大剧场舞台放大平面图一、二 A2

　　19 JS02-19 大剧场舞台控制室及一层天桥平面图 A2

　　20 JS02-20 大剧场舞台二、三层天桥平面图 A2

　　21 JS02-21 大剧场舞台栅顶、栅顶悬吊构件，灯光吊杆位置 A2

　　JS02- 台面景区位置示意图

　　22 JS02-22 大剧场舞台剖面图 A2

　　23 JS02-23 小剧场平面及剖面放大图（一） A2

　　24 JS02-24 小剧场平面及剖面放大图（二） A2

　　25 JS02-25 小剧场平面及剖面放大图（三） A2

　　26 JS02-26 小剧场平面及剖面放大图（四） A2

　　27 JS02-27 小剧场平面及剖面放大图（五） A2

　　演艺中心（二）

　　序号图纸编号图纸名称规格附注

　　28 JS02-28 防火分区面积图（一） A2

　　29 JS02-29 防火分区面积图（二） A2

　　30 JS02-3 防火分区面积图（三）面积计算图（一） A2

　　31 JS02-31 面积计算图（二） A2

　　32 JS02-32 面积计算图（三） A2

　　33 JS02-33 玻璃幕墙轴测图 A2

　　34 JS02-34 玻璃幕墙一层平面图 A2

　　35 JS02-35 玻璃幕墙二层平面图 A2

　　36 JS02-36 玻璃幕墙四层平面图 A2

　　37 JS02-37 玻璃幕墙顶视图 A2

　　.8 JS02-38 玻璃幕墙南北立面图 A2

　　39 JS02-39 玻璃幕墙东立面图 A2

　　40 JS02-40 玻璃幕墙技术参数表 A2

　　41 JS02-41 铝板幕墙轴测图 A2

　　42 JS02-42 铝板幕墙一层平面图 A2

　　43 JS02-43 铝板幕墙南立面图 A2

　　44 JS02-44 铝板幕墙东西立面图 A2

　　45-50 JS02-（45-50）楼梯大样图 A2

　　51-52 JS02-（51-52）卫生间大样图 A2

　　53-54 JS02-（53-54）地下室设备用房放大图 A2

　　55-70 JS02-（55-70）立面放大图 A2

　　70-75 JS02-（70-75）墙身及节点大样 A2

　　培训中心

　　序号图纸编号图纸名称规格附注

　　01 JS03-01 地下层平面图 A2

　　02 JS03-02 一层平面图 A2

　　03 JS03-03 二层平面图 A2

　　04 JS03-04 三层平面图 A2

　　05 JS03-05 四层平面图 A2

　　06 JS03-06 五层平面图 A2

　　07 JS03-07 顶层平面图 A2

　　08 JS03-08 A-A剖面展开图、 6-F轴～5-A轴立面展开图 A2

　　09 JS03-09 5-A轴～6-F轴立面展开图、 6-4轴～5-1北立面、 B-B剖面图 A2

　　10 JS03-10 电影院观众席视线分析图 A2

　　11 JS03-11 防火分区面积图（一） A2

　　12 JS03-12 防火分区面积图（二） A2

　　13 JS03-13 面积计算图（一） A2

　　14 JS03-14 面积计算图（二） A2

　　15 JS03-15 地下人防战时平面图 A2

　　16 JS03-16 地下人防平时平面图 A2

　　17 JS03-17 口部大样，1-1剖面图 A2

　　18-23 JS03-（18-23）楼梯大样图 A2

　　24-25 JS03-（24-25）卫生间大样图 A2

　　25-26 JS03-（25-26）地下室设备用房放大图 A2

　　26-30 JS03-（26-30）立面放大图 A2

　　30-35 JS03-（30-35）墙身及节点大样 A2

　　结构专业：

　　演艺中心

　　序号图纸编号图纸名称规格附注

　　01 GS001 结构设计说明一 A2

　　02 GS002 结构设计说明二 A2

　　03 GS003 桩基平面图 A2

　　04 GS004 桩承台及地下室底板结构平面图 A2

　　05 GS005 承台详图（一） A2

　　06 GS006 承台详图（二） A2

　　07 GS007 地下室墙、柱定位图 A2

　　08 GS008 地下室外墙配筋图 A2

　　09 GS009 地下室水池详图 A2+

　　10 GS010 一层墙、柱定位图 A2+

　　11 GS011 二层～四层墙、柱定位图 A2

　　12 GS012 柱及砼墙配筋详图 A2

　　13 GS013 一层结构平面图布置图 A2

　　14 GS014 一层梁配筋图 A2

　　15 GS015 二层结构平面布置图 A2

　　16 GS016 二层梁配筋图 A2

　　17 GS017 三层结构平面布置图 A2

　　18 GS018 三层梁配筋图 A2

　　19 GS019 四层结构平面布置图 A2

　　20 GS020 四层梁配筋图 A2

　　21 GS021 屋面结构平面布置图 A2

　　22 GS022 屋面梁配筋图 A2

　　23 GS023 出屋面结构平面布置图 A2

　　24 GS024 出屋面梁配筋图 A2

　　25 GS025 观众厅悬挑梁配筋详图 A2

　　26 GS026 钢梁详图 A2

　　27 GS027 钢结构详图（一） A2

　　28 GS028 钢结构详图（二） A2

　　29 GS029 节点详图 A2

　　30 GS030 楼梯详图（一） A2

　　31 GS031 楼梯详图（二） A2

　　32 GS032 楼梯详图（三） A2

　　33 GS033 楼梯详图（四） A2

　　34 GS034 楼梯详图（五） A2

　　35 GS035 楼梯详图（六） A2

　　培训中心：

　　序号图纸编号图纸名称规格附注

　　01 GS01 结构设计总说明一 A2

　　02 GS02 结构设计总说明二 A2

　　03 GS03 桩施工图 A2

　　04 GS04 地下室底板结构平面布置图及底板配筋图 A2

　　05 GS05 承台详图（一） A2

　　06 GS06 承台详图（二） A2

　　07 GS07 地下室墙、柱定位图 A2

　　08 GS08 柱及暗柱配筋图 A2

　　09 GS09 人防口部墙定位及配筋图 A2+

　　10 GS10 一层结构平面布置图 A2+

　　11 GS11 一层梁配筋图 A2

　　12 GS12 二层～屋顶层柱定位及配筋图 A2

　　13 GS13 二层结构平面图布置图 A2

　　14 GS14 二层梁配筋图 A2

　　15 GS15 二层板配筋图 A2

　　16 GS16 三层结构平面布置图 A2

　　17 GS17 三层梁配筋图 A2

　　18 GS18 三层板配筋图 A2

　　19 GS19 四层结构平面布置图 A2

　　20 GS20 四层梁配筋图 A2

　　21 GS21 四层板配筋图 A2

　　22 GS22 五层结构平面布置图 A2

　　23 GS23 五层梁配筋图 A2

　　24 GS24 五层板配筋图 A2

　　25 GS25 屋顶层结构平面布置图 A2

　　26 GS26 屋顶层梁配筋图 A2

　　27 GS27 屋顶层板配筋图 A2

　　28 GS28 1#楼梯详图 A2

　　29 GS29 2#楼梯详图（一） A2

　　30 GS30 2#楼梯详图（二） A2

　　31 GS31 3#楼梯详图（一） A2

　　32 GS32 2#楼梯详图（二） A2

　　33 GS33 4#楼梯详图（一） A2

　　34 GS34 2#楼梯详图（二） A2

　　35 GS35 5#楼梯详图 A2

　　给排水专业：

　　演艺中心及培训中心

　　序号图纸编号图纸名称规格附注

　　01 SC000 给排水图纸目录 A4

　　02 SC001 人防给排水设计说明主要材料图例 A1

　　03 SC002 地下车库人防战时给排水平面图 A0

　　04 SC003 地下车库战时给水排水系统图 A1

　　05 SC004 演艺中心地下层给排水及消防栓平面图 A0

　　06 SC005 演艺中心地下层自动喷水平面图 A0

　　07 SC006 演艺中心一层给排水及消火栓平面图 A0

　　08 SC007 演艺中心二层给排水及消火栓平面图 A0

　　09 SC008 演艺中心三层给排水及消火栓平面图 A0

　　10 SC009 演艺中心四层给排水及消火栓平面图 A0

　　11 SC010 演艺中心屋顶给排水平面图 A0

　　12 SC011 演艺中心一层自动喷水雨淋水幕平面图 A0

　　13 SC012 演艺中心二层自动喷水雨淋水幕平面图 A0

　　14 SC013 演艺中心三层自动喷水雨淋水幕平面图 A0

　　15 SC014 演艺中心四层自动喷水雨淋水幕平面图 A0

　　16 SC015 培训中心地下一层给排水及消火栓自动喷水平面图 A0

　　17 SC016 培训中心一层给排水及消火栓平面图 A0

　　18 SC017 培训中心二层给排水及消火栓平面图 A0

　　19 SC018 培训中心三层给排水及消火栓平面图 A0

　　20 SC019 培训中心四层给排水及消火栓平面图 A0

　　21 SC020 培训中心五层给排水及消火栓平面图 A0

　　22 SC021 培训中心一层自动喷水平面图 A0

　　23 SC022 培训中心二层自动喷水平面图 A0

　　24 SC023 培训中心三层自动喷水平面图 A0

　　25 SC024 培训中心四层自动喷水平面图 A0

　　26 SC025 培训中心五层自动喷水平面图 A0

　　27 SC026 培训中心屋顶给排水消防平面图 A0

　　28 SC027 地下车库给排水及消火栓平面图 A0

　　29 SC028 地下车库自动喷水平面图 A0

　　泵房放大平面

　　泵房给水系统图卫生间给排水大样

　　卫生间给排水大样系统图

　　30 SC029 给水排水雨水系统原理图 A1

　　31 SC030 消火栓系统原理图 A1

　　32 SC031 自动喷水雨淋水幕系统原理图 A1

　　空调专业:

　　培训中心

　　序号图纸编号图纸名称规格附注

　　01 KS000 通风空调施工图图纸目录 A4×2

　　02 KS001 通风空调工程施工图设计总说明(一) A1+

　　03 KS002 通风空调工程施工图设计总说明(二) A1+

　　04 KS003 主要材料设备表(一) A1+

　　05 KS004 主要材料设备表(二) A1+

　　06 KS005 防排烟系统原理图 A1

　　07 KS006 空调水路系统原理图(一) A1

　　08 KS007 人防通风设计说明 A1

　　09 KS008 地下人防战时通风平面图 A1

　　10 KS009 人防口部通风平面详图 A1

　　11 KS010 人防口部通风剖面图 A1

　　12 KS011 制冷机房平面、剖面图 A1

　　13 KS012 空调机房（一）平面、剖面图 A1+

　　14 KS013 空调机房（二）平面、剖面图 A1+

　　15 KS014 空调机房（三）平面、剖面图 A1+

　　16 KS015 空调机房（四）平面、剖面图 A1+

　　17 KS016 组合式空调机定货图 A1

　　18 KS017 冷却塔配管图 A1

　　19 KS018 地下层通风平面图 A0+

　　20 KS019 一层通风空调平面图 A0

　　21 KS020 一层空调水管平面图 A0

　　22 KS021 二层通风空调平面图 A0

　　23 KS022 二层空调水管平面图 A0

　　24 KS023 三层通风空调平面图 A0

　　25 KS024 三层空调水管平面图

　　26 KS025 四层通风空调平面图 A0

　　27 KS026 四层空调水管平面图 A0

　　28 KS027 五层通风空调平面图 A0

　　29 KS028 五层空调水管平面图 A0

　　30 KS029 地下层～五层通风剖面图 A0

　　弱电（智能化）

　　演义中心及培训中心

　　序号图纸编号图纸名称规格附注

　　01 XS000 弱电图纸目录 A4 共5页

　　02 XS001 弱电设计说明（一） A1+

　　03 XS002 弱电设计说明（二） A1+

　　04 XS003 图例 A2

　　05 XS004 智能化系统图 A1+

　　06 XS005 消防自动报警及联动系统图 A1+

　　07 XS006 公共广播系统图 A1+

　　08 XS007 消防主要设备材料表 A4+

　　09 XS008 综合布线系统图 A1+

　　10 XS009 有线电视系统图 A1+

　　11 XS010 综合安防系统图 A1+

　　12 XS011 门禁系统图 A1+

　　13 XS012 综合安防系统配电干线系统图 A1

　　14 XS013 综合安防系统配电箱系统图 A1

　　15 XS014 网络系统配电系统图 A1

　　16 XS015 楼宇自控系统图 A1+

　　17 XS016 楼宇自控系统监控原理图（一） A1

　　18 XS017 楼宇自控系统监控原理图（二） A1

　　19 XS018 楼宇自控系统监控点统计表 A1+

　　20 XS019 演艺中心地下一层综合布线平面图 A1+

　　21 XS020 演艺中心一层综合布线平面图 A1+

　　22 XS021 演艺中心二层综合布线平面图 A1+

　　23 XS022 演艺中心三层综合布线平面图 A2

　　24 XS023 演艺中心四层综合布线平面图 A2

　　25 XS024 演艺中心地下一层安防、门禁及有线电视平面图 A2

　　26 XS025 演艺中心一层安防、门禁及有线电视平面图 A2

　　27 XS026 演艺中心二层安防、门禁及有线电视平面图 A2

　　28 XS027 演艺中心三层安防、门禁及有线电视平面图 A2

　　29 XS028 演艺中心四层安防、门禁及有线电视平面图 A2

　　30 XS029 演艺中心机房层安防、门禁及有线电视平面图 A2

　　31 XS030 演艺中心地下一层楼宇自控平面图 A2

　　32 XS031 演艺中心一层楼宇自控平面图 A2

　　33 XS032 演艺中心二层楼宇自控平面图 A2

　　34 XS033 演艺中心三层楼宇自控平面图 A2

　　35 XS034 演艺中心四层楼宇自控平面图 A2

　　36 XS035 演艺中心机房层楼宇自控平面图 A2

　　37 XS036 演艺中心地下一层火灾自动报警和公共广播平面图 A2

　　38 XS037 演艺中心一层火灾自动报警和公共广播平面图 A2

　　39 XS038 演艺中心二层火灾自动报警和公共广播平面图 A2

　　40 XS039 演艺中心三层火灾自动报警和公共广播平面图 A2

　　41 XS0340 演艺中心四层火灾自动报警和公共广播平面图 A2

　　42 XS041 演艺中心四层火灾自动报警和公共广播平面图 A2

　　43 XS042 演艺中心机房层火灾自动报警和公共广播平面图 A2

　　44 XS043 培训中心地下一层综合布线平面图 A2

　　45 XS044 培训中心一层综合布线平面图 A2

　　46 XS045 培训中心二层综合布线平面图 A1+

　　47 XS046 培训中心三层综合布线平面图 A1+

　　48 XS047 培训中心四层综合布线平面图 A1+

　　49 XS048 培训中心五层综合布线平面图 A2

　　50 XS049 培训中心机房层综合布线平面图 A2

　　51 XS050 培训中心地下一层安防、门禁、停车场及有线电视平面图 A2

　　52 XS051 培训中心一层安防、门禁及有线电视平面图 A2

　　53 XS052 培训中心二层安防、门禁及有线电视平面图 A2

　　54 XS53 培训中心三层安防、门禁及有线电视平面图 A2

　　55 XS054 培训中心四层安防、门禁及有线电视平面图 A2

　　56 XS055 培训中心五层安防、门禁及有线电视平面图 A2

　　57 XS056 培训中心机房层安防、门禁及有线电视平面图 A2

　　58 XS057 培训中心地下一层楼宇自控平面图 A2

　　59 XS058 培训中心一层楼宇自控平面图 A2

　　60 XS059 培训中心二层楼宇自控平面图 A2

　　61 XS060 培训中心三层楼宇自控平面图 A2

　　62 XS061 培训中心四层楼宇自控平面图 A2

　　63 XS062 培训中心五层楼宇自控平面图 A2

　　64 XS063 培训中心机房层楼宇自控平面图 A2

　　65 XS064 培训中心地下一层火灾自动报警和公共广播平面图 A2

　　66 XS065 培训中心一层火灾自动报警和公共广播平面图 A2

　　67 XS066 培训中心二层火灾自动报警和公共广播平面图 A2

　　68 XS067 培训中心三层火灾自动报警和公共广播平面图 A2

　　69 XS068 培训中心四层火灾自动报警和公共广播平面图 A2

　　70 XS069 培训中心四层火灾自动报警和公共广播平面图 A2

　　71 XS070 培训中心五层火灾自动报警和公共广播平面图 A2

　　72 XS071 培训中心机房层火灾自动报警和公共广播平面图 A1+

　　73 XS072 弱电井道及线槽洞内布置图 A1+

　　74 XS073 机房布置图 A1+

　　强电：

　　演艺中心

　　序号图纸编号图纸名称规格附注

　　01 DS02-00 图纸目录 A4

　　02 DS02-01 高压配电系统图 A2

　　03 DS02-02 低压配电系统图一 A2

　　04 DS02-03 低压配电系统图二 A2

　　05 DS02-04 低压配电系统图三 A2+

　　06 DS02-05 低压配电系统图四 A2

　　07 DS02-06 低压配电系统图五 A2+

　　08 DS02-07 空调机房、水泵房动力配电系统 A2+

　　09 DS02-08 剧场舞台动力配电系统图（一） A2+

　　10 DS02-09 剧场舞台动力配电系统图（二） A2+

　　11 DS2-10 剧场灯光音响配电系统图 A2

　　12 DS02-11 演艺中心防排烟动力配电系统图 A2

　　13 DS02-12 演艺中心竖向配电干线系统图 A2

　　14 DS02-13 演艺中心地下层动力平面图 A2

　　15 DS02-14 演艺中心一层 A2

　　16 DS02-15 演艺中心二层 A2

　　17 DS02-16 演艺中心三层 A2

　　18 DS02-17 演艺中心四层 A2

　　19 DS02-18 演艺中心屋顶层动力平面图 A2

　　培训中心

　　序号图纸编号图纸名称规格附注

　　01 DS03－00 图纸目录 A4

　　02 DS03－01 设计说明 A1

　　03 DS03－02 动力配电系统图(一) A1+

　　04 DS03－03 动力配电系统图(二) A1

　　05 DS03－04 动力配电系统图(三) A1

　　06 DS03－05 动力配电系统图(四) A1+

　　07 DS03－06 竖向配电干线系统图 A1

　　08 DS03－07 地下层动力平面图 A1+

　　09 DS03－08 一层动力平面图 A1

　　10 DS03－09 二层动力平面图 A1

　　11 DS03－10 三层动力平面图 A1

　　12 DS03－11 四层动力平面图 A1

　　13 DS03－12 五层动力平面图 A1

　　14 DS03－13 顶层动力平面图 A1

　　15 DS03－14 地下层人防动力平面图 A1+

　　16 DS03－15 设计说明 A1

　　17 DS03－16 战时动力配电系统图 A1

　　18 DS03－17 通风控制台二次接线图 A1

　　19 DS03－18 战时进排风机及三种通风方式控制原理图 A1

　　20 DS03－19 电缆穿墙防护密闭图 A1

　　点式玻璃幕墙工程技术规范（CECS127－20__）

　　建筑玻璃应用技术规程（JGJ113－97）

　　予应力混凝土管桩基础技术规程（DBJ/T15-22-98）

　　建筑安装工程资料管理规定（**省地方标准）

　　近期颁布的电、水、空调通风、电梯质量验收规范

　　**省、**市有关建筑施工的规范、规定

　　（注：以上规范、规程、标准的编号或备案号如有误，应以正确的为准）

　　第八部分

　　中心工程招标补充文件

　　根据《中华人民共和国招标投标法》第二十三条的规定，现对本投标须知附件B中的“1.技术标的评分说明”增加第（4）款，其内容如下：

　　（4）每一个投标人技术标的评分结果为：对所有评委打分进行排列，去掉其中的一个最高分及一个最低分，然后取剩下分值的平均数。

　　中心工程

　　总承包招标文件的答疑（一）

　　一、关于对场地条件的答复

　　1.场地临时给排水、临时电源的位置

　　答：招标文件专用条款第8.1对场地临时给排水、临时电源有了明确约定。5月22日在现场勘察时，业主指明了具体位置。

　　2.现场大门的设置有何要求

　　答：招标人希望投标人在做施工组织设计时，应考虑到现场大门的设置“不要影响城市主干线交通”这一因素。

　　3.关于深基坑支护

　　答：应由具有岩土工程设计资质（深基坑设计）的总包或其具有相应资质的分包完成深基坑支护设计。

　　4.关于施工用地范围

　　答：除代征绿地，红线内场地均可作为施工场地。

　　二、关于对扩大初步设计图纸的答复

　　1.本工程有无后浇带

　　答：地下室的砼后浇带在设计说明书P40页中和设计图GC002及GC004中均有所交待，其他图纸也还有类似说明，初步设计图纸中确实存在一些问题，如地下室的底板、墙、顶板没形成贯通的后浇带。目前先按设后浇带考虑，待施工图出图后做合理调整。

　　2.关于能否提供电子版总平面设计图纸的问题

　　答：在扩大初步设计阶段，要求设计人提供电子版总平面设计图，业主认为是有困难的。

　　业主仅能提供勘察院绘制的现场给排水平面图的电子版。（请于收此文件两天内到**市兴桂苑商务区610栋领取，周六日不休息）

　　3.能否提供钢筋用量的大概数量

　　答：在初步设计阶段，设计人无法提供。

　　4.能否提供钢结构图纸

　　答：在初步设计阶段，设计人无法提供。

　　5.能否提供工程桩的大约长度设计考虑为端承桩还是摩擦桩

　　答：关于工程桩的桩长，通过初步设计及地勘资料应有初步交待，具体情况待试桩后由设计人确定。本工程以预应力管桩为主，端承桩及摩擦桩两种受力情况均有所考虑。

　　三、关于施工组织设计

　　1.由于仅提供了扩大初步设计图纸，是否需编制钢结构、幕墙、室内精装修、室外环境等工程的施工方案

　　答：扩大初步设计说明中和扩大初步设计图纸对钢结构、幕墙、室内精装修、室外环境工程等方面有了初步的表达。招标人希望投标人在做施工组织设计时，依据群众娱乐、类设施建筑的施工经验，作出项目目标的策划和所采取的技术措施，从而体现出投标人的综合技术实力。

　　2.关于施工组织设计是明标还是暗标

　　答：本施工组织设计的评标是明标。

　　四、关于投标文件

　　1.内层信封在开缝处是否要用专用封条密封

　　答：仅在内层信封背面上方封口处使用专用封条密封。

　　2. 投标函、分包计划是放入“技术标函1”中，还是“技术标函2”中装订

　　答：投标函、分包计划放入“技术标2”中封装。

　　3.项目部组成（包括项目经理）是否一定与预审文件一致

　　答：可以按照扩大初步设计图表达的工程难度，进一步合理组成项目部机构，但各人员的资历不得低于预审时人员的资历。

　　4.投标文件中的有关学历证书、职称证书、获奖证书、资格证书、资质证书等是否需要带原件到开标现场

　　答：除企业的营业执照、资质等级证书和招标须知25.3款规定的证件外，其余的不用带至现场，但需在投标文件内相对应的复印件上加盖公司公章，并注明原件存放地，以便查询。

　　5.投标文件中“在保证不低于个别成本的基础上结合本工程的实际，提出具有市场竞争性平均水平的价格”中的“个别成本”如何解释

　　答：“个别成本”指本工程中各分部、分项工程的企业成本。

　　6.如果招标人提供的内层信封袋太小，能否自制内层密封袋

　　答：应使用招标人统一提供的内层信封，如文件过厚，可分上下册进行装订。如内层信封数量不够，可到中心筹建办领取。

　　7.投标须知P13页第四行中“参考依据”为何意

　　答：见《**省安装工程计价办法》P9页第二十条相关内容。

　　五、关于投标函

　　1.投标保证金、投标保函、投标担保书有关问题。

　　答：采取其中一种方式即可。但采取投标担保书方式的投标人应在5月19日前15天，将担保人的财务状况、资信情况、营业执照等资料报给招标人，招标人在律师的协助下对其确认后，投标人才可采用投标担保书方式。基于以上原因，招标人希望投标人采取前两种方式为宜。

　　2.可否委托授权分公司公章进行本次投标活动

　　答：不允许，只可使用总公司公章。

　　3.投标函附录4如何填写

　　答：相关内容与专用条款相对应，请按专用条款有关内容填写。

　　六、履约保函

　　履约保证金和履约保函由投标人根据企业情况任选其中一种方式。

　　注：投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真）

　　中心工程

　　总承包招标文件的答疑（二）

　　1.有投标人问：投标文件商务部分中的承包价浮动率是税前浮动还是税后浮动

　　答：为包税报价。

　　2. 有投标人问：业主供应或指定的材料价格是否参与浮动

　　答：请投标人看投标须知16.2款第（1）条中有关“总包服务费”的说明，以及16.2款第（6）条中有关“暂估项目”的说明。

　　注：投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真：（）

　　中心工程

　　总承包招标文件的答疑（三）

　　1.问：标书文件提及劲性混凝土，但图纸中未有明确显示，请告知具体位置。

　　答：本工程招标须知附件A“一、土建工程”中第2点钢筋混凝土结构工程：包括现浇钢筋混凝土结构、劲性钢筋混凝土结构、预应力钢筋混凝土结构。

　　其中对劲性钢筋混凝土是统一指：

　　①初步设计说明P39页中11－4.1演艺中心结构形式的描述。

　　②结构图--演艺中心屋面层结构平面图（GC009）中对型钢和钢筋混凝土结构的平面布置。（由于初步设计表达不够，跨度较大的现浇混凝土板中，有将型钢埋入钢筋混凝土的可能性）

　　2.问：投标须知第15页倒数第二行“分包计划：拟分包的项目与拟用分包人名单、资质、业绩、实力等，每个分包项目至少应列出3家候选人。”而本工程招标范围一览表中有“总包选择的分包，但需甲方确认”项目，也有“业主、总包联合择优选择分包”项目。投标单位应提供前一项目分包商候选人，还是两项目均提供

　　答：提供“总包选择的分包，但需甲方确认”项目分包候选人即可。

　　3.问：投标须知第6页下数第一行“投标人的开户银行提供的投标人财务状况证明书”是否指银行的资信证明

　　答：是指银行出具的投标人有效资信证明。

　　注：投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真：（0760）8882071）

　　中心工程

　　总承包招标文件的答疑（四）

　　1.问：答疑中答复施工组织设计为明标，那么在施工组织设计中可否出现投标单位名称等相关内容，技术标1部分的封面能否由投标单位自行设计

　　答：在20__年5月23日答疑（一）中第三款第2条已说明。

　　2.问：投标须知第21.2条规定，参加开标会的授权委托人的“授权委托书”原件应密封在“技术标2”部分，并要本人亲自参加。其“授权委托书”是否指投标文件签署授权委托书如不是有否格式要求

　　答：投标须知第21.2条中，“授权委托书”即指6月2日发至投标人处的“法定代表人授权委托书”。同时要求各投标单位应准备一式两份，一份密封在“技术标2”中，作备案存档之用，一份用于开标前验证授权委托人身份。

　　3.问：答疑中答复深基坑支护应有具有岩土工程设计资质的总包或其具有相应资质的分包完成深基坑支护设计。请问能否采用在投标阶段由各投标单位自行设计，在中标实施阶段，再由有设计资质的单位设计

　　答：在投标阶段必须由具有岩土工程设计资质的单位设计。

　　4.问：投标须知第16.4.1条其他文件部分主要是项目部配备情况表（1）～（5），而在技术部分中项目部配备情况表只有附表（1）～（4），两者不统一

　　答：投标须知第16.4.1条中表（1）～（5）应为表（1）～（4），见技术部分中附表（1）～（4）。

　　5.在资格预审项目管理班子配备中各岗位有候选人，在本次投标项目管理班子配备中是否要放上候选人及相关资料

　　答：在资格预审项目管理班子配备中各岗位有候选人，在本次投标项目管理班子配备中不用放上候选人及其相关资料。

　　6.培训中心的电影厅楼面及屋面采用预应力砼梁结构体系，其板是否采用预应力预应力是否采用无粘接后张法预应力

　　答：培训中心的电影厅楼面及屋面采用预应力砼梁结构体系，其板为普通钢筋砼板。经与设计联系，砼梁采用有粘结后张法施工。请注意在图纸上除电影厅之外还有排练厅、舞厅有类似情况。

　　7.机械设备是否一定与资格预审文件一致

　　答：本次投标机械设备并不一定要与资格预审文件一致，但本次选用的机械设备其性能必须能满足该工程施工需要。同时评委也将考虑该机械设备的可行性。

　　8.招标范围一览表中楼地面工程、内墙面工程、天棚工程按设计图纸要求做至结构层，是否不需要抹灰找平直接进行装修

　　答：招标范围一览表中楼地面工程、内墙面工程、天棚工程按设计图纸要求做至结构层，是指暂不考虑抹灰（因初步设计交待不细，今后有更详细的图纸后再做安排）。

　　注：投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真

　　中心工程

　　总承包招标文件的答疑（五）

　　问：图纸中有若干交待不明及各图纸互相之间不一致现象，请解释。

　　答：本工程按扩大初步设计图进行招标，现有图纸对若干细部作法的确交待不清，各张图纸之间也确有不一致的地方，很多设计（特别是装修工程）要待今后各阶段施工图出图后才能解决。但是当前的设计图纸仍能从工程的总体及各部概况帮助我们认识工程，进行投标工作。对图纸的理解要充分联想，如观众主入口两侧外墙是与小剧场外弧墙同属一片墙，而建筑说明中3.7.2.D又对该墙做法作了规定。无障碍入口处在观众主入口台阶下，图纸只示意了位置，这样一个小局部的作法对整个工程的影响是比较小的。各个图纸之间不一致的问题也需要从建筑功能及总体布置来分析，从而作出比较准确的判断，希望各投标单位从现实条件出发，结合您们的经验来进行当前的投标工作。

　　注：投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真：（）

　　通知

　　投标保函、投标保证金收款单位为**市**局，特此通知

　　收到此传真后请24小时内予以书面答复。

　　通知

　　各投标单位：

　　北京工程*有限公司会同中心工程建设领导小组就中心工程总承包招标开标有关事宜通知如下：

　　1.中心工程总承包定于20__年6月20日9时30分准时开标；

　　2.原招标文件《投标须知》中28.4条（5）款“参加开标会议的投标人法定代表人或其指定代理人迟到15分钟以上的”现变更为“参加开标会议的投标人法定代表人或其指定代理人不得迟到”

　　3.投标人应于20__年6月20日9:00至9:30到达投标现场，并接受投标人代表资格检查。

　　4.20__年6月20日下午至20__年月21日进行评标，投标人应随时准备接受评标委员会的质疑。

　　注：投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真：（）

建筑施工总承包合同(二) 篇9

　　发包方：(甲方)

　　承包方：(乙方)

　　依照平等互利原则，结合有关规定和工程实际情况，为明确双方责、权、利，经甲、乙双方共同协商，特制订本合同以利工程顺利进展。

　　一、工程名称：金地紫薇花园14#楼

　　二、承包形式及质量标准：包公不包料，合格工程

　　三、承包范围：主体结构，木工、泥工、钢筋工施工项目

　　A、泥工部分：基槽整边，清底钎探，回填土平整，各部所有混凝土浇筑，砖砌体，补架眼，空心板安装，吊灌板缝，内架搭设。屋面珍珠岩铺设，水泥砂浆找平，机械操作与材料短距离运输，场地清理及零星工程。

　　B、木工部分：所有混凝土构件的模板加工，支、拆、整理及支撑、搭拆所需脚手架，机械操作及短距离运输等。

　　C、钢筋构件加工、制作与安装，机械操作及短距离运输等。

　　四、工程造价：

　　A、泥工：31.0元/平方按实际面积计(基础计一层面积)，泵送混凝土每立方米扣10元。

　　B、木工：14.5元/平方按实际面积计(基础计一层面积);

　　C、钢筋工：7元/平方按实际面积计(基础计一层面积);

　　D、零星借工：35元/日

　　五、付款办法：按所制定工程进度，每完成一层，经双方验收合格后付该层工资总款的80%，主体按期完成经交验达标，除

　　扣未完分项工资款外，其余一次付清，若因组织不力造成停工或拖延工期者，余款额甲方有权拒付，并处以相应罚款，基础部分付60%。

　　六、工期：

　　七、双方职责：

　　1、甲方职责：

　　A、工程开工后，分批预付生活费

　　B、及时提供材料、构件、机械设备

　　C、派专人进行质量、安全监督及现场管理，及时对工人进行安全教育，对已完成分部分项工程及时组织验检。

　　D、对乙方不按要求施工，发现不符合质量、安全、文明施工等标准和隐瞒隐患造成质量，安全事故的管理人员有权责令其返工或停工整改，严重者处以50---1000元罚款或按国家法规处理。

　　E、所提供机械设备，工具如存在不安全因素，应及时告知乙方维修，机械、电器不得带病运转;否则，产生不良后果，甲方负责。

　　F、管理人员不得以甲方自居、随意变更工序安排或乱指挥，由此造成乙方损失者,甲方负担。

　　2、乙方职责：

　　A、施工期间要经常对工人进行法制、安全、职业道德教育，应教育工人严格遵守各项法律、法规及管理制度。

　　B、严格按照图纸设计要求和现行规范、规程组织施工。

　　C、必须派专人抓安全、质量、文明施工，应做到机械整洁，电器安全使用，材料分类码放。

　　D、应自觉接受甲方管理人员的指导与监督，不得阻挠或有意刁难，若出现违规作业，违章指挥不听劝阻，造成质量、安全事故者，乙方应赔偿所有质量损失，并负担一切由此造成的工伤事故费用。

　　E、正确合理使用及保管材料，必须做到每天工完场清，不留

　　F、机械电器设备操作使用要定人、订证、定岗，要经常保养与维修，塔机运转要有专人指挥杜绝超极限作业。

　　G、所需小型工具，由承包人书面，凭条领取，用后按件交回，如有丢失或损坏，由承包人照价赔偿。

　　H、所需材料计划必须提前两天报专管人员。工地所有机械、电气设备等存在问题，甲方应及时维修，否则造成停工，工期拖延等不良后果，甲方负责。因天气变化，人力不可抗拒者造成工期拖延，乙方不负者任。

　　八、本合同未尽事宜，待实际发生时，另行解决。

　　九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。主体竣工验收达标价款结清后失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑施工总承包合同(二) 篇10

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

　　工程立项批准文号：

　　资金来源：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程，但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。

　　三、合同工期

　　开工日期：年月日（以开工令为准）

　　交工日期：年月日（具备部分精装修队伍进场条件），月日完成所承包范围的所有分项工程。

　　四、质量要求

　　工程质量要求：合格

　　五、合同价款

　　金额（大写）：暂定人民币仟佰万元（以工程结算为准）元

　　六、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价或预算书

　　双方有关工程的`洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同生效时间：年月日

　　合同订立地点：

　　本合同约定自双方后生效。

　　发包人：（公章）

　　承包人：（公章）

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　邮编：

　　鉴证意见：

　　经办人：

　　鉴证机关：

　　年月日

建筑施工总承包合同(二) 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。

　　甲方带给建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。乙方带给劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。

　　二、承建项目

　　乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。

　　三、承包价格

　　每平方米人民币大写：元，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。

　　四、付款方式

　　合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。

　　五、双方职责

　　甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐

　　乙方务必保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

　　六、质量要求

　　乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

　　七、注意安全

　　劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何职责和费用。礼貌施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

　　八、工期要求

　　主体工程工期为75（日历天），从签订合同之次日起计算，乙方务必在年月日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时光。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。

　　九、后期维修

　　因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及职责

　　十、其它

　　其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。

　　甲方签字（章）：

　　乙方签字（章）：

建筑施工总承包合同(二) 篇12

　　甲方：______

　　乙方：___县德党镇

　　甲乙双方本着平等、自愿和诚实守信的原则，经双方协商一致后，就建房事项达成以下条款，以便共同遵守：

　　一、甲方愿意将坐落在本自宅自家宅地上即将修建的楼房，建筑工程承包给乙方，因没有建筑规划图纸，建房的面积大小、样式等完全取决于甲方的决定，乙方必须无条件的服从，不得以各种借口进行干涉与阻止。

　　二、此项工程甲方负责购建筑材料，乙方主要负责现场施工并保证工程的进度和质量，必要时应配合甲方购建筑材料或提合理化建议。

　　三、工程《地基为框架结构，上体为砖混结构，整体工程（装修、外贴瓷砖、粉刷、接电线等）均由乙方全权责，单价按每平方米（大写：）计算，收方以滴水为界计算，甲方主要解决水费、电费和一楼地板的回土工作，由甲方负责，板子、劳力组织乙方负责。

　　四、开工日期：年月日，竣工日期：年月日。工程质量保证金甲方支付给乙方所有费用中按5%折扣，待工程量保证期满一年后，无质量问题，由甲方全额退还给乙方。

　　五、年月日，甲方已付乙方预付元（大写：）的工程信雀保证金，待工程结束后在总费用中扣除。付款方式：第一次自开工时预付元（大写：），第二次地基完工后预付元（大写：），第三次主体完工后预付元（大写：），第四次甲方可根据工程进展情况给予支付或工程结束，折扣完质量保证金后一次性结算清给乙方。

　　六、工程质量由甲方全权负责，乙方担保期限为一年（自竣工之日起开始计算）。保证墙体不出裂纹、房顶不漏水、瓷砖脱落、仿瓷不变擀，非人为损坏。不可抗拒的因素除外（如发生地震、战争外），若出现质量问题由乙方负责返工，材料、施工费用由乙方负责，公认的劳力组织、生活安排。

　　七、违约责任：甲乙双方应按商定的事项进行操作，乙方必须按甲方的要求进行施工，不得刁难中途停工蔌延工工程完工日期，若乙方违反甲方有权终止合同。乙方除应交还甲方的预付现金外，应承担预付现金30%的合同违约金，不可抗拒的因素除外（如货源短缺，一时买不到货，运输出现问题，资金短缺等）。

　　八、本合同中未尽事宜，经甲乙双方协商一致后另定，本合同一式二份，自签字之日起生效。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　证明人（签章）：

建筑施工总承包合同(二) 篇13

　　总承包方：_________________________________(以下简称甲方)

　　分包方：___________________________________(以下简称乙方)

　　建设方决定将总承包方承建的工程其中的为保证整体工程的顺利完成，经双方协商，达成以下协议：

　　第一条工程项目

　　1.工程名称：____________________________________

　　2.工程地点：____________________________________

　　3.工程范围和内容：根据确认的方案和报价说明书内容为依据，除施工方案及说明书未表明的变更工程量，由甲方根据现场核定签字后，作为决算增减依据。本合同施工图及说明书未表明者，若习惯上该部分属于本合同标的之一部分，乙方亦应照做，并不向甲方要求任何费用。

　　4.工程造价：全部工程造价____________________人民币(暂控)(含税)。

　　第二条工程期限

　　1.全部工程自__________年__________月__________日开工，至__________年__________月__________日竣工(工期__________日历天)。

　　2.在施工时如遇到下列情况，需顺延工期。顺延期限，应同建设方及时协商，签订协议并报有关部门及项目部备案。

　　(1)由于不可抵抗力，而被迫停工者。

　　(2)因变更计划或变更施工图，而不能继续施工者。

　　第三条承包方式

　　第四条施工准备中甲乙双方的义务

　　1.甲方义务

　　明确工程内容、项目及要求，提供施工所需的水电及材料堆放地。

　　2.乙方义务

　　(1)按照合同约定的工期保质保量地完成工程项目。

　　(2)保护工建周围的环境卫生及文明施工。

　　(3)保证所用材料经甲方验收认可并提供相应的合格证明，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。

　　(4)根据甲方要求免费制作相应图纸，并提供有利于节约成本的建议。

　　(5)遵守国家法规、政策，执行企业和本项目的各项规章和管理制度。

　　(6)维护企业信誉和职工合法权益，履行《建设工程施工合同》义务，完成项目承包合同指标，服从上级领导，接受检查和监督。

　　(7)竣工之后交付完整的竣工资料。

　　(8)施工过程中乙方人员的人身、财产安全及因乙方施工造成的人身、财产的侵害由乙方自行承担。

　　(9)乙方应在甲方及相关部门监督下依规范制取试样送检。

　　(10)乙方自行承担施工中所用的水、点、气等费用。

　　(11)必须保证该项目自己及其他施工的成品保护。

　　(12)严格执行安全操作规范。

　　(13)其他按照行业惯例由乙方承担的义务。

　　第五条安全生产

　　乙方严格按照安全操作规定进行作业，如人为违反操作规定造成事故，按照四不放过的原则处理，造成一切经济损失和事故赔偿费由乙方自行承担，并按照公司本年度公司安全生产奖罚制度和国家安全生产条例对责任人进行处罚，且每人必须办理保险和意外伤害保险。

　　第六条工程价款的结算及支付方式

　　1.合同总造价以同建设方签订的协议为依据，有冲突的执行总合同。

　　2.工程价款结算由项目审核签字后报上级为有效。

　　3.乙方按总造价__________%支付项目部配合费。

　　第七条工程质量及甲方对工程质量的要求

　　1.达到国家规定的验收标准及甲方要求的其他质量要求。

　　2.具体国家标准为DB以内，要求在十月三十号前完成。合同指标为良等路_公里，次等路_公里，控制差等路_公里。

　　四、承包造价：根据本路段的.工程量和行车密度的实际情况，平均每公里承包经费___元，全年该路段总承包金额_(___元/公里×_公里)为__万__仟__佰__拾__元(__)。

　　五、承包期限：__年__月__日至__年__月__日，合同期为12个月。

　　六、承包形式：按包工包料(全包)方式由乙方承包施工

　　七、双方责任

　　1、甲方责任

　　⑴根据合同承包经费结合任务分解到各月份或季度，并成立验收小组，按月度或季度进行验收，验收合格后，将月份或季度的承包经费按有关规定手续支付给乙方。

　　⑵按合同承包内容指导督促乙方工作。

　　⑶监督乙方养护施工质量和施工进度、施工安全，检查验收质量。

　　⑷甲方有权根据乙方养护施工进度调整人员，如乙方不能在甲方规定的时间内完成承包工作任务的，甲方直接安排人员帮其完成任务，费用从乙方承包款中支付。

　　⑸如甲方发现乙方其不正确的施工作业，经教育指正后仍不见整改且工作滞后被动的，甲方有权终止乙方合同和拒付余下的承包工程款。

　　2、乙方责任

　　⑴乙方应本着“百年大计，安全第一”的方针，精心施工，按所承包的内容逐项完成，在施工中如不慎造成安全事故，或造成其它损坏的，所有损失均由乙方负责。

　　⑵乙方如雇请临工，必须做好所请零工的安全教育，采取有效的安全防护措施，配置安全防护用品，严格遵守各项安全操作规程，并自觉接受甲方的监督。上路作业时，两端要设置明显的施工标志牌，施工人员要穿上标志服，带好安全帽。在施工中要保证和维护本施工段的一切安全，经常检查、督促安全生产，消除事故隐患，采取有效的安全防范措施，避免安全事故发生。

　　⑶乙方在日常养护中应达到的要求：

　　①清扫路面，保持路面清洁。

　　②清理水沟、涵洞，保持排水畅通，无淤塞，铲割水沟边坡草1.2米高。

　　③培整路肩线型化、割路肩草及路肩1米外高草。

　　④公里碑、百米桩、安全警示桩保持清洁整齐、醒目，起警示作用。

　　⑤清理路缘石上杂物、修剪路树、路树刷白、路缘石刷白。

　　⑥写公里桩及百米桩。

　　⑦清理3m_3以内废方。

　　⑷质量标准不祥的参照《公路养护技术规范》实行。

　　⑸在十一月三十号前一定要完成良等路任务及各项指标，十二月份进行检查验收。

　　3、付款方式。本工程从签订协议之月起，甲方按月度或季度组织验收小组到场检查验收，认可合格后，将月份或季度承包经费按有关规定手续支付。如检查不合格达不到要求，视为完不成任务，甲方则拒付或扣除养护工程款。

　　4、合同期限。本协议经双方代表人签字公路所盖章后生效，合同期为一年，验收付款后，本合同失效。

　　本合同一式四份，甲乙双方各执一份，财务执一份，局办公室存档一份。

　　甲方(盖章)：__________乙方(盖章)：__________

　　甲方代表(签字)：__________乙方代表(签字)：__________

　　电话：__________

　　身份证号码：__________

　　__________年__________月__________日

随便看

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。