标题 | 建筑施工物资出租合同集锦 |
范文 | 建筑施工物资出租合同集锦(精选18篇) 建筑施工物资出租合同集锦 篇1出租方:___________ 承租方:_________ 根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。 第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件。 第二条租赁期限自__年__月__日至__年__月__日。共计__天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前__日内,重新签订合同。 第三条租金租金收取: 第四条押金(保证金)经双方协商,出租方收取承租方押金__元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。 第五条租赁物资的维修保养租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。 第六条出租方变更 一、在租赁期间,出租方如将租赁物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租凭物资新的所有权方即成为合同的当然出租方。 二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,不得变卖或作抵押品。 第七条违约责任 一、出租方违约责任: 1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金__%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金__%的.违约金。 3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租__%的违约金。 4.其他违约行为。 二、承租方违约责任: 1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金__%的违约金。 2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金__%的违约金。 3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约金期租金__%的违约金。 4.其他违约行为。 第八条争议的解决方式 第九条其他约定事项 第十条本合同一式__份,合同双方各执__份。本合同附件__份,都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。 出租方:_________(章)承租方:(章)_________ 单位地址:_________单位地址:_________ 日期:_________ 建筑施工物资出租合同集锦 篇2合同编号:__________ 出租人:________ 签订地点:__________ 承租人:________ 签订时间:____年__月__日 根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。 第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件): _____________________________________________________________________________ 第二条租赁物资的用途及使用方法: _____________________________________________________ 第三条租赁期限: 自____年____月____日至____年____月____日,共计____天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。 第四条租金、租金支付方式和期限: 收取租金的标准:_________________________。 租金的支付方式和期限:______________________。 第五条押金(保证金): 经双方协商,出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。 第六条租赁物资交付的时间、地点及验收方法: ___________________________________________________________________________________。 第七条租赁物资的保管与维修 一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。 二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由____人承担。 第八条出租人变更 一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。 二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。 第九条租赁期满租赁物资的'返还时间为: ______________。 第十条本合同解除的条件: ____________________________________________________________________________________________。 第十一条违约责任: 一、出租人违约责任: 1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金____%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金____%的违约金。 3.未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金____%的违约金。 4.其他违约行为:____________________________________________________________。 二、承租人违约责任: 1.不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。 2.逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。 3.有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。 4.其他违约行为:____________________________________________________________。 第十二条争议协商解决 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决: (一)提交________仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十三条其他事项: 1、本合同未作规定的,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。 2、本合同一式____份,合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。 出租人:____________ 承租人:____________ 法定代表人(签名):____________ 法定代表人(签名):____________ 委托代理人(签名):____________ 委托代理人(签名):____________ ______年______月______日 ______年______月______日 建筑施工物资出租合同集锦 篇3出租方: 承租方: 根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。 第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件。 第二条租赁期限自__年__月__日至__年__月__日。共计__天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前__日内,重新签订合同。 第三条租金租金收取: 第四条押金(保证金)经双方协商,出租方收取承租方押金__元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。 第五条租赁物资的维修保养租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。 第六条出租方变更 一、在租赁期间,出租方如将租赁物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租凭物资新的所有权方即成为合同的`当然出租方。 二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,不得变卖或作抵押品。 第七条违约责任 一、出租方违约责任: 1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金__%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金__%的违约金。 3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租__%的违约金。 4.其他违约行为。 二、承租方违约责任: 1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金__%的违约金。 2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金__%的违约金。 3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约金期租金__%的违约金。 4.其他违约行为。 第八条争议的解决方式 第九条其他约定事项 第十条本合同一式__份,合同双方各执__份。本合同附件__份,都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。 出租方:(章)承租方:(章) 建筑施工物资出租合同集锦 篇4出租方: 承租方: 根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。 第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件。 第二条租赁期限自__年__月__日至__年__月__日。共计__天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前__日内,重新签订合同。 第三条租金租金收取: 第四条押金(保证金)经双方协商,出租方收取承租方押金__元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。 第五条租赁物资的维修保养租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。 第六条出租方变更 一、在租赁期间,出租方如将租赁物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租凭物资新的所有权方即成为合同的当然出租方。 二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,不得变卖或作抵押品。 第七条违约责任 一、出租方违约责任: 1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金__%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金__%的违约金。 3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租__%的违约金。 4.其他违约行为。 二、承租方违约责任: 1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金__%的违约金。 2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金__%的违约金。 3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约金期租金__%的违约金。 4.其他违约行为。 第八条争议的解决方式 第九条其他约定事项 第十条本合同一式__份,合同双方各执__份。本合同附件__份,都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。 出租方:(章)承租方:(章) 单位地址:单位地址: 建筑施工物资出租合同集锦 篇5出租人(甲方):________签订地点:__________ 承租人(乙方):________签订时间:____年__月__日 根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。 第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):_____________________________________________________________________________ 第二条租赁物资的用途及使用方法:_____________________________________________________ 第三条租赁期限:自____年____月____日至____年____月____日,共计____天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。 第四条租金、租金支付方式和期限 收取租金的标准:_________________________。 租金的支付方式和期限:______________________。 第五条押金(保证金) 经双方协商,出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。 第六条租赁物资交付的时间、地点及验收方法:___________________________________________________________________________________。 第七条租赁物资的保管与维修 一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。 二、租赁期间,租赁物资的`维修及费用由____人承担。 第八条出租人变更 一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。 二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。 第九条租赁期满租赁物资的返还时间为:______________。 第十条本合同解除的条件:____________________________________________________________________________________________。 第十一条违约责任 一、出租人违约责任: 1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金____%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金____%的违约金。 3.未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金____%的违约金。 4.其他违约行为:____________________________________________________________。 二、承租人违约责任: 1.不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。 2.逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。 3.有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。 4.其他违约行为:____________________________________________________________。 第十二条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决: (一)提交________仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十三条其他约定事项:_____________________________________________________________________________________________。 第十四条本合同未作规定的,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。 第十五条本合同一式____份,合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。 甲方: 乙方: 签订时间:____年__月__日 建筑施工物资出租合同集锦 篇6出租方: 承租方: 根据《民法典》及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租方与承租方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。 第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。详见合同附件: 第二条租赁期限 自年月日至年月日。共订天。承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前日内,重新签订合同。 第三条租金 租金收取: 第四条押金(保证金) 经双方协商,出租方收取承租方押金元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方。 第五条租赁物资的维修保养 租赁期间,承租方对租用物资要妥善保管,并负担维修保养费用。租赁物资退还时,双方检查验收,如有损坏、缺少、保养不善等,要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》,由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。 第六条出租方变更 一、在租赁期间,出租方如将租凭物资所有权转移给第三方,应正式通知承租方,租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。 二、在租赁期间,承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用,也不得变卖或作抵押品。 第七条违约责任: 1.未按时间提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资,应向承租方偿付违约期租金%的违约金。 3.未按数量提供租赁物资,致使承租方不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金%的违约金。 4.其它违约行为。 二、承租方违约责任: 1.不按时交纳租金,应向出租方偿付违约期租金%违约金。 2.逾期不还租赁物资,应向出租方偿付违约期租金%的违约金。 3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租方有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租方还应向出租方偿付违约期租金%的违约金。 4.其它违约行为。 第八条争议的解决方式 第九条其它约定事项 第十条本合同一式份,合同双方各执份。本合同附件份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。 出租方(章)承租方(章) 单位地址:单位地址: 法定代表人:法定代表人: (或委托代理人)(或委托代理人) 电话:电话: 电挂:电挂: 邮政编码:邮政编码: 开户行:开户行: 帐号:帐号: 建筑施工物资出租合同集锦 篇7出租人:________ 签订地点:__________ 承租人:________ 签订时间:____年__月__日 根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。 第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):_____________________________________________________________________________ 第二条 租赁物资的用途及使用方法:_____________________________________________________ 第三条 租赁期限:自____年____月____日至____年____月____日,共计____天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。 第四条 租金、租金支付方式和期限 收取租金的标准:_________________________。 租金的支付方式和期限:______________________。 第五条 押金(保证金) 经双方协商,出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。 第六条 租赁物资交付的时间、地点及验收方法:___________________________________________________________________________________。 第七条 租赁物资的保管与维修 一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。 二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由____人承担。 第八条 出租人变更 一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。 二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。 第九条 租赁期满租赁物资的返还时间为:______________。 第十条 本合同解除的条件:____________________________________________________________________________________________。 第十一条 违约责任 一、出租人违约责任: 1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金____%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金____%的违约金。 3.未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金____%的违约金。 4.其他违约行为:____________________________________________________________。 二、承租人违约责任: 1.不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。 2.逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。 3.有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。 4.其他违约行为:____________________________________________________________。 第十二条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决: (一)提交________仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十三条 其他约定事项:_____________________________________________________________________________________________。 第十四条 本合同未作规定的,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。 第十五条 本合同一式____份,合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。 ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓ ┃出租人 │承租人 │鉴(公)证意见: ┃ ┃ │ │ ┃ ┃出租人(章): │出租人(章): │ ┃ ┃住所: │住所: │ ┃ ┃法定代表人(签名): │法定代表人(签名): │ ┃ ┃居民身份证号码: │居民身份证号码: │ ┃ ┃委托代理人(签名): │委托代理人(签名): │ ┃ ┃电话: │电话: │ ┃ ┃开户银行: │开户银行: │鉴(公)证机关(章)┃ ┃账号: │账号: │经办人: ┃ ┃邮政编码: │邮政编码: │年 月 日 ┃ ┃ │ │ ┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ 监制部门: 印制单位: 建筑施工物资出租合同集锦 篇8出租人:________签订地点:__________ 承租人:________签订时间:____年__月__日 根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。 第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):_____________________________________________________________________________ 第二条 租赁物资的用途及使用方法:_____________________________________________________ 第三条 租赁期限:自____年____月____日至____年____月____日,共计____天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。 第四条 租金、租金支付方式和期限 收取租金的标准:_________________________。 租金的支付方式和期限:______________________。 第五条 押金(保证金) 经双方协商,出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。 第六条 租赁物资交付的时间、地点及验收方法:___________________________________________________________________________________。 第七条 租赁物资的保管与维修 一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。 二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由____人承担。 第八条 出租人变更 一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。 二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。 第九条 租赁期满租赁物资的'返还时间为:______________。 第十条 本合同解除的条件:____________________________________________________________________________________________。 第十一条 违约责任 一、出租人违约责任: 1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金____%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金____%的违约金。 3.未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金____%的违约金。 4.其他违约行为:____________________________________________________________。 二、承租人违约责任: 1.不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。 2.逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。 3.有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。 4.其他违约行为:____________________________________________________________。 第十二条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决: (一)提交________仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十三条 其他约定事项:_____________________________________________________________________________________________。 第十四条 本合同未作规定的,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。 第十五条 本合同一式____份,合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。 出租人承租人鉴(公)证意见: 出租人(章):出租人(章): 住所:住所: 法定代表人(签名): 法定代表人(签名): 居民身份证号码: 居民身份证号码: 委托代理人(签名): 委托代理人(签名): 电话:电话: 开户银行:开户银行:鉴(公)证机关(章) 账号:账号:经办人: 邮政编码:邮政编码:年 月 日 建筑施工物资出租合同集锦 篇9合同编号:__________ 出租人:________ 签订地点:__________ 承租人:________ 签订时间:____年__月__日 根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。 第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件):_____________________________________________________________________________ 第二条 租赁物资的用途及使用方法:_____________________________________________________ 第三条 租赁期限:自____年____月____日至____年____月____日,共计____天。承租人因工程需要延长租期,应在合同届满前____日内,重新签订合同。 第四条 租金、租金支付方式和期限 收取租金的标准:_________________________。 租金的支付方式和期限:______________________。 第五条 押金(保证金) 经双方协商,出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。 第六条 租赁物资交付的时间、地点及验收方法:___________________________________________________________________________________。 第七条 租赁物资的保管与维修 一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。 二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由____人承担。 第八条 出租人变更 一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。 二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。 第九条 租赁期满租赁物资的返还时间为:______________。 第十条 本合同解除的条件:____________________________________________________________________________________________。 第十一条 违约责任 一、出租人违约责任: 1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金____%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金____%的违约金。 3.未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金____%的违约金。 4.其他违约行为:____________________________________________________________。 二、承租人违约责任: 1.不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。 2.逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。 3.有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。 4.其他违约行为:____________________________________________________________。 第十二条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:建筑施工物资租赁合同由精品信息网整理! (一)提交________仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十三条 其他约定事项:_____________________________________________________________________________________________。 第十四条 本合同未作规定的,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。 第十五条 本合同一式____份,合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。 ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓ ┃出租人 │承租人 │鉴(公)证意见: ┃ ┃ │ │ ┃ ┃出租人(章): │出租人(章): │ ┃ ┃住所: │住所: │ ┃ ┃法定代表人(签名): │法定代表人(签名): │ ┃ ┃居民身份证号码: │居民身份证号码: │ ┃ ┃委托代理人(签名): │委托代理人(签名): │ ┃ ┃电话: │电话: │ ┃ ┃开户银行: │开户银行: │鉴(公)证机关(章)┃ ┃账号: │账号: │经办人: ┃ ┃邮政编码: │邮政编码: │年 月 日 ┃ ┃ │ │ ┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛ 监制部门: 印制单位: 建筑施工物资出租合同集锦 篇10发包方(甲方): 承包方(乙方): 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议: 第1条 工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3承包范围: 1.4 承包方式: 1.5工期:本工程自 年 月 日开工, 年 月 日竣工。 1.6合同价款(人民币大写): 第2条 甲方工作 2.1开工前 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房层,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电讯设备(费用乙方自理),并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3委托 监理公司进行工程监理,监理公司任命 为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方 本。 2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。 2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾自理等工作,并承担相应费用。 第3条 乙方工作 3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 3.2指派 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范、案例操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,自理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.6工程竣工未移甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第四条 关于工期的约定 4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。 4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。 第5条 关于工程质量及验收的约定 5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2甲方在收到乙方验收通知一日内应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方如不能按时参加隐蔽工程和中间工程验收,应通知乙方,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方可按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。 5.3由于甲方担供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。 5.4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 5.5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知 日内组织验收,如不能及时验收需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。 第6条 关于工程价款及结算的约定 6.1双方商定本合同价款采用第 种: ⑴ 固定价格。 ⑵ 固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括内容 ⑶ 调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。 6.2本合同生效后,甲方分 次全额付款,按下表约定支付工程款 6.3工程竣工后验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料经审计后。并在 30 天内,结清工程款。 第7条 有关安全生产和防火的约定 7.1 甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。 7.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。 7.3 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方或图纸设计单位应承担由此产生的一切经济损失。 7.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第8条 奖励和违约责任 8.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的 %支付滞纳金。 8.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方 元,作为奖励。 8.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,甲方需支付乙 方 元,作为奖励。 8.4 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。 8.5 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。 8.6 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。 8.7 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。 8.8 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿堆放由此造成的经济损失。 第9条 争议或纠纷处理 9.1 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 9.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的,本合同在执行中发生的争议双方同意由 仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。 第10条 其它约定 第11条 附则 11.1 本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。 11.2 本合同正本两份,双方各执一份。副本 份,甲方执 份,乙方执11.3 本合同履行完成后自动终止。 11.4 附件 (1) 施工图纸或作法说明 (2) 工程项目一览表 (3) 工程预算书 (4) 会议纪要 (5) 设计变更 (6) 其他 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人: 法定代表人: 代理人: 代理人: 单位地址: 单位地址: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 户名: 户名: 账号: 账号: 建筑施工物资出租合同集锦 篇11发包方:_________建筑施工有限责任公司(以下简称甲方) 承包方:_________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司工程项目部的.劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下: 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限: 从20___年__月__日起至20___年__月__日止。 三、工程质量标准: 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式: 1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付____,装修完工前付____。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责: 1、全面履行××公司与建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。 甲方:____ ____年_____月_____日 乙方:____ ____年_____月_____日 建筑施工物资出租合同集锦 篇12甲方(户主): 乙方(承包人): 甲方私人居住楼委托给乙方承包施工,经双方友好协商达成如下协议。 一、承包方式: 包工不包料。 二、承包价: 按每平方米元计算,本承包价格包括工人的务餐费、香烟费。 三、付款方法: 工程开工甲方预付元,结构结束(屋面盖好)预付元,余款年春节前结清。 四、工期: 开工日期为农历____月____日(____月____日)开工,施工日历天天即________年____月____日竣工。 五、质量: 乙方施工中应注重质量,施工存在质量问题甲方提出后乙方应立即整改,如坚持不整改甲方有权拒付工程款。 六、安全管理: 施工中乙方应加强安全管理确保施工人员的安全,如疏于管理发生人身伤害事故一切费用和责任由乙方负责与甲方无关。 七、双方责任和义务: 甲方: ①应保证建筑材料及时到场不影响乙方使用。 乙方: ①负责建筑施工的垂直运输设备、拌料机械、手推车、钢筋切割用具、泥桶等。 ②建筑材料进场时间乙方应提前通知甲方提供,否则甲方不负有责任。 ③承包范围:按图纸及施工说明施工。土建木模、屋面木基层、水电安装甲方另行发包。 本合同一式叁份,双方签字后生效,工程款结清后失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 建筑施工物资出租合同集锦 篇13合同编号:_____________ 工程名称:________________ 发包方:(甲方)__________ 承包方:(乙方)__________ 依照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(GF-91-0201),就本项工程建设有关事项,经双方协商达成如下协议: 第一条工程概况 1、1工程名称:______________ 工程地点:______________ 工程内容:见工程项目一览表(附后)。 承包范围:______________ 承包方式:______________ 1、2工程性质(指基建、技改、合资等):________ 批准文号(有权机关批准工程立项的文号):__________ 1、3定额工期总天数:________天。 1、4开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期,以单位工程为准;群体工程以 第一个开工的工程为准):本合同工程定于________年____月____日开工。 竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准):本合同工程定于________年____月____日竣工。 1、5质量等级:________________。 1、6合同价款:本合同工程承包造价为________元。 金额大写:________________。 第二条合同文件及解释顺序。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下: 1、协议条款; 2、合同条件; 3、洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4、招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件; 5、施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定; 6、按可填单价的工程量清单承包的建设工程,甲方提供的工程量清单; 7、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求; 8、国家和本市关于施工合同管理的规定。 当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按 第三十条约定的办法解决。 第三条合同文件使用的语言文字,标准和适用法律 3、1合同语言:本合同文件使用汉语。 3、2适用法律法规:国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。 3、3适用标准、规范:按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。 第四条图纸 4、1甲方提供图纸日期:________________________ 4、2甲方提供图纸套数:________________________ 4、3甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担:______ 4、4工程竣工图:按照国家和本市有关规定,双方另行签订绘制工程竣工图的协议。 第五条甲方驻工地代表 5、1甲方驻工地代表姓名(任命书、委派书作为合同附件):________ 5、2社会总监理工程师姓名(如甲方委托监理公司监理时,总监理工程师的职责应在监理合同中明确,并将副本一份交乙方):_______ 第六条乙方驻工地代表(项目经理) 乙方驻工地代表姓名(任命书作为合同附件):____________ 第七条甲方工作。甲方按本协议约定的时间和要求,一次或分段完成以下工作: 7、1施工现场达到具备施工条件和完成的时间: 7、2将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求:______________并保证施工期间的需要。 7、3施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点:________________满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。 7、4工程地质和地下管网线路资料的提供时间:______________________ 7、5办理证件、批件的名称和完成时间:__________ 7、6水准点与座标控制点位置提供和交验要求:______________________ 7、7会审图纸和设计交底的时间:________________ 7、8协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用:________ 甲方不按合同约定完成上述工作时,应按本协议条款 第三十二条执行。 第八条乙方工作。乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作: 8、1提供计划、报表的名称及完成时间:__________ 8、2对施工安全保卫工作的要求。按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。 8、3向甲方提供的办公和生活设施及费用承担:______________________ 8、4对施工现场交通和噪音等管理的要求。必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。 8、5已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:______________________ 8、6施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及费用承担:______________ 8、7施工现场整洁卫生的要求。保证施工现场清洁符合有关规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 乙方不按合同约定完成上述工作时,造成工期延误,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。 第九条进度计划 9、1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:________ 9、2甲方代表(或总监理工程师下同)确认的时间:______________ 第十条延期开工 乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,竣工日期不予顺延。 甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,承担乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。 第十一条暂停施工 甲方代表在确有必要时,可书面要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求,甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部解除合同,由甲方承担违约责任。 第十二条工期延误 1 2、1对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。 1、工程量变化和设计变更; 2、一周内,非乙方原因停水、停电(地区限电除外)、停气造成停工累计超过8小时; 3、不可抗力; 4、甲方代表同意工期相应顺延的其它情况。 乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。 1 2、2非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方每延期竣工一天,应交付的违约金额和计算方法:___________________。 1 2、3因乙方原因延误工期,工程不能按合同工期竣工时,甲方可认为乙方已部分或全部解除合同,由乙方承担违约责任,并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。 第十三条工期提前 工期如需提前,双方约定如下: 1 3、1按本协议条款 1、4约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为________天,比本协议条款 1、3定额工期提前________天、提前________%。 1 3、2乙方采取的赶工措施及因此增加的经济支出 建筑施工物资出租合同集锦 篇14发包方:__________________有限责任公司 设计方:__________________设计研究院 本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于____________年____________ 月签订的《建设工程设计合同》(下称“原合同”)中的定义相同 。 鉴于:发包方和设计方于____________年 ____________ 月共同签署了《建设工程设计合同》,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,就《建设工程设计合同》中未尽事项特订立以下补充协议: 1、所有单体工程施工图必须在___________年 ____________ 月____________日前完成,以保证工程项目顺利进行。 2、因功能改变等原因造成的设计变动,施工图纸应保证不影响工程正常进行(包括地库、地下室增层、阁楼、机房变动等)。 3、钢结构的二次设计由发包方发包,并由设计方进行审核。 4、设计方须派驻设计代表,保证及时、有效的解决施工过程中的一切设计问题。 5、因出图时间延误,施工过程中设计问题解决不及时等原因造成的一切损失,按工程实际发生的费用由设计方负责赔偿。 6、本协议生效后,即成为《建设工程设计合同》不可分割的组成部分,与《建设工程设计合同》具有同等的法律效力。 7、除本协议中明确所作修改的条款之外,原协议的其余部分应完全继续有效。 发包人名称:__________________ (盖章)设计人名称:__________________(盖章) 法定代表人:__________________(签字) 法定代表人:__________________(签字) 委托代理人:__________________(签字) 委托代理人:__________________(签字) 邮政编码:__________________ 邮政编码:__________________ 电话:__________________ 电话:__________________ 传真:__________________ 传真:__________________ 开户银行:__________________ 开户银行:__________________ 银行账号:__________________ 银行账号:__________________ 建设行政主管部门备案:__________________ 鉴定意见:__________________ ___________年___________月_________日___________年___________月_________日 建筑施工物资出租合同集锦 篇15发包方:_________ 承包方:_________ 依照《民法典》及其它有关法律、行政法规,甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同。 一、工程概况 工程名称:赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目 1、路基长5公里,路面宽 3、5米,总计整修面积17500平方米,中标价3万元。 2、路面长5公里,路面沙化宽 3、5米,厚15厘米,总计沙化面积17500平方米,中标价12万元。 3、铺设涵洞4道,涵洞深 3、5米,中标价2万元。 工程内容:路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。 二、工程承包范围 承包范围:施工设计全部内容。 三、工程价款及支付方式:合同价款金额合计(大写):壹拾陆万元(人民币):16万元。 工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方。 四、双方的权利义务: 1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工,乙方确保质量达到合格。 2、乙方必须在签订合同之日起____日内开工。 3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的施工进行验收,验收合格后,方可进行下一工序的施工。 4、未经甲方同意,乙方不得更换项目经理,否则,甲方有权终止合同。 5、乙方不得将工程项目转包,未经甲方同意不得分包。否则一经查实,甲方有权终止合同,同时不承担任何由此引发的法律责任。 6、乙方在施工过程中,确保施工安全。若出现工伤等安全事故,由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的,由乙方负责赔偿。 7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。 8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。 五、违约责任: 1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按1000元天支付违约金。 2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 3、若甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负。 4、若甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回。 六、合同工期: 开工日期:年____月____日 竣工日期:年____月____日 合同工期总日历天数60天。 七、质量标准 工程质量标准:合格。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人:_________(签名) 承包人:_________(签名) 合同订立时间:_________ 合同订立地点 建筑施工物资出租合同集锦 篇16甲方(全称):(发包方 乙方(全称):(承包方) 依照其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况工程名称:工程。 工程地点:。 工程范围:根据甲方工程部要求施工。 工程内容及价格: 二、合同工期:开工日期:竣工日期:前。 三、质量标准: 1、工程质量以国家或行业质量检验评定标准为依据。 因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。 2、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。 3、工程质量达不到约定标准的部分,甲方有权要求乙方拆除和重新施工,直到符合约定标准。 因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。 四、质量保修: 1、质量保修期为 年,自工程竣工验收合格之日起算。 质保期内全免费维护,如出现质量问题,乙方需确保在甲方通知后 小时内维修并恢复正常,否则甲方可自行请人维修,发生费用从质保金内扣除,质保金不够甲方可向乙方追偿。 2、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的相关规定,对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 3、质量保证金按工程造价的%计算,自工程款中扣除,质保期满后付清。 五、合同价款及支付:完工后根据实际竣工工程量结算(本合同 第一条所列工程价款为综合单价,含主辅材料、人工、运输、管理费、税金、政策性文件规定、合同所包含的一切风险责任及可能发生的一切费用。 付款方式:工程竣工验收合格且决算后30日内付至决算价款的 %,每次付款时乙方需提供经甲方工程部、财务部及其他相关部门负责人签字的付款单和正式有效税务发票。 六、违约责任: 1、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工,因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或经过甲方书面同意顺延的工期竣工,每延期一天支付违约金 元,违约金甲方可直接从未付工程款中扣除,到约定竣工日期乙方未完成全部工程量或乙方已完工但未向甲方提交书面竣工验收报告均视为乙方逾期。 2、因乙方原因工程质量达不到协议书约定的质量标准,乙方承担违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的损失。 3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 七、施工安全:乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,施工过程中发生的一切质量问题和安全事故责任和因此发生的费用均由乙方承担。 八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 九、乙方住所为正式有效地址,甲方发给乙方的任何通知或其他法律文件均以挂号信寄往协议住所,寄出时间后3日视为乙方收到,寄出时间以邮戳时间为准九、本协议一式样两份,双方各执一份,经双方签章后生效,双方应遵约履行。 十、其它约定:在工程验收合格交付甲方之前,乙方须负责及时清理垃圾。 甲方:(公章)乙方:(公章) 住所:住所: 委托代表人:委托代表人: 电话:电话: 合同签订日期: 建筑施工物资出租合同集锦 篇17协议编号:________________ 出租人:________________ 签订地点:____________________ 承租人:________________ 签订时间:______年____月____日 根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本协议。 第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见协议附件):_________________ 第二条 租赁物资的用途及使用方法:__________________________________________ 第三条 租赁期限:自______年______月______日至______年______月______日,共计______天。承租人因工程需要延长租期,应在协议届满前______日内,重新签订协议。 第四条 租金、租金支付方式和期限 收取租金的标准:________________________________________。 租金的支付方式和期限:__________________________________。 第五条 押金(保证金) 经双方协商,出租人收取承租人押金______元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,承租人返还租赁物资后,押金退还承租人。 第六条 租赁物资交付的时间、地点及验收方法:______________________ 第七条 租赁物资的保管与维修 一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的,要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》,由承租人向出租人偿付赔偿金。 二、租赁期间,租赁物资的维修及费用由______人承担。 第八条 出租人变更 一、在租赁期间,出租人如将租赁物资所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物资新的所有权人即成为本协议的当然出租人。 二、在租赁期间,承租人未经出租人同意,不得将租赁物资转让、转租 给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。 第九条 租赁期满租赁物资的返还时间为:________________________________。 第十条 本协议解除的条件:_______________。 第十一条 违约责任 一、出租人违约责任: 1.未按时间提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金______%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资,应向承租人偿付违约期租金______%的违约金。 3.未按数量提供租赁物资,致使承租人不能如期正常使用的,除按规定如数补齐外,还应偿付违约期租金______%的违约金。 4.其他违约行为:_____________________________________。 二、承租人违约责任: 1.不按时交纳租金,应向出租人偿付违约期租金______%的违约金。 2.逾期不返还租赁物资,应向出租人偿付违约期租金______%的违约金。 3.有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为,除出租人有权解除协议,限期如数收回租赁物资外,承租人还应向出租人偿付违约期租金______%的违约金。 4.其他违约行为:___________________。 第十二条 本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决: (一)提交_________________仲裁委员会仲裁; (二)依法向________________人民法院起诉。 第十三条 其他约定事项:_____________________。 第十四条 本协议未作规定的,按照《中华人民共和国民法典》的规定执行。 第十五条 本协议一式______份,协议双方各执______份。本协议附件______份都是协议的组成部分,与协议具有同等效力。 出租人 出租人(章) 住所: 法定代表人(签名): 委托代理人(签名): 电话: 传真: 开户银行: 账号: 邮政编码: 承租人 承租人(章) 住所: 法定代表人(签名): 委托代理人(签名) 电话: 传真: 开户银行: 账号: 邮政编码: 鉴(公)证意见 鉴(公)证机关(章) 经办人 年月日 监制部门:________________ 印制单位:_______________ 建筑施工物资出租合同集锦 篇18上诉人:_____________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(上诉人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址) 被上诉人:_____________姓名、性别、出生年月、民族、文化程度、工作单位、职业、住址。(被上诉人如为单位,应写明单位名称、法定代表人姓名及职务、单位地址) 上诉人因________________(写明案由,即纠纷的性质)一案不服________________人民法院(写明一审法院名称)________________第___________号__________判决,现提出上诉,上诉请求及理由如下:_________________ 请求事项:_________________ _________________(写明提出上诉所要达到的目的) 事实和理由:_________________ _____________(写明上诉的事实依据和法律依据,应针对一审判决认定事实、适用法律或审判程序上存在的问题和错误陈述理由) 此致 ________________人民法院 上诉人:_____________(签名或盖章) ________________年________________月________________日 附:_________________本上诉状副本______份(按被上诉人人数确定份数)。 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。