标题 | 项目承包借款合同 |
范文 | 项目承包借款合同(通用27篇) 项目承包借款合同 篇1借款方:_________(简称甲方) 贷款方:_________银行(简称乙方) 甲方为承包_________国(地区)_________工程项目所需人民币周转资金,经乙方审查,同意在_________总行_________号文件核定的贷款指标范围内发放贷款。双方除遵守《_________关于中央级对外承包工程公司贷款办法》(以下简称《贷款办法》)的规定外,协商同意下列各项内容,签订本合同,共同遵守。 一、乙方同意根据批准的贷款申请书,贷给甲方人民币(大写)_________元。 二、乙方凭甲方报送的详细用款计划和具体用途清单,作为付款时审核依据,并作为本合同的附件。 三、乙方提供贷款的期限是_________年_________个月。甲方保证从签订合同之日起至_________年_________月_________日止,还清全部本息,并附分次还款具体计划作为本合同的附件。 四、贷款利息在合同规定还款期内,按月息_________‰计算。超过还款期限,逾期部分加收_________%利息;贷款被挪作其他用途的,挪用部分加收_________%利息。贷款利息每季计收一次。 五、乙方提供贷款的项目,如果甲方中止对外施工合同,应即通知乙方,并还清贷款本息。 六、甲方担保人是_________。甲方到期不能如数归还时,由甲方的担保人负连带清偿责任。 七、本合同经甲乙双方和甲方担保单位签章后生效,至全部贷款本息还清后失效。合同一式3份,上述三方各执1份。 甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 法人代表(签字):_________ 法人代表(签字):_________ 担保单位(盖章):_________ 法人代表(签字):_________ 项目承包借款合同 篇2甲方(借款单位):________________________________ 法定代表人:________ 职务:____ 地 址:________ 邮码:____ 电话:________ 乙方(贷款行)____________________________________ 法定代表人:________ 职务:____ 地 址:________ 邮码:____ 电话:________ 丙方 担保方:________________________________ 甲方为承包____ 国(地区)____ 工程项目所需人民币周转资金,经乙方审查,同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容,签订本合同,共同遵守。 第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书,贷给甲方人民币(大写)________________ 元。 第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单,作为付款时审核依据,并作为本合同的附件。 第三条 乙方提供的贷款,期限为____ 年____ 个月。甲方保证从签证合同之日起至____ 年____ 月____ 日止,还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件(略)。 第四条 贷款利息在合同规定还款期内,按年息____ %计算……超过还款期限,逾期部分加收20%利息;贷款被挪作其他用途的,挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。 第五条 乙方提供本贷款的项目,如果甲方中止对外施工合同,应即通知乙方并还清贷款本息。 第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时,应由甲方的担保单位负责从____ (单位)____ 资金中清偿。 第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效,至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份,上述三方各执一份。 甲 方:单位名称________(公章) 乙 方:单位名称________行(公章) 代 表 人____________________ 代 表 人____________________ 甲方的担保单位名称____________(公章)代 表 人____________________ 项目承包借款合同 篇3甲方为承包 国(地区) 工程项目所需人民币周转资金,经乙方审查,同意在建设银行总行 号文件核定的贷款指标范围内发放贷款。双方除遵守《中国人民建设银行关于中央级对外承包工程公司贷款办法》(以下简称《贷款办法》)的规定外,协商同意下列各项内容,签订本合同,共同遵守。 第一条 乙方同意根据批准的贷款申请书,贷给甲方人民币(大写) 元。 第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单,作为付款时的审核依据,并作为本合同的附件。 第三条 乙方提供的贷款,期限 年 个月。甲方保证从签订合同之日起至 年 月 日止,还清全部本息。并附分次还款具体计划作为本合同的附件(略)。 第四条 贷款利息在合同规定还款期内,按年息的% 计算。超过还款期限,逾期部分加收 20 %利息;贷款被挪作其他用途的,挪用部分加收 50% 利息。贷款利息每季计收一次。 第五条 乙方提供贷款的项目,如果甲方中止对外施工合同,应即通知乙方并还清贷款本息。 第六条 甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时,应由甲方的担保单位负责从 (单位) 资金中清偿。 第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效,至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份,上述三方各执一份。 甲方单位名称: (公章) 负 责 人: (签章) 甲方的担保单位名称:(公章) 负 责 人: (签章) 乙方单位名称:行(公章) 负 责 人: (签章) 项目承包借款合同 篇4甲方(借款单位):________________________________ 法定代表人:________职务:____ 地址:________邮码:____电话:________ 乙方(贷款行)____________________________________ 法定代表人:________职务:____ 地址:________邮码:____电话:________ 丙方担保方:________________________________ 甲方为承包____国(地区)____工程项目所需人民币周转资金,经乙方审查,同意在核定的贷款范围发放贷款。双方经协商同意下列各项内容,签订本合同,共同遵守。 第一条乙方同意根据批准的贷款申请书,贷给甲方人民币(大写)________________元。 第二条乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单,作为付款时审核依据,并作为本合同的附件。 第三条乙方提供的'贷款,期限为____年____个月。甲方保证从签证合同之日起至____年____月____日止,还清全部本息。并附分次还款具体计划为本合同的附件(略)。 第四条贷款利息在合同规定还款期内,按年息____ %计算——超过还款期限,逾期部分加收20%利息;贷款被挪作其他用途的,挪用部分加收50%利息。贷款利息每季计收一次。 第五条乙方提供本贷款的项目,如果甲方中止对外施工合同,应即通知乙方并还清贷款本息。 第六条甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时,应由甲方的担保单位负责从____ (单位)____资金中清偿。 第七条本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效,至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份,上述三方各执一份。 甲方:单位名称________(公章)乙方:单位名称________行(公章) 代表人____________________代表人____________________ 日期____________________日期____________________ 开户银行及账号____________开户银行及账号____________ 甲方的担保单位名称____________(公章) 代表人____________________ 日期____________________ 开户银行及账号____________________ 项目承包借款合同 篇5借款方:_________(简称甲方) 贷款方:_________银行(简称乙方) 甲方为承包_________国(地区)_________工程项目所需人民币周转资金,经乙方审查,同意在_________总行_________号文件核定的贷款指标范围内发放贷款。双方除遵守《_________关于中央级对外承包工程公司贷款办法》(以下简称《贷款办法》)的规定外,协商同意下列各项内容,签订本合同,共同遵守。 一、乙方同意根据批准的贷款申请书,贷给甲方人民币(大写)_________元。 二、乙方凭甲方报送的详细用款计划和具体用途清单,作为付款时审核依据,并作为本合同的附件。 三、乙方提供贷款的期限是_________年_________个月。甲方保证从签订合同之日起至_________年_________月_________日止,还清全部本息,并附分次还款具体计划作为本合同的附件。 四、贷款利息在合同规定还款期内,按月息_________‰计算。超过还款期限,逾期部分加收_________%利息;贷款被挪作其他用途的,挪用部分加收_________%利息,资料共享平台《项目承包借款合同》()。贷款利息每季计收一次。 五、乙方提供贷款的项目,如果甲方中止对外施工合同,应即通知乙方,并还清贷款本息。 六、甲方担保人是_________。甲方到期不能如数归还时,由甲方的担保人负连带清偿责任。 七、本合同经甲乙双方和甲方担保单位签章后生效,至全部贷款本息还清后失效。合同一式3份,上述三方各执1份。 甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________ 法人代表(签字):_________ 法人代表(签字):_________ 担保单位(盖章):_________ 法人代表(签字):_________ 项目承包借款合同 篇6发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 经好友协商,根据国家相关法律法规,在平等、自愿、诚信信用的基础上,按照甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及附协议精神,为确保该工程项目与建设单位签订的《建设工程施工合同》全面履约,明确甲乙双方的责、权、利关系,特订立本合同,双方共同遵守。 第一条工程项目概况 1、工程名称:一期建设工程项目(1#、2#、3#、5#、9#、10#楼及地下室) 2、工程地点: 3、结构、层数:按图纸设计。 4、总建筑面积: 5、承包范围:施工合同及招标文件中约定内容。 6、工程暂定总造价: 万整(工程最终结算时按实际审定结算造价调整) 第二条工程项目经营管理目标 1、合同签订开工:以发包人开工令为准,工期 天 2、工程质量等级:合格 3、安全、文明要求: (1)杜绝人身伤亡事故:杜绝设备、火灾等重大事故。 (2)创建(市)级安全质量标准化工地。 4、承包预定造价¥ 万元。 (1)施工中税金、公司管理费、农民工保障金、保险费、招投标管理费由甲方承担,乙方每次款到甲方账上甲方扣除12%后返还乙方。 在建设单位不追究工程违约责任,发包方的企业信誉和形象不受损害的情况下,即视为承包方履约。 (2)上交利费期限规定: 上交利费随工程进度款收取:按建设单位每次实际支付工程进度款的12%收取:结算时消防工程最总按10%扣税管费调整。 注:当工程款收取额超过本合同工程总造价时。 甲方将对超收款额部分继续按合同约定比率计收管理费。 (3)上交利费最终以决算审定造价调整。 5、安全文明施工措施费和农民工工资保证金按工程所在地相关部门要求由甲方负责办理。 第三条甲、乙双方责任、权限 甲方: 1、负责指导和帮助乙方贯彻执行国家的法律、法规和行业规范、标准,严格履行与建设单位签订的《建设工程施工合同》。 2、负责组建项目经理部,按照职能行使对项目的管理、监督和控制,确保项目全面合同履约。 本项目甲方选派建造师和安全员进入项目部工作,配合乙方对工程项目施工做好全面管理工作。 3、对项目经理、安全员明确职责、权利和义务,按规定行使职责、权利和义务,在该项目建设全过程中有效。 4、甲方必须保证乙方资金安全和及时支付,在该项目与建设单位预约转款时,由公司委派会计为乙方办理转账手续,扣除本合同中约定应收款项,余款在收到公司支付的工程款后叁个工作日内全额支付给乙方。 7、有权对项目部的违规行为责令整改并进行查处。 8、工程竣工交工后,在质量保修期内因施工原因出现的质量问题,及时通知乙方进场维修。 9、负责对项目部经营过程及终结结算进行审计监督。 乙方: 1、该工程项目全部由乙方投资,负责承包范围内的施工任务。 所需资金由乙方自筹。 2、认真贯彻执行国家相关法律、法规和建设行业标准、规程及工程所在地相关管理部门规定,严格履行该项目所签合同、协议、承诺,对项目管理负全面责任。 2、在集团公司的指导下,组建项目经理部,负责制定项目管理人员岗位责任制,按岗位职能履行职责。 3、乙方应自觉接受和服从甲方管理,遵守和执行甲方的各项规章制度,服从工程所在地相关管理部门监督和管理,加强工程施工过程的各项管理工作,保证按合同履约。 自觉维护甲方企业形象和信誉,不损害甲方任何利益。 4、接受集团公司各职能部门的业务督查和政府行业部门的检查,按规定期限向职能部门报送工程信息(各类业务报表、外部沟通信息及工作总结等)。 5、负责项目的会计核算工作,负责项目所有成本开支(含社会管理费用和奖罚款等),建立健全项目核算账务和整理相关资料,确保无违规行为。 6、严格施工生产过程控制,确保工期、工程质量及生产安全。 如发生工期罚款或出现工程质量、生产安全问题,除所有损失费用由承包方承担外,公司将按公司规章制度给与承包方一定的经济处罚。 7、不私自从建设单位向外转款和借款,不拖欠民工工资和工程材料款,积极清偿各类债务。 8、乙方自行并全面承担该工程的盈亏责任及法律责任和后果,该工程发生的一切事物的后果均由乙方承担。 第四条奖罚规定 1、按合同约定创建的优质工程,建设单位给予的工程质量奖的80%奖励给乙方,(含项目施工和管理的相关方)。 未完成合同的约定质量目标的处罚和造成质量事故损失由乙方承担。 2、按照年度创优计划安排的质量、安全达到目标,公司按照有关规定给予奖励。 3、乙方必须确保安全文明施工,如发生一人次重伤罚乙方5000元,发生一人次死亡事故罚10000元,乙方同时承担处理安全事故所发生的全部费用和上级部门的罚款。 4、工程款未按公司指定账户转款,发生体外循环用款,除要求全部追交公司外,给乙方按体外循环款额的3%处罚。 5、如因乙方原因造成工程款、材料款、等经济诉讼时,乙方应承担全部经济责任和诉讼费用,并给予乙方20~30000元的罚款。 6、工程在交付后发生责任质量问题,业主或用户投诉造成公司信誉损失,视情节给予乙方20-200元处罚;保修期内维修费全部由乙方承担。 7、对完成经营管理目标并对树立公司信誉做出显著成绩的,公司将视贡献程度给予乙方嘉奖;对未完成经营管理目标或发生企业损害企业信誉的事件,公司将视情节给予乙方严厉处罚。 8、乙方要确保劳务工资及时足额支付,不得发生因劳务工资结算与支付而引起投诉事件,因投诉造成公司信誉损失,视情节给予乙方5000元—200元/次处罚。 第五条补充条款 甲乙双方应严格履行本合同各项条款内容,甲方与建设单位的合同及附协议乙方同步接受。 第六条其他 1、本合同甲乙双方签字生效,乙方由承包方签署。 2、本合同中有关项目管理未尽事项,按公司有关文件规定执行。 3、本合同一式叁份,乙方一份,甲方贰份。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 项目承包借款合同 篇7合同编号: 20_年 月 日 发包方: (以下简称“甲方”) 承包方: (以下简称“乙方”) 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以资共同遵守。 第一条 工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容及做法(详见:《工程预算报价表》、《施工图纸》)。 4、工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。 (1)乙方包工、包料。 (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》); (3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。 5、工程期限__ ___历天,开工日期______年 月 日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。 6、合同价款:本合同工程造价详见《工程预算报价表》,施工过程中有增减项目的,由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。 第二条 施工图纸 双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供: (1)甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸); (2)甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由甲方支付(此费用不在工程价款内)。 第三条 甲方义务 1、开工前______天,为乙方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的,有甲方自行负责。 2、负责办理施工所涉及的申请、审批等手续,并负责交纳物业管理处和报批的全部费用 3、负责提供施工所需的水源、电源; 4、负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系; 5、不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续; 6、施工期间甲方仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作; 7、参与工程质量和施工进度的检查监督,办理验收、变更登记手续和其他事宜,负责材料进场、竣工验收。 8、按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。 第四条 乙方义务 1、指派 为乙方驻工地监理,负责本合同履行;按要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务,处理解决由乙方负责的各项事宜。 2、施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程; 3、严格执行有关施工现场管理规定,严格按图纸或说明进行安全文明施工,做好各项质量检查和施工记录; 4、保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通; 5、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。 6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第五条 工程变更 工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,双方签名确认,同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。 第六条 材料的提供 1、由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表),应当符合设施要求,如因质量问题或规格差异造成工程损失的,由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。 2、由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的,应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。 第七条 工期延误 1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延; (1)工程量变化和设计变更; (2)不可抗力; (3)甲方同意工期顺延的其他情况。 2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。 3、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。 4、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。 第八条 工程款支付方式 1、合同生效后,甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款: 第一次:签定本合同时,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 %,即 元。 第二次:木工进场,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 %,即 元。 第三次:扇灰油漆进场,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 %,即 元。 第四次:工程完工及竣工验收后,结算完毕,甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的 5%,即 元。 2、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。 3、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款,以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。 4、本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起12月 第九条双方责任和工期延误处理 1、以下甲方原因造成工期延误,损失由甲方负责,工期应当顺延: (1)不能提供水、电; (2)不能保证每天8小时以上工作时间(含加班); (3)不能按期提供自购材料、设备; (4)不能按期支付工程款影响正常施工的; (5)因甲方原因变更设计、增加施工项目; (6)同意工期顺延的其他情况。 (7)逾期验收或无故怠于验收; (8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。 2、对以下原因造成工期延误, 工期不顺延: (1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的,工期不顺延; (2)因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。 (3)乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的,由乙方负责; (4)乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿; (5)乙方违反物业管理规定造成的损失,由乙方负责。 (6)乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。 3、合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定,受损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。 4、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。 5、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知对方,并办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 6、甲方未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付违约金_______元。 7、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______元。 第十条 关于设计和施工及验收的约定 1、乙方设计师完成的施工图,必须在商定的时间内会同甲方审图,经甲方确认签字后,乙方方可进行施工。 2、乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。 3、施工过程中,甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价,因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单,并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。 4、隐蔽工程验收前,由乙方通知甲方到现场验收,验收期为两天。甲方未按时验收的,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,对乙方的自行验收结果,甲方应予以承认。 5、工程竣工后,乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后 天内验收,并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收,应当及时书面通知乙方,另定验收日期,否则视为甲方通过验收。如另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。 6、双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格,由此而造成的损失由甲方承担。 第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件,作为合同附件,与合同具有同等法律效力。 第十二条合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由东莞市装饰协会调解;协商或调解不成的,可依法向人民法院提起诉讼。 第十三条 附则 1、本合同如有未尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商后签定补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式_贰__份,双方各执__壹__份,合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效,履行完毕后自行终止。 4、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 甲方:_________ ___(签字) 乙方:__×装饰工程有限公司(盖章) 法定代理人: 法定代理人:_____________ 委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________ 地址: 地址:_市_镇_×路_× 电话: 电话:___× 项目承包借款合同 篇8甲方: 乙方(土建班组): 经甲、乙双方协商决定,甲方将 工程施工工资部分承包给乙方。为保质、保量按期完成施工任务及明确双方职责及义务现达成如下经济协议: 一、施工地点: 二、开工时间: 年 月 日 三、交工时间: 年 月 日 四、承包形式: 甲方将 工程所有施工图中土建部分工程(包括材料装卸、脚手架搭设及拆除)以单包工方式承包给乙方。 五、承包金额: 以建筑面积计算,甲方以每平方米 元; 的价格承包给乙方。 六、甲方职责: 1、甲方为乙方提供该项目所需的材料及必备的施工工具,所有安全设施。 2、甲方在给乙方提供好安全设施齐全的情况下,因乙方自己在施工当中不注意安全,所出现安全事故,甲方将不承担任何法律责任。并一切损失及责任由乙方全权承担与甲方无关。乙方无权追究甲方责任。 3、甲方不得明示或暗示乙方违反安全管理的规定进行施工,因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任。 4、甲方及时提供所需材料。如因甲方原因造成停工待料三天以上按施工现场人数给乙方支付生活费。 5、甲方提供一切安全防护用具。(安全帽、安全带) 6、施工中所产生的一切建筑垃圾全部由乙方扫地出门,直至交工为止。 七、乙方职责: 1、乙方在施工过程中必须服从甲方的管理,如不服从管理所造成的一切后果及经济损失都由乙方承担。甲方有权责令整改,直至清退出场。 2、乙方负责各分部分项工程所需材料的核算,并向甲方提供材料供应计划,甲方根据计划保证材料定期供应,同时保证材料质量。 3、乙方在材料供应到位的情况下,要采取新技术、合理利用材料、减少浪费。 4、乙方在整体施工过程中,必须保证工程质量,达到合格标准及验评标准。达不到以上标准,甲方将乙方处以工程总造价1%的罚款。 5、乙方在保证工程质量的同时,必须保证工期,工程进度必须按照甲方制定的进度计划执行,如工期延误壹天,甲方将对乙方处以1000元罚款。 6、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,因乙方措施不力发生的事故造成的经济损失由乙方承担全部费用。 7、乙方在施工当中应按规范操作,在施工中如出现安全事故,现场管理人员有权责令停工或清理出场,由此带来的一切损失及责任由乙方自行负责,甲方概不承担任何责任。 8、在施工现场打架、斗殴,如发生一次给予每人罚款1000元,直至移交司法机关。 9、为切实搞好安全生产的管理工作,消除事故隐患,甲方对乙方提出如下安全目标: (1).死亡事故率为零; (2).重大机械设备事故为零; (3).重大火灾事故为零; (4).重大交通事故为零; (5).重大的刑事、治安案件发生率为零; (6).人身负伤事故小于3‰; (7).现场文明施工达到自治区文明工地标准。 (8).乙方在施工过程中要认真贯彻执行各项安全生产制度,认真落实安全目标。 10、在施工中乙方不能以任何借口向甲方停工、罢工及提出无理要求,则甲方有权给予处罚,直至清退出场。并且以前所干活不予结帐。 八、付款方式: 九、其它 1、甲、乙方双方在履行本合同时,接受劳动保障监察部门的监督检查,如因本合同发生争议,双方均有权申请调解或仲栽,对仲载载决不服的,可向人民法院起诉。 2、本合同末尽事宜,由双方协商约定。 十、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,经双方签字后生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 项目承包借款合同 篇9发包单位:__乡人民政府(以下简称甲方) 承担单位:__乡文化服务中心(以下简称乙方) 按照鄂办发20__14号文件的要求,为了全面落实“以钱养事”机制,甲方现将农村文化事业公益性服务项目承包给乙方,并达成如下协议: 一、项目内容: (一)文化事业发展规划项目: 乙方按照新农村建设的要求,从__全局出发,负责组织专班专人研究制订出符合__实际的20__年度文化事业发展规划,乙方必须在20__年4月底完成该项目,甲方审验合格后拨付乙方项目服务经费5000元,凭甲方考核验收意见书由财政所兑付乙方。 (二)文化宣传及文化市场管理: 乙方要加强对文化市场的开发与管理,每2个月到村集中开展宣传党的`政策、文艺方针等专场活动1次以上,并协助有线电视入户宣传,甲方拨付经费800元,乙方每开展一次甲方可拨付经费一次,任办公室任凭证到财政领取。 (三)中心文化户建设: 乙方每新建一个中心文化户,甲方验收后拨付经费20__元,全年新建不少于5个,上半年不少于1个,全年共拨10000元,多建多拨。 (四)电影下乡: 乙方组织电影下乡文化活动,每月至少一场,全年不少于20场次,甲方共拨经费10000元。乙方凭办公室凭证到财政领取。 (五)中心文化站建设: 乙方按照新农村建设的要求,推进建设中心文化站,面积不少于60平方米,每建一个甲方拨付经费1.7万元,全年不少于2个,乙方凭甲方验收意见书到财政领取,共计35000元。 二、双方责任与义务: 1、甲方有规划和发包项目的权利,并对项目标准提出合网理要求,制定项目验收办法。 2、甲方有监督乙方完成项目的责任与义务,并视情况无偿提供乙方实施项目的必要环境,包括人力资源。 3、乙方对承包项目的意见权,可以按有关技术要求自行实施。 4、乙方有权要求甲方提供力所能及的信息和有关技术支持。 5、甲方必须按约定的时间及业务量完成相应的工作任务。甲方按照《__乡社会公益性服务项目考核验收办法》兑现经费,实施奖惩。 三、本合同一式二份,签字后生效,合同期为____年。 甲方代表:____________乙方代表:____________ 日期:20xx年xx月xx日 项目承包借款合同 篇10合同编号:116338 甲方:乙方: 根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则就甲方将道路工程以下施工工程承包给乙方,达成如下协议条款: 一、分包明细 (一)水稳路面 第1条:水稳设备名称、数量、价值及使用地点。 设备名称及规格型号:见附表 价值:.00(大写:肆佰万元整。) 数量:1套 第2条、承包方式: (1)乙方按照设计以包人工及机械设各的形式承包;具体施工部位统一由甲方安排; (2)承包方式:水稳路面工程所需水稳拌合设备及摊铺设备,机械操作手及前后场操作人员及摊铺人员和前场普工的费用全部由乙方负责;原材料供给,成品料运输,施工现场道路封闭、交通指挥设施及所需工程保障人员和后场普工由甲方负责。 (3)甲方及时提供合格铺设水稳层所用的原材料(水泥,碎石,砂石等)及符合国家标准的油料。若因原材料,油料不合格对机器造成的损失及延误工期的损失均由甲方负责。 (4)施工期间原材料的用量、配合比、水稳料的摊铺厚度由甲方派专业技术员负责。水稳层摊铺完成后的后期养护由甲方负责。 第3条、水稳价格 工程总面积为约19万平方米,单价为7.5元每平方米,总价为人民币.00元(大写:万伍仟元整) 第4条:施工时问 甲方应于________年____月____日前向乙方交付适合水稳层摊铺的路面,供乙方施工。若甲方未按时交付合格路基,由此造成的工期延误及损失由甲方负责。 第5条:水稳设备使用及维修 1、本套设备石料大小应满足相关技术要求,如石料超标对机械造成的损坏费用应由甲方承担。 2、施工期间的维修、保养、费用由乙方负责,如由第三方人为损坏,费用由甲方负责,乙方只保证机械的正常运行,甲方应提供相关的配套设施。(如水、油料及装载机、养护期水车、工程保障人员及运输等) 附表:路面工程配套机械清单 1、400型水稳拌合机1套 2、发电机1501台 3、7.5米摊铺机1台 4、20吨钢轮1台 5、机械操作人员7名 6、50型装载机2台 7、洒水车(摊铺作业期)1台 (二)沥青油面 第1条:沥青设备名称、数量、价值及使用地点。 设备名称及规格型号:见附表 价值:100X0000.00(大写:壹仟万元整。) 数量:1套 第2条:承包方式: (1)乙方按照包人工及机械设备的形式承包;具体施工部位统一由甲方安排; (2)承包方式:乙方包人工及机械设备,机械摊铺及压实沥青路面工程所需的劳务、机械以及前场普工等费用全部由乙方负责;原材料供给,运输,施工现场道路封闭、交通指挥设施及工程保障人员和后场普工由甲方负责。 (3)甲方及时提供拌合楼所使用原材料及燃煤,燃煤热值需达到6000大卡以上及符合国家标准的油料。若因原材料,油料不合格对机器造成的'损失及延误工期的损失均由甲方负责。 (4)施工期间原材料的用量、配合比、沥青料的摊铺厚度由甲方派专业技术员负责。沥青油面摊铺完成后的后期养护由甲方负责。 第3条、油面价格 工程总面积为约19万平方米,单价为12元每平方米,总价为人民币228X0000.00元(大写:整) 第4条:沥青设备使用及维修 1、本套设备石料大小应满足相关技术要求,如石料超标对机械造成的损坏费用应由甲方承担。 2、施工期间的维修、保养、费用由乙方负责,如由第三方人为损坏,费用由甲方负责,乙方只保证机械的正常运行,甲方应提供相关的配套设旋。(如水、油料及装载机、水车、工程保障人员及运输等) (三)乳化沥青透层油 乙方将生产好的乳化沥青运到甲方施工现场,为工地,做好喷洒准备后,乙方进行喷洒。喷洒面积为约19万平方米,单价为2.7元平方米,总价为:513000(大写:伍X壹万叁仟元整。)在喷洒过程中甲方应采取相应措施防止路沿石及周边的污染,喷洒完成后应封闭施工现场至少4小时等到乳化沥青完成破乳后方可摊铺,道路清扫,洒水,交通管制均由甲方负责,乙方只负责喷洒透层油。附表:路面工程配套机械清单 1、型沥青拌合设备1套 2、发电机1001台 2、发电机5001台 4、7.5米摊铺机1台 5、12吨钢轮1台 6、26吨胶轮1台 7、机械操作人员12名 8、透层油洒油车1名 9、洒油工人3名 二、质量标准 1、乙方在施工过程中需满足相关的技术规范规定要求; 2、乙方在施工过程中使用的机械设备必须满足设计和相关的技术规范规定要求; 三、付款方式,金额 1、工程总面积为约19万平方米,合计单价为22.2元每平方米,总价为人民币.00元(大写:肆佰贰拾壹万捌仟元整)(注:包括水稳,油面,透层油,总合计价格)最终结算以工程实际面积为准。 2、经甲、乙双方协商一致,本合同签订____日内甲方支付乙方工程款为(大写:),乙方设备进场安装调试好后,甲方再支付工程款(大写:),甲方在工程完工后七个工作日内支付工程款为(大写:),余下工程尾款应在(________年____月____日)前一次性付清。如果逾期未付每天按万分之六的违约金一并支 四、权利和义务 (一)甲方权利和义务 1、甲方负责提供铺设道路后勤保障所用车辆。 2、后场所需小工由甲方安排管理,原料、成品料运输由甲方负责,费用由甲方承担。所有原材料由甲方及时堆放到搅拌现场,不能影响工期,若因甲方后期的人员及材料配备不到位所造成的工期延误等责任均由甲方承担。 3、施工期间原材料的用量、配合比;水稳料、沥青料的摊铺厚度由甲方派专业技术员负责。 4、甲方应在乙方进场前提供工程设计图纸及其他工作的技术交底; 5、材料送检,配合比试验资料及施工过程资料及工程验收由甲方责并承担相关费用。 (二)乙方权利和义务 1、乙方应自备工程施工所需的机械设备及相关技术人员和普工(含机械操作手报酬)并严格按照施工程序和技术规范施工。 2、乙方进场时间:甲方转款后符合施工条件天内乙方机械进场进行机械调试。 3、施工过程中,如发生不可抗拒的因素如因天气原因造成无法施工,则工期顺延。 五、安全文明施工 1、乙方施工人员进入施工现场必须遵守各项安全规章制度。 2、乙方施工期间严格按照机械操作规范文明施工,乙方只负责我方技术员及操作人员的安全责任。若因操作不当造成的安全由乙方承担。甲方安全员负责工地小工的工作安排,及安全教育。若因其它方面引起的安全事故,甲方付完全责任。 3、甲方应维护施工秩序、交通秩序并确保乙方安全施工,否则,甲方应承担完全责任。 六、机械设备的进出场费用由乙方负责承担。 七、违约责任 1、甲方延迟支付工程款时,乙方应在当日停工,如付款后继续施工,造成的损失均由甲方承担。 2、乙方进入施工场地正常施工后,如因甲乙方原因造成工地停工,停人工时间不能超过每月三天,若超出三天,甲方每天赔偿乙方损失叁万元整。此条款对甲、乙双方同等约束。 3、未经书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付20%的违约金。 八、争议的解决 凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应向合同签约地人民法院提起诉讼,根据人民法院有关程序进行裁决。诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。 九、未尽事宜,双方另行协商解决,本协议壹式肆份,甲方执三份乙方执壹份,双方签字盖章后生效。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ ________年____月____日________年____月____日 项目承包借款合同 篇11发包方:______ (以下简称甲方) 承包方:______ (以下简称乙方) 为了排除六组间超内毛石挡墙因倒蹋所造成的安全隐患,经管理处研究决定,以总包干的'形式将挡墙维修工程承包给乙方,甲乙双方就该工程承包事项协商一致,签订本合同。 一、工程概况 间塘内挡墙维修工程以总包干的形式发包给乙方,包工包料施工,挡土墙长度约15米,高约2米。 二、工程方案 挡墙为浆砌毛石,底板宽1.2米,自下而上慢慢收至挡墙顶宽0.6米,挡墙毛石勾平缝,墙顶水泥扫平,挡墙与路之间缝隙用沙土夯实(毛石强度等级MV20,1:2水泥砂浆强度等级M10)。 三、工程价格 1、按照砌毛石每立方米___元(包括毛石面勾平缝,沙土夯实缝隙,水泥沙浆扫平等)。 2、抽水台班费用___元。 四、工程期限: 自此合同签订日起至___年___月___日止,如甲方要求暂停工作或人力不可抗拒的原因,否则不得延误。 五、付款方式: 工程竣工后由甲方现场丈量,按实际工程量验收,合格后乙方开具正式发票给甲方结算。甲方按总工程款的70%付给乙方,其余30%为该工程的质保押金一年后付清。 六、工程质量 1、乙方应按期完成工程,确保工程质量,如发现在施工中有偷工减料不按方案要求施工,甲方有权终止合同。 2、在竣工验收合格日起一年内如出现质量问题,甲方扣险其质保金,如质量问题所引发的安全事故,乙方应承担相应的法律责任。 七、施工安全: 在施工过程中要注意安全,如发生大小安全事故,甲方概不负责,由乙方自理。 八、其它事项: 在本合同以外需要增加的工程项目,应由甲方负责人同意和现场签证方能认可,否则,甲方不承担任何费用。 九、此合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字盖章生效。 甲方:______ 乙方:______ ___年___月___日 ___年___月___日 项目承包借款合同 篇12甲方:_________________ 乙方:_________________ 由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《 中华人民共和国民法典》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方必须严格遵守。 一、工程地点及名称 1、工程地点:_________________ 2、工程名称:_________________ 二、承包内容价款以及工期 1、承包内容污水站全部土建工程 2、工程造价一次性包死。 3、工程工期:_自开工内完成承包全部承包内容。 三、付款及质量 1、污水地底板验收合格后付30%,主体验收合格后付至70%,发包方进行竣工验收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。 2、工程质量:合格 四、甲方责任:帮助乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方提供施工图纸并交底。 五、乙方责任,严格按照施工图及相关规范进行施工,必须遵守安全文明施工相关规定,承担因为安全和质量造成的责任和费用。 六、保修期及质保金。 1、保修期:发包方竣工验收后日历天共计六个月。 2、质保金:承包总价的10%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。 4、合同生效日期:合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。 甲方:_________________乙方:_________________ 签字:_________________身份证号:_________________ 日期:_________________日期:_________________ 以上是小项目承包合同 项目承包借款合同 篇13总承包方: (甲方) 项目承包经营方:(乙方) 为了强化企业管理,明确岗位责任,维护公司信誉,推行项目承包责任制,明确公司(简称:甲方)、项目承包方(简称:乙方)的责、权、利。双方特签订本合同书,并共同信守执行。 一、 承包项目概况及内容 1.项目名称: 2.建设地点: 3.项目(中标价)合同总造价约¥ 4.建筑面积: 5.项目管理费为:完成总产值的上交甲方。(大写: ) 6.管理费上交的时间为: 7.工程质量等级: 8.安全施工目标等级为: 9.文明施工目标等级为: 10.工程开竣工日期:年日开工 ,年日竣工,总工期 (日历)天。 二、 遵循“科学管理,精益求精,至诚守信,顾客满意”的企业精神开展工作,为提高公司的社会信誉做贡献。承包经营人履行本合同的义务,提高经营管理水平,提高经济效益,所创的利润由经营人(乙方)支配、发放(个人所得税由乙方或索的人自行申报纳税,未申报的责任个人自负)。 三、在签订本经营合同书时,乙方要同甲方办理经营承包风险的抵押或担保手续。 四、乙方必须执行本公司财务管理制度,一切收入都按“统一管理、承包经营、自负盈亏”的原则划入公司账户,不得瞒报,漏报收入。进账后再由公司财务部门下拨到项目部的承包经营账户使用。乙方要做到精心安排,合理使用资金。 五、乙方必须按国家《施工企业会计制度》及有关规定建账,组织专班进行核算,做到账目清楚,票据齐全,接受甲方及有关部门的检查,按工程进度,按国家有关政策依法纳税,按月及时上报“工程施工进度”、“统计报表”、“财务报表”,项目承包方在当地已交纳的税费,要将附件报甲方备案。 六、贯彻执行“百年大计,质量第一”的精神,认真执行现行的建筑工程质量方面的法律、法规、规范标准,实行“全面、全员、全过程”的三全质量管理制度,与公司签订“工程施工质量承诺书”,确保本项目工程达到国家验收合格标准,满足业主要求的质量等级。如未满足建设单位的质量保准和未实现投标承诺,由乙方负责整改,达到标准为止。 七、安全生产时企业的最好效益,乙方必须贯彻执行“安全第一,预防为主”的 安全生产制度,与公司签订“安全生产承诺书”,一丝不苟地执行公司的安全生产制度,如发生安全生产事故,应立即上报公司,并按公司及项目部应急预案处置,甲方协助乙方处理事故,由乙方承担事故所发生的一切经济损失。 八、乙方有自主用工的权利,但必须按时发放工人工资,按国家的规定办理劳动用工手续和社会保险手续,缴纳社会保险金。 九、乙方不得拖欠工资,不拖欠材料款,如因拖欠造成经济纠纷和债权债务纠纷,由乙方承担一切责任,并负责解决。保证不影响甲方声誉,不损害甲方任何利益。 十、 违约责任 1、 乙方工程款到甲方账户后,乙方有权在工程范围内申请用款,乙方合理的申请用款,甲方应按时,按量付出。乙方应按时,按量上交给甲方管理费。 2、 履行建设方与甲方签订施工合同内容的全部义务和责任。 3、 如乙方违反本合同第四、五、六、七、八、九条发生工程质量,安全事故,未及时缴纳税费、劳动、社会保险争议、债权债务纠纷及越权担保、劳务合同纠纷,致使甲方受到法律追究(包括行政处罚、民事诉讼等)受到到经济损失,包括直接损失和间接损失,一概由乙方承担。 十一、乙方负责按工程项目所需的数量或比例配置工程管理、技术、质量和安全管理人员(项目承包人要有建造师证、五大员证等),并于开工前(新增人员随时)向甲方提供由其驻工地代表签字确认的以上人员、特种作业人员和其他进入现场人员的名单、职务、岗位、联系方式、身份证(复印件)等基本情况备案;提供乙方项目管理人员签名备忘录或授权文件。乙方人员应持证上岗的,有关证件原件应经甲方查验并留存复印件备案。未备案的乙方人员,甲方有权拒绝其进入施工现场。乙方将前述人员撤出本合同施工现场的,应提前七日通知甲方并取得甲方同意。 十二、不得以总公司名义为其他单位或个人提供抵押、担保,违者一律追究法律责任。 十三、私刻公司的各种印章、公司法人章,一律追究法律责任。 十四、本合同一经签订,即具有法律效力,一式二份,甲方一份,乙方一份。本合同至项目完工,乙方同甲方的各项费用结算完毕后失效。 十五、本合同如有未尽事宜,双方协商,另签订补充合同。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 项目承包借款合同 篇14甲方: 乙方(项目经理): 为加强,确保工程质量和工程进度,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方与乙方签订施工承包合同,双方就工程承包事项协商达成一致,订立本合同。 1、本合同用于 工程。 2、本工程位于:刘庄东风井厂区东北角,建设单位为:。 3、甲方将:深水井开挖工程承包给将乙方负责,工程的施工管理、作业。乙方自愿接受甲方的承包工程项目,并接受甲方的工作安排和管理。 4、施工承包工程量: 井深45米,套壁后内径600mm,要求出水清澈,出水量不 低于20立方每小时。 5、为企业管理费及利润,由于管理不善、物价上涨等非不可抗力因素造成的'成本增加,一律不予补偿。 6、工期:科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证按业主要求完工日期完成施工任务。 7、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到合格标准施工质量,工程验收质量达不到合格,罚款人民币贰万元整(20000.00元)。 8、加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;由于自身管理责任造成的安全事故,其经济赔偿由乙方承担。 9、乙方要尽可能保护好施工现场的生态环境,做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线、电缆线等设施的保护工作,因劳务作业人员责任发生的生态破坏、现场脏乱差、设施损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。 10、乙方必须服从业主及监理单位的管理;配合、接受监理单位的监督、指示。 11、乙方不允许将施工劳务再转包给他人,否则甲方有权终止合同,由此造成的损失,由乙方承担。 12、施工工程款的拨付:在业主拨付工程款后,及时按比例上交甲方管理费。 13、乙方要及时发放民工工资,由于拖欠民工工资造成的一切后果及经济损失,由乙方承担。 14、文明施工,安全第一,乙方必须互相团结,互相帮助,管理好民工队伍,尊重当地的各种风俗习惯,不发生违法行为,不许酗酒、打架、闹事、偷窃,由于违法乱纪、聚众闹事、集体上访等事件造成的后果及经济损失,有乙方承担。 以上合同内容双方共同遵守,未尽事宜双方协商解决。此合同一式两份,由甲乙方各自保存。自双方签订之日起生效,工程完工后,自动解除。 甲方: 乙方(项目经理): 年 月 日 项目承包借款合同 篇15甲方: (以下简称甲方) 地址: 乙方: (以下简称乙方) 住址: 居民身份证号: 担保方: (以下简称丙方) 甲方为提高企业经济效益,降低企业风险,兹决定,实行企业承包经营,乙方自愿承包经营甲方下属的佛山市永力泰车轴有限公司悬挂分厂厂房钢结构工程,双方本着诚实信用、公平合理的原则,经协商一致,订立本合同。 一、承包形式 本承包形式为:按实际施工总产值比例上缴,效益考核奖励。 二、承包范围 遵从甲方总部与业主(建设方)签订的编号为LTXC-001《建设工程施工合同》的所有内容(合同见附件),合同总价1920万元。 三、承包期限 本合同的承包期自本项目工程的开工之日起至本项目合同内容全部履行完毕且回访保修结束、结算完毕止。 四、主要承包指标与上缴 (一)保证无重大人员伤亡事故,杜绝重大质量事故和其他重大安全事故,如发生重大安全及质量事故,甲方协助乙方负责处理,所有经济责任由乙方承担。 (二)保证各种消耗指标不超过预算定额指标。 (三)承包金按工程结算总价2.6%上缴甲方(含企业所得税), (四)乙方需向甲方每月支付建造师费4000元,此费用每次从建设方工程款进甲方账户时按月数扣除。 五、乙方酬薪 (一)乙方和项目管理人员工资从建设方工程款进甲方账户时由乙方按时发放。 (二)乙方所得报酬的应缴个人所得税,由乙方按国家规定缴纳。 六、双方的权利和义务 (一)甲方的权利和义务 1、有权对乙方的经营活动实施全面的监督、检查、审计。 2、乙方委派副经理、财务人员及其他重要岗位人员,所委派人员的工资、社保、差旅费、福利、奖金等薪酬按公司规定统一发放。 3、有权按约收取承包金,行使合同约定的其他权利。 4、当乙方有不缴承包金、经营不善造成亏损、不遵守甲方规章制度、不履行合同条款等行为时,甲方有权单方终止合同。 5、有义务向乙方提供必要的经营手续。 (二)乙方的权利和义务 1、有权在甲方总公司与建设单位签订的《建设工程施工合同》范围内指挥生产经营活动。 2、有权根据本合同约定和甲方财务制度,在确保不亏损的情况下,审批承包工程项目的正常财务开支。 3、有权制定工程技术措施方案,但重大技术方案应报甲方审核批准后实施。 4、享有材料物资采购决策权,但不得暗箱操作,更不得与材料商串通太高材料价格或者购进劣质材料。 5、有义务遵守甲方的各项企业规章制度,服从甲方管理,维护甲方的声誉和财产利益。 6、必须将建设单位拨付的工程款及时汇至甲方账户,接受甲方的财务监管。不得从业务关系单位付取现金不入账,不得将工程款擅自以个人名义存入银行或转入其他单位,不得以权谋私将与其他项目部无关的费用在所承包的项目部列支,否则按职务侵占或挪用单位资金论处。 7、严格执行甲方的《财务管理制度》,建立健全账册,确保原始单据的真实性,所有财务档案资料必须交由甲方存档。 8、禁止以甲方或承包工程项目部的名义向外单位或个人借款。 9、负责承包期内债权债务的清收清偿,如因债权人索债而使甲方为乙方承担债务的,乙方应向甲方承担清偿责任,如引起诉讼,导致相关部门来查封、冻结、划拨甲方账户和资产的,乙方处全额偿还被划拨资金外,还要按年息13.5%承担被划拨日至还款日期间和冻结期的资金利息,另外每发生一起,乙方需向甲方给付5万元的名誉损失费。 10、乙方必须依法经营,不得行贿受贿,转包。如出现上述情况,一切经济和法律责任由乙方承担 11、乙方承担对建设单位工程款的收回则责任,追索外欠工程款时必须以甲方的名义对外主张权利,不得以自己的名义或项目部的名义对外主张权利,如因建设单位拖欠工程款,乙方不得起诉甲方,要求甲方承担责任,否则,乙方向甲方支付起诉额1.5倍的违约金。乙方对外行使追索权时,甲方应提供手续上的方便,追款费用用乙方负担。 12、乙方履行甲方和建设单位签订的合同全部条款,承担由于本工程引起的拖欠民工工资、拖欠工程材料款、安全事故、工期拖延、工程 质量事故赔偿等一切经济和法律责任。如由此引起的群体性事件,严重影响甲方声誉,导致甲方先行垫付上列款项的,乙方对此垫付款应无条件予以认可,并从垫付款发生之日起向甲方支付年13.5%的利息。且每发生一起农民工来甲方讨薪的,乙方赔偿甲方5万元人民币的名誉损失费。 13、工程款专款专用,不得从甲方打入个人账户,采购材料款凭材料采购合同、发票和收料单、由甲方直接打给供应商,农民工工资由甲方监督发放。 七、违约责任 (一)乙方违反本合同约定,私刻公章、伪造营业执照、资质证书、建造师证件等,一经发现,每次每本支付违约金5万元;情节严重涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。 (二)乙方违反本合同约定,以项目部名义对外提供担保,向外单位或个人借款,除承担对甲方造成经济损失的赔偿责任外,另按对外担保、借款金额的20%支付违约金。 (三)乙方违反本合同约定,在工程款逾期时乙方应积极的态度行使追索权,如甲方直接对外行使追索权时,乙方应积极配合。 八、其他事项 (一)当事人双方一致认为本合同是民事法律关系为主的多种法律关系并存的综合性合同。 (二)本合同不改变项目部的经济性质及隶属关系。 (三)本合同履行中乙方实施了挪用、侵占单位资金等行为若涉嫌犯罪,仍应依法追究刑事责任,即本合同约定的承包形式不影响对乙方本人刑事责任的追究。 (四) 自愿为乙方履行本合同提供连带责任保证担保, 九、解决争议的方式 (一)本合同履行工程中争议,双方应尽量协商解决。 (二)协商不成的,应根据不同的法律关系选择以下方式解决: 1、属于承包上缴、违约赔偿、违约金给付、损害赔偿、财物返还等方面的争议,向甲方总部所在地人民法院起诉。 2、属于劳动关系工资争议、劳动保险争议等方面的争议,向甲方总部所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 3、属于涉嫌犯罪的,移送司法机关依法处理。 本合同未尽事宜,双方协商可签订补充合同。 本合同一式叁份,甲方执存两份,乙方执存一份;甲、乙双方当事人签名(盖章)后生效。 甲方(盖章): (签字): 分公司负责人(签字 ) 担保方(签字、盖章): 年月日: 项目承包借款合同 篇16甲方(发包人): 乙方(承包人): 因工程建设需要,乙方承包 4#、7#楼 水电、消防施工工程内的建筑安装总承包施工,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设劳务承包事项协商一致,签订本劳务承包施工合同,以资共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称: 4#、7#楼 2、工地地点: 漯河市西城区 二、承包内容: 承包范围:基础工程、人防、结构主体工程、附属工程的预埋、安装,电气工程、给排水工程、消防安装所包含的图纸内容。 ⑴基础及主体工程:避雷、预埋各种管道、预埋洞口(如落水管、空调管落水、厨房、厕所等)。 ⑵装饰工程:各种电箱盒的预埋安装,本项目工程的外墙落水管、空调落水及所有管道的安装。 (3)消防的前期预埋、预留和后期的安装、验收。 三、结算单价及付款方式 1、承包方式:包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工。 2、承包工程的计价方式:暂按 总建筑面积计价,具体面积按实际施工面积为准。 3、承包单价:按实际施工内容套用河南省08定额计算。 5、付款方式:根据甲方与建设单位签订的承包合同内的付款方式支付给乙方,按水电、消防完成内容比例付款。 四、甲方责任: 1、组织有关人员对乙方进场施工人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的`教育,做好日常监管工作。 2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法、措施等方面的交底。 3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行交底、指导、监控并按规定及时做好验收工作。 4、按照合同约定及时发放工程款。 5、如乙方提出申请,甲方可向乙方提供施工中涉及到的各种管理规范、标准、制度。 五、乙方责任 (一)质量责任 1、工程质量等级要求:验收合格。 2、坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程达到约定的要求。 3、乙方所用的材料,应提供有关质保等相关资料,严格按甲方设计要求的水电、消防安装材料供货。 4、乙方应根据施工不同阶段及工程施工特点,及时对施工操作人员进行工程质量技术交底,提高质量意识教育,严格按照操作规程及规范施工,确保施工符合验收标准。 5、在施工中乙方必须按甲方的验收程序进行验收。 (二)工期责任: 1、乙方必须按照甲方的工期计划,安排足够的劳动力,每月、每周按时完成甲方下达的月计划、周计划、确保工期,确保甲方的关键工序,关键工作,和突出性的检查、验收提出的工作。 2、在下列情况下,工期可顺延(经签证),不可抗力的自然灾害,叁个工作日以上的停电,停水、待料。 (三)安全生产、施工责任: 1、乙方应加强对员工的安全技术规范、安全生产制度、安全防范意识等方面的教育,并认真执行,严格落实,确保施工安全。 2、加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫、公安等有关部门及甲方安全员对施工现场的管理规定,做到安全生产,文明施工。 3、乙方在现场班组长,每天上班前都必须有针对性对各自施工班组人员进行安全技术交底。发现安全隐患立即停止施工并及时报告甲方安全员。以便适时消除险情或立即采取防范措施,确保职工生产安全。 4、乙方必须严格按照甲方要求,做到日做日清,工完场清,工完料净。不乱扔建筑垃圾及生活垃圾,周转物资和使用工具必须按项目部要求堆放整齐,严禁乱扔乱放。 5、施工班组所有人员必须无条件服从项目部管理,施工中严格按照安全施工规范要求施工。 (四)其它责任: 1、乙方必须遵守甲方各级代表,现场施工员,质量员、安全员、现场负责人,按合同所授予的权限而发出的工程管理指令。 2、乙方的施工达不到合同约定的质量要求,乙方必须返工至合格,返工的工料损失由乙方承担。 六、有关事宜 1、本合同未尽事宜,如有必要可根据情况另签补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同一式两份,甲方壹份,乙方壹份,双方签字即生效,合同内容履行完合同自行解除。 甲方(公章):_________ _________年____月____日 乙方(公章):_________ _________年____月____日 项目承包借款合同 篇17甲方: 乙方: 为加强对城区公厕收费、清洁卫生、设施维护工作的管理,明确甲乙双方的责、权、利,特签订以下委托管理协议。 一、甲方向乙方提供的桌、椅、胶管、收费牌、制度牌等物品,收取押金__元。 二、乙方委托管理期间,必须服从甲方日常监督管理与检查处罚;必须按照甲方核定的公厕每人次进厕收费0.20元标准收费,不能擅自更改提高收费标准,并做到亮牌服务收费。若违反上述规定要求,甲方有权收回委托管理权,并直接解除委托管理协议。 三、乙方委托管理公厕期间,必须认真履行职责,自觉按照下列要求,搞好公厕每天清洁卫生的保洁管理:坚持每天早晚对厕所进行彻底清洗一次,并做到随脏随保洁;厕所卫生管理须达到无烟头纸屑、无痰迹便垢、无泥沙积水、无蛆蝇臭气、无蛛网积尘、无粪便外溢的“六无”标准,地面蹲位净、墙壁顶棚净、门窗灯具净、管理用房净、标准设施净、公厕环境净的“六净”标准;冲水箱的冲水间距须达到20分钟内∕箱次。凡乙方管理不到位,经甲方检查处罚3次或省市检查公厕卫生不达标扣分者,甲方有权收回委托管理权,直接解除本协议,乙方所缴纳押金等不予退还,并作为罚款处理。 四、乙方须自觉缴清当月的水、电等费用,若未按期缴纳,所发生的滞纳金、停电、停水等一切费用由乙方承担。 五、公厕的一切设施,由乙方负责管理,并保证各种设施正常使用,如有丢失损坏,由乙方负责赔偿(房面、蓄水池侵漏和不是人为损坏的水、电主管线在外);公厕粪便堵塞外溢,甲方可配合乙方检查疏通;公厕水电管线、水表、水箱、电表发生故障,甲方可配合检查维修。 六、公厕卫生管理所需的一切工用具,清洗消毒剂和水嘴、阀门、灯泡等易损件,由乙方自负购置管理;抽水泵、增压泵使用过程中产生的维修费用由乙方负责。 七、乙方在委托管理公厕期间,须保证公厕每天对外开放使用,做到讲文明礼貌、自行处理好收费管理中的事务纠纷。 八、在协议期内,如因城市建设需对公厕进行拆除,乙方须服从国家建设需要,无条件向甲方交还委托管理的公厕。 九、在协议期内,乙方如发生伤、病、残或其它事故,甲方不承担任何责任和费用。 十、乙方所缴纳的公厕物品押金等,协议期满后,厕内设施用具齐全,无任何赔偿责任时,甲方将无息退还乙方,否则,甲方将在其费用中扣除应赔偿金额。 十一、按市政府的相关文件规定,凭老年证、离休证入厕的老年人应免收入厕费。 十二、本协议从__年__月__日至__年__月__日止为期一年,到期自然终止。 十三、本协议一式叁份,双方各执壹份,公厕办存档壹份,双方共同遵守上述条款,签字、盖章后生效。 附件:甲方提供移交乙方的公厕设施清单 甲方: 乙方: 项目承包借款合同 篇18甲方:___ 乙方:______ 为提高工程建设管理水平,有效保证工程进度、质量、安全和投资效益,规范建筑市场秩序,根据国家建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》大力推进项目管理的要求,在深入调研分析政府投资公益性项目各种组织实施模式的基础上,结合本公司特点,决定公司所有承包项目管理承包实施。为明确双方的权利义务关系,本着平等互利,公平公正,诚实守信的原则,经双方充分协商,签订本合同,以资共同遵守。 一、项目管理范围及要求 1.工作模式 项目采用管理责任制的方式实施,甲方将整体工程的项目管理工作一次性委托乙方进行,乙方按合同约定成立专业的项目管理组,承担项目设计管理、施工管理、资料及系统试运行管理、组织竣工验收等服务,代表甲方对工程项目进行质量、安全、进度、合同、信息等的管理和控制,承担相应的管理责任。 所有项目所涉及的施工、采购等决策事宜包括重大合同的审定以及重大变更事项,由公司领导研究决定,特别重大的事项由公司领导协调审定。 2.工程范围 所有项目工程范围:所有项目施工管理、资料及现场协调工作 (以最后审计价格为准)。 3.工作内容 3.1 施工前期工作安排、材料计划及相关手续的办理。 3.2 施工管理,组织施工队、和施工图设计的管理、修改、会审、批准等管理工作。《建设工程施工合同》。 3.3 施工全过程的管理,协调设计、施工等有关单位之间的关系,并对施工质量、进度、安全、成本控制和竣工验收等工作负责。 3.4 负责施工、材料组织实施工作。 3.5 在项目实施过程中,编制工程施工组织计划,按工程的进度依据相关合同进行人工工资支付管理。 3.6 其他与本项目工程有关的管理工作。 4.工作要求 4.1 工程进度控制:所有项目工程自公司签订合同移交乙方、规划施工、施工队安排、材料计划及相关资料至竣工验收合格日止,具体进度安排根据公司签订合同。 4.2 质量要求:按照现行《建筑工程施工质量验收统一标准》和国家、地方验收标准有关规定,确保所有分项工程质量验收一次性验收合格,争创优良。 4.3 安全要求:严格遵守国家和地方有关的安全规定,按照安全规范作业,对整个工程安全负责,确保安全文明施工,杜绝发生重大安全事故,杜绝重大机械设备损坏事故及负主要职责的重大交通事故,杜绝重大火灾事故。 4.4 投资控制:要从优化设计。材料控制及加强施工管理等各方面着手,严格将项目总投资控制在投资预算范围内。 4.5 人员配备要求:乙方必须根据工程需要派出精干力量进行管理工作,乙方承诺将充分调动公司综合力量,利用公司资源,树立安徽宝利建筑装饰工程有限责任公司品牌形象。具体人员名单需经公司认可,工期内不得撤换,各阶段配备的人员必须及时到位,因工程需要增加管理人员时,乙方必须保证。 三、双方的权利和义务 1.甲方的权利和义务 1.1 权利 (1)决策权:公司对工程规模、设计标准、材料采购、工程款项支付以及建设过程中的重大事项享有决策权及调整决策权。 (2)监督权:公司享有对工程施工过程的监督权,可随时派员检查工程质量、进度、安全、材料使用等项目有关的所有情况并有权对乙方提出改进意见。 1.2 义务 (1)指派现场代表作为联络协调人,按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准。 (2)按合同和工程实施的进度要求组织资金到位。 (3)协助乙方协调外部关系,为项目顺利实施提供条件。 (4)公司应当按合同规定就乙方书面提交应由公司决定的项目一切事宜作出书面决定。 (5)公司应当在工程竣工时间参加工程验收、办理移交手续。 (6)向乙方提供现场办公用房和住房。 (7)公司所有工程指令,必须通过乙方发布。 2.乙方的权利和义务 2.1 权利 乙方在公司委托的工程范围内,代表甲方进行工程管理,享有以下权利: (1)选择工程施工队及人工工资发放权力。 (2)对项目建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计和材料使用功能的要求,向公司的建议权。 (3)按照公司的授权以及国家的规定,完成施工、安装、材料、设备工作及合同谈判,与施工队签订合同,并对合同进行管理。 (4)核查工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向施工队交底,并向公司汇报。 (5)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向公司报告。 (7)有权要求施工队将安全施工专项费用单列用监督管理该专项费用的使用情况,在施工队未使用时予以没收;根据施工队安全管理及与其合同的约定处置履约保证金。 (8)工程上使用材料和施工质量的检验权。 (9)工程施工进度的检查、监督权。 (10)按规定关于工程变更。 2.2 义务 (1)按合同约定,办理项目所有报批手续,需要甲方提供相关资料或工作支持的,需提前向甲方提出。 (2)对施工全过程进行管理,全面实现本合同规定的工作要求目标。具体管理任务见公司审定修改后的《项目管理方案》,包括开工前准备工作、施工过程管理以及竣工验收组织管理等。需要公司出面的事宜,需提前3天以书面形式提出。 (3)第一时间向公司通报项目及与项目有关的重要信息;按月向甲方提交工程进度款报告、质量记录及安全情况反映。 (4)组织对施工队伍和供货商的工作要求,负责推荐可供选择的施工队伍供甲方决策。 (5)督促施工队严格履行合同义务。 (6)接受甲方对项目管理的监督。 (7)本工程竣工验收后,乙方向甲方移交符合规定的项目工程竣工文件、合同和其他资料等项目工程档案材料并移交项目资料。 四、合同价款及支付 1.费用组成 所有工程管理承包采用基本工资+项目管理费,具体定义如下: 1.1 基本工资:按公司现有工资发放。 1.2 项目管理费:所有工程总造价取4%(取费按决算后的总造价)。 1.3项目管理费:项目管理费内包括现场施工员、资料员工资、现场招待费和交通费、通讯费。 2 项目管理费 经充分协商,双方确定公司所有项目全年不少于二千万,如少于二千万按二千万计算。管理费按项目决算总造价的4%计取。 2.1 奖罚 2.1.1 工期奖罚金 (1)如乙方通过科学管理,合同工程提前通过竣工验收,则根据本工程合同奖励。 (2)如因乙方原因导致工期延误,则根据本工程合同的罚金。 2.1.2 质量考核奖励 如果乙方经过科学管理,合同工程获得___省奖___,则甲方给予乙方一定奖励,如获得____国家奖____,甲方给予乙方一定奖励。 3.价款支付 管理费用支付方式由甲、乙双方本着有利于工程实施、提高管理水平的目的,按相关工程合同造价的百分比,根据工程进度支付相应管理费,工程竣工验收后按合同价款比例付清,最后等工程决算结束后支付尾款。 3.1 奖罚金: (1)工期奖罚金在工程竣工后七日内结算; (2)质量奖罚金在工程竣工后七日内结算; 五、合同生效 本合同一式4份,双方各持两份。本合同自各方签字且盖章之日起生效。 本合同未尽事宜由双方协商解决或签订本合同补充协议。本协议的附件、变更协议等均为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 项目承包借款合同 篇19甲方: 乙方: 法定代表人:经营者: 地址:地址: 联系电话:联系电话: 为保证甲方物流畅通、正常生产,根据《中华人民共和国民法典》等相关法律的规定,经双方友好协商,在自愿的前提下,达成协议如下: 一、承包项目 由乙方负责甲方全部装、卸工作。 二、合同期限: 从年月日起至年月日止,承包期限为年月日。 期满后双方要求续签在同等条件下,乙方有优先权。 三、费用结算的方式 1、双方每月的装卸费结算日期为次月的日前,结算依据见《搬运费项目单价表》。 四、甲方权利及义务 1、在约定时间内结算乙方的各项费用; 2、监督乙方员工正确、合理地使用甲方生产工具等资产情况;乙方员工操作不当或人为造成的损失要按制度或原价赔偿;乙方所使用的工具,包括手推车、板车、打码机,工具乙方员工自行保养。 手推车维修时需写维修申请。 3、甲方不得无条件随意终止、解除合同。 4、乙方的人员不遵守甲方的厂规等,甲方有权对乙方员工按甲方相关制度里的规定进行管理处罚。 5、甲方可以提供部分住宿给乙方人员住(由乙方提出申请,经甲方同意后)、及茶水和用餐场所,但要按公司收费标准收费;提供装、卸用所需工具。 6、乙方在用工、税收等方面需要办理相关的手续,由乙方联系劳动部门、治安等政府行政部门解决, 费用自理,如乙方办理有困难时,甲方可协助办理。 五、乙方权利及义务 1、乙方必须合法从事承包经营,享有承包经营收益,承担承包经营赢亏。 2、在承包期内,不得向第三人转让甲方承包的资产,不得允许第三人参与承包经营。 3、乙方必须对员工上岗前进行岗前培训,安全教育等措施,教育员工合理使用甲方资产,保护甲方资产不受损害。 4、制定搬运队具体规章制度且能有效地施行,确保双方员工的人身、财产安全;如对员工入职前的体检合格应严格把关,新入职员工必须在一个月内签订劳动合同,完善考勤的纪录,工资的发放,办理好员工的辞退的相关手续(即符合《劳动合同法》等法律的要求),如出现违反相关法律的原因,引起的劳动纠纷等,乙方需负全部责任。 5、乙方不得无条件随意终止、解除合同。 6、出现火灾、水灾等不可抗拒自然灾害时,乙方应无条件为甲方抢救险情,如若乙方视而不见、讨价还价、不愿合作,甲方可对乙方进经济制裁和退回不为甲方积极、有效地抢险救灾的员工;情节严重,甲方有权即时终止双方的承包协议。 7、除装、卸工作外,甲方临时安排的一些工作乙方必须调配人手完成,如外出装卸等。 如《搬运项目单价表》无该项目时,先完成工作后参考劳动强度双方协商计酬。 8、乙方必须于合同签订之日起日内提交所雇用的装、卸员工详细名单及身份证复印件给甲方人力资源部保存。 新雇用的装卸工必须先到人力资源部登记个人资料并留身份证复印件备案,未按手续登记备案的装、卸工甲方有权拒绝。 甲方要求乙方新雇用的装、卸工年龄在岁以下的男性,身体健康,经有资质的医院体检合格。 9、乙方负责管理所属装卸人员的日常管理工作,严格要求下属人员必须遵守甲方的一切规章制度,如:不准打架,不准赌博,不准带未办理手续的外来人员(不含试用人员)进入厂区,发现一次对违犯者一次罚款元。 10、乙方在接到甲方(仓管员)装、卸通知后,必须积极配合,在分钟内须集中装卸人员进场工作,不得以任何理由拖延时间,否则,超过分钟之后,按每延迟半小时罚款元处理,不服从仓管员安排对乙方处罚元每次。 11、落船或装卸车完毕后,乙方要负责在离开前清理现场(地面散料要装进袋,不能扫在堆边),收拾工具,关灯,关风扇,否则由甲方执行处罚元每次;清理现场时不准用甲方的任何工具、卡牌等作工具,否则每次罚款元。 12、产品卸货入仓须先清理堆放现场。 13、听从仓管员的指挥及工作安排,当出现意见不一致时,报甲方上一级主管协调解决,卸车时没有经仓管员同意,不得随意加堆或及给车间使用,违者对乙方每次罚款元。 14、对待外来装卸客户司机要热情礼貌,不准与客户或司机争吵甚至打骂对方,值班人员对一些不按规定的装、卸情况要现场处理,如果因为搬运工的不合理要求造成客户或司机投诉罚款元次,严重者交有关部门依法严肃处理。 15、遇到甲方提货车辆、装卸遇快下雨将被淋湿时,乙方要主动帮司机拉雨布遮雨防水,用甲方指定物料清理车箱积水,装卸完货后物后要主动协助客户或司机关窗门盖雨布,遇下雨天乙方人员应立即协助甲方仓库关窗、关门、为散件及成品盖雨布防雨,甲方仓库产品包掉地上或地上破包,乙方要主动整理清扫,如发现不配合者每次罚款元;在甲方各样条件不影响装卸工作的情况下,乙方要根据甲方各季节的实际销量情况调整人员配置装卸能力。 如若不与仓库人员合作,有意拖延时间每次罚款元。 16、无论装车或装船,产品必须整齐,不能杂乱,否则罚款50元次。 17、在用餐时间各区成品有车待装时必须分班轮流用餐,轮流值岗,用餐时须先征求当班仓管员同意,如需统一时间用餐,需征得仓管部主任同意。 如没执行,每次罚款元。 18、成品料上不允许坐人,发货时不允许整堆推倒,发现一次罚款元;装车过程产生的破包要求搬运负责整理、清扫现场。 19、不允醉酒上班,若因醉酒上班人员发生的事故,乙方要需负全部责任。 20、在上班时间不允许以任何理由向送货货主或司机索要钱、物;发现一次罚款元;有威胁、要挟、辱骂司机或仓管员行为时,要严肃处理,违者罚款元次,甚至退回乙方,甲方不录用。 21、乙方在甲方规定的装卸时间要安排管理人员值班,请假时要通知甲方当班人员及仓管部主任,乙方管理人员必须在现场指挥、监督工作,随时处理搬运工与仓管员或司机出现的不协调问题,如发现乙方没人监督指挥或无人执行装卸,对乙方每次罚款元。 经协调、警告、处罚后还不执行装卸者,乙方应对肇事者予以辞退。 22、值班人员必须在现场监督装、卸情况,调配组织搬运工提高效率,否则罚款元次。 23、乙方装卸人员上下班必须知会当班仓管员,经同意后方可下班,如违反发现一次对乙方罚款中转产品时,装车须按先外后内原则,否则每次处罚元。 卸车所剩的散装原料必须打包放好,不再另算费用。 24、不允许乙方装卸人员擅自驾驶中转车,如发现每次罚款元,发生事故造成的责任由肇事者承担全部责任。 25、乙方及其员工必须服从甲方仓管部主管及各仓管部人员的正确调遣和指挥,积极配合,不得推诿拖拉,否则罚款元次。 26、乙方人员在工作中因仓管员的对违者开罚单、不服从工作安排开罚单等,出言辱骂、恐吓时,罚款元次,重复出现乙方必须将其辞退;当出现殴打仓管员时,乙方除将其辞退并承担一切的后果外,并送公安机关处理。 27、装卸过程中出现会影响工作效率或难度大等情况时,乙方向甲方反映情况,先组织搬运工完成工作后双方再评估所产生的费用问题,不能以任何理由延误工作,否则罚款元次。 28、以上未涉及部分,按甲方相关制度执行,如有问题重复出现的加倍罚款。 29、装卸期间,乙方对其人员的人身财产安全负全责。 六、违约责任 1、甲、乙双方任一方违反本合同约定,造成损失元以下时应承担损失的80%作为违约金;造成损失元以上时则按照实际产生的经济损失给予对方全额进行赔偿。 2、甲、乙双方出现下列情况,任何一方可以解除合同 1)、出现不可抗力等原因,使合同中止、终止或不能继续履行的,双方都可以提出解除合同,但必须提前一个月通知对方; 2)、经双方协商同意或合同约定解除合同的条件成就时; 3)、符合相关法律规定解除的情形。 七、争议解决 在履行本合同产生争议时,甲、乙方双方应当先行协商解决,协商不成的,任一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。 八、本合同如有遗漏和未完善之处,可在补充协议中明确,补充协议作本合同的组成部分,具有同等的法律效力。 九、合同自双方签订之日起生效,合同正本一式三份,双方各持一份。 附加说明: 1、以上条款在执行过程产生的罚款在乙方的承包费中扣除。 2、乙方要对其所属人员在社会上的行为负责,如有发现在厂区以外盗窃、打架、意外伤亡、赌博或窝藏脏物被公安机关缉获的,其经济赔偿及法律责任由乙方负责,与甲方无关。 3、乙方人员对甲方设施造成破坏或损失时,根据有关规定乙方应承担责任。 以上如有违反者,对甲方所造成的经济损失,由乙方负责全部责任;乙方必须接受甲方的 处罚,情节严重时甲方可单方面提前终止协议。 甲方(签章):乙方(签章): 法定代表人:经营者: 日期:日期: 项目承包借款合同 篇20委托方(甲方): 通讯地址: 邮编: 联系电话: E-mail: 顾问方(乙方): 通讯地址: 邮编: 联系电话: 签约地点: 甲乙双方经友好协商,甲方委托乙方对甲方选送的相关人员进行 培训,并制定以下协议共同遵守: 一、项目说明: 1、培训内容: 2、培训目标: 3、培训形式:□powerponit讲座 □案例分析 □分组讨论 □实战模拟 4、主讲教师: 5、月日至年月共计时;□集中上课 □双休日连续上课 □双休日其中一天上课 □其它 6、上课时间:上午 下午 晚上 7、培训地点: □甲方提供 8、教学设备:视情况而定 二、委托方(甲方)职责义务: 1、向乙方提出明确的培训方向和要求; 2、委派相关人员配合乙方工作和规范课堂纪律,确保培训顺利行; 3、配合乙方完成必要的培训前期调查,按时提交乙方要求的.资料: A合同签订前,提交企业简介、培训调查表 B开课前五个工作日,提交班级通讯录 三、顾问方(乙方)职责: 1、做好前期调研,确保培训的针对性和实效性; 2、负责培训内容的设计与安排,提交课程建议书; 3、提供组织实施培训 4、根据学员情况及时调整教学计划,保证授课的时间和质量; 四、经济条款: 1、本项目全部咨询培训经费:人民币(大写) (¥ 元) 。 2、付款方式: □一次总付:培训开始前五个工作日付款(享受2%优惠),即合同总金额变更为: 人民币(大写) (¥ 元); □其它方式: 3、甲方发票开具: 内容:□学费 □培训费 □咨询费 □服务费 □ 其他 五、违约责任: 1、由于甲乙任何一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,守约方有权要求终止协议,并要求违约方赔偿全部经济损失(包括法律诉讼费用及律师费用);如双方同意继续履行协议,违约方应赔偿其违约行为造成的损失。 2、甲乙双方依照协议规定所应承担的协作任务,因不可抗力确属无法承担的,应在不可抗力发生后两个工作日内,及时通知对方。 3、甲乙双方由于不可抗力(a因国家政策、法规调整而导致的与本协议发生的抵触;因自然灾害、战争、疫情或其它不可预估的意外事故等原因而导致本协议不可执行。)确实无法承担协作任务,而给他方造成经济损失的,不负赔偿责任;由于其它原因不愿继续承担协作任务,而给对方造成经济损失的,应当承担赔偿责任。 4、违约金或损失赔偿额的计算方法:甲、乙任何一方未能按合同要求履行职责和义务,均视为违约。除继续履行协议外,应当承担违约赔偿责任,违约金下限为合同总额的20%,上限不超过合同总额;违反保密条款给对方造成的经济损失另议。 六、附则: 1、本协议自双方签章之日起生效,不得转让,壹式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力。 2、本协议如需变更,双方可签订补充协议;补充协议与本协议具同等法律效力。 4、本协议未尽事宜,参照《中华人民共和国合同法》相关条款执行。 5、双方因合同解释或履行发生争议可协商解决。未达成解决协议,双方可向 申请仲裁或向 法院提起诉讼。 甲方:代表: 盖章: 日期: 年 月 日 乙方:代表: 盖章: 日期: 年 月 日 项目承包借款合同 篇21劳务作业发包人: 劳务作业承包人: 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,遵循平等、自愿、平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务承包工程基本情况 工程名称:高淳监狱监区改扩建项目第七标段,本标段由多个单位工程组成,其中备勤楼建筑面积5826.9平方米,五层;门卫室一层,建筑面积71.31平方米;标准运动场一片,图纸尚在设计中;监区范围内的室外道路、停车场,给排水、消防;挡土墙压顶等。 工程地点:高淳区花山区建筑面积:5898.21㎡(暂定)劳务分包范围:本标段工程设计图纸范围(含设计变更)内全部钢筋加工、绑扎、焊接、安装,二次结构植筋等工作。 劳务作业内容包括但不限于:自备机械设备进(退)场装卸车,本工种所有材料进场后的验收、卸货、分类堆放、标识,配合原材取样送检;钢筋图纸翻样;断料成型;盘园钢筋调直;柱钢筋接头电渣焊,水平钢筋焊接接头或套管接头的制作安装、配合取样送检;场内水平、垂直运输;主体、二次、砌体加固筋、屋面及楼地面内的钢筋绑扎;垫保护层、马凳;垃圾清洗,钢筋整修维护;监理等部门验收完毕、砼浇捣期间的看护;余料回收等本工程与钢筋有关的全部工作内容,质量自检整改,配合相关部门的质量检查、验收等工作。 2、合同价款 2.1终结算建筑面积按现行20______________版《国家建筑面积计算规范》计算;固定综合单 本工程钢筋集中在备勤楼加工,除备勤楼外的其他建筑物所产生的水平、垂直运输费用:按每平方米元/平方米计,合计:元变更:在合同履行过程中如有相同或类似项目增加,承包人按合同约定单价继续施工,特殊类型项目单价另行协商。 2.2点工工资标准:男小工130元/天,女小工100元/天,大工220元/天。 2.3劳务承包人委派的劳务结算负责人: 身份证号码: 3、分包工作期限 开工日期: 竣工日期: 总日历工作天数为:100天 4、质量、安全标准 工程质量:按高淳监狱监区改扩建项目第七标段工程施工图纸,国标11101-(1~3)图集、国家及江苏省现行的相关工程质量施工验收标准等施工,工程质量必须达到优质工程等级。安全文明施工要求达到:省级文明工地。安全管理约定: 1人员要求:施工人员年龄不能超过60岁,有心脏病、高血压及其他不适应高空作业的人员不得进场。乙方负责人必须常驻现场,每天不少于8小时,监管施工质量及安全生产。 2安全设施要求:安全带、安全帽、要严格按标准方法使用。所使用的临时脚手必须具有足够的安全储备。 3施工现场的安全设施在没得到专职安全员批准前不得擅自拆除。 4施工现 场机械设备非专职人员不得操作。 5安全技术要求:每天上工前对进场施工人员进行安全技术交底,由接授交底人签收确认。对专职安全员每天查出的安全隐患必须及时整改,整改完成后必须经过专职安全员验收确认方可进行施工。 6安全责任:按照谁施工谁负责的原则,劳务承包人必须严格进行安全生产管理,对安全生产负全责。教育工人做到不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。 7劳务发包人向劳务承包人提供免费住宿,但不承担在住宿内意外伤亡的责任;如劳务承包人不愿住工地宿舍,自行上下班,在上下班途中发生的意外事故劳务发包人不承担任何责任。 5、施工人员 5.1劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职务:项目负责人; 5.2劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的施工人员为,职务:劳务负责人; 5.3劳务承包人组成的所有施工人员必须持证上岗,持证率不少于75%。 6、材料、设备、机具供应 6.1钢材由发包方提供,承包方应提前20日申报材料计划。 钢筋损耗为1%,超出部分按市场价退还给发包方,大于50的剩余钢筋必须使用到工程中,且不得任意切断。 如有发现上述情况则加倍返还给发包方。 6.2劳务发包人向劳务承包人只提供大型设备,仅指垂直运输、双轮推车、楼层配电箱,承包人应妥善保管、合理使用。因劳务承包人保管不善或使用不当发生丢失、损坏,劳务承包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。 6.3施工中所需的中小型机具及辅材由承包人自行提供。承包人所提供的机械设备或工具必须性能良好,安全可靠;材料必须确保质量,不得以次充好,敷衍发包人,或对发包人带来不良影响,上述情况一经发现,发包人将改为自购,费用从承包人结算款中扣除。 7、担保 劳务发包人、劳务承包人为了全面履行合同,劳务发包人要求劳务承包人供以下担保; 承包人向发包人提供履约担保,按合同约定履行自己的各项义务。担保方式为担保合同作为本合同附件。如劳务承包人违约后,劳务发包人可要求提供担保的第三人承担相应责任。 8、合同价款的支付 劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付: (1)中间支付:每月5日前支付劳务承包人上月实际出勤工人的生活费用,按50元/人/天支付。发包人现场有专人负责承包人的考勤记录,并根据承包人实际出勤工日数支付生活费。劳务承包人还必须提供本工程出勤工人身份证复印件及由本人签字的工资表给承包人备查,否则生活费不予支付。 (2)工程验收合格交付后付至合同价的70%,20______________年春节前付至全部工程劳务价款的95%,余5%保修款在工程交付后满一年时付清。为有效杜绝劳资纠纷,劳务承包人还必须提供本工程全部施工人员身份证复印件及其本人签字的总工资表给承包人备查,否则工资款费不予支付。 9、违约责任 当发生下列情况之一时,劳务承包人应承担违约责任: (1)劳务承包人因自身原因延期交工的(含中间施工进度节点),每延误一日,应向劳务发包人支付5000元的违约金;当第二次延误出现时,劳务发包人可直接安排工人加入劳务承包人施工,劳务发包人所安排的工人工资按500元/工日计算,由劳务承包人承担,同时向劳务发包人支付5000元/日的违约金。 (2)劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,一次验收不通过,劳务承包人应劳务发包人支付10000元/次违约金,二次验收不通过,劳 务承包人应劳务发包人支付20000元/次违约金。 (3)劳务承包人不履行或不按约定履行合同约定的其他义务时,劳务承包人应向劳务发包人支付工程总费用10%的违约金,劳务承包人尚应赔偿因其违约给劳务发包人造成的经济损失,延误的劳务承包人工作时间不予顺延。 (4)劳务承包人要教育职工服从项目部对宿舍区的各项管理规定,严禁职工在宿舍内使用电器设备开小灶,第一次发现没收灶具并发出警告,第二次发现则没收灶具并处以1000元/次(点)罚款,第三次发现则没收灶具并处以20______________元/次(点)罚款。 (5)进场不戴安全帽、在有防火要求的场所吸烟、随地大小便,每件一次罚款100元。 (6)有打架斗殴的一次罚款1000元。发生以上行为后由现场负责人当场开具处罚通知单交财务在劳务承包人工程费中直接扣除。劳务承包人违约并被处罚后,劳务发包人要求劳务承包人继续履行合同时,劳务承包人在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 10、本合同正本贰份,具有同等效力,由劳务发包人和劳务承包人各执壹份;本合同副本叁份,劳务发包人执壹份,劳务承包人执壹份;劳务发包人负责向行政主管部门备案壹份。 合同订立时间:___________年月日 合同订立地点: 劳务发包人:劳务承包人: 住所:住所: 负责人:负责人: 联系电话:联系电话: 项目承包借款合同 篇22【法定代表人】【负责人】: 国籍: 【身份证】【护照】【营业执照注册号】【 】: 出生日期:年月日 性别: 通讯地址: 邮政编码:联系电话: 【法定代理人】【委托代理人】:国籍: 【身份证】【护照】【 】: 出生日期:年月日 性别: 通讯地址: 邮政编码:联系电话: 乙方(建设单位): 营业执照注册号: 房地产开发企业资质证书号: 组织机构代码: 【法定代表人】【委托代理人】: 通讯地址: 邮政编码:联系电话: 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《物业管理条例》及《南京市物业管理办法》等有关法律、法规和规章的规定,在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就乙方为甲方提供前期物业服务的有关事宜,协商订立本合同。 第一章物业项目基本情况 第一条本物业项目(以下简称“本物业”)基本情况如下: 名称: 【地名核准名称】【暂定名】。 类型: 【住宅】【办公】【商业】【 】。 坐落位置: 区(县)路(街)。 规划建筑面积:平方米。 第二条物业管理区域四至: 东至; 南至; 西至; 北至。 规划平面图和物业管理区域内的物业构成明细分别见附件一、二。 第三条物业服务 用房主要用于物业服务企业客服接待、项目档案资料保存、工具物料存放、人员值班备勤、业主大会及业主委员会办公用房等。 物业服务用房建筑面积为 平方米,其中地上建筑面积为平方米,位于【号楼】【幢】【座】层单元号;地下建筑面积为平方米,位于【号楼】【幢】【座】层单元号;其中业主大会及业主委员会办公用房建筑面积为平方米,位于 【号楼】【幢】【座】层单元号。(注:物业服务用房为多处时,双方可自行增加以上内容) 第二章物业服务事项、标准及有关约定 第四条 乙方指定物业服务项目负责人为:,联系电话:。乙方更换项目负责人的,应当于7日内在本物业管理区域内的显著位置公示。 第五条 乙方提供的前期物业服务包括以下主要内容: 1.制订物业服务工作计划并组织实施;保管相关的工程图纸、档案与竣工验收资料等;根据法律、法规和临时管理规约的授权制订物业服务的有关制度; 2.负责本物业管理区域内共用部位的日常维修、养护和管理。物业共用部位明细见附件三; 3.负责本物业管理区域内共用设施设备的日常维修、养护、运行和管理。物业共用设施设备明细见附件四; 4.负责共有绿地、景观的养护和管理; 5.负责清洁卫生服务,包括物业共用部位、公共区域的清洁卫生,垃圾的收集等; 6.负责协助维护公共秩序和协助做好安全防范工作; 7.其他服务事项: 第六条 乙方按以下第种方式提供住宅的前期物业服务: 1.《住宅物业服务标准》中的级物业服务标准,详见附件五; 2.选择《住宅物业服务标准》中不同等级的具体物业服务事项和标准,详见附件五; 非住宅的物业服务标准以及甲、乙双方约定的《住宅物业服务标准》范围以外的具体服务事项和标准,详见附件六。 第七条 经乙方委托的物业服务评估监理机构评估测算,本物业管理区域内的物业服务费标准为:【住宅】元/平方米月;【办公楼】:元/平方米月;【商业物业】: 元/平方米月;【会所】:元/平方米月;物业: 元/平方米月。物业服务费用评估报告摘要详见附件七。 第八条 交付房屋前,乙方应当向甲方发放该套房屋的“业主一卡通”。甲方入住前,甲、乙双方与&a 银行签订前期物业服务费托收协议,甲方按第七条约定的物业服务费标准在“业主一卡通”内预存个月(不超过12个月)的物业服务费。 第九条 在完成物业共用部分交接前,乙方不得向甲方收取物业服务费。但发生下列情形之一的,甲方应当缴纳物业服务费: 1.筹备组成立满3个月未召开首次业主大会会议的; 2.首次业主大会会议未决定解除前期物业服务合同且未确定物业管理方式的; 3.首次业主大会会议结束后,乙方向全体业主发出书面查验通知之日起30日内未开始查验的; 4.物业共用部分经查验符合相关标准,乙方向全体业主发出书面交接通知之日起30日内未完成交接的。 第十条 发生第九条约定情形之一的,自该情形出现之次日起,乙方可按前期物业服务费托收协议的约定,通过银行从“业主一卡通”中划转相应的物业服务费。但除非发生第九条约定的情形,否则任何一方均不得从该账户中划转任何款项。 第十一条 乙方对甲方物业专有部分提供维修养护或其他特约服务的,甲、乙双方应当签订特约服务协议,服务事项、标准及费用由双方在协议中约定。 甲方或物业使用人在符合相关法律规定的前提下,利用住宅物业从事经营活动的,乙方可按照商业物业标准收取相应的物业服务费。 第十二条 乙方接受供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视等公用事业服务单位委托代收使用费用的,不得向甲方收取手续费等额外费用,不得限制或变相限制甲方或物业使用人购买或使用。 第十三条 物业装饰装修前,甲、乙双方签订书面装饰装修服务协议,乙方应当告知甲方相关的禁止行为和注意事项,并将装饰装修的时间、地点等情况在甲方所在楼内公示。除约定收取【装修管理费】元、【装修保证金】元、【装修垃圾清运费】元、【 】元外,乙方不得另行收取其他任何费用。如收取装修保证金的,未造成共用部位、共用设施设备或承重结构损坏,乙方应当在完工后7日内将装修保证金全额退还甲方。 第十四条 在前期物业管理期间,甲方转让或出租其物业时,应当将本合同、临时管理规约以及有关费用缴纳情况等事项告知受让人或承租人,并自买卖合同或租赁合同签订之日起15日内,将买卖或出租情况告知乙方。甲方转让物业前,应当与乙方结清相关费用。 第三章权利与义务 第十五条 甲方的权利义务: 1.有权要求乙方按合同约定提供物业服务; 2.监督乙方履行本合同,对乙方提供的物业服务有建议、督促的权利; 3.对本物业管理区域内专项维修资金的使用及物业共用部分的经营收益和使用情况,享有知情权和监督权; 4.遵守临时管理规约以及物业管理区域内物业共用部分的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度; 5.按照国家和本市有关规定缴纳专项维修资金; 6.根据本合同的约定缴纳物业服务费和特约服务费; 7.对乙方根据合同和有关规章制度提供的管理服务给予必要配合; 8.有关法律规定和当事人约定的其他权利义务。 第十六条 乙方的权利义务: 1.可自行或选聘物业服务企业提供物业服务,并承担物业服务责任; 2.按本合同约定的物业服务事项和标准提供物业服务; 3.妥善保管和正确使用本物业的档案资料,及时记载有关变更信息,不得将业主信息用于物业管理活动之外的其他用途; 4.及时向全体业主和物业使用人通报本物业管理区域内有关物业服务的重大事项,及时处理甲方和物业使用人的投诉,接受甲方和物业使用人的监督; 5.对甲方和物业使用人违反本合同和临时管理规约的行为,采取告知、劝阻和向有关主管部门报告等方式督促甲方和物业使用人改正; 6.不得擅自占用本物业管理区域内的共用部分或擅自改变其使用用途。不得擅自将业主所有的共用部分用于经营活动。不得擅自占用、挖掘本物业管理区域内的道路、场地,确需临时占用、挖掘本物业管理区域内道路、场地的,应当按规定办理相关手续,制定施工方案,开工前要在物业管理区域内公示,施工过程中尽可能减少对业主的影响,并及时恢复原状; 7.乙方实施锅炉、电梯、电气、制冷以及有限空间、高空等涉及人身安全的作业,应当具备相应资质或委托具备相应资质的单位实施,委托其他单位实施的,应当明确各自的安全管理责任; 8.有关法律规定和当事人约定的其他权利义务。 第四章合同终止 第十七条 业主大会成立并确定物业管理方式后,与乙方完成物业共用部分查验交接的,自完成查验交接之日起,本合同终止。 第十八条 本合同终止时,甲、乙双方应当共同做好交接事宜 包括物业服务费用的清算、对外签订的各种协议的执行、物业共用部分查验交接以及移交相关档案资料等,见附件八。 第五章违约责任 第十九条 甲、乙双方对物业服务质量发生争议的,双方可共同委托物业服务评估监理机构就乙方的物业服务质量是否符合本合同第六条约定的服务标准进行评估;乙方服务达不到本合同第六条约定的服务内容和标准的,应当承担采取补救措施或赔偿损失等违约责任。 除不可预见的情况外,乙方擅自停水、停电的,甲方有权要求乙方限期解决,乙方应当承担相应的民事责任。 第二十条 乙方违反本合同第七条的约定,擅自提高物业服务费标准,甲方和物业使用人就超额部分有权拒绝缴纳,同时乙方应当按的标准向甲方支付违约金。 第二十一条 如果乙方违反本合同第十六条第3款的约定,擅自将甲方信息用于物业管理活动之外的,应当按的标准向甲方支付违约金,如违约金数额不足以弥补甲方所遭受的直接损失的,乙方应当补足。 第二十二条 甲方违反第十一条的约定,或在“业主一卡通”中预存的费用不足以支付物业服务费,经乙方书面催缴后甲方仍未续缴的,甲方应当按的标准向乙方支付违约金。甲方违反本合同的约定,实施妨害物业服务行为的,应当承担恢复原状、停止侵害、排除妨碍等相应的民事责任。 第二十三 条除本合同另有约定外,甲、乙双方可以结合具体情况对违约责任进行补充,见附件九。任何一方的违约行为给他方造成损失的,均应当承担相应的赔偿责任。 第二十四条 因不可抗力致使合同部分或全部无法履行的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。 第二十五条 为维护公共利益,在不可预见情况下,如发生煤气泄露、漏电、火灾、暖气管、水管破裂、协助公安机关执行任务等突发事件,乙方因采取紧急避险措施造成损失的,应当按有关规定处理。 第二十六条 乙方有确凿证据证明属于以下情况的,可免于承担违约责任: 1.由于甲方或物业使用人自身的责任导致乙方的服务无法达到合同约定的; 2.因维修养护本物业管理区域内的共用部位、共用设施设备需要且事先已告知甲方或物业使用人,暂时停水、停电、停止共用设施设备使用等造成损失的; 3.非乙方责任出现供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视及其他共用设施设备运行障碍造成损失的。 第六章争议解决 第二十七条 合同履行过程中发生争议的,双方可通过协商解决或向物业所在地物业纠纷人民调解委员会申请调解解决;不愿协商、调解或协商、调解不成的,可按以下方式解决: 1.向 人民法院提起诉讼; 2.向仲裁委员会申请仲裁。 第七章附 则 第二十八条 本合同经双方签字(盖章)后生效。 第二十九条 合同正本连同附件一式份,甲方、乙方 各执一份,具有同等法律效力。 第三十条 其他约定: 甲方: 乙方: 委托代理人: 委托代理人: 年月日 年月日 项目承包借款合同 篇23甲方:____装饰工程有限公司 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议: 一、工程概况分包范围: 工程分包方式:工期: 年 月 日——年 月 日(共 天)。 工程质量:本工程严格按照设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工,施工质量达到合格标准。合同价款(暂定)¥ 二、甲方责任: 1)由甲方工地项目部全权负责合同履行,对工程质量、施工进度进行督导、检查,组织人员进行技术、安全交底等,对隐蔽工程进行专项验收及变更签证等其它管理工作。 2)协调各分包工队之间工程进度交接验收等配合工作,协调各分包工队之间施工现场安全、用电、卫生、垃圾处理等工作。 三、乙方责任: 1)乙方对进场工人应根据甲方要求进行岗前安全、卫生、技术等教育培训,佩带胸牌。安全帽上岗,工牌由甲方统一办理,并收取工本费_元,_元押金(押金可退还)。如有丢失工队全部承担,费用_元/个。每日上班无胸牌或故意不带胸牌着,不准进入施工现场,并处罚_元。安全帽由分包负责人在甲方库房统一领取并进行登记,安全帽成本_元/顶,如有丢失,此款从工程款中扣除。 2)乙方进场施工人员,不论工种,均须穿甲方要求的工作服,并保持清洁。工作服分包负责人在工地库房统一领取,工作服成本费每套_元,公司每套补助_元。工队每套承担_元,此款从工程款中扣除。如发现不穿工作服进场施工者每次罚款_元。(实行单价包死据实结算)。 3)乙方施工前应对本工程图纸,现场及甲方要求进行认真评估,乙方严禁在施工过程中停工、撤场、单方终止合同,否则甲方有权不付工程款,且由此造成的一切损失由乙方负责。 4)施工所用材料,分包负责人应提前三天将材料计划单签字后交甲方项目部,经审核由甲方专人采购(接单三天内到场),材料运到现场按工种或承包段由乙方派人组织人力上楼分类堆放时应按甲方要求存放整齐,如无人搬运上楼或拒不派人搬运上楼,由甲方派人搬运上楼,所有费用由乙方承担。 5)乙方施工现场必须由专人负责,全权处理现场发生的一切事情,并督促所有人员,合理安排,保证施工质量和安全生产,现场负责人未经甲方代表同意擅自离开一次罚款_元以上。 6)材料领取时应由乙方负责人专人领取,严格按照甲方材料领取办法执行,不冒领,不多领,不故意囤积,以免造成材料资金积压浪费,从而影响其它分包队的正常施工。如因现场实际情况有超出定额使用材料部分的,乙方必须提前报甲方予以签字认可。 7)材料使用应本着节约的原则,讲究成本,追求效益,木工板,木龙骨等边角碎料一定要充分利用,钉子、直钉等辅料应用边角碎料做专用工具盒集中存放,不得随地抛撒,如发现随意丢弃,甲方管理人员将视其情节进行处罚。 8)乙方施工产生垃圾,由甲方派专职保洁人员负责清理,费用由甲方根据工种由乙方工队进行平摊。 9)乙方施工中所用工具及所用耗材(如切割片,角磨片,钻头等)均由工队自行购买,甲方只供主材和正常施工辅料。 10)乙方施工人员不得在工地住宿,起灶做饭,生活问题由乙方自行解决。 11)每天下午6:00甲方在项目部办公室召开各工队负责人及相关技术人员施工例会,集中研究工程质量,文明安全等问题。每次例会如乙方代表迟到一次罚款_元,无故不到者罚款_元。 12)乙方所用各种电源,甲方只提供分层配电箱及配套控开,并负责架设一道照明电源线,其余施工用线均由乙方自行解决,甲方提供的每层配电箱及照明电源线,乙方需进行保护并保证原有数量,如有丢失或人为损坏,费用均由乙方平摊处理。 13)乙方施工队人员不准在施工现场吸烟,使用电炉子烧水,如有违反每人次罚款_元,并通报处理。 14)乙方施工人员上厕所必须到指定地点,如在工地随地大小便,发现一次罚款_元,并在每日工程例会上由层段负责人进行检查。 15)乙方所有施工人员必须严格执行甲方制定的《安全生产管理办法》、《安全用电管理办法》、《工地现场施工管理办法》、《文明卫生管理办法》、如有违反,按相关规定处罚或处理。 16)乙方应在工程设施未移交甲方以前对施工现场一切设施和工程半成品、成品进行保护工作,如墙体维护,地面覆盖等(材料由甲方供应)。 四、工期约定 1)因甲方未按协议完成工作或未按时提供材料影响工期,工期顺延。 2)因乙方责任不按期开工或上人、中途故意停工影响工期,工期不顺延,每延误一天罚款_元。 3)因设计变更或因甲方原因造成停电,停水及其它不可抗力因素影响导致停工8小时以上(累计一周计算)工期顺延。 五、工程质量及验收的约定 本工程所用材料及工艺以甲方交给乙方的工程施工图纸,设计方案变更及现场变更通知为准,严格按照国家规范(电器安装施工验收规范gb50303—20_)要求细致进行质量验收。本工程应达到国家规范质量评定合格标准。甲乙方应进行相应的隐蔽工程验收,过程中实行“三交接”验收手续,每道环节均由专人负责,层层把关,若甲方验收时因不合格而要求乙方整改,由此产生的费用或延误工期由乙方负担,工期不予顺延。由于乙方偷工或不按要求操作造成质量事故,其返工费均由乙方承担,工期不顺延。 六、价款及决算的约定 本工程双方商定以“固定单价、工程量按现场实际计算”的'计价方式,在本合同生效后,甲方分次按下列规定支付人工费,具体为:施工期间甲方按现场实际发生工程量(随甲方进度款支付总款70%)本工程完工后,以甲方签字验收为准,付至工程款的70%。待决算完毕后付完总价。[留结算总价的5%作为质量保证金。] 七、奖励与违约责任 乙方应妥善保管甲方提供的设备、材料成品保护,及原建筑物成品。如造成损失,应照价赔偿。未经甲方同意,随意更改施工图纸或施工工艺,造成工程质量不合格,由此产生的返工费用由乙方全部承担。因一方原因,导致分包合同无法履行时,应通过对方,办理合同终止协议,并由负责方承担赔偿对方由此造成的经济损失。若工程质量一次验收达不到合格率100%,乙方愿意承担违约金_元。 八、争议和纠纷处理 本合同在履行期间双方发生争议时,在不影响工作进度的情况下,双方可采取协商或找相关部门进行协调。当事人不愿意通过协商或调解解决纠纷时,可向当地仲裁机关或人民法院起诉。 九、附件 本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。本合同内容完成后自动终止。 十、补充条款 乙方进场施工,应保证自己工队所有人员的人身安全,如在施工中发生伤残等安全事故,不论事故大小,责任均由乙方自行承担,甲方不承担任何相关责任,甲方合同单价已包含工人施工期间的人身意外保险。乙方进场施工,如中途撤场或停工,甲方除停付乙方所有工程款项外,其分包工作内所有工程量由甲方重新指派或委托其他施工工队继续施工,应付工费均从乙方工程款中支付,乙方不得以任何理由或借口及其它方式阻止甲方付款。 十一、单价约定: 单价见后附表 甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代理人: 代理人: 代理人: 电话: 电话: 年 月 日 年 月 日 项目承包借款合同 篇24甲方: 乙方: 兹有乙方承包甲方项目,根据《中华人民共和国民法典》和有关规定,按照平等、自愿、协商一致的原则,双方签定劳务项目承包合同如下: 一、劳务承包项目: 二、承包期限: 三、承包费用: 四、承包费支付方式:乙方完工后经由甲方验收合格,甲方以现金或支票方式按月向乙方支付承包费用。 五、甲方提供条件:甲方向乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。 六、承包期内乙方的职责、任务和要求: 乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方校园管理规定和各项规章制度,爱护甲方的公共财物和设施及环境。 在承包期内,对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇,由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。 具体职责、任务和要求: 七、合同的变更、解除或终止: 本合同已经双方认真研究,慎重考虑而达成一致,均必须共同遵守,需要变更、解除或终止,必须经双方协商并一致同意,未经双方协商并一致同意不得变更、解除或终止。 八、违约责任: 甲方无故不按时向乙方支付承包费用,按承包费的5%向乙方支付滞纳金。 如乙方未按职责、任务和要求履行职责,完成任务,甲方有权要求乙方从新整改,如整改无效,甲方有权按不底于承包费总额的5%扣减当月承包费。 乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的,由乙方照价赔偿。 甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的,各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。 九、未尽事宜:其它未尽事宜由双方共同协商,签定补充条款作为本合同附件,具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的,以国家法律、法规为准。 十、本合同一式四分,甲、乙双方各持一分。甲方存档一分。财务部门备案一分。 甲方负责人签字:乙方负责人签字: 住址: 身份证件号码: 年月日年月日 项目承包借款合同 篇25依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程范围: 4、承包方式: 二、合同工期 1、开工日期:年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起); 三、质量标准 工程质量标准:合格、按照《____施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币),小写¥。 五,付款方式 付款方式:本工程进场完成%工作后10天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点; 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格; 3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担; 4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_____,承包人现场代表__,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。 一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第种方式解决: (一)提交仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间:___年___月___日 合同订立地点:____________________ 本合同共_页 发包人:(盖章) 法定代表人/委托代理人:(签字) 承包人:(签字)联系方式: 开户银行: 项目承包借款合同 篇26合同编号: 项目名称: 工程名称: 建设单位: 承包单位: 工程承包合同 甲方: 乙方: 为优质、高效、快速、安全地完成 工程任务,依据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规以及业主的要求,甲方决定将 的工程任务的施工、完成与维修授予乙方承担,本着平等、自愿、公平合理的原则,经双方协商签订如下合同并共同遵守。 第一条:工程项目及内容 一、 工程名称: 二、 工程范围:K3045+969.50~K3048+176.49 三、 工作内容:甲方与业主签定合同的全部内容 四、 合同总额:本合同段中标合同总价,详见工程量清单。 五、 质量要求:确保优质,争创部优。合格率100%。 六、 安全生产:负伤频率12‰以下,无重大安全事故。 七、 建设工期:本工程自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工。 八、 本合同的文件组成: 1、甲方与业主签订的工程承包合同及附件作为双方共同遵守的文件(见附件) 2、合同执行过程中,业主、监理工程师、地方政府有关部门给甲方下达的有关文件、会议纪要、电函、指令备忘录等是本合同的组成部分。 3、甲乙双方共同确认的工程量清单及投标文件。 4、乙方按业主及甲方要求提供的施工组织设计文件。 5、合同执行过程中,甲方向乙方提供或下达的施工图纸、有关文件、信函、会议纪要、指令也是本合同的组成部分。 上述文件具有本合同相同的法律效力。 第二条:双方的权利和义务 一、甲方的权利和义务: 1、编制总体施工组织设计,协助乙方制定和审核施工技术方案。 2、负责联系业主、监理工程师向乙方交桩,提供现有导线网点、水准点和坐标控制点,并对乙方测量数据进行审核。 3、向乙方提供所需施工图纸、技术规范、管理程序等有关文件一份,提供工程所需各种资料表格样本。 4、负责与业主、监理工程师、地方政府、上级单位等有关部门的联系,协助乙方联系临时征地、拆迁等事宜。 5、根据工程进度和业主监理工程师的要求,下达各阶段施工生产计划。 6、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查和指导,对工程质量、进度、安全、环境保护和现场文明施工等方面具有否决权,并根据工程实际情况采取相应的处理、处罚措施。 7、在施工过程中,根据乙方的施工能力和进度有权调整乙方的工程范围和工程数量。 8、对乙方投入到本工程的资金、设备、材料、仪器、人员经协商可统一调配使用,并由使用单位支付相应的费用。 9、负责与业主、监理工程师的工程款结算和支付工作。 10、为确保工程顺利实施,甲方派驻3名现场管理人员,乙方按每人60000元/年一次性支付甲方管理人员工资,并负责甲方工作人员的食宿和交通费用。 二、乙方的权利和义务 1、编制实施性施工组织设计,绘制分项工程施工图和上报开工报告,自行完成测量、试验工作。 2、根据业主和甲方要求,确保组织相应的资金、人员、设备、材料、仪器进场,完成工程的施工、维修及养护工作。 3、服从经理部的统一安排,按照业主要求修建必要的便道、排水等临时工程,确保当地的排灌系统和便道畅通并承担相应费用。 4、对所承担工程的质量、进度、环境保护、安全生产和经济效益负全部责任,接受甲方、业主、监理、地方政府等有关部门的监督、检查、指导和处理。 5、单项或全部工程完工后要及时清理场地、复耕、恢复地容、地貌,直到有关部门接受为止,费用自理。 6、施工过程中因乙方原因造成的质量、安全、环保事故或工期延误,乙方承担一切责任和损失。 7、负责原始资料的签认、收集、整理,及时上报各种报表。 8、按业主和甲方的要求,及时提供合格的竣工资料。 9、合同期内接受并执行甲方与业主及有关部门签订的合同或补充协议、会议纪要或指令。 10、竖立甲方规定的各种标志标识,保证现场文明施工形象。 11、乙方提供一台吉普交通车且负责交通车及司机的全部费用。 12、按业主要求使用沿线农民工,并按时足额支付农民工工资。 13、履约保证金由乙方按业主合同要求缴纳。 三、双方共同的责任和义务: 1、认真执行国家的法律、法规或行业部门标准、规范、制度和政策。 2、自觉接受业主、监理工程师、地方政府有关部门的监督、检查和指导,积极主动配合业主、监理工程师的工作。 3、遵守当地政府、部门的法令、法规,尊重地方群体的民俗习惯。 第三条、计量与结算: 1、本合同为单价承包(详见甲方与业主签定的工程清单),以实际完成并经监理工程师、业主确认和计量支付的数量结算,甲方在合同清单内按4%收取管理费,管理费按工程进度收取。 2、计量工作由乙方按程序和要求,在每月20日以前把经监理工程师签认的原始资料及计量报表报送甲方,由甲方汇总统一上报。只有经过监理工程师签字、验收并计量支付的工程项目乙方才能获得支付。 3、乙方未能按期提交合格的计量资料,可视为自动放弃本期计量,因此引起的后果由乙方承担。 4、甲方每月按业主和监理工程师批复的计量工程量乘以相应的承包单价结算给乙方,双方签字确认。 5、质量保证金和预付款按业主要求执行。 6、经理部的财务部负责乙方工程款的管理与支付工作。 7、工程款到甲方账户后,按合同规定在扣除管理费后根据资金情况支付给乙方,甲方不得以任何名义占用乙方的工程款,乙方也不能把工程款移作它用。 8、工程变更费用,甲方对业主、监理工程师批复的工程增加变更的费用,甲方按6%提取管理费,剩余全部批复给乙方。 9、工程调价款:本工程不调价,除非业主有新的规定。 第四条、经济责任 1、双方各自独立核算、自负盈亏,各自承担自己的债权、债务。经济上无任何连带责任。 2、本工程发生的一切税金由甲方统一代扣上缴。当地政府规定的其他规定费用也由甲方按其规定代扣代缴,如乙方自行缴纳应向甲方出具交费凭证备查。 3、工程质量缺陷,如质量缺陷内发生维修项目,甲方应根据业主的要求通知乙方进行现场检查、核实。维修工作由乙方负责施工,并承担维修所发生的一切费用。 4、工程质量保证金期满和质保金款到位后,甲方按业主实际返还的比例扣除乙方确认的缺陷修复费用后支付乙方。如质保金不能满足修复费用,则不足部分由乙方承担。 第五条、违约责任: 1、乙方若不能履行本合同和甲方与业主签订的合同条款或质量、进度达不到要求时,甲方有权限期整改并暂时停止一切支付,如能及时改正即可恢复正常支付。否则甲方有权收回或分割其承包工程,由此造成的经济损失由乙方负担。 2、乙方施工的工程项目达不到质量要求的,乙方必须返工,否则甲方有权另行安排队伍施工,所发生的费用由乙方承担;因此给甲方信誉造成的不良影响,甲方有权视实际情况对乙方进行处罚。 3、乙方不得将本工程分包或转包,否则视为严重违约,甲方有权对乙方处以罚款并收回本工程。 第六条、附则 1、在本工程的施工和对外交往中,乙方应自觉维护甲方的信誉和形象。 2、本合同未尽事宜双方应协商解决,如发生经济纠纷,则由被告所在地经济委员会仲裁。 3、本合同正本两份,副本两份,甲乙双方各执正副本一份。 4、本合同经双方签字盖章后立即后效,在工程结算、质保期满、竣工交验完毕后自行失效。 甲方: (盖章) 乙方 (盖章) 代表: (签字) 代表: (签字) 年 月 日 年 月 日 项目承包借款合同 篇27甲方:______________ 乙方:______________ 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议: 一、工程概况分包范围:工程分包方式:工期:年月日——年月日(共天)。 工程质量:本工程严格按照设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工,施工质量达到合格标准。合同价款(暂定)¥ 二、甲方责任: 1)由甲方工地项目部全权负责合同履行,对工程质量、施工进度进行督导、检查,组织人员进行技术、安全交底等,对隐蔽工程进行专项验收及变更签证等其它管理工作。 2)协调各分包工队之间工程进度交接验收等配合工作,协调各分包工队之间施工现场安全、用电、卫生、垃圾处理等工作。 三、乙方责任: 1)乙方对进场工人应根据甲方要求进行岗前安全、卫生、技术等教育培训,佩带胸牌。安全帽上岗,工牌由甲方统一办理,并收取工本费__元,__元押金(押金可退还)。如有丢失工队全部承担,费用__元/个。每日上班无胸牌或故意不带胸牌着,不准进入施工现场,并处罚__元。安全帽由分包负责人在甲方库房统一领取并进行登记,安全帽成本__元/顶,如有丢失,此款从工程款中扣除。 2)乙方进场施工人员,不论工种,均须穿甲方要求的工作服,并保持清洁。工作服分包负责人在工地库房统一领取,工作服成本费每套__元,公司每套补助__元。工队每套承担__元,此款从工程款中扣除。如发现不穿工作服进场施工者每次罚款__元。(实行单价包死据实结算)。 3)乙方施工前应对本工程图纸,现场及甲方要求进行认真评估,乙方严禁在施工过程中停工、撤场、单方终止合同,否则甲方有权不付工程款,且由此造成的一切损失由乙方负责。 4)施工所用材料,分包负责人应提前三天将材料计划单签字后交甲方项目部,经审核由甲方专人采购(接单三天内到场),材料运到现场按工种或承包段由乙方派人组织人力上楼分类堆放时应按甲方要求存放整齐,如无人搬运上楼或拒不派人搬运上楼,由甲方派人搬运上楼,所有费用由乙方承担。 5)乙方施工现场必须由专人负责,全权处理现场发生的一切事情,并督促所有人员,合理安排,保证施工质量和安全生产,现场负责人未经甲方代表同意擅自离开一次罚款__元以上。 6)材料领取时应由乙方负责人专人领取,严格按照甲方材料领取办法执行,不冒领,不多领,不故意囤积,以免造成材料资金积压浪费,从而影响其它分包队的正常施工。如因现场实际情况有超出定额使用材料部分的,乙方必须提前报甲方予以签字认可。 7)材料使用应本着节约的原则,讲究成本,追求效益,木工板,木龙骨等边角碎料一定要充分利用,钉子、直钉等辅料应用边角碎料做专用工具盒集中存放,不得随地抛撒,如发现随意丢弃,甲方管理人员将视其情节进行处罚。 8)乙方施工产生垃圾,由甲方派专职保洁人员负责清理,费用由甲方根据工种由乙方工队进行平摊。 9)乙方施工中所用工具及所用耗材(如切割片,角磨片,钻头等)均由工队自行购买,甲方只供主材和正常施工辅料。 10)乙方施工人员不得在工地住宿,起灶做饭,生活问题由乙方自行解决。 11)每天下午6:00甲方在项目部办公室召开各工队负责人及相关技术人员施工例会,集中研究工程质量,文明安全等问题。每次例会如乙方代表迟到一次罚款__元,无故不到者罚款__元。 12)乙方所用各种电源,甲方只提供分层配电箱及配套控开,并负责架设一道照明电源线,其余施工用线均由乙方自行解决,甲方提供的每层配电箱及照明电源线,乙方需进行保护并保证原有数量,如有丢失或人为损坏,费用均由乙方平摊处理。 13)乙方施工队人员不准在施工现场吸烟,使用电炉子烧水,如有违反每人次罚款__元,并通报处理。 14)乙方施工人员上厕所必须到指定地点,如在工地随地大小便,发现一次罚款__元,并在每日工程例会上由层段负责人进行检查。 15)乙方所有施工人员必须严格执行甲方制定的《安全生产管理办法》、《安全用电管理办法》、《工地现场施工管理办法》、《文明卫生管理办法》、如有违反,按相关规定处罚或处理。 16)乙方应在工程设施未移交甲方以前对施工现场一切设施和工程半成品、成品进行保护工作,如墙体维护,地面覆盖等(材料由甲方供应)。 四、工期约定 1)因甲方未按协议完成工作或未按时提供材料影响工期,工期顺延。 2)因乙方责任不按期开工或上人、中途故意停工影响工期,工期不顺延,每延误一天罚款__元。 3)因设计变更或因甲方原因造成停电,停水及其它不可抗力因素影响导致停工8小时以上(累计一周计算)工期顺延。 五、工程质量及验收的约定本工程所用材料及工艺以甲方交给乙方的工程施工图纸,设计方案变更及现场变更通知为准,严格按照国家规范(电器安装施工验收规范gb50303-20__)要求细致进行质量验收。本工程应达到国家规范质量评定合格标准。甲乙方应进行相应的隐蔽工程验收,过程中实行“三交接”验收手续,每道环节均由专人负责,层层把关,若甲方验收时因不合格而要求乙方整改,由此产生的费用或延误工期由乙方负担,工期不予顺延。由于乙方偷工或不按要求操作造成质量事故,其返工费均由乙方承担,工期不顺延。 六、价款及决算的约定本工程双方商定以“固定单价、工程量按现场实际计算”的计价方式,在本合同生效后,甲方分次按下列规定支付人工费,具体为:施工期间甲方按现场实际发生工程量(随甲方进度款支付总款70%)本工程完工后,以甲方签字验收为准,付至工程款的70%.待决算完毕后付完总价。[留结算总价的'5%作为质量保证金。] 七、奖励与违约责任乙方应妥善保管甲方提供的设备、材料成品保护,及原建筑物成品。如造成损失,应照价赔偿。未经甲方同意,随意更改施工图纸或施工工艺,造成工程质量不合格,由此产生的返工费用由乙方全部承担。因一方原因,导致分包合同无法履行时,应通过对方,办理合同终止协议,并由负责方承担赔偿对方由此造成的经济损失。若工程质量一次验收达不到合格率100%,乙方愿意承担违约金__元。 八、争议和纠纷处理本合同在履行期间双方发生争议时,在不影响工作进度的情况下,双方可采取协商或找相关部门进行协调。当事人不愿意通过协商或调解解决纠纷时,可向当地仲裁机关或人民法院起诉。 九、附件本合同一式三份,甲方两份,乙方一份。本合同内容完成后自动终止。 十、补充条款乙方进场施工,应保证自己工队所有人员的人身安全,如在施工中发生伤残等安全事故,不论事故大小,责任均由乙方自行承担,甲方不承担任何相关责任,甲方合同单价已包含工人施工期间的人身意外保险。乙方进场施工,如中途撤场或停工,甲方除停付乙方所有工程款项外,其分包工作内所有工程量由甲方重新指派或委托其他施工工队继续施工,应付工费均从乙方工程款中支付,乙方不得以任何理由或借口及其它方式阻止甲方付款。 十一、单价约定:单价见后附表 甲方:______________乙方:______________ 日期:______________日期:______________ |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。