标题 | 工地承包简单的协议书 |
范文 | 工地承包简单的协议书(精选3篇) 工地承包简单的协议书 篇1发包方: 承包方: (甲方) (乙方) 为保证双方合法权益,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工工事项协调一致,订立本合同,建筑工地木工承包合同。 一、施工内容: 1.工程名称: 2.工程内容:模板人工费工程 二、承包方式: 1.承包包工按平米包干,每平方米建筑面积元。以开发商面积为准。(不含模板方料、支撑,其它材料全部由乙方承担) 2.乙方自备工具、材料(电锯、电刨子、小电箱、白线、墨汁、水平尺、安全帽、雨衣,机械维修费用自理)。 3.承包内容: 乙方所承担承包工程内的所有木工包工(木制作安装及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活,室外附属工程,待工程完成时,负责把钉子起完,木材放整齐。自焊楔余子,负责装卸模板、方料返库。 4.管理内容: ①遵守公司的各项规章制度,服从领导、听从指挥。 ②无论任何班组如有工人偷、盗工地材料,罚款及后果由承包人承担,每次罚款贰仟元且移送公安机关处理。 ③承包队所承包工程实行全过程管理,即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。 三、合同工期: 四、质量标准:合格且符合甲方验收才能进行下步施工,平时工程完工后,模板、方料堆放好,且钉子起掉,不能防碍车子进出和施工程序,否则扣除乙方工程款,合同范本《建筑工地木工承包合同》。现浇砼时,由于制模、涨模的问题出现漏掉混泥土 ,由乙方立即组织清理并加以利用,否则甲方请人处理,乙方出费用。 1、严格按设计要求施工,必须满足规范规定。 2、对工程质量超出允许偏差,甲方对乙方严格处罚。 3、造成严重后果的,发生的一切经济损失由乙方负责。 4、发现跑模、胀模、爆模要凿混泥土由乙方负责处理,否则甲方派人乙方出费用。 五、安全标准: 安全无事故施工 1.严格执行安全操作规程,不违章作业。班长做好班前安全交底,做到“三不伤害”,杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工,发生伤亡事故除追究乙方责任外,并按有关规定罚款,造成经济损失及严重后果,乙方自负。乙方在工程上发生一切安全质量事故,所发生事故费用全部乙方承担。 2.严格执行公司安全生产有关各项条例。 六、材料管理: 1.执行材料消耗定额。 2.限额领料,乙方必须指派专人领料,不得随意锯方料,模板,否则照伍倍材料价格赔偿。 3.超出限额消耗材料,用料不合理,材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担,甲方按原价伍倍从乙方承包费中扣龋 4.模板全部新材料进常 七、现场管理: 1.施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用,加倍从乙方承包费中扣取,乙方人员上班必须戴安全帽,否则每人每次罚款50元。 2.甲方负责乙方所有的材料运到现场,乙方负责卸车并入库,堆放整齐,文明施工。 3.工程进度需要加班,无条件加班,加班费用由乙方负责。押金RMB5000.00元,按收据为准,基础完工返回乙方。 八、付款方式: 九、违约责任: 1、对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。 2、竣工验收后,如乙方达不到验收标准,扣罚承包费用的20%。 3、对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失,由造成者(乙方)负责。乙方擅自停工,造成间接损失均按实际计算费用,全部由乙方负责。 4、乙方未按合同工期完工者,每延误一天扣罚承包费2%。 5、若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工,工期相应顺延。 6、必须不必影响其他工种施工时间和总工程进度,否则乙方出其他工种误工费用,在乙方人工费中扣除。 十、乙方在工程施工中,严禁方料模板等建筑材料随意乱抛,乱扔,必须通过升降机上下运输,保工地上整洁,否则发生安全事故和费用,费用全部由乙方承担。 十一、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。 十二、本合同一式五份,甲方四份,乙方壹份,自双方签字盖章后生效。 合同终止条件: 1.乙方按甲方要求完成各项指标,甲方付清承包费用后合同自然终止。 2.甲方中途辞退乙方或乙方中途不干,本合同随之终止。 甲方: 乙方: 工地承包简单的协议书 篇2甲方: 乙方: 为搞好学校商店经营管理,特签订以下合同: 1、甲方负责提供乙方超市用房________平方米,用于仓储仓库。货架必须接受学校现有货,冰柜等设施自备。 2、乙方主要经营范围:学习文化用品、日常生活用品、饮料、小包装食品_____________________等。未经学校允许,乙方不得对外转让或承包。 3、在合同期内,乙方须向甲方缴纳人民币_______元(大写: ______________)的押金,乙方在学校范围内享有独家经营权利。甲方为乙方提供水电设施,费用乙方自理。 4、经营所需的营业执照、健康证、卫生许可证、经营许可证等相关证件一个月之内由乙方自行自费办理。 5、学校有权对超市出售的商品进行抽查并及时提出整改意见,发现乙方出售不符合要求的商品,学校有权给予没收并处以一定金额罚款(罚款将从押金中扣除)。乙方必须服从甲方的管理。 6、乙方不得经营上级工商、卫生、教育、安全等部门规定禁止售卖的商品,不得售卖有任何问题和“三无”产品、烟酒、玩具和其他学校不允许经营的商品。如发生事故将追究承包人的相关责任。承包期内除合法经营外,还要认真打扫超市内外的.卫生。 7、甲方对乙方经营的商品在卫生、质量、价格、服务态度等方面有检查监督的权力,乙方应服从甲方的管理。 8、承包期内,甲方严格执行上级及国家规定的节假日制度,不因节假日而延长承包期或引起其他争议。 9、承包期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,乙方必须在_______年_______月_______日前一次性交清_______元承包费。 10、乙方所聘用工作人员必须遵纪守法、身体健康,无传染病,持健康证上岗。依法经营,主动接受有关职能部门和甲方的监管,热情为师生服务。 11、乙方工作人员必须遵守学校规章制度,不得做任何有损学校形象的事。 12、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商决定。 13、对于协议或协议执行中引发的争议或纠纷,合作双方需本着共同的利益尽力友好协商解决。如无法协商解决,双方同意将因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议有向________人民法院提起诉讼。 14、由于不可抗力导致本合作协议不能履行,双方应共同协商变更或者解除本协议 15、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,双方必须共同遵守。 甲方(签章): 签订日期:______年______月______日 乙方(签章): 签订日期:______年______月______日 工地承包简单的协议书 篇3委托方(以下简称甲方): 受托方(以下简称乙方): 为了共同托展甲方在的销售市场,甲、乙双方本着互惠互利,诚实信用的原则,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经友好协商,就甲方委托乙方分销(以下简称该项目)的有关事宜,经过充分协商,达成以下协议。 一、分销代理项目概况 名称: 位置: 委托乙方代理的范围由甲方以书面形式提供详细的销售价格表为准,与合同有同等法律效力。 二、代理期限、范围、内容及工作标准 1、乙方分销代理期限、范围及内容: 1)、乙方从年 月日起至年月分销代理本项目。 三、甲方的权利及义务 1、甲方保证该项目的合法性和真实性。 2、在合同生效之日起三日内,甲方须向乙方提供项目相关资料。如项目楼书,销讲资料,宣传单页及《认购书》、《商品房买卖合同》、《国有土地使用权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》等相关项目资料复印件。 3、 甲方应将该项目的价格明细表提交给乙方,该价格表经甲方签字并盖章生效。如甲方对价格进行调整,则甲方需以书面形式通知乙方。 4、甲方有义务将工作中需告知乙方的主要情况告知乙方,并安排 专职人员与乙方相关人员对接。 5、甲方协助乙方完成购房团在甲方项目参观、选购和签约、收款等各项接待程序,并保证现场的接待质量。 6、在委托期内,甲方免费提供广告宣传物料。 7、甲方及时透明的协助乙方做好销售过程的各项工作和客户归属业绩确认等工作,并按合同约定向乙方支付分销代理费。 四、乙方的权利及义务 1、乙方组织销售队伍。 2、乙方应遵守甲方提供并经甲方签章确认的合同样本及相关销售文件,乙方不得超越甲方授权向购房客户作出任何承诺。 3、乙方应根据甲方提供的该项目的特性和状况向客户作如实介绍,并派专人 负责与甲方日常业务工作的协调和联系。 4、乙方在分销渠道销售活动中,应当维护和提升甲方的`企业形象,不得以任何方式实施有损甲方企业形象的行为。 5、甲方的销售策略、销控情况等作为商业机密,未经甲方书面认可,乙方有义务保密并保证不得告知第三方。 6、签订本合同后甲方应对乙方推荐的客户即时进行统计,若甲方欺骗或隐瞒乙方已成交客户与回款,乙方可单方解除本合同,并要求甲方赔偿损失。 五、分销业绩归属界定 甲乙双方应本着诚实诚信、公平公正的原则,来明确双方合作业绩归属问题。 甲方在客户到访时签署《客户到访确认单》,待乙方客户成交后甲方给乙方出具《客户购房确认单》,双方凭《客户购房确认单》结算乙方代理佣金。 六、分销代理佣金、结算标准 1、代理佣金标准为客户实际支付总金额的 %计提。 乙方开户行乙方银行卡号2、客户在签订《商品房买卖合同》并按约定支付全额房款以及其他款项后3个工作日内,甲方按约定比例向乙方支付全额佣金。 七、违约责任 1、甲、乙双方任何一方如有违反本合同之相关约定的,均视为违约,违约方须向守约方赔偿经济损失和承担由于违约所造成的其它责任。 2、甲方逾期支付分销代理佣金超过10天,应每天向乙方支付违约金,违约金的标准为应付分销代理佣金总金额的1%。 八、其他 1、本合同未尽事宜,双方可另行协商并签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同经双方签字盖章后生效。合作期间,若一方因故需提前终止合同,须提前15天书面通知对方,并经双方协商讨论解除本合同。 3、本合同在履行过程中如发生争议,双方友好协商解决;协商不成的,向项目地人民法院提起诉讼。 4、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。 甲方: 乙方: 代表人签字: 代表人签字: 电 话: 电 话: 邮 箱: 邮 箱: 签约日期: 签约日期: |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。