网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文：

　

标题 2023付款合同
范文

2023付款合同（精选17篇）

2023付款合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：

　　一、对乙方开票的规定：

　　甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，开票数量仅为甲方验收合格产品的数量（该数量必须经过甲乙双方共同确认）。对不合格产品的处理按照甲乙双方拟订的其他供货合同或协议执行。乙方在每月25号前将发票寄/送到甲方财务部。

　　二、对甲方付款的规定：

　　甲方收到乙方发票后的90天内向乙方一次性付清发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约。如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。

　　三、对乙方延迟交货的规定：

　　甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货时间进行交货，否则甲方可根据乙方延期交货的实际时间延迟向乙方支付货款，延期付款时间的计算：延期交货付款时间=正常付款时间+延期交货天数x2（特殊情况获得甲方正式批准的延期交货情况除外）。

　　四、对付款方式的规定：

　　一般为电汇。（特殊情况可采取现金或者支票支付等方式）。

　　五、其他规定：

　　甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。

　　六、协议生效：

　　本协议自甲乙双方签字盖章后生效（传真件有效）。本协议一式两份，双方各持一份为凭。

　　七、协议有效期：

　　本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。

　　甲方签字：乙方签字：

　　盖章盖章

2023付款合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方为了加强内部付款制度的管理，规范并统一付款程序，同时进一步提高甲乙双方的合作质量和合作效率，经过甲乙双方友好协商特制定本付款协议，以供甲乙双方共同遵守：

　　一、对乙方开票的规定：

　　甲方在收到乙方提供产品并验收合格后方可通知乙方开具发票，甲方验收合格的产品型号和数量以签收的送货单为正。开票数量仅为甲方验收合格产品的数量（该数量必须经过甲乙双方共同确认）。乙方在每月30号前将发票寄/送到甲方财务部。

　　二、对甲方付款的规定：

　　乙方向甲方提供铺底资金付款方式：既第一个月的货款押在甲方，到第二个月货款结算后甲方收到乙方发票后的30天内向乙方一次性付清第一个月发票中显示的总金额款项。除人力不可抗力因素以外，甲方不得无故延迟向乙方支付货款。如果确实有特殊情况在接到发票次月月底前无法支付的，必须提前与乙方进行解释沟通，并争得乙方同意，否则乙方可采取控制发货对甲方进行制约。如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款，必须提前与甲方及时沟通，甲方可视具体情况给与帮助。

　　三、对产品的其它约定：

　　展示柜单面喷塑费为：8.5元/㎡，冷柜单面喷塑费为：8.5元/㎡，此两种产品的整套结算面积均为实际有效喷塑面积。冷柜如需要丝网印刷，需另加丝网印刷费：元/套。甲方的产品毛胚钣金由钣金厂运输到乙方指定的地方，此过程中所发生的一切费用均与乙方无关。喷塑后的成品由乙方负责运输到甲方厂里。这甲乙根据双方约定的订货周期向乙方发出采购订单，订货周期为4天，既毛胚钣金送到乙方厂里再到成品由乙方送货到甲方厂里的时间，除人力不可抗力因素以外，乙方应严格按照与甲方确认的订单中的交货数量保质保量的进行交货。

　　四、对付款方式的规定：

　　付款方式采取：每月货款的50%为现金或银行转帐支票；另50%的货款为银行承兑汇票。

　　五、其他规定：

　　甲乙双方应信守本协议，如果发生纠纷，当事人应及时友好协商解决，协商不成的，双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。

　　六、协议生效：

　　本协议自甲乙双方签字盖章后生效（传真件有效）。本协议一式两份，双方各持一份为凭。

　　七、协议有效期：

　　本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效，如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知，双方协商修订。

　　甲方签字：乙方签字：

　　盖章盖章

2023付款合同 篇3

　　甲方（开发商）

　　乙方：

　　因业务发展需要，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

　　一、甲方委托乙方分期分批代为向__________公司支付业务往来款，总金额暂定为人民币______元（代扣税费及管理费后为______元），委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。

　　二、每次代付时，甲方应将款项转入乙方账户，乙方代扣税费及____℅的管理费后再将款项转入__________公司如下账户：

　　开户名：

　　开户行：

　　账号：

　　三、甲方应确保有关款项来源、用途的合法性；否则，所有责任概由甲方承担，与乙方无涉。

　　四、无论甲方以何种名义将上述款项转入乙方账户，只要乙方按约将款项转入__________公司账户，则该款项均不视为是湾美花园项目工程款。甲方须按双方建设工程施工合同的约定向乙方另行支付工程款。

　　五、甲乙双方对本协议内容均负有保密义务，未经对方许可，不得擅自对外披露。

　　六、以上未尽事宜，甲乙双方友好协商进行补充。

　　七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　年月日年月日

2023付款合同 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　签订地点：

　　甲方与丙方于**年**月**日签订了《项目供配电安装工程施工承包合同》，经丙方同意，甲方将该合同项下甲方的权利义务全部转让给乙方。依照《民法典》及其他有关法律、行政法规，经甲乙丙三方平等协商就有关事宜各方达成本协议，共同遵守。

　　一、义务范围及要求：

　　1、乙方全权负责《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的甲方所应履行的一切义务及责任，包括工程施工、结算工作的配合与工程的维保等，直至合同全部履行完毕为止。

　　2、乙方应具备与甲方同等的企业资质与能力，乙方对所提供的企业资料的真实合法性付全部责任；且甲方对乙方能够承接《项目供配电安装工程施工承包合同》工作负有不可推卸的担保责任。

　　3、甲方对本协议内容的合法性和可操作性负全部法律责任；并承担由此所产生的一切费用。

　　4、乙方收取甲方与丙方签订的《项目供配电安装工程施工承包合同》中的款项。

　　5、乙方负责提供所收款项的正规合法的工程款发票。

　　二、具体款项及支付说明：

　　1、丙方应甲乙双方要求将剩余款项全部支付至乙方公司账户。

　　2、每次款项支付均由乙方提前提供满足丙方财务要求的正规发票，丙方收到确认合格的发票后给予办理款项支付。

　　3、本协议签订后3个工作日内乙方应将甲方所欠工程款发票全额补齐。

　　三、其他：

　　1、本协议履行所产生不属于《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的一切额外费用均由乙方承担。

　　2、甲乙丙三方对本协议内容均负有保密的责任和义务；未经其他两方书面许可，任何一方不得向其他方提供、披露与本协议及所涉及的业务有关的资料和信息。

　　3、如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时而不影响本协议的效力时，本协议的其他条款应不受影响。如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时且不具备法律效力时，则《项目供配电安装工程施工承包合同》仍有甲丙双方履行，不受影响。

　　4、未经三方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议。

　　5、对于本协议未尽事宜，三方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题作出补充、说明、解释，本协议的补充协议和附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

　　四、解决合同纠纷的方式：

　　在执行本协议过程中发生的或与本协议有关的争端，三方应通过友好协商解决，经协商仍不能达成协议时，三方同意向丙方所在地法院提起诉讼

　　五、协议期限：

　　1、本协议一式六份，甲乙丙三方各执两份，自甲乙丙三方法定代表人、负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效并实施。

　　2、本协议有效期至《项目供配电安装工程施工承包合同》所规定的合同履行义务完成后止。

　　甲方（盖章）：限公司

　　代表（签字）：

　　电话：

　　日期：**年1月15日

　　乙方（盖章）：

　　代表（签字）：

　　开户行：

　　帐号：

　　电话：

　　日期：

　　丙方（盖章）：

　　代表（签字）：

　　电话：

　　日期：

2023付款合同 篇5

　　立书人：

　　______________（以下简称甲方）

　　______________（以下简称乙方）

　　双方就甲方向乙方订购产品/服务时议定甲方付款条件如下：

　　一、双方同意付款方式为□月结；□交货。

　　二、双方同意当月_________日为结算日，结算自此日前______个月，乙方交货予甲方指定交货地点或提供甲方另需求性服务所产生费用之全部应付帐款。

　　三、双方同意付款型态为□现金；□支票；□汇款

　　（1）采现金付款者，甲方同意于货到收现。

　　（2）采支票付款者，甲方同意于货到付票期_________日之票据予乙方。

　　（3）采汇款付款者，甲方同意于货到_________日内，汇入乙方指定之账户。

　　（4）采月结付款者，甲方同意于当月_________日支付票期_________日之票据予乙方。

　　四、甲方给付乙方款项之方式为□乙方派员收取；□回邮寄回；□汇入账户。

　　由乙方派员收取时，需携带证件□无；□收款章；□发票章；□大小章。

　　五、是否需要乙方按月邮寄对帐单□yes；□no。

　　六、其它约定事项

　　（1）甲方同意于付款时同时交付乙方付款明细。

　　（2）若甲方支付客票（非甲方本人所开立之支票），需由甲方于支票背面背书。

　　七、特别付款方式说明：____________

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　代表人（签字）：_______代表人（签字）：_______

　　_________年____月____日_________年____月____日

2023付款合同 篇6

　　编号：

　　授权人（还款人）：

　　户籍地址：

　　被授权人：×银行

　　地址：

　　为保证借款人能按合同约定准时归还贷款，根据《银行个人消费品贷款试行办法》，就委托被授权人直接从授权人在银行开立的活期储蓄存款账户中付款一事授权如下：

　　一、授权人在办妥全部贷款手续后，将所购车款的______%作为首付款全额存入授权人在银行开产的活期储蓄存款账户，账号：________，户名______。并授权被授权人将此项金额止付。

　　二、被授权人接到授权人购买商品的正式发票后，从授权人账户中将止付的首付款项付出，转账划入商品销售单位在银行开立的账户。

　　三、在授权人的贷款入账后，被授权人直接从授权人活期储蓄存款账户中将贷款全额付出，转账划入商品销售单位在银行开立的账户。

　　四、被授权人从贷款发生的次日起每月_________日将本月应归还的本息从授权人在贷款银行开立的账户（含上述活期储藏存款账户）中付款，偿还贷款本息，直至所有贷款本息清偿为止。

　　五、授权人未按期偿还贷款本息，贷款行对授权人加收的罚息（罚息按《银行个人消费品借款合同》有关规定执行），仍由被授权人从授权人在贷款行开立的银行账户中直接付款，直至所有罚息清偿为止。

　　六、授权人授权被授权人从其账户中付款，被授权人不需提供付款凭证，授权人对划账款项持有疑义，可向被授权人查询。

　　七、本授权为不可撤消授权，自授权人签字之日起生效，直至授权人在贷款行的贷款本息全部清偿后终止。

　　授权人（签名）：

　　身份证号码：

　　户口所在地：

　　联系电话：

2023付款合同 篇7

　　首先，应当使用当地建筑管理或工商行政部门编制的规范的装饰装修合同文本，这才能保证公平公正。

　　其次，按照通常的约定，付款方式现金支付。

　　付款时间分为四次：

　　第一次，合同签定后，支付额为合同总金额的40%;

　　第二次，客厅、饭厅吊顶、厨卫墙砖、水电改造布线等完成后，支付额为合同总金额的40%;

　　第三次，木工和泥工基本完工，漆工进场，支付额为总金额的15%;

　　第四次，双方验收合格三日内，支付总金额的5%。

　　分期付款的比例安排。按照装饰行业的惯例，装修费的首款是比例最大的，一般都要超过装修费总额的50%。这笔费用主要用来购买装饰材料和支付施工队的首期工费。由于各装饰公司的经营、管理方式不同，所以要求业主支付的比例也有很大差别，从50%到70%、75%的都有。在付款之前，消费者首先要与装饰公司签订有效的家庭装饰工程施工合同。首期装修宽付过之后，施工队就要进驻工地，开始施工了。

　　在工程进行过半之后，经过第一次的质量验收，业主就要把25%—30%的二期款付给装饰公司。在付款之前，装饰公司一定要保证解决所有的质量问题。消费者在确定没有质量问题后，才可以支付二期款。

　　当所有施工完毕，最后的质量验收合格之后，业主要支付5%—10%的尾款，而这笔尾款的支付容易出现问题。业主们因为装饰工程存在着装饰材料不符、质量出现问题、工期过长等问题，而拒绝支付尾款。其实这些问题都要根据合同来解决，如果装修前合同签订得比较严密，就可以避免纠纷的发生。

　　工程竣工并将现场清理干净后，客户须保留工程总额的5%作为质量保证金，半年后支付，其余工程尾款在竣工验收完毕，甲、乙双方都感到满意后一次性支付给装修公司。

　　装修付款的注意事项

　　1、每次付款前验收质量是否合格

　　装修款一般都分为首期、二期款和尾款，业主分三次支付，二期款和尾款支付之前，都要对施工质量进行检验。但为了给消费者提供更为完善的服务，一些装饰公司把“三次付款”改为“多次付款”，这样在每次付款前，公司都会对工程进行相应的质量检查。多期付款在减少业主支付压力的同时，也进一步保证了施工质量。

　　2、避免上当受骗

　　“先装修、后付款”的背后。随着竞争的加剧，一些装饰公司推出了“先装修、后付款”的特色服务。在消费者心目中，“先装修、后付款”代表着先进行装修工程，后支付装修款，甚至要到工程完毕后，才支付款项。但在某些装饰公司的经营者眼中，“先装修、后付款”就变了味儿，有了欺骗消费者的一位，有的装修公司会在签订合同，业主付了首期款之后，提出重新签合同增加款项等。因此消费者找这些装饰公司做装修时，一定要问清楚“后付款”是什么含义，要事先协商好后期不增收款项，决算不超过预算等，避免装修公司的欺骗行为。

　　3、不要盲目相信分期付款的优势

　　目前“先装修，后付款”的装修陷阱、“0首付装修”装修陷阱付款方式在一些中小家装公司颇为流行，对于一些采用分期付款的家装公司或者施工队，消费者还可以就装修付款比例“讨价还价”。这种付款方式的目的是为了让业主觉得没有付款压力同时装修又能有质量质量保障，但是业内人士表示，这样的付款方式并不能真正地避免装修陷阱，一旦遇到施工质量差、信誉低、不规范的家装公司，消费者可能蒙受更大的损失。

　　由于目前装修市场并不成熟，对于一些缺乏资金实力的家装公司提出的“先装修，后付款”、“分多期付款”等付款方式，一定要提高警惕，以免给装修带来麻烦。比如一些施工队会在消费者不熟悉的环节偷工减料，甚至仓促完工，以期尽快收取装修费用，一旦消费者提出质疑，施工队则会耗工、磨工，延误工期，拖延业主入住时间，要求业主缴纳费用。

　　综上所述，业主在装修时要与装修公司签订正规的家装合同，并将各个细项都在合同中列明，明确双方职责权利，工程项目中可能出现的增项部分也要明确规定。

2023付款合同 篇8

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　鉴于：

　　1、双方业已对所售房产的全部信息作充分沟通和交流;

　　2、在乙方支付完毕全部房产款项后，双方依照本合同签订正式的《商品房买卖合同》并按照该合同办理房产权证。

　　为此，双方达成以下协议：

　　第一条房屋的基本状况

　　甲方将位于某某小区，房号为幢单元号房，面积为平方米商品房转让给乙方。

　　第二条计价方式与价款

　　1、双方同意按建筑面积计算房屋价款，该房屋单价为每平方米元(大写)，总金额(大写)。

　　第三条付款方式及期限

　　1、协议签定后5日内乙方支付(大写)，剩余款项于年月日前一次性付清。

　　第四条房屋交付

　　甲方收到乙方付款五日内，将符合本协议约定的房屋交付乙方使用。

　　第五条违约责任

　　乙方如未按本协议规定的时间付款，应当按照逾期金额每日支付千分之五的违约金，逾期30日以上的甲方有权解除本协议。

　　第六条协议解除协议时相关事项的处理

　　1、因乙方逾期付款而导致甲方解除本协议，甲方只需书面通知乙方即可将本协议解除，而无需再经法律程序解决。

　　3、本协议解除后，乙方应将房屋立即交付甲方。若乙方已对房屋进行了装修，在不损毁房屋的情况下能够拆除的，由乙方自行拆除，与房屋附着一体不宜拆除的归甲方无偿所有。

　　第七条其他约定

　　1、因履行本协议发生争议，由双方协商解决，协商不成的，由房产所在地人民法院处理。

　　2、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　____年____月____日

2023付款合同 篇9

　　发包方：______________________(以下简称甲方)

　　法定代表人：________________________________

　　通讯地址：__________________________________

　　联系方式：__________________________________

　　承包方：______________________(以下简称乙方)

　　法定代表人：________________________________

　　通讯地址：__________________________________

　　联系方式：__________________________________

　　为了加强 _______________________ 施工现场的安全施工管理，深入贯彻“安全第一，预防为主”安全生产方针，保证职工在施工中的人身安全和健康，确保施工生产顺利进行，根据国家有关安全生产的法律、法规和中国建筑工程总公司关于安全生产的有关制度规定，总分包双方签订如下安全生产协议：

　　第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规;

　　第二条：甲乙双方必须共同遵守中国建筑工程总公司的各项安全管理制度。

　　第三条：甲方承担的安全责任、权利;

　　1、甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、指导的责任;

　　2、甲方人员在向乙方安排生产任务的同时须向乙方相关人员进行安全技术交底;

　　3、甲方对乙方进场施工人员应进行安全教育;

　　4、甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚;

　　5、甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

　　第四条：乙方的责任、权利 ;

　　1、乙方的现场施工队长是承建施工项目的安全生产直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;

　　2、乙方必须根据承担的施工任务规模和特点，安排自身素质好、安全培训合格、技术等级符合要求的人员持证上岗作业，不准将有残疾、高血压、心脏病、弱智、未成年儿童等带到工地安排工作或玩耍;

　　3、乙方必须配备合格的专职安全员配合甲方安全管理人员搞好安全监督工作;

　　4、方人员不得违章指挥，不得强令工人违章、冒险作业，不能强迫工人疲劳作业，并按规定做好女工保护工作;

　　5、乙方必须做好职工防寒、防暑、防食物中毒工作;

　　6、乙方对甲方提供的安全防护用品不能满足安全施工需要时，有权拒收，对加方管理人员的违章指挥有权拒绝执行;

　　7、乙方特种作业人员(机械供、电工、操作工、架子工等)必须经培训、考核，有关部门发给操作证后方可上岗;

　　8、乙方施工队长必须对所有管施工人员经常进行安全生产知识技能的宣传教育和培训，必须对班组进行施工前书面安全技术交底，做好新工人进场安全教育，组织好本队安全生产活动日(每周至少一次)，学习安全方面注意事项、常识、纪律、安全操作规程等，每日上班前必须进行安全讲话，并做好记录。

　　第五条：乙方施工人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须作到：

　　1、高空悬空作业必须系好安全带;

　　2、班前不得喝酒，施工现场严禁吸烟;

　　3、现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋;

　　4、非有关人员不得进入施工危险区，不得乱动机械设备;

　　5、不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全;

　　6、不得在施工现场做饭，使用电炉子、电褥子、热得快。

　　7、不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%;

　　8、不得在高处临边一米范围内堆放活动材料;

　　9、不得在脚手架上及高处临边竖立放置工具和线材;

　　10、使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;

　　11、施工过程中必须严格遵守安全操作规程;

　　12、搭拆施工用各类脚手架时，班组必须派2-3人看护，并设明显的安全标志;

　　13、不应疲劳作业，不得在操作面、脚手架上及楼层上睡觉;

　　14、施工现场严禁随地大小便;

　　15、工人出入严格按照规定线路，晚间工地留宿工人严禁随意走动;

　　16、工地统一吃饭时间，由各工队现场负责人统一带领到指定地点用餐;

　　17、严禁偷盗，嫖娼。

　　18、现场严禁大声喧哗，除必要的设备、机械等的使用，其他尽量避免噪声。

　　第六条：处罚条例

　　1、甲方对乙方施工人员在施工现场吸烟者，每人每次罚款100元;

　　施工现场严禁随地大小便，每人每次罚款500元;

　　施工现场做饭，使用电炉子、电褥子、热得快者，每人每次罚款200元;

　　现场偷盗者，每人每次罚款5000元，赔偿相应损失，并移交公安机关;

　　凡违反本协议“第五条”中的任何一款及其他安全规定的，每人次罚款50-1000元，对造成严重后果的，还将按有关规定移交有关部门给予处罚。

　　2、发生重伤和死亡事故，应由甲方主管部门牵头，双方参加，组成事故调查组，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故的处理意见，并按有关规定及时向有关政府主管部门报告;

　　3、由于乙方没有尽到自身安全责任，造成重大安全事故，主要和相关责任者已触及刑律的，报检察院或劳动监督部门处理;

　　4、乙方违章违纪作业造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方事故责任者承担造成的经济损失和刑事责任。

　　本协议自签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各一份。

　　第七条：现场管理

　　1、 材料必须按要求堆放在规定的位置;

　　2、 对地面或成品有可能会有污染的施工必须进行相应的保护措施;

　　3、 每天产生的垃圾应该及时的处理;

　　4、 施工完成后应对现场进行卫生清理，不能对下面的施工造成不良影响;

　　5、 各施工工种之间的配合和谐。

　　发包方(公章)：__________________ 承包方(公章)：__________________

　　法定代表人(签章)：______________ 法定代表人(签章)：______________

　　________年_____月_____日 ________年_____月_____日

2023付款合同 篇10

　　甲方： 有限公司安徽分公司

　　乙方： 安装有限公司

　　一、义务范围及要求：

　　1、乙方全权负责《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的甲方所应履行的一切义务及责任，包括工程施工、结算工作的配合与工程的维保等，直至合同全部履行完毕为止。

　　2、乙方应具备与甲方同等的企业资质与能力，乙方对所提供的企业资料的真实合法性付全部责任；且甲方对乙方能够承接《项目供配电安装工程施工承包合同》工作负有不可推卸的担保责任。

　　3、甲方对本协议内容的合法性和可操作性负全部法律责任；并承担由此所产生的一切费用。

　　4、乙方收取甲方与丙方签订的《项目供配电安装工程施工承包合同》中的款项。

　　5、乙方负责提供所收款项的正规合法的工程款发票。

　　二、具体款项及支付说明：

　　1、丙方应甲乙双方要求将剩余款项全部支付至乙方公司账户。

　　2、每次款项支付均由乙方提前提供满足丙方财务要求的正规发票，丙方收到确认合格的发票后给予办理款项支付。

　　3、本协议签订后3个工作日内乙方应将甲方所欠工程款发票全额补齐。

　　三、其他：

　　1、本协议履行所产生不属于《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的一切额外费用均由乙方承担。

　　2、甲乙丙三方对本协议内容均负有保密的责任和义务；未经其他两方书面许可，任何一方不得向其他方提供、披露与本协议及所涉及的业务有关的资料和信息。

　　3、如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时而不影响本协议的效力时，本协议的其他条款应不受影响。如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时且不具备法律效力时，则《项目供配电安装工程施工承包合同》仍有甲丙双方履行，不受影响。

　　4、未经三方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议。

　　5、对于本协议未尽事宜，三方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题作出补充、说明、解释，本协议的补充协议和附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

　　四、解决合同纠纷的方式：

　　在执行本协议过程中发生的或与本协议有关的争端，三方应通过友好协商解决，经协商仍不能达成协议时，三方同意向丙方所在地法院提起诉讼

　　五、协议期限：

　　1、本协议一式六份，甲乙丙三方各执两份，自甲乙丙三方法定代表人、负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效并实施。

　　2、本协议有效期至《 项目供配电安装工程施工承包合同》所规定的合同履行义务完成后止。

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　__________年__________月__________日

2023付款合同 篇11

　　出卖人：_________________

　　买受人：_________________

　　身份证号码：_________________联系电话：_________________

　　今甲方与乙方就乙方所分期购买：_________________栋单元层号房屋，建筑面积约㎡其中套内面积约㎡事宜，达成以下协议：_________________

　　第一条：_________________付款方式

　　签订购房合同当日，买受人向出卖人缴纳购房首付款50%计人民币元，;剩余房款共计人民币元，，买受人同意按分期付款方式向出卖人支付，买受人应按下述要求向出卖人付款：_________________

　　1、买受人分期付款的总金额不能超过总房价款的60%，最长期限不能超过5年。

　　2、买受人分期付款的期限自年月日起至年月日止。

　　3、自本协议签订的次月起，乙方每个月为一个付款周期，买受人应向出卖人支付购房款30%，共计3期。每个月日为付款日。

　　4、乙方承诺按照本协议约定履行付款义务，买受人应于每月的日前将当期应付款项交付到出卖人的财务部门，由出卖人为买受人出具相应的收款收据。或存入之前甲方指定的银行账户，甲方指定的银行账户为：_________________开户行：_________________中国__________银行__________中路支行，开户单位：_________________房地产开发集团有限公司，账户号：_________________6_____________。甲方承诺，在乙方每次付款后，乙方向甲方出示银行存款凭证时，由甲方向乙方出具收款凭证。

　　5、乙方可以提前一次性付清所剩余款。

　　第二条：_________________买受人逾期付款的违约责任

　　买受人如未在本协议的分期付款期限内付款，按下列方式处理：_________________

　　1、逾期在30日之内,自本协议约定的应付款之日起，买受人按日向出卖人支付逾期应付房款金额3‰的违约金，协议继续履行;

　　2、逾期超过60日的，出卖人有权解除协议。出卖人解除协议的买受人按累计应付款的10%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行协议的，经出卖人同意，协议继续履行，买受人并应按日向出卖人支付逾期应付房款3‰的违约金。

　　第三条：_________________关于房屋产权转移及产权登记的约定

　　1、在买受人未付清全部购房款本息前，房屋的所有权中的处分权归出卖人享有，买受人只对该房屋享有使用的权利，买受人不得擅自将该房产抵押、转让或租赁给任何第三人，若需出租应经出卖人同意。在买受人付清全部购房款本息后，该房屋的包括处分权在内的所有权全部转移至买受人享有。

　　2、在买受人未付清全部购房款本息前，出卖人不为买受人办理房屋产权登记。

　　3、由于买受人的原因导致不能办理产权证的，出卖人不承担责任。

　　第四条：_________________买受人对下列内容予以特别声明

　　1、买受人对本协议及附件的内容已认真审阅，对于不明白的条款，出卖人已向买受人认真解释，买受人对其内容了解无误;

　　2、在购房合同和本附件内容之外，出卖人没有其他任何承诺内容，双方的权利义务以购房合同及附件的内容为准。

　　3、在签订本协议时，出卖人不存在隐瞒商品房预售许可证明、抵押、已出售等事实的情况，买受人对该情况已真实了解;

　　4、双方对本协议意见不一致的条款，已进行了充分的协商及修改，买受人自愿接受本合同的全部条款。

　　、买受人保证向出卖人提供的联系方式真实、可靠，在联系方式出现变化时，应及时书面通知出卖人，以保证出卖人可以信函的方式与其取得联系。否则，因此导致出卖人不能按合同履行义务，出卖人不承担违约责任，由此造成的损失全部由买受人承担。

　　第五条：_________________解除协议时相关事项的处理

　　1、本补充协议生效后，任何一方无正当理由不得擅自解除本协议，否则，解除协议一方应按总房价款的向守约方支付违约金。

　　2、若因买受人逾期付款而导致出卖人解除本合同，出卖人只需书面通知买受人即可将本协议解除，而无需再经法律程序解决;出卖人不再履行本协议的义务，亦不承担违约责任。

　　卖方：_________

　　买方：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

2023付款合同 篇12

　　一、应依法建立采购查验记录和索证制度的品种

　　食品及食品原料（食用米、面、油、调味品等）、食用农产品（肉类、蔬菜等）、食品添加剂和食品相关产品（一次性餐盒、筷子等用于食品的工用具、包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂、设备设施等）

　　二、索证要求

　　1.从食品生产单位、批发市场采购的，须查验留存供货商资质证明（许可证、营业执照）和产品检验合格证明（生肉禽类应有检疫合格证明）；

　　2.从固定供货商（含个体经营户）采购的，应查验留存供货商的资质证明、每笔供货清单等；宜签订采购供货合同以保证食品安全质量；

　　3.从合法超市、农贸市场采购的，须留存购物清单；

　　4.使用集中式餐具消毒企业的，应索取厂家营业执照及产品消毒合格证明；

　　以上各种来源的采购，均须索取留存有效购物凭证（发票、收据、进货清单、信誉卡等）；证明资料为复印件者，宜有供应者盖章或签字确认。

　　三、进货验收

　　1.按照《餐饮服务食品安全监督管理办法》第14条规定，不得有餐饮服务提供者禁止采购、使用和经营的食品。采购时应进行感观检查，不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污染不洁、有毒有害、有异味、超过保质期限的食品及原料，以及外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、来源不明、病死或死因不明的畜禽、水产及其制品加工食品。

　　2.预包装食品及食品添加剂标签要求应符合《中华人民共和国食品安全法》第42条、47、48和66条的规定。

　　3.在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符。

　　四、台账记录

　　1.应按格式如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

　　2.实行统一配送经营方式的餐饮服务提供者，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和产品合格的证明文件等，建立食

　　品进货查验记录，企业各门店应当建立总部统一配送单据台账。门店自行采购的产品，应当遵照以上规定进行查验索证索票制度。

　　3.应当按照产品品种、进货时间先后次序有序整理、保存采购记录及相关资料。记录、票据的保存期限不得少于2年。

2023付款合同 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　一.产品名称、型号、数量、金额：

　　产品名称

　　型号

　　单价

　　数量

　　总价(元)

　　合计人民币金额(大写)：

　　二.乙方付款规定如下：

　　(1)付款方式：现金或银行现金转账。

　　(2)乙方须于本合同生效之日，即付六成预付款，即______元整

　　(3)余款______元整，在交货后，一年内付清，即平均每月付款______元整。

　　(4)分期付款的支付日期，以首付款当月的下一个月开始，每月二十日截止。

　　甲方责任：

　　1、甲方提供产品相关的宣传海报、招商手册、会员卡及广告招商相关资料。

　　2、甲方通过官方网站提供产品知识的培训及操作指导等资料，以协助乙方尽快了解、熟悉产品。

　　3、甲方应根据投资者投资规模大小，以及投入的终端设备数量多少，给予乙方包括人员、技术、服务、市场等实务操作方面相应的支持。

　　乙方责任：

　　1、乙方应充分分析本地市场，了解自己的资源优势，以正确确定我公司产品的投资方向;

　　2、乙方应向甲方提供尽可能多的当地市场资讯，以便甲方可以根据具体情况向乙方提供有针对性的人员、技术以及市场方面的支持。

　　3、乙方将甲方产品放置到相应的场所后，应进行一系列、持续的、有针对性的宣传，以便让当地市场对甲方产品有充分的认识，可以更快的了解、接受甲方产品。为广告、增值业务及下载的可观收益打下良好基础。

　　4、乙方应定期(一个月一次)向甲方提供该段时间的经营、发展状况，具体提供方式由甲方指定。并将经营数据发布于甲方的官方网站指定专区，让甲方其他的代理商及客户也学习借鉴。以达到合作双赢、经验共享的目的。

　　5、乙方应按时缴纳产品的首付款和分期款，不得借故拖延。

　　三.技术指标

　　以原厂技术参数为标准，详见产品说明。

　　四.包装及运输

　　产品包装应符合汽车运输要求，由甲方负责送货(或托运)，运费由乙方承担。

　　五.保修期

　　自购买之日起，12个月内免费保修(人为损坏、非正常使用、未依要求进行设备保养等或不可抗力等原因除外)。

　　六.货款结算方式：

　　现金或银行现金转账。

　　七.款到发货：款到后7个工作日内发货或依甲乙双方另行约定交货时间。

　　八.产品的保全条款：

　　产品的所有权暂由甲方保留，待乙方付清全部货款后，再将所有权移转予乙方。故以下产品的保全条款，双方应遵守。

　　1、在分期付款期间，乙方须保证产品不受损伤及被破坏，如若被破坏，产生的维修损失由乙方承担。

　　2、在分期付款期间，产品的安全由乙方负责，乙方应做好相应的防盗抢措施，如发生产品被盗抢事故，乙方须承担由此产生的损失。

　　3、设备中的多媒体软件系华娱公司自主研发、拥有自主知识产权的产品，乙方不得破解、反编或提供给第三方;不得使用任何技术手段或委托第三方对设备中的经营数据进行更改，违者，视为违约行为，甲方有权要求乙方赔偿由此产生的一切损失。

　　4、甲方产品中的相关音像等资料均转载自互联网，转载的目的仅在于测试产品使用，并不代表甲方拥有其著作权。乙方应将此资料主要用于产品的测试，测试之外的任何行为均与甲方无关。

　　九.违约所负责任和解决纠纷方式：

　　1、甲乙双方应严格信守合同，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔付因违约方违约所造成的经济损失;

　　2、甲方不能如期交货，应向乙方偿付违约金，以未按时交付货物金额的每日千分之三计算，违约金不超过货物总额的30%;

　　3、乙方逾期交纳分期款的，应按货物总金额的每日千分之三向甲方付滞纳金，甲方并有权停止提供产品的服务或采取其他法律措施。

　　4、仲裁：一切因执行本合同或本合同有关的争执，应由双方通过友好方式协商解决。如经协商不能得到解决时，应提交仲裁委员会或合用签订地所在法院解决。

　　十.合同的变更或解除

　　甲乙双方均应严格信守本合同，不得随意变更或解除合同(双方协商一致并签署书面文件的除外)。

　　十一.合同未尽事宜

　　须经双方另行协商并签署书面文件，与本合同具有同等法律效力。

　　十二.生效及其他

　　本合同自甲乙双方签字或盖章之时生效，共一式两份，甲乙双方各执一份，各份具有同等法律效力!(注：与本合同有关的传真件、电子邮件为本合同的有效组成部分.)

　　甲方(盖章)：乙方：(盖章)

　　代表(签字)：代表(签字)：

　　签约时间：签约时间：

2023付款合同 篇14

　　买方：_________________ (以下简称甲方) 合同号：_________________

　　卖方：_________________ (以下简称乙方) 合同签约地：_________________

　　第一部分 合同通用条款

　　依照《中华人民共和国民法典》，甲乙双方经友好协商，本着诚信合作、平等自愿的原则，就甲方 装饰工程 需要向乙方订购石材事宜，达成一致，并签订本合同，双方共同严格履行：

　　一、合同标的

　　1.1 货物名称：_________________石材 。

　　1.2 本合同暂定总价为______元，货物品种、规格型号、单价、数量、合同金额、定价说明：见合同第二部分：合同价款。

　　二、 产品执行质量标准

　　2.1 石材的技术、质量要求应符合现行国家及行业标准的规定;

　　2.2 石材品质、颜色、加工质量等必须同时符合需方提供的施工图纸的要求和业主确认的样板要求，符合上述技术标准。颜色应均匀一致，无明显的色差出现;石材尺寸按优等品要求。

　　三、 交货日期及批量规定

　　3.1 合同交货期时间约定：在满足以下条件后开始按甲方要求顺序交货：

　　3.1.1 自甲乙双方在本合同签字、盖公章;

　　3.1.2 乙方公司财务收到甲方的合同预付款;

　　3.1.3 甲方提供经乙方工厂确认的不可变更的尺寸订单或加工图纸之日计算。

　　3.2 交货时间约定：乙方按甲方书面通知交货。

　　四、 交货地点、运输费用、送货签收

　　4.1 乙方负责送货到甲方指定的交货地点。

　　4.2 乙方承担货物运输费用、保险费用及其他相关费用。

　　4.3 乙方按照甲方指定地点组织送货，货到签收由甲方指定人员签收并盖甲方项目部章(如装箱单有多页，须在每一页均盖章)，具体收货人姓名以及联系方式如下：

　　交货地点：_________________ 宝鹰项目部。

　　甲方指定收货人：_________________ 联系方式：_________________

　　五、 付款及结算

　　5.1 预付款：

　　5.1.1甲方向乙方支付￥____________元预付款，甲方在合同签订后5个工作日内支付给乙方;

　　5.1.2 预付款在第一批货款结算中扣回，如第一批货款甲方未扣完前期预付款，可在下批货款中继续扣回，依此类推

　　5.2 进度款支付：按批结算并支付。即甲方每次收到货物并验收合格后，甲方在十五个工作日内支付到当批结算货款的80%(含预付款);

　　5.3 在进度款结算周期内，乙方须保证继续供应甲方货物，乙方不得以任何理由暂停发货，否则因此对甲方造成的工期延误及经济损失，甲方有权追究乙方责任;

　　5.4 结算：货款结算金额方式为甲方实际验收合格品数量乘以对应的合同单价而得，甲方结算完毕在______月内付清余款。

　　六、 到货验收标准

　　6.1 资料：乙方需随货提供送货签收单、石材装箱清单、当批石材的产品出厂合格证、出厂检验报告、质量保证书等有关资料。以上资料一式二份，加盖乙方质检专用章，乙方并对资料的真实性负责;

　　6.2 乙方每批货到甲方工地后，由甲乙双方共同验货，检查产品规格、数量、外观，由甲方指定收货人员按照合同第四条约定签收;

　　6.3 如甲方单方开箱验货发现破损或数量不符，应保留箱内破损照片并立即通知乙方派员现场协商解决。若甲方未保留箱内破损照片及实物或未通知乙方，则视为开箱验收合格;若乙方接通知后未在两个工作日内赴现场或书面回复意见，则视为乙方默认;

　　6.4 石材安装后若业主验收时发现存在明显色差或不能认可的质量缺陷，不能满足合同规定的国标要求，乙方应赔偿甲方相同数量的合格石材及由此产生的经甲乙双方共同确认的实际损失;

　　6.5 验收不合格品，经乙方核实后七天内补回相同数量的合格产品。如由此给甲方造成损失，乙方应赔偿由此产生的经甲乙双方共同确认的实际损失;

　　6.6 石材乃天然产品，对于石材颜色、花纹等存在的差异的接受程度以该工程业主方意见为准，即安装验收通过为最终结论。

　　七、 质量保证期及质量问题责任

　　质保期内质量责任：在质保期内，如出现因产品自身的原因出现的一切质量问题，乙方应及时提供合格品外，还须承担甲方因更换石材造成的相关措施费及人工费。

　　八、 包装、标识：

　　8.1为了保证产品在运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或专业标准规定。要求采用坚固木箱包装，每箱产品上订有箱卡，标明箱内石材的规格、尺寸、数量等。包装箱上应标明“小心轻放”“请勿倒置”“防潮”等标识，包装费用由乙方承担。

　　8.2 由于产品包装不善或运输途中导致产品失缺或损坏，由乙方承担一切责任。

　　8.3 包装时石材光面相对，每一块石材上须标明按照甲方图纸加工对应的编号、规格。

　　九、双方责任

　　9.1 甲方所承担的责任：

　　9.1.1 根据合同规定按时支付工程材料款;

　　9.1.2 负责向乙方提供施工图纸、材料进场计划。

　　9.2 乙方所承担的责任：

　　9.2.1 按照合同规定的材料产地、材料规格、品种、型号等按质按时供应到甲方工地;

　　9.2.2 按照甲方指定地点卸货，并会同其他责任方进行验货;

　　9.2.3 根据甲方要求进行加工，对达不到验收标准的石材无条件更换;

　　9.2.4 所供每片石材应做好编号，每批货物应随车交付出厂合格证明、检测报告及产地证及规范所要求的相关资料或复印件(加盖乙方公章);

　　9.2.5 乙方负责根据甲方的施工图纸出石材加工图、对石材进行编号，石材编码须及时提供甲方，乙方保证所供石材的颜色、纹路一致。

　　十、 违约责任

　　10.1 乙方逾期交货：若乙方未能按本合同要求及时供货造成工期延误的，每延迟交货一天，每天须向甲方支付该批货款千分之五的违约金;

　　10.2 若乙方延期交货超过7天，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方的经济赔偿责任;

　　10.3 乙方须保证按照甲方提供的下单交货计划配套供应石材，每批次交货的符合率和准确率须达到100%以上，若不能做到，按照以下几种情况处理：

　　10.3.1 若乙方送货的品种、规格非甲方计划要求的，甲方有权拒收货物;

　　10.3.2 若乙方送货的品种、规格超出甲方当次计划范围，超出部分甲方不予认可，并不结算货款;

　　10.3.3 若因乙方供货不满足甲方交货计划且在5天内未供到位，则由此给甲方造成的工期延误的损失由乙方承担赔偿责任，乙方供此批货的付款相应延期。

　　10.4 若甲方未能按合同规定及时付款，延迟付款超过一周，则每天甲方须向乙方支付该批货款千分之一的罚息。

　　10.5 乙方不得将合同订货转包给第三方，一经发现，甲方有权终止合同并向乙方索赔转包货物在本合同中30%的违约金，以及其他全部损失。

　　10.6 产品质量违约责任按照合同第六条规定执行。

　　10.7经双方协商同意延期交货或延期付款均可免责。

　　十一、 合同纠纷的解决

　　若在执行合同过程中发生争议，甲乙双方应及时协商解决，协商解决不成时，任何一方均可向合同签约地的当地法院提起诉讼。

　　十二、 其他事项

　　12.1 甲方出具的加工图纸、计划单，乙方出具的与产品质量相关的证明资料均为本合同不可分割的一部分。

　　12.2 本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效。

　　12.3 合同未尽事宜，由甲乙双方通过协商签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

　　12.4 甲乙双方应保证所从事的与本合同有关商务活动须遵循国家有关法律法规，否则出现的一切后果由违约方承担。

　　12.5 本合同有效期至双方履行完本合同条款时自动失效。

　　第二部分 合同价款

　　一、本工程主要使用石材的名称、配置、型号、数量、单价、合同金额确定如下：

　　二、有关定价的说明：

　　1. 合同综合单价为：含石材材料费、各种规格板加工费、抛光、倒角、磨边、打背栓孔、开缺口、六面涂保护液、运输等费用后的固定包死价格，合同有效期内，任何情况不予调整;

　　2. 面积计算：按验收合格成品净面积计算;

　　3. 以上价格包运输到甲方指定地点价格，运输费用及途中保险由乙方承担。

　　甲方(公章)：____________乙方(公章)：____________

　　法定代表人(签字)：____________法定代表人(签字)：____________

　　____________年__________月____日

2023付款合同 篇15

　　出租方：______________(以下简称甲方)

　　身份证：________________

　　承租方：______________(以下简称乙方)

　　身份证：________________

　　根据甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，为明确双方之间的权利义务关系，就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，订立本合同。

　　一、房屋地址：_____________________________________________的一间单间。用于普通住房。

　　二、租赁期限及约定

　　1、该房屋租赁期共_____年。自___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。

　　2、房屋租金：每月___________元。按月付款，每月提前五天付款。另付押金___________元，共计_______________元.(大写：_____________万___________仟___________佰___________拾___________元整)房屋终止，甲方验收无误后，将押金退还乙方，不计利息。

　　3、乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为普通住房使用。

　　4、租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。乙方如要求续租，则必须在租赁期满前一个月内通知甲方，经甲方同意后，重新签订租赁合同。

　　甲方____________________

　　身份证：________________

　　乙方____________________

　　身份证：________________

2023付款合同 篇16

　　出卖人：__________________(以下简称甲方)

　　买受人：__________________(以下简称乙方)

　　今甲方与乙方就淮河广场_____层_________号房首付分期买卖事宜，达成以下协议：

　　第一条：分期付款总额为人民币_________元整。乙方可以依照下列规定支付款项予甲方：

　　(1)首次付款共计：_________元整（小写： ），于签订商品房买卖合同时支付。

　　(2)二次付款共计：_________元整（小写： ），于20xx年12月31日前支付。

　　(3)尾 款共计：_________元整（小写： ），于办理房产证时支付。

　　第二条：逾期付款违约责任：

　　乙方如未按照本协议规定时间付款按下列方式处理：

　　1.逾期在7日之内，自本协议规定的应付款期限之第二日起至实际金额支付应付款之日止乙方按日向甲方支付逾期款总额的万分之3的违约金，商品房买卖合同继续履行。

　　2.逾期超过7日后,甲方有权解除商品房买卖合同。甲方解除商品房买卖合同的，之前所交款项不予乙方退还。

　　第三条：因协议发生争议由当事人双方协商解决。协商不成的依法向人民法院起诉。

　　第四条: 本协议经当事人双方签字盖章即生效,本协议一式两份,甲乙双方各执一份ゾ哂型等法律效力。

　　甲方 乙方

　　电话 电话

2023付款合同 篇17

　　内容提要 付款条件在国际工程EPC合同条款中占据着举足轻重的地位，同时也是合同管理的一大难题。本文对管道工程项目进度款支付的合同条件进行了深入的探讨，为国际工程管理提供借鉴与参考。

　　关键词 期中付款 最终付款 付款方式 币种和汇率 预付款

　　一、一般付款条件

　　国际EPC工程合同的支付，一般是分为期中付款和最终付款。

　　(一)期中付款的申请

　　承包商应在每月月末，按业主批准的格式，向业主提交期中付款的申请报告，详细说明承包商自己认为有权得到的款额。期中付款以月完成实际工程进度量为依据，按照业主批准的费用和进度分解表的权重和进度测量程序，计算月进度款支付额。支付文件包括：EPC百分比权重分解表、EPC进度测量程序、发票程序和形式发票格式、监理签字的完成进度报表及其他进度证明支持文件。

　　在收到并认可履约保函后，业主应在收到承包商的期中付款的申请报告后28天内，颁发期中付款证书，包括应付款给承包商的已经批准的发票票面上无异议的款额，并减去已批准的发票票面款额的5％作为保留金；业主应将发票上由任何款额而发生争议的特殊原因书面通知给承包商，并在颁发期中付款证书后28天内支付进度款。

　　当已颁发临时验收证书，且工程已通过所有规定的试验(包括竣工后试验)时，应将保留金的50％付给承包商。在颁发最终验收证书后，应立即将保留金未付的余额付给承包商。

　　(二)最终付款的申请

　　在收到最终验收证书后56天内，承包商应按照业主批准的格式，向业主递交最终付款的申请，向业主提交其最后的进度付款发票，及由业主扣留的保留金余额的单独发票和任何其他应付的或补偿的但还未付的款额的单独发票，并附结清证明和其他证明文件。业主在收到所提交的最后发票的28天之内，经过审核下列条件后，应支付这项款额给承包商。

　　最终付款只有等到：承包商已经向业主提交了承包商授权代表签字后的放弃留置权和放弃索赔的弃权声明书；业主证实承包商已经全额支付了各类款项给分包商、供货商和雇员。

　　二、付款条件中应关注的问题

　　(一)付款方式

　　1 月进度付款方式

　　月进度付款即以实际完成的实物工程量、进度测量程序为计算依据，按月申请期中付款，是付款的主要方式。按月进度付款方式，付款与实际完成工作量相匹配，付款及时，承包商的资金压力较小，但付款程序和计算比较复杂，适合大型国际工程EPC项目。采用月进度付款方式，需及时报业主批准费用和进度分解权重表、EPC进度测量程序、项目发票程序和形式发票格式。因为，上述程序文件是期中付款的申请报告的`基础文件，是按时进行期中付款申请工作的基础。

　　2 里程碑付款方式

　　里程碑付款方式是在进度计划的关键路径上设一定数量的完整里程碑，以完成完整的里程碑为依据，作为合同分段计划目标和期中付款的时间控制点。采用里程碑付款方式，能准确地知道什么里程碑点付多少款，有利于资金筹措和简化付款程序。但如果里程碑制订不清晰或不合理，则进度款的支付不匹配和不及时，承包商的资金压力较大。适合在单项工程项目中使用。采用里程碑付款方式，需特别注意进度计划的关键路径上设定的完整里程碑点，每一个完整里程碑的费用和进度分解权重。例如，某国际工程项目，招标文件规定的进度付款完整里程碑如下：

　　对于上述里程碑付款权重表，我们在合同谈判时提出的修改意见是提高前部分的比例。如1#项的预付款提高到10％；另一方面。细化每一项完整里程碑，使承包商获得较快的付款和好的现金流。形成比较合理的进度付款完整里程碑。如下表(其中2#、3#、4#、5#项未将细化后的完整里程碑列出)。

　　(二)付款时间

　　按照一般付款条件，承包商应在每个月末后，按业主代表的批准格式向业主提交进度款申请书。业主代表应在收到进度款申请书和证明文件后28天内颁发期中付款证书，之后28天内付款。因此，通常情况下，承包商最长可以在56天内，从业主处获得期中付款。在实践中，应关注的问题：

　　1 审批的时间

　　如，在某国际工程项目的原合同条款中。关于支付的条款为：“承包商应在每个月末后，按业主代表的批准格式向业主提交进度款申请书，业主代表应在收到进度款申请书和证明文件后进行审批，在审批同意后42天内付款”，该条款没有规定审批的时间，业主可以无限推迟付款时间。所以应该修改为，业主代表应在收到进度款申请书和证明文件后28天内审批并颁发期中付款证书，之后42天内付款。

　　2 什款的时间

　　上述付款条件中审批同意后的付款时间原为42天，比一般的付款时间长，实际我们最终改为：业主代表应在收到进度款申请书和证明文件后28天内审批并颁发期中付款证书，之后28天内付款。

　　(三)货币和汇率

　　国际工程中货币汇率的风险极大。例如，近几年，美元兑哈萨克斯坦坚戈的汇率基本保持在120-121之间，相当稳定。但受国际金融危机影响，世界油价急剧下跌，导致以石油出口为主的哈萨克外汇储备急剧下降(从300亿美元下降到150亿美元)，为保护其外汇和黄金储备，增强该国制造业的竞争力，哈央行决定货币贬值，以缓解央行耗费外汇储备维护坚戈汇率的压力，并改善该国出口企业的财务状况。20xx年2月4日，哈国中央银行突然宣布允许该国货币贬值25％左右，并在+3％区间浮动。对外国公司采用当地货币坚戈签订的合同，造成重大的损失。因此，在实践中，应关注的问题：

　　1 币种的选择

　　币种的选择原则首先是考虑通过对影响汇率变化的经济面因素、政治面因素、市场面因素进行分析，预测汇率变化趋势，选择货币种类。当汇率变化趋势难以判断时，应尽可能考虑采用硬通币。有些国家对于合同签订的货币有法律规定，如，哈萨克斯坦法律规定，外国公司在当地注册的子公司签订的合同，必须用当地货币签订合同，而外国公司在当地注册的分公司签订的合同，可以采用美元合同，这是就应根据风险分析，选择签订合同的主体。

　　2 不同币种的百分比

　　在有些国际项目中，业主允许承包商采用多币种签订合同，这是我们考虑项目实施期间货币使用的实际需求，确定不同币种的百分比，通常的经验是，分别计算出需要在当地支出的成本及费用(当地币)，以及需要在中国和第三国支出的成本费用(外汇)，再考虑当地货币的汇率变动，以确定当地币和外汇的比例。通常，在外汇管制国家可以把当地币比例确定得相对低一些。当合同规定有价格调整条款时，适当提高当地货币的比例，能够获得相当丰厚的价格上涨的补偿。如果没有价格调整条款，则应把外汇比例确定得相对高一些。

　　3 货币汇率的计算

　　国际工程中规避货币汇率风险有几个方面的措施：一是当项目实施期间货币汇率波动大时，争取采用非固定汇率计算进度付款，如，某合同中，我们规定的货币汇率计算是，月支付进度款采用兑换汇率为付款前三天，LONDON的NATIONAL WEST－MINISTER银行电汇当天10:30报出的兑换率中间价；二是签订多币种合同，减少货币兑换，降低货币汇率风险；三是使用硬通币，规避货币的大幅贬值；四是在合同中争取调价条款，规定汇率变化的补偿方法。

　　(四)预付款

　　通常，如果该国际工程项目有预付款，则当承包商按照要求，提交一份预付款保函后，业主应支付一笔预付款作为承包商用于动员的款项。预付款的数量和预付款的适用货币及比例，应按合同价格支付的货币比例支付，预付款应通过在期中付款中按比例减少的方式付还，直到预付款还清为止。

　　在还清预付款前，承包商应确保预付款保函一直有效并可执行，但其总额可根据承包商付还的金额逐渐减少。如果该保函条款中规定了期满日期，而在期满日期前28天预付款尚未还清时，承包商应将该保函有效期延至预付款还清为止。

　　在实践中，应关注的问题一是预付款支付的前提条件，通常国际工程项目在支付预付款前，业主要求承包商提供履约保函或预付款保函、工程保险的保单。如，承包商依照合同条款向业主提交不可撤换的预付款保函和工程保险保单后30个日历日之内，业主向承包商支付金额为合同总价10％的预付款。如果承包商不能及时办理这些手续，就会延误预付款的支付。二是预付款的扣还的方式，一般是依照项目执行计划在承包商获得进度款的月份开始，逐月扣除预付款。每月扣除额等于总预付款除以从扣款月开始到机械完工日止的月份数。
随便看

　

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

　

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间：2025/3/27 3:52:21