标题 | 员工宿舍楼装修工程承包合同 |
范文 | 员工宿舍楼装修工程承包合同(精选15篇) 员工宿舍楼装修工程承包合同 篇1发包方(甲方) 承包方(乙方) 根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规、规章之规定,结合装饰的特点,本照甲乙双方在平等自愿,协商一致的基础上,乙方承包甲方发包的装饰工程的有关事宜,达成如下协议,以共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、建设单位: 3、承包范围: 4、合同工期:合同工期总日历天数5月25日完成。 5、工程总造价为: 第二条:开工前甲方工作 1、提供用电、用水方便,提供施工材料堆放及人员住宿的场地,并保证乙方在施工现场周边的一切事宜,以确保工程顺利进行。 2、按合同约定支付工程款。 第三条:乙方工作 1、施工中严格执行有关工程的安全操作规范,施工规范及质量标准,按期、按质、按量完成工程。 2、严格执行本市室内装饰行业和有关施工现场管理规定。 3、作好半成品及成品工程的维护。 第四条:款项的拨付及结算方法 1、甲乙双方合同签订后三日内,付备料款40%,计人民币万贰仟元整(¥1120__.00)。 2、一楼大厅完工后,付工程款的30%,计人民币(¥84000.00)。 3、本工程竣工后一周内由甲方单位组织进行验收,验收完毕合格后甲方支付合同总造价的27%,计人民币柒万伍仟陆佰元整(¥75600.00)。在未验收之前若本工程被建设单位使用,则视为本工程验收合格。 4、剩余总造价的作为质保金,8400.00),质保期为一年;质保期到期后一周内一次性付清质保金。 第五条:质量要求 1、工艺标准双方同意按照室内装饰协会制定的《装饰工程质量规范》。 2、施工过程中如有特殊质量要求,双方应达成一致意见,签定补充合同。 3、质量保修期自工程验收合格后起为一年。在保修期内保修费用由责任方承担。 第六条:工程变更工程项目及工艺需变更,如有工程项目增减及材料价格的上调经双方必须协商一致,并由甲方在相关图纸上签字认可,同时调整相关费用。 第七条:工程工期 1、因甲方未按合同条款或资金不到位而影响工期的,工期顺延, 2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工,而影响工期的,工期不顺延,因乙方原因造成工程质量存在的问题,返工费由乙方承担,工期不顺延。 3、因工程变更或甲方原因造成的停水、停电及其他不可抗拒的因素而影响施工的,工期顺延。 第八条:如合同在施工中发生变更,须经甲乙双方共同协商另拟补充变更协议,补充协议及甲乙双方认可的图纸具有与本合同相同的法律效力。 第九条:违约责任合同签字盖章后,如单方终止合同,由终止方向对方赔偿由此而造成的全部经济损失,并按规定罚违约金为工程总价的5%;如发生合同纠纷,在原告方所在地法院进行仲裁。 第十条:本合同一式四份,甲、乙方各执贰份,自双方签字之日起合同生效;竣工验收结算完工后合同失效。 其它未尽事宜双方协商解决。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_____________ _____年____月____日 _________年____月____日 员工宿舍楼装修工程承包合同 篇2委托方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 兹有甲方将 工程的水电工程以单包形式承包给乙方施工,为了确保工程质量、进度、安全及文明,经双方共同协商,达成以下协议: 一、工程概况: 1:方法1.装修施工地__________。 方法2.综合工地。 2:工期 方法1.工期:_____年___月____日 至_____年____月____日。 方法2.按工地开工日起,每个工程每15个平方为一个工作日计算,前期预埋和后期安装各赞一半工期。) 3:本项工程预计费用_____元人民币。(按每个在手工程实际计算。) 二、材料供应的约定: 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量误差不得超过5%,如有误差的5%由乙方购买费用由甲方承担。甲方应按时提供乙方需要的材料,材料到施工现场乙方负责清点和核对是否所需材料吻合。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。 甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的百倍补偿给甲方。 3.乙方提供的材料 乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等相关工具),要保证工地正常施工和工具安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 三、关于工程质量及验收的约定: 1.乙方进场施工时,要绝对服从甲方及业主的技术指导和验收要求,乙方不得自行改变施工方案和要求,乙方施工人员不服从甲方和业主的领导所发生的一切后果,由乙方自行负责。 2、施工前检查原线路的布施及通断情况,原有电气设施的安装 位置,外观完好率,运转使用是否正常。 3、根据设计、客户施工要求及使用功能,计算出各房间电气设 备功率,配备相应负荷的电线,开出材料计划单。 4、所有线路开槽横平竖直,线管敷设低于墙面5mm。严禁裸线 直接敷设于墙体,所有接头部位应设在盒内,并用锡焊焊接。 5、强弱线分开穿管,不得穿于同一根管内,弱电线路预埋部位 必须使用整线,接头部位留检修孔。 6、强电线路接头部位有封蔽于墙体的'部位,必须搭接牢固,先 用锡焊焊接,再用绝缘、防水胶布包好,并在外层采用其它保护措施。完工后在线路图上标明具体位置,以便检修。 7.所有线管必须进线盒,全结构部位可以采用绝缘管,灯头线可 采用波纹管,其它部位必须采用PVC线管,所有线路除插座灯头外不得有裸露现象。 8.强电插座应遵守左火右接地原则,电线应分色,兰色为零线, 双色线为接地线。其它颜色均可做火线,所有插座必须有接地线。同一线管内最多不得超过四根线。 9.插座开关面板:同一标高的插座开关面板高低差正负3mm,并 列面板高低差正负0.5mm,所有开关面板小口标高1200mm(特殊要求除外)(正负3mm),面板低斜小于1mm,厨房用防水插座标高不小于900mm。 10.空调专线为4平方米。插座主线为4平方米,分支线为2.5 平方米。照明电路主线为2.5平方米,分支线为1.5平方米。 11.上水管道与燃气管道的距离应不小于50mm,交叉部分除外。 12.上水管改造结束隐蔽前必须进行试压,试压20分钟后无渗漏甲方现场负责人签字后方可隐蔽,并在隐蔽前个别地方做防水处理(特别是墙面穿孔、门口挡水板处和破坏地面的地方),并在铺地板前需重新试压一次。 13.水箱、洗脸池、洗菜池、热水器等用水设备进水口前应安装阀门。热水器出水口应安装阀门。 14.洗脸池、洗菜池等冷热水接头应安装在下方,左热右冷。 15.浴缸排水口应对准下水管口,并留检修孔,不贴墙地砖时下部重点防水。 16.卫生器具排水管管径如说明书无规定,必须符合下列规定:洗脸盆Ф32-50,洗菜池Ф40-50。 17.如说明书无规定,座便器安装宜采用膨胀螺栓固定并做好密封处理,底座不得用水泥固定,不能单用玻璃胶固定。 18.灯具电器安装位置正确牢固,外观美观。吊灯应采用膨胀螺 栓固定,中小型吸顶灯采用膨胀管固定,需开孔灯具用开孔器开孔,开孔尺寸适合,所有安装灯具灯孔在油工施工前开出来。 19.路施工完工后绘制出平面布置图和线路走向图,一式两份, 交公司、客户各一份。 20.木工基层完工后对所有线路、水路进行检查,电气灯具安装 前对线路复查。 21.所有线路布设完毕,经甲方现场负责人和客户验收合格签字后方可隐蔽,粉嵌时必须做湿水处理,粉嵌部位不得高于原墙面。 甲方签字: 乙方签字: XX年X月X日 员工宿舍楼装修工程承包合同 篇3委任单位:____________ 施工单位:____________ 经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下: 一、工程名称: ___________________________ 二、工程地点: ________________________ 三、工程项目内容: ________________________ 四、工程期限 本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。 五、工程造价为人民币: ____________________________________ 六、付款方式 1.合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额 预付 款。 2.开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额 预付款, 余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程 量结算) 七、材料设备: 本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管 场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理。 八、工程施工 1.乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返 工,所造成的损失由乙方负责。 2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为 本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由乙方负责。 3.施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议, 提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。 4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。 5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。 九、工程质量 1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。 3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。 4.装饰工程质量保修一年。 十、工程验收 由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。 十一、违约责任 任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿 给守约方。 十二、备注 本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲.乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。 十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。 甲方单位(盖章):________ 乙方单位(盖章):________ 日期:____________________ 签订合同地点:____________ 员工宿舍楼装修工程承包合同 篇4委任单位:____________ 施工单位:____________ 经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下: 一、工程名称: ___________________________ 二、工程地点: ________________________ 三、工程项目内容: ________________________ 四、工程期限 本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。 五、工程造价为人民币: ____________________________________ 六、付款方式 1.合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额 预付款。 2.开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额 预付款, 余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程 量结算) 七、材料设备: 本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管 场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理。 八、工程施工 1.乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返 工,所造成的损失由乙方负责。 2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为 本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由乙方负责。 3.施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。 4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。 5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。 九、工程质量 1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。 3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。 4.装饰工程质量保修一年。 十、工程验收 由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。 十一、违约责任 任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿 给守约方。 十二、备注 本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲.乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。 十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。 甲方单位(盖章):________ 乙方单位(盖章):________ 日期:____________________ 员工宿舍楼装修工程承包合同 篇5甲方:_________ 乙方:_________ 根据《合同法》及其它有关法律、法规之规定,本着公平、公正、诚信的原则,甲方将位于的房屋装饰装修工程交予乙方施工,具体事宜如下: 一、工程项目和承包范围: 工程名称:_________ 工程地点:_________ 承包范围:_________ 甲方提供的装饰设计施工图(含水电)及所采用的标准图集、设计验收规范、规程要求及为完成本工程所采用的全部工程内容。 、完成本工程经甲方审批的施工组织设计方案。工艺流程、工程质量、进度、安全文明施工所采取的措施方案。 乙方负责:__________装饰装修工程。 完成在实际施工中发生的设计变更,并在事前提出相关的变更方案报甲方审批。相关的变更包括:原设计施工图设计深度不够、部分设计部位细化不够、由于甲方认为应该有变更的、还有根据实际需要提出的相关变更。设计图项目中其他装饰工程。 二、施工工期和合同价款: 1、合同总价约金额(大写):人民币_________元整(¥:________元), 2、工期要求:开工时间为______年___月__日,完工验收交付时间为____年__月__日。 三、承包方式:包工包料。 甲方自主选择设计方案,乙方设计并提供施工图纸、施工标准、效果图,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份,设计费___________元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。或甲方按指定场所,按样装修和设备采购。 第四条甲方工作 开工前_____天,为乙方入场施工创造条件。包括:场地交接。负责协调施工队与邻里之间的关系; 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续; 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。 第五条乙方工作 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;严格执行本省有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境,不影响上下管道畅通;提供施工期间的水源、电源费用; 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场,交付前应打扫卫生一次。 材料品牌由乙方选定。 第六条工程变更 工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。 工程施工中如有项目增减或需要变动,需认真填写《装饰工程变更单》,由乙方负责开据施工变更单,通知施工工地负责人; 甲方必须以书面形式通知乙方施工部门具体变更要求,并向乙方索取该书面通知的存根。 甲方应统对装修的意见要求,并直接负责通知乙方,在施工过程中,乙方有权只接受甲方合同签订人的整改意见。 第七条材料供应 乙方提供的材料,乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。 乙方无法找到与施工标准要求同样材料时,必须以书面形式通知甲方,与甲方协商后必须使用同等级别的材料。(乙方提供:材料入场时间表和变更明细) 第八条工期延误 对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延: (1)工程量变化或设计变更; (2)不可抗力因素(停水、停电、气候、自然灾害等) (3)甲方同意工期顺延的其他情况。 因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。 甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。 因乙方责任不能按期完工,工期不顺延,因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。 第九条质量标准 双方约定本工程质量按下列第_________项标准执行: QB/T6016—97标准。 其他规范:GB50327—20xxGB5021—20xx 施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由省级质检部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方负责,经认证工程质量符合约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方负责。 第十条工程验收和保修 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收: (1)水电隐蔽工程 (2)防水工程 (3)泥作工程 (4)木作工程 (5)油漆、瓷乳工程 (6)整体验收 乙方应提前二天通知甲方验收,阶段验收合格后应填写工程验收单; 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。如两天内甲方还未组织验收属于甲方默认验收。 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年,验收合格签字后,填写工程保修单。 第十一条工程款计价方式和支付方式: 本合同采用固定总价合同,计价套用20xx年版《广东省装饰装修工程消耗量定额》、《广东省建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班参考价》、《广东省建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》及现行配套及现行的有关文件进行计算,本工程区间取费标准统一按高限值上取费。人工费调整按照现行《关于调整建设工程定额人工工资单价和费用定额的费率通知》粤建标【20xx】21号文或最新发布的文件执行。检验试验费等按国家有关文件规定由业主方支付的由发包人支付。无定额可套的,由承包人提出申请、发包人根据市场价格核定后签证确定。材料价格按以下方式计算:材料价格按照实际施工期间《广东省建设工程造价信息》公布材料价格的计算,信息价没有的材料按市场采购价+采保费作为结算依据。人工费调整、人工工资单价按所套定额或有关文件计算。发包人单项发包工程的配合费按相关规定执行。 由甲乙双方协商确定支付工程款方式: 进场施工过程中达到装修工程量一半,甲方按完成工程量支付20%工程款给乙方,工程达80%,甲方再按完成工程量支付20%给乙方,工程全部完工验收后,按总工程款共支付30%给乙方,余款到20xx年12月底全部结清。如甲方未能按约定支付款给乙方属甲方违约,甲方要按支付款的金额总数赔偿违约金千分之二给乙方。 工程中若有增加项目,增项费用签字认可后二日内甲方一次性全额向乙方支付增项费用。 甲方付清工程款项后,乙方向甲方出具装饰工程保修单。 第十二条违约责任: 合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿对方因此造成的经济损失; 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责; 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失; 甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天赔偿乙方总工程款的千分之二违约金。 甲方在合同签订时应认真确认材料的品牌、规格和等级,以便乙方及时预订;若甲方在某材料使用前须变更该材料品牌、规格、等级,甲方须承担该材料的定金、运杂费等所有已经发生的费用;若甲方在该材料使用后提出变更,甲方须承担该项工程的材料费、人工费、运杂等一切已经发生的费用; 因甲方原因中途终止合同或单项工程时,应承担违约责任,违约金按合同总价20%计算; 未办理验收手续,甲方不得提前拿钥匙、使用或擅自动用工程成品,因甲方提前拿钥匙、使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;且视为甲方已对工程验收合格,同时乙方不再承担以后工程验收不合格的责任。 乙方装修完成后1个月内甲方无法支付工程款,乙方有权收回所装修的产品或停止甲方对止装修和产品使用。 第十三条合同争议的解决方式 双方发生争议协商解决不成时,按下列第_________种方式解决: 向化州市仲裁委员会申请仲裁; 向______________________人民法院起诉。 第十四条几项具体规定 因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到甲方所属物管指定的堆放地点。 完工后,由甲方通知验收时间,乙方不得以任何形式借口进行推延。 第十五条附则 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字(盖章)后生效, 甲方:乙方: 法人代表(签字):__________ 法人代表(签字):__________ 代理人(签字):__________ 代理人(签字):__________ 工程负责人(签字):__________ 工程负责人(签字):__________ _____年_____月_____日 _____年_____月_____日 员工宿舍楼装修工程承包合同 篇6发包方(甲方):_________________________ 承包方(乙方):_________________________ 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规的规定,结合本市装饰装修的特点,遵循自愿、公平和诚实、信用的原则,双方对本工程的施工事项协商一致,就乙方承接甲方的装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条工程概况 1.1、工程名称:_________________________ 1.2、工程地点:_________________________ 1.3、工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书):_________________________ 装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。 1.4、承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。 a类为乙方包工、包全部材料; b类为乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料; c类为乙方包工、甲方包全部材料。 1.5、根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。 双方确定合同额为_______________元,金额大写(人民币)。 设计费为_______________元,金额大写(人民币)。 1.6、工程期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。 如遇下列情况,工期相应顺延。 1.6.1、按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。 1.6.2、不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。 1.6.3、在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。 1.6.4、甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。 1.6.5、因甲方材料供应不及时而影响施工。 1.6.6、未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。 1.6.7、因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。 第二条工程质量标准 工程质量标准:优良。按(GB50210—20__)建筑装饰、装修工程质量标准验收规范执行。 第三条甲方义务 3.1、开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。 施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。 3.2、不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。 3.3、做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。 3.4、参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。 第四条乙方义务 4.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 4.2、乙方负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 4.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 4.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。 4.5、施工中未经甲方同意,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。 风险提示:保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。 4.6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏,乙方负责修复,费用乙方自理。 第五条工程变更 5.1、设计变更。施工中甲方需要对原工程设计变更,应提前3天向乙方以书面方式提出变更通知。设计变更应由原设计单位提供变更的图纸及相关说明。 5.2、项目变更。施工中甲方需求增加或减少项目,应提前3天向乙方以书面方式发出变更通知。乙方同意后,双方应办理签证,作为追加合同价款和结算的依据。 5.3、因甲方提出设计或项目变更的,工期相应顺延。 第六条工程验收 6.1、工程完工后,乙方向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。 6.2、甲方接到验收报告后三日内组织验收,并在验收后三日内予以认可或提出修改意见。乙方应按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用;由甲方原因造成的修改,其修改费用由甲方负责。 6.3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后三日内不组织验收,或验收后三日内不提出修改意见,视为验收合格。 6.4、工程未经竣工验收或验收未通过的,甲方不得使用;如甲方强行使用,乙方不予承担保修,并视为工程竣工及验收合格。 第七条工程款交付方式 7.1、第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。 7.2、第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。 7.3、第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。 7.4、工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单,七日内付清余款。 第八条违约责任 8.1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。 8.2、未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。 8.3、因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 8.4、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。 8.5、由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。 8.6、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。 8.7、由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。 第九条保修 9.1、本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。 9.2、乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。 9.3、人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。 第十条纠纷解决方式 10.1、本合同履行期间,双方如发生纠纷,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。 10.2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向_______________仲裁委员会申请仲裁;或向_______________人民法院提起诉讼。 第十一条其它项目具体规定 11.1、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内) 11.2、工程竣工决算以实际工程量计算为准。 11.3、增减项目由双方协商,双方签证为依据。 第十二条附则 12.1、本合同经甲、乙双方签字后生效。 12.2、甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。 12.3、本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。 12.4、本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。 12.5、合同的其它附件。 甲方(签章):________乙方(签章):________ 联系电话:________联系电话:________ 地址:________地址:________ ________年________月________日________年________月________日 员工宿舍楼装修工程承包合同 篇7甲方:____________________________ 乙方:____________________________ 根据施工需要,甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。 一、工程名称:______________ 二、工程地点:______________ 三、承包范围: 施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。 四、工程内容: 模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。 五、工程承包方式: 1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。 2、按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价木工装修合同范本木工装修合同范本。 六、质量要求: 严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。 1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净,否则每次罚款200元。 七、施工工期: 乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。 八、付款方式:______________ 九、工程管理双方责任: 甲方责任: 1、提供有效的施工图纸,处理施工技术问题; 2、提供外脚手架及安全防护网; 3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题,尽量避免因配合不到位造成返工、返修,乙方必须服从甲方的处理意见; 4、及时将支模用的材料供应至现场; 5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督,负责模板分项工程质量评定及验收; 6、根据规范、标准、合同及施工图要求,甲方为分项、分部工程质量的最终确认者; 7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测,按现行验收规范及评定标准进行质量评定,并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据; 8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿; 9、按合同约定进度支付工程款。 乙方责任: 1、施工前,必须熟悉图纸,对工人进行安全技术交底,所有工人必须是熟练工人,特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例,服从甲方施工管理人员指挥,不得以任何理由为难甲方人员; 2、熟悉图纸,按图纸要求提前配好模板,尽量减少余料; 3、在施工过程中发现图纸设计问题,及时向甲方工长汇报,不得擅自更改设计; 4、甲方提供的大件施工工具、机械等,乙方在使用过程中要注意养护,操作不当和人为造成的损坏要赔偿,所发生的安全事故由乙方负责; 5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划,报甲方工长审批; 6、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规,造成的`安全事故责任由乙方承担; 6、文明施工,做好施工组织、管理,切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢,堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等,务必清理干净; 7、提前安排好浇砼期间的木工值班工作,浇砼过程中要经常检查,如发现有变形、松动等现象要及时修补加固; 8、因质量不合格或其他过失造成的返工,属于乙方责任的,乙方应承担由此引起的工机料损失。 9、协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难; 10、工地内不得闹事生非,不得中伤他人、打架,各项违法活动一经发现处100元罚款,情节严重者扭送公安机关处理。 11、合理使用模板,未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板,违者视其情节轻重每次罚款200元以上 12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同,属乙方自已责任,与甲方无关,甲方不予认可。 13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。 14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施,以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为,发生一切后果由乙方承担。 15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为,发生一切后果由乙方承担。 16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带,甲方责令未改者,处以50元罚款。 甲方:___________乙方:___________ ____年_____月_____日____年_____月_____日 员工宿舍楼装修工程承包合同 篇8建设发包发(甲方): 承包施工方(乙方): 经甲、乙双方友好协商,甲方将位于贵州省仁怀市茅台镇私人房屋亮化建设施工项目发包给乙方,双方秉着平等、自愿、诚实、信用的原则,特签订此合同,望共同遵守: 一、承包方式 施工工程采取清包,即包工不包料的方式。 二、建设工期、承包范围及工程款计算方式 工程建设从乙方进场当日开始计算,工期至20xx年5月15日以前完成,乙方保证在规定时间内完成工程建设进度。承包项目具体情况如下: 1、甲方只提供建设材料到施工场地路边,乙方自己负责施工原材料的搬运使用。 2、砌砖按块数计算,单价为:零点五五元一块,(0.55元/块);外墙砖单价为:五十八元每平方米,(58元/㎡)。 3、乙方必须在规定时间内完成以上1至2条承包项目工程,如在规定的时间内未完成,甲方将不支付乙方任何工程费,并且由乙方赔偿因延误工期造成甲方的损失。 三、甲方职责 根据房屋建造需求,甲方及时提供房屋建设所需建筑材料,以保证乙方按约定的工期顺利施工。 四、乙方职责 乙方自带砌墙和外墙砖施工用具(运费由乙方负责)和师傅、小工等施工人员,按甲方提供的图纸或甲方要求进行施工。 五、工程质量要求 砌墙平面平整垂直墙角,顶角垂直,砂浆饱满,浇灌平整、牢实,外墙砖必须平实、整齐,缝隙合理。以上工程质量如验收不合格造成的损失由乙方负责。 五、工程检查、验收 在不影响乙方正常作业的情况下,甲方对工程作业进度、质量进行全程监督检查,并于工程建设完工后乙方通知甲方对工程进行验收,合格后支付工程款。 六、工程款支付办法 工程款采取分结方式,房屋施工开始10天后甲方保证支付乙方施工生活费,工程结束验收合格后甲方一次性支付乙方房屋建设施工工程款。 七、安全责任 乙方必须认真按施工操作程序施工,必须佩戴甲方提供的脚手架、安全带、安全帽等安全设施,并做好施工人员的安全教育,坚持安全第一、质量第一、预防为主,若施工中发生安全事故,均由乙方负责,甲方不负任何责任。 九、其他情况 施工期间乙方伙食自理,甲方只提供住房。 十、其它未尽事宜 1、甲乙双方各自的材料、工具,甲乙双方各自负责保管。 2、乙方施工在保证质量的前提下应爱惜材料,避免造成浪费。 3、本协议一式二份,具有同等法律效力,甲乙双方签字后生效。若在施工中遇到问题双方协商更改。双方应认真履行协议,尚若违反,造成的损失由违约方负责。 4、未尽事宜由甲乙双方再行协商处理,协商不成按《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规执行。若甲乙双方发生纠纷应秉着友好的原则先协商解决,协商不成的任何一方均可向法院提起诉讼。 甲方(公章): 乙方(公章): ____年__月__日 员工宿舍楼装修工程承包合同 篇9发包方(甲方):_________________________ 承包方(乙方):_________________________ 按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规的规定,结合本市装饰装修的特点,遵循自愿、公平和诚实、信用的原则,双方对本工程的施工事项协商一致,就乙方承接甲方的装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条 工程概况 1。1、工程名称:_________________________ 1。2、工程地点:_________________________ 1。3、工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书):_________________________ 装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。 1。4、承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。 a类为乙方包工、包全部材料; b类为乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料; c类为乙方包工、甲方包全部材料。 1。5、根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。 双方确定合同额为_______________元,金额大写(人民币) 。 设计费为_______________元,金额大写(人民币) 。 1。6、 工程期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。 如遇下列情况,工期相应顺延。 1。6。1、按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。 1。6。2、不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。 1。6。3、在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。 1。6。4、甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。 1。6。5、因甲方材料供应不及时而影响施工。 1。6。6、未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。 1。6。7、因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。 第二条 工程质量标准 工程质量标准:优良。按(GB50210—20__)建筑装饰、装修工程质量标准验收规范执行。 第三条 甲方义务 3。1、开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。 施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。 3。2、不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。 3。3、做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。 3。4、参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。 第四条 乙方义务 4。1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 4。2、乙方负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 4。3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 4。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。 4。5、施工中未经甲方同意,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。 风险提示:保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。 4。6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏,乙方负责修复,费用乙方自理。 第五条 工程变更 5。1、设计变更。施工中甲方需要对原工程设计变更,应提前3天向乙方以书面方式提出变更通知。设计变更应由原设计单位提供变更的图纸及相关说明。 5。2、项目变更。施工中甲方需求增加或减少项目,应提前3天向乙方以书面方式发出变更通知。乙方同意后,双方应办理签证,作为追加合同价款和结算的依据。 5。3、因甲方提出设计或项目变更的,工期相应顺延。 第六条 工程验收 6。1、工程完工后,乙方向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。 6。2、甲方接到验收报告后三日内组织验收,并在验收后三日内予以认可或提出修改意见。乙方应按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用;由甲方原因造成的修改,其修改费用由甲方负责。 6。3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后三日内不组织验收,或验收后三日内不提出修改意见,视为验收合格。 6。4、工程未经竣工验收或验收未通过的,甲方不得使用;如甲方强行使用,乙方不予承担保修,并视为工程竣工及验收合格。 第七条 工程款交付方式 7。1、第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。 7。2、第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。 7。3、第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。 7。4、工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单, 七日内付清余款。 第八条 违约责任 8。1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。 8。2、未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。 8。3、因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 8。4、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。 8。5、由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。 8。6、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。 8。7、由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。 第九条 保修 9。1、本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。 9。2、乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。 9。3、人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。 第十条 纠纷解决方式 10。1、本合同履行期间,双方如发生纠纷,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。 10。2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向_______________仲裁委员会申请仲裁;或向_______________人民法院提起诉讼。 第十一条 其它项目具体规定 11。1、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内) 11。2、工程竣工决算以实际工程量计算为准。 11。3、增减项目由双方协商,双方签证为依据。 第十二条 附则 12。1、本合同经甲、乙双方签字后生效。 12。2、甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。 12。3、本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。 12。4、本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。 12。5、合同的其它附件。 附件一: 附件二: 附件三: 甲方(签章):_____________________ 乙方(签章):_____________________ 委托代理人:____________________ 托代理人:____________________ 联系电话:______________________ 联系电话:______________________ 地址: _________________________ 地址: _________________________ 签约地点: ______________________ 签约时间: ______________________ 员工宿舍楼装修工程承包合同 篇10合同编号: 发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《装饰装修工程合同条例》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议,共同守约。 第一条工程概况 工程名称: 地点: 工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书) 装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。 承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。 a类为包工包料b类为包工不包料 根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。 双方确定合同额为元,金额大写(人民币). 设计费为元,金额大写(人民币). 施工期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。 自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。 如遇下列情况,工期相应顺延。 按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。 不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。 在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。 甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。 因甲方材料供应不及时而影响施工。 未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。 因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。 第二条工程监理 若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订(工程监理合同),并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。 第三条甲方义务 开工前_______________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。 施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。 不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。 做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。 参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。 第四条乙方义务 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程。 保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。 第五条工程变更 工程项目或施工方式如需变更,双方协商一致,鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。 第六条工程验收 隐蔽工程:甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查,验收合格并签署意见,由乙方保存作为竣工验修依据。 工程竣工后:乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后,两天内组织验收,填写验收单,逾期即视为该工程验收合格,在工程款结清后办理移交手续。 第七条工程款交付方式 第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。 第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。 第三次于工程进度的'_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。 工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单,七日内付清余款。 第八条违约责任 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。 未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。 因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。 由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。 由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。 第九条保修 本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。 乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。 人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。 第十条纠纷解决方式 本协议执行中如发生纠纷,双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。 第十一条其它项目具体规定 因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内) 工程竣工决算以实际工程量计算为准。 增减项目由双方协商,双方签证为依据。 第十二条附则 本合同经甲、乙双方签字后生效。 甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。 本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。 本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。 合同的其它附件。 附件一:装饰装修工程预算书 附件二:装饰装修工程设计图纸 附件三:装饰装修工程变更单 附件四:装饰装修工程验收单 附件五:工程结算单 附件六:工程保修单 第十三条其它约定条款 发包单位 (盖章) 地址: 委托代理人: 联系电话: 签约地点: 签约时间: 承包单位: (盖章) 地址: 委托代理人: 联系电话: 签约地点: 签约时间: 员工宿舍楼装修工程承包合同 篇11合同编号: 发包方:________________ 承包方:________________ 签约时间:________________, 签约地点:________________ 为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。 (一)工程名称:____________ (二)建筑面积(工程形式)____________ (三)施工地点:________________ (四)工期: 1、开工:____年__月__日; 2、竣工:____年__月__日; 3、合同工期总共历时____天。 (五)承包形式:(六)工程质量标准:(七)工程价款:共计人民币_________元。 (八)付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。 (九)质保期:____年。 (十)双方的责任义务 1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。 解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算; 2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用; (十一)其他 1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。 协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。 发包方:___________________________承包方:___________________________ 委托代理人:___________________________委托代理人:___________________________ 日期:___________________________日期:___________________________ 员工宿舍楼装修工程承包合同 篇12甲方:____________________________ 乙方:____________________________ 根据施工需要,甲方将 工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。 为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。 一、工程名称:______________ 二、工程地点:______________ 三、承包范围:施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。 四、工程内容:模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。 工程完工周转材料清理、分类归堆。 五、工程承包方式: 1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。 手提电动工具及手工工具乙方负责。 2、按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价木工装修合同范本木工装修合同范本。 六、质量要求:严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。 1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。 漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净,否则每次罚款200元。 七、施工工期:乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。 八、付款方式:______________ 九、工程管理双方责任:甲方责任 1、提供有效的施工图纸,处理施工技术问题;2、提供外脚手架及安全防护网;3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题,尽量避免因配合不到位造成返工、返修,乙方必须服从甲方的处理意见;4、及时将支模用的材料供应至现场;5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督,负责模板分项工程质量评定及验收;6、根据规范、标准、合同及施工图要求,甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测,按现行验收规范及评定标准进行质量评定,并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据;8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;9、按合同约定进度支付工程款。 乙方责任 1、施工前,必须熟悉图纸,对工人进行安全技术交底,所有工人必须是熟练工人,特殊工种操作必须持证上岗。 遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例,服从甲方施工管理人员指挥,不得以任何理由为难甲方人员;2、熟悉图纸,按图纸要求提前配好模板,尽量减少余料;3、在施工过程中发现图纸设计问题,及时向甲方工长汇报,不得擅自更改设计;4、甲方提供的大件施工工具、机械等,乙方在使用过程中要注意养护,操作不当和人为造成的损坏要赔偿,所发生的安全事故由乙方负责;5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划,报甲方工长审批;6、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规,造成的安全事故责任由乙方承担;6、文明施工,做好施工组织、管理,切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢,堆放整齐有序。 特别要注意检查柱头、梁沟等,务必清理干净;7、提前安排好浇砼期间的木工值班工作,浇砼过程中要经常检查,如发现有变形、松动等现象要及时修补加固;8、因质量不合格或其他过失造成的返工,属于乙方责任的,乙方应承担由此引起的工机料损失。 9、协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难;10、工地内不得闹事生非,不得中伤他人、打架,各项违法活动一经发现处100元罚款,情节严重者扭送公安机关处理。 11、合理使用模板,未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板,违者视其情节轻重每次罚款200元以上12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同,属乙方自已责任,与甲方无关,甲方不予认可木工装修合同范本合同范本。 13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。 14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施,以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为,发生一切后果由乙方承担。 15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为,发生一切后果由乙方承担。 16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带,甲方责令未改者,处以50元罚款。 甲方:___________乙方:___________ ____年_____月_____日 员工宿舍楼装修工程承包合同 篇13甲方:________________________ 乙方:________________________ 第一条:工程概况 1、工程名称________________________工程地点:________________________ 2、承包方式:________________________ 3、装修工程内容及范围(以实际施工材料为准) 4、工程总日期工程施工期限________年____月____日________年____月日备注:假若非甲方要求延期,因乙方施工不当造成损失一切费用由乙方全部承担。采取惩罚措施,除非不得已的原因。 5、付款方式:前期工程以付生活费为主,后期全部工种竣工后,待业主、甲方、乙方,三方验收合格后,15天内全部付清。 6、在施工期间,请遵守施工安全防范工作,若不遵守,安全责任自负。备注:在维护公司利益的前提下,请按规范施工。 7、本公司人工工资按市场价调整,如需调整,双方协调后,按合同为标准。乙方签字:________年____月____日 8、验收标准:油漆验收的标准,主要有一下七项内容组成,这七项内容分别是: (1)家具混油的.表面是否平整饱和。应确保没有起泡,没有裂缝,而且油漆厚度要均衡、色泽一致。 (2)家具清漆的表面是否厚度一致,漆面饱和、干净,没有颗粒。 (3)墙面乳胶漆是否表面平整、反光均匀,没有空鼓、起泡、开裂现象。 (4)木质和石膏板天花的油漆一般为乳胶漆,应表面平整,板接处没有裂缝。 (5)天花角线接驳是否处理顺畅,没有明显不对纹和变形。 (6)墙纸拼缝是不准确、没有扯裂现象。带图案的纹理拼纹应准确、没有错们现象。 (7)墙面是否没有污染、没有脏迹存在。 甲方:________________________乙方:________________________ 日期:________________________日期:________________________ 员工宿舍楼装修工程承包合同 篇14发包方(甲方):_________________________ 承包方(乙方):_________________________ 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规的规定,结合本市装饰装修的特点,遵循自愿、公平和诚实、信用的原则,双方对本工程的施工事项协商一致,就乙方承接甲方的装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条工程概况 1.1、工程名称:_________________________ 1.2、工程地点:_________________________ 1.3、工程内容(附工程设计图纸及文字说明和工程预算书):______________________,装饰内容以图纸和预算为依据,实际施工如有增减应征得双方同意,并以书面形式予以确认,增减部分按实际结算。 1.4、承包方式:经充分协商双方确定为_______________类承包方式。 a类为乙方包工、包全部材料; b类为乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料; c类为乙方包工、甲方包全部材料。 1.5、根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。 双方确定合同额为_______________元,金额大写(人民币)。 设计费为_______________元,金额大写(人民币)。 1.6、工程期限:根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。 如遇下列情况,工期相应顺延。 1.6.1、按施工准备规定,不能提供施工现场场地,电源线路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工。 1.6.2、不属于系数范围内的重大设施变更,提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。 1.6.3、在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。 1.6.4、甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。 1.6.5、因甲方材料供应不及时而影响施工。 1.6.6、未按合同规定拨预付款,工程进度款或代购材料差价款而影响施工。 1.6.7、因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素,而延误工期。 第二条工程质量标准 工程质量标准:优良。按(GB50210—20__)建筑装饰、装修工程质量标准验收规范执行。 第三条甲方义务 3.1、开工前___________天,为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责直协调工作。 施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。 3.2、不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。 3.3、做好及时供应工作,发现材料不足时需立即补足。 3.4、参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。 第四条乙方义务 4.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。 4.2、乙方负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。 4.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。 4.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。 4.5、施工中未经甲方同意,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。 4.6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏,乙方负责修复,费用乙方自理。 第五条工程变更 5.1、设计变更。施工中甲方需要对原工程设计变更,应提前3天向乙方以书面方式提出变更通知。设计变更应由原设计单位提供变更的图纸及相关说明。 5.2、项目变更。施工中甲方需求增加或减少项目,应提前3天向乙方以书面方式发出变更通知。乙方同意后,双方应办理签证,作为追加合同价款和结算的依据。 5.3、因甲方提出设计或项目变更的,工期相应顺延。 第六条工程验收 6.1、工程完工后,乙方向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。 6.2、甲方接到验收报告后三日内组织验收,并在验收后三日内予以认可或提出修改意见。乙方应按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用;由甲方原因造成的修改,其修改费用由甲方负责。 6.3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后三日内不组织验收,或验收后三日内不提出修改意见,视为验收合格。 6.4、工程未经竣工验收或验收未通过的,甲方不得使用;如甲方强行使用,乙方不予承担保修,并视为工程竣工及验收合格。 第七条工程款交付方式 7.1、第一次于合同签订之日,甲方支付合同总额的_______%,即_______元。 7.2、第二次于工程进度的_______%时,甲方支付合同总额的________%,即______元。 7.3、第三次于工程进度的_____%时,甲方支付合同总额的______%,即________元。 7.4、工程验收合格后,由乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意。双方填写工程结算清单,七日内付清余款。 第八条违约责任 8.1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失的,均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。 8.2、未办理验收移交手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。 8.3、因单方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 8.4、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。 8.5、由于甲方原因,工期延误,每延误一天向乙方支付违约金_______________元。 8.6、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理工期不予顺延。 8.7、由于乙方原因,工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______________元。 第九条保修 9.1、本工程保修期为壹年,自验收合格双方签字之日起计算。 9.2、乙方提供终身维修服务,保修期外的维修费用由甲方负责。 9.3、人为破坏及外来因素,甲方指定或提供材料的质量原因,自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。 第十条纠纷解决方式 10.1、本合同履行期间,双方如发生纠纷,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。 10.2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向_______________仲裁委员会申请仲裁;或向_______________人民法院提起诉讼。 第十一条其它项目具体规定 11.1、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,甲方负责垃圾清运费(此费用不在工程价内) 11.2、工程竣工决算以实际工程量计算为准。 11.3、增减项目由双方协商,双方签证为依据。 第十二条附则 12.1、本合同经甲、乙双方签字后生效。 12.2、甲、乙双方直接鉴定合同,本合同一式________份,甲乙双方各执________份。 12.3、本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。 12.4、本合同实行当事人自愿签证原则,可将合同文本提交所在市(区)县有关签证部门进行签证,以保护合同双方当事人的合法权益。 12.5、合同的其它附件。 甲方(签章):_____________________ 乙方(签章):_____________________ 签约时间:______________________ 员工宿舍楼装修工程承包合同 篇15发包人(甲方): 承包人(乙方): 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定,按平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为保证本工程的施工质量、安全、进度、文明施工,明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称:住宅楼(共 层)(建筑面积约平方米) 二、工程地点: 三、承包范围和内容:包含地基及 至 层所有的泥工、钢筋工、木工等建筑工程(除木工包工包料外,其他工程只包工不包料)。 四、工程要求: 1、房屋除正面外,其余三面外墙全部粉糊; 2、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工; 3、施工中所有的机械设备及工具全部由乙方负责; 4、从基础到屋顶所有产生的建筑垃圾乙方及时负责清理完毕; 5、砼成品以及一切其他成品的湿水养护、保护维修全部由乙方负责处理; 6、所有工程乙方必须按甲方意愿进行施工; 7、隐蔽工程必须经甲方检查、验收合格后,乙方方可进行下一道工序; 8、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方,待质量事故处理甲方同意后乙方方可进行施工; 9、乙方为本工程安全责任人,对所有施工人员的安全行为及安全结果负全责,一切发生在本工程范围内的所有安全事故,乙方必须积极解决并承担所有的费用和责任,甲方不负任何安全责任; 10、乙方必须遵守工程建设安全和产有关管理规定,严格按安全标准组织施工。 五、工程造价:按施工完后板面平方丈量计算,每平方米单价为:¥ 元。 六、工程款结算方式: 1、按工程进度进行支付; 2、工程价款支付达到合同总价款的 %时,不再按进度付款,办完交工验收后,甲方一次支付给乙方; 3、如甲方拖欠工程尾款,应向乙方支付拖欠金额日万分之 的违约金。 第二条施工准备 一、甲方: 1、开工前负责做好建筑红线以外的“三通”工作; 2、开工前提供完整的建筑安装施工图1份; 3、开工前提供必要的材料准备工作。 二、乙方: 1、组织施工管理人员、施工材料、施工机械进场; 2、.编制施工方案、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划报给甲方,以便甲方提前做好准备工作。 第三条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为天,自年月日开工至年月日竣工验收。 二、如遇下列情况,经甲方现场查看后,工期相应顺延: 1、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源等,影响进场施工; 2、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; 3、人力不可抗拒的因素而延误工期。 第四条工程验收 一、竣工工程验收。 以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸为依据。 二、工程竣工验收后,甲方方可使用。 在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。 其保修条件、范围和期限按建设部有关规定执行。 第五条违约责任 一、乙方的责任: 1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。 由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金(逾期违约金=工程总价款的1‰ 逾期天数)。 2、工程不能按合同规定的工期交付使用的,偿付逾期违约金(逾期违约金=工程总价款的1‰ 逾期天数)。 二、甲方的责任: 1、工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失。 同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 2、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。 3、不按合同规定支付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。 第六条纠纷解决办法因纠纷解决办法任何一方违反合同规定,双方协商不成,向人民法院起诉方式解决。 第七条附则 一、本合同一式2份,。 甲乙双方各执一份。 二、本合同自双方签字后即生效,需办理公证的,自办毕公证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。 三、本合同签订后,甲、乙包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。 甲方(公章): 法定代表人(签字): 年 月 日 乙方(公章): 法定代表人(签字): 年 月 日 甲方(公章): 法定代表人(签字): 年 月 日 乙方(公章): 法定代表人(签字): 年 月 日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。