| 标题 | 工程施工吊篮租赁合同 |
| 范文 | 工程施工吊篮租赁合同（精选3篇） 工程施工吊篮租赁合同 篇1承租方:(简称甲方) 出租方:(简称乙方) 依据，《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规，经甲乙双方友好协商，就工程使用电动吊篮的有关事宜达成一致，并签订本合同，望双方共同遵照执行。 设备租赁情况 一、工程名称: 二、施工地点: 三、电动吊篮规格:，数量: 四、租赁期限和租金 1.根据工程施工情况，本合同租赁期限暂定为年月日开始至年月日终止(具体执行时间，按承租方验收之日起至承租方通知拆除之日止)。 2.所有吊篮一律实行日租赁制，即每台日租赁费为元，大写金额：元，承租方在不进行冬季施工的情况下，停用期间不予计费(以承租方验收投入使用起至承租方报停为准)。 五、付款方式 1.吊篮租赁合同签订后,甲方支付乙方吊篮押金￥元。 2.甲方每月5日前向乙方付清上月租赁费用，甲方需按时交纳租赁费用不得以任何理由拖欠，否则，延期交纳每日按应付租金金额的千分之五加收违约金。 3.吊篮租赁期满后，吊篮租赁剩余总款一次性结清。 4.吊篮设备因甲方原因损坏、丢失等的赔偿金，在每月租金支付时一次结清。 双方责任： 乙方责任： 1.负责电动吊篮的指导安装、调试、维修、保养工作，以保证吊篮正常工作。 2.负责甲方操作人员的技术指导。 3.因设备本身故障造成的吊篮停用，乙方负责修复。 维修时间超过十二小时，免收当日当台租金。 4.电动吊篮正常使用发生的磨损，乙方负责维修及更换易损件，不收取维修费用。 5.乙方有权对甲方违章操作进行制止，限期整改，整改期内租赁费照付。 6.如果甲方不能按本租赁合同写明的付款方式如期交纳租赁费，则乙方有权在无须通知甲方的情况下，终止甲方的设备使用，并有权收回出租的设备，有权追回所欠租金及违约金。 甲方责任 1.负责电动吊篮的安装、保养工作，以保证吊篮正常工作，在乙方签认安装验收单前甲方不得使用。 2.乙方向甲方提供的设备，在任何时候均是乙方的财产。 甲方不得以任何借口，任何形式向第三方转让，转租和转接他人，不得改装和变卖。 3.甲方按照乙方所培训及使用说明书中有关规定进行设备的使用，设备出现任何的不安全，失修或不良的工作状态，甲方应立即停止设备的运行并通知乙方，直到乙方人员进行相应的检修，待排除后方可使用。 4.甲方负责屋顶防水层、建筑结构及设备的保护，如有损坏，与乙方无关。 5.甲方负责按要求提供动力柜。 6.甲方负责吊蓝的进出场装卸运输以及设备达到现场后的保管工作。 7.甲方负责在退租前三天通知乙方，并在退租日前将吊篮拆卸至地面。 8.甲方在发生牵涉到设备的事故或工伤时，应立即向乙方通报，并有责任保护事发现场。 9.甲方要严格遵守吊篮的安全协议。 由于违章操作造成的后果由甲方承担，因甲方操作不当，造成吊篮的事故停用期内租金照付，设备因此而损坏，甲方照价赔偿。 10.甲方负责保管施工现场的吊篮及配件，退场时应保证吊篮完好，部件齐全，并清理干净。 若发现吊篮残缺，损坏，丢失，须及时通知乙方，并按合同价格赔偿。 争议 1.执行本合同发生争议时，由当事人双方协商解决。 协商不成，双方同意由仲裁委员会仲裁，也可以法向签订合同所在地的人民法院提起诉讼。 2.本合同未尽事宜，一律按《中华人民共和国民法典》及行业有关电动吊篮的规定，经合同双方共同协商，做出补充条款，补充条款，与本合同具有同等效力。 合同生效与终止 1.本合同自双方签字盖章之日起生效，除双方约定或者商定的终止情形出现外，本合同在双方约定的全部权利义务完成后即行终止。 2.本合同未尽之宜，一律按《中华人民共和国民法典》做出补充条款，经合同双方共同协商补充条款与本合同具有同等效力。 3.本合同一式两份，出租方、承租方各执一份。 甲方(公章)： 法定代表人(签字)： 年 月 日 乙方(公章)： 法定代表人(签字)： 年 月 日 工程施工吊篮租赁合同 篇2根据工程的需要，经甲、乙双方共同协商，自 年 月 日起，甲方租用乙方的630型吊篮500台，为明确责任，便于管理，确保安全，利于生产，制定本协议，双方共同遵守。 一、甲、乙双方共同执行国家和北京市有关吊篮租赁、使用的安全管理规定。 二、乙方必须保障吊篮完好和安全、按照施工吊篮生产厂家的技术文件安装、维护、拆除。 三、乙方负责吊篮的安装和验收工作，吊篮安装合格后经甲方联合验收后方准投入使用。 四、施工吊篮在拆除、安装作业时、甲方应给乙方划分作业区并负责现场协调。 五、甲方在租用期间不得随意除和损坏设备的安全装置，吊篮安装完毕后不得随意改动，否则，出现的物品丢失和安全事故。责任由甲方负责。 六、在使用过程中，操作人员的安全带必须扣在生命安全绳上，使用人员因违反《高处作业吊篮操作规程》发生的事故，责任由使用方负责。但因吊篮本人的缺陷或安全装置失效发生的事故由乙方负责。 七、乙方在安装、维护、保养、拆除过程中发生的吊篮机械事故，责任由责任方负责。 八、施工吊篮在作业中发生事故时，甲、乙双方均应保护现场。 甲方： 年 月 日 乙方： 年 月 日 工程施工吊篮租赁合同 篇3发包人：武汉东湖科技创业农庄有限公司 承包人：武汉江夏第十建筑工程公司 双方于20xx年5月28日签订了丰泽苑三期临时围墙工程的《建设工程施工合同》(合同编号：FZ-KQ-前期011)(以下简称原合同)。现因工程需要，将环湖路地段七部分砖砌围墙变更成钢结构围墙，根据本工程的实际情况，经双方协商，特制订本补充协议。本补充协议与原合同具有同等的法律效力。当补充协议与原合同出现矛盾时以本补充协议为准，本补充协议未述及的均按原合同有关规定执行。 一、工程概况： 工程名称：丰泽苑三期临时钢结构围墙工程 工程地点：武汉东湖科技创业农庄有限公司丰泽苑三期用地范围内 工程内容：武汉东湖科技创业农庄有限公司丰泽苑三期临时钢结构围墙工程 的施工及保修 资金来源：自筹 二、工程承包范围施工合同补充协议丰泽苑三期临时钢结构围墙的制作及安装，包括混凝土基础、钢构预埋件、钢构围墙制作、安装及支撑锚固等施工图纸所涵盖的全部内容。 三、合同工期： 施工工期：合同签订后25个日历日。 四、质量标准 工程质量标准：工程质量标准合格。 五、合同价款 1、合同暂定总价￥： 239880 元(大写：人民币贰拾叁万玖仟捌佰捌拾元整 ) 2、本工程采用按施工图示及综合单价包干的方式承包。按附件的设计图纸进行施工，钢构围墙工程综合单价按每延米399.8元/延长米包干，工程量按实结算，施工长度约为600米。本综合单价为包干价，费用内容与定额解释范围一致，包括但不限于人工、材料、机械、包装运输、施工技术、采取的措施、成品保护、检验、调试、验收、样品、管理、文明安全施工费用、利润、规费、税金、风险因素，并已考虑垃圾排放、材料二次搬运、冬雨季气候条件、政府规定需交纳的费用等因素，除本合同明文规定以外，不因任何原因做任何调整。 3、工程结算时按实际完成的工程量乘以综合单价得出工程总造价。 4、其它按原合同(合同编号：FZ-KQ-前期011)相关条款执行。 六、付款方式 1、乙方完成本合同范围内的所有工程项目后，向甲方提出付款申请，甲方确认无误后七个工作日内支付至合同总价款的80%。 2、完成工程验收，且验收合格后，乙方向甲方提交决算报告及决算资料，甲方完成决算审核后，十个工作日内向乙方支付至决算总价的90%。 3、余款作为工程保修金，本工程保修期为一年，自甲方正式验收合格签订之日开始计算;保修期满后七个工作日内甲方一次性向乙方支付，保修金不计利息。 4、每次付款前承包人应提供可供发包人财务入账的工程建安发票。 七、其他未约定的事项均按双方于20xx年5月28日签定的原合同(合同编号：FZ-KQ-前期011)约定内容执行。 八、本补充协议一式肆份，双方各执贰份。 九、附件：钢结构围墙设施图纸。 发包人(公章) 承包人(公章) 法定代表人： 法定代表人： 法人代理人： 法人代理人： 年 月 日 |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。