标题 | 建筑分包合同 |
范文 | 建筑分包合同(精选17篇) 建筑分包合同 篇1总包方(甲方): 分包方(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程分包实施办法》的有关规定,经双方协商一致,签定本合同,并严格履行。 第一条:工程项目 一、 工程名称: 凉州区发放镇贾家墩村#-#小康住宅楼 二、 分包工程范围及要求 凉州区发放镇贾家墩村1#-2#小康住宅楼(模板)分项工程 : 1. 范围:基础、主体项目工程所有的模板工程等需支模的全部分项工程、设计变更及模板垃圾现场清理。 2. 内容:从基础垫层开始到工程全部竣工木模翻样;模板的配制、焊限位,止水片、模板安装、拆除;支模架的搭拆、穿墙螺丝杆的制作安装;模板的清理、上油、归堆、预留洞;预埋件的设置;圈梁、大马牙蹉边设置防漏条;预制构件支、拆模板;浇筑混凝土时的看护;炸模漏混凝土的凿除、清理;模板拆除后铁钉拨除、整理、堆放、钢管扣件归堆;进场材料卸车等定额及施工图所包含的全部工程内容包括技术措施等内容。 三、分包工程期限和劳动力组织要求: 1、乙方必须严格按照甲方周、月、季进度计划组织安排施工,不能有任何理由和条件影响施工工期。 2. 主体施工: 年 月 日 至 年 月 日(屋面等全部完成)。 3.所有工作必须根据项目部月进度计划安排严格执行。否则将按本工程中所影响的所有损失,均由承包方负责。。 4.乙方所承包的工程项目,必须按工作量要求投入本工种人数技工,按时完成工作任务。若无故拖延无法按时完成工作量,要赔偿甲方损失。 第二条:工程承包单价、结算: 1. 凉州区发放镇贾家墩村1#-2#小康住宅楼总面积( ㎡).该工程所有钢筋工程按( 元/ ㎡)计算,总计( 元)。 2. 每层完工后由施工员、质量员、安全员、验收合格后十日内支付工程款 70% ,主体完工后(包括屋面结构)剩余工程款一次付清。 第三条:工程质量 一、 乙方必须严格按国家有关建筑工程施工质量验收规范标准,严格按照建筑工程施工规范、操作规程和施工工艺进行施工,工程质量严格按照建筑工程施工质量验收规范进行评定验收,严格控制建筑工程质量通病,未经验收达到规范要求的不能进入下道工序。若发现一处不合格点部位,须立即更正。 二、 甲方根据国家质量验收规范和国家评定标准进行技术交底和组织验收,乙方应按照施工图纸和技术交底书要求,精心组织施工。模板的断面尺寸、水平位置、标高必须正确无误,如有差错由乙方承担一切责任。模板的支撑必须牢固可靠,避免炸模现象,拆模注意混凝土的龄期和对混凝土成品的保护,未经项目部同意,不得随意凿拆 第四条:安全生产 一、 乙方必须严格牢记“安全生产”人人有责,树立“安全第一”的思想,积极参与安全活动,接受安全教育,乙方操作人员应熟悉掌握本工程的所有机械的安全操作规程及有关安全方面的知识,自觉遵守安全生产制度,听从安全管理人员的指挥。上班必须戴安全帽。不带安全帽禁止进入施工现场。 二、 乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。 三、 乙方在施工现场若发生的安全事故,所造成的一切费用均由乙方负责承担。 第五条:生活管理 一、 乙方工人进场后,甲方提供食宿; 二、 乙方宿舍必须打扫干净,领导要定时检查; 第六条:材料供应管理: 甲、乙双方经协商该合同所分包的工程材料按甲方材料管理制度进行管理:乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担,工程结算时统一扣除。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。乙方要合理使用建筑材料,不能乱截成品材料,更不得在现场发生材料浪费现象。如甲方管理人员发现任何材料浪费现象,甲方有权对乙方进行相应的经济处罚。 第七条:施工机械及其他; 一、塔吊由甲方负责,保证供乙方日常使用; 二、由乙方购置钉子、铁丝、小型工具及加工机械等; 三、劳保及安全防护用品,如安全帽、安全带、绝缘雨鞋、手套、雨衣等全部由乙方自行解决; 四、在浇筑砼前,乙方必须将楼板上的模板材料、模板垃圾等清理干净; 第八条:现场管理 一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。 二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方负责赔偿经济损失。 三、分包人员要保持相对稳定,不准带闲杂人员出入现场和住宿。 四、乙方人员在施工现场及生活区严禁大小便、私拉乱接电源、随便拆除临边防护、外架、生火、做饭、喝酒上班。 五、乙方人员在施工现场、生活区内打架、斗殴一次者罚款200--500元。发现打群架者罚款20xx--5000元,两次以上者勒令退场,造成后果由乙方承担 第九条:违约责任 一、乙方分包的工程项目,不得在行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。 二、合同签定后,不经双方协商同意,任意一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。 三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成工作,因甲方造成的因素由甲方承担损失。 第十条:本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,如经协商解决不了得,可按以下解决: (1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁, (2)向人民法院起诉。 第十一条:本合同一式 二 份,甲乙双方各持正本一份。本合同自双方盖章日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。 发包单位:代 表 人: 年 月 日 承 包 人: 年 月 日 建筑分包合同 篇2发包单位(简称甲方): 承包单位(简称乙方):______________________________ 一、工程名称及地点: 1、工程名称: 2、工程地点: 二、承包方式及内容: 1、按结施图纸中所有的模板工程。 2、承包内容包括放样、制作、安装、拆除、清理、完工后的材料退场(其中包括二次结构、压顶等本栋的全部模板工程等)。 三、承包单价及付款方式: 1、模板工程造价按每层的混凝土投影面积计算,每平方米 元(其中:斜屋面按斜长计算面积,基础按地梁四周水平投影计算面积)。栏板按展开面积计算,每平方米元(本单价不含税且为固定单价,不得以任何借口提高单价) 2、每月20日按上月完成工程量的85%支付。主体结构封顶后支付至90%。余下10%待本工程外脚手架拆除完成后三个月内付清。 3、乙方如果中途没有人或材料供应不上造成没跟上甲方施工工期,乙方必须退场。结算按实际完成的工程量进行结算,按已完成混凝土浇捣的楼层每平方米 57 元计算(包括材料、人工费)。 四、材料要求: 柱、梁、板均使用新胶合板,不能脱皮,至少要2套半模板材料,免费提供人货电梯进料平台、防砸棚等模板铺设。 五、工程奖罚: 1、爆模一处罚款100元,并赔材料费、负责清凿处理及赔材料费。 2、柱子倾斜超过1cm,罚款200元。 3、发现工人不按规定佩戴安全帽的,每人每次罚款20元。 4、发现工人随地大小便,每人每次罚款50元,并罚清理干净。 5、乙方应严格按照甲方的要求施工(如柱、梁模板全部使用新模板),如果发现不按规定施工的,每次罚款100元。 六、质量等级 1、本工程模板安装必须达到优良等级。 2、模板安装允许偏差,按下表“模板工程质量评定表”严格执行:模板工程质量评定表 3、质量控制: (1)模板安装完成时,经甲方验收评定合格才可进行下道工序施工。 (2)模板必须具有足够的强度、刚度、稳定性及支撑施工时混凝土自重以及施工时的冲击力。 (3)当跨度大于或等于4m时,按设计要求起拱,若无设计规定时,模板起拱高度为全跨长的1/100~3/100。 (4)板面每部位模板施工完毕时,必须清扫干净,保证文明施工现场。 七、甲方责任: 1、甲方对乙方承包的工程进行质量、安全、进度、文明施工、材料监察等监督。 2、甲方负责对乙方承包的工程进行分项分部验收。 八、乙方责任: 1、乙方应服从甲方现场管理和生产安排,遵守有关规章制度文明施工,并每周开一次安全教育例会。 2、乙方必须教育工人遵纪守法,否则后果乙方负责。 3、乙方必须教育工人遵守施工现场安全纪律,如发生违章作业其后果乙方负责。 4、乙方必须按规定做好工人的安全教育检查督促工作。提高工人的自我防护安全意识,保证工人的安全生产。在施工现场发现工人不戴安全帽,穿拖鞋、赤身等每人每次罚款20元整,多次教育不改的赶离施工现场。 5、乙方必须接受施工现场相关人员的安全教育和安全交底,严格要求工人遵守安全管理规则,采取有效措施,杜绝死亡事故、重伤事故,保证施工现场的负伤率3%以下。 6、乙方负责人必须教育工人搞好团结、互助友爱,特别是多专业交叉,更要讲文明、讲礼貌,如发生打架,不论谁是谁非,单打罚款500元,群打罚款3000~5000元,视情节轻重送派出所处理。 7、因质量、配合不协调,打架、无故退场,甲方有权终止合同,乙方人员必须先退场后结算,结算单价按原商定价乘以70%结算价。 8、乙方负责人必须遵守岗位负责制,亲临施工现场施工,必须离开时须向施工员请假同意后方可离开,否则按每天罚款人民币100元整。 9、混凝土浇筑时,乙方必须安排工人跟班,保证模板质量及稳定性。 10、木工组要进行自检,报施工员审核后才进行下一个工序。 11、乙方必须保证工程开工时有足够的工人,且工人人数不少于15人,并按实际情况增加。 12、乙方应把进场人员列出花名册(附身份证复印件)报交甲方存档。 13、乙方应在每月30日前将工人工资列表交甲方审核。 九、其他 1、本合同未尽事宜,甲、乙双方协商解决。 2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自签订之日起生效,工程结算付清款后自行失效。 3、本合同受法律保护,如单方违反以上条款,另外一方有权向当地法院提起诉讼。 甲方: 签约代表: 签约时间: 签约地点: 代表人身份证号码: 乙方: 签约代表: 签约时间: 签约地点: 代表人身份证号码: 建筑分包合同 篇3总包方(甲方):____________________________ 地 址:____________ 邮码____________ 电话____________法定代表人:____________ 职务____________ 分包方(乙方):____________________________ 地 址:____________ 邮码____________ 电话____________法定代表人:____________ 职务____________ 依照《中华人民共和国民法典》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。 第一条 工程项目 一、工程名称:________________ 二、工程地点:________________ 三、工程编号:_________施工许可证号:_______营业执照号:_______ 四、分包工程范围及工程量(附预算书) 五、分包工程期限________年____月____日开工,________年____月____日竣工。 六、分包工程人工费用________元。 七、乙方投入工种及人数________人。 第二条 工程结算 按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人____计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。 第三条 工程质量 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条 安全生产 一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。 二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。 三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。 第五条 生活管理 一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤由甲方按定量提供。 二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。 第六条 分包工程人工费单价 一、单位工程分包,每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干,每平方米____ 元。 二、内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。 三、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。 四、清工每工日为________元。 五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。 六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包为)________元。 七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为________元。 八、分包工程费用明细表(一~七项均可列表) 第七条 材料供应管理 乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。 第八条 施工机具 一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。 二、手工操作工具,由乙方负责。 三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。 四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械应配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。 第九条 现场管理 一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。 二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。 三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。 第十条 违约责任 一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。 二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。 三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。 四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。 第十一条 附则 一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第( )项解决:(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,(2)向人民法院起诉。 二、本合同一式__份,甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送____ 备案。 三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。 四、双方商定的其他条款: 1. 2. 第十二条 合同附件及有效期 建筑分包合同 篇4第一部分 协议书 承包人(全称): 广东润胜建筑工程有限公司 分包人(全称): 江西省第五建筑工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 广东锻压机床厂有限公司 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称:广东锻压机床厂有限公司办公楼石幕墙工程 分包工程承包范围:建筑面积约5200㎡。 二、分包合同价款 金额:大写:人民币壹佰壹拾贰伍万捌仟陆佰元整, 小写: 1128600.00 元。 三、工期 开工日期:本分包工程定于年月日开工; 竣工日期:本分包工程定于 合同工期总日历天数为:天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为:收统一标准》(GB50300-20xx),达合格标准。 五、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 六、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程” ),并在质量保修期内承担保修责任。 七、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定 的合同价款(以下简称“分包合同价” ),以及其他应当支付的款项。 八、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 九、合同的生效 合同订立时间: 本合同双方约定 承包人:(公章) 分包人:(公章) 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 传真: 电话: 传真: 开户银行: 帐号: 邮政编码: 开户银行: 帐号: 邮政编码: 建筑分包合同 篇5发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 甲方_________________________________________工程,并接受乙方对该项工程的承建,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商共同签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、资金来源: 二、工程承包范围 承包范围:(详见工程量清单) 三、合同工期 1、该项工程工期为 日,自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工验收。 2、开工前 天,发包人向承包人发出开工通知书。 四、工程造价 该工程采用单价承包,并以财政评审价降低____%为工程承包单价,临时工程采用总价承包,所有工程按验收时的工程量据实结算,签约合同价为人民币: 五、工程质量 1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和技术标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督;维修(改造)居民户原有的门窗不予变动。 2、由乙方购买的原材料、设备、构配件、半成品必须按照有关规定提供质量合格证,才能用于工程。 3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序。 4、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表;一般质量事故的处理结果应送甲方和有关单位备案。 5、重大质量事故的处理方案,应经设计单位、甲方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施。 6、工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,保修时间自竣工验收之日算起,期限为1年。 六、工程价款的支付方法 该工程由于时间紧、质量高、艺术性强等综合因素,合同签订生效后,预借工程总造价30%的开工进场费,待工程完工50%时再预借工程总造价的30%,工程完工验收后10日内支付工程总造价的35%,并完善相关手续;剩余5%作为质量保证金。通过验收合格一年后,无质量问题和拖欠民工工资现象,则全部付清。 七、工程竣工与结算 1、竣工验收 (1)乙方必须按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。 (2)工程完工后,乙方向甲方提供完整的竣工结算、质量合格证明、竣工图等。 2、工程结算 工程竣工验收报告经甲方认可后14天内,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款调整内容,进行工程竣工竣工结算。 八、施工设计及变更 1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。 2、施工中如发现设计图纸有错误或严重不合理的地方,乙方应及时以书面形式通知甲方,由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由乙方自行负责。 九、双方的权利和义务 1、甲方负责施工场地的“三通一平”和施工过程中的民事纠纷调解,确保乙方自觉施工。 2、如因下雨、自然灾害、征地、近迁等因素,造成无法施工,则工期顺延。 3、乙方必须按规划设计的有关要求,保质保量按时完工。 4、施工过程中的一切安全事故责任由乙方全部负责。 十、本合同未尽事宜,双方协商如下: 十一、本协议自双方签字后生效,全部完工经验收合格,保修期满后失效,本协议一式捌份,合同双方各执两份存档。 甲方: 乙方: 或委托代理人: 或委托代理人: 年月日: 建筑分包合同 篇6甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 甲方将古丈县罗依溪镇打拦拗移民家苑工程的水电安装工程发包给乙方施工,为明确双方职责,在经过友好协商,平等互利的基础上签订如下协议: 一、工程概况 二、承包方式: 包工包料(含所有辅助材料)、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包安全生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。 三、工程承包范围 1工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。 2.具体工作内容: ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中安装内容: 依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款(包括所有的上下水、强电、弱电预埋等)及一切配合和设计变更等工作内容。 ③所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、设备调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。 ⑧与其它工种的配合施工。 ⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌(若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用)。 四、施工用具管理: ①甲方提供垂直运输设备,提供现场及楼层固定电源箱。 ②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。 五、质量要求 1.按照国家建筑安装工程验收标准,安装工程施工规范和当地主管部门的其它有关规定,作为本工程的质量验收标准。 2.乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,在取得文字变更洽商手续后方可继续施工。 3.乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合要求,乙方若拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚,乙方须无条件服从。 六、双方职责与权限 ㈠甲方: 1.甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、安全生产和文明施工及清洁卫生进行检查验收和监督管理。 2.切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾,保证工程顺利进行。 3.制定施工计划。 4.进行技术交底、安全交底。 ㈡乙方: 1.乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进行施工。 2.乙方组织有资质证的技术人员、熟练工人投入工作,服从甲方、监理等有关人员的指挥,否则甲方有权对乙方进行处罚,乙方不得有任何异议。 3.乙方应保管好自己的材料,预防丢失,材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。 七、合同价款 1.乙方承包栋楼的建筑面积约定为:每平方米为xx元,最终按实际工程量以实结算,工程造价最终以甲方与业主方结算价为准。主体施工;一、乙方垫资施工至主体十层时,甲方按乙方承包每平方米支付乙方工程价款。二;以后每施工一层甲方按该层乙方承包总价每平方米的支付乙方工程价款。 2.工程竣工验收合格后,甲方支付乙方总价的,留作为工程质量保修金。 4.乙方保修期按国家有关规定保修,保修期满后,甲方一次性付清工程质量保修金(无利息)给乙方。 5.乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复,如乙方未能在限定时间内进行修复,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方的保修金中扣除。 6.订立合同后乙方必须交万元给甲方作为合同履约保证金,乙方进场交万元工程履约保证金,主体结构至层后,甲方退还给乙方履约保证金的50%,主体结顶三日内甲方退还乙方剩余的全部履约保证金。 7.以上合同不包括现场变更,如遇不可抗拒自然灾害,甲方需要工期顺延,变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。 八、安全责任 乙方必须安全生产,文明施工,在施工过程中出现的一切安全事故,全部由乙方负责。如发生重大事故,应立即向甲方报告,甲方向上级有关部门报告。 九、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,工程竣工后此协议作废。 十、未尽事宜,甲乙双方协商解决。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ _______年____月____日 建筑分包合同 篇7承包人(全称): 分包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 广东锻压机床厂有限公司 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称:广东锻压机床厂有限公司办公楼石幕墙工程 分包工程承包范围:建筑面积约5200㎡。 二、分包合同价款 金额:大写:人民币壹佰壹拾贰伍万捌仟陆佰元整,小写: 1128600.00 元。 三、工期 开工日期:本分包工程定于年月日开工; 竣工日期:本分包工程定于 合同工期总日历天数为:天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为:收统一标准》(GB50300-20xx),达合格标准。 五、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 六、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程” ),并在质量保修期内承担保修责任。 七、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价” ),以及其他应当支付的款项。 八、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 九、合同的生效 合同订立时间: 本合同双方约定 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建筑分包合同 篇8甲方: 乙方: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《劳动法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则,经双方友好协商,达成一致,签订本合同,双方共同遵守。 一、工程概况: 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3结构形式: 1.4质量标准:合格工程,争取优良 二、承包方式:劳务大清包(包人工、包周转材料、施工机械) 三、工程承包范围: 按施工图纸、招标文件规定和图纸会审纪要土建工程,预埋件制作的人工费、机械费、职工食堂及炊具、周转材料、机具设备、耗材。(不包括机械挖土、破桩头、防水、门窗制作与安装、内外墙油漆、涂料、水电暖及消防安装、通风、室内外地板砖、大理石、花岗岩、墙砖、保护层垫块、内外墙保温粘贴、防水螺栓、止水带、止水条、围墙外的周边防护及屋顶批刷、电梯、土方工程的机械开挖及回填机械运土、公共建设部门的二次装饰工程、楼梯扶手、铁艺和工程材料费。) 四、结算依据及承包单价: 4.1本工程土建部分按20__版河南省预算定额或执行现行的建筑面积计算规范计算建筑面积。每平方米元(基础屋面、花架造型按一层面积另增加一层面积计算。) 4.2乙方承包该工程主体框架结构面积约米。最终以实际建筑面积为准进行结算。 4.3乙方承包的工程单价不含任何税费。税费由甲方全部承担。 4.4为便于工程款支付及管理,以上约定承包价以主体结构、砌体、楼地面及粉刷分三大部分,按比例分解为主体70%,砌体15%,楼地面及粉刷15%,以此确定各项款付款基准价。 五、甲方提供的主要建筑材料: 甲方提供钢材(商砼)水泥、砂子、石子、机砖、加气砼块等建筑物主体工程所需各种建筑材料。 六、现场计时工: 除甲方工程项目部有特殊需求外,施工过程之中甲方不签署任何计时工。若甲方项目主管人员签证安排计时工按/工日计算,当月计时工并入当月工程量结算。 七、开工竣工日期: 本工程定于年月日开工至年月日竣工。共个工作日(以垫层浇筑完为准开始计算工期)。 八、工程结算及付款方式: 8.1甲方工程款以现金支付给乙方,但乙方必须足额发放人工工资。 8.2主体工程施工到三层时,甲方以实际完成工程量总价格的65%支付乙方工程款。以后每五层结一次,直至结顶(春节前完成到几层,甲方支付到几层),主体封顶、模板拆出完毕付总工程款的70%。砌体、楼地面、粉刷按月进度拨款,以承包基准价核实,实际完成工程量的80%付款。工程完工后付总工程款的90%。工程交工验收后,拨付至总工程款的97%,剩3%的总工程款作为工程保修金暂扣,待保修期过后一次性无息返还。工程款项应在阶段工程量完成后一月内付清。 九、工程停建或缓建: 9.1甲方原因工程停建或缓建的,甲方应在一个月内一次性付清乙方所完成工程量的工程款。并承担乙方由此而造成的停工费、机械、钢管、扣件、顶丝租赁费等相关损失费用。必要时双方另行协商解决,以补充协议为准。 9.2因甲方不到位材料供应不及时或因停水停电、地方干扰造成乙方停工超过三天的,因此产生的全部损失由甲方承担,工期相应顺延。 十、其他: 10.1到结算点不付农民工工资造成停工一切损失由甲方承担。 10.2办公用房、宿舍、材料由项目部提供。 10.3合同约定款项支付前发生的乙方所承包范围内各项人工费及相关费用由乙方承担,结算后由甲方支付。停建甲方及时支付。 10.4所有进场人员购买意外人身伤害保险,费用由甲、乙双方各承担50%。 10.5乙方承包内容以外发生的工程量另外结算,价格另商。 十一、材料及设施供应相关事项: 11.1工程所需的钢材、水泥、商砼、砂子、石子、机砖、加气砼块等建筑物主体工程所需各种建筑材料,由甲方供应(不含机械设备、周转材料、机具设备及耗材)。乙方应在用料一周前书面提出详细用料清单,交付甲方项目部。如不按期提供用料单,造成甲方停工,由乙方承担责任。 11.2乙方负责提供本工程所需大型机械设备及各种施工设备:包括二级配电箱、电缆、电线、塔吊、模板、安全设备雨具、钢管、输送泵、扣件、吊蓝、钉子、铁丝、扎丝、胶带、钢刷、扫帚、塑料薄膜、蝴蝶卡、步步紧、焊条、电焊机(含电线)、安全带、安,脚手架、小推车、扳手、铁捶、手提电锯、碘钨灯(含电线)、铁锨、振刀棒(含电线)、弯曲机、切断机、对焊机、调直机等小型工具。 11.3甲方设专人收领到场的各种建筑材料,乙方合理利用,甲方现场人员监管,不得浪费。 11.4施工安全防护设备由乙方自行购买(不包括消防器材)。 十二、施工组织及安全质量要求: 12.1乙方必须严格按照施工图纸、设计变更说明和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受甲方及监理的监督检查。 12.2质量等级:项目保证优质。 12.3乙方确保按图纸、按规范、按时、按质施工,工程质量必须达到国家规定的验收标准。质量如达不到国家规定的验收标准,乙方必须无条件返工,返工费用、材料、人工费由乙方承担,并按合同质量奖惩条件给予处罚。 12.4乙方确定的施工现场负责人、技术负责人和专业技术人员及管理人员必须上交上岗证复印件,以供甲方备案审查。 12.5乙方提供的工程所需机具设备及周转材料,质量必须符合国家有关规定及保证安全并满足工程质量标准。不合格的,不准进入施工现场。 12.6乙方必须严格遵守并执行项目部的各项规章制度,依照甲方的施工进度计划,组织合格的劳务人员进场施工。年龄不满18周岁的不得招入本工地,老弱病残的不得录用。虚心接受有关管理人员及社会各界的监督、检查及指导。按时完成甲方下达的生产计划任务,需加班赶进度时必须全力服从,乙方不得提任何附加条件。 12.7乙方施工人员严禁带家属、孩子入住施工现场,严禁在住宿房屋内用明火烧饭及私拉电线,经查处没收器具,并每次罚款300元。如发生意外事故,概由乙方承担责任。 12.8施工期间如发生矛盾,应及时制止,迅速向现场负责人汇报,尽快商量解决。严禁聚众打架,酗酒闹市。如在施工现场、住宿区内发生打架事件,不论有无理由每次罚款元整。严禁在工地或宿舍内赌博,发现时每次每人罚款送公安机关处理。项目部不承担任何责任。 12.9对进入现场施工的劳务人员,必须经过三级安全教育。严格执行安全规章制度,违反者按安全规章奖惩制度执行。一旦发生安全事故,查清原因后,由负责方全部承担。如属乙方责任应由乙方全权负责。按事故的实际损失由乙方自负外,同时追究责任。发生其它意外或安全事故产生的医疗费在万元以内,由乙方负责。在万元以上的,由甲方承担的医疗费用,乙方承担的医疗费用。 12.10如一旦发生安全事故,应立即组织抢救,并保护好现场。立刻上报,严禁隐瞒事故不报,积极配合项目部质安部门工作,做到上通下达。及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。 12.11乙方承包人应是本工程安全生产第一责任人。应带头遵纪守法,不准违章指挥,确保安全、质量、进度,保证全体施工人员全方位的运转。 12.12乙方必须服从甲方的管理及指挥。执行本项目的一切规章制度,遵守国家的政策法令。乙方在施工中因管理、质量、安全、工期不符合甲方要求时,甲方有权单方面终止合同,另行安排劳务公司进行施工。终止协议时,按完成工程量的50%终止结算工程款,余款及保证金作为甲方的损失弥补。 12.13如因甲方违反国家有关规定及安全操作规程,强迫乙方强行施工、故意拖欠工程款或不执行合同条款;侵犯乙方合法权益,忽视安全防护措施;劳动安全环境恶劣,严重危害乙方人身安全和身体健康的,乙方有权终止合同,乙方所完成的工程量甲方全额支付,并赔偿由此给乙方所造成的全部损失。 12.14任何一方终止合同需提前七天通知对方。 十三、甲方责任; 13.1甲方负责建筑物的每层轴线定位、测量、放大线。 13.2免费提供住宿生活和施工用水、用电。 13.3提供所需建筑材料(按十一条执行)。 13.4向乙方免费提供施工图纸三套和相关技术资料。 13.5甲方负责拉围墙防护为乙方提供有利看场条件。 13.6项目部管理人员及委托的监理单位对工程进度、质量和安全及合同执行情况监督检查,并负责设计图纸问题的处理及设计变更签证等相关事宜。 13.7按合同约定及时足额结算并支付乙方工程款。 13.8甲方负责土方开挖并承担费用,乙方人工配合清底。13.9甲方负责提供乙方办公场地,负责向乙方进行现场三级教育,向乙方进行技术交流。 13.10甲方负责收集整理竣工验收资料。 13.11甲方负责协调地方周边关系和处理当地纠纷。 13.12甲方在乙方缴纳合同履约金一个月内如工程不能正常开工,甲方无条件全额退还乙方合同履约金万元整,并承担相应的利息。 十四、乙方责任: 14.1施工场地平整,施工界区内的用水用电和道路及临时设施的施工(所需材料由甲方提供)。 14.2乙方提供建筑材料供应和设备进场计划及用水用电计划。 14.3严格按照施工图与说明施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工。 14.4乙方配合甲方收集整理竣工验收资料,协同办理工程竣工验收手续。 14.5乙方必须配合甲方分包项目施工,不得收取任何配合费。但甲方另外分包外墙涂料项目的施工队伍,必须及时随乙方外墙粉刷同时施工,若甲方不及时安排涂料施工队伍或因涂料施工队伍不及时进行施工所造成的损失由甲方承担。 14.6甲方天棚不用粉刷,不扣乙方人工费。 14.7乙方所包工程项目保修期间若有质量问题,必须及时进行维修(如因甲方其它分包队伍造成的破坏除外)。 14.8乙方自行将承包工程转包或违反质量和安全管理规定的,甲方有权单方终止合同并另行组织施工队伍,因此造成的甲方损失由乙方承担;由于乙方原因,不能按合同约定期限交工的每延迟1日向甲方偿付违约金元,提前交工1日交乙方元。 十五、合同签订交付履约金及有效期: 15.1本合一式二份,双方各执一份,甲乙双方签字盖章后生效并具有同等法律效力。合同生效后在开工十日内乙方向甲方交付合同履约保证金拾万元,本工程地下室完成后甲方向乙方退还拾万元保证金,若合同订立后一月内达不到开工时,甲方赔偿本金,另外付损失费两万元。 15.2本合同由双方签字盖章后生效,工程价款全部付清后自动失效。 十六、补充范围和解决方式: 16.1未尽事宜双方另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 16.2如双方发生合同及协议争议,由双方代表友好协商,协商无果,递交合同签订地方劳动仲裁机构申请裁决或向人民法院起诉。 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 建筑分包合同 篇9总包方(甲方): 地址: 代表人: 职务: 电话: 分包方(乙方): 地址: 代表人: 职务: 电话: 依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。 第一条 工程项目 一、工程名称:_福佳斯国际花园2#、3#、11#楼_ 二、工程地点:安阳市东关街以南,朝阳路以东 三、分包工程范围及工程量:福佳斯国际花园2#、3#、11#楼内墙粉刷、外墙粉刷。 四、分包工程期限_________年_____月_____日开工,_________年_____月_____日竣工。 工期 天。 第二条 工程结算 按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人________计算,下月结算扣回,在工程施工进行中按前月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)进行付款,工程竣工后按甲乙双方共同验收合格,予以结算,并付清95%的工程款。 第三条 工程质量 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按施工图纸和技术交底要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,甲乙方承担:如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条 安全生产 一、 甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经严查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。 二、 劳动保护用品及施工中属于个人使用的带电操作工具由乙方自行解决,如乙方有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。 三、 在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。 第五条 生活管理 一、 乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件(房租及水电费),生活用具乙方自备。 二、 生活需用之粮食、由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便。 第六条 分包工程人工费单价 一、内墙粉刷实行单方平方米工费包干,每平方米______元。 二、外墙粉刷实行单方平方米工费包干,每平方米______元。 三、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为______元(超出3天)。 第七条 材料供应管理 乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料让费及不合格的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场清洁。 第八条 施工机具 一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。 二、手工操作工具,由乙方负责。 三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失或认为损坏,乙方负责赔偿。 四、施工需要的运输设备,一台机械应配置一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按由关规定处理)。 第九条 现场管理 一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。 二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。 三、分包人员要保持相对稳定,不准合同外人员出人场和住宿。 第十条 违约责任 一、 乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。 二、 合同签订后,不经双方协商同意,任何乙方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。 三、 乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,除甲方材料及其它原因影响工程外,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费______%的逾期违约金。 四、 甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期货款利率,偿付给对方逾期付款违约金。 第十一条 附则 一、 本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,解决不了的,可按以下 第(1)项解决:(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁。 (2)向人民法院起诉。 二、本合同一式贰份,甲方双方各执一份。双方商定的其他条款: 1、内墙洞口超出1.5㎡的应扣除。 2、外墙按实际粉刷面积计算。 第十二条 合同有效期 一、 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程全部验收合格完毕后失效。 总包单位: 代表人:_________________ 分包单位: ______________________________ 代表人:_________________ ______年___月___日_______年___月___日 建筑分包合同 篇10承包人(全称): 分包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 广东锻压机床厂有限公司 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称:广东锻压机床厂有限公司办公楼石幕墙工程 分包工程承包范围:建筑面积约5200㎡。 二、分包合同价款 金额:大写:人民币壹佰壹拾贰伍万捌仟陆佰元整, 小写: 1128600.00 元。 三、工期 开工日期:本分包工程定于年月日开工; 竣工日期:本分包工程定于 合同工期总日历天数为:天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为:收统一标准》(GB50300-20xx),达合格标准。 五、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 六、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程” ),并在质量保修期内承担保修责任。 七、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定 八、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 九、合同的生效 合同订立时间: 本合同双方约定 承包人:(公章) 分包人:(公章) 住所: 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 传真: 电话: 传真: 开户银行: 帐号: 邮政编码: 开户银行: 帐号: 邮政编码: 建筑分包合同 篇11工 程 名 称___________________________ 工 程 地 点____________________________ 工 程 承 包 人____________________________ 施工作业分包人____________________________ XX省建设厅制 建设工程施工作业分包合同示范文本 工程承包人(施工承包人或专业工程分包人): 施工作业分包人: 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以 下简称为“发包人”)与 已经签订施工承包合同 (或专业工程分包合同)。双方就施工作业分包事项协商达成一致,订立本合同。 1 施工作业分包人资质情况 资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 证书有效期: 2 施工作业分包范围及内容 工程名称: 工程地点: 分包范围: 作业内容: 3 施工作业期限 开始施工作业日期: 年 月 日,完成施工作业日期: 年 月 日,总日历作业天 数为: 天。 4 施工作业质量标准 工程质量:按施工承包合同(或专业工程分包合同)有关质量的约定、国家现行的《建 筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本施工作业分包必须达到 质量评定 等级。 5 合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程专业工程分包合同; (4)本工程施工承包合同。 6 标准规范 除本工程施工承包合同和专业工程分包合同相关约定外,本合同另有以下标准规范适用: (1) (2) 7 施工承包合同和专业工程分包合同 7.1工程承包人应提供施工承包合同和专业工程分包合同(有关合同价款细节除外),供施工作业分包人查阅。当施工作业分包人要求时,工程承包人应向施工作业分包人提供一份施工承包合同及专业工程分包合同(有关合同价款细节除外)的副本或复印件。 7.2施工作业分包人应全面了解施工承包合同和专业工程分包合同的各项规定(有关 合同价款细节除外)。 8 图纸 工程承包人应在开始施工作业的 天前,向施工作业分包人提供图纸 套,以及与本合同施工作业有关的标准图 套。 9 项目经理及施工作业负责人 9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为,职称:。 9.2施工作业分包人委派的担任驻工地履行本合同的施工作业负责人为 ,职称:。 10 工程承包人义务 10.1 组建与所承包工程相适应的项目管理班子,全面履行施工承包合同和专业工程分包合同,组织实施施工管理的各项工作,对所承包工程的工期和质量向发包人负责; 10.2 除非本合同另有约定,工程承包人完成施工作业分包人的施工作业前期下列工作并承担相应费用: (1)在 年 月 日前向施工作业分包人交付具备本合同项下的施工作业条件和场地,具备施工作业条件和场地的交付要求为: ; (2)在 年 月 日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同施工作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求; (3)在 年 月 日前向施工作业分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料; (4)在 年 月 日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及施工作业分包人自身的手续除外): ; (5)在 年 月 日前向施工作业分包人提供相应的水准点与坐标控制点位Z,其交验要求与保护责任为: ; (6)在 年 月 日前向施工作业分包人提供下列生产、生活设备设施: ,其交验要求与保护责任为:。 10.3 负责编制施工组织设计和专项工程施工方案,统一制定各项管理目标;编制年、季、月施工计划、物资需用量计划;实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工;计量、检验检测的管理控制、监督、检查和验收; 10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,办理图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及负责办理竣工验收; 10.5 统筹安排、协调解决非施工作业分包人独立使用的生产、生活设备设施、施工用水、用电及施工场地; 10.6 按时提供图纸,及时供应施工作业所需材料、设备,所提供的施工设备机具、周转材料、安全设施应保证施工作业需要; 10.7 工程承包人为施工总承包单位的.,应负责按规定在工地设立农民工学校,解决在工地培训农民工的场地、设施、师资; 10.8 负责向施工作业分包人提供安全生产、文明施工的条件和环境,向施工作业人员提供符合劳动保护、卫生健康标准的生产生活条件; 10.9 按本合同约定,向施工作业分包人支付合同价款; 10.10 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场施工作业关系。 11 施工作业分包人义务 11.1 对本合同施工作业分包范围内的施工作业质量向工程承包人负责,组织具有相应岗位证书的熟练工人进场施工作业;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 11.2 根据施工总进度计划的要求,每月底的前 天提交下月施工作业计划,有阶段工期要求的应提交阶段施工作业计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工作业计划,以及与完成上述阶段、时段施工作业计划相应的施工作业人员安排计划,经工程承包人批准后严格实施; 11.3 严格按照设计图纸、标准规范、规程、有关技术要求及施工组织设计、专项工程施工方案、技术交底组织施工作业,确保施工作业质量达到约定的标准;科学安排施工作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期; 11.4 加强对施工作业人员的安全教育,认真开展班前安全生产活动,严格执行安全技术交底和安全生产操作规程,严格遵守安全生产管理制度,落实各项安全生产措施,确保施工安全; 11.5 加强现场管理,严格执行工程承包人施工现场的管理制度,做到文明施工;承担由于自身责任造成的施工作业质量整改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 11.6 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人对设备、材料的保管、使用情况,施工作业人员持证上岗情况的随时检查;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 11.7 按工程承包人统一规划堆放材料、保管机具;按工程承包人标准化工地要求搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作; 11.8 按时提交报表、完整的原始技术经济资料,服从工程承包人、发包人及监理工程师的指令,配合工程承包人进行施工作业质量验收; 11.9 协助做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作,做好工程已完工部分的成品保护工作,因施工作业分包人责任发生的损坏,施工作业分包人应承担相应的经济损失及罚款; 11.10 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给施工作业分包人使用的机具、周转材料及其他设施; 11.11 除非本合同另有约定,施工作业分包人应对其施工作业内容的实施、完工负责,施工作业分包人应承担并履行施工承包合同(包括专项工程分包合同)约定的、与其施工作业有关的所有义务; 11.12 施工作业分包人不得将本合同项下的施工作业转包或再分包给他人。 12 安全施工与检查 12.1 施工作业分包人应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按照安全生产操作规程施工作业,接受安全生产检查人员依法实施的监督检查,杜绝违章作业,消除违章作业所导致的事故隐患。由于施工作业人员违章作业造成的事故,施工作业分包人应承担一定的责任及因此而发生的各类保险赔偿以外的费用。 12.2 工程承包人应对施工作业分包人的施工作业人员进行进场安全生产教育,对施工作业班组开展班前安全生产活动进行监督检查,分部分项工程开始施工作业前向作业班组进行安全技术交底并作出书面记录;工程承包人不得要求施工作业人员违章作业。因工程承包人违章指挥、安全生产条件及安全保护和保证措施不到位等原因导致的安全事故,由工程承包人承担全部责任及发生的费用。 13 安全防护及文明施工 13.1 工程承包人应按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定,购Z和更新施工安全防护用具及设施、保证安全生产条件和作业环境所需要的费用。 13.2 施工作业分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、毗邻建(构)筑物或临街交通要道附近、放射毒害性环境等部位施工作业以及实施爆破作业、使用毒害性腐蚀性物品作业时,施工作业前应经工程承包人认可,工程承包人应提供防护和保证措施并承担费用,指派专人负责监护。 建筑分包合同 篇12原告:________________霍某,男,汉族,_______________年_______________月_______________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。 系个体户佛山市_______________区_______________金属制品厂的经营者,佛山市_______________区_______________金属制品厂经营场所:________________佛山市_______________区_______________镇街道_______________工业区_______________号厂房,注册号:_________________。 被告一:________________李某,男,汉族,_______________年_______________月_______________日出生,住广东省佛山市________________,身份证号码:_________________。 被告二:________________佛山市_______________区________________工程有限公司,住所:________________佛山市________________,注册号:_________________。 法定代表人:_________________。 案由:________________建设工程合同纠纷 诉讼请求:________________ 1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息________________(利息以________________元为本金,按中国人民银行同期贷款利率计算,从________________年_______________月_______________日起暂计至起诉之日,实际应计至还清全部款项之日止); 2、判令被告二对被告一所欠原告的工程款及利息承担连带责任; 3、判令本案全部诉讼费用由被告承担。 事实与理由:________________ ________________年_______________月_______________日,被告一将其从被告二处承包的佛山市________________有限公司在_______________工业园的部分土建工程项目分包给原告。原告以佛山市_______________区_______________金属制品厂的名义与被告一签订《工程承揽责任书》,约定原告承包佛山市________________有限公司在_______________工业园的车间B、C的金属钢结构工程。 《工程承揽责任书》签订后,原告按约定完成施工,工程项目也已经验收合格交付使用。工程施工完毕后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的时间为________________年_______________月_______________日。________________年_______________月_______________日,被告一向原告出具《工程款欠条》一张,确认其仍欠原告工程款________________元。后来被告一却以各种理由推诿,拒不向原告支付上述工程款。 原告认为,因被告二与被告一之间存在非法转包分包关系,这种关系直接导致原告的合法债权难以实现。根据法律规定,两被告应对所欠原告工程款以及逾期支付的利息承担连带支付责任。 为维护自身合法权益,原告现依法提起诉讼,恳请法院支持原告全部诉讼请求。 此致 人民法院 具状人:________________霍某 ________________年_______________月_______________日 建筑分包合同 篇13承包单位(甲方): 分包单位(乙方): 按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将_____________工程的所有项目的施工任务交由乙方完成,经协商一致签订本合同。 第一条:建设工程概况 1、总体工程名称: 2、分包工程名称: 3、工程地点: 4、分包工程范围: 5、承包形式: 6、工程期限: 计划开工日期:________年___月___日,计划竣工日期:________年___月___日,合同总工期为_____日。 7、质量标准: (1)工程质量:按总(分)包合同有关质量的规定、国家现行的《建筑安装工程及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工程必须达到质量评定等级。 (2)标准规范:除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 第二条:本合同条款符合总承包合同的要求 第三条:双方的权利与义务 1、甲方的权利、义务 (1)负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作,保证交付时的工地是能施工的;对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查;制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制,规范生产;制定施工进度总计划,并负责安排乙方实施; (2)向乙方提供施工图纸、图套,并组织图纸会审和技术交底;负责本工程的全面技术管理,解决图纸和施工中的技术问题,检查监督乙方施工中的技术工作; (3)负责本工程的全面质量安全管理,批准有关质量安全措施及方案,检查监督乙方施工中的质量安全工作; (4)甲方要及时派驻合格的工地代表,施工期间如要更换代表,应提前通知乙方,并保证更换的代表是具有相应资质的; (5)及时提供生产设备和材料;工程完工时,及时验收;劳动报酬要按期发放。 2、乙方权利与义务 (1)对本合同分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资质的工人投入工作;严格按照甲方提供的图纸、图套、验收规范等施工,严格遵守安全生产制度,保证施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等部门对施工现场的管理规定; (2)安全生产,自行承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各项罚款; (3)乙方应根据甲方的施工组织设计总进度计划的要求,安排制定施工计划 (4)自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;工程竣工时,配合甲方办理交工验收; (5)保管好甲方交付的生产设备和材料,保护工程周围的设施; (6)乙方必须为进入本工地的所有职工办理意外伤害等各类保险,发生安全事故时,及时处理;乙方要及时派驻合格的工地代表,施工期间如要更换代表,不得擅自更换,更换前,应提前告知甲方,并保证更换后的代表是具有相应资质的。 第四条:合同价款 1、本工程价款根据下列两种方式择一确定: (1)本工程为招标工程,合同价款为_________元(大写:_____________元;本合同及本工程所形成的.一切税金,由乙方自行负责;在建设单位要求的情况下,可由甲方代扣代缴)。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据,除甲方同意工程量增减或设计变更外,结算时不再进行调整。 (2)本工程为非招标工程,在全部工程的施工图预算未审定前,合同价款(暂估价)为_________元(大写:_______________元;本合同及本工程所形成的一切税金,由乙方自行负责;在建设单位要求的情况下,可由甲方代扣代缴)。此价作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据,但不作为结算的依据。结算价款以甲方审定的施工图预算为准。 第五条:工程质量与检查验收 1、乙方按国家现行施工及验收规范、评定标准、设计变更洽商单等组织施工,经建设单位及监理检验,达到交工验收条件为准; 2、乙方必须严格按照施工图纸、交底记录和甲方要求组织施工。未经甲方有关人员的书面通知,不得自行变更施工工序、质量标准、设计要求或自行进行材料代换; 3、工程质量按建设单位方规定要求合格率______%; 4、乙方因施工质量问题,应无偿返修至合格,因乙方原因造成的损失,由乙方负责,费用从承包费用中扣除,因甲方造成的损失,由甲方承担; 5、由于甲方供应材料质量造成的损失由甲方负责,乙方不承担损失,整改费用由甲方支付。 第六条:材料、机械设备供应与管理 1、本承包工程所需全部材料、成品、构配件等由甲方供应管理,乙方按甲方制定的有关材料发放及使用管理规定进行领取、使用,不得浪费。因乙方原因造成浪费,甲方有权对浪费所造成的损失按规定对乙方进行处罚;乙方在施工过程中应做到现场材料按甲方指定位置堆放,日用日清,保持现场的整洁。 2、乙方在施工过程中使用剩余的材料应即时退库,丢失剩余材料按丢失材料原值从承包者承包款中扣除。 3、乙方在施工过程中使用剩余的废材料应即时运到甲方指定位置堆放,丢失使用剩余的废材料按原值从承包者承包款中扣除。 4、乙方领用材料必须与使用材料、剩余材料及废材料相符,出现材料不符情况,按材料丢失处理。 第七条:安全生产与文明施工 1、甲方对乙方承担的本协议工程应进行安全交底,提出明确的安全要求并进行监督检查; 2、乙方必须认真贯彻执行国家和地方有关安全施工的规章制度,严格遵守甲方发布的安全操作规程,因乙方违章作业或违反有关规定发生人身伤亡事故,由乙方承担全部责任和损失,甲方不承担任何责任; 3、乙方应配合土建施工单位实施施工作业场地的维护和清洁工作; 4、乙方所有特殊工种工人具备相应的资质,不得安排无资质人员从事非本专业工作。 第八条:工期延误 1、因不可抗力事件或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾,乙方应立即通知甲方,并采取措施尽力减少损失。不可抗力事件结束_____小时内,双方就损失情况和工期延期进行协商; 2、因建设单位或甲方提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未按约定支付工程备料款、工程进度款,致使施工不能正常进行等建设单位或甲方原因造成工期延误; 3、因建设单位提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未提供施工现场水、电源、道路接通条件,障碍物未能清除,影响进场施工等建设单位原因造成工期延误。由于建设单位原因造成窝工,乙方要积极配合甲方,准备相应索赔资料向建设单位索赔,索赔费用分配双方另行协商; 4、一周内非甲、乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过_____小时。 5、分包人不能按合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的,应承担违约责任,但因上述四款造成工期延误的,分包人不算违约,不承担责任。 第九条:保密条款 1、在合同履行期间,乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有,乙方负有保密义务。未经甲方书面同意,乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露; 2、未经甲方书面同意,乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用,或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传; 3、对于乙方使用的新技术和新方法,甲方负有保密义务,未经乙方书面同意,不得以任何方式泄露; 4、本合同的保密条款在合同解除或终止后,保密资料依法定途径公开前,同样具有约束力。 第十条:工程转包与再分包 乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。 第十一条:合同解除 1、乙方有下列情形的,甲方有权解除合同: (1)没按设计规范要求施工,监理下发整改通知达________次的; (2)延期十天没有进场施工,或拖延工期达施工进度计划同期期限_____%的; (3)发生重大工伤事故,或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的; (4)拖欠材料、人工费用不及时处理,致使相关人员向甲方主张权利的。 2、甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额______%以上的,乙方有权解除合同。 3、乙方应在甲方解除合同_______日内清场,每逾期一天,乙方自愿按总工程价款的_______%作为违约金支付给甲方。 第十一条:违约责任 甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议,任何一方违反上述条款,致使本合同不能履行或者履行瑕疵的,都应承担相应的违约责任。 第十二条:解决争议的方法 1、本合同在履行过程中如果产生纠纷,则各方应首先友好协商解决。若无法协商,双方均可向合同签订地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起诉讼。 2、乙方因本工程需要,以甲方名义对外提起诉讼的,甲方应予协助,相关律师代理费、诉讼费、保全费等,均由乙方承担。 第十三条:本协议壹式_______份,双方各执_____份,自签字之日起生效。 第十四条:本协议未尽事宜双方协商解决。 甲方(盖章): ________年___月___日 乙方(盖章): ________年___月___日 建筑分包合同 篇14甲方:__________________ 乙方:__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:______________ 工程地点:______________ 第二条工程承包范围________________________ 第三条工程工期 1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天; 2.主要节点工期:___________________________________ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范:____________________________ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。 3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。 6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用: 7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100% 4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况; 5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款: 6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施: 7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果; 8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品); 9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。 10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。 第九条环境保护、安全生产和文明施工 1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。 2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。 3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。 第十条材料、设备供应与管理 1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。 2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。 3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。 第十一条承包方式、价格及包含的内容 1.承包方式及单价 2.承包价格所包含的内容: 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用; 3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。 第十二条结算办法及付款方式 1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。 2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数) 3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。 第十三条施工验收 1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。 2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商) 第十四条工程保修 1.保修范围、期限:______________ 2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。 第十五条保险 1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。 2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。 第十六条争议 1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。 2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果; 2.1单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同; 2.2调解要求停止合同工作,且为双方接受; 2.3仲裁机构要求停止合同工作; 2.4法院要求停止合同工作。 第十七条合同履约保证金 1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。 2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。 3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。 第十八条不可抗力 1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。 2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。 3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。 4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。 第十九条合同解除 1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。 2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。 第二十条合同终止 双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。 第二十一条合同份数 本合同一式_______份,甲方_______份;乙方_______份。_________________ 第二十三条合同生效 本合同双方约定_______后生效。 合同签订时间:______________ 合同签订地点:______________ 甲方(公章):_________乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________ _________年____月____日_________年____月____日 建筑分包合同 篇15合同编号: 建设工程分包合同 工程名称:中油四川石化炼化一体化工程30万吨/年高密度聚乙烯装置土建工程 承包单位(甲方):中油吉林化建工程有限公司(吉化东部项目部) 分包单位(乙方):长春东亚建筑工程有限公司 签订地点:吉林市龙潭区遵义东路31号 签订时间: 20__ 年 1 月 10 日 编制及使用说明 一、本示范文本主要以集团公司已下发的建设工程施工合同示范文本、部分地区公司的专业工程分包合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则: 1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范,使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要,又尽可能增加合同针对性条款约定。 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定,不应随意更改。需要特殊约定的个性条款,可由地区公司根据实际情况进行细化。 二、示范文本主要适用于承包单位与分包单位签订的建设工程分包合同。 三、示范文本由合同文本及相关附件构成,使用中应注意文本的完整性和一致性。 四、示范文本中关于词语定义的内容各地区公司可根据实际情况添加。 五、分包合同的签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化,并报集团公司/股份公司法律事务部备案。 六、填写要求: 1、条款必须齐全,不能缺项。 2、填写语言应简练、准确。 3、填空条款填空处不能为空白。 目 录 1.总则 .............................................................. 3 2.词语定义 ......................................................... 3 3.工程概况 ......................................................... 4 4.工程分包方式和范围 ............................................... 5 5.合同工期 ......................................................... 5 6.合同价款与结算 ................................................... 6 7.材料设备供应 ..................................................... 7 8.双方权利义务 ..................................................... 8 9.工程技术资料的提供 .............................................. 10 10.工程验收和保修 ................................................. 11 11.健康、安全与环境保护 ........................................... 12 12.技术成果权归属 ................................................. 12 13.保密 ........................................................... 12 14.权利瑕疵担保 ................................................... 13 15.对外关系 ....................................................... 13 16.保险 ........................................................... 13 17.工程转包与再分包 ............................................... 13 18.不可抗力 ........................................................ 14 19.合同的变更和解除 ............................................... 14 20.违约责任 ....................................................... 15 21.争议的解决 ..................................................... 15 22.通知 ........................................................... 16 23.合同效力及其它约定 ............................................. 16 建设工程分包合同 承包单位(甲方):中油吉林化建工程有限公司(吉化东部项目部) 住所:吉林市龙潭区遵义东路31号 营业执照注册号: 法定代表人:王冠群 分包单位(乙方): 长春东亚建筑工程有限公司 住所:长春市绿园区长白公路7公里处 营业执照注册号: 法定代表人(负责人):张仕奇 1.总则 1.1依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于中国石油东北炼化工程有限公司吉林设计院(以下简称为“总包方”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 2.词语定义 下列词语除双方另有约定外,应具有本条所赋予的定义: 2.1业主:是指将本分包工程所属的总体工程项目以招标或其他方式发包给承包单位(即本合同甲方)的建设单位。 2.2承包单位:是指通过投标或其他方式确定的与业主签订本分包工程所属总体工程项目承包合同的施工单位(即本合同甲方)。 2.3专业工程分包:是指承包单位将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动。 2.4劳务作业分包:是指承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。 2.5 工程师:是指为完成本合同所涉分包工程由甲方指定的履行本合同的代表。 2.6 项目经理:是指为完成本合同所涉分包工程由乙方指定的负责施工管理和 合同履行的代表。 2.7监理工程师:是指甲方或业主确定的监理单位派驻现场负责履行监理合同的代表。 2.8 总包合同:是指承包单位与业主就本分包工程所属的总体工程签订的工程建设总承包合同。 2.9合同价款:指甲乙双方约定的,甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 2.10追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。 2.11图纸:指由甲方、业主提供或由乙方提供并经甲方批准,满足甲方或乙方施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 2.12施工场地:指由甲方或业主提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 2.13书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。 3.工程概况 3.1工程名称 3.1.1总体工程名称:中油四川石化炼化一体化工程30万吨/年高密度聚乙烯 装置工程 3.1.2分包工程名称:中油四川石化炼化一体化工程30万吨/年高密度聚乙烯装置土建工程(粉料风机单元基础、配电室及机柜间、粒料框架、部分管廊基础等) 3.2分包工程地点: 四川省彭州市石化基地 3.3 分包工程内容:分包人工作包括但不限于按设计图纸及变更完成30万吨/年高密度聚乙烯装置工程部分建筑物、构筑物(土建)、基础、围堰、道路及竖向等土建工程,含附属建筑物/构筑物上给排水、电照及暖通工作,以及甲方根据需要临时委托的工作。(以上工作不包括根据工程需要业主或甲方另外委托专业公司施工的内容)。包括工程质量保修等工作,及上述工程部分材料采购和与之相关的试验、检验工作,具体范围明细根据图纸情况和乙方投入本工程资源情况商定。 建筑分包合同 篇16总包方:___________________(以下简称甲方) 分包方:___________________(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和××市人民政府[1984]×号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。 第一条:工程项目 一、工程名称:______________ 二、工程地点:______________ 三、工程编号:______________施工许可证号:___________营业执照号:__________ 四、分包工程范围及工程量(附预算书) 五、分包工程期限年月日开工、年月日竣工。 六、分包工程人工费用xx元。 七、乙方投入工种及人数人。 第二条:工程结算 按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人15元计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结算(幅度不超过已完成量的80%),工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。 第三条:工程质量 甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方根据施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条:安全生产 一、甲方对乙方承担的工程要做到安全交底,提出明确安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。 二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘扦套、胶靴等,原则上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。 三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。 第五条:生活管理 一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤,甲方按定量提供。 二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。 第六条:分包工程人工费单价 一、单位工程分包,每预算工日为xx元。实行单方平米人工费包干,每平方米xx元。 二、单项内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为xx元。达到合格的每预算工日为xx元。实行分项人工费包干每平米xx元。 三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为xx元。 四、清工每日为xx元。 五、全日停工、待料,停水、停电,清工工日为xx元。 六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包)为 七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为xx元。 八、分包工程费用明细表(一--七项均可列表)。 第七条:材料供应管理 乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担,乙方在施工中应按垛(堆)使用材料,做到日战日清,活完料净,保持现场整洁。 第八条:施工机具 一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。 二、手持操作工具,由乙方负责。 三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。 四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械一般配一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。 第九条:现场管理 一、甲、乙方人员严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。 二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁俞拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。 三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。 第十条:违约责任 一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。 二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。 甲方: 乙方: 年月日 建筑分包合同 篇17发包方:(以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲方同意将本项目承包给乙方承包施工管理,为了明确双方的权利、义务、互惠互利和诚实守信的同等条件下,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。 一、工程慨况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程结构: 4、建筑面积:约 m2, 二、承包范围与施工内容 1、承包范围: 1.)甲方提供材料如下: 所有钢材、砼、木方、红砖、陶粒砖、水泥、砂子、二个一级配电箱及主电缆、提供乙方办公场所及施工人员宿舍,提供现场坐标点。 2.)乙方施工内容及承包范围:施工内容: 本工程按设计图纸,技术文件和图纸会审,施工组织设计及设计变更和安全文明施工规定等进行施工。 1. 该工程办公楼土方开挖及回填、支撑系统租赁费、塔吊及司机费用、土建基础施工、模板采购及支护施工、外墙苯板保温工程、内外墙砌筑及抹灰工程。均由乙方进行施工。 2. 厂房土方开挖及回填、土建基础施工、模板采购及支护施工、混凝土立柱施工、1.2米外墙砌筑施工均由乙方进行施工。 承包范围:以上工程范围内:钢筋工、砼工、木工脚手架工、砌体工、小型工、机、具、电设备、电焊工、支撑系统所有架子管及垫板、扣件、步步紧、调节油托、外墙脚手架、小组放线员、二级配电、三级保护所有电线电缆由乙方负责。其它专业性的工程由甲方另行安排施工。包括( ) 三、工期: 按建设方要求的开工日期进场。进场日期 年 月 日。(因甲方材料供应不及时和天气等不可抗拒原因而导致的延误,工期顺延,由甲方书面签字确认。) 四.质量要求; 1、按设计图纸,技术交底,设计变更,规范规程要求施工,达到验收合格标准。 2、乙方完成的工程必须严格按照建筑工程质量检验评定标准进行检查,每项均要达到优良。承担甲方与发包方签定质量约定的所有条款。 3、乙方在施工操作中,必须服从甲方现场施工员和管理人员的指挥,服从建设单位、监理单位的指导、检查、监督和意见,维护甲方声誉。 4、在施工中,必须保护好工程的其他分项已完成的成品和半成品。 五、承包价格: 本工程承包单价均按实际建筑面积 元/㎡计算面积大包干。合同暂定总价为(大写): (人民币) 六、付款方式: 1、进度付款:甲方根据实际工程形象进度按下列形式向乙方支付工程款(形象进度达到并提交完整付款资料后七个工作日内支付): 2、竣工后付款: 十.其它: 未尽事宜双方协商解决,本合同一式 份,双方各执 份,双方签字后生效,具备同等法律效力,劳务承包款付清后劳务合同自动终止。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。