标题 | 装饰公司版本建设工程施工合同 |
范文 | 装饰公司版本建设工程施工合同(精选3篇) 装饰公司版本建设工程施工合同 篇1发包方:_____________ 承包方:_____________ 第一部分协议书 发包人(全称):_____________ 承包人(全称):____________建筑装饰公司 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_____________ 工程地点:_____________ 工程内容:_____________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:_____________ 资金来源:发包人自筹 二、工程承包范围 承包范围:_____________ 三、合同工期 开工日期:暂定_______年_______月_______日(以甲方开工报告为准) 竣工日期:暂定_______年_______月_______日(具体按合同工期计算) 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准:合格 五、合同价款 金额(大写):_____________元(人民币)¥:_____________元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:_____________ 合同订立地点:_____________ 本合同双方约定合同双方盖章后生效。 发包方(盖章):_____________ 地址:_____________ 法定代表人:_____________ 委托代理人:_____________ 开户银行:_____________ 帐号:_____________ 电话:_____________ 电挂:_____________ 邮政编码:_____________ 承包方(盖章):_____________ 地址:_____________ 法定代表人:_____________ 委托代理人:_____________ 开户银行:_____________ 帐号:_____________ 电话:_____________ 电挂:_____________ 邮政编码:_____________ 第二部分通用条款 该“第二部分通用条款”内容执行《建设工程施工合同》范本(GF-1999-0201)中《第二部分通用条款》,条款内容全部一致。 第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序:按通用条款执行 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外,还使用/语言文字。 3.2适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规:《建筑法》、《招标投标法》、《民法典》、《建设工程价款结算暂行办法》 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称:建设部颁发的有关标准、规范及省市有关规定 发包人提供标准、规范的时间:_____________ 国内没有相应标准、规范时的约定:_____________ 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:签订合同3日内,提供全套加盖有效印章的图纸肆套。 发包人对图纸的保密要求:_____________ 使用国外图纸的要求及费用承担:_____________ 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名:_____________职务:_____________ 发包人委托的职权:_____________ 需要取得发包人批准才能行使的职权:_____________ 5.3发包人派驻的工程师 姓名:_____________职务:_____________ 职权:_____________代表发包人进行施工组织设计、进度计划审批、图纸提供、质量检查验收、工程量核实、现场签证等全部现场管理工作。 5.6不实行监理的,工程师的职权:_____________ 7、项目经理 姓名:_____________职务:_____________ 8、发包人工作 8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:_____________ (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:_____________ 按通过条款 (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前一天开始提供直至项目竣工。 (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:_____________ (4)工程地质和地下管线资料的提供时间:_____________ (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前办妥全部开工手续(包括施工许可证) (6)水准点与座标控制点交验要求:_____________ (7)图纸会审和设计交底时间:开工前七日内发包人组织进行。 (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:按通过条款 (9)双方约定发包人应做的其他工作:_____________ 8.2发包人委托承包人办理的工作:_____________ 9、承包人工作 9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作: (1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:_____________ (2)应提供计划、报表的名称及完成时间:进场开工后一周内向发包人及监理方各提供一份施工月进度计划和材料进场计划表。 (3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:按通过条款 (4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: (5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: (6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:施工过程中由承包人负责,竣工交付后由发包人负责。 (7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:_____________ (8)施工场地清洁卫生的要求:按通过条款 (9)双方约定承包人应做的其他工作:_____________ 三、施工组织设计和工期 10、进度计划 10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:施工进场后一周内 工程师确认的时间:收到承包人资料两天内确认 10.2群体工程中有关进度计划的要求: 13、工期延误 13.1双方约定工期顺延的其他情况: 承包人发生通过条款规定的工期延误事由后10天内,就延误的工期向工程师提出书面报告,工程师5天内予以书面确认,逾期不予确认也不提出书面异议的,视为同意顺延工期。 四、质量与验收 17、隐蔽工程和中间验收 17.1双方约定中间验收部位:双方明确约定要求中间验收的部位。 19、工程试车 19.5试车费用的承担:_____________ 五、安全施工 六、合同价款与支付 23、合同价款及调整 23.2本合同价款采用(1)方式确定。 (1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围: 施工期间各类建材的市场风险、人工单价、机械价格浮动的风险。 风险费用的计算方法:已含在合同价内,不予调整。 风险范围以外合同价款调整方法:调整范围包括但不限于图纸会审及设计变更、新增工程项目及工程量、现场发生的签证。上述调整经发包人现场代表签证后进入决算。(发生新增工程量时,单价不变、按实结算)。 (2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:_____________ (3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定:_____________ 23.3双方约定合同价款的其他调整因素:_____________ 24、工程预付款 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:承包人进场之日,发包人支付合同价20%的备料款。 扣回工程款的时间、比例:_____________/ 25、工程量确认 25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月25日前提交本月已完工程量报告。 26、工程款(进度款)支付 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: (1)进场后十天,发包人支付合同价款10%,计____________万元。 (2)施工过程中,每月月底前支付本月已完工程量70%工程款。 (3)竣工之日,发包人付至工程价款85%。 (4)结算审计结束,发包人付至审计价的95%。 (5)留审计价的5%作为质量保修金,保修金工程竣工后两年内返还。 七、材料设备供应 27、发包人供应材料设备 27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下: (1)材料设备单价与一览表不符:按通用条款 (2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: 按通用条款 (3)承包人可代为调剂串换的材料:按通用条款 (4)到货地点与一览表不符:按通用条款 (5)供应数量与一览表不符:按通用条款 (6)到货时间与一览表不符:按通用条款 27.6发包人供应材料设备的结算方法:按通用条款 28、承包人采购材料设备 28.1承包人采购材料设备的约定:按通用条款 八、工程变更 九、竣工验收与结算 32.竣工验收 32.1承包人提供竣工图的约定:竣工验收后三十日内提供工程竣工图贰份,竣工资料贰份。 32.6中间交工工程的范围和竣工时间: 十、违约、索赔和争议 35、违约 35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下: 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:_____________ 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:_____________ 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:_____________ 双方约定的发包人其他违约责任:_____________ 35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:_____________ 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:按通过条款 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:按通过条款 双方约定的承包人其他违约责任:_____________/ 37、争议 37.1因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商解决不成,从以下两种方式中选择一种(在所选项下√,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会): ①提交南京市仲裁委员会仲裁。(√) ②依法向人民法院起诉。 十一、其他 38、工程分包 38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:_____________/ 分包施工单位为:_____________/ 39、不可抗力 39.1双方关于不可抗力的约定:按通过条款 40、保险 40.6本工程双方约定投保内容如下:_____________ 发包人投保内容:按通过条款 发包人委托承包人办理的保险事项:按通过条款 承包人投保内容:按通过条款 41、担保 41.3本工程双方约定担保事项如下:_____________ (1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:_____________/ 担保合同作为本合同附件。 (2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:_____________/ 担保合同作为本合同附件。 (3)双方约定的其他担保事项:_____________/ 46、合同份数 46.1双方约定合同副本份数:_____________ 正本贰份,副本肆份。 47、补充条款/ 附二: 合同签约遇险承诺书 南京建筑装饰有限责任公司: 年月与南京建筑装饰有限责任公司签订的工工程由南京建筑装饰有限责任公司分公司具体负责组织施工及管理。本人作为分公司经理,全程参与并负责完成了上述工程的前期论证、招投标及施工合同签订工作。本人已明知上述工程为(填:_____________大额垫资工程、要求达到国优或省优工程、赶工期工程),按照加盟合作协议及公司有关制度的规定,本人保证遵守国家有关法律、法规、规定,保证严格依照上述工程施工合同履行合同职责,保质、保量、按期竣工,保证不拖欠材料款及工人工资。因上述工程出现的对外的债权债务均由我本人负责清理和偿还,因该工程出现的民事及行政责任由我本人承担,保证不给公司造成损失和责任。 特此承诺。 承诺人:_____________ 时间:_____________ 装饰公司版本建设工程施工合同 篇2合同编号:_________ 发包人:_________ 承包人:_________ _________(发包人名称)(以下称发包人)拟修建_________工程,接受了_________(承包人名称)(以下称承包人)的投标,双方达成如下协议,并于_________年_________月_________日签订了本协议书,合同总金额为人民币(大写)_________。 1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。 2.本合同包括下列文件:(示例) (1)协议书(包括补充协议); (2)中标通知书; (3)投标报价书; (4)专用合同条款; (5)通用合同条款; (6)技术条款; (7)图纸; (8)已标价的工程量清单; (9)经双方确认进入合同的其他文件。 上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。 3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包人的.全部义务和责任。 4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。 5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效(若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效)。 6.本合同一式_________份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本_________份,发包人执_________份,承包人执_________份,其余副本由发包人分送有关单位。 发包人(盖章):_________ 承包人(盖章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ 地址:_________ 地址:_________ 网址:_________ 网址:_________ 电话:_________ 电话:_________ 电传:_________ 电传:_________ 传真:_________ 传真:_________ 电报挂号:_________ 电报挂号:_________ 邮政编码:_________ 邮政编码:_________ 开户银行:_________ 开户银行:_________ 账号:_________ 账号:_________ _________年____月____日 _________年____月____日 签订地点:_________ 签订地点:_________ 装饰公司版本建设工程施工合同 篇3发包方:____________以下简称甲方; 承包方:_____________以下简称乙方。 为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计》的规定和_______批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担_______工程的设计项目,建筑安装面积为_______平方米,批准总投资为________万元,建设地点在________________。 第二条 甲方的义务 1.甲方应在______年____月______日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。 第三条 乙方的义务 1.乙方必须在_____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在_____年_____月_____日以前,向甲方交付技术设计文件;在_____年____月_____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式____份,技术设计文件一式_______份,施工图设计文件一式_____份,甲方另需增添文件份数和需要模型费,另行收费。______年______月______日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。 2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。 3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。 4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 第四条 设计的修改和停止 1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按______元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。 3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工时,增付和结清设计费,同时结束合同关系。 第五条 设计费的数量和交付办法 本设计合同生效后_______天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的_______%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后______天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。 第六条 奖励与违约责任 1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取________%奖励乙方。 2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_____元计算增付设计费。 3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。 4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。 5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。 本合同自______年____月_____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。 在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,送计委、建委、建行等单位各留存一份。 发包方(甲方):_____________ 电话:_______________ 时间:________________ 承包方(乙方):_________________ 电话:_______________ 时间:________________ |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。