标题 | 水电安装劳务合同范本 |
范文 | 水电安装劳务合同范本(精选16篇) 水电安装劳务合同范本 篇1安装方: (以下简称甲方)代表: 承包方: (以下简称乙方) 代表: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就教育学院二标段工程(A、B、D、学生食堂及后勤保卫房)的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程承包范围: 工程范围与内容:(包括教育学院二标段的A栋、B栋、D栋、后勤保卫房及学生食堂等所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程,施工图改变后工程量另行计算) (1)室内给水管网预埋及安装; (2)室内排水管网预埋及安装; (3)室内给水设备预埋及安装; (4)室内照明线路预埋及安装; (5)室内照明灯具及开关预埋及安装; (6)防雷接地安装 (7)消防预埋及安装 (8)弱电预埋及安装 四、工期要求:乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。 五、工程承包方式:包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。 六、合同价款:本合同价款为人民币:19 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干,该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。 七、付款和结算方式: (1)由于本工程量较大,工期较短,计划采用分阶段支付劳务费,即当水电班组完成预定工 (2)甲乙双方签订施工劳务合同后,乙方交给甲方50000元作为履约保证金,竣工后三日内,甲方退还乙方50000元履约保证金。 八、设计变更:因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。 九、材料设备供应: 1、本合同工程所有用于水电主材料均有甲方采购供应。 2、水电安装的小型工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。 十、双方职责: 1、甲方职责: (1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容 (2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。 (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿 2、乙方责任: (1)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程 (2)给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填 (3)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准 (4)施工现场水、电材料上下车及现场转运 (5)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。 (6)现场由甲方提供的原材料严禁浪费,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。 (7)在没有交付甲方时前必须保护设备设施 (8)乙方食宿自理, (9)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买 十一、违约责任: 1、甲方违约责任:如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。 2、乙方违约责任: (1)如乙方违约,甲方有权终止合同、拒退保证金,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。 (2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同,另行安排劳务班组作业,或另行增加劳务班组作业。 (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担,甲方并200元/次向乙方收取违约金。 (5)乙方必须做到工完场清,否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。 (6)乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (7)乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工安全技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务,对不能按期完成各项指标任务的,甲方按20xx元/次向乙方收取违约金。 (8)乙方未经甲方允许擅自到有关单位上访、滋事的,甲方按5000元/次向乙方收取违约金。 (9)以上违约金,凡未指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。 十二、安全文明施工: 1、乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责 2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用 3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款 4、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关 5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发 十三、其它管理制度: 1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象),甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。 2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以100—1000元的罚金,并依法追究其法律责任。 十四、如有工程增加量,甲方应按实际工程量收方。 十五、未尽事宜,又甲方和乙方共同协商: 1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。 2、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,均具有同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 水电安装劳务合同范本 篇2甲方: 代表(以下简称甲方) 乙方: 代表(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就 的水电安装及消防及弱电预埋劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行 一: 工程名称: 二: 工程地点: 三、工程承包范围 工程范围与内容:河北省隆尧县《隆尧韩庄村城中村改造项目工程》西区1#、3#、5#楼、东区1#、5#、9#、14#楼按施工图内所有的水电安装;消防及弱电预埋;通风、太阳能孔洞预留工程,(施工图重大改变后工程量另行计算) (1)室内给水管网预埋及安装,从楼层一户一表后至户内用水地点; (2)室内外排水管网预埋及安装,接至室外第一个检查井; (3)室内暖气主管道预埋及安装,从室外第一个井至竖井主管道; (4)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装; (5)室内照明灯具及开关预埋及安装; (6)从户内总配电柜至用电设备的所有线路、设备安装; (7)防雷接地安装; (8)消防所有管网预埋; (9)弱电预埋; (10)通风、太阳能孔洞预留; 四、工期要求 乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方经调试并自检合格。 五、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 合格 等级。 六、工程承包方式: 包工、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。 七、合同价款 本合同价款为人民币:35.00 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、小型机械、施工安装、调试、等各项费用。 八、付款和结算方式 1 由于本工程量较大,工期较短,计划采用分阶段支付劳务费; 2当乙方完成所有劳务项目工作的时候,甲方根据形象进度按月支付总劳务费的70%; 3当乙方完成栋号封顶的时候,甲方支付相应部分劳务费的20%; 4 当工程竣工验收合格,甲方支付总劳务费的8% 5 总劳务费的2%作为施工质量保证金,质保期为2年,质保期满且无质量问题,建设单位和使用单位无异议后15天内,甲方一次性支付给乙方结清。 九、设计变更 因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。 十、材料设备供应 1本合同工程所有用于水电主材、辅料均由甲方采购供应。 2水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。 十一、双方职责 1甲方职责 (1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的技术交底和工作内容。 (2)甲方指定 现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。 (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。 (4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。 (5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。 2、乙方责任 (1)土建面积、施工图内所有的水电安装工程。 (2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到验收标准。 (3)施工现场水、电材料现场转运。 (4)乙方进场人员需配合甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。 (5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。 (6)乙方提前3天提出材料计划,由甲方审核购买。 (7)乙方现场负责人: 十二、违约责任 1、甲方违约责任 如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。 2、乙方违约责任 (1)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,结算乙方所完成的工程量按单项价格价款付给乙方。 (2)双方约定的工期不论任何原因均不得延长。 (3)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担. (4)乙方必须做到工完场清,否则甲方按50元/次向乙方收取违约金。 (5)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。 (6)乙方必须按甲方要求做好各项工作。 十三、安全文明施工 1 乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。 3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料。 十四、其它管理制度 1、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象),甲方按50元/天(次)向乙方收取违约金。 2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,退赔原物价值。 十五、未尽事宜,由甲方和乙方共同协商 1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。 2、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。 甲方: 乙方: 甲方代表签字: 甲方代表身份证号码: 乙方身份证号码: 甲方代表联系电话: 乙方联系电话: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 水电安装劳务合同范本 篇3发包单位:下简称甲方: 承包单位: 以下简称乙方: 根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定,经双方协商一致,达成如下协议,以资共同遵守。 一、 工程概况: 1、 工程名称:湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。 2、 工程地点:耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。 3、 三-五层为砖混 结构,总高 约20米 ,总建筑面积约 二、 承包内容及方式; 1、 承包内容: ⑴、 承包工种: 水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、 ⑵、 图纸上所承包工种的内容为内容。 ⑶、 本工种均含小型工具。 2、 承包方式:一次性平方面积包干,纯包干,以每平方米 三、 工程结算及付款方式: 1、 工程结算方式:以图纸实际面积乘以包干价。 2、 付款方式:工程进度款按月拨付,乙方于每月15日前编报工程 四、 工期: 本工程计划开工日期为20xx年4月20日,总工期为120天,(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算,包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一,经甲方现场代表签证后,工期可以相应顺延,否则拖延一天按1000元/天计取,在最后结算中扣除。 ⑴、 甲方确认非乙方原因影响工期。 ⑵、 不可抗拒的因素影响工期。 五、 工程质量: 1、 本工程为合格工程,质量评定标准以国家质量检验评定标准 2、 因质量问题需进行整改返工的工作,乙方不能按双方约定的 六、 双方职责范围: 1、 甲方职责: ⑴、 乙方进场后,负责组织施工,及时提供施工图纸,组织班组 ⑵、 负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。 ⑶、 按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。 ⑷、 负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表,督促和指导 2、 乙方职责: ⑴、 接到甲方开工通知三天内,及时组织好各工种足够所需的 ⑵、 按图施工,严格执行各项规范规定的操作规程,服从甲方 ⑶、 各工种必须做到工完场地清,确保安全文明施工。 ⑷、 严格执行甲方的施工进度计划,按期完成所承包范围内的 ⑸、 必须服从甲方对机械的统一调配和指挥,不得善自关闸断 ⑹、 配合甲方施工员做好测量放线工作。 ⑺、 严禁违章作业,否则造成一切安全事故,后果自负。 七、 其它要求: 1、 无正当理,乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务,甲方有权解除合同,合同解除后,结算按所完成工程量的80%予以结算,乙方不得以任何理由取闹。 2、 本合同未尽事宜,在施工中双方协商解决。 本合同一式两份,自双方签字成立有效,双方各执一份,都具有同等法律效力,尾款付清,自行失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 水电安装劳务合同范本 篇4甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就 工程水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程承包范围: 工程范围与内容: 工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程,(室外散水1.5米),施工图改变后工程量另行计算。 四、工期要求:乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。 五、工程承包方式:只包括人工费,不包括材料。 六、合同价款:本合同价款为人民币: 元每平方米(以建筑面积结算) 七、付款和结算方式: (1)由于本工程量较大,工期较长,计划采用按月支付劳务费,即每月实际完成工程量的80%支付劳务费,当工程竣工验收合格,付清所有工程款,我方支付总劳务费的5%剩余价款,即为总劳务费的5%,作为施工质量保证金,质保期为半年,质保期满且无质量问题,甲方无息支付乙方质量保证金。) 八、设计变更:因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。 九、材料设备供应: 本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。 十、双方职责: 1、甲方职责: (1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容 (2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。 (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。 (4)预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。 2、乙方责任: (1)土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程, (2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准 (3)施工现场水、电材料上下车均由甲方负责。 (5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。 (6)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买 (7)清洁卫生由乙方清理 十一、安全文明施工: 1、乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故。 2、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生。如因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用,一千元以下(含一千元),乙方承担全部费用,一千元以上,甲方承担超出全部费用。 3、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵守安全规章制度。 十二、其它管理制度: 1、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以______元的罚金,并依法追究其法律责任。 十三、如有工程增加量,甲方应按实际工程量收方。 十四、未尽事宜,甲方和乙方共同协商: 1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止。 2、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,均具有同等法律效力。 甲方(签字): 乙方(签字): 日 期: 日 期: 水电安装劳务合同范本 篇5甲方: 身份证号码: 乙方: 身份证号码: 乙方为甲方在 负责水电暖安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则,经甲、乙双方认真协商,就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款: 第一条:劳务(包工)施工范围 1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图,乙方应严格按图组织施工。 2、乙方要确保工程合格,经过监理单位一次性验收合格。 3、甲方供应材料,按时抵达现场后,由乙方负责保管 第二条:承包劳务(包工)方式及付款方式 1、本工程依据劳务施工承包范围,乙方承包施工安装人工费,负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米 元结算(不含税金),实际施工面积 平方米,总工程款 元。 2、付款方式:甲方按工程进度分 次付款,主体工程分 次付款,当乙方施工 楼平面时,甲方应立即支付乙方总包工费 %,当乙方施工到 楼时,甲方应立即支付乙方总包工费 %,当乙方施工到 楼时,甲方应立即支付乙方总包工费 %。二次排管分 次付款,当乙方施工到 楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %,当乙方施工到 楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %,水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费 %,余款 %作为质保金,如在质保期内出现施工问题,乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后,如乙方未违约,甲方应该立即付清全部余款。 第三条:工程质量安全 1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。 2、在施工过程中,乙方应服从甲方的管理,安全文明施工,注意人身安全 第四条:甲、乙双方责任 (一)甲方责任: 1、甲方协调各方正常关系,负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责)。 2、甲方提供良好的施工环境,如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调,甲方应积极组织协调。 (二)乙方责任: 1、提前及时向甲方提供材料采购情况,便于甲方及时采购材料。 2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下,处处要为甲方节约材料,不得无故浪费 第五条:如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目,甲、乙双方协商增加人工费,其它未尽事宜,双方协商解决。 第六条:本协议一式三份,甲、乙双方各执一份, 存档一份,双方签字生效,具有同等法律效力。 第七条:补充事项 甲方签字: 乙方签字: 年 月 日 年 月 日 水电安装劳务合同范本 篇6发包单位: (以下简称甲方) 承包单位: (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。为了明确双方的责任和义务,双方协商一致,制订如下合同条款,供双方共同遵守。 第一条:承包方式 采取甲方驻现场项目部统一管理,乙方组建施工队伍,包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。 第二条:承包内容及承包价格 1、 承包内容:按甲方提供的施工图纸及变更内容施工,主要有: 1) 层以上给水立管安装(改装)。 2) 排水管道改装或安装。 3) 卫生间给排水管道安装 4) 其他零星增加工程。 2、 承包价格:包工不包料,人工单价执行附表一价格(附表一附后),按实际完成工程量结算。 3、 管道开孔应用机械开孔,不应采用大锤凿打方式,以免造成楼面钢筋混凝土松动。 4、 所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好;有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净,分两次填堵,做到不渗不漏;如因乙方原因造成的渗漏,乙方负责返工的一切费用。 第三条:付款方式 每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用,全部合同工程量完工,经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%;剩余5%工程款作为保修金,保修期为六个月,保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。 第四条:材料供应与管理 本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场,乙方领用时点数验收使用,对质量不合要求的可以拒绝收货,但材料一经验收,即视为可满足工程使用要求。乙方在施工中应精心组织,仔细计划,避免材料浪费,并对所领用材料妥善保管使用,超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。管道施工时要根据材料尺寸长短搭配,下料尺寸准确,减少材料损耗和施工废料。严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料,一旦发现,处以被盗材料价格的10倍罚款。做好现场的成品、半成品保护工作,对因乙方造成的损坏由乙方负责,并按现场项目部成品保护制度进行处罚。 第五条:工程工期 一、合同工期: 开工日期: 20xx 年 07 月 20 日 竣工日期: 20xx 年 12 月 20 日 二、工期控制计划: 按照甲方项目部编制的工程进度计划配合装修工程执行。 乙方必须按照甲方编制的施工进度计划组织足够的人员进行施工,并接受业主代表及其委派的监理公司对进度的检查督促。 第六条:工程质量执行标准及检验验收 按图纸设计要求和现行施工规范规定进行控制。 本工程质量要求为:合格。 乙方在施工过程中达不到约定标准,甲方可随时要求乙方停工和返工或罚款警告,停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方材料费用。验收不合格,甲方限定的时间内整改合格后重新验收,如因乙方原因造成隐蔽不合格遭业主罚款的,由乙方承担。 第七条:安全及文明施工 乙方必须确保施工期内无任何重大安全事故,轻伤事故率控制在2人以内,并保证达到文明工地。 当现场发生工伤事故时应马上进行治疗,防止事故的扩大;相关人员应及时做好现场的保护,经甲方专职安全员根据事故发生的情况进行分析后做出相应的处理、整改意见。统一由公司代买工伤保险,在总工程款中扣除1%作为保险费,其保险公司赔偿金全归乙方所有。每次工伤事故超出保险公司赔偿现场因打架所发生的一切医疗费用甲方一概不理。对违规操作而发生2次及以上工伤事故的班组,甲方有权将其清退出场,并对乙方承包者处以1000~3000元罚款。 第八条:双方责任 (一)、甲方工作: 1、 向乙方提供工程所需的施工图纸一套; 2、 提供工程所需的技术资料,并及时发放到乙方; 3、 负责现场的管理工作,全面组织安排各施工班组参与施工,协调好乙方与其他各班组配合工作; 4、 协助乙方作好工伤事故的调查和提出事故隐患整改意见、措施,确定事故处理方式; 5、 对乙方的文明施工工作进行检查,符合要求后予以确认; 6、 及时将所有材料提前供至施工现场,并按总平面规划堆放整齐; 7、 甲方可以随时制止正在执行中的违规操作和存在安全隐患的工作并及时安排有关班组进行整改; 8、 根据施工要求将各水源、电源引至各主要用水、电部位,乙方根据需要再自行连接,所有用电应由有相应操作证的电工连接。 (二)、乙方工作: 1、 严格执行现场的有关规章制度,服从施工现场项目部的工作安排; 2、 根据施工图纸、有关图纸修改内容及有关标准规范,合理组织、调配相关技术水平的人数参与施工,按质、按时完成工作任务; 3、 自行安排食宿; 4、 各施工项目必须经乙方技术人员验收合格后才能报到甲方检查、组织验收; 5、 施工机械如电焊机、冲击钻、钢管开槽开孔机和劳动保护用品、用具等费用均由乙方承担。 10、乙方必须对工人经常性地进行安全教育,做好班前安全活动教育,对施工工作进行监督检查,发现隐患时及时消除;全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章操作,且有权拒绝任何人要求的违章作业。 11、凡患高血压、心脏病、癫痫病者不得参与工程的施工。 12、乙方必须按照甲方整体规划搞好现场文明施工,所有领用材料均应按不同型号、用途堆放整齐,施工现场每天下班前做到材料排列、堆码规范,并将作业层垃圾运至工地指定地点堆放,不得到处乱堆乱扔。 第九条:违约责任 甲方:赔偿乙方因此而产生的所有费用; 乙方: 未按甲方要求及本合同规定的,甲方根据所产生的违约程度提出警告、罚款、清理出场并只按所做工程量的80%结算,要求赔偿所有损失费用。竣工验收时,质量验收不符合要求的乙方赔偿50%业主罚款。 第十条:本合同与合同有关的协商同意的附件具有同等效力。 第十一条:本合同经双方代表签字(加盖公章)之日起生效,合同双方权力、义务终止时失效 第十二条:本合同壹式貳份,双方各执正本壹份,所有涂改无效。 发包单位: 承包人(单位): 代理人: 代理人: 年 月 日 年 月 日 水电安装劳务合同范本 篇7甲方: 乙方: 双方就工程 项目达成如下协议: 一、 工程名称:巩留县综合农场公共租赁住房建设项目 二、 工程地点:巩留县综合农场 三、 承包方式:单包工 四、 工程价格:按建筑面积 元/M2 五、 工程内容:水、暖、电气设备安装。 1、 质量要求:按国家相关质量验收规范。 2、 材料节约:按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量,水、暖、电材料总用量的 %,超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。 3、 现场文明施工:按地方政府相关规定,建设方相关规定,甲方有关文明施工实施细则,违者接受相关处罚。 4、 现场安全施工:按国家及地方政府有关规定,建设方有关规定,甲方有关安全施工实施细则,违者接受相关处罚。 5、 安全责任:乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工,乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故,由乙方自己承担一切责任及所发生的费用。 六、 结算方式:每月按工作实际完成量的 %支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算,收到剩 余工程款后一次付清。 1、 因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责,因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。 2、 因乙方原因造成延误工期,甲方有权扣除乙方总承包费的 。 七、 其它: 1、 本合同甲、乙双方签字盖章生效,工程款付清自行失效,如任何一方违约,违约金 万元(大写 )。 2、 本合同一式二份,甲方、乙方持一份,未尽事宜,双方现场协商解决。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 水电安装劳务合同范本 篇8甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就冷水江市同兴汽车站商住小区 栋 单元 室的水电安装事宜协商一致。订立如下劳务合同条款,以供双方共同遵守执行。 一: 工程名称:水电安装 二: 工程地点:冷水江市同兴汽车站商住小区 栋 单元 室 三: 工程内容: (1)室内给水管网预埋及安装; (2)室内排水管网预埋及安装; (3)室内给水设备预埋及安装; (4)室内照明线路预埋及安装; (5)室内照明灯具及开关预埋及安装; 四: 工期要求 1、乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。 五: 工程承包方式: 包工、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过业主的验收并交付使用。 六: 合同价款 本合同价款为人民币: 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。 该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。 七: 付款和结算方式 乙方完成工程通过甲方验收合格后付款。 八 设计变更 因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。 九 材料设备供应 1本合同工程所有用于水电主材料均有甲方采购供应。 2水电安装的工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。 十 双方职责 1、甲方职责 负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作。 2、乙方责任 (1)土建面积、施工图内所有的水电安装工程 (2)给排水、电气安装所涉及的土石方开挖和回填 (3)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准 (4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。 (6)现场由甲方提供的原材料严禁浪费,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。 (7)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买 十一、违约责任 1、甲方违约责任 如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。 2、乙方违约责任 (1)如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。 (2)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。 (3)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担。 (4)乙方必须做到工完场清。 (5)乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派,有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 十二: 安全文明施工 1 乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方负责 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用 3 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款 4 乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,如因乙方造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关 十三、其它管理制度 乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以100—1000元的罚金,并依法追究其法律责任。 十四、 未尽事宜,又甲方和乙方共同协商 1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清款项后本合同即告终止。 2、本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,均具有同等法律效力。 甲方:乙方: 年月日: 水电安装劳务合同范本 篇9甲方: 乙方: 甲乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则,经甲乙双方协商一致,现将######商品房工程的水电安装、防雷接地及弱电预留、预埋安装等劳务施工承包事宜承包给乙方,为了明确双方权利、义务,特订立如下劳务分包合同,双方共同遵守执行。 一、工程名称:######商品房工程。 二、工程地点:######。 三、工程建筑面积:以图纸结算为准。 四、工程承包范围及幢号: 1、按甲方投标清单水电中(含设计变更)的工程量和内容全部做完。 2、所有的水电洞口吊洞浇筑(不包括防水抹灰和电梯井内的封堵)。 3、所有幢号的临电搭设、维护。 五、质量要求: 工程质量:达到总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》的要求。由于乙方自身原因造成的返工人工费及材料损失费由乙方负责。由于图纸变更工程量的增加另行计费。施工过程中所需的材料乙方提前 3天 提交计划,甲方保证材料及时到位。 六、单价、付款及结算方式 (1)本工程按建筑面积计算,车库按14.00元/平方米计算,住宅按22.00元/平方米计算。9、10号楼按22.00元/平方米计算。 (2)车库预埋完成一月内支付 10.00 万元,每幢主体封顶后一月内支付 8.00 元/平方米,全部安装完成后一月支付 5 元/平方米。外墙涂料完一月内付2.5元/平方米,竣工验收合格后一月内支付至所完工程量的97%、剩余 3 %作质保金一年内未出现质量问题一次付清。 七、材料设备供应 水电安装的小型工器具如钳子、卷尺等由乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。乙方负责的辅材为钉子、封口胶、焊条、扎丝和铁丝。 八、双方职责 1、甲方职责 (1)甲方及时提供给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的技术交底和工作内容。 (2)甲方指定现场负责人,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。 (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。 (4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用、保管情况。乙方如违反规定和工作达不到相应标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。 (5)按工程合同约定,及时支付乙方的劳务费用。 2、乙方责任 (1)完成本合同承包范围内所有水电安装工程内容。 (2)按照设计图的要求及施工规范施工,达到合格工程验收标准。 (3)施工现场承包范围内水、电材料现场上、下车及转运。 (4)乙方进场人员必需服从甲方管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。 (5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。完工时把现场清理干净,把材料分类堆放整齐并放在甲方指定的位臵。 (6)乙方提前3天提出材料计划,由甲方审核购买。 九、违约责任 1、甲方违约责任 如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资,如甲方有客观原因造成工期延误承担乙方相应的人工费用。 2、乙方违约责任 (1)如乙方在生产过程中,人员不足,工程质量、施工安全等不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,结算按工程量单项价款的70%支付给乙方。 (2)双方约定的工期不论何种原因不得延长。 (3)在施工过程中如乙方因施工质量低劣造成的返工损失均由乙方自行承担。 (4)乙方必须服从甲方及建设单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派。 (5)乙方必须按甲方要求做好各项工作。 十、安全责任 在施工过程中乙方应遵守甲方的安全管理,做好自身的安全防护;施工过程中造成的单次安全事故医药费2万元(含2万元)以内由乙方承担,单次安全事故医疗费用超过二万元以上时,甲方同意承担乙方扣除国家医保认可医疗点的医疗费后的70%,剩余的30%由乙方自行承担并附有效的医疗发票。 甲方承担费用计算式:=(医疗费+工伤赔付费-2万元-医保赔付费)70% 十一、履约保证金:1.合同签订前,乙方向甲方缴纳保证金10万元(不计利息);2.保证金主体工程完工10层退一半、封顶退完。 十二、特别约定: 1、班组工人进场当天必须提供身份证复印件且男年龄不超过60周岁、女年龄不超过50周岁;专业工种具有上岗证,否则工人在施工场内所发生的一切事故甲方不承担任何经济和法律责任。 2、工人在施工场外所发生的一切事故与甲方无关。 3、乙方现场负责人每月在现场16天,代理人员在现场26天(以甲方打卡为准),少一天扣500元,在保证金中扣除。 4、累计罚款达到2万元,甲方有权终止合同,并取消乙方作业资格,结算按已完合格工程量70%计算。 5、乙方须配臵足够的无线电对讲机,以便通讯联络,提高工效。 十三、其他未尽事宜,由甲乙双方协商解决。 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖印后生效。 甲 方: 乙 方: 电 话: 电 话: 年 月 日 年 月 日 水电安装劳务合同范本 篇10发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) ______________项目部将“______”商业、住宅综合开发项目安装工程分包给乙方。按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国投标招标法》、《建筑工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及有关法律、行政规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本分包工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称:“______”商业、住宅综合楼。 2、工程地点:宁夏__市______89号。 3、结构形式:框剪结构。 二、承包范围及内容: 1、电气工程: 1.1强电工程: ①按图完善所有管盒。②电缆桥架安装。③管内线、缆安装。④配电箱、柜安装。⑤灯具面板安装。⑥系统检查调试、试运行。⑦墙体管线、盒预埋。 1.2防雷接地工程: ①接地电阻测试。②变配电箱、竖井、机房接地干线安装。③室外测试点安装。④按图要求高层部位的外墙、门窗连接。⑤屋面接闪器安装、设备连接。⑥所有等电位系统的支、干线安装(含所有进出户的金属管道及局部等电位。⑦钢结构(屋顶)工程防雷接地。 1.3电视、电话、网络、安防、消防工程: 按图安装所有管、盒、线并保证通畅。 2、水暖部分: 2.1给排水工程: ①给排水预留洞、孔预留,校核处理。②所有支、干管安装(含雨水管)。③设备及洁具安装。④冲洗、打压、通球实验。⑤配合现用水取样检测。 2.2采暖系统: ①预留洞口及校核处理。②所有支、干管安装,集合处理器等设备安装。③系统冲洗、实验。 2.3消防、空调工程: ①按图移交结构空洞。②与消防、空调分项连接及配合。 3、施工所需的工具由方承担。 4、工人生活宿舍及床铺由方承担。 三、甲方职责: 1、开工前进行技术质量、安全生产、文明施工书面交底。 2、组织隐蔽工程的验收,负责施工现场各种场地的统一规划和布置。 3、按施工进度做好材料供应,但乙方应提前5天将材料采购计划书送于甲方。 4、负责与业主及监理单位的联系和往来函件的收发和处理。 5、对乙方的工程质量、进度、安全、文明施工等进行监督检查,并针对发现的问题提出整改措施,并有权对不整改或整改不彻底的进行处罚。 6、甲方有权要求乙方调整不服从甲方管理的人员,乙方应按甲方要求进行调整。 四、乙方职责: 1、按照甲方审定的施工组织设计、施工方案、技术交底、施工计划安排人员施工。现场配备管理人员2-3人。本工程质量标准达到现行国家规范规定及设计要求。 2、必须严格按照劳务分包合同中的承诺的内容执行,按时提供工程进度计划。 3、严格遵守劳务合同,因乙方自身原因不能履行本合同工作内容或工程质量、工期达不到甲方要求,甲方有权令乙方在规定时间内退场,并由乙方承担相应的损失。 4、工程技术员及特种作业人员必须持证上岗,不得从事与岗位不一致的岗位工作,一经查出,甲方马上将其清退出场并给予乙方一定的经济处罚。 5、针对甲方提出的工程质量、安全、进度、文明施工等方面的整改意见及时组织人员进行整改。工程质量严格按图纸要求及国家现行施工规范进行施工,否则所发生的一切质量问题均由乙方负责。 6、进场人员必须持本人身份证或其他有效证件进入工地。遵守国家法律、法规,不赌博、打架斗殴,如有违反者情节轻微的给予罚款、离场,严重者移交司法机关。 7、乙方施工人员应严格遵守安全操作规程,禁止违章操作。若由于自身安全管理措施不力违章作业,而造成的伤、亡事故,由乙方自行承担一切责任及经济损失,并接受处罚。 8、乙方在施工中不得以任何理由抬高工资,无故停工,否则所造成的经济损失由乙方承担并处罚。 9、乙方应保证农忙季节不停工、不减员,如停工减员每天罚款______元。 五、劳务费支付: 支付方式按月支付工程进度款的70%.余款待竣工验收合格后两个月内一次付清。 六、其他: 本合同一式四份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效,其他未尽事宜双方协商解决。 甲方(签章): 日期: 乙方(签章): 日期: 水电安装劳务合同范本 篇11甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等法律的有关规定,结合本工程的实际情况,甲、乙双方经友好协商,同意签定本合同。 一、工程名称: 隆鑫国际Ⅱ标段水电安装工程,建筑面积约为80000平方米(以实际工程结算数为准)。 二、工程地址: 石坪桥 三、工程承包范围和内容 乙方按工程设计施工图承包水施、电施和会审纪要、技术核定变更单的全部工程内容承包隆鑫国际Ⅱ标段散水范围内的全部水电安装工程的劳务,但不限于以下工程内容: 1、给排水工程: 1)室内生活给水管道安装,一户一表后接至户内各功能房间用水点。 2)室内外雨、污水(含空调冷凝水)管道安装,主管接至小区综合管网图所示的第一个雨、污水井或沟。 2、防雷及接地安装。 3、电气工程: 1)照明部分:一户一表(电表箱)后至户内各功能房间开关、插座等用电点的安装及相关电线、电缆、桥架的敷设;公共楼梯间、电梯前室、走道间、车库、设备房等的照明系统,疏散指示系统及应急照明系统的线缆敷设及配电箱、灯具安装。 2)专用部分:动力配电箱、水泵及电梯用电、照明等按设计施工图说(含电梯安装图)的要求完成施工。 3)智能建筑:智能如通信网络、有线电视、建筑设备监控、安全防范等系统,按设计预留套管、管道和安装各类箱体盒体位置,预埋管道附带丝不穿线。 4、其他工程的预留预埋。 5、不包括土建所有相关工作(孔洞、线槽的剔打及后塞口、吊补、防水、抹灰,管沟开挖、砌筑、回填等相关土建工作)。 四、工程期限(以主合同为准) 开工日期: 合同日期:以土建工程进度同步。 五、工程劳务费用及付款方式。 1、劳务费用:以上水电安装劳务费用按建筑面积12元/m2包干计算。 2、乙方派一名水电施工人员到现场负责施工、质量、安全、进度、文明施工等工作,甲方每月补贴 3、全部水电安装的资料由乙方负责整理完成合格后,交甲方归档向建设单位移交,甲方提供空白表格。 4、支付方式:(以主合同为准) 1)、在土建任何一栋楼主体达到11层以上后,甲方收到工程进度款开始支付水电安装预留预埋进度款。11层以下的水电安装预留进度款,甲方在收到11层以下的进度款后按该部分工程款的30%支付,剩余50%由甲方逐月分四次平均支付。 2)、工程一审结算完毕甲方收到进度款后十日内付至总劳务费用的85%。 3)、竣工验收合格后待甲方的工程结算办理完毕,甲方收到工程尾款,扣除质量保修金,向乙方支付应付的劳务工程费用。 六、物资供应 1、本工程所用的全部工程设备和材料均由甲方采购并组织到场。并保证现场安装进程需要。 2、工程所用的全部工程设备和材料均须符合设计和要求,必须符合国家相关标准并有相应的合格证书。 3、因甲方购买的工程材料、工程设备不能满足相关质量要求导致乙方停工(拆除、重新安装)的相关劳务费用,发生时分清责任另行协商解决。 七、工程质量: 按主合同要求 八、双方责任及违约 1、甲方为乙方提供水电安装施工图叁套。甲方应协助乙方协调、疏通与其他各施工单位、建设单位、监理单位的联系。 2、甲方按合同按时按期支付劳务费。 3、甲方为乙方提供临设住宿、库房、加工场地。 4、乙方按合同工程进度同步完成相关工作。 5、乙方负责施工过程中的安全文明生产。 6、乙方负责本安装工程所需的设备、机具及其他低质易耗品。 7、甲乙双方任何一方如违反以上所有条款视为违约,违约责任,另行协商。 九、争议的解决方式 合同执行过程中如发生争议,双方应及时解决。协商不成时,任何一方均可向经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。 十、工程保修 1、本工程水电安装保修期为两年,自工程竣工验收合格之日起计算。 2、水电安装保修金为总费用的3%。 3、保修期满一个月内无息退还全部保修金。 十一、其他 1、进度、质量、安全、文明施工等的奖罚按甲方与建设单位签订的主合同的条件参照执行。 2、甲乙双方签定合同时乙方向甲方支付履约保证金伍万元整(大写:人民币伍万元整),履约保证金在签定合同三日内交纳。履约保证金的退还时间视情况另行协商。 3、附甲方与建设单位签订的主合同复印件一份。 4、本合同经双方签字盖章即生效,甲方向乙方付清全额工程款自动失效。 5、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。 甲方: 乙方: 日期: 日期: 水电安装劳务合同范本 篇12发包单位:以下简称甲方: 承包单位:以下简称乙方: 根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定,经双方协商一致,达成如下协议,以资共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称:湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。 2、工程地点:耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。 3、三-五层为砖混结构,总高约20米,总建筑面积约 二、承包内容及方式; 1、承包内容: ⑴、承包工种:水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、工地临时用水用电安装) 。 ⑵、图纸上所承包工种的内容为内容。 ⑶、本工种均含小型工具。 2、承包方式:一次性平方面积包干,纯包干,以每平方米计算,按图纸尺寸及计算规则计算面积。 三、工程结算及付款方式: 1、工程结算方式:以图纸实际面积乘以包干价。 2、付款方式:工程进度款按月拨付,乙方于每月15日前编报工程完成月报,送甲方审核确认后,甲方在本月20日前支付应付工程进度款的80%,工程竣工验收合格办理结算后,甲方15天内将余款一次付清。 四、工期: 本工程计划开工日期为20xx年4月20日,总工期为120天,(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算,包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一,经甲方现场代表签证后,工期可以相应顺延,否则拖延一天按1000元/天计取,在最后结算中扣除。 ⑴、甲方确认非乙方原因影响工期。 ⑵、不可抗拒的因素影响工期。 五、工程质量: 1、本工程为合格工程,质量评定标准以国家质量检验评定标准为依据,要求单位工程一次验收合格,如因乙方原因,工程质量达不到质量标准,乙方承担所发生的一切费用。 2、因质量问题需进行整改返工的工作,乙方不能按双方约定的期限完成,甲方有权另外组织施工,其发生的全部费用从乙方相关工程款中扣除。 六、双方职责范围: 1、甲方职责: ⑴、乙方进场后,负责组织施工,及时提供施工图纸,组织班组认真搞好图纸技术和安全技术交底工作。 ⑵、负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。 ⑶、按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。 ⑷、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表,督促和指导乙方施工。 2、乙方职责: ⑴、接到甲方开工通知三天内,及时组织好各工种足够所需的施工人员进场。 ⑵、按图施工,严格执行各项规范规定的操作规程,服从甲方施工员的安排指导,确保工程质量。 ⑶、各工种必须做到工完场地清,确保安全文明施工。 ⑷、严格执行甲方的施工进度计划,按期完成所承包范围内的施工任务。 ⑸、必须服从甲方对机械的统一调配和指挥,不得善自关闸断电。 ⑹、配合甲方施工员做好测量放线工作。 ⑺、严禁违章作业,否则造成一切安全事故,后果自负。 七、其它要求: 1、无正当理,乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务,甲方有权解除合同,合同解除后,结算按所完成工程量的80%予以结算,乙方不得以任何理由取闹。 2、本合同未尽事宜,在施工中双方协商解决。 本合同一式两份,自双方签字成立有效,双方各执一份,都具有同等法律效力,尾款付清,自行失效。 发包人(签字): 承包人(签字): 电话:电话: 签订时间: 水电安装劳务合同范本 篇13发包人【简称甲方】 劳务分包人【简称乙方】 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建业·天筑7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一致,订立本合同。 第一条:工程概况: 1.1工程名称: 工程地点: 建筑面积:平方米,地下车库(据98定额人工工资结算)。 结构形式:框架剪力墙结构,层。 1.2工程承包范围: 水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。 1.2.1、水施部分:给排水系统预留洞及设备安装; 1.2.2、消防部分:防火自动报警系统预留洞及管子的预埋; 1.2.3、电气部分:强电(公共部分线管预埋、穿线、电缆、灯具、开关、插座、配电箱、配电柜及桥架安装),住宅部分线管的预埋、穿线、灯具、开关及插座的安装; 1.2.4、弱电部分:弱电(电视、电话、宽带、对讲)线管的预埋,桥架及弱电箱的安装。 1.2.5、空调部分:中央空调洞的预留; 1.2.6、通风部分:排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋; 1.2.7、室外部分:室外雨水管安装、避雷、接地焊制; 1.2.8、采暖部分:采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。 承包方式:清包工 建筑面积包干报价。包人工、包安装工具(包括除垂直运输以外的其它一切必须工具如套丝机、手电钻、电焊机、冲击钻)的提供、机械、导管钢丝、包工期、包质量、包安全及文明施工、包竣工验收合格通过; 1.3质量等级:中州杯 1.4合同价款: 1.4.1主楼单价:(建筑面积,地下车库另算) 1.4.2合同价款:¥:元(不包含地下车库) 第二条:图纸 开工前七天,发包人应提供图纸壹套(未含竣工图) 第三条:甲方驻工地代表 3.1甲方驻工地代表姓名: 3.2职责:按合同约定,及时提供给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。 第四条:甲方工作 甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作: 4.1负责组织图纸会审和技术交底,编制总的施工组织设计,审查乙方分包工程施工方案及进度计划、月计划及周计划; 4.2负责组织阶段验收和竣工验收工作,对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督; 4.3定期组织召开业主例会,对施工生产情况进行协调; 4.4提供施工现场的施工用临时水源、电源,临水供水至主干管,临电供电至二级电箱; 4.5甲方协助乙方办理在施工现场的各种手续并协调各方面的关系; 4.6及时反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。 第五条:乙方驻工地代表 5.1乙方驻工地代表姓名 5.2职责:乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。按照甲方的工期总控计划、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求精心组织施工,履行分包合同中规定的义务,遵守甲方的《项目管理办法》及规章制度。 第六条:乙方工作 乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作: 6.1按照甲方通知的时间准时进场,并在一周内根据所负责项目图纸提出设备材料计划,并对数量负责; 6.2严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求; 6.3按照甲方代表批准的施工方案进行施工,未经甲方代表认可,不得擅自更改施工方案;与其他分包人进行交叉配合施工过程中应按照甲方的指令进行施工,乙方应对甲方指令进行复核及确认。 6.4在施工过程中必须服从甲方代表对质量、进度的管理,必须建立质量保证体系,并按甲方要求配备专职或兼职安全员和质量检查员; 6.5乙方必须严格遵守河南省及郑州市政府关于外地施工企业管理的相关法律、法规及条例,任何因乙方违反上述有关规定、条例造成的案件、事故、事件等的经济及法律责任均由乙方承担,由此造成的甲方的经济损失由乙方承担; 6.6乙方所有工人必须具备国家、河南省及郑州市要求的全部证件。凡因乙方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事件等的经济责任及法律责任均由乙方承担,由此造成的甲方的各种损失由乙方承担; 6.7乙方必须向甲方上报进入施工现场的全部人员名单,乙方人员经甲方审核后方可进入施工现场,且未经甲方同意不得擅自变动。如有人员变动应上报甲方,经甲方同意后方可变动,否则视为违约,自行承担由此产生的后果及费用。 第七条:结算与付款 7.1结算依据:以建筑面积按照设计图纸依据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。 7.2按节点进度支付工程款:十五层封顶支付8%,主体封顶支付12%;十五层二次线管预埋完成支付4%,主体封顶二次线管预埋完成支付6%;安装十层、二十层、封顶完成按工程量付款80%;工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的90%;结算完成支付95%;剩余5%为保修押金,保修期按照业主与总包方的合同约定贰年; 以上支付节点均按实际完成面积支付。 第八条:工程质量的监督与验收: 8.1乙方在施工中必须按设计图纸及国家颁布的操作规程和规范施工,质量应符合国家规定的施工和验收标准。分部分项工程按要求达到预定的标准95%; 8.2施工中的隐蔽工程,在隐蔽前由乙方提前24小时通知甲方验收; 8.3每次完成的分部分项工程,由乙方专职人员报请甲方质检部门,经检验合格后进入下道工序施工; 8.4乙方应按照国家标准、规范和设计图纸进行施工,并随时接受甲方检查、监督。乙方应配合甲方做好各项检查,对查出的问题,应按甲方要求及时进行返工、修改、自行承担费用。甲方有权酌情给以200—20xx元罚款。造成业主或监理的批评或罚款均由乙方承担,根据业主的罚款数额,由乙方承担双倍罚款; 8.5非乙方施工项目对工程最后质量评定造成影响,乙方不负责任; 8.6乙方工程在具备验收条件时,甲方五日内组织项目部有关部门进行验收,经验收符合要求,双方在验收单上签字,资料由甲方负责保存。 第九条:材料及设备保管 9.1乙方严格要求工人按照施工质量验收规范施工,杜绝浪费材料,做好工完场清工作(材料、建筑垃圾);因乙方原因造成的质量问题由乙方承担,甲方收取材料损失费,所造成的罚款由乙方承担,甲方在乙方工程款中扣除;乙方需切合实际根据施工工期的用量需要,提前三天向甲方上报施工所用材料。 9.2乙方需要的材料由甲方供应到施工现场,乙方应负责卸料并及时清点并办理领用手续,按甲方指定堆放整齐;材料一经领用,圴由乙方负责保管,直至工程完工,由于乙方现场管理不善造成丢失或损坏,圴由乙方负责; 第十条:补充条款: 10.1工程量的增加及减少按98定额工程量结算; 第十一条:甲乙双方管理人员在工作中要秉公办事,如发生违法违纪行为要追究责任人的经济和法律责任。 第十二条:争议解决及违约责任: 12.1甲乙双方在履行合同中如发生纠纷和违约时,应双方协商解决如双方解决不了,可根据一方当事人的请求提交本工程所在地的有关部门或仲裁机构解决。 第十三条:合同的生效与终止: 13.1本合同双方签字、盖章之日生效; 13.2本合同规定结算付清尾款之日终止。 第十四条:本合同一式贰份,甲乙双方各存一份。 发包人:分包人: 年 月 日 年 月 日 水电安装劳务合同范本 篇14合同编号:JD~2 水电安装施工劳务 承包合同 工程承包人:山东天一建设有限公司劳务承包人:签订地点: 签订日期:年月日 水电安装施工劳务承包合同 工程承包人(甲方):山东天一建设有限公司劳务承包人(乙方):]依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就金都花园小区二期工程水电分项工程施工事项协商一致,特订立本合同,望双方共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称:金都花园小区二期工程水电分项工程工程地点:济宁市任城区济安桥路东,机电路北 二、承包方式及内容: 本工程甲方提供主材,乙方包人工、包机械、包质量、包安全文明、包进度、包验收合格。 承包主要内容:包施工图和施工方案中的室内给排水安装工程,包括室内给排水、暖、消防的全部安装工程,智能化系统等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用水用电设备安装及维护。具体如下: A、给水、暖通部分:自来水、暖从外墙米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端至楼外排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。 B、从墙外米处预埋管至室内施工图中和施工方案中的强弱电的全部安装及专业配套工程的预留孔洞、工程临时用电线路电箱的安装及维护,室内总箱内(含总箱)所有分线箱盒、桥架、配管、户箱、开关、插座、强弱电井线槽、灯具。电话电视,智能化设计图纸讲线管铺设到位,穿好铁丝,消防系统的室内铺设。 辅助材料及工具: 给排水及消防、电气辅助材料:如铁丝、锯条、电焊条、切割片、胶布、碘钨灯等由乙方负责;所有电器项目甲方只将电源布置到固定位置,开关箱以后电线电缆均由乙方负责。 主材提料单应由乙方提供,甲乙双方共同确认,提料单且虽经甲方确认,但在实际施工中出现提料单严重不准确、不相符的或主材浪费超过3%的,损失由乙方自行承担。 三、承包范围: 图纸及设计变更内电气、给排水、消防、采暖工程预留预埋及安装、调试、验收,弱电、智能化、空调工程预留预埋,临时用水用电设备安装及维护。具体项目范围及施工要求详见该工程施工图纸。 甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。 四、工程款支付及结算方式 合同单价:包清工。地上部分水电66元/平方,其中电32元/平方,水34元/平方;车库水电42元/平方,其中电24元/平方,水18元/平方;电预埋管占35%,墙体开关盒、配电箱预埋管占25%,穿线安装占40%。 计算方式:按确认的实际工程量乘以单价计算。工时及工程量的确认 最终确认的工程量是以设计图纸和技术交底为基础,参考乙方实际完成、依据法定的工程量计算规则由技术负责人计算确定、生产及预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程量为准。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。 拨款方式:甲方给乙方按工程施工进度支付进度款。±以下完成按实际完成工程量的约75%支付首款,2#~7#主体工程封顶(1#、8#楼同高)按±以上按实际完成工程量的约75%二次付款,二次结构完成按实际完成工程量75%付款,工程竣工验收交接付至承包总额的55%,剩余40%工程款抵商品房,待工程竣工验收后办理房产手续。剩余5%作为质保金,待保修期满,如乙方无质量问题,甲方支付剩余工程款。 甲方在收到乙方相应金额的收据后向乙方履行结算义务,若因乙方未及时提供收据,导致甲方未付款或延迟付款的,甲方不承担违约责任。 五、承包工作期限及工作进度 按甲方施工组织设计和月施工进度计划安排施工进度。乙方必须服从和执行甲方下达的施工生产计划,并根据进度要求,合理调度作业人数和其他资源。 工程验收标准执行国家和地方先行标准,如质量不合标准,必须返工修理,工期不得顺延。其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。 六、质量及安全文明要求 工程质量:本工程质量必须达到国家现行施工及验收规范标准以及建设、监理单位和甲方的要求。 确保所承担的分项工程合格率100%。由于工程质量不合格造成的返工(人工、材料、机械)损失及其他损失由乙方承担。 安全文明:严格按施工总承包合同的标准施工,现场临电施工管理,从现场到料场;从材料到人员,必须达标。因乙方原因导致工程达不到要求时甲方有权扣除乙方结算总值的5%。上级各部门检查、评比中达不到要求或不能按期整改时罚款200元。前述扣款或罚款不足以补偿甲方因此遭受的损失时,乙方应当另行向甲方补足。 七、标准规范 执行本工程总包合同约定的标准规范,本合同亦适用标准规范如下:二标五规范及康居标准省市施工工艺标准及各项规程质量/安全/环保与职业健康管理体系发包人、监理管理办法及工地各项规章制度 八、甲方义务 组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。 甲方提供现场办公室1间,住宿由乙方自行提供简易板房并负责接通水电,管理由乙方负责。垂直运输及其他劳动保护及所有工具均由乙方负责。 负责工程测量定位技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、工作用水及施工场地。按本合同约定,与乙方进行费用结算。 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 九、乙方义务 负责组织具有相应资格证书,能够胜任本职工作,并在数量上能满足工程进度要求的员工队伍,全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向甲方负责。 负责与员工签订劳动合同,为员工办理社会保险;对所属员工进行安全、质量、操作技能等教育培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施,直至所有义务及工作程序完结。 负责在接到图纸(或技术交底)后10天内,向甲方提交材料设备周转工具等供应计划,并负责验收,保管、使用、维护。甲方的设备在使用完后负责向甲方交回。需要乙方进行装卸的,乙方必须及时执行(注;项目现有材料要合理使用)。 对经验收的材料与机具应按甲方统一规划堆放。生活区的管理,并负责自身责任区的治安保卫工作。 负责对已完工程部分的成品保护工作按甲方标准化工地的要求进行。接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,与现场其它单位协调配合,照顾全局。 实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方应承担的安全防护措施费用,以上特殊行业操作人员须持证作业。 十、乙方的工作职责质量 对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责,并按照总包合同的保修时间对工程保修。 执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、项目部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理,服从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调,积极配合工作,对所下达的整改通知书、停工令等必须无条 件执行。严禁与发包人代表及监理发生争执,严禁与管理人员争吵,发现问题及时汇报。根据工程进度及各方面需要,合理调配组织。在施工中严把质量关,建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格,不得进行下道工序施工。严格按施工图、规范、安全技术操作规程施工。 安全 乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方现场管理不善、措施不力、违章操作、野蛮施工等造成事故的责任和因此而发生的费用,以及法律责任等,均由乙方承担;且若因此造成甲方损失的,乙方应当向甲方予以相应赔偿。乙方应负责对其所属员工进行安全教育,严禁违章违规作业,一经发现将严肃处理并追究相关责任;严禁拆除、损坏安全设施;严禁无防护和无警戒进行拆除施工;严禁高空坠物,严禁私拉乱扯电线;严禁打架斗殴、酗酒闹事;加强安全意识和劳动保护,杜绝安全事故。拒绝甲方要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方的原因导致的安全事故,由甲方承担相应的责任及发生的费用。 进度 保证合理安排工作,积极穿插施工,满足工程需要,一切服从工程大局。因不服从指挥,不按要求施工,造成工作方面无法按时完成,工地另行组织、安排、协调,所发生的费用直接从乙方劳务费中扣除。 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,严格实施。综合管理 按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差造成的损失及各种罚款。 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局。 乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行总包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工程程序。 十一、安全防护 乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由乙方负责提供。 十二、事故处理 发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方,配合上级主管部门按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。乙方和甲方对事故责任有争议时,按照相关规定处理,如因乙方的原因或劳动者自身违法违规原因造成工伤事故的,其经济责任由乙方承担;因此造成甲方损失的,乙方应当予以相应赔偿。 十三、材料、设备供应 乙方应在接到图纸或技术交底后,根据现场现有材料向甲方提10天提交材料、设备等供应计划;经确认后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要乙方帮忙卸车的,乙方必须及时进行。如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时提出,甲方负责处理;乙方未在验收时及时提出的,视为货源合格。 乙方(及其工作人员)应妥善保管,合理使用供应的材料、设备及周转工具,如存在有意切割、损坏,经甲方发现一次则罚款500元并提出警告,经发现第二次则罚款1000元,如仍继续发生则一次性罚款5万元/次。因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿并承担因此造成的一切经济损失。 十四、施工变更 施工前,乙方必须组织人员认真阅读施工图纸,发现问题,以书面形式向甲方提出,甲方负责解决。 施工中如需对原工作内容进行变更,甲方应提前通知乙方。 十五、施工验收 乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。乙方施工 完毕,应向甲方提交完工报告,书面通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工质量进行验收,验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已经完成了本合同约定工作;若甲方在前款所述7日内无法及时组织验收的,可由甲乙双方另行确定验收时间。但甲方与发包人之间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,并承担由此导致的甲方的相关损失。 十六、施工配合 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收,以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工现场内第三方的工作需乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外,乙方因提供上述配合而导致工期延误的,工期作相应顺延。 乙方按约定完成劳务作业,需由甲方或施工现场内的第三方进行配合时,甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合,且甲方应承担因此而发生的费用。 十七、劳务报酬最终支付 全部工作完成,经发包人认可后30天内,乙方向甲方递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。 甲方收到乙方递交的结算资料后30天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后30天内向乙方支付劳务报酬尾款。 乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同约定的方式解决争端。 十八、违约责任 甲方应承担违约责任的情形如下: 1、甲方不按时向乙方支付劳务报酬; 2、甲方不履行或不按约定履行其他合同义务; 甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,甲方应当按拖欠金额向乙方支付每日‰的违约金。 甲方不按约定履行合同的其他义务时,应向乙方支付违约金20xx元,同时承担并赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,顺延延误的乙方工作时间。 乙方应承担违约责任: 1、乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付20xx元的违约金; 2、乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付总报酬1%的违约金; 3、乙方不按约定履行合同的其他义务时,应向甲方支付违约金20xx元,同时承担并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 十九、争议 甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或请求有关主管部门调解,调解不成的,任一方可以向济宁市仲裁委员会申请仲裁。 二十、合同解除 如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬超过30日的,乙方可以停止工作。 如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,乙方接到通知后应当在5日内撤离现场。 如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲方和乙方可以协商解除合同,双方互不因此承担违约责任。 合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理欠款的效力。 二十一、合同终止 双方履行完合同全部义务,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,劳务报酬价款支付完毕,本合同即告终止。 二十二、合同份数 本合同正本两份,具有同等效力,由甲方和乙方各执一份。 二十三、补充条款 因乙方原因造成的发包人、监理单位对甲方的罚款由乙方承担。乙方进入施工现场后,一人/次不带安全帽罚款50元;一人/次大便罚款100元;一人/次违章、拆除安全设施罚款50元;出现一次高空抛物罚款500元。 因乙方原因发生安全事故,轻伤罚款500元,重大事故罚款1万元以上;若甲方因此遭受的损失高于前述罚款金额的,乙方另行予以赔偿。 无论任何原因出现打架闹事时,乙方对打架闹事者予以开除,并对班组罚款500元。 凡发生辱骂、殴打管理人员时,乙方除开除打人者外,还应对班组罚款500元,并由乙方公开赔礼道歉,对所有工人进行教育,保证下不为例。 发生偷窃行为,不管情节大小,一律罚款20xx元以上。违法犯罪的移送司法机关处理。 因乙方原因发生的安全事故所造成的一切损失,由乙方负责。因甲方的原因造成安全事故,所造成一切损失由甲方负责。 如因乙方原因造成其他损失,均由乙方承担。 因乙方无正当理由发生集体上访事件,每次罚款元。乙方应于合同履行期间,在每月的25-31日向甲方上交工人实际考勤及工资单明细,不上交者一次罚款1000元。 乙方人员在施工现场外发生的任何意外伤害,甲方不承担任何责任。本条以上条款所涉及的各项罚款,由乙方直接交予甲方,或由甲方在向乙方结算劳务报酬时予以相应扣除。 其他未尽事宜,双方协商解决。 二十四、合同生效 合同订立时间: 年月日 甲方(盖章): 乙方(盖章): 甲方代表(签字): 乙方代表(签字): 水电安装劳务合同范本 篇15甲方:--建设集团有限公司--项目部 乙方:__________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。 一、工程名称: __________________________________。 二、工程地点: __________________________________。 三、承包方式: 劳务承包。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 四、承包范围: 五、工期要求: 在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成, 拖延项目完工期,甲方除有权向乙方处以--元以下的罚款外,造成甲方延误工期的所有损失均由乙方承担。 六、质量标准: 按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、jgj59—99安保体系和当地主管部门的其他要求,作为本工程质量验收标准。 七、质量验收程序: 1、对材料质量、型号、规格、产地、产品许可等内容由甲乙方共同派员检验。 2、对安装工作的正确性与符合性检验,由乙方自检合格后报甲方及监理复验。 3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、通风、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中约定的质量要求相一致。 4、乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合要求,乙方拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。 5、乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善,在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外),均由乙方自费修补恢复原状,造成甲方其他损失的,另行赔偿。 八、质量保修责任: 乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的二年内负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复。如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方预留的保修金中扣除。 九、本工程施工中,甲方除向乙方提供下列机具外,其余操作工、器具均由乙方自备。 十、承包工费计算方式: 本工程按乙方承包的总工作量约为 ,计工程款约为 元。 十一、本合同第十条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费,施工中发生的安全事故处理费用,全由乙方承担。 十二、本合同第十条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。 乙方的结算价格是竣工时按甲方、业主、质监等各方联合验收评定的结果定分计价;达到业主的质量要求的定为85分,得本工程的完全价格;85分(不含85分)以下的每下降一分。扣--元/m2。 十三、付款办法: 1、施工阶段,甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后工作量,向乙方支付当月完成工作量的应得工费的45%。甲方在付款时扣除当月为乙方代付款项和因故罚款,除此之外,甲方不再向乙方发放零星借支和其他生活费用。 2、乙方承包的安装工程全部施工完毕,经甲方、业主、监理验收合格后,甲方再向乙方支付承包应得工费总额的30%。其时,如乙方无后续工程施工,乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。 3、乙方剩余部分的施工工费,如在年终春节前已通过竣工验收备案,由甲方在扣除乙方应扣款项后,向乙方一次性兑现。如本工程至年终春节前未最终通过竣工验收备案,则乙方只能按承包总工费的90%收取,待竣工验收备案后的二个月内,除预留3%的保修金外付清余款。 4、乙方在每月领取生活费和工费结算时,应按班组人员编制一式二份的工资结算方案,方案中须有每人结算金额和领款人签名,其中将一份报送甲方财务部门。 十四、保证金的交付与退还: 乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金--元。(按承包总价的的5%缴纳)。保证金于合同签订后,队伍进场施工前一次性交清,待乙方承包的工程竣工验收备案后,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方不能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。 十五、限额用料: 甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材料的种类由甲方确定,包括:各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等,限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算,报甲方审批后实施。如无正当理由的超用部份由乙方承担,节约部份由甲方按节约额的%奖给乙方。 十六、甲方的责任和义务: 1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。 2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。 3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。 4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。 5、按合同规定,向乙方支付具备付款条件的承包工费。 十七、乙方的责任和义务: 1、本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书,交甲方备案。 2、严格遵守甲方的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定。 3、必须执行对所有作业人员持证上岗的规定,设立兼职安全、质量、综治员,坚持工前交底、工中监督和工后验收。做好当日记录。并在工前对施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时向甲方报告。在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。 4、制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖,一旦发现,甲方除没收器具外,另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。 5、妥善保管,正确使用甲方提供的各种机具,如损坏或遗失照价赔偿。其它违法乱纪,扰乱治安的,甲方按有关规定进行处罚,情节严重的送至公安机关处理。 6、做好施工现场的工后落手清,及时清理现场、回收安装材料,每天打扫宿舍内外环境,保持现场整洁文明和生活区干净卫生。 7、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。 十八、违约责任。 (一)有下列情况之一,均属乙方违约: 1、乙方承包人常擅离工作岗位,或施工人员严重不足,屡次不能如期完成施工任务而影响甲方总体施工进度的, 2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容,并经一再催促无效的; 3、乙方施工质量低劣,造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的; 4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者; 5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费,扰乱甲方正常工作秩序的; 乙方有违约行为,甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失、没收保证金和中止合同等处罚。 (二)发生下列情况之一,由甲方向乙方补偿损失: 1、由于甲方施工指导错误或因设计变更,要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用。 2、甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的,由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。 十九、其他: 1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴统一工作服,雨天施工备有的雨衣、雨裤、雨鞋等用品,均由甲方统一采办发放,费用由乙方自理。 2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用,乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。上岗培训费用由乙方培训者自理。 二十、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,报甲方公司一份,双方签字后生效。 至工程结束,款项结清时除保修条款继续履行外,其余条款自行终止。保修期满,保修条款自行失效。 水电安装劳务合同范本 篇16发包单位:_________(以下简称甲方) 承包单位:_________(以下简称乙方) 根据中华人民共和国《劳动合同法》及有关规定,经双方协商一致,达成如下协议,以资共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称:湖南耒阳南方水泥有限公司职工倒班楼。 2、工程地点:耒阳市小水镇(水泥厂厂区西南角)。 3、三—五层为砖混结构,总高约20米,总建筑面积约 二、承包内容及方式。 1、承包内容: (1)承包工种:水电(其中包括强电、弱电、给、排水、消防、 (2)图纸上所承包工种的内容为内容。 (3)本工种均含小型工具。 2、承包方式:一次性平方面积包干,纯包干,以每平方米_________。 三、工程结算及付款方式: 1、工程结算方式:以图纸实际面积乘以包干价。 2、付款方式:工程进度款按月拨付,乙方于每月15日前编报工程 四、工期: 本工程计划开工日期为_________年_________月_________日,总工期为120天,(开工日期以甲方通知开始清理基槽土方为准)。本工期均以日历天数计算,包括雨雪、节假日。如遇下列情况之一,经甲方现场代表签证后,工期可以相应顺延,否则拖延一天按1000元/天计取,在最后结算中扣除。 (1)甲方确认非乙方原因影响工期。 (2)不可抗拒的因素影响工期。 五、工程质量: 1、本工程为合格工程,质量评定标准以国家质量检验评定标准 2、因质量问题需进行整改返工的工作,乙方不能按双方约定的 六、双方职责范围: 1、甲方职责: (1)乙方进场后,负责组织施工,及时提供施工图纸,组织班组 (2)负责提供乙方施工人员的食宿用房和施工用水用电。 (3)、按进度计划及时组织施工所需要的各种材料进场。 (4)、负责制订各项规章制度和编制施工进度计划表,督促和指导 2、乙方职责: (1)接到甲方开工通知三天内,及时组织好各工种足够所需的 (2)按图施工,严格执行各项规范规定的操作规程,服从甲方 (3)各工种必须做到工完场地清,确保安全文明施工。 (4)严格执行甲方的施工进度计划,按期完成所承包范围内的 (5)必须服从甲方对机械的统一调配和指挥,不得善自关闸断 (6)配合甲方施工员做好测量放线工作。 (7)严禁违章作业,否则造成一切安全事故,后果自负。 七、其它要求: 1、无正当理,乙方不能按期开工或中途人力不足不能按进度计划完成任务,甲方有权解除合同,合同解除后,结算按所完成工程量的80%予以结算,乙方不得以任何理由取闹。 2、本合同未尽事宜,在施工中双方协商解决。 本合同一式两份,自双方签字成立有效,双方各执一份,都具有同等法律效力,尾款付清,自行失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。