造价委托协议书（精选16篇）

造价委托协议书 篇1

　　委 托 人：

　　咨 询 人：

　　第一部分 建设工程造价咨询合同（以下简称委托人）与 （以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　服务内容指以下内容：

　　①工程概算编制

　　②工程量清单编制

　　③工程量清单计价法预算编制

　　④定额计价法预算编制

　　⑤工程量清单及招标控制价审核

　　⑥工程实施阶段造价控制

　　⑦工程造价纠纷鉴定

　　⑧竣工决算编制

　　⑨拦标价的编制

　　二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1.建设工程造价咨询合同标准条件；

　　2.建设工程造价咨询合同专用条件；

　　3.建设工程造价咨询合同执行中 共同签署的补充与修正文件。

　　四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　1、正常服务酬金：按云价综合6号文件收费优惠20%收取；取费标准为总造价的1.8‰

　　2、支付时间： 工作成果提交后七日内支付

　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自本合同签订之日起实施，至 工作成果出具委托人支付咨询服务费后当日 终结。

　　七、本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，委托人执 贰 份；咨询人执 贰 份。

　　委托人（盖章）：

　　受托人（盖章）：

　　法定代表人（签字或盖章）：

　　法定代表人（签字或盖章）：

　　授权代理人（签字或盖章）：

　　授权代理人（签字或盖章）：

　　地址：

　　地 址：

　　账户名称

　　账户名称：

　　开户银行：

　　开户银行：

　　帐 号：

　　帐号：

　　电 话：

　　电 话：

　　传 真：

　　传 真：

　　20xx年x月x日

　　20xx年月x日

造价委托协议书 篇2

　　甲方：x项目部（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　经甲乙双方友好协商，甲方将承建的“国家计算机网络与信息安全管理中心广东分中心综合机房楼工程施工总承包”工程造价劳务工作委托给乙方，遵行平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程造价劳务工作协调一致，订立本协议。

　　一、工程概述：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程规模及造价：建筑面积：7498㎡（地上5967.9㎡，地下 1530.3㎡）；合同造价30023989.66元 (含预留金)。

　　4、工作内容：编制工程预算书；施工过程签证办理、编制工程结算书且同审计部门对数并确定结算价。

　　二、劳务费用及付款方式：

　　本项目劳务费用分三部分计算：

　　1、编制工程预算书，该部分的劳务费用固定为：人民币 ￥20,000元。付款方式：乙方出具这个项目的工程预算书后15天内，甲方一次性支付乙方￥20,000元。

　　2、施工过程签证办理、班组结算审核工作，该部分劳务费按每月4000元计取。付款方式：甲方每月月底支付乙方￥4,000元。

　　3、编制工程结算书(含钢筋抽料)，该部分的劳务费用固定为：人民币 ￥40,000元。付款方式：乙方出具这个项目的工程结算书初稿后15天内，甲方一次性支付乙方￥20,000元。乙方完成与审计部门对数并确定结算价后15天内，甲方一次性从付清余款。

　　三、工程期限：

　　1、编制工程预算书，甲方提供预算有关的资料后一个月内完成初稿。

　　2、签证办理、班组结算审核，积极配合甲方及时完成工作。

　　3、编制工程结算书，甲方提供有关结算完整的资料后一个月内完成初稿。结算书送审后，积极配合与审计部门完成对数工作。

　　四、双方责任

　　甲方责任：

　　1、甲方负责提供施工图纸、竣工图纸、工程承发包合同、招投标文件、图纸会审纪要、设计变更单和工程联系单等资料及依据。乙方在预、结算编制过程中需甲方配合的，甲方无条件配合。有疑问的，甲方负责解释和决策，审核乙方的预、结算资料。

　　2、按期按时支付乙方劳务费用。

　　3、以上乙方劳务费用不包含与建设单位或审计单位可能发生的饭局、配合费等费用。若发生以上或相似费用，由甲方负责支付。

　　乙方责任：

　　1、按时完成预算编制工作。

　　2、在施工过程中，及时协助甲方办理签证。

　　3、施工过程中，及时核实班组的报审结算。

　　4、按时完成工程结算的编制工作，协助甲方完成项目结算审定。

　　5、乙方不驻现场，乙方负责预、结算书制作费。

　　五、违约责任：

　　在履约期间，如属甲方原因导致终止协议，乙方除不退还已收劳务费用，甲方还必须按协议支付相关阶段余下的费用；如属于乙方原因导致终止协议，甲方视情节严重有权解除合同。

　　六、其它事宜：

　　1、本合同自双方签字之日生效。

　　2、本合同一式肆份，甲方二份，乙方二份，具有同等法律效力。甲方付清所有款后自动失效。

　　3、此协议内未包括的条款、事项如在工程中出现，双方共同另外协商解决。

　　甲方代表：

　　乙方代表

　　联系电话：

　　联系电话：

造价委托协议书 篇3

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：身份证号码：

　　本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、承包范围：

　　4、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)

　　二、承包方式：

　　1、工期：____天，自20__年____月____日开工，于20__年____月____日竣工。

　　2、工程承包价款：

　　A、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。

　　B、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。

　　3、承包信誉保证及质保条款：

　　A、根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。

　　B、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。

　　C、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即;________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。

　　4、工程质量及管理约定：

　　A、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。

　　B、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。

　　5、工程款支付方式：

　　A、合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。

　　B、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。

　　6、双方其它约定：

　　三、工程质量要求：

　　按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。

　　四、甲方的责任及义务

　　1、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。

　　2、开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。

　　3、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。

　　4、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。

　　五、乙方的责任及义务

　　1、严格遵守公司制定的各项规章制度。

　　2、在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。

　　3、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。

　　4、必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。

　　5、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。

　　6、甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。

　　7、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。

　　六、争议或纠纷处理

　　1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。

　　七、附则

　　1、本合同甲、乙双方各执一份。

　　2、本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

造价委托协议书 篇4

　　委 托 人：

　　咨 询 人：

　　第一部分 建设工程造价咨询合同（以下简称委托人）与 （以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　服务内容指以下内容：

　　①工程概算编制

　　②工程量清单编制

　　③工程量清单计价法预算编制

　　④定额计价法预算编制

　　⑤工程量清单及招标控制价审核

　　⑥工程实施阶段造价控制

　　⑦工程造价纠纷鉴定

　　⑧竣工决算编制

　　⑨拦标价的编制

　　二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1.建设工程造价咨询合同标准条件；

　　2.建设工程造价咨询合同专用条件；

　　3.建设工程造价咨询合同执行中 共同签署的补充与修正文件。

　　四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　1、正常服务酬金：按云价综合6号文件收费优惠20%收取；取费标准为总造价的1。8‰

　　2、支付时间： 工作成果提交后七日内支付

　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自本合同签订之日起实施，至 工作成果出具委托人支付咨询服务费后当日 终结。

　　七、本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，委托人执 贰 份；咨询人执 贰 份。

　　委托人（盖章）：

　　法定代表人（签字或盖章）：

　　授权代理人（签字或盖章）：

　　地址：

　　电 话：

　　20xx年 月 日

　　受托人（盖章）：

　　法定代表人（签字或盖章）：

　　授权代理人（签字或盖章）：

　　地址：

　　电 话：

　　20xx年 月 日

造价委托协议书 篇5

　　委托人名称（甲方）：贵州师范大学

　　受委托人名称（乙方）：____会计师事务所

　　甲方委托乙方对工程项目进行审计，经双方协商达成如下协议，以资共同遵守。

　　一，委托审计项目情况

　　（一），工程项目名称：贵州师范大学____工程

　　（二），送审工程造价：____元

　　二，委托审计的范围和要求。

　　（一），审计范围

　　1，检查标底及投标预算的编制质量；

　　2，检查施工，采购合同订立是否规范；

　　3，检查甲方确定的材料，设备采购价格是否合理；

　　4，检查施工，采购合同的执行情况；

　　5，检查项目批复概算，建设标准，建设内容实施的`情况；

　　6，检查设计修改，设计变更是否合规，合理，是否符合有关程序及对工程造价的影响；

　　7，检查工程款支付情况；

　　8，检查过程资料形成的合规性。

　　（二），审计要求

　　1，乙方审计人员应积极进行现场检查复核，特别是对设计变更，现场签证和隐蔽工程等，并提供造价及合理性评价；

　　2，对超出招，投标书外的工程量，工程项目，报价等作出书面意见；

　　3，对已形成资料的合规性，合理性，完整性作出评价；

　　4，提供《竣工结算审计报告》一式六份。

　　三，审计时间

　　提供《竣工结算审计报告》时间：自"委托协议书"生效之日起20天内完成。

　　四，双方责任

　　（一），甲方的责任：相关建设管理部门，监理单位对资料的真实性，完整性负责；提供原件。

　　（二），乙方的责任：对出具的《竣工结算审计报告》的真实性，合法性负责。

　　五，费用标准及付费方式

　　（一），费用标准

　　根据贵州省物价局文件（黔价费[____]327号文）及省教育厅（黔教审发[____]345号文）规定，经甲乙双方协商确定，按以下标准计算审计费用：

　　1，基本审计费按送审工程造价的____计取；

　　2，审减部分审计费按审减金额的__%计取。

　　（二），付费方式

　　提供《竣工结算审计报告》后一周内，一次性结算。

　　六，其他

　　本协议一式捌份，甲方伍份，乙方贰份，报送教育厅审计处备案一份，自甲乙双方签章后即生效。

　　七，未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　甲方：贵州师范大学 乙方：

　　负责人：负责人：

　　联系人：联系人：

　　地址：贵阳市宝山北路180号 地址：

　　电话：电话：

　　协议签订日期____年____月____日

造价委托协议书 篇6

　　委托人名称（甲方）：

　　受委托人名称（乙方）：

　　甲方委托乙方对工程项目进行审计，经双方协商达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、委托审计项目情况

　　（一）、工程项目名称：

　　（二）、送审工程造价：

　　二、委托审计的.范围和要求.

　　（一）、审计范围

　　1、检查标底及投标预算的编制质量。

　　2、检查施工、采购合同订立是否规范。

　　3、检查甲方确定的材料、设备采购价格是否合理。

　　4、检查施工、采购合同的执行情况。

　　5、检查项目批复概算、建设标准、建设内容实施的情况。

　　6、检查设计修改、设计变更是否合规、合理，是否符合有关程序及对工程造价的影响。

　　7、检查工程款支付情况。

　　8、检查过程资料形成的合规性。

　　（二）、审计要求

　　1、乙方审计人员应积极进行现场检查复核，特别是对设计变更、现场签证和隐蔽工程等，并提供造价及合理性评价。

　　2、对超出招、投标书外的工程量、工程项目、报价等作出书面意见。

　　3、对已形成资料的合规性、合理性、完整性作出评价。

　　4、提供《竣工结算审计报告》一式六份。

　　三、审计时间

　　提供《竣工结算审计报告》时间：自“委托协议书”生效之日起天内完成。

　　四、双方责任

　　（一）、甲方的责任：相关建设管理部门、监理单位对资料的真实性、完整性负责。提供原件。

　　（二）、乙方的责任：对出具的《竣工结算审计报告》的真实性、合法性负责。

　　五、费用标准及付费方式

　　（一）、费用标准

　　根据国家及行业相关规定，经甲乙双方协商确定，按以下标准计算审计费用：

　　1、 基本审计费按送审工程造价的XX0/00计取。

　　2、 审减部分审计费按审减金额的X%计取。

　　（二）、付费方式

　　提供《竣工结算审计报告》后一周内，一次性结算。

　　六、其他

　　本协议一式捌份，甲方伍份、乙方贰份、报送教育厅审计处备案一份，自甲乙双方签章后即生效。

　　七、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　甲 方：

　　负责人：

　　联系人：

　　地 址：

　　电 话：

　　协议签订日期：

　　乙 方：

　　负责人：

　　联系人：

　　地 址：

　　电 话：

造价委托协议书 篇7

　　委托人名称（甲方）：_____

　　受委托人名称（乙方）：_____

　　甲方委托乙方对工程项目进行审计，经双方协商达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、委托审计项目情况

　　（一）工程项目名称：_____

　　（二）送审工程造价：_____元

　　二、委托审计的范围和要求。

　　（一）审计范围

　　1、检查标底及投标预算的编制质量；

　　2、检查施工，采购合同订立是否规范；

　　3、检查甲方确定的材料，设备采购价格是否合理；

　　4、检查施工，采购合同的执行情况；

　　5、检查项目批复概算，建设标准，建设内容实施的情况；

　　6、检查设计修改，设计变更是否合规，合理，是否符合有关程序及对工程造价的影响；

　　7、检查工程款支付情况；

　　8、检查过程资料形成的合规性。

　　（二）审计要求

　　1、乙方审计人员应积极进行现场检查复核，特别是对设计变更，现场签证和隐蔽工程等，并提供造价及合理性评价；

　　2、对超出招，投标书外的工程量，工程项目，报价等作出书面意见；

　　3、对已形成资料的合规性，合理性，完整性作出评价；

　　4、提供《竣工结算审计报告》一式六份。

　　三、审计时间

　　提供《竣工结算审计报告》时间：自"委托协议书"生效之日起20天内完成。

　　四、双方责任

　　（一）甲方的责任：相关建设管理部门，监理单位对资料的真实性，完整性负责；提供原件。

　　（二）乙方的责任：对出具的《竣工结算审计报告》的真实性，合法性负责。

　　五、费用标准及付费方式

　　（一）费用标准

　　根据贵州省物价局文件（黔价费[]327号文）及省教育厅（黔教审发[]345号文）规定，经甲乙双方协商确定，按以下标准计算审计费用：

　　1、基本审计费按送审工程造价的xx0/00计取；

　　2、审减部分审计费按审减金额的x%计取。

　　（二）付费方式

　　提供《竣工结算审计报告》后一周内，一次性结算。

　　六、其他

　　本协议一式捌份，甲方伍份，乙方贰份，报送教育厅审计处备案一份，自甲乙双方签章后即生效。

　　七、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　负责人：_____

　　负责人：_____

　　联系人：_____

　　联系人：_____

　　地址：_____

　　地址：_____

　　电话：_____

　　电话：_____

　　协议签订日期：_____年_____月_____日

　　协议签订日期：_____年_____月_____日

造价委托协议书 篇8

　　委托方(以下简称甲方)：

　　受托方(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商达成如下协议：

　　一、委托施工内容

　　________________________________________。

　　二、工程地点

　　_____________________________________________。

　　三、承包方式

　　甲方以固定总价款____________元整(￥：_____________元)委托给乙方。

　　四、工期要求

　　现场具备条件进场施工开始______个日历天;如遇不可抗为的因素工期给予相应顺延。

　　五、付款方式

　　工程竣工验收合格后一次性付清。

　　六、质量标准

　　工程施工合格。

　　七、甲乙双方权利和义务

　　1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监督。

　　2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题乙方必须及时整改。

　　3、甲方应做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。但如遇不可抗力的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加风险。

　　4、乙方接受甲方委托，应按规定全面完成各项承包工作，并承担规定的承包人的全部义务和责任。

　　5、乙方负责本工程所有安全事宜，如发生意外甲方不承担任何责任。

　　八、争议解决

　　本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_____人民法院起诉。

　　九、其他

　　本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。

　　甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

造价委托协议书 篇9

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：教授新村箱变工程

　　工程地点：科技学院教授新村

　　工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料;教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试;教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑;低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接;1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。

　　承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程

　　(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)

　　第二条工程总价

　　合同总价为(RMB)：100万元整含税(大写壹佰万元整)，以最终决算价格结算。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40%40,0000元整,(大写肆拾万元整);

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币)50,0000元整(大写伍拾万元整)3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币)10,0000元整(大写壹拾万元整)

　　4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付;

　　3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电;

　　4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;

　　2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;

　　3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续;

　　4、自柜体到厂日起履行保固条款;

　　5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关;

　　第九条解约

　　甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;

　　第十条

　　乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。

　　任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　签订时间：

造价委托协议书 篇10

　　甲方： （建设单位）

　　乙方： （施工单位）

　　甲方将坐落在 （地址） 的 （工程名称） 土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上，经双方协商制定以下条款

　　供双方共同遵守：

　　第一条 工程内容：（除了写明主体土建内容外，还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装） 。

　　第二条 工程造价决算方式：

　　1。 工程造价计算：

　　与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算。必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款。

　　本工程辅助的水电安装工程按 （约定套用的定额与费率） 结算。

　　2。 工程量计算依据为：设计图纸，设计变更图纸或联系单，隐蔽工程量签证，其他工程量增减联系单，本工程辅助工程联系单。

　　第三条 工程款支付：

　　第四条 工期：

　　1。本工程自接到甲方开工通知的

　　日起开始计算工期，到竣工并通过甲方预验收之日止，计算实际工期。工期为 天。工期每延误一天处罚 元（从履约金中扣除）。遇不可抗力影响而不能正常施工的，必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期。

　　2。乙方在签定合同时，应该按照合同的总工期要求，制定施工进度表（即分阶段工期计划）作为本合同的附件。由于乙方施工管理不力，施工进度缓慢，分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的，甲方有权中途解除合同，解除合同后，按本合同第三条的相关条款结算并处罚。分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的，每延误一天处罚 元，不抵扣总工期处罚。

　　第五条 施工组织管理：

　　1。 甲方委派 为本工程管理负责人，委派 为本工程现场管理代表，并代表甲方进行现场施工管理和监督，二人共同负责隐蔽工程的验收签证，隐蔽工程量的签证，工程图纸变更的签证，工程量增减的签证。未经上述二人共同签字，所有签证无效。

　　2。 乙方委派 为项目经理，指派 为现场施工员，乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理，并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字。乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不服从甲方指挥的，甲方可以要求乙方撤换施工员，乙方不得拒绝。

　　第六条 工程质量监督

　　乙方必须严格按设计要求施工。甲方指派现场管理代表（或委托监理公司）对工程质量进行监督：① 砼必须进行随机取样做试块试验，建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验，试压费，试验费由乙方负担;② 工程具备隐蔽条件时，先由乙方自检，并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收，经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后，乙方方可进行隐蔽和继续施工。

　　出现下列情形之一的，甲方有权责令乙方停止施工和终止合同，并作违约处理：

　　拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;

　　隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工，或返工以后仍然不合格的;

　　3。 钢材，水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格，而继续用于施工的;

　　未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;

　　不服从甲方整体工程协调，施工过程中拒不接受甲方指挥的;

　　乙方因违反上述5条而被终止合同后，乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后，乘以80%作为应付工程款，其余20%作为弥补甲方损失，并处没收全部合同履约金。

　　甲方代表：

　　乙方代表

　　联系电话：

　　联系电话:

造价委托协议书 篇11

　　甲方(委托人)：身份证号码：

　　乙方(居间人)：身份证号码：

　　本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

　　一、委托事项

　　1.1乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标/议标/谈判，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。

　　1.2居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

　　二、乙方的义务

　　2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。

　　2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。

　　2.3乙方应保证该工程项目真实可靠，各种施工手续齐全，能够正常施工。

　　2.4如工程款支付遇到问题，乙方应利用自身关系协助甲方与业主方或其他方共同追缴工程款。

　　2.5乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

　　三、甲方义务

　　3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。

　　3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

　　3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

　　四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

　　4.1本项目居间报酬为

　　4.2居间成功后，报酬为总中标金额千分之。本报酬支付为一次性支付应在签订中标合同后三日内一次性付清。

　　4.3甲方可以转账或现金的方式支付。

　　4.4报酬支付到指定账号。

　　账户名：

　　账号：

　　五、保密事项

　　5.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

　　5.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

　　六、合同终止

　　6.1本合同签字生效后，如中标合同未签订本合同自动终止。

　　6.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

　　6.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

　　七、争议解决方式

　　如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

　　八、其他事项

　　8.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

　　8.2乙方不得以取得的居间报酬向建设单位或者建设单位的工作人员行贿;如果有，则由乙方自行承担法律责任。

　　8.3本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　签订日期：

造价委托协议书 篇12

　　委托人名称（甲方）： 师范大学

　　受委托人名称（乙方）： 会计师事务所

　　甲方委托乙方对工程项目进行审计，经双方协商达成如下协议，以资共同遵守。

　　一，委托审计项目情况

　　（一），工程项目名称：师范大学工程

　　（二），送审工程造价： xx元

　　二，委托审计的范围和要求。

　　（一），审计范围

　　1，检查标底及投标预算的编制质量；

　　2，检查施工，采购合同订立是否规范；

　　3，检查甲方确定的材料，设备采购价格是否合理；

　　4，检查施工，采购合同的执行情况；

　　5，检查项目批复概算，建设标准，建设内容实施的情况；

　　6，检查设计修改，设计变更是否合规，合理，是否符合有关程序及对工程造价的影响；

　　7，检查工程款支付情况；

　　8，检查过程资料形成的合规性。

　　（二），审计要求

　　1，乙方审计人员应积极进行现场检查复核，特别是对设计变更，现场签证和隐蔽工程等，并提供造价及合理性评价；

　　2，对超出招，投标书外的工程量，工程项目，报价等作出书面意见；

　　3，对已形成资料的合规性，合理性，完整性作出评价；

　　4，提供《竣工结算审计报告》一式六份。

　　三，审计时间

　　提供《竣工结算审计报告》时间：自"委托协议书"生效之日起20天内完成。

　　四，双方责任

　　（一），甲方的责任：相关建设管理部门，监理单位对资料的.真实性，完整性负责；提供原件。

　　（二），乙方的责任：对出具的《竣工结算审计报告》的真实性，合法性负责。

　　五，费用标准及付费方式

　　（一），费用标准

　　根据xx省物价局文件（黔价费[ ]327号文）及省教育厅（黔教审发 [ ]345号文）规定，经甲乙双方协商确定，按以下标准计算审计费用：

　　1， 基本审计费按送审工程造价的xx0/00计取；

　　2， 审减部分审计费按审减金额的x%计取。

　　（二），付费方式

　　提供《竣工结算审计报告》后一周内，一次性结算。

　　六，其他

　　本协议一式捌份，甲方伍份，乙方贰份，报送教育厅审计处备案一份，自甲乙双方签章后即生效。

　　七，未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　甲 方：师范大学 乙 方：

　　负责人： 负责人：

　　联系人： 联系人：

　　地 址；贵阳市宝山北路180号 地 址；

　　电 话： 电 话：

　　协议签订日期 200x年 月 日

造价委托协议书 篇13

　　委托人： (简称甲方) ：

　　监理人：(简称乙方)：

　　经双方协商一致，签订本协议。

　　委托人在望城区投资兴建的乐都百强物流工程，委托长沙市鸿业工程监理有限公司进行监理，乙方负责监理招投标的所有费用和监理合同的备案，以及现场监理工作和资料竣工验收备案

　　监理酬金: 81000平方米x12元/平方米=97.2万元

　　支付方式: 现场监理人员进场后支付总费用的15%，一期主体完成支付总费用的20% ，一期竣工验收支付总费用的20%，二期主体完成支付总费用的20% ，

　　二期竣工验收支付总费用的20%,所有项目完成竣工备案支付5%。 本合同自 20xx年 5月30日开始实施，至 20xx 年 10 月 30 日完成。

　　协议一式二份具有同等法律效力，甲方执一份， 乙方执一份。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　法定代表人(签字)：

　　年 x月 x日

　　年 x月 x日

造价委托协议书 篇14

　　委 托 人甲：

　　咨 询 人乙：

　　第一部分 建设工程造价咨询合同（以下简称委托人）与（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

　　服务内容指以下内容：

　　①工程概算编制

　　②工程量清单编制

　　③工程量清单计价法预算编制

　　④定额计价法预算编制

　　⑤工程量清单及招标控制价审核

　　⑥工程实施阶段造价控制

　　⑦工程造价纠纷鉴定

　　⑧竣工决算编制

　　⑨拦标价的编制

　　二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：

　　1.建设工程造价咨询合同标准条件；

　　2.建设工程造价咨询合同专用条件；

　　3.建设工程造价咨询合同执行中 共同签署的补充与修正文件。

　　四、咨询人同意按照本合同的规定

　　承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

　　五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

　　1、正常服务酬金：按云价综合6号文件收费优惠20%收取；取费标准为总造价的1.8‰

　　2、支付时间： 工作成果提交后七日内支付

　　六、本合同的建设工程造价咨询业务自本合同签订之日起实施

　　至 工作成果出具委托人支付咨询服务费后当日 终结。

　　七、本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，委托人执 贰 份；咨询人执 贰 份。

　　委托人甲（盖章）：

　　受托人乙（盖章）：

　　法定代表人（签字或盖章）：

　　法定代表人（签字或盖章）：

　　授权代理人（签字或盖章）： 授

　　权代理人（签字或盖章）： 地址：地 址：

　　账户名称 账户名称：

　　开户银行： 开户银行：

　　帐 号：帐号：

　　电 话：电 话：

　　传 真： 传 真：

　　时间： 时间：

造价委托协议书 篇15

　　委托人名称：（甲方）xx有限公司

　　受托人名称：（乙方）xx省分行

　　我公司因梨树县高标准基本农田建设项目投标，根据招标文件的规定和要求，没有注册造价工程师的投标单位，必须委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核合理发包价并签署无异议承诺书。现由甲方委托乙方进行代理审核本工程的合理发包价，乙方现委派注册造价工程师梁兆辉全权代理负责上述工程的工程预算审核，并签字盖章事项。经双方协商，达成如下条款：

　　一、甲方应负责提供设计图纸、工程招标文件及有关资料交由乙方注册造价工程师；

　　二、乙方应根据甲方的委托事项，认真做好对合理发包价的审核，对其无异议承诺书的签字盖章；负责按招标文件规定提供必须的造价工程师签字盖章；负责提供注册造价工程师证书供本工程开标时使用；负责答复甲方提出的有关本工程的造价咨询。乙方对于甲方的投标结果不予负责。

　　三、其他事项：

　　1.按照达成的约定双方规定，甲方一次性付给乙方费用

　　2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字盖章后生效，本工程完毕后失效

　　甲方（单位公章）：

　　乙方（单位公章）：

　　负责人（签字）：

　　负责人（签字）：

　　协议签订时间：年月日

造价委托协议书 篇16

　　合同编号：

　　甲委托方：

　　乙受托方：

　　一、业主委托工程造价咨询单位的工程概况如下

　　工程名称：云南省保山监狱改扩建工程项目三标段：云南省保山监狱新建监舍（5）

　　工程地点： 云南省保山监狱

　　工程规模： 2#监舍楼，建筑面积为3885.95平方米，建筑层数：监舍楼为地上五层，建筑高度22.40m。

　　咨询业务内容：

　　1、设计阶段概算；

　　2、编制施工图预算或工程量清单，标底，投标报价；

　　3、钢筋及预埋件重量计算

　　4、向委托人提供国内和本市工程项目的造价咨询业务有关法律、法令、条例、规定、标准、规范和一般惯例的咨询服务；并提供涉及委托工程项目的金额、材料、设备等造价信息和规定的咨询服务。

　　二、双方约定的由业主提供的工程造价资料及提供时间 于 年 月 日前交付以下资料；

　　1、本工程的施工结构图纸；

　　2、本工程的招标文件；

　　三、工程造价咨询单位

　　根据业主提供的工程造价资料及国家和省、市建设行政主管部门的有关工程造价计价标准和规定完成工程造价咨询业务，于 年 月 日之向业主交付咨询成果报告。

　　四、双方约定的付款方式、付款时间和收费标准

　　本工程的咨询费用按中标价的2‰（千分之贰）计取。工程咨询费用于工程造价咨询单位出具相关发票本工程定标后七日内一次性付清。

　　五、工程造价咨询单位的义务

　　1、在履行本协议期限内，帮助业主实现预定工程造价咨询目标，公正地维护各方合法权益。遵守法律、法规，努力做到公正、准确地提供工程造价咨询成果。

　　2、在履行协议期内或招标、投标工程开标前，不得泄漏与该项目工程造价咨询业务有关的保密资料和商业秘密。工程造价咨询单位应只和业主书面授权之人 / 单线联系，未经授权人允许，不得和业主单位任何人联系，透露咨询业务的任何资料。若工程咨询单位未遵守该项约定，业主将追究由此造成的损失并追究其法律责任。

　　六、业主的义务

　　1、业主应当在双方规定的期限内，无偿提供有关工程造价咨询范围所需的详实资料，并对提交的时间、进度、质量负责。若业主提交资料延期，则工程造价咨询单位咨询工期顺延。业主对提交资料的真实、合法、完整性负责。

　　2、在履行协议期限内，业主授权选派一名熟悉业务，知晓法律、法规、能独立作出决定的联系代表，为实现工程造价咨询目标，予以配合，提供依据、证据。

　　七、工程造价咨询单位的责任

　　1、工程造价咨询单位应当在咨询委托协议书的有效期内，向业主提供完整、准确的工程造价咨询成果并留有完整、准确的资料档案，以便查证。

　　2、工程造价咨询单位如因质量低劣或弄虚作假或未经授权人允许向他人透露任何和咨询业务有关的信息，应向业主进行赔偿，赔偿的方式及金额按双 方约定 / 。

　　八、业主的`责任

　　业主应当履行工程造价咨询委托协议书约定的内容，如有违约责任，应赔偿工程造价咨询单位经济损失，赔偿的方式及金额按双方约定/ 。

　　九、争议和仲裁

　　本协议在执行中如发生争议时，双方应当及时协商解决。如未能达成一致，可提交建设主管部门协调，仍不能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　十、其它约定事项

　　十一、本协议书正本一式贰份，具有同等法律效力，双方各执壹份。双方签字盖章后生效。

　　业 主甲：（签章）

　　咨询单位乙：（签章）

　　法定代表人：（签章）

　　法定代表人：（签章）

　　地 址：

　　地 址：

　　开户银行：

　　开户银行：

　　账 号：

　　账 号：

　　邮 编：

　　邮 编：

　　电 话：

　　电 话：

　　年 月 日

• 2023年下学期德育工作计划
• 2023年下学期德育工作计划范文
• 下学期德育工作计划
• 2023-2024年下学期德育工作计划
• 2023下学期德育工作计划
• 下学期德育工作计划
• 下学期德育工作计划
• 2023年下学期德育工作计划
• 2023年下学期德育工作计划范文
• 下学期德育工作计划
• 2023年下学期德育工作计划范文
• 2023年下学期德育工作计划
• 下学期德育工作计划
• 2022-2023年下学期德育工作计划
• 2022下学期德育工作计划
• 2022-2023年下学期德育工作计划
• 2022下学期德育工作计划
• 下学期德育工作计划
• 德育个人工作计划
• 有关德育个人工作计划
• 德育个人工作计划范文
• 2024德育个人工作计划
• 德育个人工作计划范文
• 德育个人工作计划
• 有关德育个人工作计划
• 737420002
• 737420003
• 737440001
• 737460001
• 737460002
• 737460003
• 737460004
• 737480001
• 737480002
• 737520001
• 737520002
• 737520003
• 737520004
• 737540001
• 737540002
• 737540003
• 737580001
• 737580002
• 737600001
• 737620001
• 737620002
• 737640001
• 737640002
• 737660001
• 737680001