《养殖厂工程施工合同模板》-优秀范文-写作素材-范文大全网

网站首页词典首页

标题

养殖厂工程施工合同模板

范文

养殖厂工程施工合同模板（通用16篇）

养殖厂工程施工合同模板篇1

　　发包人（甲方）：xx县猪业专业合作社

　　承包人（乙方）：

　　双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：养猪场建筑。工程地点：乐至县劳动镇七门村。工程内容：1、修建沼气池300立方米；2、改扩建猪舍300平方米；3、修建猪粪堆粪场30平方米。

　　二、工程承包范围承包范围：猪舍、办公室、宿舍及仓库建房屋檐面积为准

　　三、合同工期：开工日期：20xx年xx月xx日，竣工日期：20xx年xx月xx日。合同工期总天数：105天

　　四、工程建设标准：乙方必须按照甲方提供的《生猪标准化规模养殖小区（场）建设标准》进行建设。

　　五、工程价款：工程总价款为25万元。在甲方按照《生猪标准化规模养殖小区（场）建设标准》进行验收后付款。

　　六、违约责任

　　1、乙方不能按期完工，每逾一天，支付误工费1000元。

　　甲方：乙方：

　　年月日

养殖厂工程施工合同模板篇2

　　甲方(发包人)： (以下简称甲方)

　　甲方代表：，联系电话：

　　地址：

　　乙方(施工班组)： (以下简称乙方)

　　身份证号：，联系电话：

　　地址：

　　兹由甲方将工程楼的泥工分项工程委托乙方承包制施工，为了明确双方职责，便于管理，确保工程质量、安全及如期完成，本着平等互利、协商一致的原则，结合工程具体情况，双方达成共识，特立以下协议：

　　工程概况：

　　工程名称： ;

　　工程地点： ; 建筑面积： m2;

　　层数： ; 结构形式：框剪结构 ;

　　承包方式：清包工 ;

　　工作内容：

　　本工程施工图纸所包含的从基坑开挖时人工修土(不含基坑排水)、砌筑砖胎模(不含粉刷)、接桩头、浇筑垫层砼、基础至屋面一结构砼浇筑、二结构砌体、构造柱、垫块、预制及安装过梁构件、砼养护(浇水和覆盖塑料薄膜等)、补地下室外墙穿墙螺栓孔等全部工作(包括但不限机械不能挖到位和烂桩土方挖除运出基坑外等工作)。

　　浇砼和砌体施工所需临时操作架的布设与拆除(不含外墙脚手架)，操作架的布设应符合安全施工规定。

　　浇筑混凝土前的模板根部塞缝。混凝土浇筑完毕后多余混凝土残浆清理，漏浆处修补，(包含模板拆除后的楼层清理)。

　　商品混凝土接拆泵管(包括钢管固定架、汽车泵就位垫木块等);搅拌机操作;本工种材料场地内运输及二次搬运。

　　按照甲方关于施工现场安全文明标化工地的要求，做好标化文明工作，制作场内设备、机具的布置，泥工加工场地及楼层的日常保洁及维护工作;施工楼层和泥工作业有关的建筑垃圾清理、运输。

　　指派一名技术员参与放线，工程施工前，乙方应对甲方测量人员的放线结果进行复核，确认无误后方可组织施工，若乙方未对甲方的测量放线结果认真复核，所造成的工程施工质量问题由乙方负责无条件返工并承担相关责任及费用。

　　参与砼、砌体工程技术方案的编制;完成甲方安排其他和泥工相关的工作。

　　乙方应提前上报工程所需材料规格、数量计划和进场时间，作为甲方采购及进场的依据。乙方必须服从甲方安排，充分利用现场材料，不得随意浪费材料。

　　本工程泥工单项范围内闭口包干，不存在任何点工。受项目指令发生的点工，按大工元/小时，小工元/小时。

　　三、施工机具、材料：

　　1、本工程甲方提供以下施工机具，除此之外的所有机具、材料应有乙方自行承担。以不影响甲方的总体施工进度为前提，若发现乙方自购的机具、配电箱、零星材料不能满足施工要求时，甲方有权自行采购，并提供给乙方使用，以保证工程施工进度的正常进行，有关费用从乙方的工程款中扣除。

　　2、甲方提供的机具、材料：

　　1)、机械使用总配电箱、楼层配电箱、照明设施(不含移动小太阳);

　　2)、混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、垂直运输机械、潜水泵、回填土打夯机;

　　3)、施工用脚手架钢管、扣件、升降架、跳板等材料;

　　4)、永久用于工程所需的水泥、砂石、砌块、混凝土等主要材料及施工周转材料(工具易耗品除外)。

　　3、甲方提供的施工机具、材料在进场时需经甲乙双方共同检查、验收，确认数量及可正常使用后由乙方负责保管、使用、保养并承担相应费用。工程完工后乙方应完好、足额移交归还甲方，如有损坏、丢失，乙方应负责维修及赔偿。

　　4、原材料及周转材料的使用应控制在甲方规定指标范围内，超出将承担相关费用。

　　四、工期要求：

　　1、本工程结构施工工期为天，计划开工日期______年月日，结构封顶日期______年月日。

　　2、暂停施工：如果出现停水、停电、机械故障、停工待料、自然危害、设计变更等情况，视为在乙方承包风险范围内，不向甲方计取任何损失费用。

　　3、工期延误：乙方必须在甲方规定的期限内完成，若由乙方原因造成的工期逾期，每延误一天支付 1000 元的违约金。

　　4、如工程出现与建设单位解除合同停止施工，乙方相应解除协议条约，按完成工程量，约定合同单价结算，并在15天内撤离施工现场。

　　如甲方计划工期另有规定，按最新规定执行。

　　五、工程质量：

　　乙方应保证工程施工质量达到以下标准：

　　1、达到国家《混凝土结构工程施工质量验收规范》[GB50204-______]要求;

　　达到《建筑优质结构质量评审标准》中混凝土、砌体工程质量评审要求;以江苏省建委管理部门评定为准。

　　严格执行甲方制订的质量管理条例。

　　1)、乙方应接受甲方管理人员对进度、质量、安全的监督指导，及时修正工程质量上的纰漏，保证工程达到优质。

　　2)、混凝土质量：表面平整度超出8mm，每点罚款100元，在5-8M超出所测点的10%每点20元;楼面标高超出5mm罚款100元。

　　3)、表面裂缝按每平方米超出3条裂缝罚款100元;出现蜂窝麻面0.1--0.2m2 罚100元，0.2—0.4 m2罚300元，0.4--0.6 m2罚500元，0.6 m2以上罚1000元。并派人整改到优质为止。

　　4)、每次混凝土浇捣完毕后，多余混凝土使用必须听施工员安排，私自处理、随意浪费的处罚500元，并赔偿混凝土材料费，单价按市场采购价。

　　5)、现场落收清，须经幢号施工员及下道工序班长一起验收，达不到要求，予以一天整改时间，一天后仍达不到要求，甲方有权叫下道工序施工班组或项目部直属点工清理，费用由乙方承担，并视情节轻重予以200—1000元罚款。

　　6)、每层砼、砌体完成后，需经甲方依据质量评定标准进行验收，并出具验收证明。

　　7)、无论是质量、安全、进度、落手清等方面的工作，建设方、监理方、总包方口头提出、甲方予以警告;若出具书面通知，则以200元/次以上/次经济处罚。

　　8)、所有处罚金额在进度款中直接扣除。

　　六、合同价款及支付方式：

　　合同价款

　　1)、采用固定单价方式，按照工程：地下室建筑面积元/m2;1#楼主楼建筑面积元/m2;1#辅楼、2#、3#房建筑面积元/m2;建筑面积元/m2(RMB /m2)包干，建筑面积计算规则执行工程所在地建筑安装工程定额标准。

　　2)、设计变更造成的建筑面积增加，按照第1)条规定的单价据实调整。

　　3)、设计变更造成泥工工程量的增、减，累计在本合同总价款百分之一以内的，则包含在平米造价内，结算时不予调整;超出本合同总价款百分之一的予以按实调整。

　　4)、业主等原因引起，导致设计使用功能变更，造成已做工作返工时，经甲方确认返工部位按实际发生单项调整。

　　5)、上述价格均已考虑了乙方管理人员、工人工资、机具、施工技术措施所用的附材、零星材料、本工种安全文明施工用工、落手清、赶工费、夜间施工、加班、劳保等所有用于本工程的费用开支;乙方施工人员在本工程施工过程中的保险费用(综合保险除外)及乙方应向相关主管部门、国家政府机关所缴纳的各种费用及税金。

　　6)、该单价内含 3% 的安全生产基金，若乙方在工程施工期间发生责任安全事故，所发生费用：贰仟元/次以内，班组自行解决;若贰仟元/次以上，则根据事故分析评判，由责任方承担。乙方费用在该安全基金内支付，超出部分在乙方工程款内扣除。

　　7)、在签订本合同的同时，乙方应支付本单项工程合同造价 5% (约计万元)的合同履约保证金(以实收凭据为准)，若施工过程中乙方严格履行本合同所规定条款，在工程结算时，甲方一次性返还乙方(不计利息)。

　　2、支付方式：

　　1)、结构施工出地下室+-0.000线后，支付经甲方审核已完合格工程量的70%;若工资发放超过该比例，则超出部分由乙方自行解决。

　　2)、月工资的发放按照现场实际施工人员出勤15天/月以上的工人为发放基数，在每月5日前上报、10--15日支付。所有发放人员名单经甲方相关主管人员确认后报项目财务，凭身份证和胸卡由财务发放。

　　3)、未跨年度时，主体结构封顶经验收，质量达到本合同第五节要求标准后，支付到已完合格工程量的 85 %;其余 15%为质量保证金，待年底(春节前10-15天)付清。

　　4)、跨年度工程，在年底支付到按已完工程量的 85 %暂结工程款;待来年分项工程内容全部完成主体结构封顶经验收，质量达到本合同第五节要求标准后，支付已完工程量的 5 %;其余 10 %为质量保证金，待年底(春节前10-15天)付清。

　　七、双方现场代表：

　　1、甲方授权为现场管理代表，负责在本工程中行使总承包管理权，对工程实施全面管理及协调工作。监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，协调施工期间的质量验收及其他事宜。

　　2、乙方委派为常驻现场管理代表，负责本工程施工期间的施工质量、进度安全、文明施工。

　　八、甲方管理职责：

　　1、负责向乙方传达学习上级主管部门有关安全管理文件、会议精神。组织乙方施工人员进场后安全教育和项目部安全管理规定及操作规程、新工艺、新技术的安全学习，分项施工的安全技术交底。联系特殊施工人员岗位安全培训学习的单位，和职工就业证、暂住证、健康证、工作卡的办理。

　　2、组织项目部每月两次的安全例检活动，落实例检中查出的安全隐患整改。监督分项施工单位在施工过程中，安全防护、隐患整改，违章行为的纠正执行，定期不定期对乙方进行安全检查。检查、监督文明施工和环境保护等工作的执行。

　　3、向乙方职工提供足够合格的安全帽、安全带、工作服等劳动防护用品，以及向乙方施工人员提供完善的安全保障措施，安全帽、工作服不回收(费用双方承担一半)。

　　4、根据工程总进度计划的要求，确定乙方施工的合理期限，督促乙方施工进度。

　　5、及时对乙方负责人进行图纸内容、工程质量和安全等技术交底，并督促实施。监督和检查乙方在施工期间的工程质量，如发现问题有权提出纠正整改。

　　6、提供乙方施工所需主要材料及机械设备(见本合同第三条)

　　7、甲方项目部各级管理人员审定乙方报送的工资表，签字后上报财务，并监督乙方将工资直接发放到职工本人。

　　8、负责提供乙方施工人员的寝食条件。协调乙方与其余各工种间的关系。

　　九、乙方管理职责：

　　1、乙方分项承包人是本工程该分项的第一责任人，对该分项的文明施工安全生产负直接管理责任。负责乙方人员在施工前的安全技术交底、施工全过程的安全检查、监督和落实项目部安全例检时提出的安全隐患整改;宣传落实上级安全主管部门对安全生产文件、指示精神。

　　2、乙方应组织每周不少于一次的本工种人员安全思想意识教育，坚持每日岗前教育。

　　3、乙方在招用工人时，应上交3张一寸照片，有效身份证登记复印，接受安全三级教育、经培训考核合格，办理岗位胸卡，签订劳动合同后方可上岗。

　　4、严禁使用未年满18周年及无有效身份证的人员进场务工。乙方职工不得带家属，若带家属者均不得占用甲方所供的食宿，生活设施必须自行解决。乙方人员应到甲方指定员工食堂就餐，严禁私自开伙。

　　5、乙方施工人员使用的安全帽，安全带等劳动防护用品由项目部统一采购，按规定佩戴和使用，乙方不得私自采购和使用不合格及与项目部规定要求不相符的劳防用品。

　　6、乙方应遵守项目部的施工现场安全、治安消防、文明施工、环境保护等方面管理规定(详见项目部具体规定)，积极配合并支持项目部消防、抗洪救灾等方面的义务用工，做到随叫随到，积极配合项目部做好施工现场安全文明标化的各项管理工作。

　　7、认真做好各施工部位施工前的安全检查，发现隐患立即整改，或汇报项目部生产部门，将隐患整改后再安排人员施工;有权拒绝项目部管理人员安全违章指挥，有权对违章指挥者越级上报。

　　8、对项目部提供的机电设备和劳防用品，不符合安全规定要求的有权拒绝使用或有权提出要求采取必要可靠的安全措施。

　　9、乙方须根据甲方的进度计划合理安排施工人员、保质、保量、按时完成施工任务，根据施工进度需要，及时增加工人。

　　10、在施工过程中，由于乙方的原因发生质量问题，乙方应及时整改，并承担整改的人工、材料费及连带相关的一切费用。

　　11、乙方应在每月5日前将上月乙方施工人员的工资表报送甲方项目部。负责自有工人的工资发放，若工资发放超出上述约定的比例额度，由乙方自行解决。在施工期间由于工作原因辞退施工人员，需结清的工资由乙方自行支付。乙方施工人员不能直接要求甲方发放工资。

　　12、乙方负责人必须驻施工现场，经甲方同意方能离岗。乙方须安排专人负责与甲方联系工作，专人领料、收料工作。及时对进场退场材料、租赁物资安排专人清点数量，此人工费由乙方承担。

　　13、乙方人员在甲方安排就宿的，工程款中暂扣财物保证金200元/间，在人员撤离时，无损坏的如数退还。乙方应完全服从甲方对宿舍的各项管理，包括限额用电等。

　　14、严防偷盗行为，被抓获者，当事人和班长分别处罚1000元/次，并追究赔偿财产损失，严重者送公安机关处理。

　　十、违约责任：

　　1、乙方施工部分，不得再行转包，经查获，甲方有权立即终止本协议，乙方承担由此产生的法律后果及损失。

　　2、乙方应按本协议要求配备足够劳动力按需进场施工，若不能满足施工需求，经甲方督促后仍无法及时组织人员进场，甲方有权解除本合同并没收合同履约保证金。

　　3、若由乙方原因造成现场管理未达标，不能保证工程质量或进度要求的，在接到甲方通知7天内无条件撤出施工现场，甲方有权随时终止合同，并以已完成合格工程量的 70 %单价进行结算;如整个工程施工质量达不到本合同约定标准，则合同单价自动下浮至70%作为结算单价。

　　4、在施工过程中甲方管理人员所提出的影响工程质量的问题，乙方必须及时返工，所发生的费用由乙方承担，并处以罚款。若乙方拒绝返工的，甲方有权派点工落实整改，点工工资按原价双倍计算。

　　5、乙方违反安全生产规定，影响安全生产的处罚 200元以上/次，发生安全事故的，依法追究乙方责任。

　　6、施工期间绝不允许出现施无理取闹、打架斗欧现象，否则对班组长和当事人分别处以1000元和500以上/次的罚款，并承担由此产生的其他连带责任。

　　7、如乙方在施工过程中不能满足甲方的质量、安全、进度、文明施工要求，甲方有权安排其他班组施工，相应发生的费用由乙方承包费用中扣除。

　　十一、争议解决

　　本合同发生争议时，双方应及时协商，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉;

　　十二、其他、

　　本协议经双方签字盖章后生效;完成全部承包工作内容、结清尾款后自行失效。

　　未尽事项双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。

　　甲方的企业规章制度、项目管理条例、技术交底、安全协议、工作联系通知作为本协议的附件。

　　4、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：

　　日期：年月日日期：年月日

养殖厂工程施工合同模板篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　经过甲、乙双方友好协商，甲方把29#、31#、32#、34#、36#、38#、39#工程

　　包给乙方施工，为了确保工程顺利进行，现特签定协议

　　如下：

　　1、室内顶棚铁钉高低不平砼凿除等零星工作全部有乙方负责，厨卫间养水试验时如有漏、渗影响涂料工程质量时乙方应义务主动修补处理，空调洞施工时污染墙面由乙方负责修补，顶棚阴角处尺寸偏差超过规范要求的应弹线细部处理。

　　甲方为乙方提供室外配电箱一只，垂直运输井架等现场施工作业条件根据已有配置不再增加。

　　2、顶棚板缝高低不平处采用黑水泥修补，如采用黑水泥大面积刮顶棚，每套罚款100元。

　　3、乙方必须按图施工并建立安全网络，确定专职安全保卫管理人员，甲方进行相关的安全教育。

　　4、高空作业必须系安全带，进入作业区必须戴安全帽，不得违章施工，野蛮施工。

　　5、施工中的各项管理工作，由乙方施工组长负责，由甲方监督，如发生安全事故，责任全部由乙方负责。

　　6、乙方在保证安全的前提下，保质量、保时间完成工期，如推迟一天罚款1000元，以此类推。

　　7、本协议从签订之日起至工程验收合格内有效。

　　8、如发现有偷窃、打架、赌博行为的，一经发现一次罚3000元，第二次发现清理出场，本协议失效，情况严重的移交公安机关处理。

　　9、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　10、工期至20__年12月20日

　　11、付款方式：每月付工人生活费800元/人，工人退场时付至工程总款80%,竣工验收后三个月内付至工程总款90%,余款二年后付清（如修补工作不及时，不到位，由甲方安排修补人员，费用从乙方质保金中扣除）。

　　乙方每月5日上报工人出勤卡、工资卡（须有职工本人签字）否则市建管处查处后一切后果由乙方自负。

　　备注：施工过程中以及工程完工后垃圾应及时文明清理。不得抛扬等野蛮施工。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

养殖厂工程施工合同模板篇4

　　甲方(发包单位):__________________水电有限公司

　　乙方(承包单位)：__________________身份证号码:__________________

　　甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

　　一、工程项目名称(工程地点)：

　　工程价款__________________元整。

　　二、承包方式：

　　1、包工包料;

　　2、包工不包料。

　　三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。

　　四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。

　　五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。

　　六、付款办法：

　　1、总工程价款(金额大写元整;

　　2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费，剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;

　　3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

　　七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

　　八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

　　九、补充协议：

　　甲方：(公章)法人代表：

　　乙方：(公章)

　　法人代表：

　　年日月

养殖厂工程施工合同模板篇5

　　____________以下简称甲方

　　____________以下简称乙方

　　依据相关规定、条例，遵循平等自愿的原则，经甲乙双方共同协商，就________________、________河等河道整治工程项目承包事宜达成一致意见，签订本合同，共同遵守。　　

　　一、工程名称：____________________工程　　

　　二、工程地址：________市鹿________区____镇　　

　　三、承包方式：劳务承包，按综合单价以图纸尺寸计算承包费用。　　

　　四、承包范围及内容：A型结构混凝土底板、C、D型结构挡土墙钢筋混凝土片石、混凝土垫层　　

　　五、承包单价及计量方式：　　

　　1、挡土墙及A型结构底板采取综合单价方式，施工费单价135元，单价中包含机械进出场费用、周转材料、机具设备、小型耗材、钢筋制作及安装、自拌混凝土及浇筑等与施工相关的费用，合同期内单价不做调整。　　

　　2、片石及混凝土垫层采取单价承包，施工内容包括基础面清理、排水、片石垫层铺设、C15砼垫层施工;按照图纸尺寸以平方米为单位计算，片石垫层(厚15c)单价为4元,混凝土垫层(厚10c)单价以4元。计量方式采用按月计量，与甲方同建设单位计量同步。

　　六、工程工期：____日历天　　

　　七、甲乙双方职责：　　

　　甲方职责：　　

　　1、负责提供营业执照、外出经商管理证明等必需的资质文件以及中标人员资格文件。提供公司质量、安全管理体系文件。　　

　　2、协助乙方完成施工报审报批及备案手续。　　

　　3、根据建设单位要求必要时派员协助乙方工作。　　

　　4、负责在温州设立工程账户便于乙方结算。　　

　　5、监督管理乙方开展各项施工生产活动。　　

　　乙方职责：　　

　　1、负责组织人员、材料、设备进行施工生产，负责现场的施工管理等相关事宜。　　

　　2、负责编制施工方案，完善施工过程控制资料及质量保证资料。　　

　　3、按流程组织隐蔽工程验收、中间验收、完工验收及结算事宜。　　

　　4、协调当地关系，保证施工生产的顺利进行。　　

　　5、在甲方领导下对本工程的进度、质量、安全工作进行全面管理。　　

　　八、付款方式：　　

　　工程款结算采取按月结算方式，甲方在收到建设单位拨付的月工程进度款后____日内支付乙方工程款，支付金额为建设单位下拨进度款的96%，其余4%作为管理费用甲方收取。甲方总管理费用的最高限额为中标金额的4%，若工程造价达不到中标金额，则按照实际完成造价的.4% 计取。甲方收取的费用中，2%为甲方驻温州分公司的管理费用，另外2%为材料发票税金及外经证使用等费用，甲方收取此项费用后，材料发票由甲方开具，乙方不再提供材料发票等完税证明材料。　　

　　九、其他未尽事宜，双方另行协商解决。　　

　　十、此合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份，自双方签字之日起生效，工程结束款项付清后自行失效。　　

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________　　

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________　　

　　________年____月____日 ________年____月____日

养殖厂工程施工合同模板篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方在平等互利的基础上，经过充分友好的协商，同意乙方挂靠甲方企业资质，从事甲方经营许可证范围内的经营项目，为明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项，甲乙双方订立本协议，如下条款：

　　1、乙方作为甲方具有一定施工能力的施工队伍，代表甲方在郑州移动市区分公司内负责各单项预埋管线及线路工程的施工，乙方按照施工合同的开票金额(每个单项合同)向甲方交纳 %管理费。

　　2、乙方通过甲方所承接施工的工程，根据工程建设单位要求，按期保质保量如期完成，凡是用包工、包部分材料的工程项目，自购材料部分工程协调由乙方自行解决，乙方应自觉向国家交纳各种税费。完善工程管理，乙方必须按甲方要求进行工程施工。

　　3、乙方应妥善保管和使用建设方提供的工程所有材料,乙方负责施工中材料领取，及剩余材料的核对移交，办理相关的签字手续，同时报甲方备案，甲方可根据乙方审计后工程核对乙方工程使用材料，如发现乙方倒卖工程材料、剩余料，凡因工程材料严重影响到甲方形象及信誉者，甲方将按照司

　　4、乙方从事的工程施工活动应符合国家的法律、法规，不得有违法行为，否则后果自负。乙方要维护好甲方的形象，不得做有损甲方形象的事，否则甲方有权单方终止合同，并追究乙方的经济责任。

　　5、乙方经营要符合国家《合同法》《安全生产法》等法律、法规的有关规定，乙方使用人工，必须与人力资源有限公司签订劳务派遣合同，明确乙方为用工单位，人力资源有限公司为用人单位。乙方与其人员所发生的一切争议由乙方负全部责任，甲方不负任何连带责任。

　　6、乙方的业务费自行承担。经营上实行内部独立核算，自负盈亏，债权债务自行承担。

　　7、乙方所承接的工程项目，不得以任何形式进行转包，否则，所产生的后果由乙方负全部责任。

　　8、未经甲方允许，乙方不得以甲方名义在其所在地以外的地方承接任何工程，工程施工中所产生的任何问题由乙方负全部责任，甲方不负任何连带责任如有上述情况情节严重甲方有权终止与乙方的合作。

　　9、乙方应认真负责进行施工，确保各工程项目的质量和安全，

　　10、乙方施工全过程严格要求进行施工，确保现网网络安全、稳定运行，如果由于乙方施工造成现网网络故障，乙方要承担一切责任。乙方必须按照通信技术规范向建设单位提交合格的通信工程，工程验收及工程保修期间所发生的一切费用由乙方负责。如有上述情况情节严重甲方有权终止与乙方的合作。

　　11、乙方应为参与施工所有人员购买人身意外伤害保险，并与人力资源有限公司签订劳务派遣合同，乙方要确保民工工资的按时足额发放，并保证将工资发放到每个民工手中，方可进行工程施工。

　　12、本协议一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效，有效期限为一年，一年内双方若有异议，可提前一个月友好协商解决，另行签订补充合同。如果一年内本合同所涉工程未竣工，合同的有效期顺延至乙方所承包的工程项目竣工交接完毕之日。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

养殖厂工程施工合同模板篇7

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲方为完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工该工程的电法

　　一、项目名称：

　　二、施工期限：本工程自____年____月____日至___年____月____日。

　　三、工作内容：

　　乙方采用瞬变电磁法施工，按照甲方施工要求，测线长4400米，

　　四、质量与验收

　　要求乙方物理点合格率达到95%

　　五、费用及结算

　　施工费用约12万元，工程结束验收合格后，在报告提交

　　六、甲方责任

　　1、按照合同约定及时拨付资金。

　　2、派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。

　　3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。

　　4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。

　　5、按规定办理项目预算（概算）执行情况审计和竣工后竣工决

　　6、按有关规定参加竣工验收交接工作。

　　七、乙方责任

　　1、接受甲方委托的监理单位的监理。

　　2、严格按照有关要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。

　　3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。

　　4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施；地下管线等设备。

　　5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

　　八、违约责任

　　违约方按5%支付违约金。

　　九、争议解决

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，可采取仲裁或按司法程序解决。

　　（一）双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。

　　（二）双方约定向合同签定地的人民法院起诉。

　　十、本合同一式___份，甲乙双方各执_______份。

　　甲方：____________乙方：____________

　　日期：____________日期：____________

养殖厂工程施工合同模板篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《合同法》以及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。

　　第一条：工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：包工包料、包质量，包工期，包安全生产。

　　四、工程范围及单价：

　　(一)科技活动室(按图纸施工)

　　(1)填方242㎡，合同单价25元㎡，合价53550元

　　(2)科技活动室主体砖混结构一层总计90㎡，合同单价860元㎡，合价77400元(含基础包干施工，阳台部分单价430元㎡)。

　　(3)深3m，直径0.8m,基桩8颗，合同单价600元颗，合价4800元。

　　(4)公厕(8平方米，男3女2，砖木带0立方化粪池)，合价7500元。

　　五、项目工程实施期限：__年__月__日开始动工，至__年__月__日前所有项目全部竣工

　　六、相关要求说明：

　　1、乙方在施工过程中，涉及的水、电及材料搬运费，全部由乙方负责;

　　2、路基调平及砂石铺好后，通知甲方相关人员进行验收;

　　3、浇砼路面时，必须通知甲方相关人员到场监督浇砼路面;

　　4、乙方在施工工程中，必须严格遵守安全生产操作过程，如施工过程中发生安全生产事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责;

　　5、乙方在施工中，必须严格按照甲方提供的道路施工图纸或在甲方指定的技术员指导下进行施工，如有工程变更增减的必须有管理人员签字双方认可的记录，凡涉及增减的工程量按报价单价结算，涉及报价及合同未界定的分项内容，由双方认可的单价结算。原定工程量不准确的按实际发生工程量和单价结算。

　　第二条、工程验收、结算及工程款支付

　　一、竣工验收：乙方在工程具备竣工验收条件前5天通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

　　二、工程结算：本工程采用分项单价进行结算，本合同单价涵盖了完成该工程项目所需的'包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。分项单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

　　三、工程款支付：施工合同签定后，先期划拨项目启动资金(占项目投资的__年后支付。

　　第三条、双方权利和义务

　　一、甲方的权利和义务。

　　1、负责协调线型调整涉及用地;

　　2、组织乙方到有关村组开展现场踏勘;

　　3、进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

　　4、按合同约定支付工程款。

　　二、乙方的权利和义务。

　　1、本合同签订后5天内，进场完成施工准备;

　　2、严格按照甲方合同规定的技术标准进行施工;

　　3、负责本工程施工范围内的施工安全工作。

　　乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

　　4、做好现场设备、材料的管理工作;

　　5、负责所施工工程的验收通过，包括工程实体和验收档案资料等。

　　第四条：违约责任

　　一、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。

　　二、合同签订后，未经甲、乙双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。

　　三、在施工过程中，乙方必须按工程进度进行施工建设，如乙方不能按合同期限竣工，逾期一天，处违约金为工程总投资额的‰(除自然天气造成不能正常施工外)。

　　四、施工完毕后，如未能通过相关部门的验收，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到整改至验收合格后支付。

　　第五条：附则

　　本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。甲、乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。本合同一式贰份，甲、乙双方各壹份。

　　甲方法人：(公章)

　　____年____月____日

　　乙方法人：(公章)

　　____年____月____日

养殖厂工程施工合同模板篇9

　　甲方(全称)：____________

　　乙方(全称)：____________

　　以下简称甲方、乙方。

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程地点：

　　工程名称：________________________

　　工程内容：________________________

　　二、工程承包范围：施工图纸范围内除电梯、消防外的所有内容。

　　三、工程概况：建筑面积约具体以图纸实际面积计算。

　　四、工期：开工准确日期以乙方收到甲方开工通知书为准，遇到人力不可抗因素，工期顺延，但不增加费用。

　　五、工期质量：合格工程。

　　六、工程造价结算依据：

　　根据河南省20__版定额及相关文件进行计价、材料价格按照新乡市建设部门发布的信息价施工同期据实结算。商砼、钢材价格施工期间参照新乡市季度文中的指导价，如果价格上浮超过签订合同时5%则按上浮价执行。据实结算，加现场签证为最终结算价款。

　　2、单体建筑据实结算。此工程由乙方总承包施工，参照国家住建部有关规定。

　　3、全部建筑工程税收由乙方缴纳、企业所得税由乙方在企业所在地自行缴纳。

　　4、所谓交工是指在竣工验收合格后____日内乙方将工程全部资料交付甲方，并提供备案要求的全部手续协助办理完毕工程备案。乙方不得以任何理由留置或变相留置本工程及全部资料的任何部分内容，同时，乙方应全力配合甲方对房屋交付后发现的工程问题整改维修。由乙方造成的资料遗失、整改维修不到位等损失由乙方承担。

　　七、安全生产、文明施工：

　　乙方应严格执行安全法规，搞好安全生产，若发生工伤事故，由乙方承担一切经济赔偿以及法律责任，并支付给甲方________元/次的安全责任违约金。

　　八、1、履约保证金：

　　履约保证金为________万，乙方进场具备开工条件向甲方交纳工程履约保证金____________元。

　　2、履约保证金退还办法：

　　按单体建筑，主题5层封顶全部退完。

　　九、工程款支付办法：

　　1、按单位工程月进度支付已完工工程量的80%，二次结构按月进度施工量支付已完工工程量的80%，单位工程具备交工条件支付楼总造价的90%。单位工程验收合格支付单位工程97%,，留3%的质保金，按照国家规定保修一年期满且无质量问题全额退还(无息)。

　　2、本工程采用大包干制，由施工单位根据施工图编制施工预算，每平方米总造价为____________元。

　　3、本工程支付工程款时包干价为____________元/㎡,工程竣工后，以实际面积为准计算。

　　十、乙方承诺：

　　1、筹集充足的流动资金，确保工程顺利进行。(因拖欠材料款、工人工资、劳务费等原因阻碍工程正常施工所造成的一切责任和损失均由乙方承担)。

　　2、提前准备设备，周转材料，人力资源调配等。

　　3、接到甲方进场通知后，一周内保证进场开工。

　　4、此工程乙方力争市级文明工地、优质结构主体。保证合格率________%。

　　十一、甲方承诺：

　　1、甲方收到乙方工程履约保证金后，承诺;如甲方原因造成乙方进场后不能正常施工，甲方自愿按约定月息2%给乙方利息，时间最长不超过60天;此合同自行终止，乙方承担违约责任。

　　2、甲方负责(水、电、路)三通一平工作。

　　3、甲方负责施工期间新乡市建委等主管部门及周边关系的协调工作，若发生费用甲方承担，(建筑土方问题由乙方自行负责)保证施工顺利进行，如因主管部门政策原因(如环保等)需要停工，则工期自动顺延。

　　4、本工程(除电梯、消防外)全部由乙方总承包施工，施工中甲方不得以任何理由进行甩项分包，本工程施工所用材料甲方不予指定厂家但乙方必须保证所用材料为合格产品并被甲方、监理认可，备案存档。乙方自行确定供货方，自主施工，保证工程顺利进行。因乙方进货造成工程出现重大质量问题，乙方承担一切责任和损失。

　　5、如甲方不能按合同约定支付工程款，甲方自愿以开发房产成本价上浮20%抵扣所欠乙方工程款，并配合乙方办理过户等相关手续。

　　十二、本合同自双方签字盖章后生效，本合同一式6份，甲、乙双方各执3份。

　　甲方：____________ 乙方：________________

　　法定代表人________ 法定代表人____________

　　委托代理人________ 委托代理人____________

　　_____年____月____日 _____年____月____日

养殖厂工程施工合同模板篇10

　　发包方(甲方)：________承包方(乙方)：________

　　为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

　　一、工程地点：________________________________。

　　二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。

　　以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

　　三、工期

　　1.开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。

　　2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

　　3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

　　四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。

　　若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

　　五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1.乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。

　　2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

　　六、工程付款办法

　　1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。

　　乙方收款后第二天安排人员进场施工。

　　2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。

　　3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。

　　4.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币________整。

　　七、工程质量

　　1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。

　　2.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

　　3.乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。

　　八、工程竣工验收结算乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。

　　乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。

　　甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。

　　九、延期违约责任乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。

　　若工程延误，则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币________元。

　　若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。

　　如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

　　十、养护管理

　　1.期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

　　2.质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。

　　养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

　　十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。

　　工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

　　十二、合同份数本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执________份。

　　其它由甲乙双方分送有关部门存档。

　　本合同未经事宜，双方协商解决。

　　甲方代表(盖章)________乙方代表(盖章)________

　　合同签订日期：__________签约地点：______________

养殖厂工程施工合同模板篇11

　　(甲方)： (以下简称甲方)

　　(乙方)： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：上营变电站引水工程。

　　2、工程地点：上营村。

　　3、工程主要内容：给水管道安装。

　　4、承包方式：包工包料。

　　二、工程期限

　　工程期限8天，预定年月日至年月日止。

　　三、工程承包价及其它

　　总承包价元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

　　四、合同双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

　　2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。

　　(二)乙方责任

　　1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

　　2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

　　3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。

　　五、工程质量要求

　　1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

　　2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

　　3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

　　六、付款方式

　　工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：

　　开户行：

　　账号：

　　七、工期延误

　　若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

养殖厂工程施工合同模板篇12

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。

　　第一条工程概况

　　1.工程名称：有限责任公司室外绿化管道建设工程。

　　2.工程地点：工业园区(南苑)热电厂北侧。

　　3.工程内容：详见工程量清单。

　　4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。

　　5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。

　　6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。

　　7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。

　　第二条合同价款(工程款)及支付

　　1.合同总价(大写)：x元整;(小写)：x元。

　　本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。

　　2.工程款支付：

　　1)本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。

　　2)施工完,毕验收合格后3日内付清剩余工程款。

　　3)付款方式为银行转账。

　　第三条双方权利义务

　　1.甲方权利和义务

　　1)按合同要求及时支付工程款。

　　2)提供本项目施工图

　　3)向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。

　　4)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。

　　5)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。

　　6)在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现

　　7)甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。

　　2.乙方权利和义务

　　1)乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。

　　2)严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。

　　3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。

　　第四条工期的约定

　　1. 工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。

　　2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。

　　3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因(如天气因素影响等)导致停工的，工期顺延。

　　4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

　　第五条质量、验收及结算

　　1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-20xx)为施工管理及质量评定验收标准。

　　2.本工程质量要求：合格。

　　3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。

　　4.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复(或未提出意见)，视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。

　　第六条免责条款

　　施工期间，由于恶劣天气(如：雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。

　　第七条争议解决

　　因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。

　　第八条合同的签订和生效

　　1.本合同经双方签字盖章后生效。

　　2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：有限责任公司乙方：

　　地址：) 地址：

　　年月日：

养殖厂工程施工合同模板篇13

　　发包方：_____________________(以下简称甲方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　承包方：_______________________(以下简称乙方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　(一)工程名称：;

　　(二)工程地点：;

　　(三)工程内容：;

　　(四)资金来源：;

　　(五)工程立项批准文号：。

　　第二条工程承包范围

　　承包范围为以下第__种。

　　1.工程实行招投标的，本合同的签订主体就是中标主体,工程范围就是招投标文件上要求的范围，如果对方在初次、二次设计图及设计图修改变更等过程中省减的项目以及未施工的项目，应当在结算时作相应的扣减。

　　2.工程未实行招投标的，承包范围为。

　　(二)承包方式：;

　　第三条质量标准

　　工程质量标准：

　　第四条工程期限

　　(一)开工日期：_______年_______月_______日

　　竣工日期：_______年_______月_______日

　　合同工期总日历天数：天。

　　(二)甲方要求比合同约定的工期提前竣工的,应征得乙方同意,如果乙方能够做到的,不应拒绝。

　　(三)因甲方原因或非乙方原因导致不能按期完工的,工期相应的顺延。

　　(四)因乙方原因不能按期开工或中途无故停工的，工期不顺延。由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方自行承担。

　　(五)因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响的,工期相应顺延。

　　第五条工程价款

　　(一)本合同初步预算总价款元。未实行合同包干价的，最终价款由贵州水城矿业股份有限公司工程结算部门根据最新相关文件的规定对实际施工的工程量进行结算。

　　(二)总价包干合同不作价款调整，但如遇下列情况，合同总价款应作相应调整，按照第五条第(一)项规定进行结算。

　　1.设计发生变更;

　　2.在施工中增加或减少了工程项目。

　　(三)合同外工程必须由甲乙双方另行签订书面协议进行确定，未经事先书面确认的，甲乙双方一律不予认可。

　　第六条工程质量验收

　　乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方的监督检查。乙方应在工程竣工后15日之内及时通知甲方进行质量验收，质量验收必须达到合格标准。对不合格的工程，乙方应按规范的要求，承担返修工作及费用直到合格为止。

　　第七条工程价款的支付与结算

　　工程竣工验收合格并移交使用后30日之内甲方一次性支付95%的工程款，留工程总价款的5%作为质保金，保修期满后无任何质量问题，一个月内一次性无息支付质保金。乙方在每次收款时应向甲方提供合法有效的发票。

　　第八条安全责任

　　乙方在施工过程中应严格按照施工程序和施工规范的要求及规定组织施工，加强管理。在施工过程中所造成的一切安全事故及造成的所有经济损失均由乙方自行承担。

　　第九条工程保修

　　本工程保修范围为施工的全部工程，保修期限—年，在保修期内乙方应在甲方规定的时间内进行工程保修;如乙方未在甲方规定的时间内保修的，甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的一切费用在质保金中予以扣除，质保金不足以支付的，由乙方承担相应的经济损失。

　　第十条违约情形及违约责任

　　(一)违约情形：合同一方违反合同任意一条约定的，均为违约。

　　(二)违约责任：

　　1.如双方均有违约行为的，各自自行承担相应的违约责任;

　　2.任何一方违约，违约方应向守约方赔偿由此造成的损失外，还需支付守约方按合同价款总额%的违约金;

　　3.一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同;

　　4.本合同项目不允许分包，如果发现转包或违法分包以及拖欠农民工工资的，甲方有权解除合同，不支付乙方任何工程款，且乙方须支付违约金500万元，

　　5.如发现第三人、施工的，承包方一律支付违约金200万元，且该违约金不得请求人民法院或仲裁机构调低。

　　第十一条合同的变更、终止或解除

　　(一)合同的变更：

　　1.本合同未尽事宜，双方可进一步协商，签订书面补充协议;

　　2.本合同的任何修改、补充须经双方协商一致，签订书面补充协议。

　　以上补充协议为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　(二)合同的解除或终止：

　　1.任何一方违反本合同约定，经对方提出后不采取弥补措施的或造成本合同不能履行时，守约方有权要求解除本合同;

　　2.因国家政策变化而影响本合同履行时，任何一方均可以解除本合同;

　　3.经合同双方协商一致可以解除本合同;

　　4.因不可抗力因素致使本合同不能履行时，任何一方均可以解除本合同;

　　第十二条争议的解决方式

　　甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，双方应协商解决;协商不成的，向合同实际履行地有管辖权的人民法院起诉。

　　第十三条其他

　　承包方的项目经理、授权签订合同的代理人必须是承包方的正式员工，应在合同签订时提供其工资收入证明、社保等证明其身份的资料。

　　第十四条合同份数及生效

　　本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力;自双方代表签字并加盖印章之日起生效，双方均履行完各自的义务后即自行终止。

　　甲方：(盖章)

　　乙方：(盖章)

　　法定代表人或委托代理人：

　　(签名)(签名)

　　合同签订时间：_______年_______月_______日

　　合同签订地点：

养殖厂工程施工合同模板篇14

　　（合同号: ）

　　项目名称:X地区20xx年第三期基站房的修建和维护工程建设单位:中国联通分公司

　　施工单位:通信工程有限责任公司

　　签约日期:20__年四月

　　签约地点: X市

　　20xx年月日

　　发包方：通信工程有限责任公司（甲方）

　　承包方：（乙方）

　　第一条：工程项目

　　一、工程名称：中国联通X20xx年第三、四期移动通信基站房的修建和维护工程

　　工程地点：X市二、承包范围和内容：根据甲方要求

　　第二条：施工准备

　　一、发包方

　　1、协助施工单位做好施工用水、用电需要及场地清理（包括架空的、隐蔽的），并提供有关隐蔽障碍物的资料。

　　二、承包方

　　1、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

　　三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　1、由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有关规定提供质量合格证，或进行检查合格后方可用于工程。

　　2、由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程。对材料改变或代用必须经发包方派驻代表签证年方可用于工程。

　　3、施工中发生质量事故没，应及时报告发包方派驻代表。

　　4、施工现场的退场清理全部由承包方负责。

　　5、工程竣工后，承包方按规定对工程进行保修，保修期间自通过竣工验收之日算起，保修时间为365 天。

　　第三条：工程期限

　　一、根据双方商定。

　　二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延。

　　1、在施工中因停水、停电8小时以上或连续间歇停水、停电3天以上（每次连续4个小时以上），影响正常施工。

　　2、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。

　　3、未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。

　　4、由于人力不可抗拒原因影响施工。

　　第四条：工程质量

　　一、本工程质量经双方商定要求达到：优良。

　　二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家或地方有关的建筑安装工程规范、规程和标准进行施工。

　　三、在规定的保修期间内，凡因施工告成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修或赔偿。

　　四、无论保修期内外，凡因施工告成的质量事故和质量缺陷给人员造成的伤亡，或给设备造成损失，或对第三方造成损害，全由承包方负责赔偿和承担责任。

　　第五条：材料、设备的供应、验收

　　一、除发包方供应以外的其他本工程所需的材料由承包方采购。

　　第六条：安全

　　一、在施工过程中，承包方对施工安全负责到底。如在施工过程中发生人身伤亡事故、设备丢失，除由于不可抗拒原因外，概由承包方承担。

　　二、在施工过程中，承包方对施工现场的安全保卫工作负责到底。做好防水、防盗、防事故、保质量的安全保障措施，施工现场发生安全问题造成的损失全部由承包方负责。

　　第七条：工程价款结算和支付

　　一、经发包方批准的本工程的包干合同总价为：￥.00元。

　　二、本合同签定开工10日后，发包方向承方支付合同的20%作为备料款和工程启动款。

　　三、工程进度款的支付，工程交付使用后，由承包方提供工程进度和工程质量评定表，经发包方承审批后确认后，支付给承包方包干费用合同总价的70%。

　　四、工程竣工验收通过后，发包方和承包方双方根据发包方认可的竣工技术文件并扣出工程总价的10%作为质保金。

　　五、保修期结束，如工程复合本合同的质量要求，未因施工原因造成大质量事故或质量缺陷，存在的问题得到完善的解决，经双方代表签证后发包方须在终验合格结束后10日内向承包方支付保质金。保质金不计利息。

　　第八条：工程验收

　　一、工程验收的基本条件：

　　承包方应：

　　1、完成承包项目的施工内容。

　　2、完成竣工技术要求。

　　3、完成现场卫生等清理工作。

　　二、工程竣工验收，以国家颁发的《工程施工及验收规范》、邮电部制定的有关验收规范和中国联通制定的有关竣工验收范围和施工图纸及说明书、施工技术文件和竣工技术为依据。

　　三、承包方向发包方发出验收通知单后，发包方须在确认已达成竣工验收条件后30日内安排竣工验收。

　　第十条：违约责任

　　承包方责任：

　　一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的、偿过逾期违约金。

　　二、工程不能按合同的规定的工期交付使用的，以本合同第七条规定的工程总价为基数，每逾期一天扣出此基数的0.3%。

　　三、严禁将本工程转包他人。若承包方将工程转包给他人，发包方有权终止合同，由此造成的损失由承包方负责赔偿。

　　四、发包方提供的工程材料，若承包方看守、施工等原因，由此造成的损失由承包方负责承担和赔偿。

　　发包方责任：

　　一、未能按照合同的履行自己的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方的实际损失。

　　二、工程中途停建、缓建或由于设计变更或设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。

　　三、不按合同规定拨付工程款，按银行有逾期付款办法的规定延付金每日万分之三偿付承包方赔偿金。

　　第十一条：纠纷解决办法

　　任何一方违反合同规定，双方协商不成，按下述方式和程序解决：

　　一、向经济合同仲裁机关申请仲裁。

　　二、向人民法院起诉。

　　第十二条：附则

　　一、合同一式二份，承包方执合同正本一份，发包方执合同正本一份，共两份。

　　二、本合同为双方协商的协议，本合同具有法律效力。工程竣工验收符合要求，工程款支付完毕后终止。

　　三、本合同签定后，承、发双方提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。本合同附件与主合同具有同样约束力和法律效力。

　　甲方(签章) ：乙方（签章）：

　　日期：日期：

　　地址：地址：

养殖厂工程施工合同模板篇15

　　甲方：

　　乙方(实际施工方)：

　　一、工程内容

　　___________________

　　二、施工地点：

　　三、乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。

　　四、该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

　　五、工程质量及验收标准：

　　工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

　　六、工期：

　　乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价10%向甲方支付罚金。

　　八、其它：

　　1)若乙方无正当理由单方终止本协议书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价30%的违约金。

　　2)若乙方违反本协议书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为，甲方有权单方解除本协议书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

　　九、甲方对本协议书上述各条款具有解释权。

　　十、本协议书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该协议书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

养殖厂工程施工合同模板篇16

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　经甲、乙双方友好协商，甲方决定由乙方承担孝感市八一水厂综合楼玻璃幕墙、铝塑板工程的制作及安装。为明确双方责任，本着互相协作，紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，双方同意就本工程达成以下合同条款，双方共同遵守执行。

　　一、承包内容：

　　承包方式：为包工不包料。甲方负责提供主材，乙方自带施工工具，同时乙方负责进场材料的自卸及保护工作。

　　工程承包内容：八一水厂综合楼玻璃幕墙制作、安装及铝塑板安装，并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、清洁及最终验收交付使用。

　　乙方对以上内容实行制作、加工、安装承包，包质量。

　　二、工程人工制作安装费、机械费：

　　雨篷收费厅和立波同样130元/平方米;

　　玻璃幕墙的单价为：130元/平方米;

　　铝塑板的单价为：130元/平方米;

　　本合同工程量以实际发生数量为准，在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准，按合同不变单价进行调整。

　　三、质量要求：

　　符合图纸的设计要求;外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》(JGJ102—96)的要求。

　　四、工期

　　乙方需与内装密切配合进行施工，以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。暂定工期为：60天完成(雨天顺延)。

　　五、工程验收质量保证：

　　工程验收按国内现有国家行业标准(JGJ102—96)进行。

　　乙方保证通过有关部门的验收，若不能够通过验收，甲方拒付余款;若影响整个工程竣工交验，乙方应赔偿甲方损失。

　　六、付款方式：

　　按每月发生的工程量，甲方付乙方工程进度款60%;工程完工合格支付工程款80%,甲方工程验收合格后支付至总工程款的95%,预留5%质保金，若无质量问题一年后返还。

　　七、双方责任

　　1、甲方责任：

　　甲方应向乙方提供施工图一套;乙方施工质量问题，甲方有权要求整改，如整改仍不能达到甲方及相关标准要求，甲方有权终止合同;提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的场地。

　　2、乙方责任：

　　对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差，及时报于甲方;在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、应由乙方负责损失;负责未验收前的成品保护;严格遵守工地现场施工管理制度，做到安全施工，文明施工，要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工，如发生安全和质量事故，或造成第三方人员财产损失均由乙方负责;

　　乙方现场施工管理人员，必须服从甲方现场管理人员正确指令。对不配合、不称职人员，乙方必须根据甲方要求进行更换，替换人员必须叁天内到岗。

　　因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，其工料损失及延误工期所造成的损失均由乙方承担，甲方有权终止合同，并要求乙方在三日内退出施工现场。按照有关规定，乙方必须按安全规范进行施工。同时乙方应预防安全事故的发生，甲方事先声明，若发生任何安全事故，甲方概不负责。如现场施工人员对现场材料有偷拿情况，一旦发现，后果自负。

　　八、其它

　　本合同签订后具有法律效力，双方发生不可解决的争执时，可按照法律向当地有关部门起诉。

　　本合同履行过程中如有未尽事宜，双方另行解决。

　　本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，合同经双方签章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

随便看

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

养殖厂工程施工合同模板 篇1

养殖厂工程施工合同模板 篇2

养殖厂工程施工合同模板 篇3

养殖厂工程施工合同模板 篇4

养殖厂工程施工合同模板 篇5

养殖厂工程施工合同模板 篇6

养殖厂工程施工合同模板 篇7

养殖厂工程施工合同模板 篇8

养殖厂工程施工合同模板 篇9

养殖厂工程施工合同模板 篇10

养殖厂工程施工合同模板 篇11

养殖厂工程施工合同模板 篇12

养殖厂工程施工合同模板 篇13

养殖厂工程施工合同模板 篇14

养殖厂工程施工合同模板 篇15

养殖厂工程施工合同模板 篇16