| 标题 | 机电工程施工合同 |
| 范文 | 机电工程施工合同（精选5篇） 机电工程施工合同 篇1合同编号： 工程名称： 第一节 合同协议书 发包人(全称)： 承包人(全称)： 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 一、工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程立项批准文号： 4. 资金来源： 5. 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 6. 工程承包范围： 详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。 二、合同工期 计划开工日期：年 月 日。 计划竣工日期：年 月 日。 工期总日历天数 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合： 标准。 施工安全文明标准化： 。 四、合同形式 本合同采用单价合同形式。 五、签约合同价 人民币(大写)：(￥： 元); 其中： (1)安全文明施工费： 人民币(大写)：(￥： 元); (2)材料和工程设备暂估价金额： 人民币(大写)：(￥： 元); (3)专业工程暂估价金额： 人民币(大写)：(￥： 元); (4)暂列金额： 人民币(大写)：(￥： 元); 六、承包人项目经理及其主要管理人员： 七、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： 1、中标通知书; 2、投标函及投标函附录; 3、专用合同条款; 4、通用合同条款; 5、技术标准和要求; 6、图纸; 7、已标价工程量清单; 8、其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形式的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章，以非法人分公司名义签订的合同无效。 八、承诺 1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3、发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 发 包 人： 承 包 人： 签订时间： 签订地点： 机电工程施工合同 篇2发包方(以下简称甲方)：_____________________ 承包方(以下简称乙方)：_____________________ 根据《中华人民共和国经济民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。 一、工程概况 (一)工程名称：_____________________ (二)工程地点：_____________________ 二、工程承包范围 ___________________________________ 安全维护及整改 三、合同工期_______天 四、工程造价 工程造价为：______________元整 五、质量标准 5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容) 5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。 5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。 六、承包方式 按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 七、工程计价 7.1本工程计算编制原则：按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号《建设工程工程量清单计价规范》(_______，《_______省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第_______号)，《_______省建设工程计价办法》，_______《_______省修缮定额》、_______《_______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、_______《_______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。 7.2人工、材料价格的确定：人工工资按_______省住房和城乡建设厅文件_______建价_______号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期《_______建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。 7.3具体工程量以甲方签证单为准。 八、工期 有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。 8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨_______mm或_______mm以上(以_______市气象局报告为准)，一次停水、停电_______小时以上。 8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。 8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。 8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。 九、工程款的支付 9.1工程完工后，甲方在_______内向乙方支付工程预算价的_______%. 9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的_______%，工程保修金留结算总价的_______%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题_______天内全额返还，保修金不计利息。 十、违约责任 10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案民法典及相关法规执行。 10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。 十一、安全生产和文明施工 认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。 十二、争议的解决 本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。 十三、其他 乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。双方签字盖章后生效。 甲方：______________________乙方：______________________ 代表人：___________________代表人：_____________________ 日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日 机电工程施工合同 篇3发包方(以下称甲方)：_________________________ 承包方(以下称乙方)：_________________________ 根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条、工程项目 一、工程名称：_____安装工程 二、工程地点：_____ 三、承包方式：包工、包机械、包安全 第二条、工程期限 合同工期总日历天数_____天 第三条、工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_____元/组(一组_____块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方_____日内支付相关工程费用. 第四条、甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于_____cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。 4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条、件进行维修。 第五条、安全施工 乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 第六条、奖惩责任 1、如_____月_____日前安装达到_____光伏板安装，则按_____元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的_____%向守约方支付违约金。 第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条、附则 本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，自双方代表签字。 甲方：______________________乙方：______________________ 代表人：___________________代表人：_____________________ 电话：______________________电话：______________________ 日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日 机电工程施工合同 篇4机电工程施工协议书 发包方(以下称甲方)：_________________________ 承包方(以下称乙方)：_________________________ 根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条、工程项目 一、工程名称：_____安装工程 二、工程地点：_____ 三、承包方式：包工、包机械、包安全 第二条、工程期限 合同工期总日历天数_____天 第三条、工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_____元/组(一组_____块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方_____日内支付相关工程费用. 第四条、甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于_____cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。 4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条、件进行维修。 第五条、安全施工 乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 第六条、奖惩责任 1、如_____月_____日前安装达到_____光伏板安装，则按_____元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的_____%向守约方支付违约金。 第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条、附则 本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，自双方代表签字。 甲方：______________________乙方：______________________ 代表人：___________________代表人：_____________________ 电话：______________________电话：______________________ 日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日 机电工程施工合同 篇5机电工程施工协议书 合同编号： 项目建设工程 施工合同 工程名称： 发 包 人： 承 包 人： 签订时间： 签订地点： 第一节 合同协议书 发包人(全称)：承包人(全称)：根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 一、工程概况 1. 工程名称： (项目名称标段。 2. 工程地点： 3. 工程立项批准文号： 4. 资金来源： 5. 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 6. 工程承包范围： 详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。 二、合同工期 计划开工日期：年 月 日。 计划竣工日期：年 月 日。 工期总日历天数 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合： 标准。 施工安全文明标准化： 。 四、合同形式 本合同采用单价合同形式。 五、签约合同价 人民币(大写)：(￥： 元); 其中： (1)安全文明施工费： 人民币(大写)：(￥： 元); (2)材料和工程设备暂估价金额： 人民币(大写)：(￥： 元); (3)专业工程暂估价金额： 人民币(大写)：(￥： 元); (4)暂列金额： 人民币(大写)：(￥： 元); 六、承包人项目经理及其主要管理人员： 项目经理姓名： 职称 ：身份证号：建造师执业资格等级及执业证号：建造师注册证号：安全生产考核证号(B类)： 技术负责人姓名：职称：身份证号：土建施工员姓名：职称： 身份证号： 安装施工员姓名：职称： 身份证号： 质量员姓名： 职称： 身份证号： 安全员姓名： 职称： 身份证号： 安全生产考核证号(C类)：材料员姓名： 职称： 身份证号： 试验员姓名： 职称： 身份证号： 造价员姓名： 职称： 身份证号： …… 附：企业为派遣人员缴纳养老保险的名册 七、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： 1、中标通知书; 2、投标函及投标函附录; 3、专用合同条款; 4、通用合同条款; 5、技术标准和要求; 6、图纸; 7、已标价工程量清单; 8、其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形式的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章，以非法人分公司名义签订的合同无效。 八、承诺 1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3、发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 甲方(业主)：(签章)乙方：(签章) 签约地址： 签约日期： |
| 随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。