网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文:

 

标题 室内装修工程质量保修合同
范文

室内装修工程质量保修合同(精选3篇)

室内装修工程质量保修合同 篇1

  甲方:___________

  乙方:___________

  为保证室内装修工程在合理使用期限内的正常使用,经甲、乙双方协商一致并签订本工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》和国家、肇庆市有关管理规定以及双方签订的“室内装修工程合同”及其补充协议中的约定承担工程质量保修责任。

  一、工程质量保修范围和内容

  本工程质量保修范围包括但不限于工程合同中约定的内装修工程,以及虽未列明但工程合同中约定的乙方承包范围内的其他工程。对于甲乙双方工程招标选定施工单位/供货单位的分包工程及材料设备供货的保修工作,乙方应负责组织督促相应分包单位、供货单位及时完成保修工作。

  具体质量保修内容双方约定如下:

  1.设备、材料、构配件质量问题。

  2.施工、安装质量问题。

  3.因乙方责任造成的其他问题。

  对于上述内容按照国家法律、法规、规范及合同约定承担质量保修责任。

  二、质量保修期

  本工程质量保修期自工程竣工且经甲乙双方验收合格之日起计,本合同工程质量保修年限为2年,其他涉及工程双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定,各分部工程对应专业工程保修期年限根据各分部工程对应的以下内容进行质量保修期的约定,合同双方当事人约定如下:

  1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;

  2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程,为_______年;

  3、采暖、供冷系统工程为个采暖期、供冷期;

  4、电气管线、给排水管道、设备安装工程和通风工程为_______年;

  5、装饰装修工程为年;

  6、其他项目的保修期为年。

  三、质量保修责任

  1.本工程在保修期内出现质量缺陷,甲方、物业公司或者甲方授权的其他管理单位

  应当向乙方发出保修通知。乙方接到保修通知后24小时内,应当到现场核查情况并派人修理。乙方不在约定期限内派人修理,甲方、物业公司或者甲方授权的其他管理单位可委托其他人员修理,修理费用从质量保证金中扣除,同时书面通知乙方。

  2.发生须紧急抢修事故,乙方接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。由乙方原因引起的事故,抢修费用由乙方承担。非乙方原因引起的事故,抢修费用由事故责任人承担。

  3.在国家规定的工程合理使用期限内,乙方确保地基基础工程和主体结构的质量,因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应承担损害赔偿责任。对

  4.如乙方不能按照本保修书约定履行保修义务,则甲方有权利自行确定其他有资质的单位承担保修工作,由此发生的费用由乙方承担。甲方有权从质量保证金中扣除相应金额支付给保修工作的承担单位。

  四、质量保证金的留取

  本工程双方约定的工程质量保证金为工程合同结算价款的5%。

  由甲方在工程施工合同中直接留取合同结算价款的5%作为质量保证金。

  五、质量保证金的返还

  自本工程竣工并经甲乙双方验收合格之日起满2年内,如乙方履行了本保修书约定的相应义务,则本质量保证金分两期无息返还。该工程项目验收合格后两年内若出现任何质量问题,乙方负全部维修责任。若乙方未能履行保修责任,甲方或甲方委托的物业管理公司有权聘请第三方维修,所发生的费用在当期质量保证金中直接扣除,不足部分概由乙方支付。

  自本工程竣工并经甲乙双方验收合格之日起满一年,且无任何质量遗留问题,甲方在收到乙方请款报告之日起15个工作日内无息返还工程结算总造价的3%;自本工程竣工并经甲乙双方验收合格之日起满两年,且无任何质量遗留问题,甲方在收到乙方正式书面请款报告之日起15个工作日内,无息返还剩余的质量保证金。

  工程质量保修期内即使工程质量保证金部分或全部返还乙方,乙方的保修责任并不因此减轻或免除。

  六、其他

  本质量保修书签订后,原工程施工合同中有关质量保修条款仍然有效,并成为本质量保修书的一部分。

  本质量保修书有效期限至甲乙双方履行完保修书约定的义务之日起失效。本保修书一式肆份,甲乙双方各执贰份,同具法律效力。

  甲方:___________

  法定代表人:___________

  或签约代表人:___________

  ___________年___________月___________日

  乙方:___________

  法定代表人或签约代表人:___________

  ___________年___________月___________日

室内装修工程质量保修合同 篇2

  上诉人:_________________

  性别_____________________

  出生日期________________

  民族_____________________

  住所_____________________

  工作单位________________

  电话_____________________

  被上诉人:_______________

  性别_____________________

  出生日期________________

  民族_____________________

  住所_____________________

  工作单位________________

  电话_____________________

  上诉人因________________一案,不服________________法院于________________年______月__________日___________字第__________号判决,现提出上诉。

  上诉理由及请求:______________

  此致

  _________________人民法院

  上诉人:______________(盖章)

  法定代表人:_____________(签章)

  _________年_____月_____日

室内装修工程质量保修合同 篇3

  编号:__________

  北京建设工程质量检测行业协会制

  使用说明

  一、本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程管理条例》等法律法规制定的示范文本,供双方当事人约定采用,签订合同前仔细阅读。

  二、签订合同前委托人应验看检测机构的《企业法人营业执照》、《资质证书》等相关证明文件。

  三、查询本市检测机构名单可登录北京市住房和城乡建设委员会网站。

  四、对合同有关条款,双方需约定更多内容的,可另行附页。

  五、本合同书中,凡双方约定认为无需填写的条款,应在该条款填写的空白处划(/)表示。

  六、本合同示范文本自20__年1月1日起试用。今后在未制定新的版本前,本版本延续使用。

  合同编号:___________

  甲方(委托人):_________________

  乙方(检测机构):_______________

  检测机构编号:__________________

  根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。

  第一条 工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3结构类型:

  1.4监督单位:

  1.5开工日期:竣工日期:

  1.6其他:

  第二条 检测项目

  甲方委托乙方的检测项目:

  □ 见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测

  □ 钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测

  □ 其他:

  具体的检测项目、数量及检测参数见附件一。

  第三条 检测依据

  检测依据为现行有效的国家、行业及北京市相关标准。

  第四条 检测费用的结算方式

  本合同收费标准执行北京市物价局京价(收)字[20__]181号文件规定的收费标准及《北京建设工程质量检测收费标准指导价(试行)》[见附件二(略)],以上标准之外的检测项目收费标准委托双方可商议定价。

  4.1双方同意按照实际发生检测项目及数量计算总检测费。

  4.2检测费按每月进行结算,并由乙方提供检测费结算单,甲方需在接到结算清单15日内支付检测费。逾期支付费用的,每日按支付费用的______%向乙方支付滞纳金。

  4.3本工程的检测费末次结算通知发出后,甲方需在90天内办理最终检测费的结算,逾期支付,则向乙方每日支付检测费的0.5%作为滞纳金。

  4.4甲方对检测项目及费用有异议的,应及时与乙方进行协商,但不得以各种原因拖欠检测费用。

  4.5甲乙双方签订好合同后,甲方应给乙方预付款。

  4.6其他付款方式:_________________________________________________。

  第五条 甲方的权利义务

  5.1甲方须向乙方提供委托检测的工程概况,并制定该工程的试验计划。

  5.2甲方应对样品的真实性、代表性负责,同时详细填写检测委托单。

  5.3委托检测前,甲方应将甲方代表、见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。上述人员发生变更时,甲方应及时书面告知乙方。

  5.4委托“见证”检测前,甲方必须提供“见证取样和送检见证人告知书”,送“见证”检测样品时附“见证记录”。

  5.5现场检测项目,甲方应提前_______日将现场检测日期通知乙方。并提供必要的外部工作条件。需要时见证人员应到场进行见证。

  5.6甲方不得以任何方式要求乙方修改检测数据出具虚假检测报告。

  5.7双方签订本合同后,当工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时,甲方应及时办理本合同变更登记手续。

  5.8甲方应根据合同,及时支付检测试验费。

  5.9甲方有权对乙方未按标准检测和违法违规的行为向相关执法部门进行举报。

  第六条 乙方的权利义务

  6.1乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的证明资料。

  6.2乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

  6.3乙方应严格执行现行有效的规范规程、检测标准,保证检测的公正性、准确性、及时性和有效性。

  6.4乙方应在甲方通知的日期(双方约定)内进场开展检测活动。

  6.5现场检测由于抽样的风险性及抽样后工程的开放性及特殊性,乙方只对当时现场检测出的检测数据/结果负责。

  6.6乙方现场检测时应遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理制度。

  6.7对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目,乙方应使用该系统实施检测和管理,并及时出具检测报告。

  6.8检测结果不合格的,乙方应及时通知甲方。

  第七条 违约责任

  7.1因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质完成检测业务的,甲方应当承担相应的经济损失,并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

  7.2乙方未按照合同约定时间提交检测报告,每逾期一日应按相关检测项目检测费用的______%向甲方支付违约金。

  7.3检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的,乙方应进行更正或免费重新进行检测。

  7.4其他违约责任:________________________________________________。

  第八条 其他约定事项:_____________________________________________。

  第九条 争议的解决方式

  双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

  第十条 附则

  本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式_____份,甲方执______份,乙方执_______份。

  甲方:(盖章)_________________ 乙方:(盖章)_________________

  住所:_________________________ 住所:_________________________

  法定代表人:___________________ 法定代表人:___________________

  委托代理人:___________________ 委托代理人:___________________

  开户银行:_____________________ 开户银行:_____________________

  账号:_________________________ 账号:_________________________

  邮政编码:_____________________ 邮政编码:_____________________

  单位电话:_____________________ 单位电话:_____________________

  传真:_________________________ 传真:_________________________

  联系人:_______________________ 联系人:_______________________

  联系人手机:___________________ 联系人手机:___________________

  合同订立时间:_____年____月___日

  合同订立地点:_________________

  附件一

  委托检测的检测项目、标准及收费一览表

  第_____页,共______页

  备注:如果填写内容超过表栏的容量,可另附纸作为附页。

随便看

 

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。

 

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间:2025/3/11 1:48:22