网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文：

　

标题 2023安装协议书
范文

2023安装协议书（通用17篇）

2023安装协议书 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方依照《安全生产法》等有关规定，为确保施工现场安全生产，双方就设备现场安装事项协商一致，订立本协议书。

　　1、乙方在甲方现场安装设备必须认真贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度，建立健全施工现场安全生产保证体系，对施工现场的安全生产负总责。

　　2、乙方制定施工现场安全管理制度，布置、实施、检查施工的安全生产情况，对设备的现场安装进行监督、检查和管理。

　　3、甲方提供施工用电源，配电箱以下的部分由乙方负责，自带功率表配电盘;

　　4、甲方对乙方的施工现场有监督检查权，对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿。

　　5、乙方负责对施工人员进行安全教育。确保现场施工人员安全施工。杜绝施工人员违章指挥、违章作业等行为。

　　6、乙方要保障施工现场的消防安全。

　　7、乙方对的施工用电设备和用电安全全面负责。

　　8、乙方自带设备和雇佣设备的安全性和使用、维修安全全面负责。

　　9、乙方负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，如工作服、安全帽等，并监督、教育其正确佩戴和使用。

　　10、乙方施工人员及雇佣的人员在施工时不允许喝酒。

　　11、高空作业必须佩戴安全带，安全帽等，并正确使用。

　　12、乙方要对自己施工范围内的施工人员的安全、使用设备的安全负全责，出现的任何问题均由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　13、乙方要对所施工的设备的安全、质量负全责。

　　14、乙方在施工中不得损坏甲方的设施，出现问题要照价赔偿。

　　15、乙方施工人员要搞好团结，不允许打架斗殴，出现问题乙方自己处理并负责。

　　14、乙方要服从甲方统一的协调和管理，并对所施工区域内的文明施工负责，保证施工区域内的设施完好、道路畅通、环卫卫生符合要求。

　　15、本协议自签订之日起生效，双方代表签字后与经济合同具有同等效力。

　　本协议一式两份，甲乙双方各保存一份。

　　甲方：

　　责任代表签字 责任代表签字

　　年 月 日 年 月 日

2023安装协议书 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

　　一、承包范围：

　　1、 工程概况

　　1.1. 工程名称：

　　1.2. 工程地点：

　　1.3. 主要工程实物量：

　　2、 承包范围

　　2.1.甲方提供的工程施工图纸中所有内容

　　2.2.包含设计变更、技术核定、相关措施及甲方要求的其他附属工程和零星工程。

　　二、承包方式

　　甲方将承建的 工程的人工劳务费、施工机具及低值易耗材料、劳动保护用品、周转材料、安装施工工序的技工、辅助用工、施工现场劳务管理、安全标准化文明施工等以综合单价包干的形式承包给乙方。乙方在甲方规定的工期内保质保量完成劳务任务，知道该工程通过竣工验收合格，并领到《工程竣工验收备案书》达到保修期满为止。

　　三、工程内容

　　3.1埋地管线

　　（1）工作内容：①施工图纸上所有的埋地管线及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上未标明，根据现场实际情况需添加套管，套管的防腐除锈、预制、安装、封堵工作。③施工图纸上所有的阴极保护的安装。④施工图纸上所有关于埋地管线跨连。⑤其他施工图纸上所体现的零星工程。

　　（2）材料、工具、用具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、发电机、空压机、焊机、台钻、切割机、套丝机、焊条烘干机、角向磨光机、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、焊把线、管钳、扳手、胶管、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火器等埋地管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

　　3.2架空管线

　　（1）工作内容：①施工图纸上所标明需安装楼栋的水平围楼管及阀门的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。②施工图纸上所标明需安装楼栋的立管、立管阀及入户管的防腐、除锈、预制、焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。③施工图纸上所标明的调压箱及阀门的焊接、安装、补口补伤、补漆、吹扫、试压。④施工图纸上所有关于架空管线跨连。⑤施工图纸上标明或监理及甲方现场要求需添加的入户套管及出地套管的防腐、除锈、预制、安装。⑥施工图纸上标明或监理及甲方现场要求的围立管支架的防腐、除锈、预制、焊接、安装。⑦其他施工图纸上所体现的`零星工程。

　　（2）材料、工具、用具：焊条、焊丝、防腐漆、冷缠带、沥青油麻丝、膨胀螺栓、U型卡、发电机、空压机、焊机、焊条烘干机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、开孔器、电锤、喷灯、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、氩气、氧气、乙炔、煤气、焊条保温桶、管钳、扳手、焊把线、胶管、安全绳、防坠器、安全带、配重、电火花检测仪、红外线测温仪、涂层测厚仪、灭火

　　器等架空管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

　　3.3户内安装工程

　　（1）工作内容：施工图纸上所标明需安装楼栋的户内燃气管道及燃气表的防腐、除锈、预制、安装、补漆、试压。

　　（2）材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、表托、发电机、空压机、台钻、切割机、套丝机、液压弯管机、角向磨光机、电锤、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、涂层测厚仪、U型试压计、灭火器等户内管线安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

　　3.4电气工程

　　（1）工作内容：施工图纸上所标明所有电线及配电箱的预制、安装、测试。

　　（2）材料、工具、用具：膨胀螺栓、管卡、发电机、切割机、套丝机、管钳、扳手、铝合金靠尺、配电箱、电缆线、胶管、灭火器等电气安装所需用具及成品保护所需相应材料均由乙方自行负责。

　　四、合同单价及结算方式

　　4.1合同单价：

　　4.1.1按图纸根据约定安装户数计算规范，按安装户数综合单价/m2包干。

　　4.1.2双方约定单项设计变更引起的人工工资增减在变更引起的人工工资增减在 元以上的按实签证。

　　4.1.3本综合单价为综合了本合同中包含的所有因素后尾翼的综合包干单价（含管理等一切费用）

　　4.2结算及付款

　　4.2.1按工程进度收方结算，结算期为第三个月支付第一个月已完工程的80%，工程竣工验收后三月内支付除5%质保金意外的余下的工程款；保修期满两年后，一次性付清。进度结算点期间乙方需垫付工人的工资；乙方每月工资发放后必须将工人已签字的工资表交给甲方，以确保工人工资发放到位。

　　4.2.2未达到本合同约定要求，甲方按本合同第八条第2款规定处理。

　　本合同范围内原则无记时工，如有时乙方应无条件服从甲方的安排，不得以任何理由推诿，否则按200元/次处罚，零时记时工标准：普工单价元/工日，技工单价元/工日。

　　五、施工工期：

　　5.1工程总工期：

　　5.2总工期从甲方出具开工报告上标明开工时间开始计算至本合同工程内容完成并验收合格后止。总工期中包含其他工种（如埋地管线、架空管线、户内管线、电气工程等）交叉施工需占用的时间，也包含节假日和正常的季节（冬季、雨季）施工及累计停电5天以内所耽误的时间。

　　5.3如因乙方原因未能如期完成约定内容，乙方向甲方支付/天的违约金，并承担甲方管理费用： 如提前完成约定的内容，甲方向乙方支付 元/天的奖金。

　　5.4工期顺延因素：甲方材料组织不到位引起本流水施工段整体一天以上的停工待料，非正常的连续大雨，累计停电5天以上，本合同中约定的其他工期顺延因素。

　　六、组织领导

　　6.1乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工生产（含免费配合甲方测量放线），人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计划生育等工作。

　　6.2乙方必须确保进场人员的政治素质、身体素质及技术素质，严禁使用童工，不得使用年满十六周岁未满十八周岁的未成年工和男年满五十五周岁，女年满五十周岁以上的老年工，严禁使用无身份证人员、残疾人员和有慢性病史人员。

　　6.3进场时，班组长必须按规定凭居民身份证造具花名册交项目部。在合同期间，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工生产停顿，延误工期等造成的一切损失由乙方承担。

　　七、材料消耗：

　　7.1管材5%

　　7.2焊口合格率达到95%以上，否则按/米赔偿甲方材料费，且人工、机械费由乙方自行负责。

　　7.3每天、每一道工序应做到工完场清，焊条、焊丝等其他杂物应及时清理干净，否则检查到一次处以50元/次罚款。

　　7.4阀门2%

　　八、工程质量要求及质量事故处罚标准

　　8.1工程质量要求：

　　8.1.1一次性合格，且必须达到90分以上，以质监站、建设、监理单位验收为准；负责按乙方总收入的80%计算给乙方，其余20%乙方不再收取。

　　8.1.2因工人自身原因造成的返工全部损耗由乙方自行

　　8.1.3每户的安装必须达到建设方及监理相应要求。

　　8.2质量事故及处理标准

　　8.2.1工程质量必须达到国家现行施工验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求，如果由于设计和甲方管理指挥原因造成损失，所有损失由甲方负责；由于操作者盲目蛮干，不按规范规定操作所造成的返工，其返工费由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，乙方造成的质量缺陷的处罚标准甲方另行通知。

　　8.2.2为了提高操作人员质量意识，确保工程质量达到合同约定的质量等级要求，甲方按照乙方工资总额的%预留工程质量保证金，工程竣工验收达到合同约定质量等级要求后，日一次性支付给乙方，未达到合同约定质量等级要求的，预留质量保证金作为工程质量损失赔偿金，由项目部抵交质量处罚金。

　　九、双方责任

　　9.1甲方责任：

　　（1）负责现场的施工技术、工程质量、安全生产、工程进度及各项规章制度的制定、指挥、监督和管理。

　　（2）提供安全防护措施

　　（3）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，乙方应及时安排其他工作，服从甲方调配。

　　（4）负责埋地管线主轴线的放线及测量工作，埋地管线开挖及回填工作，检查、校队乙方管理人员所承担的放线及测量工作。

　　9.2乙方责任

　　（1）乙方施工人员必须遵守国家和当地政府的法律、法规、遵守甲方的各项规章制度，执行国家现行《施工技术验收规范》，尊重并服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，积极配合建设、监理单位及甲方进行分户验收并对不合格处进行整改直到达到相关标准。

　　（2）乙方必须加强自身的安全教育，严格遵守安全操作规程，做好安全防护措施，杜绝违章作业，避免发生安全事故，保证特种作业人员持有效证件上岗，技术工人持有职业资格证书。乙方人员未严格遵守安全操作规程的情节轻微的行为处罚标准甲方另行通知；情节严重并造成伤亡事故的乙方自行负责。

　　（3）乙方必须根据甲方现场的安全文明管理要求进行施工，场地要整洁。文明。乙方人员应服从甲方施工现场的管理，遵守治安、消防和综合治理的管理要求，如乙方人员违反规定，发生治安消防事件所造成的损失由乙方赔偿。严禁盗窃，若发现盗窃将按原价的10倍罚款，情节严重者送公安机关处理。

　　（4）乙方按工程承包单价包干使用，故乙方需要为班组作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育作业人员按照使用规定佩戴、使用。

　　（5）班组作业人员必须持证上岗，建立三级教育卡，否则因此造成不利后果由乙方承担。

　　（6）乙方按工程承包单价包干使用，乙方人员的各类保险均由乙方自理。

　　（7）乙方所有工人进场时需提供有效期体检证明，费用由乙方自理。

　　（8）从事焊工、防腐工岗位的人员，应工作中可能接触违反身体健康的物质，造成职业病违反及后果，乙方负责人应在上岗前对作业人员告知，该工种有可能发生职业病危害及注意事项，严格要求作业人员按照职业病防治法的相关规定，使用防护用品和遵守操作规程及相关措施。

　　（9）工程所用材料必须提前5个工作日书面报告给甲方，否则造成的损失由乙方负责。

　　（10）宿舍内的文明施工及标化工作，宿舍内床位的搭拆由乙方自行负责。

　　（11）乙方自行做好乙方内部配合班组级相关人员的协调组织工作，做好每月的工资发放工作，工资的标准不得低于当地最低工资标准。任何时候乙方人员都不得作出有损甲方社会信誉的事，否则按

　　元/次处罚。

　　十、其他约定：

　　双方约定工程未完工乙方擅自离场者，仅按完成合格部分的80%结算，同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部；因施工质量不合格或因乙方配合不力而在5天内得不到明显改观的，甲方有权勒令乙方退场，乙方仅按完成的合格部分的80%结算，同时还必须扣除给甲方造成的直接损失的全部。

　　十一、本协议一式陆份，甲方执二份，劳务公司一份，乙方执三份，经双方签字后生效，工程竣工验收，双方结算完毕后失效。

　　甲方（签章）：代表：电话：

　　乙方（签章）：代 表 ：开户行:

　　账号: 电话：

　　年月日

2023安装协议书 篇3

　　发包人：(以下简称甲方)

　　承包人：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方向乙方采购太谷中学新建学生餐厅厨房设备(以下简称设备)采购及安装调试等事宜，为明确甲、乙双方的权利、义务,确保工程项目保质保量完成,双方经充分协商，达成一致意见，签订本合同。

　　一、工程项目

　　1、项目名称：厨房设备采购供货与安装项目

　　2、项目地址：山西省太谷中学校新建学生餐厅

　　二、工程范围

　　1、山西省太谷中学校新建学生餐厅厨房设备及餐饮配套设备等(详见：本合同附件《厨房设备报价单》)的供应、安装、调试直至竣工验收合格投入正常运行。

　　2、按甲方要求按时完成给排水、电、燃气、排风、排油烟、鲜风等的深化设计和系统设计图及相关工程函接的跟进。

　　3、本工程结束后，乙方将继续为甲方提供技术支持及工程维护。

　　三、工程期限

　　双方约定，本工程合同工期为年月日至年月日。如属乙方原因不能按期完成合同工作内容，甲方对乙方处以元/天的处罚，并由甲方在工程款支付时直接扣除。

　　四、质量保证

　　1、乙方严格按>及>中设备配置清单履行合同义务，任何报价中的少列、漏列以及未经甲方书面确认的变更，均由乙方承担全部责任。

　　2、乙方保证其提供的合同设备是全新的，未使用过的，采用的是材料(与甲方要求一致)和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定，符合国家环保要求的数量、质量、规格和性能。设备的质量满足国家相关行业的质量标准，并具有国家认可机构检验的质量合格报告。自行制造设备的工艺达到本行业或《企业技术标准》的水平，产品坚固、耐用、美观。

　　3、乙方保证其货物的正确安装、正常操作和维护保养，并确保在合同规定的设备使用期和保修期内运转良好。乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何缺陷或故障负全部责任。出现上述情况，乙方必须在一周内免费更换缺陷的零部件或整机，如属乙方原因未及时处理，并致使甲方经营受到影响的，乙方应负责赔偿。

　　4、因乙方技术服务人员操作错误、乙方提供的技术资料(含软件)和技术数据的差错或错误，使其提供的合同设备损坏，乙方必须及时采取应急措施确保甲方运作正常并在一周内免费予以修复或更换受损的合同设备。如乙方在此期间未能照此履约，致使甲方遭受损失，乙方需赔偿由此而造成的一切损失。

　　5、乙方在安装过程中存在质量缺陷，甲方现场代表口头通知(口头通知后，应在24小时内补发书面整改通知)，乙方必须在24小时内及时组织整改，逾期不改，甲方有权出具罚单人民币500元/次，同一质量问题重复出现，从第二次发现起每发现一起即出罚单人民币1000元/次，上述罚单由甲方汇总后在工程款中扣除

　　五、环保申报

　　乙方负责该项目工程环保部门的报批及审核手续，所涉项目费用，政府有出具发票的正常审批程序和手续申办费用由甲方支付，但已包含在本合同的总价当中。无项目发票的业务费用支出由乙方承担。

　　六、交货和保险

　　1、乙方应负责安排海运和/或内陆运输，运至甲方指定地点。

　　2、交货时间按双方确认之交货进度表执行。

　　3、乙方装运的设备应与合同规定的数量、规格等完全相符，否则，乙方应对此而产生的一切后果负责。

　　4、乙方应在合同规定的装运日期之前十天内以传真形式将合同号、设备名称、数量、包装件数、总体积(m)，总毛重和备妥待运的日期通知甲方。

　　5、乙方提供2套完整技术资料，分批交至甲方指定人员签收。如果经甲方代3表检查后发现技术资料(含软件)有短缺、遗失或损坏，无论是否是乙方原因，乙方都应在接到甲方通知后10天内，向甲方免费提供短缺、遗失或损坏部分。

　　6、货物的包装所需用料及包装由乙方负责，乙方须确保其货物包装的安全、耐用，在甲方收货后的保管、装卸、拆包装过程中，如因乙方包装质量缺陷而导致的货物损坏，由乙方负全责。

　　七、设计深化及修正

　　1、乙方需满足甲方对本项目的设计与施工必须有效结合的要求，为本工程提供厨房设计总体控制、深化设计的技术支持，配备设计力量应达到高标准的设计配合深度。

　　2、合同履行过程中，乙方需积极配合甲方对原设计的不完善部分进行合理修正,以提高该工程的整体设计质量。

　　3、为使合同顺利履行，乙方有责任和义务主动与甲方的设计部门进行设计联络。涉及重大问题乙方还应邀请甲方参与并提供工作便利和食宿交通便利。设计联络会议的结果应由乙方以会议纪要制成书面文件，并抄送甲方。

　　4、甲方厨房规划设计由乙方负责，设计范围包括厨房平面布置图、厨房电路布线/点位图、厨房排风/新风图、厨房给水/排水布线图等相关图纸，相关设计所产生的一切费用由乙方负责。

　　5、本合同工作内容的设计深化工作由乙方于年月日前完成，并报甲方确认。

　　6、设计深化及修正的整体费用由乙方承担，甲方不支付任何费用。

　　八、安装调试及检测

　　1、在安装结束前十天，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方认可后方可执行。部分或全部测试可根据实际情况在安装期内或后进行。

　　2、在调试期间，乙方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器，一切费用由乙方负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

　　3、如有关部门有规定，设备的调试及检测则按规定在有关部门及甲方人员的监督下进行，并取得环保等政府有关部门的检测合格报告。

　　4、乙方产品如需与其它设备对接的项目，必须与其设备供应商共同商讨工程方案，产品质量必须达到甲方的质量标准要求。

　　九、验收合格条件

　　1、运行结果符合合同要求。

　　2、在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到甲方和有部门的认可。

　　3、所有合同中规定的设备、备品、备件和资料都已提交并得到接受。

　　4、设备在交由甲方使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书现场调试结束后，由甲、乙双方签订验收证书一式二份，双方各执一份。

　　5、如合同设备或部分设备未能无故障地通过检验，双方应共同分析其原因并澄清责任，并应决定第二次进行检验的时间(不得迟于出现故障后3天)。如在第二次进行检验后，合同设备或部分设备仍未能无故障地通过，经双方共同分析，如属乙方责任而未能达到要求的，乙方应于2周内使其达到规定的要求，并承担一切费用。在出厂检验、现场试验和检验中，对连续3次或2次固定性故障的合同设备应视为不合格产品，由乙方免费更换(包括关键的设备)，使之达到本合同规定的技术要求，由此引起甲方发生的有关费用也由乙方承担。

　　6、需重新外购或制造的该合同设备、部件，甲、乙双方应就新的交货期达成一致意见。如乙方未能在上述交货期内交货，则该部分设备或部件按合同价的二倍赔偿(含安装及调试费)。如属甲方责任而未能达到要求的，乙方仍应尽力帮助甲方寻找原因，并且设法解决问题，费用由甲方负担。

　　7、配合甲方在规定时间内通过卫生、消防等部门检测及验收，并取得合格及交付使用的证明。

　　十、工程验收

　　1、乙方工程施工必须按甲方确定的工程图纸严格施工，图纸标明的管、线接驳的点位图与实际的管线之间的差距，由乙方负责完成接驳，其产生的费用由乙方负责。

　　2、乙方交接验收时，由甲乙方所有相关人员及山西省太谷中学校相关领导到场，检验各项技术指标符合国家标准及企业标准，产品表面无缺损，试运行无障碍，连续一个月正常运行后方可办理验收手续。

　　十一、质量保证期

　　1、所有材料、设备等在正式验收合格后均需有三年质保期。在质保期内，如由于设备缺陷，材料不当或施工质量欠佳等造成的损坏，乙方应免费修复并承担甲方由此而产生的一切费用和损失。质保期由甲方代表签发证明确认，从验收合格之日起开始计算。终身免费维护(若产生更换材料费用只收取成本费用)。

　　2、如乙方所承诺的质量保证期，低于本合同签订时国家强制性法律法规中所定的最低质量保证期限，则乙方的保证责任按照国家强制性法律法规中所规定的最低质量保证期限执行。

　　3、在质量保证期内，凡属乙方设备质量缺陷的，乙方必须在规定时间内进行更换且承担由此给甲方造成的相关损失;如属使用不当造成的问题，乙方仍应及时负责修复或更换，维修过程中所产生的材料成本费及维修人员的食宿费由甲方承担。

　　4、质量保证期内，乙方接到甲方通知后一般性设备须在12小时内到场进行维修、更换，运水烟罩须在4小时之内到场进行维修、更换，6小时内完成维修工作，否则视为授权甲方另行安排维修、更换;如超过12小时(运水烟罩4小时)甲方有权自行处理,由甲方另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由乙方承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以甲方与负责维修方共同确认的工作量及费用为准。维修费用由甲方从货款中抵扣，设备款不足以抵扣的，乙方应向甲方补足差额部分。

　　5、质保期结束后,乙方将派技术人员对甲方设备进行每年一次的免费维护及调试,此过程中所产生的材料成本费及维护人员的食宿费由甲方承担。

　　6、对质量缺陷有争议的，甲、乙双方均可委托部门进行鉴定，如经鉴定属于乙方责任，则所有鉴定费用由乙方承担，除此之外，乙方须对延迟修复质量缺陷给甲方或第三人造成的全部损失进行赔偿。

　　7、因合同解除而导致乙方中途停止供货的，对其解除前所供的货物，乙方仍应按照本合同中质量保证责任条款之约定承担质量保证责任。

　　十二、禁止转让、分包、贴牌生产

　　1、乙方不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

　　2、除非合同另有规定，乙方不得在未得到甲方的同意前，将合同的任何部分分包出去。

　　3、甲方任何有关分包的同意，不免除乙方根据合同应担负的责任或应尽的义务，乙方对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

　　4、在甲方同意分包的前提下，乙方应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质，如乙方选择的.分包商不具备相应资质的，甲方有权撤消乙方的分包决定。如因分包商不具备资质从而使甲方因此蒙受损失，乙方应负全额赔偿责任。

　　5、乙方不得有将设备委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

　　十三、合同总价及付款方式

　　1、本合同总价为人民币元整(大写：元),含设备供应、装卸运输、保险、安装调试、检测报批、质保期内的维保费用、设备使用培训费及试运行中的指导跟踪、合同保修期内质保金、各类风险、利润等其他一切相关的费用，该包干总价已经包含税金，本工程税金由乙方承担支付。本合同设备的价格不因市场物价上涨、原材料或人工费上涨、政府调整物价及其它因素而作调整。本合同为闭口合同。(具体价格内容详见附件)

　　2、甲乙双方签订合同之后(附设备清单)，设备清单经甲方审核无误后7天内，甲方向乙方支付该合同款的30%;

　　3、设备安装全部完成，由甲乙双方代表签字确认验收合格调试结束证书后7天内，甲方向乙方支付合同款的60%;

　　4、本合同质保期为三年，质保金10%。自验收合格之日始，在乙方履行了保修义务确保无质量问题后，10%的质保金由甲方在三年质保期的前两年年末不计息退还乙方各3%，三年期满后不计息退还剩余的4%。

　　5、合同外增加工程：甲方要求增加的合同外增加工程，其设备单位价格、总价优惠比例等均按甲乙双方确定本合同总价时确定的原则，计算增加工程的价款，经甲乙双方确认后的该增加价款作为双方的补充内容，其他条款均按本合同执行。

　　十四、安全责任

　　1、本合同项下在所有设备制造、运输、安装、调试、验收过程中乙方发生的任何人身伤害和财产损失均由乙方自行负责。

　　2、本合同项下在安装、调试、验收过程中，如甲方人员已按照乙方技术服务人员的指导或乙方提供的技术资料(含软件)、企业标准、图纸和说明书操作，所引起或造成的人身伤害和财产损失概由乙方负责。

　　十五、现场管理

　　1、工程实行施工现场的标准化管理，争创标化文明工地。

　　2、如属乙方原因，在施工中出现质量、安全或采用不符合规定的材料、工器具、设备等管理方面的事故，受到有关管理部门书面通报的，甲方均可对乙方处以人民币1万元/次的责任处罚。

　　3、确保文明施工，全封闭施工，施工区与生活区隔离，现场建筑垃圾按甲方指定的地方集中堆放。

　　4、本工程施工期间，乙方必须杜绝出现用电、用火、高空施工预留孔洞维护、材料运输等方面事故。

　　5、甲方在本工程开工前五天，视需要向乙方提供必需的现场管理人员的临时办公场所，费用由乙方承担。

　　6、甲方在大楼内提供给水点、动力电源点，其他由乙方自理。

　　7、施工垃圾由乙方及时清理，并堆放至甲方指定地点，清理外运费用自理。

　　十六、不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　十七、违约责任

　　1、甲方逾期付款在30个日历天内的，无须承担违约金;甲方逾期付款在30个日历天以上，以逾期付款额为基数，按日以中国人民银行的一年期贷款利率的两倍/365向乙方偿付逾期付款的违约金。

　　2、货物到达交货地后，甲方提供堆放、安装、培训场地。

　　3、乙方必须保证按甲方要求的质量供货，乙方不能按约定质量标准完工的，每延误一天，乙方按总合同价款的5%计算向甲方支付违约金。逾期15日，乙方仍不能按约定的质量标准完工的，除上述违约金外，甲方有权单方面免责终止合同。乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失，同时乙方须向甲方支付本批货物货款总额的30%作为违约金。

　　4、乙方必须保证按甲方要求时间供货，并在货到工地后10个日历天内安装完毕，由于乙方原因，造成工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合约总价的3%计算，按天累计。同时，逾期15日，乙方仍不能完工的，除上述违约金外，甲方有权单方面免责终止合同，乙方须负责赔偿由此造成甲方全部的经济损失。

　　5、本合同签订后，乙方无法定或约定理由明确表示不履行合同，或以自己的行为表明不履行合同的，乙方应向甲方支付违约金20万元，并赔偿甲方损失。

　　6、乙方应满足甲方的补充订货要求，并且在规定时间内供应完毕。若甲方需在原采购基础上补充采购物货数量的，甲方应提前10个日历天提供补货通知单给乙方以方便乙方按时交货，货物单价按附件1执行。

　　十八、合同争议的解决

　　对于在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决,经协商不能达成协议时,双方同意向项目所在地当地法院提起诉讼。

　　十九、合同附件

　　二十、其它

　　1、本协议规定的设备型号若由于技术进步，原生产厂家有所变更，乙方须提供生产厂家的变更相应文件，并经甲方确认后，本协议中对应的设备型号相应变更(乙方需以更先进的设备代替本协议中相对应的设备并提供相应部门的证明)。

　　2、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　3、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。合同经双方负责人签字,加盖公章后生效。合同附件为合同文件的一部分,具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　日期：年月日

　　日期：年月日

2023安装协议书 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，本着节约能源·保护环境·互惠互利的原则，就太阳能销售安装工程事宜，达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　本工程共安装太阳能 台

　　工程造价：

　　项目：太阳能

　　单价： 计量单位：台 数量： 台

　　总计造价：

　　二、结算方式：

　　1.甲方自本合同签订之日起日内向乙方支付工程总价 %预付款，计人民币(大写) 元。

　　2.设备安装完成投入使用后支付合同总价 %工程款，计人民币 (大写) 元。其余工程款半年内付清。

　　三、售后服务：

　　1.乙方提供的产品，主机终生保修，其它附件五年内保修，在保修期内凡属产品质量问题，出现故障造成维修所发生的一切费用，均由乙方承担。

　　2.保修期内，非产品质量问题造成的维修及保修期外的

　　维修，乙方及时上门服务，维修所发生的材料及服务费用由甲方承担。

　　3.因不可抗力造成的故障·事故甲乙双方协商解决。

　　四、双方责任和义务

　　1.甲方责任和义务：免费提供存放工具·物品的场所，保证施工人员正常出入施工场地。负责保护好太阳能的一切物品。

　　2.乙方责任：乙方保证其提供是经检测·实验合格的产品，并在各方面符合合格规定的质量·规格和性能要求。

　　五、合同纠纷解决方式

　　双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决，协商不成活不愿协商时，双方一致同意提交乙方所住所地人民法院诉讼解决。

　　六、合同终止·合同变更与修改

　　1.当合同履行结束且合同双方完成合同规定的责任和义务，合同自动终止。

　　甲方：乙方：

　　年月日

2023安装协议书 篇5

　　甲方：哈尔滨大东集团股份有限公司

　　乙方：

　　为保证甲方承建“中国银行大庆分行办公楼外立面维修改造工程”有序实施，甲乙双方本着安全第一、规范施工的精神，特签订本协议。

　　一、甲方委托乙方进行大庆中国银行办公楼铝塑铝窗安装工作，乙方组织人员、机械进行作业，并就施工质量与安全对甲方负责。

　　二、甲方进行施工前准备工作，提供乙方合格的进场条件。乙方施工前对施工条件进行检查，乙方开始施工即视为认可甲方的前期准备符合要求。

　　三、乙方在施工现场需严格遵守甲方《安全文明施工规定》，如违反将按规定进行处罚，罚金从合同款中扣除。

　　四、乙方作业时须服从甲方对施工时间与作业面的安排，尤其是涉及交叉作业时。

　　五、乙方需保证施工人员身体条件需符合作业性质，对所属人员加强安全教育;作业时须经银行办公室人员同意，严禁私自进入办公场所。

　　六、乙方施工时需统一着装，佩戴安全防护用具，并保证施工人员能够正确使用。

　　七、乙方人员需统一安排协同作业，对玻璃、金属制品轻拿轻放，特种设备(射钉枪等)由专人管理使用，切实保证作业安全。

　　八、甲方有权对乙方施工中的违章作业现象视情况进行批评、整顿、停工、罚款、终止合同等处理。

　　九、乙方对本协议范围内因违反上述规定造成的己方人身伤害与财产损失负责，赔偿对甲方与他人造成的损失并负法律责任。

　　十、本协议具有法律效力，双方盖章签字后生效。

　　甲方负责人： 乙方负责人：

　　年 月 日 年 月 日

2023安装协议书 篇6

　　甲方：

　　乙方：__

　　经甲乙双方协商一致，就“银色诗典”户外广告安装安全问题达成以下协议，乙方作为承包单位，对广告安装过程中发生的人生、设备操作引起的安全事故及伤害承担全部安全责任。

　　一、乙方必须具有正规营业执照及户外广告安装许可证;

　　二、乙方须有从事户外广告制作安装的成熟经验，负责安装并交付使用，当事人须明确，双方不存在雇佣关系。

　　三、为确保安装人员的人生安全，乙方必须安排专业安装人员进行安装，否则由此引起的一切安全事故(费用)由__乙方承担;

　　三、乙方的安装人员必须身体健康，严禁有心脏病、高血压病史人员进行高空安装作业;乙方须按国家有关规定，为安装人员进行人生保险(或已购买);

　　四、乙方对因安装过程中使用工具不当造成的人员伤害及设备损害负责。

　　五、乙方对安装区域、作业环境内造成的第三方伤害、安全事故承担全部责任及一切费用;

　　七、乙方管理以及自身防范措施不利或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含施工现场内)等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

　　六、乙方指派现场安全安装负责人为__，进行安全操作指导工作;

　　七、乙方在组织工人制作安装过程中要特别注意安全，杜绝一切安全事故的发生，并承担由于自身安全措施不到位造成的事故责任和由此发生的一切费用。如有此情况发生，责任一概与甲方无关。

　　八、本合约书正本一式两份，具有同等效力，由双方各持一份。

　　九、有效期自甲方：____年__月__日生效至____年__月__日截止。

　　甲方：

　　法定代表人

　　委托代理人

　　____年__月__日

　　乙方：

　　法定代表人

　　委托代理人

　　____年__月__日

2023安装协议书 篇7

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：

　　甲、乙双方经过友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目的采购和安装事宜协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　合同内容：

　　第二条 组成合同的文件

　　1、 本合同书和合同条款

　　2、 中标通知书

　　3、 投标书及其附件

　　4、 招标文件

　　5、 国家法规、规范、行业标准和有关技术文件

　　6、 双方有关供货问题的协商、会议纪要等书面协议或文件视为本合同组成部分。

　　第三条 合同范围和条件

　　本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致，交货方式为交钥匙工程。

　　第四条 合同价款

　　甲方向乙方订购 (包括运输)计人民币￥ 元， 安装计人民币￥ 元，合计人民币￥ 元 ，大写人民币元整。其产品名称、规格型号、数量、单价、生产厂家、技术规格及功能、备品备件、易损件、进口和国产部件清单、维保计划表、五至十年的易损件报价单等详见附表。

　　第五条 乙方向甲方承诺按照合同约定按时交货和施工、竣工，承担设备的质量问题，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　第六条 甲方向乙方承诺按照合同约定期限和方式支付合同价款。

　　第七条 合同生效

　　合同订立时间： 年 月 日

　　合同订立地点：

　　本合同约定双方签字盖章后生效。

　　第八条 合同份数

　　本合同正本二份，双方各存一份。双方约定合同副本四份，双方各执二份。

　　甲方：(公章) 乙方：(公章)

2023安装协议书 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　承包范围：

　　承包方式：为了明确甲乙双方各自的安全责任，保证施工质量，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效，与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

　　二、甲乙双方共同责任

　　1.甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

　　2.在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。

　　3.坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

　　4.抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

　　5.发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“三不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

　　6.施工期间，乙方派同志全权负责本工程项目现场有关安全工作，甲方指派机动部同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全规定；甲方机动部同志负责监督安全责任的落实和安全隐患排查与治理。甲乙双方应经常联系相互检查和处理项目施工和运行中有关安全工作，共同预防事故发生。

　　三、甲方的具体责任

　　1.甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

　　2.编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。

　　3.在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

　　4.对乙方现场员工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全教育，建立安全教育档案。对分包单位的特种作业人员资格进行验证。协助乙方做好特种作业人员的培训、考核、持证上岗等管理工作，制止非特种作业人员从事特种作业。

　　5.向乙方提供良好的、确保安全生产的劳动作业环境，所提供的电气设备、机械、工器具、架设机具、安全防护用品等必须符合安全技术标准，经乙方检验合格后，办理书面交接验收手续，一式两份，甲乙双方分别存查，并监督乙方安全使用。

　　6.对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入施工现场。监督乙方正确安装使用和拆除。

2023安装协议书 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规，双发遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目部协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

　　一、 工程概况

　　1. 工程名称：

　　2. 工程内容：门窗洞口尺寸的测量：工地上的上下货及搬运；门窗框扇的安装；内外框密封胶；固定玻璃的安装和打发泡剂；门窗辅材；固定片、射钉弹、移动电箱、移动拖线、射钉枪等小型工具自带；调试；配合淋水实验、检查；成品的保护、维修。甲方仅供门窗、扇、玻璃、发泡剂、密封胶、耐候胶及五金配件。

　　3. 工程量：门窗框扇 工程工期：天

　　（备注：根据现场进度及甲方要求，不应影响工程交付时间） 二：工程造价及付款方法：

　　1. 工程单价：门窗安装费含上缴华康建筑劳务有限公司3%税费在内37.1元/m2（结算时甲方代扣上交）。

　　2. 工程造价：贰拾贰万元。

　　3. 实际核算方法：按安装实际完成面积进行结算。

　　4. 工程合同一经签订，不受任何价格调整影响，按合同标准进行结算。

　　5. 付款方式：根据现场施工进度在每月25号统计当月安装量，次月15日支付完成工作量的40%的安装费，工程安装完毕验收合格后支付合同总额款的80%，决算完成后支付本次工程决算总款额的95%，余款5%的质量保证金在质保期满一年后付清。（保修期为工程交付后起算）

　　三、工程量核算与确认

　　按现场施工员、预决算员工程量审核，提交公司最终审定工程量为准。

　　四、质量、安全及验收

　　1.工程质量标准必须满足国家及江苏省地方相应的规范条例。

　　2.乙方在施工过程中，严格按照国家及甲乙双方签订的安全协议执行（见附页）。

　　3.乙方在施工过程中和工程完工后应自行验收，如发现问题应及时进行处理；验收人员应由甲方工程部、监理、乙方三方代表组成进行验收；甲方委派专职质检员对乙方安装门窗进行抽检，质检员有权对乙方安装质量提出异议，乙方无条件执行。

　　4.乙方在进场前把在本工程施工的工作人员名单及时报甲方项目部，由甲方统一办理市民卡。在本工程施工过程中乙方如用没有及时到甲方项目部办理市民卡手续，所发生安全事故由乙方自行承担与甲方无关。

　　五、材料设备供应

　　1.甲方提供的'窗框、扇、固定玻璃等原、辅材料，乙方要现场验

　　收并在出库单上签字。如有保管不妥造成损失、丢失由乙方按照合同价赔偿，如因甲方生产原因造成产品不能使用，经质检人员核实后，应原样退回工厂，并在退库单上签字。

　　2.甲方提供原、辅材料及配件，现场依据甲、乙双方签字的原、辅材料及配件清单领取，办理出库手续，在施工过程中发生变更，依据技术部的变更补充材料清单进行领取。

　　3. 原、辅材料及配件清单最终用量依据技术部、预决算的清单进行结算。

　　4.乙方在安装过程中所使用的工具设备自行承担。

　　5.乙方应严格控制成本，严格杜绝浪费，如果乙方原因造成材料浪费，所以附配件超用部分，根部甲方采购价由乙方原价赔偿甲方损失；乙方应如数退回施工后的费用发泡剂空瓶和玻璃胶瓶。

　　六、文明施工与管理

　　1.乙方在施工过程中应无条件服从甲方工地项目部的各种规章制度和要求。

　　2.严格执行生产管理条例，特殊工种应持证上岗，做到不招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员和童工；施工过程中，乙方应遵循国家的法律、法规，不得从事违法犯罪活动，遵循甲方的有关规定、维护甲方声誉。

　　3.在项目经理要求时，乙方必须配合项目经理参加工程例会，不得迟到或推脱，否则违反一次罚款100元。

　　七、双方责任

　　甲方责任：

　　1.按合同规定及时支付各种款项；

　　2.按时提供资源；

　　3.协调工地事务等；

　　4.因甲方变更原因造成返工的材料由甲方承担，人工按80元/工签证。

　　乙方责任：

　　1.所有门窗必须严格按照国家及地方标准进行安装，因乙方原因造成返工的材料及施工费用由乙方自行承担；

　　2. 材料进场后，乙方必须对材料成品半成品进行保护，如因工地保护不善造成的损失由乙方赔偿；乙方负责对现场一切设施及成品保护；

　　3. 如果乙方未按照甲乙双方签订的合同按时完成，由甲方增加委派人员施工的将按照300元/工扣除，如果乙方无正当理由（未经甲方批准）私自退场，乙方应赔偿甲方的一切经济损失并扣除剩余工程款；

　　4. 乙方安装人员不得少于成总包方的罚款；将由乙方自行承担。如由于甲方供货不及时延误工期，造成总包方的罚款；将由甲方承担。竣工验收如因安装的质量问题不能一次通过甲方将处罚人民币20__元；

　　5. 乙方不得将所承接的工程项目转包，如一经核实，甲方有权勒令乙方退场，由此产生的一切经济损失将有乙方赔偿并扣除剩！

　　甲方：

　　乙方：

2023安装协议书 篇10

　　软件安装许可协议

　　如果您安装、复制或以其它方式使用了本软件产品，则视为您已同意下列条款，并已和贵州西部农产品交易中心有限公司（以下简称“交易中心”）签定了本《软件许可协议》（以下简称“协议”）如您不同意本协议中的条款，请不要安装软件。如果您通过合法渠道从交易中心取得本软件的.任何拷贝，则您拥有如下权利：

　　1、使用权

　　您有权在计算机上安装本软件，并在业务范围内使用本软件，再现本软件具有的全部功能。

　　2、技术支持

　　1）、您有权获得交易中心的全面的技术支持。

　　2）、对于本软件在安装使用过程中产生的任何疑问、问题，您均有权向交易中心提出并要求交易中心给予解答或解决。

　　3、版本升级

　　根据实际需要，您有权获得本软件的各个升级版本的使用权。但如果交易中心另有要求，您须支付适当的版本升级费用。

　　4、一般限制

　　您对本软件的使用权仅限于再现本软件本身具有的功能，您无权擅自修改本软件，也无权对本软件进行反向工程、反编译或反汇编，也无权在本软件的基础上进行二次开发，衍生新的软件。如果出于适用性或其它原因需要修改本软件，应书面向交易中心提出，由交易中心进行修改。

　　5、备份

　　除非为您自己的正常使用或备份存档的目的，您也无权擅自复制本软件的全部或任何部分内容。

　　6、使用

　　对本软件的使用权范围仅限于您本身。未经交易中心书面允许，您无权以转让、许可、出租、租赁、出借、赠与或其它任何方式向任何第三方提供本软件或其复制件或其中任何部分，无论这种提供是否出于商业目的。

　　7、其他

　　您有义务采取有效措施，约束您的职员或员工遵守有关约定。

　　8、声明

　　对于本软件，交易中心保证不含有任何恶意破坏您的计算机资源（包括文档、程序和其他数据）的功能设置。对于您在使用此软件过程中而产生的利润损失、可用性消失、商业中断，或任何形式的间接、特别、意外或必然的破坏，或任何其他方的索赔，交易中心及其代理、销售人概不负责，即使交易中心已事先被告知此类事有可能发生。

　　9、知识产权和保密

　　本软件的版权和可能涉及的交易中心的商标权、专利权、专有技术和其他权利，其所有权归交易中心。您对其中出现的权利标识应妥善保留，不能擅自进行删剪或修改。您拥有授权范围内的使用权，但没有转让或许可他人使用的权利。对于涉及交易中心技术秘密的内容，您还负有保密的义务。

　　10、其它

　　本软件许可协议的未尽事宜，由双方其它协议或另行协商约定。本软件许可协议适用中华人民共和国有关法律。以上资料只用于建立我们的客户服务系统，以使我们能够更好的为您提供技术支持和售后服务。

2023安装协议书 篇11

　　×公司与×公司双方经友好协商达成以下协议：

　　现决定由×公司班组执行安装：合同号×工地电梯安装工程，安装项目包括 至交接甲方。 层 站 台， 层 站 台，工程安装期限自 年 月 日至 年 月 日，工程安装费共计 元，（电梯开工后付总款的30%，三方验收合格后付40%，甲方交接后付30%）。

　　公司任命 为该项目项目经理，负责该工程的管理工作。

　　施工班组根据公司有关规定保证做到：

　　1. 班组长在接受任务时，应组员交代工程内容，性质，技术要求及工期，在每项施工之前，应组织组员了解并熟悉施工方案。

　　2. 在施工期间，班组长应随时检查施工质量，施工安全，如有违反操作规程 施工方案等问题，应及时纠正，确保工程质量和工程进度，在施工过程中应钭工程的质量、进度、填写有关的记录，对出现的问题及时向公司汇报。

　　3. 施工班组在施工过程中应做到文明安全生产，按有关规定穿戴整齐，工前不能喝酒，不得打闹嘻笑，保证文件生产，施工组员应听从班组长调配指挥，不得自行其事，自作主张。

　　4. 施工班组要发扬团结，发展互助精神，做到互相帮助，互相检查，努力学习电梯业务知识，提高组员的技术水平，在施工过程中全体员工要与甲方和其它协作单位搞好协作关系，维护公司的信誉及形象。

　　5. 施工班组随时接受公司领导及各管理部门的检查与监督。

　　6. 中铁安装公司对施工小组的施工安全负全部责任。

　　7. 此文件一式二份，双方公司各执一份。

2023安装协议书 篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　为了加强建筑施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产，人人有责，特签定本安全责任书。

　　一、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。

　　二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。

　　三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查（特别是班前教育检查），且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。

　　四、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用；保证进入施工现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班；特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反，全部责任均由乙方承担。

　　五、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。

　　六、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。（注：本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故）

　　七、在施工期间，由于乙方内部管理不严而误伤他人，由乙方承担全部责任。

　　八、在施工期间，乙方人员与其他承包队发生打架行为，各承包队责任自负，并且甲方将按〈〈工地文明施工规定〉〉严加处罚。

　　九、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方概不负责。

　　十、乙方人员或家属不得在施工现场和生活区内摆摊设点，开食堂，卖副食。以防止食物中毒和发生意外事故。

　　十一、本责任书一式四份，甲乙双方各二份做为工程承包合同附件。若有新增内容条款，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　十二、本合同自双方签字之日起生效，承包施工结束，并经验收结算、帐款付清后自行失效。

　　甲方：陕西xx有限公司负责人：

　　乙方：负责人：

　　签定日期：

2023安装协议书 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　签订地点：

　　签订日期：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政、法规，自愿、公平和诚实信用的原则双方就本分包工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、 工程概况

　　1、工程 名称: 2、工程 地点： 承揽 范围： 断桥内开内倒窗安装 后增加项目：

　　1

　　二、 工程期限：

　　1、工程期限自 20__ 年 10 月1 日起至20__ 年10月20日，总日历天数20 天。(含节假日)具体日期以开工令为准。

　　2、乙方不得由于施工组织、人力、机具设备不当等原因延误工期，否则甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料，并引进新的队伍来确保工期，若由此引起甲方费用支出的增加由乙方双倍承担。

　　3、以下情况造成工期延误，经甲方确认后可以顺延; (1)不可抗力; (2)设计变更;

　　(3)一周内非乙方原因停水停电累计8小时; (4)甲方原因：供料时间延误或资金拖欠;4、如因乙方责任造成的工期延误，乙方应承担建约责任，每拖延一天甲方按合同总额的5‰扣罚乙方，最高不超过合同总额的5%。

　　三、工程总造价：

　　单价：本工程合同为单价固定形式，详见下表

　　四、 结算及付款方式

　　1. 付款依据：(1)施工队进场后进行安装，视工程进度按合同约定付给乙方工程进度款，

　　最终铝合金窗框安装完毕后，经甲乙双方验收合格并出具书面材料后付至30%;(2)窗玻璃安装完毕后，经甲乙双方验收合格并出具书面材料后付至50﹪;(3)内外墙胶及扇处理完毕，经甲乙双方验收合格并出具书面材料后付至总价的85%(3)竣工验收后，经甲乙双方、质检部门验收合格并出具书面材料后一周内付至总价的95%;(4)余5%作为质保金，质保期(两年)满无任何质量问题内付清。 2.结算按照单价固定，工程量据实结算。

　　3. 结算时间：工程竣工(以甲方签署的竣工证明为准)，确认工程质量等级10天后进行结算。

　　结算依据：合同及施工图、竣工图，现场签证及变更罚款单，质量验收确认单。 4. 工程量计算规则

　　以最终完成工程量为准，按照平方米计算。

　　五、 质量要求：

　　1、乙方必须严格按甲方施工图施工。

　　2、如有设计不合理之处，须事先与甲方项目部沟通，经甲方许可后可进行适当更改 3、乙方不得因省工偷工减料。

　　4、对每道工序施工队进行自检记录，施工队必须100﹪检查，并填自检表(参照结构检查表形式)，自检必须填写检查数据，报验时上报项目部，项目部负责抽查，并核实自检数据是否真实。

　　5、项目部日常质量巡查合格后报监理验收，一次报验不过对项目部进行罚款处理。 6、乙方承包范围内的工程竣工正式交验达不到合格标准，承包人向发包人按合同价款的0.5%交付违约金，并负责无偿修复至约定质量标准，罚款金额由发包人在向承包人支付的任何款项中扣除。

　　六、 双方责任

　　甲方责任：

　　1、甲方派人参与乙方做好技术、质量、安全生产及现场文明施工等管理工作，乙方应服从管理，对甲方提出的有关问题，乙方应及时解决。甲方向乙方进行各工序的安全.

　　技术交底工作。

　　2甲方向乙方提供施工图纸二套。

　　3甲方积极配合乙方施工，协调施工过程各项工作问题，处理现场出现的问题。 4甲方须按合同支付工程款。

　　5甲方负责工程中间验收. 隐蔽验收. 工程变更洽商 .竣工验收。

　　乙方责任：

　　1、乙方必须配合土建施工队伍进行施工。安装工具乙方自备，如果用甲方工具须认真办理出入库手续，出现损坏或丢失，乙方做同等价格的赔偿。

　　2、乙方有人员 机械设备的调入和调走均须得到甲方事先认可，不得使用“六种人”(不满18周岁童工. 聋哑人. 呆傻人. 残疾人.无技术女工和年龄超过45周岁的人)，甲方有权要求两日内更换任何不称职的人员。

　　3、乙方应严格按照国家颁布的标准、规范. 设计要求和约定的质量等级标准组织施工。4、乙方须按规定接受甲方安排的安全教育。由于安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用由乙方自负。

　　5、乙方须为从事作业的所有人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备 材料及成品 半成品办理保险，支付保险费用。

　　6、 乙方严格执行甲方对文明施工及材料、半成品、成品保护的规定，做到出现物品丢失自行承担的责任，其文明施工及保护的费用均已包含在合同价款中。

　　7、 发生不可抗力而导致一方违约的，违约方不承担违约责任。不可抗力：不可干预见 能避免并不能克服的客观情况，包括飓风 暴雨 洪水 地震等自然灾害战争和动乱。8、乙方在施工过程中出现材料浪费，甲方给予乙方浪费部分双倍罚款;如乙方在施工过程中有材料节省现象，甲方给予乙方节省金额的部分奖金。如有窗扇、窗框、压条及配件损坏丢失，所造成的损失由乙方负责，甲方将在乙方工程款中扣除。工地玻璃的破碎率不超过玻璃工程量的1.0﹪，超出部分由乙方负责。

　　9、 乙方必须履行甲方项目部合理安排，乙方不得推诿扯皮，如发生此现象，甲方项目部有权酌情给予罚款。

　　七 .违约

　　如因乙方原因未能按合同的约定在甲方指定的日期完工，则乙方每日应按本合同工程总价的0.5%向甲方支付延迟交工违约金，延迟超过5天，视为乙方不能履行合同，甲方有权单方解除合同，乙方应当承担相应的损失及赔偿责任，甲方不按合同付款方式付款。

　　八. 保养保修

　　工程保质期为壹年，壹年后甲乙双方协商续签保修合同。质保期内必须做到如下要求： 1、如果产品出现故障，在接到业主通知后，立即做出回应，并在协商时间内到达现

　　场进行维修，如果乙方不能按时到场进行维修，则扣除质量保修金。且甲方将保

　　留对乙方起诉的权利。

　　2、 乙方隔一年到现场检查门窗有无质量问题，如有将对其快速维修。

　　九 .争议处理方式

　　甲乙双方发生争议时，可通过协商或者申请施工合同管理部门进行调整。如协商不果，

　　则双方同意由当地人民法院解决。

　　十. 本合同未尽 事宜，双方应及时协商并办理补充协议。本合同壹式两份，甲乙双方各

　　执一份。

　　十一. 附合同附件《安装安全协议书》一份，同样具有法律效益。

　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

　　法人代表： 法人代表：

　　日 期 ： 年 月 日 日 期： 年

　　日 月

2023安装协议书 篇14

　　甲方：

　　乙方：湖南有线邵东网络有限公司

　　甲乙双方本着自愿、公平、诚实、守信的原则，经过双方友好协商，达成共识意见一致，就位于 宽带安装及管理事宜，达成如下协议：

　　1、 甲方同意在其开发区域范围内只使用乙方提供的宽带服务业务，用户数不低于商进行合作。

　　2、 甲方同意给乙方提供通信管道、通信设备安装位置，建筑物以外管线、光缆、设备等由乙方投资建设，产权归乙方所有。甲方负责施工期间的配合协调工作，未经产权许可，任何其他方无权使用。

　　3、 协议签订后，甲方区域内的宽带业务及费用将由乙方指定客服经理办理，甲方及物业部门需提供必要的协助和支持。乙方视甲方为大客户，乙方保证向甲方所有业务（个人或单位）提供优质便利的服务。

　　4、 乙方宽带业务的各项优惠政策，按乙方当时的优惠政策对甲方住户进行优惠。

　　5、 协议签订后，乙方需按双方约定工期安排，按计划完成施工任务，保证甲方及时使用乙方的业务。

　　6、 一方违约，责任方向对方支付投资的10%作为违约金，并赔偿由此造成的损失，

　　7、 其他未尽事宜，双方友好协商解决。

　　8、 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，每份具有同等法律效

　　甲方：

　　代表人：

　　盖章：

　　乙方：

　　代表人：

　　盖章： 年 月 月 日

2023安装协议书 篇15

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　甲方现因生产需要，有氨水车间设备及附属平台、管线需安装，乙方要求承包该工程，现经甲乙双方协商一致，签订以下合同。

　　一、施工地点：

　　甲方厂区内。

　　二、工程内容：

　　1、乙方根据甲方提供的有关设计图纸组织施工，图纸中所包含的所有设备、配件、管线、平台及车间配套的蒸汽、供水、原料管道等均包含在合同范围内。

　　2、制作安装所需的设备、主材、配件及油漆等由甲方提供。其它如氧气、乙炔、电焊条等辅助材料及吊装等均由乙方自理。

　　3、设备安装后须由乙方进行试压，乙方需配合甲方进行车间试生产。

　　4、开关柜、电器线路的安装由甲方负责与乙方无涉，甲方如有设计、安装上的改动须出具联系单予乙方。

　　三、工程质量要求：

　　按GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》等国家有关标准。

　　四、工程期限：

　　工程安装自 3月31日起至5月5日结束，5月6日至5月9日为调试期，调试结束全部清场，工期共计36天(包括停电、雨天等)。乙方如未能按期完工则每拖延一天罚款300元。

　　五、验收标准：

　　设备安装调试完成后由甲方验收小组对工程按有关标准进行试验验收。

　　六、安全措施：

　　乙方在施工过程中必须安全生产，文明施工，规范操作，备好劳动保护用品，严守甲方安全生产的各项规章制度，服从安全管理人员的指挥。凡发生安全事故由乙方负全责与甲方无涉;凡发生质量事故，浪费、损坏甲方财物的由乙方照价赔偿。

　　七、施工纪律：

　　施工废料应按地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，应做到工完、料净、场地清。严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，严禁用生产设备、管道、构架及生产性构筑物做起重吊装锚点。施工机具和材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产设施、装置人员的操作与巡回检查。

　　八、乙方进入甲方施工现场前必须与甲方安保部门签好安全生产事故责任书，如不订立安全生产责任书，不准施工。

　　九、合同价格：

　　工程完工后按甲方验收小组验收的工程量，按股份公司20xx版定额结算。监检费用另由甲方支付。

　　十、付款方式：

　　工程开工后预付30%，验收合格后凭安装发票再付50%，余款在三个月后一次付清。

　　十一、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，甲乙双方签字(盖章)生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

2023安装协议书 篇16

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方现将 工程防盗门及防火防盗门加工制造及安装工程项目委托给乙方承包施工，为明确双方责任与义务特订立本协议以便共同遵守。

　　一、工程名称：

　　_______

　　二、承包范围：

　　负责防盗门的加工制作、安装

　　三、防盗门及防火门工程造价

　　________________

　　四、产品及安装质量

　　1、产品验收以供方提供的样品及安装样板质量验收为准。产品质量保修期壹年，产品保修期从本项目工程竣工验收之日起计算(人为因素除外)。

　　2、乙方产品质量承诺如下：

　　①乙方产品质量采用材料必须达到约定条件的规定，锁具、备件配置符合需方要求，并在安装前出具相关部门的资质证书给甲方备案。

　　②安装质量必须符合国家现行质量验收标准要求。

　　③工程质量及产品不合格乙方必须无条件返工或退货，由此所发生的工料及其它损失乙方自负。

　　五、交货时间及要求

　　1、乙方安装时间应符合甲方的施工计划，并将门运到施工现场。

　　2、产品包装材料乙方自行回收。

　　六、甲乙双方责任

　　甲方责任：

　　1、提供乙方施工场地及施工所需水电。

　　2、粉刷、灌浆甲方责任。

　　乙方责任：

　　1、接受甲方管理，按甲方的`安全文明标化施工要求清理场地。

　　2、自负工程安装工具、量具、材料及工人生活日用品。

　　3、在本工程没有安装完结之前，负责施工过程中的成品保护。

　　4、自行负责施工人员的安全施工，发生安全事故乙方自负。

　　七、验收标准、方法及提出异议期限

　　以双方认可的样品门及工程质量验收为准，乙方安装完毕后，甲方组织验收，竣工验收后15日内未提出质量异议，视为产品质量验收合格。(备注：本产品不负责包验收，但负责提供有效证件及合格产品。)

　　八、付款方式

　　1、合同签订生效之日支付定金 ，产品到工地即支付 ，安装完毕内部验收合格后支付 ，余款三个月内一次付清全款。

　　2、本工程款项由甲方按乙方的正式发票金额以汇款方式支付给乙方结算。

　　九、违约责任

　　1、乙方未按照甲方要求履行供货或安装义务，甲方有权拒绝支付乙方货款，并每违约一次，要求乙方支付500元的违约金。

　　2、若甲方未按时支付货款，乙方有权要求甲方按照应付款0.2%支付违约金。

　　3、甲乙双方在合同过程中如发生纠纷，应友好协商解决，协商不成时，双方各自可上诉至所在地人民法院裁决。

　　十、其它约定事项

　　乙方完成合同交付通过需方验收合格之后，但尚未收合同约定全部款项之前，对交付的产品继续拥有所有权，在此期间，供方不承诺售后服务。

　　十一、本合同一式 份，甲、乙双方各壹份，双方签字盖章后生效。合同工程款全部支付后，自行失效。

　　甲方：

　　乙方：

2023安装协议书 篇17

　　甲方：

　　乙方：

　　工程名称：松桃苗族自治县公安局业务技术用房

　　工程范围：室内电梯安装

　　本工程电梯安装工程为建设单位直接分包项目， 为明确甲方安全责任，确保甲方及乙方施工人员人身健康安全，预防发生各类安全事故，经双方协商一致，签订本协议：

　　1、甲方进场前应将资质、安全生产资格证书、安全生产条件的有关资料报送监理单位审核并对资料的真实性负责，监理单位审批后报乙方备案。

　　2、甲方在施工中必须做到防护门随开随关，施工部位必须设置安全警示标志，乙方的安全设施甲方不得随意拆除。如确需拆除，必须提出书面申请。

　　3、甲方是安全生产的第一责任人，对安全生产负全责。甲方必须配备现场负责人及安全生产管理人员，服从乙方现行人员的管理。

　　4、甲方平时应进行安全交底、安全检查，对安全隐患及时整改。乙方签发的安全检查整改通知书，甲方应无条件进行整改。

　　5、甲方出现任何安全事故，乙方概不负责。乙方作业人员因甲方原因导致的安全事故由甲方全权负责。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：
随便看

　

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

　

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间：2025/2/11 3:42:36