标题 | 建筑工程尾款结算协议书 |
范文 | 建筑工程尾款结算协议书(精选16篇) 建筑工程尾款结算协议书 篇1甲方:_____________ 乙方:_____________ 甲方因“丽江1号生态村”建设需要,于___年____月____日将庭院式房屋建设工程发包给丽江市建筑工程有限公司施工,于___年____月____日将公寓式房屋的建设工程发包给丽江良美建筑工程有限公司公司施工。现经结算,双方就建设工程款支付事宜经协商一致,签订协议如下,必须严格遵守。 一、建设工程施工情况:乙方已经于___年____月____日完成了全部承包范围内的施工项目,并已经作竣工验收。 二、工程价款:乙方已经向甲方提交了《工程结算书》,甲方也作了审核,现双方经协商一致确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整(103600000.00元),至___年____月____日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整(75100000.00元),尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整(28500000.00元)。 三、工程款支付:对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍拾万元整(28500000.00元)甲方不作现金支付,而是以销售商品房形式支付乙方,即甲方将商品房销售给乙方,乙方不支付购房价款。用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为5514.26平方米,具体房号及测绘面积见附件一。乙方两家公司应得的商品房份额,由乙方两家公司自行协商解决,与甲方无关。 四、房屋转让:本协议签署后,乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用,也可向第三方转让。但无论转让金高低,乙方都必须按甲方的实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户,甲方开具购房《发票》,再由甲方以支付工程款方式返回乙方,返回时间为叁个工作日内。 五、工程结算:本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。为完善财务管理,甲方委托有权机构作竣工结算,无论结算金额高低,但乙方必须配合完善。 六、建安税费:建筑工程余款的建安税由甲方承担,并向乙方出具税票。 七、税、费承担:按国家法律规定,甲方承担商品房卖方应承担的全部税、费。乙方或乙方确定的商品房买受人承担商品房买方应承担的全部税、费(包括:契税、维修基金、办证费)。 八、产权登记:甲方与乙方或乙方确定的商品房买受人签订《商品房购销合同》,及时办理合同备案,配合乙方办理产权登记。 九、本协议签署后,甲方不得将用作冲抵工程款的商品房再向其他任何第三方销售,若甲方将冲抵工程款的房屋再行销售,必须承担乙方的全部经济损失,并承担逾期未付款总额的每日按仟分之壹计算的迟延履约金。 十、工期拖延的责任由甲方自行承担,乙方不承担任何责任。 十一、工程保修:由丽江市建筑工程有限公司承担“丽江1号生态小区”的全部保修责任,具体由丽江市建筑工程有限公司向甲方出具保修承诺书。 十二、丽江市建筑工程有限公司于___年____月____日向甲方交纳了人民币伍拾万元整(500000.00元)的合同履约保证金,该款甲方不作退偿,乙方自愿将该保证金作周燕应交纳“丽江1号生态小区”512号庭院式房屋的购房款、维修基金、契税、办证费及其他费用,甲方不得再向周燕收取购房款及任何费用。对甲方已经销售的施工人员原订购的四套庭院式房屋甲方不作任何补偿及赔偿。 十三、本协议签订后乙方必须立即将抵款房屋之外的全部商品房房门钥匙交付甲方。 十四、本协议未尽事宜由双方协商解决。 十五、本协议壹式陆份,甲方持两份,乙方持四份。本协议经双方签字盖章后生效。 甲方:_____________乙方:_____________ 日期:_____________日期:_____________ 建筑工程尾款结算协议书 篇2甲方:_____________ 乙方:_____________ 本着平等、自愿、有偿的原则,保证工程结算的准确性,甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成,经双方商定,达成如下共识条款: 一、结算编制内容: 奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。 二、承包方式: 乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制,采用按总价承包形式包干,总价款为20000.00元(大写:贰万元整)。 三、结算费用的支付方式: 乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后,乙方向甲方提供全套结算书电子文件(EXCEL格式)并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。 四、甲方责任: 1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料:合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。 2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善,并负责所发生的资料费用。 3、按约定时间付给乙方费用报酬。 五、乙方责任: 1、必须保证编制结算的准确性,按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。 2、负责结算备查资料的收集装订。 3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。 六、其他: 乙方领到甲方支付的费用报酬,以出据收条为准;若甲方要求开正规发票,所缴的税费由甲方负责支付。 七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份,签字生效,具有同等法律效力,希共同遵守执行;双方帐款结清后,本协议自然失效。 甲方:_____________乙方:_____________ 日期:_____________日期:_____________ 建筑工程尾款结算协议书 篇3甲方:____________ 乙方:____________ 依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程资料及结算工作承包事项达成本协议。 一、承包范围: 甲方将所施工的工程水电安装资料及结算工作承包给乙方。 1、水电安装造价结算:包括按甲方提供的施工合同、材料设备单价及签证、设计变更等造价范围的汇总结算工作;乙方将资料送达甲方施工员后,除工程量核对及造价核对外的其他工作如:材料审价、签字盖章呈送等由甲方施工员完成。 2、水电安装资料:包括给排水安装工程、电气安装工程及防雷工程的施工技术资料(不包括施工日记、竣工图整理、施工组织设计及施工方案,如有需要乙方可协助),对工程技术资料全过程进行整理、汇总、协助归档(不包括其中发生的费用)。乙方将资料送达甲方施工员后,资料的签字盖章呈送等由甲方施工员完成,资料全部汇总完成后由甲方负责送档案馆。 二、承包方式: 乙方将上述23栋楼所施工的水电安装资料及结算工作承包下来,按结算总造价的千分之六收取服务费,现金结算。 三、双方责任和义务: 1、甲方应该给乙方提供一切现场相关的变更,且发生变更应及时通知乙方,甲方的施工人员应与乙方配合。 2、乙方自备电脑、打印机及所需软件等办公设备、纸张及耗材、办公文具等。资料组卷及结算书制作费用由甲方负责,若需乙方完成时费用按收据向甲方报销。 3、本工程发生的所有检测及费用全部由甲方负责,如因检测所造成的工作延误,乙方不承担任何责任。 4、甲方负责现场材料质保资料的提供(合格证、材料检测报告相关资料等)。 5、甲方负责施工过程中的协调工作;甲方在办公地点需提供一张办公桌及电源插口,以备乙方需要时可工作。 6、甲方施工员负责把已施工完成的工作及工程部位发送给乙方,乙方就此作为资料编制依据,按有关管理部门验收要求及时准确编写资料。 7、工程进度报送:甲方提前两天将材料设备单价发送给乙方,乙方按甲方提供的单价编制好进度送至甲方施工员。 8、甲方在本项目委托后,负责收集本项目所需的文件、纸质图纸、电子档图纸等相关资料,提供给乙方编制结算计量及核对。 9、乙方在工程项目的预结算进行当中,应做好保密性和安全性,确保甲方的利益和权益不受损失。 四、付款方式: 甲方每月5号前支付生活费书总款的80%(在结算书出来之前若已支付至80%的,停止支付),结算书核对完成后甲方在一周内把所有服务费用全部结清给乙方。 五、本协议不尽之处,甲、乙双方共同协商补充; 本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。 甲方:_____________乙方:_____________ 日期:_____________日期:_____________ 建筑工程尾款结算协议书 篇4发包人:_________________ 承包人:_________________ 依据双方_____________年__________月__________日签订的_____________工程施工合同、_____________补充协议、_____________补充协议、_____________补充协议约定的承包范围, 该工程于____________________年__________月__________日竣工并通过验收,双方对本工程的质量和工期均无异议,现就本工程的竣工结算事宜,经友好协商,达成如下最终协议:_________________ 一、工程结算范围:_______________(参照承包范围)。 二、工程结算造价:________大写:______________元,小写:______________元。本结算造价为本工程最终竣工结算结果,双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。 三、本协议双方盖章签字即生效,本协议共__________份,发包人__________份,承包人__________份,监理单位__________份。 四、有关工程尾款的支付和工程保修问题双方另签协议。 发包人:_________________承包人:_________________ 日期:_________________日期:_________________ 建筑工程尾款结算协议书 篇5甲方:_____________ 乙方:_____________ 根据《中华人民共和国经济合同法》为明确甲、乙双方的权利和义务,切实搞好安全生产和实现双赢的目标,经甲、乙双方协商,达成以下协议,双方共同遵守执行。 一、甲方租用乙方______一台,用于马场河铁矿山工作,时间为____年____月____日起至____年____月____日,另视工程进度可另行协商,如合同期内乙方的工程任务结束,该合同自行终止。 二、乙方机械必须适合、满足甲方的生产需要,相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗,凡手续不齐全和证件不合格无效的,不予签订合同。 三、甲方租用乙方机械每月_______元计算,挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准,私自加班不计时间,须加班由甲方通知,超出每月规定时间240小时/月,按_____元/小时。 四、乙方在签订合同的同时,须一次性向甲方交纳安全保证金,每台______元。合同到期或终止时,由甲方查明违约等责任后,安全保证金一次性全额退还乙方。 五、自乙方机械进入工地后,经双方核算准确施工时间,确认无误后,满一个月结算租费。 六、在合同期内,乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果,均由乙方承担全部责任,与甲方无关。 七、乙方机械进入工地后,听从甲方现场负责人的指导,安全施工,如场地内有光缆、坟墓、管道等设施,甲方人员须告知并现场指导,不听劝阻私自施工所造成的损失由乙方自行承担。 八、本合同履行中任何一方如有违约行为,给对方造成损失的,对方除向违约方赔偿损失外,有权终止合同,如违约方不接受,对方可向人民法院主张权利。 九、本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,附合同与主合同具有同等法律效力。 十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。备注:乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关,由乙方全部承担。 甲方:_____________乙方:_____________ 日期:_____________日期:_____________ 建筑工程尾款结算协议书 篇6甲方:_____________ 乙方:_____________ 甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担_________工程造价结算审计的有关事宜,达成协议如下: 一、工程造价结算审计业务范围 甲方委托的_________工程项目,具体项目以甲方委托的资料为准。 二、乙方结算审计人员的资格条件 (一)具有良好的职业道德,在以往执业经历中无不良记录。 (二)乙方结算审计人员必须为乙方在册人员,不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格,精通造价知识,且从事本专业不少于3年。 乙方项目经理: 乙方主要审计人员: (三)乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。 三、甲方的权利和义务 (一)甲方的权利: 1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。 2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督,并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报,提出意见要求。 3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员,无需支付任何费用。 4、结算审计完成后,甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核,如复核审减金额超过乙方审定金额的5%,则甲方不予支付此部分工程结算审计费用,且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计,乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。 5、乙方违反本合同第二条有关约定时,如甲方在结算审计前发现可单方解除合同;如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同;如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用,已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还,否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。 (二)甲方的义务: 1、及时向乙方提供施工合同、招标投标文件及与合同有关的其他资料原件,并对其真实性、完整性负责; 2、及时向乙方提供施工图纸、工程地质资料、现场签证资料、设计变更单及其他结算资料,并对其真实性、完整性负责; 3、为乙方派驻的审计人员提供食宿、交通、通讯等便利条件,但费用由乙方负责。 四、乙方的权利和义务 (一)乙方的权利: 1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的配合和协调。 2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。 3、有权按合同规定收取审计费用。 4、乙方在审核工程结算过程中,若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全(签收资料清单以外)影响审计工作的,或施工方不前来配合核对的,乙方有权书面(需盖公章)通知施工单位在5日之内(自通知之日起计算)将缺失资料补齐或前来核对,所补资料必须是原始资料且必须为原件,并且签章齐全。 (二)乙方的义务: 1、委派符合本合同第二条规定的,精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。 2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则,按照国家有关规定实施审计工作。 3、自签收委托人移交的结算资料之日起60天内提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后_________天内出具最终审计报告。时间每超一天,支付甲方500元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。 4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份,且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效;按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求,审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各1份。 5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。 五、结算审计费用 结算审计费用=甲方送审额_________×_________‰+乙方审减额_________×_________%,若乙方审减额低于:甲方送审额_________×_________‰,则按照审减额支付审计费用。 甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度,具体数据以甲方确认为准。 六、付款方式 _____________________________________________。 七、其他约定事项 (一)本合同未尽事宜双方协商解决,协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。 (二)若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为(如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等),甲方有权终止合同,另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失,甲方有权向乙方索赔。 (三)本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份。 (四)其他:合同履行过程中发生的`一切费用由乙方自行解决。 八、本合同经双方签字盖章后生效 甲方:_____________乙方:_____________ 日期:_____________日期:_____________ 建筑工程尾款结算协议书 篇7甲方:_____________ 乙方:_____________ 甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商一致,现就甲方委托乙方对工程结算编制(审核)服务之事宜签订本合同,以供双方共同遵守。 一、甲方委托乙方对甲方管理范围内的各项工程,进行工程结算编制(审核)。 二、甲方负责向乙方提供完整的需审核的结算资料。 三、乙方应在接到甲方提交的某项工程完整的结算编制(审核)资料后5个工作日内(工程结算造价200万以上的工程或结算资料不完整的工程,双方根据情况另行协商编制(审核)需要的时间)完成审核工作并向甲方提交一式壹份的审核成果文件初稿或电子文件,并在双方沟通达成一致意见后2个工作日内完成修改并向甲方提交一式叁份的审核成果文件正稿及1份电子文件,同时将甲方提交的资料退回给甲方。 四、乙方应严格按现行的工程计价定额及其他相关计价标准完成本工程结算的编制(审核),并保证成果文件的真实性、合法性,并对成果文件予以严格保密,未经甲方同意不得向参与本工程结算审核工作以外的人员泄露。 五、服务费计算及支付 单项工程结算编制的服务费=结算造价的千分之贰点伍(2.5‰)计取;单项工程结算审核的服务费=基本审核费+效益审核费。基本审核费按审定金额的千分之壹点伍(1.5‰)计取;效益审核费按核减金额的5%计取;单项工程结算编制或审核的服务费少于1000元人民币的则按1000元计付审核费用;在乙方提交成果文件正稿后5个工作日,甲方将审核费用转入乙方指定账户。 六、违约责任 1、甲方未能按期支付审核费用的,每逾期一天按欠付金额的百分之一向乙方支付违约金。 2、乙方未能按期提交审核成果文件初稿或正稿的,每逾期一天按审核费用总额的百分之一向甲方支付违约金,逾期超过5天的,甲方有权解除本合同。 七、凡因本合同引起或与本合同有关的争议,首先由双方友好协商解决,协商不成则通过诉讼解决,诉讼由乙方所在地法院管辖。 八、本合同一式肆份,甲、乙方各执贰份,自双方盖公章及法定代表人签字后生效。 甲方:_____________乙方:_____________ 日期:_____________日期:_____________ 建筑工程尾款结算协议书 篇8甲方:_____________ 乙方:_____________ 甲乙双方就_____年____月至____年___月期间,乙方与甲方下属企业___公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议: 一、自上述工程开工至今,甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。 二、经甲乙双方核对,扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后,甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。 三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项: 四、本协议订立后,乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。 五、甲方应当严格按照本协议第三条的`约定向乙方支付款项,每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。 六、本协议订立后,双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准,再无其他争议。 七、因本协议发生的一切争议,双方协商解决,协商不成时,交远华仲裁委员会仲裁。 八、本协议一式四份,双方各执两份,自签字盖章之日生效。 甲方:_____________乙方:_____________ 日期:_____________日期:_____________ 建筑工程尾款结算协议书 篇9甲方:_____________ 乙方:_____________ 经甲乙双方友好协商并共同努力,于____年____月____日完成该项工程的结算工作,双方同意就本工程结算事宜达成协议如下: 1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定,并不解除乙方与甲方签署的(以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务,除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。 2、双方同意,除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外,从本结算协议书签定之日起,互不向对方提出增减工程费用要求。 保修期间乙方负责人 姓名:_____________ 联系电话:_____________ 合同编号:_____________ 合同价:_____________ 结算总价:_____________ 3、本协议自签订之日起生效,为合同书不可或缺的一部分,若与合同书有不一致之处,以本协议相关规定为准。 4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。 5、本协议一式贰份,甲乙双方各壹份,经双方签字盖章后生效。 甲方:_____________乙方:_____________ 日期:_____________日期:_____________ 建筑工程尾款结算协议书 篇10建筑劳务临时用工协议范本 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本协议,共同遵守本协议所列条款。 一、劳动协议期限 第一条 劳动协议期限(甲乙双方选择适用) 1、有固定期限劳动协议 本协议于 年 月 日生效,于 年 月 日终止(如有试用期,则试用期从 年 月 日到 年 月 日) 2、以完成一定的工作任务为期限的协议 本协议生效日期为 年 月 日;以乙方完成 工作任务为协议终止时间。 二、工作内容和要求 第二条 甲方招用乙方在 (项目名称)工程中担任 岗位(工种)工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为 . 第三条 乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的质量标准。 三、劳动保护和劳动条件 第四条 甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要,经乙方同意后,可安排乙方加班,但不得违反国家有关规定,且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。 第五条 甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后,方可上岗作业。 第六条 甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定,为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。 第七条 甲方根据国家有关法律法规,依法建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。 四、工资保险待遇 第八条 乙方在试用期间的工资为每日(或每月) 元,试用期满后工资为每日(或每月) 元;按工作量计算工资的,每 (工作量单位)支付工资 元。双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。甲方应在每月 日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发),并由乙方签字确认。甲方应在劳动协议终止、解除时一次性付清乙方的工资。协议甲方如为分包方,工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。甲乙双方对工资支付的其他约定。 第九条 甲方应按规定为乙方办理社会保险,并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动协议解除后,应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤,其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。 五、劳动纪律和劳动协议的变更、解除、终止、续订 第十条 乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。 第十一条 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本协议: (一)在试用期间被证明不符合录用条件的; (二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的; (三)严重失职,营私舞弊,对甲方造成重大损害的; (四)严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的; (五)被依法追究刑事责任的。 第十二条 有下列情形之一的,乙方可以解除本协议; (一)在试用期内的; (二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的; (三)甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本协议规定支付劳动报酬的。 第十三条 变更、解除、终止、续订本协议,应在规定的时限前以书面形式通知对方,不得擅自变更、解除、终止本协议。 六、违约责任、劳动争议处理及其它 第十四条 甲方与乙方解除劳动协议时,应给乙方出具终止、解除劳动协议证明书。甲方解除乙方劳动协议,符合劳部发[1994]481号文件规定的,应支付经济补偿金。甲、乙方违法解除劳动协议,应按劳部发[1995]223号文件给对方以赔偿。 第十五条 双方因履行本协议发生争议,应当自劳动争议发生之日起,60日内向工程所在地( 区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可直接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。 第十六条 甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动协议的附件,与劳动协议具有同等法律效力。 第十七条 本协议未尽事宜或与国家、四川省有关规定相悖的,按照有关规定执行。 第十八条 本协议一式四份,甲乙双方各执一份,一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本协议自双方盖章签字之日起生效。 第十九条 双方约定的其他事项。 甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________ 法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建筑工程尾款结算协议书 篇11发包人: 承包人: 广州亚运建设项目工程是广东省、广州市的重点项目,及时完成建设项目的结算工作,不仅是省市领导的明确要求,也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件,是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作,发包人、承包人双方经协商一致,签订本工作协议书,资双方共同遵照执行。 1、工程结算报告的提交及审定 1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部名工程结算人员,在_____年____月____日至月日必须保证在工地现场办公,专门从事竣工档案编制、工程结算工作;否则,应按号合同(以下简称原合同)专用条款第款的约定承担违约责任,直至承包人改正到位为止。 1.2承包人应按原合同专用条款第款的要求编制工程结算基础资料,并在_____年____月____日前向发包人提交符合原合同专用条款第款要求的全部竣工结算资料。 1.3本工程合同正常结算工作以截止在_____年____月____日前上报的工程结算资料为基础进行,承包人应积极配合发包人,协助政府上级主管部门,完成上报结算书的审定工作。 1.4发包人在收到承包人_____年____月____日提交的手续齐备的工程结算资料后,应组织有关单位在_____年____月____日前审核完毕,及时报送上级部门审批。 1.5承包人虽未能在_____年____月____日前上报,但能在_____年____月____日前上报且符合原合同专用条款第款要求的工程结算资料,由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。 1.6本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为_____年____月____日。至_____年____月____日承包人仍未报送本工程结算资料,视为已全部报出,发包人不再受理任何本工程结算资料。 1.7承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组,要求及时报送工程结算资料并予以落实,否则,应按原合同专用条款第款的约定承担违约责任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员,发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员,有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付,承包人不得有异议。 2、工程结算定审后有关款项的支付 本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第款的违约情形的,双方同意依据原合同专用条款第款的约定按如下方法之一处理: (1)发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的(含项目保障费实际支付金额),发包人继续支付至结算定审金额的.100%。 3、工程结算中争议问题的处理 对于工程结算中有争议的问题,依据合同的相关约定,本着“依法依规,实事求是和风险共担”的原则,按如下约定处理: (1)承包人在_____年____月____日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议,在_____年____月____日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定;未能达成一致的部分如能在_____年____月____日前取得一致的,将与承包人在_____年____月____日至_____年____月____日之间上报的工程结算资料为基础并在_____年____月____日前取得一致的部分一起,经上级主管部门审定后,由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。 (2)双方未能在_____年____月____日前达成一致的本工程结算争议,按照原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解;调解不成的,任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。 4、本工作协议书作为原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的,以本工作协议书的约定为准。 5、本工作协议书于双方签字盖章后生效,至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。 6、本工作协议书一式份,发包人执份、承包人执份,具有同等法律效力。 附件:广州亚运建设项目工程结算工作架构。 发包人:广州市重点公共建设项目管理办公室承包人: (盖章)(盖章) 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 住所:住所: 电话:电话: 传真:传真: 签约日期:_____年____月____日 签约日期:_____年____月____日 建筑工程尾款结算协议书 篇12甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》等有关规定,本着诚实信用、平等互利的原则,经双方友好协商,就甲方 采购事宜,合同期限自 年 月 日至 年 月 日。特签订本合同,以供双方共同遵守。 第一条、 标的物、标的额 第二条、交货地点:甲方项目工地。 第三条、交货时间:甲方指定。 第四条、交货方式及费用负担:乙方在合同签订后开始供货,并将货物运送到甲方指定的地点后由 负责签收确认。运输费及卸货费由乙方承担。(签收人: 联系电话: )。 第五条、质量标准及异议期限: 1、乙方应严格按照相关材料的技术要求和国家(行业)的相关质量标准执行,确保所供材料的质量。 2、甲方在收到货物后若有异议须在10日内以书面提出,如属质量问题由乙方负责。 第六条、验收方法:建筑材料采购合同乙方须按甲方的要求送货,货到现场后,在现场车上或场地堆放后由甲方按物品的特性及行业惯例进行验收。如甲方认为乙方送货的数量与送货单数量不符的,则可以随时抽检,如数量超过误差范围的或有弄虚作假情形的,则必须向甲方赔偿即以少一赔十计算,如砂、石、石粉等散体运输货物,抽检方数误差≤4%,亦可视为正常交货。 第七条、损耗责任:乙方货物在未经甲方验收前仍然由乙方自行承担相关风险及责任。 第八条、付款方式: 1、甲方每月26日至次月25日为一个统计月。乙方每月26日至次月10日号前(遇甲方假期则顺延)将上月内所送货物的送货单(供货方保存联)汇总后向甲方指定人员提交对帐清单,共同核对无误并签字确认后付款。 2、甲方货款采用银行承兑汇票形式支付。 3、除双方协商价格为不含税款外,乙方领取汇票时应提供法定正规发票(附销货清单)以及乙方收款委托证明,否则甲方有权不予支付或由甲方按8%税率代为扣税后向乙方支付税后货款。 4、甲方结款方式为:月结。甲方每月只支付乙方上月货款总额的80%,剩余20%待本工程完工并竣工验收后付清。 第九条、违约责任: 1、乙方在接到甲方订单后必须在三 天内必须到货,除不可抗力外,每延误二 天,甲方可按合同总额5 ‰作为履约赔偿金,并在货款中扣除,如延期五天,甲方有权终止双方合同并追究乙方相关经济责任。 2、乙方提供的产品如因质量问题影响甲方不能顺利通过政府相关部门的验收, 乙方必须承担由此引起的经济损失及相关法律责任。 3、因不可抗力导致乙方无法如期交货,乙方应立即通知甲方,在影响因素消除后继续履行交货责任。 第十条、约定事项 : 1、甲方应提前10天以 电话或传真 方式将用料计划(材料名称、数量、联系地点、负责人、签收人、电话等)通知乙方备料。如有变动,甲方必须以传真的方式通知乙方。 2、乙方在同意并确定供货后,如不能及时供货,则所有损失由乙方负责,甲方有权终止合同。 3、乙方工作人员送货到甲方所指定的工地时,必须服从工地收货人员的指挥,将材料卸放在指定的位臵,如因不听从指挥知乱堆放而造成工期延误或其他损坏的,则由乙方承担全部责任。 4、乙方工作人员进入甲方项目工地后必须洁身自爱。如发现乙方工作人员与工地相关人员一起骗取或以小作大造成供货数量与签收数量不一致的;乙方工作人员有偷盗甲方项目工地财物行为的;一经甲方工作人员发现或举报,甲方即以“少一赔十”的原则在乙方货款中抵扣赔偿金额,情节严重者,甲方有权追究乙方相关的经济法律责任并交由公安机关处理。 第十一条、其他事宜: 1、本合同经双方协商一致后可以变更或解除;未尽事宜双方可协商制订出补充协议,补充协议与本合同具有具等法律效力;如因不可抗力或生产事故不能按期交货的,乙方必须出具有关证明及时通知甲方,双方可根据实际情况协商变更或解除合同。 2、执行本合同发生争议时,由当事人协商解决,若协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 3、乙方在收款时必须提供公司的营业执照及税务登记证复印件各一份并加盖公章。 4、本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,自甲、乙双方代表签字及盖章生效,双方结清货款后自动失效。 5、未尽义务双方可共同协商解决。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 联系电话: 联系电话: 二0 年 月 日 建筑工程尾款结算协议书 篇13煤气管道工程安装协议范本 协议编号:_________ 甲方:_________ 乙方:_________ 依照《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》和(1999-0201《建筑工程施工协议》)及有关法律顾问、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工一事协商一致,订立本协议。 第一条 工程概况 工程名称:_________市_________街_________气化站及管道供气项目。 工程地点:_________市_________街。 工程范围和内容:_________气化站:_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。 工程造价为:_________元整。(即:¥_________元) 第二条 工程期限 协议工期:依据国家颁布的工期定额,商定本协议工程开工、竣工日期。 双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。 第三条 材料供应 一、本安装工程所需的原材料,由乙方按工程预算表所列供应。 二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。 第四条 工程结算方式 一、甲、乙双方正式签约后,甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________%给乙方。如甲方未按协议付款,则工期自然推后。 二、当乙方收到甲方预付款后,_________日内正式进入安装工地。 三、当竣工后,甲方需在_________日将其余的_________%支付给乙方,余下_________%款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更,工程造价结算则按实际计算并一次付清。 四、支付方式:采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。 第五条 工程验收 一、乙方在工程竣工后,由乙方负责整个工程系统的检测调试,试用期为_________天,并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。 二、工程交付使用后,甲方正常使用_________天,视甲方验收认可。 第六条 保修维护 乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作,保修期限:依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即:二年内设备、材料非人为损坏的维护,乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿服务。 第七条 组成协议的文件 组成本协议的文件包括:图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分。 第八条 甲方的承诺与保证 一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司; 二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议; 三、其保证做好本工程的三通一平工作,保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表,并承担施工引起的水、电费用; 四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。 第九条 乙方的承诺与保证 一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司; 二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的政府批准)授权签订和履行本协议; 三、保证在施工过程中,本着安全第一的宗旨,如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故,乙方承担一切费用及责任; 四、承诺按协议约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任; 五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。 第十条 违约责任 一、甲方须按期支付各款项。若超过期限,甲方须支付_________%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。 二、因乙方原因未按协议规定的工期交付使用的,须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。 三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 第十一条 保密 一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。 第十二条 补充与变更 本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。 第十三条 不可抗力 任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。 第十四条 争议的解决 本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十五条 优先权 为便于本工程竣工后的维护保养,本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。 第十六条 其它 一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签并加盖公章之日起生效。 二、协议一式二份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。 甲方(盖章)_________ 乙方(盖章)_________ 法定代表人(签)_________ 法定代表人(签)_________ _________年____月____日 _________年____月____日 签订地点:_________ 签订地点:_________ 建筑工程尾款结算协议书 篇14甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》等有关规定,本着诚实信用、平等互利的原则,经双方友好协商,就甲方 采购事宜,合同期限自 年 月 日至 年 月 日。特签订本合同,以供双方共同遵守。 第一条、 标的物、标的额 第二条、交货地点: 甲方项目工地。 第三条、交货时间:甲方指定。 第四条、交货方式及费用负担: 乙方在合同签订后开始供货,并将货物运送到甲方指定的地点后由 负责签收确认。运输费及卸货费由乙方承担。(签收人: 联系电话: )。 第五条、质量标准及异议期限: 1、乙方应严格按照相关材料的技术要求和国家(行业)的相关质量标准执行,确保所供材料的质量。 2、甲方在收到货物后若有异议须在10日内以书面提出,如属质量问题由乙方负责。 第六条、验收方法:建筑材料采购合同乙方须按甲方的要求送货,货到现场后,在现场车上或场地堆放后由甲方按物品的特性及行业惯例进行验收。如甲方认为乙方送货的数量与送货单数量不符的,则可以随时抽检,如数量超过误差范围的或有弄虚作假情形的,则必须向甲方赔偿即以少一赔十计算,如砂、石、石粉等散体运输货物,抽检方数误差≤4%,亦可视为正常交货。 第七条、损耗责任:乙方货物在未经甲方验收前仍然由乙方自行承担相关风险及责任。 第八条、付款方式: 1、甲方每月26日至次月25日为一个统计月。乙方每月26日至次月10日号前(遇甲方假期则顺延)将上月内所送货物的送货单(供货方保存联)汇总后向甲方指定人员提交对帐清单,共同核对无误并签字确认后付款。 2、甲方货款采用银行承兑汇票形式支付。 3、除双方协商价格为不含税款外,乙方领取汇票时应提供法定正规发票(附销货清单)以及乙方收款委托证明,否则甲方有权不予支付或由甲方按8%税率代为扣税后向乙方支付税后货款。 4、甲方结款方式为:月结。甲方每月只支付乙方上月货款总额的80%,剩余20%待本工程完工并竣工验收后付清。 第九条、违约责任: 1、乙方在接到甲方订单后必须在三 天内必须到货,除不可抗力外,每延误二 天,甲方可按合同总额5 ‰作为履约赔偿金,并在货款中扣除,如延期五天,甲方有权终止双方合同并追究乙方相关经济责任。 2、乙方提供的产品如因质量问题影响甲方不能顺利通过政府相关部门的验收, 乙方必须承担由此引起的经济损失及相关法律责任。 3、因不可抗力导致乙方无法如期交货,乙方应立即通知甲方,在影响因素消除后继续履行交货责任。 第十条、约定事项 : 1、甲方应提前10天以 电话或传真 方式将用料计划(材料名称、数量、联系地点、负责人、签收人、电话等)通知乙方备料。如有变动,甲方必须以传真的方式通知乙方。 2、乙方在同意并确定供货后,如不能及时供货,则所有损失由乙方负责,甲方有权终止合同。 3、乙方工作人员送货到甲方所指定的工地时,必须服从工地收货人员的指挥,将材料卸放在指定的位臵,如因不听从指挥知乱堆放而造成工期延误或其他损坏的,则由乙方承担全部责任。 4、乙方工作人员进入甲方项目工地后必须洁身自爱。如发现乙方工作人员与工地相关人员一起骗取或以小作大造成供货数量与签收数量不一致的;乙方工作人员有偷盗甲方项目工地财物行为的;一经甲方工作人员发现或举报,甲方即以“少一赔十”的原则在乙方货款中抵扣赔偿金额,情节严重者,甲方有权追究乙方相关的经济法律责任并交由公安机关处理。 第十一条、其他事宜: 1、本合同经双方协商一致后可以变更或解除;未尽事宜双方可协商制订出补充协议,补充协议与本合同具有具等法律效力;如因不可抗力或生产事故不能按期交货的,乙方必须出具有关证明及时通知甲方,双方可根据实际情况协商变更或解除合同。 2、执行本合同发生争议时,由当事人协商解决,若协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 3、乙方在收款时必须提供公司的营业执照及税务登记证复印件各一份并加盖公章。 4、本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,自甲、乙双方代表签字及盖章生效,双方结清货款后自动失效。 5、未尽义务双方可共同协商解决。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 联系电话: 联系电话: ____年____月____日____年____月____日 建筑工程尾款结算协议书 篇15工程名称:_________ 委托单位:_________ 设计单位:_________ 设计编号:_________ 协议编号:_________ 建设单位(甲方):_________ 设计单位(乙方):_________ 为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计协议条例》的规定和_________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本协议,以便共同遵守。 一、工程名称,规模,投资额,建设地点 甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,批准总投资为_________元,建设地点在_________。 二、甲方的义务 1.甲方应在_________年_________月_________日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料,水,电,运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。甲方在_________年_________月_________日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。 三、乙方的义务 1.乙方必须在_________年_________月_________日以前,向甲方交付初步设计文件;在_________年_________月_________日以前,向甲方交付技术设计文件;在_________年_________月_________日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_________份,技术设计文件一式_________份,施工图设计文件一式_________份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。_________年_________月_________日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计协议,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本协议的附件,详见附件(2)。) 2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。 3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。 4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 四、设计的修改和停止 1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_________元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订协议。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。 3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束协议关系。 五、设计费的数量和交付办法 本设计协议生效后_________天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计协议履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_________天内,甲方应向乙方支付_________%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_________天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。 六、奖励与违约责任 1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取_________%奖励乙方。 2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_________元计算增付设计费。 3.甲方不按照协议规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。 4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。 5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。 七、其它 本协议自_________年_________月_________日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本协议如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本协议具有同等效力,但不得与本协议内容抵触。 在协议执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的协议管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。 本协议正本一式二份,甲乙双方各执一份;协议副本一式_________份,送_________等单位各留存一份。 建设单位(甲方)(盖章):_________ 设计单位(乙方)(盖章):_________ 代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________ 开户银行:_________ 开户银行:_________ 帐号:$$$ 帐号:_________ _________年____月____日 _________年____月____日 建筑工程尾款结算协议书 篇16发包方(以下简称甲方) 承包方(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济协议法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本协议。 1、工程概况 (一)工程名称: (二)工程地点: 2、工程承包范围 安全维护及整改 3、协议工期 30天 4、工程造价 工程造价为: 元整 5、质量标准 5.1质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容) 5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。 5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。 6、承包方式 按本协议第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 7、工程计价 7.1 本工程计算编制原则:按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20xx]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20xx), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号), 《湖南省建设工程计价办法》,20xx《湖南省修缮定额》、20xx《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20xx《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。 7.2人工、材料价格的确定:人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20xx]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。 7.3具体工程量以甲方签证单为准。 8、工期 有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。 8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准),一次停水、停电8小时以上。 8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。 8.3因乙方原因造成的工期延误,协议工期不能顺延,费用由乙方承担。 8.4因甲方原因造成的工程延误,协议工期顺延,费用由甲方承担。 9、工程款的支付 9.1工程完工后,甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%. 9.2在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还,保修金不计利息。 10、违约责任 10.1违约方案本协议约定的形式承担违约责任,协议没有约定的,案协议法及相关法规执行。 10.2因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。 11、安全生产和文明施工 认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。 12、争议的解决 本协议在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。 13、其他 乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。 本协议一式肆份,甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。 甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________ 法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________ _________年____月____日 _________年____月____日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。