《电力分包合同》-优秀范文-写作素材-范文大全网

网站首页词典首页

标题

电力分包合同

范文

电力分包合同（精选3篇）

电力分包合同篇1

　　劳务发包人：

　　劳务承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、劳务承包工作对象及劳务内容

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包范围：

　　质量标准：质量评定等级为合格

　　二、工作期限

　　开始工作日期：年月日;

　　结束工作日期：年月日;

　　总日历天数为：天。

　　三、劳务价款

　　1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：

　　根据20xx年《省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为 37元/工日，取机械费定额总价的 50% 。

　　2、劳务价款的支付

　　(1)合同生效即支付预付款 30000 元;

　　(2)进度款支付：

　　每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完成价款的60% ;

　　(3)最终支付：

　　工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95% ;劳务结算总价款的5% 作为质量保修金，质量保修期(竣工验收起一年)满后7天内，付清(质量保证金不计利息)。

　　四、合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　(1)本合同;

　　(2)本合同附件(施工图纸、补充协议);

　　(3)本工程施工总承包合同;

　　(4)本工程施工专业承包合同。

　　五、图纸

　　劳务发包人应在劳务承包人现场开工 3 天前，向劳务承包人提供图纸 2 套。六、劳务发包人义务

　　1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底;

　　2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：

　　(1)在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求;

　　(2)在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;

　　(3)在施工前向劳务承包人提供相应的地下管网线路资料;

　　(4)在施工前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外);

　　(6)在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施：满足生产生活要求，劳务承包人对其设施进行妥善保管;

　　3、统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

　　4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

　　5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬;

　　6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　七、劳务承包人义务

　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有熟练技术的工人投入工作;未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

　　2、劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经劳务发包人批准后严格实施;

　　3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;

　　4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查;接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;

　　5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。

　　八、工程量及点工的确认

　　1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为进度款的支付依据;

　　2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为工程款的结算依据;

　　3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

　　九、争议解决

　　合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：

　　(1)双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁;

　　(2)向有管辖权的人民法院起诉。

　　十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。

　　十一、合同份数

　　本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。

　　十二、补充条款

　　十三、合同生效

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定签字、盖章后生效。

　　劳务发包人：(公章) 劳务承包人：(公章)

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

电力分包合同篇2

　　电力调度协议书

　　为了电网安全、经济、合理运行及调度指令的畅通，____________有限公司（以下称甲方）与____电业局调度所（以下称乙方）双方协商，特签订本电力调度协议。

　　

　　一、调度管理

　　1）____110kv送变电设备并网投入运行后是厦门电网的一个组成部分，在运行调度方面受厦门电业局调度所（简称地调）值班调度员领导，实行统一调度管理。双方均应严格遵守_____颁发《电网调度管理条例》和省电力局、厦门电业局颁发的调度规程及其有关规定处理日常调度业务。

　　2）110 kv____ⅰⅱ回线路（包括1033、1043刀闸），110 kv____变电站的103、104单元、110kvⅰⅱ段母线及其连接母线附属设备、100间隔属于____电业局地调管辖设备。____变的#1#2主变压器单元（包括1011、1021、901、902间隔）属____电业局地调许可设备（＃1、＃2主变投切或并列运行，900开关合环运行）。

　　3）属于_____________电业局地调管辖设备只有得到地调值班调度员的命令后现场值班人员才能进行改变设备状态（除对人身或设备安全有_____时，否则不得自行操作）。属于____电业局地调许可设备许可权在地调。

　　4）计划停电由乙方提前5个工作日通知甲方（临时性停电除外）。

　　

　　二、运行方式管理

　　1）110 kv____变电站正常供电方式主电源规定由____ⅰ回带#1#2主变分列运行，____ⅱ回为备用电源（冷备用）。

　　⑴厦门________有限公司的日供电量和日最高供电负荷应严格按照市经委和市三电办下达计划指标运行，生产线正式投产前并要求装设无线电力负荷控制器，以便地调监测和应急情况部分限电。

　　⑵厦门________有限公司日供电负荷如有较大变化时，应于变化前一天的8：00前由变电站值班人员通知地调值班调度员，以便修改电网负荷预计曲线。有计划性的大量增荷应由公司计划主管部门书面向调度所及市三电办申报。

　　

　　三、继电保护管理

　　1）____变电站的继电保护计算调试，定值下达由厦门XX公司负责，其最后整定结果应一式二份报送厦门电业局生技部继保专职人员审定，调度所备查。

　　2）继电保护装置的投切权限按管辖范围的划定进行投切管理。

　　

　　四、通讯管理

　　1）____变电站至____电业局调度所调度通信电路走向如下：_____________________

　　2）使用路由安排：

　　a.开通主备用二路远动信号传输电路；

　　b.开通两个调度电话号码为1637、2607；

　　3）维护范围

　　从____变的调度电话、远动信号控制电缆终端至____电业局调度所的调度电话、远动终端设备。

　　

　　五、其他有关事项

　　1）本协议对____电业局调度所和厦门________有限公司具有同等效力，在执行中任何一方都不得违背协议。

　　2）本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式共十六份，甲、乙双方各执八份。

　　3）未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　________________电业局调度所________________有限公司

电力分包合同篇3

　　甲方：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　根据《民法典》及电力建设安装工程的有关规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方经友好协商就________电力安装项目事项达成如下合作协议

　　一、工程名称：_________。

　　二、工程地点：_________。

　　三、承包形式：包工包料

　　四、合作时间

　　合作期限从______年______月______日起至______年______月______日止。

　　五、工程费用

　　本工程合同预算价为______元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款______元，在进行开工时再付工程预付款______元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

　　六、双方责任

　　1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

　　2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

　　3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

　　4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

　　5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

　　七、工程进度与验收

　　1、甲乙双方需共同督促工程进度，确保按时完工。

　　2、双方一致同意于甲方土建验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

　　3、在工程竣工前_____天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

　　八、安全质量措施费

　　双方约定250千伏安及以下为______元，315千伏安及以上为______元，1000千伏安及以上为______（大写）元。变压器油化试验费每台_________（大写）元。设备运输采保费按行业规定以设备费的______%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按______元/千伏安计取。

　　九、设备材料供应

　　1、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证书和质量证书。

　　2、乙方需派专人进行设备材料的领取和保管，如有设备丢失由乙方承担责任。

　　十、违约责任

　　1、若一方发生违约行为，守约方可自行决定终止本协议，并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。

　　2、乙方如不能按期完成工程，应支付甲方工程款______％作为违约金，并赔偿甲方应工程延期的损失。

　　3、甲方如果拖欠甲方工程款，每逾期1天支付乙方_____％的违约金。

　　十一、争议的处理

　　1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

　　2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　（1）提交_________仲裁委员会仲裁。

　　（2）依法向人民法院起诉。

　　十二、本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，每份具有同等效用。

　　十三、本协议自双方签章日起生效。

　　甲方（签章）：

　　法定代表人（签章）：

　　______年______月______日

　　乙方（签章）：

　　法定代表人（签章）：

　　______年______月______日

随便看

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材，是综合性免费范文平台。

电力分包合同 篇1

电力分包合同 篇2

电力分包合同 篇3

电力分包合同篇1

电力分包合同篇2

电力分包合同篇3