网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文:

 

标题 安装承包合同集合
范文

安装承包合同集合(精选30篇)

安装承包合同集合 篇1

  发包方 : (简称甲方) 承包方

  依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致,签订本合同并严肃履行。

  1. 甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工,安装范围:750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置,机前机后辊道的地脚螺栓布置;750Φ平轧、650Φ立轧机组安装,机前机后的辊道安装;750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。以上工程甲方应付乙方承包安装费人民币壹拾捌万元整(包括甲方的差旅费等)

  2. 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时到齐,以免造成工期延误。

  3. 甲方需负责所有安装人员的食宿费,安装所需的工具及必要劳保用品。

  4. 在乙方施工时甲方需提供4名员工配合施工。

  5. 乙方负责所含项目的.具体安装、操作,乙方按图纸施工要保证施工质量,乙方并服从设备生产厂家的指导。

  6. 乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同,发现问题应及时解决直至设备正常运行。

  7. 付款方式:在乙方工程技术人员进厂后,甲方需先付人民币壹万元整作为预付款,设备基础完工后再付人民币贰万元整,此后每

  月按进度给予结算。等设备安装调试完毕甲方应在一周内结清余款。(注:设备基础工期为15天内完毕)

  8. 本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据,乙方必须严格按照施工图纸施工,必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工,并接受甲方工程技术人员的监督。施工安全事故由乙方全权负责,甲方概不负责本工程上的任何安全事故责任。

  9. 奖罚条例:在轧机基础施工过程中如超出工期,乙方需赔偿甲方损失每日1000元;如提前完工,甲方奖励乙方每日1000元。

  10. 违约责任:如乙方因自身施工技术不足,不能胜任该安装工程,中途退场,乙方不得结算任何工程款,甲方有权索赔。

  11. 本合同未尽事宜,经双方协商一致可订立补充条款,本合同甲乙双方各执一份,双方签字后生效。

  甲方 :

  乙方:

  二〇xx年二月二十八日

安装承包合同集合 篇2

  发包方(甲方): 承包方(乙方):

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及招标文件的相关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同的,以资共同遵守。

  第一条

  一、 工程名称:鑫地名都1#楼 二、 工程地点:宿迁市幸福北路

  三、 工程内容:鑫地名都1#楼防火门、进户门、自行车库门

  第二条

  工程项目

  工程造价工程造价包含:材料费、制作、安装费、运输费、机械费、检测费、临时费、管理费利润、施工用水用电费、资料费并含税票及验收等费,参考以上价格,按实计总价第三条工期

  1、 防火门、进户门、自行车库门:合同签定后15天进场安装,安装期限15天

  2、 防火门、进户门、自行车库门:按接到通知后45天内进城安装期限15天。合同签订后45天内一次性全部到场

  第四条 工程质量标准

  1. 防火门:符合国标03j609规定

  2. 进户门:安全防卫门符合防盗安全标准,应有公安部门安全防范检测认证证书,每扇门都有标识门框钢板厚度大于或等于2.00㎜。门体钢板厚度大于或者等于1.00㎜。严格参照国家标准,不惧撞击或破坏力。锁采用通过公安部检测中检测的专用锁,油漆色泽均匀自然美观。

  3、自行车库门:板厚度大于或等于1.5㎜扇钢板厚0.8㎜五金配件,坚固耐用、启灵活,锁。

  第五条甲方职责

  1. 提供工程施工图、图纸会审记录及有关设计变更的全套资料 2. 提供合格的门洞口及每层层高控制点 3. 负责协调工作

  4. 提供临时仓库、水电接口(水电费由乙方承担)

  第六条乙方职责

  1. 负责合同约定防火进户门、自行车库门的制作和安装。

  2. 提供所需的工程资料质保书产品合格证等办理工程结算参加竣工验收

  3. 在合同保修期限内对乙方负责的工程质量问题并负责无偿维修 4. 委托防火门、进户门、自行车库门制作安装负责人(并有法人委托书)。

  第七条工程验收

  一、 乙方认为工程具备竣工要求条件后,应于竣工验收前十个工

  作日向甲方提供完整的竣工资料(一式四份)和竣工报告,甲方收到报告后十天内组织有关部门验收,并在验收五个工作日内提出修改意见。乙方负责修改,并承担维修所造成的费用,应按设计级验收标准为准。

  二、甲方收到乙方竣工完整报告后十天内,无正当理由不组织验收或验收十天内不予以批准且不能提出正当修改意见,则视为竣工验收报告已被批准。

  三、竣工验收时间以总承包单位确定竣工验收日期为准。

  四、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用的,由此发生的安全、质量等问题及相关经济支出或损失,概由甲方承担。乙方超过竣工日期 15 日内未完工,甲方可单方面解除合同,并追究乙方责任。 五、工程验收过程中发生的费用由甲方承担(包括各项检测费用),竣工验收如有门窗分项工程不合格所造成的一切损失由乙方负责。

  第八条 工程款的支付和结算

  付款方式

  工程造价约万元竣工验收后付总价的95%,留5%作保修金,保修期壹年。

  第九条 延期开工、暂停开工、工期顺延

  一、 因甲乙任何一方愿意造成不能按约定日期开工,均应提前5

  天书面通知对方,并承担由此给对方造成的经济损失。甲方原因造成延期开工,乙方工期顺延;乙方原因造成的未经甲方许可,工期不顺延。

  二、如确有必要,甲方可以书面通知乙方暂停施工,并在通知发出后

  48小时内提出处理意见。停工责任属甲方,由甲方承当经济支出,工期顺延;停工责任在乙方,由乙方承担经济支出,未经甲方代表认可,工期不顺延。

  三、以下原因造成竣工日期拖延,经甲方代表确认,工期相应顺延:(双方不承担责任)

  1.设计变更,工程量变化。

  2.施工过程中非乙方原因停水,停电连续四小时。

  3.甲方不能按约定期限适当地交出施工场地,清除障碍物。疏通进场道路,连通施工用水电及安排相关设施。

  4.甲方借故不签证,影响下一工序的进度。

  5.甲方资金不足或不及时付款导致停工。

  6.甲方分包的工程拖延了工程进度。 7.不可抗力

  第十条工期的提前和拖后

  乙方无正当理由拖延工期,每拖延付给甲方罚金总额不超过合同总价的'5%,不能超过 十五 天,否则甲方有权单方面解除合同。

  第十一条 保修期

  一、 工程保修按建设部有关规定保修期为一年,保修期自竣工验

  收合格之日起计。

  二、因乙方施工质量不良所发生的任何损失,均限期由乙方修复并承担费用。因甲方责任造成的损失,由甲方负担费用,乙方配合修复。

  三、经乙方同意,在保修期限内甲方可以请第三方代为保修,费用从乙方保修金中扣除,不足部分有权向乙方追偿。

  第十二条违约、争议

  一、 合同双方的任何一方不能全面履行合同条款均属违约,违约

  所造成的经济损失概由违约方承担赔偿责任。违约造成工期延误的甲方违约,工期顺延;乙方违约,未经甲方许可工期不得顺延。

  二、合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属单方毁约,毁约方处承当赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款3%的违约金。

  三、本合同如发生纠纷,双方应积极协商解决;协商不成,可直接向合同签约地法院起诉。

  发 包 方:

  承 包 方:

  签订日期:

安装承包合同集合 篇3

  合同订立时间: 20xx年12月26日

  发包人(以下简称甲方):_____________________________

  承包人(以下简称乙方):_____________________________

  根据《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:;

  2、工程地点:_;

  3、承包方式:;

  4、材料说明:。

  二、合同工期及工期延误

  因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:

  A甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,造成的一切损失由甲方负责;

  B甲方未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;

  C设计变更或工程量增加;

  D非乙方原因停电、停气、停水造成停工累计超过小时;

  E其他非因乙方原因造成停工累计超过

  F不可抗力。

  三、质量标准

  工程质量标准:保证所加工储罐质量合格,由甲方验收。

  四、合同价款

  总计合同金额(大写)(人民币) ,小写¥ 。

  五、工程款结算及支付

  1、签订合同,甲方向乙方支付工程款¥元;

  2、乙方人员和工具进场之日,甲方向乙方支付工程合同款¥元;

  3、工程试漏,甲方验收合格后向乙方支付工程合同款的剩余款¥元。

  六、施工准备

  1、甲方在施工前应负责做好施工准备工作,免费提供施工用水、电;

  2、甲方应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系;

  七、安全施工与检查

  1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的'安全防护措施,消除事故隐患;

  2如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;

  3、当甲方与乙方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  八、工程竣工验收

  1、乙方在工程竣工前2日内,应通知甲方届时验收,试漏验收时间为2天,如甲方不能按期验收,其间所发生的管理费和其他损失均由甲方承担;

  2、甲方收到乙方的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或甲方提前使用的,视为验收合格;

  3、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

  九、争议解决

  双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向人民法院起诉。

  十、附则

  本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式两份,甲方与乙方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方:_________ 乙方:_________

  电话:__________电话:_________

安装承包合同集合 篇4

  工程名称:_________

  工程编号:_________

  发包方:_________

  承包方:_________

  签订时间:_________

  签订地点:_________

  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同,设备安装合同。

  第一条工程项目

  一、工程名称:__________

  二、工程地点:__________

  三、工程项目批准单位:________________

  批准文号__________(指此工程立项有权批准机关的文号)

  项目主管单位:____________________

  四、承包范围和内容:(详见工程项目一览表);工程建筑面积___(平方米);其它:________

  五、工程造价:______(万元),其中土建:_________(万元),安装:____(万元)。

  第二条施工准备

  一、发包方:

  1。_月_日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。

  2。_月_日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

  3。本合同签订后__天内提交建筑许可证。

  4。合同签订后__天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)___份。

  5。组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内提供会审纪要和修改施工图__份。

  二、承包方:

  1。负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

  2。组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

  3。编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。

  第三条工程期限

  一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为___天(日历天),自__年_月_日开工至__年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一),合同范本《设备安装合同》。

  二、开工前__天,承包方向发包方发出开工通知书。

  三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

  1。按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;

  2。凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

  3。不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

  4。在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

  5。非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

  6。未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

  7。人力不可抗拒的因素而延误工期。

  第四条工程质量

  一、本工程质量经双方研究要求达到:________________

  二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的.建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

  三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

  1。由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;

  2。由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;

  3。隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

  4。承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

  5。承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;

  6。工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

  第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

  一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);

  二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

  三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。

  四、本工程材料和设备差价的处理办法:_______________

  第六条工程价款的支付与结算

  工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

  一、本合同签订后__日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款,计人民币__万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的__%计人民币__万元,安装工程按人工费的__%计人民币__万元;材料设备差价__万元,分__次支付,每次支付时间、金额_______

  二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在__日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的__%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。

安装承包合同集合 篇5

  甲方:

  乙方:

  根据《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条》的有关规定,结合本工程情况,经双方认真协商,达成以下协议:

  一﹑工程概况

  1﹑工程名称:

  2﹑工程地点:

  3﹑设备供货及供货承包范围

  (1)本合同包括超市中央空调系统供货安装及调试,参见空调设计图纸。

  (2)安装内容包括风机盘管安装、室外主机安装、管道连接、管道保温,系统调试。

  (3)空调室外机的混凝土基础由甲方根据乙方提供的尺寸参数提前进行制作。

  (4)室外机和室内机的`电源由甲方敷设到位,空调管线所经之处的穿梁留洞由乙方负责,恢复工作由甲方负责,控制线管的敷设由甲方负责,乙方负责电源线和室外机、室内机的连接。

  4、工期:根据甲方要求,结合现场实际情况,以乙方进工地日期为准,工期定为30天如#遇下列情况,则工期顺延。

  (1)工程款拨付延误。

  (2)有关交叉作业及技术签证延误。

  (3)不可抗拒。

  (4)非乙方原因造成的工期延误。

  5、工程质量:按照GB——50243施工,验收。

  合同价款

  1、空调设备及安装

  序号名称型号及规格数量单位单价合价备注

  1制冷主机及附材安装费台

  2风机盘管及附材安装费台

  合计

  二,付款方式

  (1)空调设备付款方式

  A甲方自合同签定后三日内支付总造价的30%为工程预付款。

  B货到工地支付总造价40%。

  C安装完毕验收合格后十日内支付20%。

  D完成一个制冷季后付至合同的95%。(留5%质保金)

  ①剩余5%为质保金两年满七日内付清。

  (2)如发生设备、工程变更,可由甲方施工代表向乙方签发设备、工程变更单,另行签订变更协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。

  三、竣工验收

  1、竣工验收及中间验收均以双方约定、设计施工图纸、有关变更签证及有关施工规范为依据。

  2、中间验收及其他施工文件的批复,甲方应在乙方提交资料或报告两日内完成,协助乙方共同完成以免影响后续工程,逾期则表示甲方已认可。

  四、保修:

  1、乙方对其供货及施工范围内的设备及工程无偿保修二年。

  2、保修期以安装调试合格之日起计算。

  五、双方责任:

  1、甲方责任

  (1)甲方应保证施工现场具备施工条件,保证水电路三通,提供存货仓库,乙方承担水电费,甲方配合乙方施工内容。

  (2)甲方委派为工地现场代表,如有变动提前两日书面通知乙方。

  (3)甲方工地现场代表有责任协调现场交叉作业及其他工作事宜。

  2、乙方责任

  (1)按合同技术要求,提供全新设备,保证设备的各零部件性能完好,符合技术标准。

  (2)乙方按施工图纸及有关变更现场签证保质按期完成施工内容。

  (3)乙方委派为工地现场代表,如有变动提前两日书面通知甲方。

  (4)乙方服从甲方合理工作安排。

  六、其他:

  1、如有纠纷,双方本着友好协商的原则进行解决,协商结果以“纪要”,方式作为合同的附件,与合同具有同等效力,协商不成应按照经济合同法等有关规定办理。

  2、违约责任及损失按实际损失计。

  3、本合同有关的经甲方认可的施工图纸,变更等技术文件与合同具有同等的法律效力。

  4、投标书作为合同附件具有同等法律效力。

  七、本合同一式六份,甲方留存四份。乙方留存两份。

  甲方(章):

  乙方(章):

  甲方代表:

  电话:

  传真:

  乙方代表:

  电话:

  传真:

安装承包合同集合 篇6

  建设单位:(以下简称甲方)

  承建单位:(以下简称乙方)

  为了使该工程保质保量按期完成交付使用,经甲、乙双方协商达成如下协议:

  一、承包方式:本工程为半包工程,包工不包料;本工程按总建筑面积每平方米承包人工费元。

  二、一切工程资料由甲方提供。承包范围:乙方只负责安装楼内的给水、排水、暖通、消防安装工程。

  三、质量要求:本工程在施工过程中必须按图纸施工,按照《中华人民共和国国家标准关于建筑给排水及采暖工程施工质量验收范围》进行施工。如甲方提出图纸变更或增加工程量,甲方必须出签证。

  四、材料供应:在进入安装工程前由乙方做出局部材料计划并报甲方及时供应到现场。如甲方接到材料计划三天内材料不能组织到场,乙方所有人员的误工费必须由甲方承担。

  五、材料要求:如因甲方所供材料不能达到国家标准而影响到工程质量及安装不便,乙方概不负责,由甲方承担一切责任。

  六、安全责任:在施工过程中,乙方应对工程加强安全管理措施,如发生不安全事故,由“责任方”承担责任。

  七、其他:在施工过程中,如因乙方管理不严或安全措施不足造成施工材料的损坏或丢失,一切责任由乙方负责。

  八、付款方式:本工程采用分期付款方式,排水工程完工后应付给乙方人工费总造价的.15%;管线、焊接工程完工后应付给乙方人工费总造价的20%;水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的30%,剩余款项自竣工日起扣除5%保修费外一次性付清。

  九、如有更改事项,双方协商解决。

  十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议,应提交当地仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。

  十一、此合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签字(盖章)之日起生效。

  甲方:

  乙方:

  ____年__月__日

安装承包合同集合 篇7

  建设单位:

  承建单位:

  (以下简称甲方) (以下简称乙方)

  为了使该工程保质保量按期完成交付使用,经甲、乙双方协商 达成如下协议:

  一、承包方式:本工程为半包工程,包工不包料;本工程按总建 筑面积每平方米承包人工费 元。

  二、一切工程资料由甲方提供。承包范围:乙方只负责安装楼内 的给水、排水、暖通、消防安装工程。

  三、质量要求:本工程在施工过程中必须按图纸施工,按照《中华人民共和国国家标准关于建筑给排水及采暖工程施工质量验收范 围》 进行施工。 如甲方提出图纸变更或增加工程量, 甲方必须出签证。

  四、材料供应:在进入安装工程前由乙方做出局部材料计划并报 甲方及时供应到现场。如甲方接到材料计划三天内材料不能组织到 场,乙方所有人员的误工费必须由甲方承担。

  五、材料要求:如因甲方所供材料不能达到国家标准而影响到工 程质量及安装不便,乙方概不负责,由甲方承担一切责任。

  六、安全责任:在施工过程中,乙方应对工程加强安全管理措施, 如发生不安全事故,由“责任方”承担责任。

  七、其他:在施工过程中,如因乙方管理不严或安全措施不足造 成施工材料的损坏或丢失,一切责任由乙方负责。

  八、付款方式:本工程采用分期付款方式,排水工程完工后应付 给乙方人工费总造价的` 15%;管线、焊接工程完工后应付给乙方人工 费总造价的 20%;水暖工程完工后应付给乙方人工费总造价的 30%, 剩余款项自竣工日起扣除 5%保修费外一次性付清。

  九、如有更改事项,双方协商解决。

  十、甲、乙双方在合同中约定因合同所发生的争议,应提交当地 仲裁委员会仲裁或有管辖权的人民法院进行管理。

  十一、此合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力, 自签字(盖章)之日起生效。

  甲方: 乙方:

  xx年xx月xx日 xx年xx月xx日

安装承包合同集合 篇8

  需方:_________(以下简称甲方)

  供方:_________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定,本着平等、自愿、诚信的原则,结合本工程实际情况,就双方在本工程施工过程中的权利、义务和责任,依据接待中心中央空调安装承包合同,达成如下协议:

  第一条工程名称:

  第二条工程地点:

  第三条合同价款:¥:_________元(大写:_________元整)包含设备、安装材料、运费等相关一切费用(详见报价单)。

  第四条合同工期:以甲方电话通知开始施工,工期为签订合同后7日内

  第五条工程承包方式:包工包料

  第六条工程承包范围:空调系统安装及调试。

  人员培训:空调系统日常运行操作及维护。

  第七条甲方的职责和义务:

  1、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

  2、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

  第八条乙方的职责和义务:

  1、必须服从甲方规定的.现场管理办法。

  2、根据现场设计施工图纸,参加图纸会审和技术交底。

  3、严格科学合理组织施工,甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。

  4、加强施工安全管理,负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。

  5、负责安全文明施工.质量检验和控制.进度控制工作,并负责上报有关资料及提供竣工的详细图纸(设备安装线路分布注明分配走向等)。

  6、由于乐分商城局部不吊顶,所有管线必须美观,东西及南北走向必须保持在一条直线。

  7、施工中,如发生人生安全.财产损失,质量事故,均由乙方自行负责。

  第九条合同价款的支付:

  无支付定金,安装调试合格结束后一次性结清。

  第十条本合同一式贰份,双方各执壹份,经双方代表签字并加盖公章生效。

  甲方:_________乙方:_________

  地址:_________地址:_________

  代表:_________代表:_________

  日期:_________年_________月_________日

  日期:_________年_________月_________日

安装承包合同集合 篇9

  甲方:x有限公司

  签约地点:__________

  乙方:__________

  签约时间:x年xx月xx日

  经甲乙双方友好协商就项目事项达成如下协议:

  一、项目名称:项目电力安装子项目

  二、数量:以该项目实际工程量为准备。

  三、施工要求:按施工设计图要求施工。

  四、质量标准:按设计图的质量要求。

  五、检测方式:经质量监督部门验收合格为准。

  六、付款方式:预付货款64万,差额按最后工程量结算金额为准,多退少补。以转账结算(:工行6222)

  七、价格:350元/平方米确定

  八、安全责任问题:施工安全由甲方负责

  九、其他约定事项:

  1、本合同一式两份,双方各执一份均具法律效力。

  2、供需双方签字本合同生效。

  3、凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议,双方应协商解决,协商不成时,通过合同签订所在地人民法院提起诉讼解决。

  甲方:x有限公司

  乙方:__________

  联系电话:__________联系电话:__________

  委托代表人:__________委托代表人:__________

安装承包合同集合 篇10

  发包方:______________

  承包方:______________

  根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条 工程概况

  工程名称:_______________;

  工程地点:_______________;

  工程计划批准单位及文号:_____________;

  工程范围和内容:___全部工程建筑面积______平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)

  第二条 工程期限

  本工程合同总工期为__天(日历天从开工之日算起)。

  本工程开工日期____年__月__日,竣工日期____年__月__日。

  如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后,工期作相应顺延。并用书面形式确定顺延期限。

  (1)发包方在合同规定开工日期前__天,不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水,或电源未按规定接通,影响承包方进场施工者。

  (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。

  (3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。

  (4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。

  (5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。

  (6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。

  (7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。

  第三条 工程合同总价

  本工程合同总价为人民币_____元。

  如遇下列情况,合同总价作相应调整:___

  (1)合同总价内经双方确认的暂估价变化;

  (2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其他费用的变化;

  (3)重大设计发生变更;

  (4)基础超过设计深度;

  (5)在施工中新增加了工程项目;

  (6)其他。

  第四条 材料、设备供应

  本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法,经双方商定按附件第____办理。

  材料、设备供应范围的划分和检验:___

  (1)进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和

  二、三类机电产品,由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货,其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。

  (2)成套设备和专用设备,由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存,安装时交付承包方妥善保管,不得挪用,丢失或损坏。

  (3)本工程所需材料、设备除在“发包方供应的材料、设备明细表”明确由发包方供应外,其余材料均由承包方组织供应。

  (4)所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证,都要检验验收,签交物资验收合格单方可进场,已进场的物资未经发包方许可签署出场证书,不得运出场外。

  (5)已进场的物资,若发现有不合格者,供料一方必须迅速将其运出场外。

  (6)具有合格证书的建筑材料、设备,任何一方如有异议要求检验时,可以重新检验,检验后如属合格产品,其检验费用由要求检验的一方承担;如属不合格产品,检验费用由供料一方负担。

  (7)没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,双方均不得用于本工程。若属材料人员失职或其他原因造成不良后果,由责任一方负责。

  (8)任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的,都要签证记录在案,由此引起的一切后果由强迫一方负责。

  材料价差及实物价格的结算

  (1)发包方提交的主要材料指标,由承包方采购供货的,应根据指标的性质、发生的政策性调价等,以建筑安装材料预算价格为依据,逐项计算出原价价差或预算价差,均由发包方负责补差。此价差未包括在本合同承包造价之内的,不得列入工程直接费。

  (2)发包方提供的主要材料实物,按发包方提供实物时建筑安装材料价格结算价款。

  (3)除发包方供应的材料、设备外,发包方指定厂家、品种让承包方购买和供应其所指定的材料、设备的,其价款按实结算。

  (4)发包方委托承包方代购的材料、设备,按双方商定的价格,由承包方收取代购款包干使用,发包方应于本合同签订后__天内一次付清。

  (5)发包方提供的材料、设备的指标或实物,必须是本合同工程用的材料和设备,规格品种与实际需要不相符时,由承包方协助进行调剂串换使用,由发包方给付承包方劳务费___元(或承包方不收取劳务费)。

  (6)发包方供应的木材、成材指标或实物、硬杂木均按有关规定办理,其量差、价差由发包方承担。

  第五条 工程质量和检查验收

  承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。

  发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表,必须以书面通知承包方其姓名、身份、所承担的任务。

  承包方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员,必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。

  承包方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后,方可使用。

  隐蔽工程由承包方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收,监理工程师接到通知后__小时内应到现场检验,认可签证后,方可进行下一工序施工。监理工程师未接的检查验收,承包方经质量检验部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,发包方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议,经复查合格者,其费用由发包方负责;不合格者,由承包方负责,因此而造成工期损失由责任方负责。

  电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后,必须按照

  (1)________;(2)________;(3)________等有关规定进行技术检验。属于单体试车,由承包方负责进行。无论由谁负责试车,双方均应相互配合,共同进行。

  试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等,由发包方提供。其费用包括在定额内的',由承包方负担;定额中未包括的,由发包方负担。

  设备安装工程,由承包方会同发包方将已完工程(设备基础)向安装单位办理中间交工手续,并作为竣工验收的依据。

  工程竣工验收,应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

  工程竣工后,承包方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由发包方组织有关单位进行竣工验收。

  验收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给发包方管理,如发包方拖延接收,其保管费用和造成的损失由发包方承担。

  交工验收中如发现有不符质量要求,需要返工的工程,应分清责任。属施工原因造成的,按双方验收时商定的时间,由承包方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。

  已竣工未验收工程,在交工前由承包方负责保管,发包方不得动用,若发包方已经使用,即视同交验。由于承包方原因,应交工验收而不交不验的工程,除按拖延工期条款处理外,并赔偿因此而造成的经济损失。

  工程交工验收后,土建工程保修期为1年,采暖工程为一个采暖期,水电保修期为半年。保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。

  由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时,发包方可动用预留保修款请人修理,超支部分应由承包方负担。

  第六条 施工设计变更

  发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,均为施工的有效依据,发包方、承包方均不得擅自修改。

  施工图的重大修改变更,必须经原批准、设计单位同意,并于修改前__天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后,承包方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同,并作为合同的补充文件。

  当修改图纸属于设计错误、设备变更、建筑面积(容积)增加、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时,其增加的费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁,材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调合同造价。

  承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施,其节约的价值按国家有关规定分配。

  在工程施工中发生下列各项事实之一时,承包方必须立即以书面通知发包方,要求确认:___

  (1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致,如地质、地下水情况等,设计文件所标明的施工条件与实际不符;

  (2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符;

  (3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

  确认的事实必须在限期内解决,不得如期解决而造成停工的,工期损失由发包方承担。

  第七条 双方负责事项

  发包方

  (1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿,坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽、障碍物资料;

  (2)在开工前做好建筑红线以外的“三通”和红线以内的场地平整;按审定的施工组织设计或施工方案,提供在红线图以内距建筑物不大于___米的水、电源联结点,并装好水、电表,以便承包方按表计费;负责红线以外进场道路的维修;

  (3)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况,采取措施满足施工用水、用电的需要;

  (4)按规定提供不少于承包合同建筑面积__%的施工用地,办理红线外的临时用地及临时占用道路、爆破及临时铁道专用线接岔许可证,并承担所发生的费用;

  (5)合同签订后__天内(以收签最后一张图纸为准)向承包方提供完整的建筑安装施工技术资料__套;

  (6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点;

  (7)组织承发包双方和设计单位参加的施工图纸交底,并做好三方签署的交底纪要,并在__天内分送有关单位;

  (8)审核承包方工程进度月报,及时向承包方支付工程进度款;

  (9)按《发包方供应的材料、设备明细表》确定的供应时间及时组织供应,应由发包方提供材料、设备以满足工程进度的需要;

  (10)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更的签证,工程中间验收、工程进度拨款签证和其他必须的签证;

  (11)组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合承包方办好决算工作,及时了结工程财务和工程尾款。

  承包方

  (1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;

  (2)编制施工组织设计(或施工方案),施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划,用水、用电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等,并及时送发包方及有关单位;

  (3)按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理;

  (4)于每月底前__天向发包方报送月度施工计划,属发包方供应的材料、设备供应计划和当月工程进度月报(包括工程量、工作量和形象进度等);

  (5)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;

  (6)已完工的房屋、构筑物和安装的设备,在交工前应负责保管,并清理好场地;

  (7)提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;

  (8)在合同规定的保修期内,对属于承包方责任的工作质量问题,负责无偿修理。

  第八条 工程价款的支付与结算

  本合同签订后__日内,发包方支付不少于合同总价的(或当年投资额的)__%的预付款,计人民币____万元。

  发包方收到承包方的工程进度月报后,必须在__日内按核实的工程进度支付工程进度款,工程进度款支付达到总合同总价的__%时,逐步按比例开始扣回预付款(或抵作工程进度款)。

  工程进度款支付达到合同总价款的__%时,不再按进度付款。办完交工验收后__天内支付__%的价款,留__%的价款存入建设银行,待保修期满后连本息一次支付给承包方。

  如发包方拖欠工程进度款或尾款,应按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。

  确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

  本工程造价结算方式按下列情况办理:___

  (1)以审查后的施工图预算加变更签证进行结算;

  (2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,按___等有关规定结算;

  (3)按标准施工图单位造价包干结算,包干范围以外的费用按___等有关规定结算;

  (4)包干不包料的工程,按预算定额规定的人工费和机械费及相应的管理费结算;

  (5)招标工程按中标价款结算,中标范围以外的工程费用,另按___等有关规定结算。

  承包方在单项工程竣工验收后__天内,将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查,发包方在接到结算文件__天内审查完毕,如到期未提出异议,即由经办的银行审定后拨款给承包方。

  第九条 违约责任与奖励规定

  承包方的责任

  (1)工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的,按合同总价的__%偿付逾期违约金。

  (2)工程交付时间不符合规定,按合同总价的__%偿付逾期违约金。

  发包方的责任

  (1)未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失。

  (2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  (3)工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

  (4)超过合同规定日期验收,按合同总价的__%偿付逾期违约金。

  发包方有提前工期要求的,可以实行提前竣工奖,按照合同工期,每提前1天由发包方按合同总价的__%奖给承包方。

  优良工程每平方米奖__元。

  第十条 争议的解决方式

  合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,如双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一个部门的,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

  第十一条 特殊条款

  本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

  第十二条 附则

  其他本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

  合同附件:

  (1)工程项目一览表(附表一);(2)全部施工图纸;(3)施工图预算;(4)发包方负责供应材料、设备一览表(附表二);(5)国家(或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、计划任务书等__份文件。上述附件均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

  本合同经双方签字盖章后生效,至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。

  本合同正本__份,其中发包方执__份,承包方执__份,副本__份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

  发包方(盖章) 承包方(盖章鉴(公)证意见

  地 址:___地 址:___经办人:___

  法定代表人(签名):___法定代表人(签名):___鉴(公)证机关(章)

  委托代理人(签名):___委托代理人(签名):___

  开户银行:___ 开户银行:___

  帐号:___ 帐号:___

  电话:___ 电话:___

  电挂:___ 电挂:___

  邮政编码:___ 邮政编码:___

  _____年_____月______日

安装承包合同集合 篇11

  合同订立时间:20xx年12月26日

  发包人(以下简称甲方):_____________________________

  承包人(以下简称乙方):_____________________________

  根据《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:;

  2、工程地点:_;

  3、承包方式:;

  4、材料说明:。

  二、合同工期及工期延误

  因以下原因造成工期延误,工期相应顺延:

  A甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,造成的一切损失由甲方负责;

  B甲方未按约定提供指令、批准等,致使施工不能正常进行;

  C设计变更或工程量增加;

  D非乙方原因停电、停气、停水造成停工累计超过小时;

  E其他非因乙方原因造成停工累计超过

  F不可抗力。

  三、质量标准

  工程质量标准:保证所加工储罐质量合格,由甲方验收。

  四、合同价款

  总计合同金额(大写)(人民币),小写¥。

  五、工程款结算及支付

  1、签订合同,甲方向乙方支付工程款¥元;

  2、乙方人员和工具进场之日,甲方向乙方支付工程合同款¥元;

  3、工程试漏,甲方验收合格后向乙方支付工程合同款的剩余款¥元。

  六、施工准备

  1、甲方在施工前应负责做好施工准备工作,免费提供施工用水、电;

  2、甲方应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系;

  七、安全施工与检查

  1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的'安全防护措施,消除事故隐患;

  2如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;

  3、当甲方与乙方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  八、工程竣工验收

  1、乙方在工程竣工前2日内,应通知甲方届时验收,试漏验收时间为2天,如甲方不能按期验收,其间所发生的管理费和其他损失均由甲方承担;

  2、甲方收到乙方的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或甲方提前使用的,视为验收合格;

  3、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;

  九、争议解决

  双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方应及时协商,协商不成,任何一方应向人民法院起诉。

  十、附则

  本合同未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式两份,甲方与乙方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方:

  乙方:

  电话:

  电话:

  日期:

  日期:

安装承包合同集合 篇12

  合同编号:______

  工程名称:________________

  工程编号:________________

  发包方:_________________

  承包方:_________________

  签订时间:________________

  签订地点:________________

  根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程质量管理条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方责任,经比方协商同意签订本合同。

  第一条工程项目

  一、工程名称:________________

  二、工程地点:________________

  三、工程项目批准单位:________________

  批准文号:________(指此工程立项有权批准机关的文号)

  项目主管单位:________________

  四、承包范围和内容:(详见工工附件一:程项目一览表);工程建筑面积________(平方米);其它:________。

  五、工程造价:________(万元),其中土建:________(万元),安装:________(万元)

  第二条施工准备

  一、发包方:

  1.____月____日前做好建筑红线以外的三通,负责红线外进场道路的维修。

  2.____月____日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

  3.本合同签订后____天内提交建筑许可证。

  4.合同签订后____天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图____份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)____份。

  5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在____天内分送有关单位,____天内提供会审纪要和修改施工图____份。

  二、承包方:

  1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

  2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

  3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。

  第三条工程期限

  一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历天),自____年____月____日开工至____年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。

  二、开工前____天,承包方向发包方发出开工通知书。

  三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

  1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;

  2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

  3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

  4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

  5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

  6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

  7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

  第四条工程质量

  一、本工程质量经双方研究要求达到:_____________________________________________________

  二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

  三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

  1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;

  2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;

  3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

  4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

  5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;

  第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

  一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);

  二、除发包方供应以外的'其他材料、设备由承包方采购;

  三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。

  四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________________________________________________

  第六条工程价款的支付与结算

  工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算办法执行。

  一、本合同签订后____日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的____%备料款,计人民币____万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的____%计人民币____万元,安装工程按人工费的____%计人民币____万元;材料设备差价____万元,分____次支付,每次支付时间、金额。

  二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的____%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。

  三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

  四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之____的违约金。

  五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

  六、本合同造价结算方式:________________

  七、承包方在单项工程竣工验收后____天内,将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查,发包方在接到结算文件____天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办的银行审定后拨款。

  第七条施工与设计变更

  一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。

  二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。

  三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。

  四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。

  第八条工程验收

  一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

  二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。

  三、工程竣工验收后,发包方方可使用。

  第九条质量保修

  一、承包方应按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

  二、承包方应在工程竣工验收之前,与发包方签订质量保修书,作为本合同附件(见附件三)。

  三、质量保修书的主要内容包括:

  1.质量保修项目内容及范围;

  2.质量保修期(质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算);

  3.质量保修责任;

  4.保修费用。

  第十条违约责任

  承包方的责任:

  一、因施工造成工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

  二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,偿付逾期违约金,造成损失的,还要赔偿损失。

  发包方的责任:

  一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

  二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

  四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

  五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定偿付承包方赔偿金。

  第十一条合同争议的解决办法

  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,按下列第____种方式解决:

  1.提交____仲裁委员会仲裁;

  2.依法向人民法院起诉。

  第十二条附则

  一、本合同一式____份,合同附件____份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办的银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑物所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。

  二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

  三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同

安装承包合同集合 篇13

  发包方(甲方):________________________________

  地址:____________邮码____________电话____________

  法定代表人:____________职务____________

  承包方(乙方):________________________________

  地址:____________邮码____________电话____________

  法定代表人:____________职务____________

  依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

  第一条工程项目

  一、工程名称:________________

  二、工程地点:________________

  三、工程编号:________________

  四、工程范围和内容:全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)

  五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币________元,其中:人工费________元。(各单项工程详见工程项目一览表)

  第二条工程期限

  一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:

  全部工程自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)

  二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。

  三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。

  1.由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;

  2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;

  3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。

  第三条物资供应

  一、全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理:

  1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。

  2.统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。

  3.包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

  4.其他方式:

  ______________________________________________________________

  二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限,详见甲方供应材料、设备一览表。

  三、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议)。

  四、工程所需材料,如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。

  五、凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。

  六、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。

  第四条工程款结算

  一、全部工程造价的结算方式。按下列第项规定办理:

  1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。

  2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用;另按有关规定付款。

  3.按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的`费用,另按有关规定付款。

  4.包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。

  5.招标的工程,按中标的价款结算。

  二、工程款拨付与结办法,按现行规定办理(详见附件)。

  第五条施工与设计变更

  一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。

  二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:

  1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。

  2.在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批

安装承包合同集合 篇14

  发包方:______________

  承包方:______________

  双方经充分协商,达成如下协议:___

  第一条 工程名称 _________。

  第二条 工程地点 _________。

  第三条 建筑面积 _________。

  第四条 工程价款及付款方法 _________。

  第五条 工程期限(开工、竣工时间) _________。

  第六条 工程质量标准 _________。

  第七条 承包形式及材料设备供应 _________。

  第八条 发包方义务

  1、开工前_________天,甲方给乙方施工图一式_________份,并做到“三通一平”;办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行签订协议执行)

  2、按协议分工,开工前_________天甲方办好材料供应并交乙方签认。

  3、负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量。

  4、按协议负责按期拨款。

  5、_________。

  第九条 承包方义务 乙方负责:___

  1、按协议分工负责材料供应。

  2、编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。

  3、按施工图负责组织施工,按期竣工。

  4、竣工后,5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

  5、保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。

  6、_________。

  第十条 违约责任及奖励条款 _________。

  第十一条 其他协助条款 _________。

  第十二条 本合同正本_________份,承包方、发包方各一份,报送_________各一份。

  第十三条 合同有效期及合同争议解决 _________。

  第十四条 附表及其他具有合同效力的文件 _________。

  发包方(盖章):____________ 承包方(盖章):____________

  法定代表人(签字):____________ 法定代表人(签字):____________

  ________年____月____日 ________年____月____日

安装承包合同集合 篇15

  甲方:_________

  乙方:_________

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定,本着平等。自愿。诚信的原则,结合本工程实际要求,双方就本工程施工过程中的权利。义务和责任达成如下协议:第一条工程名称

  第二条工程地点:

  第三条合同价款(不含税价):¥_________元(大写:_________)

  第三条合同工期:

  开工日期:

  第五条工程承包方式:包工包料

  第六条工程承包范围:空调系统安装及调试。

  人员培训:空调系统日常运行操作及维护。

  第七条组成合同的文件

  1、本合同书。

  2、报价表。

  3、设备安装接线图(由厂家提供)。

  4、签证变更资料及技术文件。

  第八条甲方的职责和义务:

  第九条

  1、组织图纸会审工作。

  2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。

  3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料。设备所用库房或场地。

  4、负责提供乙方施工中的'用水。用电协调工作。

  5、负责为乙方施工人员提供临时住处,但被褥。食宿均由乙方自行负责。

  6、负责组织竣工后的质量检验验收工作。

  7、严格按照合同要求进行付款,否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时乙方托管自己按装的全部设备直至付清全部款项为止。

  乙方的职责和义务:

  1、必须服从甲方规定的现场管理办法。

  2、参加图纸会审和技术交底。

  3、严格科学合理组织施工,甲方同意对图纸进行调整或修改,但必须满足甲方的正常使用,保证使用效果,保证工程质量,保证售后服务准确及时。

  4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作,并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。

安装承包合同集合 篇16

  发包人:(甲方)

  承包方:(乙方)

  依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》原则,经双方协商一致,签订全合同:

  一、工程名称:个人住户

  二、工程地点:新郑市龙湖镇李垌村

  三、工程内容:主次钢构、屋面、隔断、楼层板、预埋螺栓、檀条

  四、合同单价:主次钢构(含现场焊接)25元/m2,原有柱体以外18元,以上价格,含自攻钉、焊条、吊车、挖柱坑。

  五、合同工期:7天

  六、承包方式:乙方自带工具、设备。

  七、工程款结算

  1、乙方主钢构进场先支付进场费贰仟元整(20xx元)一次付清所有材料费用。

  2、主钢构封顶前支付除材料费用以外贰万元整(20000元)。

  3、所有工程结束,甲方验收合格后,甲方支付乙方全部费用。

  八、甲方责任和义务

  1、协调乙方的安装施工环境;

  2、因甲方原因造成安装无法进行,工期相应推迟;

  3、保证电路畅通、电费甲方承担以及脚手架。

  4、负责租赁氧气、乙炔(费用乙方承担);

  九、乙方责任和义务

  1、负责施工现场管理;

  2、配合甲方解决现场协调工作;

  3、构件进场安装;

  4、乙方必须严格执行行规及甲方的现场管理要求,在施工当中出现任何事故或人身伤亡,一切都有乙方承担,甲方不承担任何责任。

  十、工程质量及材料要求:

  1、柱子200mmx100mm工字梁;

  2、次梁150mmx75mm工字梁;

  3、方管(檀条)4cmx8cmx0.6mm;

  4、顶板(单板)0.2mm厚;

  5、隔断板(单板)0.2mm厚;

  十一、合同期限,本合同自双方签订之日起生效,至办完竣工结算工程结算完毕,双方结清一切手续后失效。

  甲方:

  乙方:

  负责人:

  负责人:

  日期:

安装承包合同集合 篇17

  同

  甲方:

  乙方:

  经甲乙双方共同协商,就电站机电设备安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。

  一、工程名称:

  电站机电设备安装工程

  二、工程地点:

  三、工程内容:

  详见工程量报价清单。

  四、工程价款及工程结算:

  乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为: 。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。

  五、工程工期:

  根据甲乙双方商定,乙方在 × 年 × 月份进场施工,×年 × 月 × 日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延。如非乙方原因造成工期延误,则相应责任方按照每月×元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。

  六、付款方式:

  (1)工程预付款:在本合同签订后7天内,甲方按合同总价的20%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。

  (2)工程进度款:按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。

  七、双方责任:

  甲方:

  1、提供施工图纸、技术资料4套,并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。

  2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。

  3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的`关系。

  乙方:

  1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

  2、乙方进场后,在半个月内编制切实可行的施工组织设计,施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。

  3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。

  4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

  八、质量验收

  1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。

  2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。

  3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。

  4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。

  九、安全管理:

  1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。

  2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。

  3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。

  4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

  5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。

  十、违约、仲裁:

  1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

  2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。

  十一、其他:

  1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

  1)设计图纸及招投标文件的技术要求。

  2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。

  3)设计变更通知等技术文件。

  2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。

  3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。

  4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  十二、合同份数:

  本合同一式4份,甲、乙双方各持2份。

  甲 方:乙方:

  法人代表(委托人):法人代表(委托人):

  联系电话:联系电话:

  开户银行:开户银行: 银行帐号:银行帐号:

安装承包合同集合 篇18

  为了加强管理,适应现行的市场经济,贯彻按劳分配的原则,充分调动安装人员劳动积极性,进一提高安装人员的素质,确保安装质量,更好地为用户服务,电梯安装实行承包,特制定承包协议。本协议适应于客梯、观光梯、病梯、扶梯、货梯。

  一、安装人员以班组为单位,实行质量、工期、安全、工资、奖金、路费宿费、工具、材料及各种补贴捆在一起实行单台承包。

  二、电梯安装工程明细:

  现场名称: 江夏灯饰城 合同编号:梯种及规格型号康力KLM 数 量2台承包费: 8000 元 1台;总价大写: 壹万陆仟元整

  三、承包费及结算方式

  1、此安装承包费包括;施工所用的全部工具及全部人工费、宿费、交通费、通讯费、井道临时照明、切割片、电焊条、施工时所用的氧气、乙炔、无齿锯片、放线所用的所有钢丝。

  2安装人员进入现场3日内,公司向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的30%)

  3电梯安装完毕经国家质检部门验收合格移交维保后,不需要验收的待调试完毕由公司确认无需整改后。公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的60%)

  4公司维修保养部门正式接受确认无尾子工程后,公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包费总价的10%)。否则公司不给结算全部安装承包费。

  四、安装日期

  从可以进入安装现场起,安装时间为:年月日至 年月日止将电梯验收合格,非安装自身原因而不能进行安装,日期不计算在内。

  五、公司的职责和权利

  1、对安装人员素质,操作技术进行考核,对不符合要求的,可随时取消安装资格。安装人员必须遵守本合同的各项规定。

  2、为安装人员提供电梯安装质量保证所必须的《电梯安装验收施工记录》,《电梯安装验收自检记录》。

  3、负责电梯的调试,检查工作

  4、有权对施工现场各道工序按国家标准要求随时进行检查验证。

  5、公司对现场作业人员安全防护及安全保护用品定期检查监督。

  6、有权监督承包人(代组人)对承包人(代组人)下属人员的工资兑现。

  六、安装人员的.职责和权限

  1、安装人员在承包电梯安装前,必须和公司签订电梯安装承包协议后,方可实施电梯安装工程。

  2、按协议的要求,安装人员必须牢固树立“安全第一,质量鼎级”思想,坚持现场“自检”和“互检”相结合的原则,确保安装施工现场施工质量。

  3、安装前的开箱清点工作,必须在7日内完成,一旦发现错、漏件要如实填写《电梯开箱检查情况记录表》及时报到公司,7日后公司不负责,所有错漏件自己承担。清点确认的部件,要认真保管,损坏或丢失由安装人员负责,按价赔偿。

  4、对检查员提出的整改意见,必须认真整改,确保质量。

  5、安装人员在安装中的自检应严格按公司指定的检验标准执行,随时接受公司的检查。

  6、安装人员在安装过程中,发现质量问题。应及时填写《质量反馈单》反馈给公司。如需现场更改,应经公司同意后进行。

  7、严禁无证人员进入现场作业,不准私自招用临时工。临时力工不准进入井道及高空作业,力工只负责搬运,年龄在22周岁以上、45周岁以下。承包人(代组人)应经常不断的对组员进行班前班后随时随地的安全教育。承包人(代组人)对现场安全负全面责任。发生人生伤亡事故由承包人(带组人)自负。

  8、安装工人的有关意外伤害保险、社会保险、劳动保护、操作上岗证等费用由承包人(带组人)负责承担。

  七、电梯安装质量保证和验证方法

安装承包合同集合 篇19

  甲方:(发包方)

  乙方:(承包方)

  本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  第一条 工程概况

  1.施工地点:闻喜县信达花园二期16#、17#楼(原工具厂)

  2.工期:_________年_______月_______日 至________年_______月_______日

  3.本项工程预计11000平米,结算价格为15元/平方米(建筑面积)。工程总价约为:165000元。

  第二条 材料供应的约定

  1.甲方提供的材料

  乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

  2.甲方采购供应的材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

  第三条 关于工程质量及验收的约定

  1.本工程应严格参照《山西省装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《运城市装饰工程质量验收标准》

  2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定:

  1、乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工过程中如果出现工伤事故由乙方负责。

  2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题,为乙方创造良好的施工条件。

  3、甲方免费提供施工用水用电。为乙方施工人员免费提供材料仓库和基本的住宿场所。

  4、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

  5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:

  1. 工程款付款方式:

  主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。

  2. 乙方承包内容:

  1).水电开槽、布管、穿线、埋盒

  2).所有水电施工过程的垃圾清运

  3).水电施工的'穿墙、打孔、切割

  4).开关面板和灯口安装

  3.工程结算方式:

  按建筑面积结算:15元/平米

  第六条 违约责任:

  1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

  2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。

  第七条 纠纷处理方式:

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。

  第八条 合同的变更和解除:

  合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10 %支付违约金,并办理终止合同手续。

  九条.其它约定第:

  1.双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。

  2.经过第三方监理确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

  3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  第十条 附则

  (一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  (二) 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):

安装承包合同集合 篇20

  甲方:____市______公司当庄队居民安置小区工程项目部乙方:依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法有关规定甲方:将下列工程分包给乙方负责施工,为明确各自的责任义务和权利,双方自愿达成如下协议:

  一、工程概况:

  1、工程项目名:____区黄官寨当庄队居民安置小区二期工程

  2、工程地点:黄官寨当庄队

  3、工程面积:约410002

  4、施工范围和内容:给水工程、排水工程、电气安装工程、采暖工程及消防安装工程。

  5、合同价款:约.00元

  6、材料质量及品牌:施工所用材料的质量要求必须符合国家标准及行业规范

  7、承包方式:包工包料

  8、质量等级:合格

  9、开工竣工日期:________年____月____日开工,预计________年____月____日竣工

  二、甲方的责任、义务

  1、甲方严格执行,建设工程质量管理条例等法规对该项目管理,承担部分协调职责。

  2、甲方按照《建筑工程施工及验收规范》及本项目行业标准进行验收。

  三、乙方的责任、义务

  1、乙方应严格按照国家的有关法律、法规及行业标准文明施工,保证工程质量

  2、乙方必须按照工程设计图纸,国家规范和甲方质量要求进行施工,在施工过程中发现设计图纸有差错的.,应当向甲方提出意见建设。

  3、图纸变更必须经甲方报设计人员同意,甲方签字认可后执行

  4、乙方必须对所承接的项目建立质量体系来进行施工管理,并接受甲方对该质量体系进行的审查,如出现不符合情况,所造成的损失由乙方自行承担。

  5、乙方在施工管理中,明确施工人员,必须经过培训且持有相应的施工上岗证等资格证件,方可上岗,否则后果自负。

  6、乙方必须保证安全施工,由乙方造成的安全事故由乙方负责。

  四、竣工与保修

  1、甲方在接到乙方的竣工通知书组织有关部门进行验收

  2、建设工程的保修期,自竣工验收合格后按相关规定期限进行保修。

  3、保修期内发生的工程质量问题,乙方在接到通知规定期限内来人进行修复。

  五、工程结算

  1、结算依据:

  2、工程进度款的支付:合同签订后甲方前期不向乙方付工程款,安装工程量完成60%以后,甲方按所完成的工程量支付乙方60%工程款,其余款项待竣工验收后两个月内支付到97%,保修期满结清剩余工程款。

  六、违约责任

  1、乙方要严格按甲方要求的工期施工,并验收合格交付使用,由于乙方施工原因造成该工程项目无法验收,造成一切后果及损失由乙方承担。

  2、甲方应按合同约定时限按期付款,否则视为违约,并承担全部违约责任,造成一切后果及损失由甲方负责

  3、双方若发生纠纷,应协商解决,若协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼,解决纠纷。

  七、合同的变更、补充、解除

  1、本合同不能单方面进行变更,如果需要变更,双方协商达成一致方可变更

  2、其它未尽事宜,比双方协商达成一致后签订补充合同。作为本合同附件,本合同具有同等法律效力。

  3、本合同的终止在双方完全履行之后,方可解除合同

  4、合同的权利义务终止,不影响合同中结算和维保条款的效力。

  八、本合同经双方签字盖章后生效。

  九、本合同一式二份、甲乙双方各执一份。

  甲方(签字盖章)乙方(签字盖章)

  签约日期:________年____月____日

安装承包合同集合 篇21

  发包方:_____(以下简称甲方)

  承包方:_____(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行,建筑安装工程承包合同(5)。

  第一条 工程项目

  1.工程名称:_____

  2.工程地点:_____

  3.工程编号:_____

  4.工程范围和内容:全部工程建筑面积_____平方米。

  5.工程造价:全部工程施工图预算造价人民币___元,其中:人工费___元____(各单项工程详见工程项目一览表)

  第二条 工程期限

  1.开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:

  全部工程自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。

  2.施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按照完成。

  3.在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。

  (1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;

  (2)因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;

  (3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者。

  第三条 物资供应

  1.全部工程所需的物资按下列第( )项供应方式办理。

  (1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。

  (2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。

  (3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

  (4)其他方式:________

  2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)。

  3.成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议。

  4.工程所需材料,如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。

  5.凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。

  6.由甲方负责供应的材料和设备,如未按时供应、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失,应由甲方负担。

  第四条 工程款结算

  1.全部工程造价的结算方式按下列第( )项规定办理。

  (1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。

  (2)按施工图预算加包干系数确定的'包干造价结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。

  (3)按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。

  (4)包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。

  (5)招标的工程,按中标的价款结算。

  2.工程款拨付与结算办法,按现行规定办理(详见附件)。

  第五条 施工与设计变更

  1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工,要全部达到合格。

  2.要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,合同范本《建筑安装工程承包合同(5)》。如遇下列情况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担。

  (1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。

  (2)在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,XX银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。

  (3)在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。

  (4)在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。

  3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查,自行隐蔽工程的,检查费用由乙方负担。

  4.甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送XX银行,做为结算工程款之依据。

  第六条 竣工验收、结算与保修

  1.乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

  2.竣工工程验收合格,从验收之日起三天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。

  3.某项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。

  4.在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

  5.工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

  6.竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件:

  (1)增减变更文件和其他洽商记录;

  (2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

  (3)工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。

  7.乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后三十天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设十五天内,工业建设二十天内审查完毕,如到期未提出异议,由XX银行审定拨款。

  8.工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理。)

  9.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

  第七条 违约责任和仲裁

  1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之___的逾期违约金。

  2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

  3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议。

  4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物或者直接向人民法院起诉。

  第八条 附则

  1.预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。

  2.在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。

安装承包合同集合 篇22

  合同编号:115261

  以下简称“甲方”) (以下简称“乙方”) 经公开招标,甲方将 范围内120盏路灯(太阳能路灯70盏,市政灯50盏)安装工程承包给乙方来完成。

  现为明确甲、乙双方在该工程中的权利义务,以利于双方配合协作,保质保进度完成路灯安装工程,本着平等互利、协商一致的原则,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经过充分协商,双方同意达成以下协议:

  第一条 工程项目

  一、工程名称: 路灯安装工程

  二、工程地点:

  三、工程内容:按照总承包工程招标文件和甲方的要求实施。主要内容为:安装7米高单挑路灯、新浇注路灯基础、开挖和回填电缆沟、拆除和恢复人行道、破除和恢复车行道、新安装电缆管;新灯杆、灯具、电器设备、光源材料、电缆管、配件、路灯基础、辅材的采购、运输、施工安装并亮灯运行等。

  第二条 工程实施

  一、工程定于________年____月____日开工, ________年元月____日竣工,工期28天。

  二、在施工过程中,如遇下列情况,经甲方认可,工期相应顺延。

  1、不可抗力原因。

  2、甲方未提供施工必备条件。

  3、其他非乙方原因引起的工期延误。

  三、甲方对该工程进行全过程、全方位的管理、监督并做好协调工作。

  四、甲方指定乙方现场施工用水、电接口地点和临设布置位置,乙方承担现场施工用水、用电发生的费用和临时设施的相关费用。

  五、在施工期间,乙方按工程需要自负看守.围栏和警卫。已完工未交付甲方之前,乙方负责完工后成品的保护。

  六、乙方每日完工后负责及时清理现场,并将自己施工生产的建渣或垃圾外运出场。

  七、乙方负责竣工移交前工程范围的施工安全,期间发生的施工安全事故全部由乙方承担责任。

  八、工程与其他分项工程交叉施工及其他因素等产生的费用,乙方在保证施工质量的前提下,上述费用自理。

  九、乙方未经甲方允许夜间不得施工。

  十、乙方在施工过程中损害的各种线路和公共设施由乙方负责赔偿。

  第三条 合同总价及付款方式

  一、合同总价为:大写:人民币贰拾陆万壹仟贰佰元整(小写:261200.00元)以上不含税金,运费由甲方负责。

  二、付款方式:

  甲方付本合同总价款的95%后,乙方发货到甲方指定地点,余下5%在工程安装完成亮灯并验收合格后付清给乙方。

  第四条 工程质量

  一、工程效果达到甲方的图纸要求。

  二、乙方所供产品和工程质量应符合总承包工程招标文件和甲方要求。应提供相应的'质量合格证明文件,符合相应的国家或行业规范标准的要求等。

  第五条 售后服务

  一、该工程的质量保证期为________年,从验收合格之日起计算。

  二、质保期出现问题的处理办法:________年内以旧换新,乙方在接到甲方的通知后,应在24小时内到现场解决相应的问题。

  三、若乙方在上述规定的时间内不能及时派人到现场或不能及时解决问题,甲方有权自行处理,所产生的费用及责任由乙方承担。

  第六条 工程竣工及验收

  一、工程验收执行国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、行业规范、本工程合同文件及甲方的要求。

  二、工程具备竣工验收条件后,乙方向甲方提交竣工报告,由甲方负责组织验收。甲方应在收到竣工报告____日内批复:若已具备验收条件,则应在____日内组织验收;若还不具备验收条件,则应在____日内书面通知乙方。____日后未批复,则视为已具备验收条件,该工程自动验收。

  第七条 其它事项

  一、本合同如有未尽事宜,需经甲乙双方共同协商,达成补协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

  二、合同发生纠纷时,双方应协商解决。经双方协商不能解决的,向当地人民法院提请诉讼。

  三、本合同一式叁份,双方各执壹份,存档一份。

  四、本合同经甲、乙双方加盖公章并且自法定代表人或经授权的代理人签字之日起生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

安装承包合同集合 篇23

  发包方(甲方):同德实业(滁州)有限公司承包方(乙方):滁州金科电力工程有限公司

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规的规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,遵循平等自愿、公平公正和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,经双方充分协商一致,特签订本合同,以兹共同遵守。

  第一条总则

  一、工程名称:同德实业10/0.4KV配电工程

  二、工程地点:滁州市清流东路1479号

  三、承包工程项目内容:

  说明:

  1、本合同不含1#变压器低压侧到400v进线柜的母线安装

  2、本合同不含本工程所有的土建配套部分的施工及电缆沟的挖填

  3、原来临时用电的10KV电力电缆的重新挖埋及铺设,乙方工作人员应积极指导和配合甲方施工人员完成。

  4、因临时用电切换,施工中间验收等事宜,不能长时间停电;甲乙双方须共同协作,报供电公司妥善解决停电/送电时间。

  四、工程总造价:

  本合同工程范围内的合同总价:

  (大写)柒万玖千贰佰陆拾捌元(¥:79268.元)。

  第二条工程期限

  2.1工程报建与设计

  甲方委托乙方全部处理10KV/0.4KVA配电工程的相关事宜,包括报建和图纸设计等;乙方须在20xx年11月15日内完成报建事宜,完成当地供电部门要求所需的一切手续。乙方须在日内完成经双方共同商定的图纸设计并送审通过。若因此而造成不能报建或报建延期导致整个工程延后,乙方应负违约责任;供电设备的.图纸技术参数和质量要求由乙方负责提供并验收;不合格的设备要通知甲方,要求及时更换。

  2.2甲方与乙方签订合同后,施工现场具备施工条件后乙方开始施工,乙方计划从20xx年12月15日开工至20xx年1月日工程施工完成;并通过本地供电部门竣工验收合格送电。

  在施工过程中,如遇下列情况得顺延工期:

  一、因天气或人力不能抗拒的原因被迫停工者;

  二、因甲方未能及时提供开工条件

  第三条施工准备

  一、甲方在开工前,应清除施工场地范围内影响施工的原有杂物,解决好施工用水源、电源和运输道路的畅通;

  二、乙方在开工前应负责验收甲方提供的设备、和材料;并组织协调好各方的工作计划、要求等事宜;组织管理施工人员、负责施工现场、技术资料和施工图纸。

  第四条设备、器具、材料供应

  本合同工程安装所需的设备、器具、材料,均必须使用合格证,不合格的产品乙方不得施工安装;

  第五条工程质量和检查验收

  一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工,保证工程质量。

  二、工程竣工后,乙方按规定整理提供完整的技术档案材料,并发出《承包工程竣工验收通知书》,组织有关单位进行竣工验收;验收标准以达到供电验收合格为准。

  三、验收合格后,双方签署《工程竣工验收报告》,乙方将工程移交给甲方管理。竣工验收中如达不到供电部门送电要求而需要返工的工程,一切费用均由乙方负责。双方商定20xx.01.15为最终验收时间,竣工日期以甲、乙双方最后检查验收合格的日期为准。

  四、安全责任

  4.1乙方应对施工场地工作人员进行安全管理,并对他们的安全负责。

  4.2乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理制度,严格按规程标准组织施工,并接受行业安全人员依法执行的安全检查,采取必要的安全措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用全部由乙方承担。

  五、工程质保期:自工程竣工验收合格起一年。在质保期内因乙方安装原因造成事故责任和因此发生的费用全部由乙方承担。

  第六条工程价款的支付与结算

  一、本合同签订后,设备到场甲方支付给乙方合同总工程款的作为工程备用款,计人民币¥位,甲方再支付给乙方合同总工程款的30 %,计人民币¥23780.4元,在工程竣工送电后三十日内,甲方再支付给乙方合同总工程款的,计人民币¥元整。

  二、如甲方拖延工程款,而影响工程进度,造成乙方停、窝工损失的,应由甲方承担全部损失费。

  第七条违约责任与奖惩规定

  一、乙方的责任

  1.乙方应保证施工质量及工期,因安装质量不合格而造成的返工费用由乙方自理,因乙方的责任而造成的工期延误,承担违约责任;

  2.由于乙方安装原因达不到协议书约定及本地供电部门要求的;乙方承担违约责任,赔偿其因违约给甲方造成的直接经济损失。一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后,仍继续履行合同。

  3.在规定的时间内未能完成工程最终验收或因安装质量不合格达不到本地供电部门要求,造成供电延期的情况时,罚款乙方1000.00元/天,以弥补甲方的损失。

  二、甲方的责任

  1、若未能按照承包合同规定,履行自己应负的责任,施工日期应作相应的顺延。

  2、不按承包合同规定拔付工程款,按银行有关逾期付款的办法的规定,延付金额每日万分之五偿付乙方赔偿金。

  第八条争议的解决方式

  合同执行过程中如发生异议,双方应及时协商解决。协商不成时,任何一方均可向经济合同仲裁机关申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

  第九条附则

  一、本合同执行过程中如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定,经过充分协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同;

  二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,至合同工程竣工验收,质保期后自然失效;

  三、本合同正本一式二份,双方各执正本一份,副本一式二份,双方各执一份,分别报相关部门备案。

  第十条合同附件

  一、甲方提供供电公司批准的供电方案。

  二、工程预(决)算书;

  三、乙方单位开票资料

  单位名称:

  开户银行:

  帐号:

  甲方(盖章):

  乙方(盖章)

  签约日期:

  签约地点:

安装承包合同集合 篇24

  合同编号:________

  工程名称:__________

  工程编号:__________

  工程类别:__________

  发包方(简称甲方):_________

  承包方(简称乙方):_________

  签订时间:______________

  签订地点:______________

  根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和煤炭部有关规定,结合本工程具体情况,经双方协商同意签订本合同。

  第一条 工程项目

  一、工程名称:____________

  二、工程地点:____________

  三、资金来源:____________

  四、承包范围、工程内容:________

  1.承包范围:___________

  2.工程内容(详见附表1-1、1-2):_________

  3.其它:______________

  五、合同价款

  1.合同总价款:__________万元。

  2.合同价款的计价依据

  (1)____年以________文颁发的预算定额(统一基价);

  (2)____年以________文颁发的费用标准;

  (3)____年以________文批复的人工费单价;

  (4)____年以________地区预算价格;

  (5)其它:_____________

  第二条 双方责任

  一、甲方责任

  1.办的理工程永久用地的征用和施工组织设计内规定的临时用地的租用、青苗树木的赔偿、工程现场障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽障碍物资料。

  2.办的理建筑许可证及应由甲方办的理的其它证件。

  3.____年__月__日前完成“四通一平”,即通往施工现场的水源、电源、通讯线路、运输道路、平整场地;满足施工用水、用电量的需要。负责场外运输道路的维修,安排好现场排水沟流向。(“四通一平”工作如甲方无力承担时,可委托乙方承担。)

  4.协调地方工农关系,改善施工环境,保证水、电、路、通讯工程的正常使用。

  5.合同签订后__天内提供完整的建筑安装设计说明书及施工图一式__份;施工技术资料(包括工程水文地质资料、水准点和坐标控制点等)___份;___天内提交水准点和坐标控制点,并进行现场校验。

  6.组织乙方、设计单位及有关部门参加施工图交底会审,做好交底会审纪要,在会审后__天内分送有关单位。

  7.向经办的银行提交拨款依据,按时办的理拨款和结算。

  8.按时参加工程的月末验收、中间验收(如双方约定也可由甲方负责组织月末和中间验收)、隐蔽工程验收,负责组织工程的竣工验收,按照国家和行业有关规定,及时拨付工程价款、办的理签证和竣工结算。

  9.指派_____同志为甲方驻工地代表,对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查,负责签证和受理各项报表及协商其它有关事宜,及时解决应由甲方解决的问题。

  实行监理的工程,甲方委托总监理工程师代行甲方的职责。甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方,后任继续前任在合同中约定的`权利义务。

  二、乙方责任

  1.负责施工区域内的临时道路、临时设施、凿井设施、水电管路的敷设、管理、使用和维修工作。

  2.编制施工组织设计(或施工方案),做好各项施工准备工作。

  3.严格按照施工图说明进行文明施工,符合“环保”要求,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付。

  4.及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告,以及向甲方提出月末验收和中间验收计划;提供月份施工作业计划,材料设备、成品半成品等进场计划(包括月计划、用水、用电计划),月份施工统计报表,工程事故报告等。

  5.工程竣工后,及时清理现场,做到工完场清。在规定的时间内提出完整的竣工验收资料,办的理竣工验收手续和提出工程竣工决算。

  6.已完工的房屋、构筑物和安装的设备,在双方约定的移交日期应负责保管。

  7.利用永久建筑和设备建井时,负责建筑物和设备的维修和保养,保证矿井移交时的建筑安装工程质量。凡利用永久建筑和设备所发生的维护和修理费用由乙方承担。

  8.指派___同志为乙方代表,负责施工现场的管理及与甲方的联系工作。

  第三条 工程期限

  一、总工期为___天(日历天),自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工验收。

  二、甲方未能按约定完成“四通一平”、图纸供应不齐全不及时,供应的材料、设备和工程拨付不及时,以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工,经甲方签证后,工期顺延。

  三、因乙方施工管理不善或者由乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期时,工期不予顺延。

  四、提前或延误交工,每天按工程造价的万分之 支付提前竣工费或承担违约金。

  第四条 工程质量与验收

  一、乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工,并接受甲方代表和工程监理人员的监督。

  二、甲方提出井巷、土建、安装等单位工程要求达到的质量等级(见附表3)。工程质量标准按照国家或行业的工程质量标准检验。

  三、甲方要求的“创优”工程,工程竣工后,经质量验收达到优质工程,甲方应按工程造价的__%支付优质工程增加费(最高不超过该工程原预算造价的2%)。

  四、乙方在施工中必须遵守下列规定

  1.主要材料、设备、成品、半成品(包括由甲方供应的)必须按有关规定进行抽验复验,对材料改变或代用,必须经原设计单位和甲方同意。

  2.乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方及监理工程师和工程质量监督站。重大质量事故处理方案,应经上级主管部门、设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究,并经甲方和设计单位签证后实施。由此而发生的费用支出,由乙方承担,工期不予顺延。

  五、工程验收

  1.月末验收和中间验收。由甲乙方组织有关单位进行月度验收和中间验收,验收合格后各方在验收证书上签字。

  2.隐蔽工程验收。乙方必须保证隐蔽工程的质量。乙方应在工程隐蔽前__天书面通知甲方或监理单位参加检验,双方确认工程合格后在工程验收证书上签字,如甲方不能如期派人参加检验,乙方可自行检查验收,做好隐蔽工程验收记录,甲方应予承认。工程隐蔽后若甲方提出复验,乙方应予同意,复验合格,工期相应顺延,其费用应由甲方负担;复验不合格,费用应由乙方负担,工期不予顺延。如乙方未通知甲方而对隐蔽工程自行验收,甲方提出复验,不论合格与否,费用由乙方负担,工期不予顺延。

  3.竣工验收。乙方在单位工程预计竣工前___天向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料,由甲方组织有关单位在__天内验收完毕。验收合格,在验收证书上签字,进行单位工程质量评级并认证。如验收不合格,应分清责任,限期整改,直至达到合格标准,所发生费用及工期由责任方负责。

  4.竣工验收后,乙方应根据有关规定备齐全部竣工资料一式___份,移交甲方。

  六、工程保险。乙方按国家及行业有关规定的保修办的法,负责保修。保修期为:土建工程__年;安装工程__年(暖气工程按一个取暖期);井巷工程不实行保修。

  第五条 建筑材料、设备的供应、验收和价差处理

  一、由甲方供应以下材料、设备的实物数量(详见附表2)。

  二、除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购。

  三、任何一方供应的材料、设备应按合同规定按时、按质、按量供应,必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,不得应用于工程建设中,且应按指定时间远离施工现场,其复验费用由材料、设备供应方承担。

  四、因材料质量不合格所造成的损失(包括仓库保管费)由材料供应方负责。

  五、根据工程需要,经甲方代表签证,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用时,由甲方承担发生的经济支出,因乙方原因使用时,由乙方承担费用。

  六、因材料设备供应不及时造成停工待料时,其停、窝工损失由供货责任方承担。

  七、本工程材料价差按_________文《煤炭建设建筑安装工程造价价差调整办的法》中有关规定计算。

  第六条 工程价款的支付与结算

  工程价款的支付和结算,应根据国家制定的基本建设工程价款结算有关规定执行。

  一、本合同签订后____日内,甲方按合同总价款(或当年计划建安工作量)的___%支付乙方备料款计人民币____万元。支付临时设施费___万元;凿井措施费___万元。

  二、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在___日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价款的____%时,按规定比例逐步扣回备料款。

  三、工程价款支付达到调整后合同总价的95%时,不再按进度付款,办的完交工验收后,等保修期满工程质量仍然合格,欠付的工程款连同利息一次支付给乙方。井巷工程办的完交工验收即一次结清。

  四、工程价款的结算依据,除工程计价依据外,还应有:

  1.施工组织设计或方案;

  2.设计变更文件;

  3.隐蔽工程、工程变更、岩石硬度变化、材料代用等签证;

  4.井巷涌水量实测资料及地质条件变化的实测资料;

  5.价差调整资料;

  6.其它有关工程造价增(减)的合同文书往来函件或签证。

  五、凡双方议定在本工程中采用的国家有关主管部门省(自治区、直辖市)人民政府或授权部门规定的定额(或基价)、费用标准、人工、材料、设备价格等调整时,应相应对合同价款进行调整。

  六、因甲方延期支付工程进度款或尾款,应向乙方支付延期付款金额每日万分之__的滞纳金。

  七、确因甲方延期支付工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成乙方停工窝工及其它损失的应由甲方承担。

  八、本合同价款的结算方式为:_____________。

  九、乙方在全部工程竣工后____日内,将竣工结算文件送交甲方和经办的银行审查,乙方应负责对审查中的疑问进行解释。甲方在收到文件____日内审查完毕,如到期未提出书面异议,乙方可请求经办的银行审定后拨款。

  第七条 施工与设计变更

  一、甲方提供的设计图约、说明书和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审,作出会议纪要,作为施工的补充依据,甲乙双方均不得擅自修改。

  二、施工中如发现设计有错误或不合理之处,双方应及时以书面形式通知对方,由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计,乙方按修改或变更的设计进行施工。由于设计修改或变更而发生增减费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁,材料构件积压的实际损失、工程量增减变化等)由甲方承担,并调整合同价款,工期也做相应调整。

  三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经设计或有关技术部门审查,甲方同意后采用并实施,其节约的价值按国家规定分配。

  四、甲方如需修改或变更设计,必须由原设计单位作出正式变更通知书或修改图纸,乙方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明、技术资料设计图纸齐全时,乙方才予实施。

  五、施工中如发现地下埋藏的古迹、文物等障碍物,乙方应立即通知甲方,由甲方报告文物管理机关处理并立即采取补救措施。由此增减的工程量及费用由甲方负责,并相应调整工期。

  第八条 工程监理

  在实行工程监理的建设项目中,要认真执行煤炭部以煤基字[1996]第254号文发布的《煤炭工程建设监理规定》,甲方应向乙方正式通告监理单位及总监名单、监理职责、监理范围。监理单位要向乙方通告监理工程师名单及从事专业。乙方要配合监理单位对建设项目进行监督管理。甲方、乙方及监理单位应建立有效的沟通渠道,按照规定的方式交换信息。

  第九条 违约责任

  乙方违约责任

  一、工程质量不符合合同规定的,负责修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

  二、由于乙方责任造成工程不能按合同规定时间交付使用的,乙方偿付逾期违约金。

  三、保修期如发生质量问题,乙方接到甲方通知后____日内进行修理,否则,甲方有权另请施工单位进行修理,因此而发生的修理费用由乙方承担。

  甲方违约责任

  一、未能按合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

  二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失,并应赔偿乙方由此造成的实际损失。

  三、工程未验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

  第十条 纠纷解决办的法

  本合同履行中发生争议,双方当事人应及时协商解决,协商不成可申请煤炭部主管部门进行调解。协调不成或调解未达成协议,双方当事人同意由____仲裁委员会仲裁(双方当事人未在本合同中约定仲裁机构,事后未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

  第十一条 施工安全

  乙方应按煤矿安全法规及有关规定做到安全施工,承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用,发生重大伤亡事故应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。

  第十二条 附则

  一、本合同一式__份(包括附件),甲乙方双方各执正本一份,副本由甲方报送经办的银行、当地工商行政管理机关、煤炭部地区工程造价管理站、质量监督站、监理单位和建设主管部门备案。按规定必须办的理监(公)证的合同,送工程所在地工商、公证部门办的理监(公)证手续。

  二、本合同自双方代表签字,加盖公章或合同专用章即生效。需要办的理鉴(公)证的,自鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

  三、本合同签订后,如需修改补充的,双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的组成部分。

  第十三条 补充条款

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  单位地址: 单位地址:

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

安装承包合同集合 篇25

  发包人:_____________________(以下简称甲方)

  承包人:_____________________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

  第一条 工程项目

  —、工程名称:_____________________

  二、工程地点:_____________________

  三、工程编号:_____________________

  四、工程范围和内容:全部工程建筑面积______________平方米(各单项工程详见工程项目一览表略)。

  五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币_______元,其中:人工费_______元(各单项工程详见工程项目一览表略)。

  第二条 工程期限

  一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:

  全部工程自_____年_____月_____日开工,至_____年_____月_____日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表略)。

  二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,别负责按时完成。

  三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。

  1.由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;

  2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;

  3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者。

  第三条 物资供应

  一、全部工程所需的物资按下列第(x)项供应方式办理。

  1.特殊材料、统配部管材料及统配部管的机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。

  2.统配部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。

  3.包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

  4.其他方式。

  二、由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表略)。

  三、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议。

  四、工程所需材料,如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。

  五、凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。

  六、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。

  第四条 工程款结算

  一、全部工程造价的结算方式按下列第(x)项规定办理。

  1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。

  2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。

  3.按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。

  4.包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。

  5.招标的工程,按中标的价款结算。

  二、工程款拨付与结算办法,按现行规定办理(详见附件略)。

  第五条 施工与设计变更

  一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。

  二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担。

  1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。

  2.在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办的银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。

  3.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。

  4.在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。

  三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录,重大或复杂隐蔽工程,应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未届时参加,乙方可自行检查验收,甲方应予承认。

  四、甲乙双方在施工中遇到工程增项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办的银行,作为结算工程款之依据。

  第六条 竣工验收、结算与保修

  一、乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

  二、竣工工程验收合格,从验收之日起三天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。

  三、某项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。

  四、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

  五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

  六、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件:

  1.增减变更文件和其他洽商记录;

  2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

  3.工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。

  七、乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后三十天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用‘建设十五天内,工业建设二十天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办的银行审定拨款。

  八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一个采暖期内)。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关部门的特殊规定办理)。

  九、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

  第七条 违约责任和仲裁

  一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工(以竣工验收合格日期计算),每逾期一天,应当给甲方按预算造价万分之一的`逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。

  二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

  三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议。

  四、建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物所在地的区、县工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁,或者直接向人民法院起诉。

  第八条 附则

  一、预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。

  二、在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同,可作为本合同之附件。

  三、招标工程,按《xx市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。

  四、双方商定的其他事项。

  1.___________________________________

  2.___________________________________

  3.___________________________________

  4.___________________________________

  第九条 合同附件

  一、工程项目一览表。

  二、全部施工图纸(合同正本有此附件)。

  三、施工图预算(合同正本及建设银行有此附件)。

  四、甲方负责供应的材料、设备一览表。

  五、有关协议。

  六、有关补充合同。

  第十条 合同份数及有效期

  一、本合同一式_______份。甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本,由甲方送经办的银行、建筑物所在地的区、县工商管理局各一份备案。

  二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

  建设单位(发包人)(盖章)

  工程负责人:(盖章)

  单位地址:_____________________________

  开户银行:_____________________________

  帐号:_________________________________

  电话:_________________________________

  建设单位:(承包人)(盖章)

  工程负责人:(盖章)

  单位地址:_____________________________

  开户银行:_____________________________

  帐号:_________________________________

  电话:_________________________________

  市建设工程合同预算审查处(盖章)

  编号:________________________________

  日期:

安装承包合同集合 篇26

  甲方:

  乙方:

  为了搞好工地的安全生产,文明施工,保证工程质量,按时完成施工任务,甲方将车王镇中心街模板安装工程以单包清工的方式承包给乙方,为了明确双方合法权益和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》《中华人民共和国建筑法》以及其它法律规定,遵循平等自愿公平的原则,经甲乙双方协商一致,特制定以下条款:

  1、承包范围:

  以包清工的方式发包给乙方,但是乙方所用的一切小型工具(包括:电锯、手动工具用的电缆线、手动锯、安全帽等各种木工用的工具均由乙方自备)。甲方只提供井字吊等大型机械。乙方安装模板所用的铁钉、铁丝均由乙方负责,甲方工程的所有模板安装工程(含柱、梁、板面模板安装,以及二次结构的构造柱、门窗、过梁、二层墙体的压顶梁等各种模板安装)。

  2、承包价格:

  以模板安装的实际展开面积(混凝土的实际接触面积)计算x㎡/元,大写x。

  3、付款方式:

  乙方每一栋楼的一个板面模板安装完工,且浇灌完混凝土后,清算工程量付款一次,其中安装模板付总工程量的x%,模板拆除后付总工程量的x%,余下的x%在二次结构模板安装完成后付清。

  4、甲方责任:

  甲方委托安全员、技术员协助乙方的作业施工,并确保工程的安全文明施工。

  5、乙方责任:

  乙方必须熟悉图纸,严格按照国家的模板安装规范要求精心施工。乙方安装的梁、柱、板面均要达到规范要求,平稳牢固,由于乙方安装模板不当,加固不牢所引起的胀模、塌模的各种返工损失及材料损失均由乙方自负。

  6、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行安全文明施工,由乙方的自身原因引起工地的`停工,中途退出作业,甲方有权终止本合同,且乙方中途退出作业所完成的工程量,甲方只按总单价的50%付给乙方。

  7、乙方安装的梁、柱、板出现的混凝土胀模现象,必须按照甲方的要求及时处理,如不服从甲方安排,则甲方另叫他人处理,在处理过程中所产生的工资费用从乙方的工程款中双倍扣除。

  8、乙方进入现场施工的所有作业人员必须戴好安全帽,不得喝酒进入施工现场作业,如发现乙方的作业人员未戴安全帽作业,每人每次处100元罚金,此罚金从班组长工程款中扣除。

  9、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,本合同自签订之日起生效。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  身份证号码: 身份证号码:

  联系电话:

  签订日期:

  联系电话:

安装承包合同集合 篇27

  发包方(甲方):

  地址:

  承包方(乙方):

  地址:

  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,甲乙双方就_____________________项目的工程承包安装事宜进行磋商,现就本工程的相关事宜协商一致,为明确双方的权利、义务,结合本工程的具体情况,达成如下协议。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包范围:

  4、承包内容:

  5、承包方式:

  6、工程造价:

  二、施工准备

  1、甲方:

  (1)________年______月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。

  (2)________年______月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

  (3)合同签订后_________天内(以签收最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_________份,施工技术资料(包括地质及水准点坐标控制点)_________份。

  (4)组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_________天内分送有关单位,_________天内提供会审纪要和修改施工图_________份。

  2、乙方:

  (1)负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。

  (2)编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划,送甲方。

  (3)乙方须保证安全文明施工。

  (4)工程完工当日,乙方须向甲方发验收通知。

  三、工程期限

  1、根据工程需要,商定工程工期为_________天(日历天),计划开工时间为:_________年_____月_____日,计划完工时间为:_________年______月______日。

  2、开工前_________天,乙方向甲方发出开工通知书。

  3、工期顺延:

  (1)按施工准备规定,甲方不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;

  (2)凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

  (3)不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

  (4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

  (5)甲方未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

  (6)人力不可抗拒的因素而延误工期。

  四、工程质量

  1、本工程质量经双方研究要求达到:

  2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。

  五、乙方职责

  1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;

  2、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

  3、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送甲方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同甲方、质量监督站进行结构中间验收;

  4、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;

  5、工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

  六、工程价款的支付与结算

  1、本合同签订后_________日内,甲方支付不少于合同总价的_____%备料款,计人民币_________万元;

  2、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在_________日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的`_________%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。

  3、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满无息一次支付给乙方。

  七、施工与设计变更

  1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审做出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。

  2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方及时以书面形式通知甲方,由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由甲方负责,并调整合同造价。

  3、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。

  4、甲方如需设计变更,必须由原设计单位做出正式修改通知书和修改图纸,乙方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,乙方才予实施。

  八、工程验收

  1、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

  2、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,甲方须及时办理验收签证手续。

  3、工程竣工验收后,甲方才可使用。

  4、在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方保修。

  九、违约责任

  乙方的责任:

  1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

  2、工程不能按合同规定的工期交付使用的,双方进行协商,若确实是因为乙方原因导致延期,由乙方承担相应责任。

  甲方的责任:

  1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

  2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  3、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

  4、乙方验收通知书送达_________日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

  5、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日_________%偿付乙方赔偿金。

  十、纠纷解决办法

  任何一方违反本合同规定,协商不成,可以申请调解,调解不成的,可按以下第_________项方式解决:

  1、向工程所在地仲裁机关申请仲裁;

  2、向工程所在地人民法院起诉。

  十一、附则

  1、本合同一式_________份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。

  2、本合同自双方代表签字,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

  3、本合同未尽事宜,双方协商,协商后可签订补充协议,补充协议和本合同具有同等效力。

  甲方:

  代表人:

  身份证号:

  合同履行地:

  签订时间:________年______月______日

  乙方:

  负责人:

  身份证号:

  合同履行地:

  签订时间:________年______月______日

安装承包合同集合 篇28

  发包方:________(以下简称甲方)承包方:________(以下简称乙方)

  结合本工程的具体情况,经双方协商,达成如下条款,共同履行。

  一、工程概况

  a)工程名称:________

  b)工程地点:________

  c)承包范围:门、窗安装

  d)结算依据:依据门窗外轮廓尺寸进行面积结算。

  二、门窗面积:____㎡,

  三、工程款金额:____元

  四、门窗安装日期:________________

  五、

  1)甲方在门窗确认单上签署姓名,以收到时间后生效,后因指令错误(包括已做好门窗之后,甲方更改方案)而发生的追加窗户安装价款和对乙方造成的损失都由甲方承担。

  2)乙方竣工后,甲方要及时组织相关人员进行竣工验收。

  3)乙方保证在施工过程中进度及质量问题

  4)乙方有责任教育其工人严格执行操作规程,严格管理,安全施工。安装期间因为乙方管理不善造成物件破损、丢失等损失,均由乙方负责。

  5)乙方按实际情况根据现场按要求安装。

  六、工程款的支付:签窗户安装合同时,甲方付工程款的50%,余款待安装完成之日,全部结清。

  七、保修责任:乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限进行保修。保修期从保修卡签字之日起算起。本窗户安装合同保修期为________年。

  八、本窗户安装合同一式两份,甲乙双方各执一份。两份具有同等法律效力,由甲乙双方签字后分别保存。、

  九、其他事项

  乙方应加强对施工人员的安全管理和教育,因乙方的`不慎或违规操作等原因引起事故,造成人员伤亡的概由乙方自行负责,与甲方无关。

  十、其他未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

  甲方签字:____乙方签字:____盖章:

  盖章:____日期:____日期:____

安装承包合同集合 篇29

  甲方:__________________

  乙方:__________________

  一、工程名称:仙岩街道农房改造安置工程(B1-4地块——竹溪村)(以下简称本工程)

  二、工程地点:温州市瓯海仙岩镇竹溪村

  三、承包范围:建设单位委托甲方施工及提供的本工程消电消水系统安装施工图所示的消电、消水系统安装工程。

  四、承包方式和范围:

  1、乙方承包方式为包工:甲方与业主签订的工程承包协议范围内的、消防、消电系统安装原则上均按甲方要求,业主与甲方另有协议的约定乙方应予以配合,同样执行。包括消电工程的组织验收。乙方保证本工程消电安装工程质量在“合格”以上。

  2、施工机具:施工所需操作工具(钻头、切片、锯条等),全部由乙方负责,甲方只提供扎丝、铁定、焊条、胶带。

  3、本工程按实际总平方面积计算,每平方9元计算,保证每人每个月付工人工资3000元,按工程量进度付乙方70%,留下作为保

  证金,安装合格后付10%,预验收后付15%,留下5%半年内付清。

  4、如甲方或建设单位要求变更工程内容,改变安装范围及条件,乙方应办理书面签证(为合同副本),工程竣工验收后按实际工程量为乙方结算,由甲方扣除管理费,再工资结给乙方。

  五、本工程甲、乙双方单独发生的费用自行承担。

  六、工程质量:

  1、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救,应由乙方负责赔偿全部工料及因此造成的其它损失。

  2、标准和安全文明施工内容按甲方与业务总包协议书中约定的内容为目标,并且乙方同时应服从甲方项目部的'管理,遵守各项规章制度及管理方法,根据甲方的总体要求,及时有效的组织施工。

  3、现场要配合专职的施工人员,负责现场施工,现场施工必须与上建班组配合。

  4、甲方进场的材料保管由乙方共同负责,如果因乙方施工不当,引起停工或返工,一切损失有乙方自负,甲方并对乙方进行处罚。

  5、施工进度:乙方的工程进度必须与土建的施工进度同步,如因乙方的原因引起工期延误,一切损失由乙方负责。

  七、现场管理

  1、在施工过程中要做好相关工种间的组织协调工作,共同配合,相互协作,保证能与相关工种同步施工,不得影响其它工种的施工进程,否则造成后果(包括人工、原材料等的损失)全部由乙方自行承担,甲方不承担任何费用。

  2、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

  3、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

  4、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。

  八、安全生产

  1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,在施工过程中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。

  2、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作工具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决,费用由乙方承担。

  3、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故由乙方负责,甲方不承担任何费用。

  九、工程总体工期以甲方所签总包协议为准,施工过程中以项目部安排的进度计划执行,乙方如有拖延,责任由乙方负责。因甲方的原因引起的停工,由甲方负责。

  十、违约责任

  乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。如乙方中途停工或退场,甲方有权将乙方保证金全部没收,并对乙方所完成的工程量进行70%结算,余者全部没收。因甲方的原因引起的停工,甲方退还乙方保证金,甲方支付乙方完成工程量100%。

  十一、目前为止,甲方已完成工程量金额在本合同内扣除元。

  十二、其他:甲方为乙方提供现场办公室一间,职工宿舍、水电等一切施工人员生活设施。

  本协议未尽事宜,双方可另行协商补充协议,本协议一式两份, 甲方、乙方各执一份,经双方签订盖章后生效。

  甲方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________

  乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

安装承包合同集合 篇30

  发包方:_____(以下简称甲方)

  承包方:_____(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

  第一条工程项目

  1.工程名称:_____

  2.工程地点:_____

  3.工程编号:_____

  4.工程范围和内容:全部工程建筑面积_____平方米。

  5.工程造价:全部工程施工图预算造价人民币___元,其中:人工费___元____(各单项工程详见工程项目一览表)

  第二条工程期限

  1.开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:

  全部工程自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。

  2.施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按照完成。

  3.在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。

  (1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;

  (2)因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;

  (3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者。

  第三条物资供应

  1.全部工程所需的物资按下列第项供应方式办理。

  (1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。

  (2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。

  (3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

  (4)其他方式:

  ________

  2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)。

  3.成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议。

  4.工程所需材料,如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。

  5.凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。

  6.由甲方负责供应的材料和设备,如未按时供应、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失,应由甲方负担。

  第四条工程款结算

  1.全部工程造价的结算方式按下列第项规定办理。

  (1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。

  (2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。

  (3)按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。

  (4)包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。

  (5)招标的工程,按中标的价款结算。

  2.工程款拨付与结算办法,按现行规定办理(详见附件)。

  第五条施工与设计变更

  1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工,要全部达到合格。

  2.要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担。

  (1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。

  (2)在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办理银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。

  (3)在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。

  (4)在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。

  3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查,自行隐蔽工程的,检查费用由乙方负担。

  4.甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办理银行,做为结算工程款之依据。

  第六条竣工验收、结算与保修

  1.乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

  2.竣工工程验收合格,从验收之日起三天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。

  3.某项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。

  4.在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

  5.工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

  6.竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件:

  (1)增减变更文件和其他洽商记录;

  (2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

  (3)工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。

  7.乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后三十天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设十五天内,工业建设二十天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办理银行审定拨款。

  8.工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理。)

  9.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

  第七条违约责任和仲裁

  1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的`逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之___的逾期违约金。

  2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

  3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议。

  4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物或者直接向人民法院起诉。

  第八条附则

  1.预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。

  2.在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。

  3.招标工程,按《______市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。

  4.双方商定的其他事项。

  第九条合同附件

  1.工程项目一览表

  2.全部施工图纸。(合同正本有此件)

  3.施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)

  4.甲方负责供应的材料、设备一览表。

  5.有关协议:

  6.有关补充合同:

  第十条合同份数及有效期限。

  (1)本合同一式____份。甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本,由甲方送经办理银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。

  (2)本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

  甲方(发包方):____(盖章)乙方(承包方):___(盖章)

  工程负责人:______(盖章)工程负责人:_____(盖章)

  单位地址:_________单位地址:_________

  开户银行:_________开户银行:_________

  帐号:___________帐号:___________

  电话:___________电话:___________

  本合同签订日期:____年__月__日

随便看

 

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。

 

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间:2024/12/23 16:11:09