网站首页  词典首页

请输入您要查询的范文:

 

标题 体育馆建设工程建材买卖合同
范文

体育馆建设工程建材买卖合同(精选3篇)

体育馆建设工程建材买卖合同 篇1

  卖方:________建材经营有限公司(以下称甲方)

  买方:________ (以下称乙方)

  根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律,行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:

  第一条 建材名称、品牌、规格型号、数量、价格见下表:

  名称:________

  品牌:________

  规格型号:________

  数量:________

  价格:________

  第二条 质量标准:产品质量标准按国家标准执行。

  第三条 交货:交货方式为(卖方送货、买方取货)

  交货时间:______年____月____日

  交货地点:甲方指定地点,但不得超出________区域范围。

  第四条 验收:对于建材产品的规格型号、内部数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后10日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。

  第五条 付款方式及时间:

  经甲、乙双方友好协商决定,在合同签订后,由乙方将货款预付金额¥______元(大写:________元整)给甲方,剩余货款于货验收合格后,余款¥______元(大写:________元整)一次性转入对方指定账户。

  第六条 违约责任:

  (一)卖方违约责任:

  1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货、或赔偿买方由此受到的损失。

  2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款10%的违约金;迟延交货日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金,预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。

  (二)买方违约责任:

  1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款10%的违约金;

  2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。

  第七条 争议解决方式:

  本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位,消费者协会申请调解解决,也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解,申诉解决不成的,可向甲、乙任何一方所在地人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

  第八条 其他约定事项:

  ____________________

  第九条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。

  第十条 本合同未尽事项,双方可协商签定补充协议。

  第十一条 本合同一式俩份,甲、乙双方签字生效。

  甲方:________

  甲方代表(签字):________

  乙方:________

  乙方代表(签字):________

  签订时间:______年____月____日

体育馆建设工程建材买卖合同 篇2

  合同编号:____________

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:

  第一条 所购建材基本情况单位: 元/建材名称

  合计人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分(小写):¥ 元

  第二条 质量标准:___________________________

  第三条 交货:交货方式为(卖方送货/买方取货)

  交货时间:___________________________________

  交货地点:___________________________________

  第四条 验收:对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的,买方异议期为卖方交货后________日内,异议经核实卖方应无条件补足或换货。

  第五条 付款方式及时间:双方约定以第________种方式支付价款。

  (一)签定合同时,买方支付(定金/预付款)________元(定金不得超过总价款的____%),货到验收后一次性支付余款;

  (二)________________________________________

  第六条 违约责任

  (一)卖方违约责任

  1.建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。

  2.卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款________%的违约金;迟延交货________日的`,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还,但买方在不收取违约金的情况下,有权要求卖方双倍返还定金。

  (二)买方违约责任

  1.买方迟延提货的,每日应向卖方制度迟延部分价款_______%的违约金;

  2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的损失,已支付定金的无权要求返还。

  甲方: 乙方:

体育馆建设工程建材买卖合同 篇3

  供货方: (以下简称供方)

  需货方: (以下简称需方)

  供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则,经双方协商一致,根据《中华人民共和国经济法》的规定,订立合同如下:

  第一条、产品明细。

  第二条、供货日期:从20xx年11月1日起至20xx年11月5日止。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。

  第三条、质量要求:供方在需方用货前提供货物样品,由供方提供产品合格证,并负责产品检测,检测费用由供方负责,检测报告及现场拉拔试验提供给需方存档,供方供给需方同样质量的产品。供货方必须保证原材料为合格产吕,需方使用后,供方必须保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象,供货方应承担全部经济损失,并按需方要求的工期负责外墙面的维修,如果供方未能按需方要求的时间进场维修,需方有权另择其他队伍维修,其相关费用在留20%的货款中扣除。

  第四条、货款及费用等付款及结算办法:

  1、交货方式:所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点,所需运输费用由供方承担,并由供方负责卸车。

  2、交货地点:需方指定地点 结算方式:货到验收合格后付全款。

  第五条 经济责任

  (一)供方应负的经济责任

  1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,需方同意利用者,按质论价。不能利用的,供方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间,每逾期一日,供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。

  2、供方示按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,需方如果需要,应照数补交。如需方需要而供方不能交货,则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

  3、如因供方的产品使用后出现质量问题,造成外墙面砖脱落,或外墙渗水,供方应承担全部经济责任。

  (二)需方应负的经济责任

  1、供方供货无误的前提下,如需方中途退货或使用其它同类产品,需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。

  2、需方如未按规定日期向供方付款,每延期一天,应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方,作为延期罚金。

  第六条 产品价格如须调整,必须经双方协商后方能变更。

  第七条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时,应提前3天与供方协商。 第八条 本合同所订一切条款,任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。

  第九条 任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。

  第十条 本合同工在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

  第十一条本合同自双方签章之日起生效,到供方将全部订货送齐经需方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。

  第十二条本合同在执行期间,如有未尽事宜,由供需双方协商另行签订补充协议,补充协议与本合同有同等效力。

  第十三条本合同一式贰份,由甲、乙双方各执壹份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

随便看

 

范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。

 

Copyright © 2004-2023 triyia.com All Rights Reserved
更新时间:2025/3/22 1:58:30