标题 | 供电工程施工合同2022 |
范文 | 供电工程施工合同2022(通用19篇) 供电工程施工合同2022 篇1发包方(甲方): 承包方(乙方): 签定时间: 年 月 日 按照《中华人民共和国合同法》的规定,为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任,结合该工程具体情况,经双方协商同意签订合同。 一、工程范围 1、 工程名称: 2、 工程地点: 3、 工程承包项目和内容: 二、工程造价 4、本工程采用总承包形式,工程总造价为人民币元 ¥元。 三、建设工期 5、 根据有关工期定额和使用需要,天。 6、 如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延; (2)不属包干范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。 (3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。 (4)未按合同规定拨付款而影响施工。 (5)人力不可抗拒的因素而延误工期。 (6)非乙方原因无法停电,致使乙方不能连续施工而影响进度。 四、工程质量、验收与安全管理 7、 本工程的质量为优良。 8、 工程质量验收依据及标准:①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;② 电力建设工程验收规范。 9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下,可随时对作业进度、质量进行检查、 督促。 10、 隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙方可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、行标,特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。 11、 该工程竣工后,由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收, 验收合格的,甲方按照本合同支付工程款,验收不合格由乙方承担返工责任。 12、 乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍,有相关责任方负责处理并 承担费用。 五、工程造价的拨款和结算 13、本工程总造价为 元人民币。 14、本工程合同签订后 日内,甲方支付本工程造价部分工程款,计人民币 万元,工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款 。 六、其他事项 15、本合同及附件一式肆份,甲乙双方各执贰份。 16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效,需办理签(公) 证的,自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程造 价款后终止。 17、 本合同签订后,甲乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可签订补充协议,作为本合同的补充合同。 18、 任何一方违反合同规定,双方协商或向仲裁机构申请仲裁。 甲 方:委托代理人(签字): 单位地址: 开户银行: 帐 号: 电 话: 乙 方: 委托代理人(签字): 单位地址: 开户银行: 帐 号: 电 话: 供电工程施工合同2022 篇2发包方(甲方): 承包方(乙方): 签定时间: 年 月 日 按照《中华人民共和国合同法》的规定,为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任,结合该工程具体情况,经双方协商同意签订合同。 一、工程范围 1、 工程名称: 2、 工程地点: 3、 工程承包项目和内容: 二、工程造价 4、本工程采用总承包形式,工程总造价为人民币元整 ¥元。 三、建设工期 5、 根据有关工期定额和使用需要,暂定工程总工期为预付款到账后 日历 天。 6、 如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延; (1)甲方未按乙方要求完成土建基础,不能提供施工场地,水、电源、道路未能接通,障碍物未能清除,设备未能到位,影响进场施工。 (2)不属包干范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。 (3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。 (4)未按合同规定拨付款而影响施工。 (5)人力不可抗拒的因素而延误工期。 (6)因供电部门原因无法停电,致使乙方不能连续施工而影响进度。 四、工程质量、验收与安全管理 7、 本工程的质量为优良。 8、 工程质量验收依据及标准:①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;② 电力建设工程验收规范;③设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。 9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下,可随时对作业进度、质量进行检查、督促。 10、 隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙 方可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、部标、行标,特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。 11、 该工程竣工后,由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收, 验收合格的,甲方按照本合同支付工程款,验收不合格由乙方承担责任。 12、 乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍,有相关责任方负责处理并 承担费用。 五、工程造价的拨款和结算 13、本工程总造价为 元人民币。 14、本工程合同签订后 日内,甲方支付本工程造价部分工程款,计人民币______ 元,工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程款 元。 六、其他事项 15、本合同及附件一式肆份,甲乙双方个执贰份。 16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效,需办理签(公) 证的,自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程造价款后终止。 17、 本合同签订后,甲乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可签订补充协议,作为本合同的补充合同。 18、 任何一方违反合同规定,双方协商或向仲裁机构申请仲裁。 甲 方: 乙 方: 年月日: 供电工程施工合同2022 篇3甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,遵循自愿、平等、诚信的原则经双方协商,七二〇安置房室外供电工程由乙方承担施工总承包,为了明确双方的责权利,保证工程按期保质保量竣工交付使用,现就有关事项协议如下: 一、室外供电工程施工安装承包范围:根据提供的《室外供电总平图纸》、技术文件等,自10KV高压供电线路到用户户内配电箱的全部电气安装工程; 1)安装每栋分支电缆线路,防雷设置(防雷设置要达到新建县气象局规范标准)土建主体防雷设施由项目部负责,强电防雷设施由供电承包责任人负责、电表箱进线电缆; 2)安装路灯电缆线路、灯杆、灯具、控制装置等; 3)预埋穿越水泥道路电缆管; 二、工程决算执行标准: 1、全国统一安装工程定额(20xx江西省单位估价表); 2、取费标准执行江西省费用定额及国家有关规定; 3、材料价格按施工当期的市场价执行; 4、工程量按照设计图纸、设计变更签证计算; 三、甲方责任 1、审核乙方提供《室外供电总平面布置图》、《路灯照明平面布置图》及其它有关图纸、技术文件; 2、及时向乙方通报其它室外工程施工进度情况。 3、对乙方的安装工作进行监督和检查。 四、乙方责任 1、认真按照甲方审核后的设计图纸、有关技术文件、完成本合同所规定的室外供电工程。 2、乙方外购设备、材料须经甲方认可,优先使用甲方库存材料。 3、紧密配合甲方其它室外工程施工,及时做好电气预埋工作。 4、乙方应严格按照《建筑电气工程质量验收规范》施工安装。 5、接受甲方监督和检查,对未按设计要求安装的要及时整改。 6、乙方必须严格遵守建筑施工、建筑电气安装安全操作规程,确保人员、材料、设备的安全,并对全过程的安全负全责。 7、工程未移交甲方前,乙方应负责施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表的保管和维护管理工作。 8、工程竣工验收前乙方应提供七二0安置房高、低压线和路灯安装竣工图; 五、违约责任 1、乙方未按照设计图纸及要求安装或者擅自安装改变设计、改变工艺造成返工、整改所需的材料费、人工费由乙方承担。 3、乙方未按照设计图纸及要求以及建筑电气安装验收规范安装,拒绝接受甲方检查和监督,由此造成的经济损失由乙方承担。 六、工程造价及付款方式 1、工程造价: 工程总价款按《七二0厂职工宿舍强电工程》预算造价: 522288.09元 编制时间20xx年12月01日、《七二0厂宿舍路灯工程》预算造价: 94364.62元 编制时间20xx年12月12日。总预算造价为: 616652.71元,经双方协商:双方同意确定工程造价按人民币50万元总包干(大写:伍拾万元整)。 2、合同签订后,甲方支付工程总造价的40%作为本工程材料的预付款。工程10KV通电后,甲方支付工程造价的25%。工程竣工验收合格后,乙方开据工程属地地税发票再支付工程总造价的30%,余款5%的质量保证金一年期满无质量问题一次付清。 七、合同工期以及工程质量保证的承诺 1、开工时间:20xx年12月20日; 2、竣工时间:20xx年03月30日; 3、工程竣工验收合格后12个月之内乙方免费负责保修。 八、其它约定 1、《室外供电总平面布置图》、《路灯照明平面布置图》及其它有关图纸、技术文件及施工过程中甲方发出的变更通知均属于本合同附件,与本合同等同有效。 2、在承包期内,乙方未能管理维护好施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表,造成丢失和损坏由乙方承担经济损失。 3、在承包期内,乙方未做好施工安全工作,造成设备、人身事故或者伤害到他人应当承担由此而造成的全部经济损失。 4、质量保证期内出现质量问题,乙方承诺接到通知24小时内返修,否则,甲方可委托他人返修,返修费在5%质量保证金中支付。 5、签订合同时,乙方应提供电气安装人员<<身份证>>、<<电工操作证>>复印件。 6、本合同一式肆份,双方签字盖章生效; 7、本合同解释权归甲方,其它未尽事宜,双方协商解决。 甲方:七二0安置房项目部 (盖章) 代表: 电话: 乙方: (盖章) 代表: 开户行: 账 号: 电话: 年月日: 供电工程施工合同2022 篇4甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,结合本工程具体情况,甲方将总承包施工的西湖花园工程中的小区高低压电力工程下达乙方承包施工,为明确双方的权利、义务和责任,便于合同的实施,经双方平等协商一致,达成如下协议,以兹共同遵守... 一、工程名称:华盛达西湖花园住宅小区 二、施工内容及范围: 由黄冈强源电力设计有限公司红安设计室设计图纸范围内的所有工作内容(包括地埋管,电缆敷设,电缆分接箱,单元配电箱,箱式变压器、环网柜的安装、调试,施工图、竣工图、竣工资料的提供等)。总之,乙方负责组织报装、设计、施工、验收、产权移交、通电。 三、合同价款: 本合同工程总造价为4680000.00元(大写:肆佰陆拾捌万元)。(包含本工程施工所需的全部费用,此价款不含税,但乙方必须提供主材购货正规税务发票给甲方)。该合同价款为固定价格,不因国家政策调整、市场因素变动其它因素而调整。 四、承包方式: 以合同第三条中的工程价款包工、包料(主材由甲方指定品牌,乙方按实际工程量购买,购货发票交甲方,货款从总价款中扣除),固定价包干,在方案没有改变的情况下,总价款不发生任何变化。包文明生产、包安全作业、包竣工验收、包小区配电全部设备和线路的产权移交给红安供电公司,甲方不再承担小区交工后配电工程的管理、维护、维修责任。 五、施工工期: 一期工程必须在 年 月 六、使用材料、规格: 本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工,材料规格及材质必须符合国家相应标准。 七、工程款支付: 工程款分三次支付 7.1合同签字生效后,乙方进场之日起七日内,甲方支付乙方合同价款的20%; 7.2所有工程完工,乙方出示红安县供电公司送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内,甲方支付乙方合同价款的50%,付款之日起乙方保证3日内通上电能够使用,无质量问题,甲方一次性支付工程价款的25% 7.3 x小区供电设备、线路产权移交给红安供电公司后,剩余5%一次性无息支付。 八、质量要求: 本工程必须经红安县供电公司验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工,所用设备及材料必须为正规厂家产品,符合设计要求,并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失,全部由乙方负责。 九、工程质保期:该工程自竣工之日起(以甲乙双方书面形式确认时间为准)质保期为两年。 十、双方权利和责任 甲方: 1、 按合同及时支付工程款。 2、 协助乙方协调施工环境。 3、 甲方现场代表在发现乙方的施工有可能甲方小区将来的使用和后期工程的进展时有权要求乙方停止施工,双方协商解决后才能进行下一步的施工。 乙方: 1、负责协调供电相关部门的内、外部关系,在施工中如有村民等阻碍施工时,由乙方为主来处理,甲方协助乙方解决; 2、按有关设计图纸要求及国家规定、规范施工,保证工程按期竣工且施工质量满足合同规定的验收合格要求; 3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好,因乙方施工作业原因造成相关设施、设备损坏由乙方负责赔偿或修复。 4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调; 5、乙方必须保证文明安全施工、用工,主管部门对乙方的管理费用由乙方自行承担。 6、乙方不得以任何方式将本工程转包、变卖给他人。 7、乙方必须向甲方提供红安供电公司接收x小区供电设备和线路的合法证明文件,并由甲方(或开发有限公司)与红安供电公司签订产权交接手续。 十一、事故处理及安全防护: 乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用,无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故;而造成的自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失,由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任,甲方不承担其任何费用和法律责任。 十二、成品保护及维护: 工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责,经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小区物业管理单位,交接后出现构件损坏、丢失由小区物业管理单位负责;保质期内出现任何非人为的设备、线路损坏等质量问题,全部由乙方负责维护。 十三、工程移交: 工程验收合格送电后,乙方填写工程移交证明书一式两份,甲方对工程质量作出评价,经双方签字盖章后各执一份,即为工程移交。 十四、保修: 本合同工程在正式移交红安县电力公司之前的质量和成品保护工作由乙方负责,由于电缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和供电公司共同负责。若供电公司不负责,由乙方负责与协调,协调不成由乙方承担全部责任。 十五、违约责任:乙方违反工期约定,应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日5000元的延期违约金。乙方如不服从甲方现场代表的管理,甲方有权停止拨付工程款并视情节予以罚款。 十六、争议解决方式:本合同履行过程中产生的纠纷,双方协商解决。如协商不成可向红安县人民法院提起诉讼。 十七、本合同一式肆份,双方各执两份,经双方签字盖章后生效。 十八、其他:本合同未尽事宜,由双方协商达成补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方(章): 乙方(章): 法人代表(签字): 或委托代理人: 签订日期: 法人代表(签字): 或委托代理人: 签订日期: 供电工程施工合同2022 篇5甲方名称:_____________ 地址:_____________ 法人代表:_____________ 乙方姓名:_____________ 性别:_____________ 年龄:_____________ 民族:_____________ 文化程度:_____________ 籍贯:_________省_________市 现住址:_____________ 属于:_________(农业人口/非农业人口) 居民身份证号码:_____________ 务工许可证号码:_____________ 甲方因生产(工作)需要,经劳动部门批准,劳务市场介绍,同意招用乙方为临时工,根据有关国家有关规定及有关政策,经双方协商同意自愿订立本合同,并共同遵守如下条款: 一、合同期限 自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。合同期满,本合同自行终止。如甲方需要继续留用,经乙方同意,双方可以续订合同,并办理鉴证手续。 二、生产(工作)任务 甲方根据生产(工作)需要,安排乙方在_________岗位,承担_________临时生产(工作)任务。乙方若同意,须服从。在合同期内甲方因调整生产(工作)任务,需要变更乙方的岗位和任务,需经乙方同意。如乙方不同意,可提出辞职,双方办理解除合同手续。 三、劳动时间与劳动报酬 (一)劳动时间:甲方实行每周_________日,每日_________小时工作制。严格控制加班加点,确因生产(工作)需要加班加点的,应控制每日加班不超过_________小时,每月加班不超过_________小时,加班要提前通知乙方,由甲乙双方商定,按规定发给加班加点费。 (二)劳动报酬:按国家有关规定和单位的实际情况,根据乙方的岗位和承担任务,甲乙双方协商定为每日_________元,每月_________元。加班工资,按不低于国家规定的标准执行。奖金,根据单位效益和劳动贡献,定期发给。实行计件工资制的,月工资按计件单价结算。具体办法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的,应发给夜餐费_________元。 (三)在合同期间,如发生停工待料情况,甲方每天发给乙方基本生活费_________元。 四、劳动保护、保险福利待遇 (一)从城镇招用的临时工,实行社会养老保险制度。保险金缴纳办法与单位劳动合同制工人相同。缴纳养老保险费,每月甲方负担_________元,乙方负担_________元。乙方缴纳金额,先由甲方统一支付,后在其当月工资中扣除。乙方如符合招工条件,单位又有指标,可招为劳动合同制工人,所缴纳的养老保险可随同转移,合并计算缴费年限。 (二)乙方因工死亡待遇及因工负伤在医疗期内的待遇与合同制工人相同,因工负伤医疗终结,由劳动鉴定委员会确定其伤残程度。 (三)乙方患病或非因工负伤,医疗期最长不超过_________个月。医疗期内待遇应当与合同制工人同等对待,伤病假期间,由甲方酌情发给生活补助费。乙方在甲方工作半年以上,医疗期满尚未痊愈被解除劳动合同的,由企业发给一次性医疗补助费_________元,乙方死亡的,甲方应发给丧葬补助费_________元,一次性发给供养直系亲属救济费_________元。 (四)乙方在甲方工作一年以上,重新签订合同的,甲方应按国家规定安排乙方探亲,服务每满一年假期为_________天;乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳,甲方应按规定安排假期。上述假期为有薪假期,超出规定日期的,经批准按事假处理。 (五)根据工作岗位需要,并参照国家有关规定,甲方发给乙方劳动保护用品。从事起重、电焊、司炉等特殊工种作业的,需持有关部门核发的《专业岗位操作证》方可上岗。 五、劳动纪律 (一)按时上下班,不得迟到早退。 (二)严格遵守操作规程,保证生产。 (三)爱护单位财产,不无故损坏公物。 (四)上班工作(生产)时间不得做私事,不得做与生产工作无关的事。 (五)听从指挥,服从调动。 (六)保质保量完成任务,不得投机取巧。 (七)有事及时请示报告,不得擅自主张。 六、劳动合同的变更、终止、解除和辞职 (一)甲方因转产,调整生产项目或者由于情况变化,经乙方同意,可以变更合同的相关内容。 (二)合同期满后即终止执行,并办理终止合同手续。如生产(工作)需要,甲方继续招用乙方,需要经乙方同意,并经劳动部门批准,双方重新签订合同。 (三)有下列情形之一的,可以解除劳动合同: (1)双方一致同意的; (2)符合本合同第六条第五项和第六条第六项规定的; (3)乙方培训(熟练)期满,不符合录用条件或乙方不愿意供职的; (4)乙方非因工负伤,治疗终结仍不能复工的。 (四)有下列情形之一的,本合同自行解除: (1)甲方宣告破产,或者濒临破产处于法定整顿期间的; (2)乙方被除名开除、劳动教养或判处徒刑的。 (五)乙方在合同期内有下列情形之一的,甲方可以辞退; (1)严重违犯劳动纪律,影响生产、工作秩序的; (2)违反操作规程,损坏设备、工具,浪费原材料、能源,造成经济损失的; (3)服务态度恶劣,损害消费者利益的; (4)有贪腐、盗窃、赌博,营私舞弊等违法行为,尚未构成刑事责任的; (5)无理取闹、打架斗殴,严重影响社会秩序或犯有其他严重错误的。 (六)甲方有下列情形之一的,乙方可以辞职: (1)经国家有关部门确认,劳动安全卫生条件恶劣,无有效劳动保护措施,严重损害工人身体健康的; (2)甲方不按合同规定发放工资或连续两个月不支付工资的; (3)人格受到甲方负责人侮辱的; (4)甲方不履行劳动合同,或违反国家劳动法律、政策,侵害工人合法权益的; (5)经国家批准应征入伍的。 (七)乙方有下列情形之一的,甲方不得解除合同: (1)合同期限未满,又不符合第六条第3项情况之一的; (2)患有职业病和因工负伤在治疗期限内未能治愈,属于全部或大部分丧失劳动能力的; (3)女工在孕期、产假期、哺乳期内的。 (八)甲方或乙方要求解除劳动合同,除第六条第(四)款所列情况外,必须提前半个月通知对方。并办理有关手续。 七、违约责任 甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的,按乙方实际损失予以赔偿,具体数额由双方协商。 乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的,甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。具体数额由双方协商。乙方不经甲方同意私自离单位的,赔偿甲方_________元,否则甲方不予办理离单位手续。 八、双方认为需要约定的其它事项 (一)甲方为乙方提供住房,房租、水、电费由乙方自负。房租按商品房标准收取的,甲方应给乙方住房补贴每月为_________元;如乙方自行解决住房的,甲方应给乙方住房补贴,每月为_________元。 (二)甲方自办食堂的,按饭菜成本收费,不办食堂,在外搭膳的,所需管理费由甲方支付。甲方给乙方膳食补贴每月_________元。 (三)甲方按国家规定,每月应给乙方各类补贴共_________元。 (四)计件工资制的,月工资结算办法:_________。 (五)其他需约定事项:_________。 任何一方违反劳动合同,给对方造成经济损失的,对方有权根据责任和造成的后果,追究违约金_________元,赔偿金_________元。 九、本合同经双方方签字后生效,甲、乙双方各持一份。 供电工程施工合同2022 篇6甲方:乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就库车机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一致,订立本合同,以供共同遵守。 第一条 工程概况 工程名称: 库车机场迁建工程玉达线分支T接处至库车新机 场10KV线路安装工程 工程地点: 阿克苏地区库车县境内 第二条:承包范围和内容 承包范围:新建库车民用机场迁建10KV线路工程技施设计(玉 其吾斯塘分)施工图纸内容中,库车10KV供电线路玉达线分支T接处至库车新机场航站区围界外(不包括围界外至中心变电站的电缆)线路路径中所涉及的,土地占有及使用、青苗补偿,办理相关手续等一切费用。安装10千伏真空断路器及高计一台。按照库车电力公司要求安装电费计量装置等。具体内容详见询价文件。 第三条 承包方式 承包方式:本合同承包方式为包工包料。 第四条 工期条款 1. 本工程初定应在20xx年4月15日前工程完成。 2. 乙方必须按甲方的施工计划要求,编制分包项目的施工计划,经甲方核定后,按工期计划执行,确保按期和提前完成施工任务。 3. 若乙方工程工期与进度计划明显不符,甲方可要求乙方赶工,若乙方在收到甲方通知后 7 个工作日内无明显改进,或乙方无 能力承担工程任务,甲方有权增派或改派其它施工单位,由此增加的承包价差由乙方承担,在乙方工程款中扣除。 4. 因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害,经甲方签字认可,工期按实顺延。 第五条 合同价格及结算方式 合同价款:本工程合同价款:为510000.00元(伍拾壹万元整),(包干价)。除甲方认可的设计功能性设计变更外,包干价不做价格调整。 第六条 质量要求 1.乙方承包项目的施工质量以询价前所发放的施工图纸及说明,施工方案,设计变更,技术交底,现行施工与验收规范,作为检查、抽检或验收的依据和标准。 2.乙方必须服从甲方管理管理,严格按照以上约定的标准进行施工。工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准。 3.若乙方施工质量不符合要求造成返工,甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任;造成严重质量问题的或多次返工的,甲方有权终止合同清退乙方,并且今后不与乙方合作。造成甲方损失的,乙方必须负责赔偿及承担相关责任。 第七条 工程师: 1. 监理单位委派的工程师,姓名;范庭梅,职务:总监理工 2. 甲方单位委派的工程师,姓名:姬晓宁;职务;工程师; 3. 乙方项目经理,姓名;齐军;职务;项目经理。 第八条 甲方责任: 1. 乙方进场时,甲方应书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底; 2. 对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。 第九条 乙方职责: 1、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度的具体管理工作和工程材料调拨,工程决算的上报 2、在开工前向甲方提供四措一案、作业指导书。 3、必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工。 4、应接受甲方的监督和检查,并提供必要的协助。 5、负责施工人员安全、生产技术的培训。 6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。 7、遵守发包人对项目统一管理的相关规定。 8、如达不到承诺分阶段工期,每延误1000元违约金(壹仟元)。 第十条 安全文明约定 1.人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度; 2.施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作; 3.乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用; 5.对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿,应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任; 6.由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的损害,由乙方承担一切责任。 第十一条 工程设计变更 1.设计变更 ⑴施工中甲方需对原工程设计进行变更,应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延; ⑵施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。 2.其他变更 合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。 第十二条 保修事项: 1.本工程保修期为 2 年,自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算; 2.保修期内因施工造成的任何质量问题,均属乙方的保修范围; 3.保修期内发生保修事项,乙方应在接甲方通知后 24 小时内赶赴现场进行保修,乙方不在约定期限内派人保修的,甲方可以委托他人修理,发生的费用由乙方承担,费用从保修金中扣除,保修金不足以支付发生的费用时,作为乙方的债务甲方有权追索。 第十一条 付款方式 1.甲方在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预付款,工程电杆组立完成后,付至工程总价的60%.工程验收合格后,支付至合同总价的95%,留5%的质保金,质保期为2年,质保期满后向乙方支付5%的质保金。 2.支付方式:乙方在甲方指定银行开户,甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据。 第十三条 附则 1.本合同一式十六份,甲方执十二份,乙方执四份每份,其中正本两份,甲乙双方各执一份,其它为副本。正、副本均具有同等法律效力。合同自双方签字、盖章之日起生效,至保修期满结清余款后自行终止。 2.因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成时,双方同意向阿克苏人民法院提起诉讼。 3.合同履行过程中一切往来文件:下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容,与合同本身具同等法律效力。 4.甲方要求该工程的材料采购乙方必须直接由厂家进货,不得通过任何代理机构进行采购. 发包方(甲方): 承包方(乙方): 年月日: 供电工程施工合同2022 篇7甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 甲方根据电信工程施工需要,经与乙方充分协商,乙方愿承担甲方顶管工程的施工任务,达成合同条款如下: 一、 工程名称:方元公司丈八一路、唐延路电信过路顶管工程 二、 分包工程单价: 顶D1800砼管每延长米由乙方开挖)。 三、 工程结算: 每个工作坑开始顶管时,甲方应付给乙方每坑壹万元生活费。按月进度付款。甲方必须每月付清当月所完成工程量的90%工程款,完成一个坑清一个坑的工程款。综合单价以外部分根据实际发生量予以结算。工程完工后一次付清剩余总工程款的10%工程款。 四、 安全生产: 1、 乙方必须贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对员工进行安全教育,做好防范工作。 2、 乙方应自觉接受安全检查,对查出的问题及时改正。 3、 生产所需要的劳保用品由乙方自行解决 五、 双方的责任: 合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划而造成的经济损失。如甲方单方面解除合同应赔偿乙方因此而造成的经济损失。 甲方所拥有的权利: 1、 每天对乙方进行技术、安全措施检查、作好记录,并双方签字。 2、 对工程质量和安全进行检查和监督。 3、 提供文明施工所需物资和设施,乙方按甲方要求进行实施。 4、 按协议及时支付工程款。 5、 负责现场水、电、拆迁、地方关系协调等工作,如协调不到位,停工待料、一切机械、人工费由甲方承担。 6、 根据工程进度确保所需材料。 乙方所拥有的权利: 1、 乙方根据施工计划安排,按甲方要求及时组织人员进场,在甲方要求期限内乙方人员不能到场,而造成甲方进度缓慢的,甲方有权解除合同或另行组织施工队伍。 2、 做到安全施工、文明施工。对甲方提供的材料负有监督责任。 3、 乙方按文明施工、创卫工作方面要求,保证施工现场整洁、民工宿舍达标。 4、 乙方保证将甲方支付的工程款,首先按月用于支付劳务人员的费用,甲方有权监督乙方。 六、 附则: 1、 本合同发生纠纷时,当事人双方协商解决。 2、 本合同一式二份,甲乙双方各执一份。具有相同的法律效力。 3、 本合同自双方盖章之日起生效。至工程全部竣工并结算完毕后失效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 供电工程施工合同2022 篇8发包人(甲方):________________________ 承包人(乙方):________________________ 双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程施工项目协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:____________________________ 工程地点:____________________________ 工程内容:____________________________ 二、工程承包范围 承包范围:_____________________面积为准 三、合同工期 开工日期:______年____月____号 坯房竣工日期:______年____月____号 (中途如有下雨____天则往后推迟____天) 竣工日期:______年____月____号 合同工期总日历天数:____天 四、工期延误:因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延 1.设计变更和工程量增加; 2.____周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过____小时; 3.不可抗力自然条件; 五、工程竣工 乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。 因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的,乙方承担违约责任。 六、工程质量标准:__________县质量检测局为准 。( 不包括材料质量) 七、合同价款 金额: 建筑面积每平方米¥______元 × 建筑面积的总平方米 工程预支款:¥______万元 竣工日付款:余下总金额的______% 工程款结算:检测工程竣工日后______个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款 八、组成合同的文件 1.本合同协议书 2.标准、规范及有关技术文件 3.图纸 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 九、乙方向甲方承诺按照合同约定 进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 十、乙方在施工过程中 所需用的建材必需提前____天向甲方提出书面申请,甲方则需及时提供全部建筑不得误工,保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。 十一、甲方有权对乙方工程实施监督 在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。 十二、合同留存 本合同正本____份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存____份。 十三、合同生效 合同订立时间:________ 年____月____日 合同订立地点:_________________________________________ 本合同双方约定___________________________________后生效。 发包人:(签名)_______________ 电话:_________________________ 住所:_________________________ 承包人:(签名)_______________ 电话:_________________________ 住所:_________________________ 供电工程施工合同2022 篇9甲方:_____(以下简称甲方) 乙方:__________________________(以下简称乙方) 根据合同法及有关法规,甲方根据建设需要,邀约乙方承建甲方的道路硬化工程,按照平等互利,诚信的原则,双方经过协商一致,签定本合同。 一、工程名称:道路硬化工程。 二、工程地点:________________________________________________。 三、建设内容: 按照总平面图中标示的标段施工,路基处理、素土夯实、辗压预留管线、配套设施的安装、C30路面浇筑。 四、质量标准:合格(标高准确无渍水,不起灰)。 五、承包形式:总价承包。 六、工期:从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。如因雨天及人力不可抗拒的原因,经甲方认可,工期顺延。 七、工程价款:工程造价暂定_________元(大写:______________________)。工程量以实做实收。 八、工程款的支付: 1、工程完工经甲方验收合格后支付总价的75%; 2、陆个月无明显质量问题再支付总价的20%; 3、保修期一年,余款5%为质保金,期满后无质量问题一次付清。保修期内,乙方接到甲方通知3天内应派人保修,若乙方怠于履行义务的,甲方可以另雇他人进行维修,其费用将从质保金中直接扣除。 九、甲方的权利和义务: 1、提供标高及坡比。 2、专人对工程实行监督、管理、检查,乙方的质量、进度、安全措施的落实。对违反操作规程的有权予以停工、返工,直至给予处罚的权利。 3、检查乙方的材料及施工工艺,限制不合标准的材料进入工程。 4、按照第八条的规定支付工程款。 十、乙方的权利和义务: 1、施工前,认真审核图纸,有疑问的以书面通知甲方、 2、认真搞好施工管理,严格按施工规范操作,做好施工记录及相关检验资料。 3、搞好安全施工和安全防护,对出现的安全事故,承担其经济赔偿和法律责任,由此产生的一切费用由乙方承担。 4、乙方有对工程质量至交付使用期间的养护和监护的义务。工程竣工后,乙方按规定对工程实行保修,自通过竣工验收之日起计算。 十一、其它条款: 1、工程进度:乙方必须在规定的工作日内完成全部工程,否则甲方将停拨和缓拨工程款,并按逾期日一天扣乙方工程款500元。 2、安全生产,安全防护措施必须到位,甲方检查发现不能到位的和有安全隐患的,每次处罚资金500元。 3、工程竣工后,乙方有清理工程范围内建筑垃圾的义务。 4、乙方如没有严格执行施工规范要求造成的损失,由乙方全额赔偿,并追究其责任。 十二、以上条款属双方自愿签订,经双方法人签字盖单位公章或合同专用章并交纳保证金后生效,在工程款结清后且保修期满后失效。 十三、本协议一式肆份,双方各持贰份。 十四、未尽事宜双方另行协商。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 供电工程施工合同2022 篇10发包人:晋江市公路建设开发有限公司(以下简称“甲方”) 承包人:中铁大桥局股份有限公司 (以下简称“乙方”) 本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与甲、乙双方于20xx年10月8日签订的晋江市金井北通道道路整治工程《施工合同》(下称”原合同“)中定义相同。 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方经友好协商,在原合同签订的基础上,就乙方承包晋江市金井北通道道路整治工程的给水工程及金东公路金井段道路改造工程的相关事项订立以下补充协议: 1、 工程概况 工程名称:晋江市金井北通道道路整治工程一给水管道(原水管道)工程及晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程。 工程地点:晋江市金井镇 2、 建设内容 给水管道及金东公路金井段道路改造工程。具体详见施工图纸:《给水管道(原水管道)工程》及《晋江市金东公路金井段(镇标至西环路口)改造工程》。 3、 施工工期施工合同补充协议工期为240日历天(备注:即乙方应在原合同工期的基础上顺延8个月之内完成) 4、 工程质量 工程质量要求符合《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-20xx)、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《球墨铸铁给排水管道工程施工及验收技术规范要求》(ZXB/T0202-20xx)、《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB50236)及《现场设备、工业管管焊接工程 施工及验收规范》 (GB50236)。并且通过甲方组织的竣(交)工验收和晋江市供水公司的交接检查。 5、工程价款 本工程为固定单价合同,根据晋江市财政投资项目评审中心审核书以及招标文件约定的下浮比例计算,签约合同价暂定为人民币(大写)壹仟零肆拾叁万贰仟陆佰零柒元整(¥10432607)[包含给水工程安全文明措施费 拾贰万捌仟贰佰伍拾陆元整(¥128256)] 6、进度付款额度和付款方式支付 工程进度付款:按月支付工程进度款,即按经监理人、发包人审核当月实施工程价款扣减质量保证金(质量保证金百分比为月支付额15%)以及合同约定应扣减的其他金额后支付进度款。 7、合同生效 7.1 本协议经甲、乙双法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章即生效。 7.2 本协议生效后,即为原合同不可分割的组成部分,与其具有相等的法律效力。 7.3 合同地点:泉州市晋江市 8、本协议正本贰份、副本捌份,承发包双方各执正本壹份,副本肆份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。 发包人: (盖单位公章) 承包人: (盖单位公章) 法定代表人 法定代表人 或其委托代理人 (签字) 日 期: 年 月 日 或其委托代理人: (签字) 日 期: 年 月 日 供电工程施工合同2022 篇11甲方(发包单位): 乙方(承包单位): 经甲乙双方自愿协商同意,决定由乙方承包建设甲方的《,为明确双方在该项目中的权力、义务和责任,特签订以下工程承包合同,由双方共同遵守。 第一条 工程项目 一、工程项目名称: 二、工程地点: 三、工程承包范围: 1、数字监控系统的布线及设备安装调试; 2、桥架安装; 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工; 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试; 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求: 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89:97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72:97》。 1、桥架工程要求: 1) 水平桥架安装; 2) 垂直桥架安装; 3) 桥架三通爬坡制作; 2、布线工程要求 1).数字监控系统,共计XX个前端,按照甲方要求,支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条 双方责任 一、甲方: 1、指派现场代表负责协协调乙方施工; 2、对乙方的施工进度,质量等问题进行监督检查; 3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工; 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜(费用甲方承担)。 6、甲方提供乙方工作场所和库房,以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全,防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8、保修期内属非安装、调试的原因(如人为破坏、自然灾害等)而出现的系统故障,由甲方负责。 二、乙方: 1、服从甲方的统一调度; 2、组织人员进场; 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工,并提供相应的工程文档; 4、工程质量必须达到优良; 5、系统验收合格后壹年内,在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障,由乙方负责免费维修。 第三条 工程期限及配合 一、进场日期为 年 月 日,工期定为 天,并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约,按每延误一天处以合同金额的1‰罚款。 第四条 工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工,工程范围之外的工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。 二、经甲乙双方协商确定,本次工程承包合同总金额人民币: X元整(¥)。如果发生工程量的变更,甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。 第五条 工程验收 一、验收标准:根据国际标准ISO/IEC IS11801,国内标准CECS89:97的规定进行验收;在竣工验收前乙方应向甲方提交以下技术文件:(1)详细布线安装图2份(包括各楼层监控摄像机布置图,线缆走向系统图及编号等内容) 二、验收要求:除不可抗力的原因外,乙方承包建设的工程经验收达不到规定要求,乙方必须返工,费用由乙方承担。由此造成工期延误的,按每延误一天处以工程总额的1‰罚款。 第六条 付款方式 一、合同签定后3日内,甲方向乙方支付工程预算总费用的60%,计为人民币:X万X仟X佰X拾X元X角(¥X元); 二、工程完工乙方自行验收后三日内,甲方应安排验收,并在验收合格后壹周内根据实际工程量(如有变化,按本承包合同第四条的有关规定增减工程费用)与乙方结算至工程总费用的100%(¥X元),如甲方无故不予支付,按每延付一日处以工程总额1‰的罚款。 第七条 合同纠纷 一、如有一方违背本合同,除本合同另有约定外,应负责向对方支付违约金1万元,并赔偿因对方违约而造成的经济损失。如在履行合同中发生争议,双方应协商解决,如协商不成,任何一方均可向人民法院起诉。 二、本承包合同的附件包括:附表1:监控系统点位图;附表2:桥架安装图;以上附件1-2是本承包合同有效组成部分,与本承包合同具有同等效力。 三、本承包合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本承包合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 供电工程施工合同2022 篇12甲方:,以下简称甲方 乙方: ,以下简称乙方 依据《中华人民共和国合同法》等有关规定,经甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上,订立本合同。 一、承包形式:包工,包料。 二、承包内容:郴州市后营大道西段K0+201桥梁下部总体承包。 三、质量要求,达到验收合格标准。 四、甲方责任:甲方提供施工图纸,施工用水用电,负责组织验收;监督检查施工质量、进度及安全隐患。不合格的部分甲方令其整改和返工。 五、 乙方责任:乙方按照设计图纸和规范施工,施工材料的采购必须是合格产品,必须全部附有合格证。采购的材料先经甲方、监理确认合格后再进场,砼浇筑用商砼,钢材用国标产品。要确保工程进度,工程质量达到合格。负责收集和整理工程资料,保证按时交接和归档。 六、工程工期:接到甲方通知后三天必须设备进场。 七、工程进度,乙方必须报施工进度计划,必须在规定时间内完成施工任务,不准滞后,如不按计划施工,甲方有权裁减乙方承包工程量;乙方并承担经济损失,在没有特殊情况下工期每拖延1天,承担工程总款2%的违约罚款。 八、 安全施工,文明施工:乙方负责对进场施工人员进行安全教育,进入施工现场带安全帽,施工用水、用电不准私拉乱接,防火防盗。乙方自备电箱,要求三级配电二极保护。文明施工,做到三清,六好。施工中出现一切安全事故和因此发生的费用乙方自负,乙方应服从甲方、监理的现场指挥及管理。如乙方不按合同要求和甲方指令进行施工,甲方即可令乙方暂停施工,由此造成的损失由乙方负责。 九、材料管理:施工期间乙方应保护好施工现场用电设备材料,如有损坏乙方自负。所有施工材料和施工进度,要和甲方联系,作好施工记录和施工资料。竣工验收报甲方、监理审核。每道施工报甲方监理验收,并作记录。 十、工程保修,乙方按照本协议约定的时间和国家有关规定履行保修责任。保修时间按工程整体验收合格和各种手续办理完成并移交相关部门之日算起,保修期 十一、工程造价 305000 元。即人民币 叁拾万零伍仟圆整 (大写)元。 十二、 设备进场甲方支付五万,完成桩基础甲方支付伍万元,本工程竣工验收合格后甲方付给乙方工程费 95 %,余款 5 %保质一次付清。 十三、未尽事宜,由双方协商解决。 十四、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,本合同一式两份,甲方双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 供电工程施工合同2022 篇13发包人:_________ 承包人:_________ 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。 第1条工程概况 1.1工程地点:_________ 1.2工程内容:房屋间数____室______厅;总建筑面积_____平方米。 1.3承包范围:_________ 1.4承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式: (1)承包人包工包全部材料; (2)承包人包工包部分材料; (3)承包人包工、发包人包料。 1.5开工日期:________年____月____日;竣工日期:________年____月____日;总日历工期(包括法定节假日):____日。 第2条合同价款与支付 2.1合同价款:金额(人民币大写):____,¥:_____. 2.2合同价款采用方式: 双方商定本合同价款采用第_____种方式确定。 (1)采用固定价格:固定价格加_____%包干风险系数计算。包干风险包括______. (2)采用可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。 (3)成本加酬金:_________ 2.3工程预付款:合同生效后,发包人向承包人预付工程款_____%即人民币(大写)_____,预付款扣回的时间、比例:_____. 2.4工程款(进度款)支付 (1)工程款支付方式:_________ (2)工程款支付金额和时间:________ 工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。 发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。 第3条施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供: (1)发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。 (2)由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。 第4条发包人工作 4.1指派_____为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 4.2装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道),负责到有关部门办理审批手续。 4.3向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。 4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。 4.5开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。 4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。 第5条承包人工作 5.1指派_____为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。 5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。 5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。 5.4未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 5.5工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 5.6保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。 第6条材料供应 6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。 6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。 6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。 第7条安全生产和防火 7.1发包人提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。 7.2发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。 7.3承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。 7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此引发的一切经济损失。 第8条工程质量及验收 8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定______标准(可选择优良或合格)。 8.2优良工程等级增加的经济支出______. 8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。 8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。 8.5工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。 8.6装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。 第9条工程变更 9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。 9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。 第10条竣工结算 10.1工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意。 10.2工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。 第11条工程保修 11.1验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。 第12条违约责任 12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人_____元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_____支付滞纳金。 12.2由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人_____元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的____%. 12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。 12.4未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。 12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。 12.6未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。 12.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 12.8双方约定其它违约责任:________. 第13条争议的解决方式 13.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可申请仲裁或者向法院提起诉讼。 发包人:____________ 承包人:____________ ________年____月____日________年____月____日 供电工程施工合同2022 篇14为了强化工程管理,确保工程质量,加快施工进度,法库县(全称以下简称甲方)将工程,承包给(全称,以下简称乙方)施工,经双方协商订立如下合同并共同信守。 一、 工程名称:新建工程 二、 工程内容及工程量:。 三、工程总造价:大写(¥*元) 四、工程质量标准:乙方应按甲方提供的施工设计图纸进行施工,施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准,对该项工程要求达到:合格品。 五、约定施工工期:20__年*月*日20__年*月*日 六、工程款结算方式:甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金,无质量问题到期返还) 七、资金来源:省、市、县村级活动场所建设资金。 八、甲乙双方责任:甲方提供施工设计图,乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题,应及时与甲方取得联系,解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工,环境保护措施,促进和谐社会发展,履行安全生产职责,建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题,均由乙方负责。 九、质保期(一年):此工程质保期*年(*年*月**日均由乙方负责。 十、本合同经双方验收合格,签字后生效,并结清全部款项,随之本合同自行失效。 十一、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 供电工程施工合同2022 篇15发包方(甲方): 承包方(乙方): 第一条:工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围: 4、承包内容: 5、甲方视需要,可对乙方承包范围及内容作出增减或调整,也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受,也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 6、承包方式:本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方对业主的所有及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容,处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条:合同工期 1、乙方接甲方进场通知后___日内做好施工现场准备工作。 2、合同工期:本工程于____年____月____日开工,至____年___月___日竣工,共____个日历天。 3、工期延误时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为每延误一天,按本工程总价的_____计算,按天累计。 4、如遇不可抗力影响,经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后,可考虑工期延长。 5、发生不可抗力,乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划,尽一切可能保证工期。 6、除不可抗力因素以外,均不得延长工期和要求增加费用,非上述原因工程不能按合同工期竣工,乙方应承担违约责任。 7、对不可抗力的解释按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行,包括对不可抗力的处理办法。同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失,除业主明确承担的部分外,其余部分均由乙方承担。 第三条:质量 1、本工程质量等级为__________。 2、质量达不到要求时,乙方须向甲方支付违约金,违约金为_______。 3、乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。 4、甲方为维护自身的声誉、品牌、形象,将对本工程的质量进行不定期的巡查,在巡查过程中发出的质量整改通知书乙方必须在规定的时限内整改完毕,发出的对乙方的罚款通知,须说明罚款理由并由乙方全额承担。乙方必须在罚款单上签字接受,乙方拒绝签字并不影响罚款单的生效。 第四条:环境安全标化 1、本工程乙方现场文明施工要求为:建立现场安全生产保证体系,通过安全生产保证体系的认证并达到标准要求,并承担安全贯标、一体化贯标和上级部门各种检查所发生的费用。 2、乙方如达不到本合同约定的安全标化标准,甲方有权责成乙方进行整改,由此造成的一切工期、经济损失全由乙方全额承担。且乙方愿意接受达不到安全标化标准的甲方罚款,罚款金额为总结算金额的%,由此造成的业主罚款也由乙方全额承担。 3、乙方应识别施工过程中的环境因素和危险源,并采取措施对其进行控制,防止环境污染事件和安全事故的发生。 4、乙方严格执行建筑施工安全检查标准、高空作业、施工现场安全生产保证体系等各级政府的法律、法规和有关规定,执行甲方对安全和标化管理的有关要求,并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产损失和伤亡事故,由责任方承担责任和相关费用。 5、乙方应编制现场临时用电施工方案,脚手架搭设施工方案,模板施工方案等专项施工方案,经甲方主管部门批准后方可实施。 6、乙方必须根据施工规范搭设和配置各种安全设施和安全劳防用品,应在甲方允许的供应商中采购上述物资,且必须加强进场验收和搭设后的使用前验收。 7、乙方应对乙方的施工人员及乙方的专业分包施工队伍进行分部分项和专项安全交底。 8、在施工期间,乙方所有施工人员必须统一按甲方提供的服装着装,费用由乙方承担。 第五条:工程价款 1、本工程价款暂定为_______人民币元整。 2、上述计价方式中包括(或不包括)工程税金。 3、如本工程计价方式含税金,则由甲方实施代扣代缴。 4、本工程结算由乙方在工程竣工验收合格后28天内编制完毕,并递交甲方进行结算审核,审核无误后由甲方提交业主单位,经业主及审计单位确认后形成正式的工程结算书作为价款结算的依据。 第六条:图纸及工程资料 1、甲方应在开工前天向乙方提供施工图纸及有关地质水文资料和地下管线图等工程资料套,并进行设计交底。乙方需要增加图纸份数,由乙方自理,费用由乙方承担。 2、甲方负责提供归档资料样本及归档资料编制要求。 3、乙方在全部工程竣工后一个月内向甲方提供乙方施工范围内的完整竣工资料及竣工图纸套,竣工原图由方提供。编制要求按上海市建委、市档案局,市政局和甲方有关文件规定执行,同时满足合同标段竣工资料的编制要求,费用由乙方自理。竣工资料编制保证金为本分包合同造价的_____%,竣工资料和竣工图提交每推迟一个月扣除保证金____%,依次类推,扣完为止。 4、乙方竣工资料的编制应与工程进度同步进行,并随时接受甲方的检查和监督。 第七条:材料供应 1、甲方在提供甲供材料前,乙方应出具乙方单位收料确认章和收料责任人的书面证明。 2、甲方供应的材料,乙方应派收料责任人接料、清点、验收,经甲、乙双方确认后由乙方收料责任人在送料单位送料单据上签认规格、数量并加盖收料章,乙方妥善保管并承担相应保管职责。乙方必须在原材料接收后,在甲方试验工程师的协调下,对原材料按规定进行复试,复试合格后方可使用。所发生的相关试验费用由乙方承担。 3、乙方要料计划及数量须按甲方要求每月日按时上报,该计划及数量经甲方审核后,由甲方按已审核的计划及数量供料。 4、按图示数量超用部分的甲供料,如供料当月的市场价高于合同甲供料单价,超用部分按供料当月的市场价在结算时扣除;反之则按甲供料单价在结算时扣除。 5、上述甲供材料以外的材料可由乙方供应,单价由乙方与供应商洽谈确定。但所选的供应商必须在甲方的合格分包商名录内,并符合国家和政府的备案证和许可证制度,且应事先收集该供应商的相关资料(经营执照、产品生产许可证、出厂合格证明、质量保证书、产品防伪标志、复试报告和备用证等),报甲方审核批准后方可实施采购。由于材料质量不合格而造成的一切损失由乙方承担。 第八条:预付款担保及履约担保 1、乙方同意以下列第种方式对甲方支付乙方预付款、乙方履行合同进行担保,乙方须在签订本合同的同时,向甲方提供预付款银行担保、分包履约担保书。 1、预付款银行保函:在甲方支付乙方预付款前,乙方需出具与预付款同等金额即____万元的预付款银行保函给甲方,预付款银行保函的期限为从预付款支付前开始到预付款在每月甲方支付给乙方工程款中全部回扣完为止。 2、履约保函:在合同签订后天内,并在第一笔工程款支付前,乙方需出具合同金额的_____%计万元的银行保函给甲方,履约保函期限从本合同内容开工到乙方完成合同规定全部义务(除保修义务外)为止。 3、提交履约保证金:在合同签约后天内,乙方须提交合同金额的%的履约保证金____万元于甲方的指定银行,至乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止返回保证金。 4、分包工程款抵冲履约保证金:从甲方付乙方第一期工程款开始,扣合同总价的%工程款万元作为履约保证,扣款期数从第一期甲方付乙方工程款开始到第期甲方付乙方工程款结束,共分期扣完,并必须在分包工作量达到50%合同总价前暂扣完毕,等乙方完成合同约定全部义务(除保修义务外)为止,开始释放暂扣工程款部分。 第九条:工程款的支付 1、工程款支付方式:月度工程进度款隔月支付。乙方每月日将当月实际完成工作量上报甲方审核,核定后的工作量作为付款依据。 2、月度实际付款计算公式为:甲方审核工作量×(1-下浮率____%)-履约保证金____%-安全文明施工抵押金____%-缺陷责任期的质量保修金____%-竣工资料编制保证金____%-甲供材料-甲方其他代付款和各类罚款。 3、本工程竣工验收合格,竣工结算后预留工程保修金____%,待工程保修期满及业主将保修金余额返还后天内,甲方与乙方结清保修金。在保修期内若甲方通知乙方的保修内容不能得到及时响应,则甲方有权使用工程保修金对本工程出现的质量问题进行维修,如工程保修金尚不足于承担全部维修费用的,乙方不足部分继续由乙方承担。 4、在合同签约时,乙方对本工程的资金情况已作充分了解。乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付,并共同承担资金风险。当业主工程款暂不到位时,乙方不得因此延误工期,并应全力配合甲方共同催讨工程款;同时,因业主不及时付款或拖欠工程款的行为造成甲方不能及时向乙方支付工程款时,乙方决不向甲方追究责任和提起诉讼。 第十条:甲方驻工地代表 1、甲方任命____同志为甲方驻工地代表(甲方代表)。 2、甲方代表行使甲方的全部权力和承担甲方的全部职责;乙方应接受其指令,凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中,在其职责范围内所发出的工程指令,均应视为甲方意见的有效表达。 3、甲方代表发出指令,以《工程联系单》形式送达乙方,乙方应予以执行。如乙方认为甲方代表的指令不合理,应在收到指令8小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后作出修改指令或继续作出执行指令的决定,并以书面形式通知乙方。甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予以执行。 4、甲方代表有权对不能有效履行管理职责的乙方管理人员提出更换要求,但应出示书面通知,且具备合理理由。乙方在接到通知后的一周内替换人员要到岗就位。 5、甲方代表可按本合同的约定行使甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除本合同中乙方的任何义务。甲方代表易人,甲方应提前一周通知乙方,后任继续承担前任应负的责任。 第十一条:乙方驻工地代表 1、乙方任命_____同志为乙方驻工地代表(乙方代表);另委派同志负责现场施工,同志负责工程施工质量,同志负责工程施工安全,同志负责施工技术,同志负责预结算工作。 2、上述乙方代表行使乙方的全部权力和职责;凡乙方代表及其委派人员在工程施工中,在其职责范围内所发出的书面资料,均以视为乙方意见的有效表达。 第十二条:设计变更及索偿 1、甲方有权发出指示要求作出设计变更或修改,乙方不能擅自作设计变更或修改。如甲方要求的变更或修改迟后而导致乙方损失的,乙方须在甲方发出书面要求后14天内书面呈交甲方审核,逾期提出或迟交的索偿将不获考虑。 2、索偿的计算资料必须包括套用单价的详细分析,如有关项目与原合同项目相同或相似的,则按原合同单价计算;若出现索偿项目在原合同内无相关项目单价套用时,则该索偿项目的单价按照乙方书中约定的原则计算。 第十三条:工程验收及保修 风险提示:保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。 1、工程施工质量的评定按《市政桥梁工程质量检验评定标准》、上海市颁发的相关质量评定标准、市政工程验收规范和设计要求。 2、工程具备覆盖条件或达到合同约定的分部、分项验收要求,乙方自检合格后,提前24小时通知甲方代表组织验收。通知包括乙方自检记录、质量评定表等内容、以及验收时间和地点。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内整改重新验收。 3、严格执行隐蔽工程质量验收制度,即隐蔽工程必须经甲方有关人员、施工现场监理人员的检查、验收合格后,方可进行下道工序施工。 4、竣工日期为乙方完成所有合同工程内容,并经甲方、业主、监理等各方验收通过签字的日期。承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经各方组织的验收,经整改后评定仍未通过的延误,均视为工期延误。 5、保修期限:自整体工程竣工验收通过之日起______年。 6、在保修期限内,乙方对施工质量问题负责维修。乙方在接到修理通知书后7天内派人修理,费用由乙方承担。在保修期限内非因乙方责任造成的修理由甲方或业主支付费用。 第十四条:违约处理 1、乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可通知乙方,支付违约金________元,赔偿因其违约给甲方造成的损失。 2、除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 3、因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前___天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。 第十五条:争议解决 甲乙双方因合同发生争议,向___________的单位或人员要求调解;调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。 第十六条:合同份数 本合同一式____份,甲乙双方各执____份,经双方单位盖章、代表签字后生效。 甲方: _____年____月____日 乙方: _____年____月____日 供电工程施工合同2022 篇16发包方(以下简称甲方):______________________________ 承包方(以下简称乙方):______________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。 一、工程概况 (一)工程名称:___________________________ (二)工程地点:___________________________ 二、工程承包范围 安全维护及整改 三、合同工期 ______天 四、工程造价 工程造价为:____________元整 五、质量标准 5.1质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。 5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容) 5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。 5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。 六、承包方式 按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。 七、工程计价 7.1本工程计算编制原则:按______省住房和城乡建设厅文件____________号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20__),《______省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第______号),《______省建设工程计价办法》,______《______省修缮定额》、______《______省建筑装饰装修工程量消耗标准》、______《______省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。 7.2人工、材料价格的确定:人工工资按______省住房和城乡建设厅文件______号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《______建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。 7.3具体工程量以甲方签证单为准。 八、工期 有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。 8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、_、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨_________mm或_________mm以上(以______市气象局报告为准),一次停水、停电_________小时以上。 8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。 8.3因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。 8.4因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。 九、工程款的支付 9.1工程完工后,甲方在______内向乙方支付工程预算价的______%. 9.2在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的______%,工程保修金留结算总价的______%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题______天内全额返还,保修金不计利息。 十、违约责任 10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。 10.2因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。 十一、安全生产和文明施工 认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。 十二、争议的解决 本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。 十三、其他 乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份,甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。 甲方(公章)____________________________乙方(公章)______________________________ 法定代表人(签字)_______________________法定代表人(签字)_______________________ 日期:__________年__________月__________日日期:__________年__________月__________日 供电工程施工合同2022 篇17发包人(全称): (以下简称甲方) 承包人(全称): (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自 一、工程概况 1、工程名称:小区市政道路。 2、工程地点:四川省开发小区。 3.建设单位:房地产开发有限公司。 二、工程承包方式、范围: 1、工程承包方式:为包工包料(沥青道路的基层和面层施工)。 2、工程承包范围:小区内市政道路的①片石基层(约30cm厚)、②水泥稳定 3 小区市政道路工程的材料供应和施工全过程 4、其中在乙方进场施工前,甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖及清 三、工程计价方式 1、工程量计算以建设单位和甲方提供的施工图、联系单等为依据,工程量的计 2、因甲方、设计方或市场原因导致的工程量及价款增加(如:路基土石方清挖、回填、增加道口、加宽带、雨水井、检查井、雨汅管道、原材料涨幅超开工时的10%等情况),对增加部分的工期相应顺延,增加部分的工程造价按四川省20xx 3、乙方承包的价款里已包含施工管理、工程材料、机械、施工和员工工资、技术措施、人员机械进出场、安全、文明施工、临设等费用。 四、工程工期 1、本工程施工工期为:20xx年11月10日—20xx年1月15日,共66天。 乙方必须在保证工程质量的前提下按约定的或同意顺延的工期完成。若因 乙方原因导致的工期延期达2天以上,甲方将有权从第3天开始按每延期一天处罚1000元,罚款最多不超过工程造价的5%。 2、若遇地震、瘟疫、暴雨、暴风、洪灾、泥石流、骚乱、暴动、战争等不可 五、工程质量标准 本市政道路工程的质量验收按现行沥青道路工程质量验收标准的合格标准 六、合同价款: ¥: 约13670000.00 元,竣工后按实结算。 七、双方权利和义务 1、甲方工作 (1)全面履行合同,确保乙方正常施工。 (2)提供乙方要求的有关本工程的技术资料。 (3)及时协助乙方做好变更处理工作,对乙方提交的签证报告在3天内签复。 (4)负责办好施工手续,需乙方协助的工作乙方无条件配合。 (5)督促乙方做好安全管理,文明施工。 (6)免费向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。 (7)甲方应为乙方免费提供满足正常施工生产和生活需要的临设场地及临水、临电,乙方的员工住宿由乙方自理,施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方自行承担。 (8)积极为乙方排除一切施工干扰、社会干扰及负责周边关系的协调。 2、乙方工作 (1) 全面履行施工合同,严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工,严格履行质量、安全、文明施工,工期及合同要求,确保正常施工。 (2) 负责其施工机具、设备和人员调配,乙方保证进场的机具设备能满足施工需要,人员调配投入计划必须合理,现场管理力量必须满足正常施工管理要求。 (3) 全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。 (4) 工种之间必须友好相处,相互配合,不得相互推诿扯皮。 (5) 发生安全事故应立即组织抢救,并保护好现场,即刻上报.。 (6) 积极配合甲方工作,做好上传下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。 (7) 乙方应带头遵纪守法,不准违章指挥,准确把握安全、质量、进度、效益的关系,保证全员安全,施工顺利进行。 (8) 乙方必须确保各种配备到位,严格履行职责。 八、材料供应 本工程甲、乙双方约定的市政道路施工所用的材料由乙方按设计和有关质量验收标准要求自行采购,各种材料质量经验收合格后方可使用。 九、质量验收 甲方在接到乙方的竣工验收申请后3日内会同乙方进行质量验收。 十、工程担保 乙方在乙方进场后一周内向甲方交纳70万元人民币汇入双方共管帐户,作为乙方工程质量、安全、文明施工的保证金,其中的50万元保证金于乙方正式施工后30日内返还乙方,另外的20万元保证金于乙方开始铺设沥青路面时返还乙方。同时甲方承诺:若甲方不能按时向乙方支付应支工程款或返还保证金,甲方自愿用自己开发建设的商品房按施工同期的销售价格打五折优先与乙方作应付工程价款及资金利息的抵扣处理(其中利息按银行同期贷款利息的2倍执行),同时乙方有权终止继续履行合同并将已完工程价款结清后退场。 十一、工程款支付 甲方以分四次付清的方式向乙方拔付工程价款:第一批工程款在乙方全面完成片石基层铺设的同时支付工程进度款350万元;第二批工程款在乙方全面完成水泥稳定碎石基层铺设的同时支付工程进度款450万元;第三批工程款在乙 方全面完成沥青道路面层铺设的同时支付工程进度款450万元;工程竣工验收合格,甲方于一周内同乙方办理完工程的结算并足额支付乙方的所余工程价款。 十二、违约金: 双方特别约定在违约情况发生时,违约方除需按上述规定向守约方承担违约责任外还需额外向守约方负担1万元/次的违约金。 十三、合同生效 1、本合同于20xx年11月5日于公司订立 2、合同履行过程中若发生纠纷,双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解,调解不成,向工程所在地人民法院起诉。 3、本合同一式贰份,甲方、乙方各执壹份。 4、本合同由甲、乙双方责任人签字、盖章后即时效,竣工结算工程价款支付完毕后终止。 发包人:(公章) 承包人:(公章) 住所: 住所: 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 电 话: 电 话: 供电工程施工合同2022 篇18发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 经过甲乙双方协商,就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。 一、工程项目 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围: 4、承包方式: 5、合同价款:合同总价每公里____万。单位造价每平方米____元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。 二、技术要求 1、路面为____cm厚水泥混凝土路面,宽____米。 2、天然级配砂砾石垫层,厚度cm天然级配砂砾石,宽度6M。 3、cm厚灰土垫层。 三、施工及质量要求 1、路基处理 在原有路基的基础上,对高低不平路段,采用推土机或装载机整平,并清除地表杂草,然后用压路机压实。 2、严格控制路面材料质量,垫层必须夯实,否则返工。 四、双方权利和义务 1、发包人的权利和义务 发包人委派的业主代表: 姓名:职务; 职权:对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。 2、发包人主要工作: 负责场地三通一平; 3、承包人的权利和义务 项目负责人姓名: 项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。 4、承包人主要工作: 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施,承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查: 五、工程价款的支付 本合同签订之日付%,工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的%,质保期一年,质保期自竣工验收之日计算,期满后一次性支付质保金。 六、安全文明施工 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同。 承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 七、竣工验收 承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改,并承担自身原因造成的整改费用。 八、本合同一式两份 甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效。项目工程有关款项全部计算完毕后自行失效。 发包人:(签章) 年月日 承包人:(签章) 年月日 供电工程施工合同2022 篇19发包人: (全称) 承包人: (全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》达成以下协议: 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设地点: 3、工程内容: 一10kV高压供电线路。 二2台630kVA变压器安装。 三400伏低压供电线路。 4、承包方式:本工程采用总价包干的方式承包。 二、合同工期 开工日期:__年__月__日 竣工日期:__年__月___日 合同工期总日历天数30天。 三、工程质量标准 达到国家现行的.有关施工质量验收规范标准,满足施工图设计。 四、合同价款 本工程采用总价包干的方式承包,即包干价为: 万元,大写: (含主体工程费、设计费等内容)。 五、工程款的拨付与结算 1、本合同签订后,先由施工单位垫资修建,再按工程进度情况分期付款,工程竣工后,在甲方及相关部门验收合格后,一年内付清工程余款。 2、保修金和支付方式:按工程合同款5%,保修期满全部付清,保修金无论在何种情况下均不计算利息。 六、工程验收 工程具备竣工验收条件,由施工单位通知电力质检部门,电力质检部门组织有关部门人员验收,验收合格后,发包人办理完相关手续。工程未经竣工验收或竣工验收未合格的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的任何问题,由发包人承担一切责任。 七、不可抗力 因不可抗力事件导致的费用增加双方协商解决,延误的工期相应顺延。 八、工程质量保修 1、本工程整体保修期为1年(按国家有关保修条款执行),自竣工验收合格之日起计算。 2、若甲方在不违反操作的情况下出现的故障或损坏,乙方负责免费维修。若甲方违反操作规范或不可抗拒力原因造成的故障或损坏,乙方负责维修,其费用由甲方负责。 3、如乙方违反其保修承诺或质量问题而造成甲方损失的,甲方有权将乙方5%的工程尾款部分或全部抵偿甲方损失,该尾款不足以赔偿甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。 九、双方责任 (一)甲方违约责任 (1)甲方严格遵守合同规定,如有违反,造成工期延误或乙方损失,甲方负责。 (2)甲方应当按时支付工程进度款,若因工程款迟付影响工期延误,由甲方负责。 (3)甲方不得无故解除合同,若未经乙方同意解除合同,全部责任由甲方负责。 (二)乙方违约责任 1、乙方未经甲方同意解除合同,需返还甲方已支付的款项,并需支付甲方工程总价的20%作赔偿金。 2、因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。 3、因乙方原因导致本工程不能按时正常供电,乙方承担全部违约责任。 4、乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工,若未经甲方同意擅自更换材料,乙方应无条件予以更换成符合合同约定的材料。 十、合同争议解决 1、双方随时协商解决有关施工中发生的具体事宜,共同履行本合同各项规定。 2、本合同条款对特殊情况未尽事宜,双方可根据具体情况签订补充条款,并与本合同具有同等效力,但不得与本合同想抵触。 3、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不称的依法向人民法院起诉。 4、合同订立地点:榕江县工业园区规划和建设局,本合同自签订之日起后生效。本合一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份,由双方各自分送相关部门。 发包人: (公章) 住所: 承包人: (公章) 住所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 年 月 日 经办人: 鉴(公)证机关(盖章) 年 月 日 |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。