标题 | 供电工程施工合同通用2022 |
范文 | 供电工程施工合同通用2022(精选15篇) 供电工程施工合同通用2022 篇1发包方(甲方): 承包方(乙方): 签定时间: 年 月 日 按照《中华人民共和国合同法》的规定,为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任,结合该工程具体情况,经双方协商同意签订合同。 一、工程范围 1、 工程名称: 2、 工程地点: 3、 工程承包项目和内容: 二、工程造价 4、本工程采用总承包形式,工程总造价为人民币元整 ¥元。 三、建设工期 5、 根据有关工期定额和使用需要,暂定工程总工期为预付款到账后 日历 天。 6、 如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延; (1)甲方未按乙方要求完成土建基础,不能提供施工场地,水、电源、道路未能接通,障碍物未能清除,设备未能到位,影响进场施工。 (2)不属包干范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。 (3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。 (4)未按合同规定拨付款而影响施工。 (5)人力不可抗拒的因素而延误工期。 (6)因供电部门原因无法停电,致使乙方不能连续施工而影响进度。 四、工程质量、验收与安全管理 7、 本工程的质量为优良。 8、 工程质量验收依据及标准:①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;② 电力建设工程验收规范;③设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。 9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下,可随时对作业进度、质量进行检查、督促。 10、 隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙 方可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、部标、行标,特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。 11、 该工程竣工后,由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收, 验收合格的,甲方按照本合同支付工程款,验收不合格由乙方承担责任。 12、 乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍,有相关责任方负责处理并 承担费用。 五、工程造价的拨款和结算 13、本工程总造价为 元人民币。 14、本工程合同签订后 日内,甲方支付本工程造价部分工程款,计人民币______ 元,工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程款 元。 六、其他事项 15、本合同及附件一式肆份,甲乙双方个执贰份。 16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效,需办理签(公) 证的,自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程造价款后终止。 17、 本合同签订后,甲乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可签订补充协议,作为本合同的补充合同。 18、 任何一方违反合同规定,双方协商或向仲裁机构申请仲裁。 甲 方: 乙 方: 年月日: 供电工程施工合同通用2022 篇2发包方(甲方): 承包方(乙方): 签定时间: 年 月 日 按照《中华人民共和国合同法》的规定,为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任,结合该工程具体情况,经双方协商同意签订合同。 一、工程范围 1、 工程名称: 2、 工程地点: 3、 工程承包项目和内容: 二、工程造价 4、本工程采用总承包形式,工程总造价为人民币元 ¥元。 三、建设工期 5、 根据有关工期定额和使用需要,天。 6、 如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延; (2)不属包干范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。 (3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工。 (4)未按合同规定拨付款而影响施工。 (5)人力不可抗拒的因素而延误工期。 (6)非乙方原因无法停电,致使乙方不能连续施工而影响进度。 四、工程质量、验收与安全管理 7、 本工程的质量为优良。 8、 工程质量验收依据及标准:①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;② 电力建设工程验收规范。 9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下,可随时对作业进度、质量进行检查、 督促。 10、 隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙方可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、行标,特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。 11、 该工程竣工后,由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收, 验收合格的,甲方按照本合同支付工程款,验收不合格由乙方承担返工责任。 12、 乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍,有相关责任方负责处理并 承担费用。 五、工程造价的拨款和结算 13、本工程总造价为 元人民币。 14、本工程合同签订后 日内,甲方支付本工程造价部分工程款,计人民币 万元,工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款 。 六、其他事项 15、本合同及附件一式肆份,甲乙双方各执贰份。 16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效,需办理签(公) 证的,自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程造 价款后终止。 17、 本合同签订后,甲乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可签订补充协议,作为本合同的补充合同。 18、 任何一方违反合同规定,双方协商或向仲裁机构申请仲裁。 甲 方:委托代理人(签字): 单位地址: 开户银行: 帐 号: 电 话: 乙 方: 委托代理人(签字): 单位地址: 开户银行: 帐 号: 电 话: 供电工程施工合同通用2022 篇3甲方:乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就库车机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一致,订立本合同,以供共同遵守。 第一条 工程概况 工程名称: 库车机场迁建工程玉达线分支T接处至库车新机 场10KV线路安装工程 工程地点: 阿克苏地区库车县境内 第二条:承包范围和内容 承包范围:新建库车民用机场迁建10KV线路工程技施设计(玉 其吾斯塘分)施工图纸内容中,库车10KV供电线路玉达线分支T接处至库车新机场航站区围界外(不包括围界外至中心变电站的电缆)线路路径中所涉及的,土地占有及使用、青苗补偿,办理相关手续等一切费用。安装10千伏真空断路器及高计一台。按照库车电力公司要求安装电费计量装置等。具体内容详见询价文件。 第三条 承包方式 承包方式:本合同承包方式为包工包料。 第四条 工期条款 1. 本工程初定应在20xx年4月15日前工程完成。 2. 乙方必须按甲方的施工计划要求,编制分包项目的施工计划,经甲方核定后,按工期计划执行,确保按期和提前完成施工任务。 3. 若乙方工程工期与进度计划明显不符,甲方可要求乙方赶工,若乙方在收到甲方通知后 7 个工作日内无明显改进,或乙方无 能力承担工程任务,甲方有权增派或改派其它施工单位,由此增加的承包价差由乙方承担,在乙方工程款中扣除。 4. 因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害,经甲方签字认可,工期按实顺延。 第五条 合同价格及结算方式 合同价款:本工程合同价款:为510000.00元(伍拾壹万元整),(包干价)。除甲方认可的设计功能性设计变更外,包干价不做价格调整。 第六条 质量要求 1.乙方承包项目的施工质量以询价前所发放的施工图纸及说明,施工方案,设计变更,技术交底,现行施工与验收规范,作为检查、抽检或验收的依据和标准。 2.乙方必须服从甲方管理管理,严格按照以上约定的标准进行施工。工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准。 3.若乙方施工质量不符合要求造成返工,甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任;造成严重质量问题的或多次返工的,甲方有权终止合同清退乙方,并且今后不与乙方合作。造成甲方损失的,乙方必须负责赔偿及承担相关责任。 第七条 工程师: 1. 监理单位委派的工程师,姓名;范庭梅,职务:总监理工 2. 甲方单位委派的工程师,姓名:姬晓宁;职务;工程师; 3. 乙方项目经理,姓名;齐军;职务;项目经理。 第八条 甲方责任: 1. 乙方进场时,甲方应书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底; 2. 对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。 第九条 乙方职责: 1、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度的具体管理工作和工程材料调拨,工程决算的上报 2、在开工前向甲方提供四措一案、作业指导书。 3、必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工。 4、应接受甲方的监督和检查,并提供必要的协助。 5、负责施工人员安全、生产技术的培训。 6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。 7、遵守发包人对项目统一管理的相关规定。 8、如达不到承诺分阶段工期,每延误1000元违约金(壹仟元)。 第十条 安全文明约定 1.人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度; 2.施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作; 3.乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用; 5.对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿,应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任; 6.由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的损害,由乙方承担一切责任。 第十一条 工程设计变更 1.设计变更 ⑴施工中甲方需对原工程设计进行变更,应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延; ⑵施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。 2.其他变更 合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。 第十二条 保修事项: 1.本工程保修期为 2 年,自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算; 2.保修期内因施工造成的任何质量问题,均属乙方的保修范围; 3.保修期内发生保修事项,乙方应在接甲方通知后 24 小时内赶赴现场进行保修,乙方不在约定期限内派人保修的,甲方可以委托他人修理,发生的费用由乙方承担,费用从保修金中扣除,保修金不足以支付发生的费用时,作为乙方的债务甲方有权追索。 第十一条 付款方式 1.甲方在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预付款,工程电杆组立完成后,付至工程总价的60%.工程验收合格后,支付至合同总价的95%,留5%的质保金,质保期为2年,质保期满后向乙方支付5%的质保金。 2.支付方式:乙方在甲方指定银行开户,甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据。 第十三条 附则 1.本合同一式十六份,甲方执十二份,乙方执四份每份,其中正本两份,甲乙双方各执一份,其它为副本。正、副本均具有同等法律效力。合同自双方签字、盖章之日起生效,至保修期满结清余款后自行终止。 2.因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成时,双方同意向阿克苏人民法院提起诉讼。 3.合同履行过程中一切往来文件:下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容,与合同本身具同等法律效力。 4.甲方要求该工程的材料采购乙方必须直接由厂家进货,不得通过任何代理机构进行采购. 发包方(甲方): 承包方(乙方): 年月日: 供电工程施工合同通用2022 篇4甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,遵循自愿、平等、诚信的原则经双方协商,七二〇安置房室外供电工程由乙方承担施工总承包,为了明确双方的责权利,保证工程按期保质保量竣工交付使用,现就有关事项协议如下: 一、室外供电工程施工安装承包范围:根据提供的《室外供电总平图纸》、技术文件等,自10KV高压供电线路到用户户内配电箱的全部电气安装工程; 1)安装每栋分支电缆线路,防雷设置(防雷设置要达到新建县气象局规范标准)土建主体防雷设施由项目部负责,强电防雷设施由供电承包责任人负责、电表箱进线电缆; 2)安装路灯电缆线路、灯杆、灯具、控制装置等; 3)预埋穿越水泥道路电缆管; 二、工程决算执行标准: 1、全国统一安装工程定额(20xx江西省单位估价表); 2、取费标准执行江西省费用定额及国家有关规定; 3、材料价格按施工当期的市场价执行; 4、工程量按照设计图纸、设计变更签证计算; 三、甲方责任 1、审核乙方提供《室外供电总平面布置图》、《路灯照明平面布置图》及其它有关图纸、技术文件; 2、及时向乙方通报其它室外工程施工进度情况。 3、对乙方的安装工作进行监督和检查。 四、乙方责任 1、认真按照甲方审核后的设计图纸、有关技术文件、完成本合同所规定的室外供电工程。 2、乙方外购设备、材料须经甲方认可,优先使用甲方库存材料。 3、紧密配合甲方其它室外工程施工,及时做好电气预埋工作。 4、乙方应严格按照《建筑电气工程质量验收规范》施工安装。 5、接受甲方监督和检查,对未按设计要求安装的要及时整改。 6、乙方必须严格遵守建筑施工、建筑电气安装安全操作规程,确保人员、材料、设备的安全,并对全过程的安全负全责。 7、工程未移交甲方前,乙方应负责施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表的保管和维护管理工作。 8、工程竣工验收前乙方应提供七二0安置房高、低压线和路灯安装竣工图; 五、违约责任 1、乙方未按照设计图纸及要求安装或者擅自安装改变设计、改变工艺造成返工、整改所需的材料费、人工费由乙方承担。 3、乙方未按照设计图纸及要求以及建筑电气安装验收规范安装,拒绝接受甲方检查和监督,由此造成的经济损失由乙方承担。 六、工程造价及付款方式 1、工程造价: 工程总价款按《七二0厂职工宿舍强电工程》预算造价: 522288.09元 编制时间20xx年12月01日、《七二0厂宿舍路灯工程》预算造价: 94364.62元 编制时间20xx年12月12日。总预算造价为: 616652.71元,经双方协商:双方同意确定工程造价按人民币50万元总包干(大写:伍拾万元整)。 2、合同签订后,甲方支付工程总造价的40%作为本工程材料的预付款。工程10KV通电后,甲方支付工程造价的25%。工程竣工验收合格后,乙方开据工程属地地税发票再支付工程总造价的30%,余款5%的质量保证金一年期满无质量问题一次付清。 七、合同工期以及工程质量保证的承诺 1、开工时间:20xx年12月20日; 2、竣工时间:20xx年03月30日; 3、工程竣工验收合格后12个月之内乙方免费负责保修。 八、其它约定 1、《室外供电总平面布置图》、《路灯照明平面布置图》及其它有关图纸、技术文件及施工过程中甲方发出的变更通知均属于本合同附件,与本合同等同有效。 2、在承包期内,乙方未能管理维护好施工材料、工具、设备、器件和已安装好的供电线路、电缆线路、电表,造成丢失和损坏由乙方承担经济损失。 3、在承包期内,乙方未做好施工安全工作,造成设备、人身事故或者伤害到他人应当承担由此而造成的全部经济损失。 4、质量保证期内出现质量问题,乙方承诺接到通知24小时内返修,否则,甲方可委托他人返修,返修费在5%质量保证金中支付。 5、签订合同时,乙方应提供电气安装人员<<身份证>>、<<电工操作证>>复印件。 6、本合同一式肆份,双方签字盖章生效; 7、本合同解释权归甲方,其它未尽事宜,双方协商解决。 甲方:七二0安置房项目部 (盖章) 代表: 电话: 乙方: (盖章) 代表: 开户行: 账 号: 电话: 年月日: 供电工程施工合同通用2022 篇5甲方名称:_____________ 地址:_____________ 法人代表:_____________ 乙方姓名:_____________ 性别:_____________ 年龄:_____________ 民族:_____________ 文化程度:_____________ 籍贯:_________省_________市 现住址:_____________ 属于:_________(农业人口/非农业人口) 居民身份证号码:_____________ 务工许可证号码:_____________ 甲方因生产(工作)需要,经劳动部门批准,劳务市场介绍,同意招用乙方为临时工,根据有关国家有关规定及有关政策,经双方协商同意自愿订立本合同,并共同遵守如下条款: 一、合同期限 自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。合同期满,本合同自行终止。如甲方需要继续留用,经乙方同意,双方可以续订合同,并办理鉴证手续。 二、生产(工作)任务 甲方根据生产(工作)需要,安排乙方在_________岗位,承担_________临时生产(工作)任务。乙方若同意,须服从。在合同期内甲方因调整生产(工作)任务,需要变更乙方的岗位和任务,需经乙方同意。如乙方不同意,可提出辞职,双方办理解除合同手续。 三、劳动时间与劳动报酬 (一)劳动时间:甲方实行每周_________日,每日_________小时工作制。严格控制加班加点,确因生产(工作)需要加班加点的,应控制每日加班不超过_________小时,每月加班不超过_________小时,加班要提前通知乙方,由甲乙双方商定,按规定发给加班加点费。 (二)劳动报酬:按国家有关规定和单位的实际情况,根据乙方的岗位和承担任务,甲乙双方协商定为每日_________元,每月_________元。加班工资,按不低于国家规定的标准执行。奖金,根据单位效益和劳动贡献,定期发给。实行计件工资制的,月工资按计件单价结算。具体办法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的,应发给夜餐费_________元。 (三)在合同期间,如发生停工待料情况,甲方每天发给乙方基本生活费_________元。 四、劳动保护、保险福利待遇 (一)从城镇招用的临时工,实行社会养老保险制度。保险金缴纳办法与单位劳动合同制工人相同。缴纳养老保险费,每月甲方负担_________元,乙方负担_________元。乙方缴纳金额,先由甲方统一支付,后在其当月工资中扣除。乙方如符合招工条件,单位又有指标,可招为劳动合同制工人,所缴纳的养老保险可随同转移,合并计算缴费年限。 (二)乙方因工死亡待遇及因工负伤在医疗期内的待遇与合同制工人相同,因工负伤医疗终结,由劳动鉴定委员会确定其伤残程度。 (三)乙方患病或非因工负伤,医疗期最长不超过_________个月。医疗期内待遇应当与合同制工人同等对待,伤病假期间,由甲方酌情发给生活补助费。乙方在甲方工作半年以上,医疗期满尚未痊愈被解除劳动合同的,由企业发给一次性医疗补助费_________元,乙方死亡的,甲方应发给丧葬补助费_________元,一次性发给供养直系亲属救济费_________元。 (四)乙方在甲方工作一年以上,重新签订合同的,甲方应按国家规定安排乙方探亲,服务每满一年假期为_________天;乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳,甲方应按规定安排假期。上述假期为有薪假期,超出规定日期的,经批准按事假处理。 (五)根据工作岗位需要,并参照国家有关规定,甲方发给乙方劳动保护用品。从事起重、电焊、司炉等特殊工种作业的,需持有关部门核发的《专业岗位操作证》方可上岗。 五、劳动纪律 (一)按时上下班,不得迟到早退。 (二)严格遵守操作规程,保证生产。 (三)爱护单位财产,不无故损坏公物。 (四)上班工作(生产)时间不得做私事,不得做与生产工作无关的事。 (五)听从指挥,服从调动。 (六)保质保量完成任务,不得投机取巧。 (七)有事及时请示报告,不得擅自主张。 六、劳动合同的变更、终止、解除和辞职 (一)甲方因转产,调整生产项目或者由于情况变化,经乙方同意,可以变更合同的相关内容。 (二)合同期满后即终止执行,并办理终止合同手续。如生产(工作)需要,甲方继续招用乙方,需要经乙方同意,并经劳动部门批准,双方重新签订合同。 (三)有下列情形之一的,可以解除劳动合同: (1)双方一致同意的; (2)符合本合同第六条第五项和第六条第六项规定的; (3)乙方培训(熟练)期满,不符合录用条件或乙方不愿意供职的; (4)乙方非因工负伤,治疗终结仍不能复工的。 (四)有下列情形之一的,本合同自行解除: (1)甲方宣告破产,或者濒临破产处于法定整顿期间的; (2)乙方被除名开除、劳动教养或判处徒刑的。 (五)乙方在合同期内有下列情形之一的,甲方可以辞退; (1)严重违犯劳动纪律,影响生产、工作秩序的; (2)违反操作规程,损坏设备、工具,浪费原材料、能源,造成经济损失的; (3)服务态度恶劣,损害消费者利益的; (4)有贪腐、盗窃、赌博,营私舞弊等违法行为,尚未构成刑事责任的; (5)无理取闹、打架斗殴,严重影响社会秩序或犯有其他严重错误的。 (六)甲方有下列情形之一的,乙方可以辞职: (1)经国家有关部门确认,劳动安全卫生条件恶劣,无有效劳动保护措施,严重损害工人身体健康的; (2)甲方不按合同规定发放工资或连续两个月不支付工资的; (3)人格受到甲方负责人侮辱的; (4)甲方不履行劳动合同,或违反国家劳动法律、政策,侵害工人合法权益的; (5)经国家批准应征入伍的。 (七)乙方有下列情形之一的,甲方不得解除合同: (1)合同期限未满,又不符合第六条第3项情况之一的; (2)患有职业病和因工负伤在治疗期限内未能治愈,属于全部或大部分丧失劳动能力的; (3)女工在孕期、产假期、哺乳期内的。 (八)甲方或乙方要求解除劳动合同,除第六条第(四)款所列情况外,必须提前半个月通知对方。并办理有关手续。 七、违约责任 甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的,按乙方实际损失予以赔偿,具体数额由双方协商。 乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的,甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。具体数额由双方协商。乙方不经甲方同意私自离单位的,赔偿甲方_________元,否则甲方不予办理离单位手续。 八、双方认为需要约定的其它事项 (一)甲方为乙方提供住房,房租、水、电费由乙方自负。房租按商品房标准收取的,甲方应给乙方住房补贴每月为_________元;如乙方自行解决住房的,甲方应给乙方住房补贴,每月为_________元。 (二)甲方自办食堂的,按饭菜成本收费,不办食堂,在外搭膳的,所需管理费由甲方支付。甲方给乙方膳食补贴每月_________元。 (三)甲方按国家规定,每月应给乙方各类补贴共_________元。 (四)计件工资制的,月工资结算办法:_________。 (五)其他需约定事项:_________。 任何一方违反劳动合同,给对方造成经济损失的,对方有权根据责任和造成的后果,追究违约金_________元,赔偿金_________元。 九、本合同经双方方签字后生效,甲、乙双方各持一份。 供电工程施工合同通用2022 篇6甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,结合本工程具体情况,甲方将总承包施工的西湖花园工程中的小区高低压电力工程下达乙方承包施工,为明确双方的权利、义务和责任,便于合同的实施,经双方平等协商一致,达成如下协议,以兹共同遵守... 一、工程名称:华盛达西湖花园住宅小区 二、施工内容及范围: 由黄冈强源电力设计有限公司红安设计室设计图纸范围内的所有工作内容(包括地埋管,电缆敷设,电缆分接箱,单元配电箱,箱式变压器、环网柜的安装、调试,施工图、竣工图、竣工资料的提供等)。总之,乙方负责组织报装、设计、施工、验收、产权移交、通电。 三、合同价款: 本合同工程总造价为4680000.00元(大写:肆佰陆拾捌万元)。(包含本工程施工所需的全部费用,此价款不含税,但乙方必须提供主材购货正规税务发票给甲方)。该合同价款为固定价格,不因国家政策调整、市场因素变动其它因素而调整。 四、承包方式: 以合同第三条中的工程价款包工、包料(主材由甲方指定品牌,乙方按实际工程量购买,购货发票交甲方,货款从总价款中扣除),固定价包干,在方案没有改变的情况下,总价款不发生任何变化。包文明生产、包安全作业、包竣工验收、包小区配电全部设备和线路的产权移交给红安供电公司,甲方不再承担小区交工后配电工程的管理、维护、维修责任。 五、施工工期: 一期工程必须在 年 月 六、使用材料、规格: 本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工,材料规格及材质必须符合国家相应标准。 七、工程款支付: 工程款分三次支付 7.1合同签字生效后,乙方进场之日起七日内,甲方支付乙方合同价款的20%; 7.2所有工程完工,乙方出示红安县供电公司送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内,甲方支付乙方合同价款的50%,付款之日起乙方保证3日内通上电能够使用,无质量问题,甲方一次性支付工程价款的25% 7.3 x小区供电设备、线路产权移交给红安供电公司后,剩余5%一次性无息支付。 八、质量要求: 本工程必须经红安县供电公司验收合格。乙方严格按照设计要求和国家施工及验收规范要求施工,所用设备及材料必须为正规厂家产品,符合设计要求,并应附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料不合格等原因造成的损失,全部由乙方负责。 九、工程质保期:该工程自竣工之日起(以甲乙双方书面形式确认时间为准)质保期为两年。 十、双方权利和责任 甲方: 1、 按合同及时支付工程款。 2、 协助乙方协调施工环境。 3、 甲方现场代表在发现乙方的施工有可能甲方小区将来的使用和后期工程的进展时有权要求乙方停止施工,双方协商解决后才能进行下一步的施工。 乙方: 1、负责协调供电相关部门的内、外部关系,在施工中如有村民等阻碍施工时,由乙方为主来处理,甲方协助乙方解决; 2、按有关设计图纸要求及国家规定、规范施工,保证工程按期竣工且施工质量满足合同规定的验收合格要求; 3、保证施工范围周边建筑物及原有设施的完好,因乙方施工作业原因造成相关设施、设备损坏由乙方负责赔偿或修复。 4、在工程过程中应听从甲方驻工地代表的管理、协调; 5、乙方必须保证文明安全施工、用工,主管部门对乙方的管理费用由乙方自行承担。 6、乙方不得以任何方式将本工程转包、变卖给他人。 7、乙方必须向甲方提供红安供电公司接收x小区供电设备和线路的合法证明文件,并由甲方(或开发有限公司)与红安供电公司签订产权交接手续。 十一、事故处理及安全防护: 乙方在施工过程中自行负责安全文明施工和安全防护措施并承担其相关费用,无论任何原因发生重大伤亡事故及其他任何安全事故;而造成的自身工作人员和第三方人员伤亡和财产损失,由事故责任方承担发生的全部费用及法律责任,甲方不承担其任何费用和法律责任。 十二、成品保护及维护: 工程施工安装期间和项目完工验收后由乙方负责进行成品保护出现设备、线路损坏、丢失由乙方负责,经监理、甲方验收无质量问题符合使用条件后以书面形式交小区物业管理单位,交接后出现构件损坏、丢失由小区物业管理单位负责;保质期内出现任何非人为的设备、线路损坏等质量问题,全部由乙方负责维护。 十三、工程移交: 工程验收合格送电后,乙方填写工程移交证明书一式两份,甲方对工程质量作出评价,经双方签字盖章后各执一份,即为工程移交。 十四、保修: 本合同工程在正式移交红安县电力公司之前的质量和成品保护工作由乙方负责,由于电缆线路等本工程相关部分出现丢失、损坏、质量问题等乙方应承担修理、重作更换、恢复原状、赔偿损失的责任。正式通电之日起两年内由乙方和供电公司共同负责。若供电公司不负责,由乙方负责与协调,协调不成由乙方承担全部责任。 十五、违约责任:乙方违反工期约定,应赔偿由此给甲方造成的经济损失并支付每日5000元的延期违约金。乙方如不服从甲方现场代表的管理,甲方有权停止拨付工程款并视情节予以罚款。 十六、争议解决方式:本合同履行过程中产生的纠纷,双方协商解决。如协商不成可向红安县人民法院提起诉讼。 十七、本合同一式肆份,双方各执两份,经双方签字盖章后生效。 十八、其他:本合同未尽事宜,由双方协商达成补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方(章): 乙方(章): 法人代表(签字): 或委托代理人: 签订日期: 法人代表(签字): 或委托代理人: 签订日期: 供电工程施工合同通用2022 篇7合同编号: 发包方(甲方):铁通 中心 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国民法典》及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第一条 工程概况 1.工程名称: ; 2.工程地点: ; 3.工程范围和内容: 。 第二条 甲方权利和义务 1、 组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务; 2、 提供必要的施工条件; 3、 负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表; 4、 指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查; 5、 在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收; 6、 按合同约定按时向乙方支付工程款。 第三条 乙方权利和义务 1、 必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料; 2、 应编制《工程施工概、预算》,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据; 3、 乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人; 4、 非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包; 5、 精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工; 6、 合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案; 7、 严格按设计文件及《gb/t50312-20__》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工; 8、 做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责任; 9、 服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。否则,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承担返工费用及延误工期的责任; 10、 线路工程的施工,乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。 11、 施工过程中必须严格遵守安全操作规程,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故,事故的责任和因此发生的费用由乙方承担,并不得因此影响工程进度。 第四条 工程期限 本工程开工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。 第五条 竣工验收 1、 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建[20__]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件。 2、 甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收,验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 3、 验收合格后,双方签署竣工验收通过的文件,并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的,由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。 第六条 质量保证 1、 保修期限:工程竣工验收通过后十二个月; 2、 保修责任:乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任,由于乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责无偿修复。 第七条 工程考核 1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好,一经发现,乙方自行承担整改所需的工料费,同时向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的,取消乙方入围施工资格。 2、除甲方原因及不可抗力外,工期延误的责任由乙方承担,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。 3、不服从甲方指挥,拒绝或延误电话机及数据终端安装,乙方向甲方支付工程最终结算价款 %的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除,并同时取消乙方入围施工资格。 4、未按期按铁通网建[20__]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件的,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除。 第八条 工程价款的结算与支付 1、本工程采用包工部分包料方式,根据乙方编制的施工预算,合同价暂定为 。 2、工程竣工后,由乙方按照邮电部(1995)626号文件《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告,经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计,审计费的支付按浙江省物价局浙价服[20__]262号文件执行。 3、工程最终结算款的确定:工程最终结算款由以下两部分组成,(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整,按审计的价款确定;(2)审计审定价款中的建筑安装工程费部分(扣除材料费以外的部分),乙方同意按浙铁通计建[20__]303号文的规定调整相关费率后下浮 %。 3、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后,甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金),待十二个月保修期满后,若无工程质量遗留问题,甲方付清剩余工程价款。 第九条 合同解除 1、 双方协商同意可解除本合同。 2、 未经甲方同意,乙方将承包工程的任何部分分包给他人的,甲方有权解除本合同。 3、 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的,甲方有权解除本合同。 4、 有下列情形之一的,甲方、乙方可以解除合同: (1)因不可抗力致使合同无法履行; (2)因一方严重违约致使合同无法履行。 5、 一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除,合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作,并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。 第十条 争议解决方式 在履行合同时发生争议,双方协商解决,或向有管辖权的人民法院起诉。 第十一条 其他 1、 乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容; 2、 本协议未尽事项,双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力; 3、 本协议一式六份,甲乙双方各执三份,协议经双方签字、盖章后生效。 甲方(盖章) 乙方(盖章) 地 址: 地 址: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 开户银行: 开户银行: 帐 号: 帐 号: 电 话: 电 话: 邮政编码: 邮政编码: 签约日期: 年 月 日 签约地点: 供电工程施工合同通用2022 篇8发包方(甲方):________ 承包方(已方):________ 为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将________委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下: 一、工程地点:________________________________。 二、工程内容 土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。 以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 三、工期 1.开工日期:本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止,共________个日历天。 2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。 3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。 四、工程合同价款 经协商本合同总承包价款为人民币:________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。 五、承建方式 乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。 1.乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。 2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。 六、工程付款办法 1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。 2.待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币________整。 3.工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币________整。 4.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币________整。 七、工程质量 1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工,完工后达到________级。 2.在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。 3.乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物,做好文明施工。 八、工程竣工验收结算 乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于________个工作日内结算完毕。 九、延期违约责任 乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币________元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。 十、养护管理 1.期限:以工程竣工验收合格之日起计算,绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。 2.质量要求:大树及时支撑固定,栽植后及时浇水,及时中耕除草、施肥、修剪,及时防治病虫害,确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。 十一、合同生效与终止 本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。 十二、合同份数 本合同一式________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜,双方协商解决。 甲方代表(盖章)________ 乙方代表(盖章)________ 合同签订日期:__________ 签约地点:______________ 供电工程施工合同通用2022 篇9甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,结合##市本地区有关规定及我单位申请创建市级文明单位的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,甲、乙双方就本工程实施事项协协商一致,签定此合同: 一、工程概况 1、工程名称:峒县总工会办公楼办公楼一、二楼走廊内四周墙壁和雨棚顶批白,雨棚下方和台阶部位年久失修大理石更换工程; 2、施工面积:以实际测量为准; 二、承包范围及内容 1、承包范围:通过双方商议,甲方拟将本单位办公楼一、二楼走廊内四周墙壁批白和组织部、宣教部房间内四周墙壁粉刷工程承包给乙方。 2、承包方式:包工、包料(施工所有工具、用具由乙方自行解决,使用材料均达到国家规定标准); 三、工作内容: 1、单位办公楼一、二楼走廊内四周墙壁粉刷和组织部、宣教部房间内四周墙壁及雨棚顶批白,雨棚下方和台阶部位年久失修大理石更换; 2、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工,做到工完场清。 3、其它双方约定的工作内容。 四、劳务报酬及支付 1、双方约定劳务报酬或单价无论何种情况下都不再调整,均一次包死。 2、本协议所规定承包范围内的工程单价及结算方式: (1)内墙批白: 元/m2,实际面积 m2,计金额 元(空方实算); (2)更换大理石: 元/m2,实际面积 m2,计金额 元; 工程款总计(大写): 元(小写: 元)。 工程款的支付:乙方完成所有的工程量后,甲方验收后30日内一次性付款给乙方。 五、工期 双方约定工期为5天,每推迟一天罚款200元,实际以甲方的施工计划安排为准。 六、工程质量 整体工程施工质量必须符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求,工程的面层,不得有爆灰和裂缝,表面光滑,平整。如验收不合格,必须无条件返工,损失由乙方承担。 七、安全文明施工 乙方必须按照安全操作规范进行施工,承担因乙方自身原因造成的事故责任和因此而发生的各项损失和赔偿费用。 八、禁止转包 乙方不得将本合同项下的分包内容转包给他人。否则,甲方将扣除合同总价款的5%以此对乙方进行惩罚。 九、终止合同规定: 乙方有下列情况之一者,甲方权终止合同,所做工程视其实际情况而定,但最高只能按50%工程量结算或无工程量结算。 1、质量达不到工程验收标准要求; 2、不服从甲方人员的指挥; 3、中途无故停工; 4、发生违法行为。 本合同一式两份,甲、乙方各执一份。 甲方: 乙方: 日期: 日期: 供电工程施工合同通用2022 篇10发包人(甲方):_________________ 承包人(乙方):_________________ 签约日期:_________________ 第一章合同协议书 发包人(又称甲方):_________________ 承包人(又称乙方):_________________ 为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,保证工程的顺利进行,经发包人与承包人友好协商,在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规,结合当地的有关规定及本合同工程的实际情况,于________年________月________日在发包人所在地签署本室外排水工程施工合同。 1. 工程概况 1.1 工程名称:_________________室外管网工程 1.2 工程地点:_________________ 1.3 工程内容:_________________给水消防、雨污排水、强弱电路灯监控管网(详见图纸)。 1.3.1 承包人应按照发包人的要求,结合现场实际施工需要,负责组织本工程的施工、供货、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。 1.3.2 发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容(包括但不限于增加或减少工程范围等),由此而引起合同价款的调整,按合同的有关规定执行,承包人不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。 甲方:_________________ ___________年_______月_____日 乙方:_________________ ___________年_______月_____日 供电工程施工合同通用2022 篇11经双方协商,电气工程承包给电气作业班组,包价为元2,订立以下协议: 一、合同双方:甲方:乙方: 二、承包内容:电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务: 1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。 3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。 5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好,对于正常损坏(如炭刷用完,轴承损坏等)甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方负责一切维修费。 6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资,不合格的返工重作,并扣罚返工所用的材料费。 7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续,方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。 8、乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权对不合理的进度安排提出异议,但经双方协商确认后,必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。 9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,承包工程内容完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。 10、为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工条例,乙方向甲方交付文明施工抵押金500元,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。 10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工,积极参与制订材料计划并能提出合理化建议,在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元2奖励。1 1、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗,上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程,并严格按规程操作。 四、承包款结算方法:乙方必须在每月____日前报上月工作量, 履行签字手续后结算80%工资,工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。 五、合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。 六、本合同一式两份,甲乙双方各一份,自双方签字之日起生效。甲方签字:乙方签字:年____月____日 返 供电工程施工合同通用2022 篇12甲方: 电话: 乙方: 电话: 承包形式: 1、乙方负责承包1-3多层住宅楼图纸中所设计和标注内外垟装修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料,其它均为清包工。 2、乙方进场甲方提供住宿,生活费乙方自理(生活水电费乙方自理) 3、甲方提供搅拌机、水管、小推车(小推车乙方自己维修)设备工具。 承包价格: 1-3多层住宅楼装修工程,粉刷油柒工程(包工包料)甲方以56元/㎡价格(建筑面积)承包给乙方。 承包内容: 乙方负责1-3多层住宅楼图纸所设计的装修施工工程(防水工程除外)如:屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、楼面地面工程、室外散水及所有保温部位等。 质量要求及验收标准。 本工程设计为中级抹灰,质量标准为合格,具体要求是: 1、垟面垂直度允许偏差±3mm,平整度±2mm阴阳角方正±2mm. 2、垟面观感平整、光滑、颜色一致,无空鼓、无明显接槎,并负责室内顶板高低,误差较大的抹灰衬补。 3、阴阳角要垂直、线条平直整齐,外垟阳台、窗沿上下层顺直,阳台板、飘窗板薄厚一致,并做好泛水。 4、粉刷油柒工程表面要光滑、平整、颜色一致,无流坠、脱皮斑锈等现象,并且做好成品保护。 5、以上要求如达不到合格要求造成返工和材料浪费要给于经济处罚。 竣工时间: 乙方自进场之日起,30天完成以上所承包的全部活项,并且达到验收标准,予期完不成的,每推迟一天罚元(其中包括阴雨天气) 付款方式: 1、甲方按乙方所完工程量的_____%付给乙方工程进度款(必须经验收合格) 2、其它款项在乙方所承包的工程项目全部完成和竣工验收后,三月之内付清。 工具设备的保养使用及材料节约: 1、乙方应对工地的设备、工具必须合理使用和安全使用。 2、乙方应对工地的设备和工具要定期保养和维修。 3、乙方施工要注意材料节约,合理配料,当天的料当天用完。 4、落地灰浆随清随用,严禁将落地灰当作垃圾外和填埋如发现一次罚款___元。 5、乙方应做到“三清六好”工作,随时将该工作面清理干净。 文明施工,安全生产: 1、乙方进场必须严格按照工地的安全生产技术操作规程施工。 2、正确和安全使用工地的一切电器设备及临电,必须戴安全帽。 3、工人上班不准穿拖鞋、光膀子、不准随地大小便。 4、工人要做到文明施工,不准说粗话、脏话,严禁打架斗殴,如发现一次罚___元。 5、工人上班要严格按操作规程施工,如发生一切伤亡事故,其全部经济费用和损失由乙方自负。 本协议一式两份签字有效甲乙双方各执一份。 甲方:__________ 乙方:________ __________年__________月__________日 __________年__________月__________日 供电工程施工合同通用2022 篇13甲方: 乙方: 经过甲、乙双方友好协商,甲方把29#、31#、32#、34#、36#、38#、39#工程 包给乙方施工,为了确保工程顺利进行,现特签定协议 如下: 1、室内顶棚铁钉高低不平砼凿除等零星工作全部有乙方负责,厨卫间养水试验时如有漏、渗影响涂料工程质量时乙方应义务主动修补处理,空调洞施工时污染墙面由乙方负责修补,顶棚阴角处尺寸偏差超过规范要求的应弹线细部处理。 甲方为乙方提供室外配电箱一只,垂直运输井架等现场施工作业条件根据已有配置不再增加。 2、顶棚板缝高低不平处采用黑水泥修补,如采用黑水泥大面积刮顶棚,每套罚款100元。 3、乙方必须按图施工并建立安全网络,确定专职安全保卫管理人员,甲方进行相关的安全教育。 4、高空作业必须系安全带,进入作业区必须戴安全帽,不得违章施工,野蛮施工。 5、施工中的各项管理工作,由乙方施工组长负责,由甲方监督,如发生安全事故,责任全部由乙方负责。 6、乙方在保证安全的前提下,保质量、保时间完成工期,如推迟一天罚款1000元,以此类推。 7、本协议从签订之日起至工程验收合格内有效。 8、如发现有偷窃、打架、赌博行为的,一经发现一次罚3000元,第二次发现清理出场,本协议失效,情况严重的移交公安机关处理。 9、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。 10、工期至20__年12月20日 11、付款方式:每月付工人生活费800元/人,工人退场时付至工程总款80%,竣工验收后三个月内付至工程总款90%,余款二年后付清(如修补工作不及时,不到位,由甲方安排修补人员,费用从乙方质保金中扣除)。 乙方每月5日上报工人出勤卡、工资卡(须有职工本人签字)否则市建管处查处后一切后果由乙方自负。 备注:施工过程中以及工程完工后垃圾应及时文明清理。不得抛扬等野蛮施工。 甲方: 乙方: 年月日 供电工程施工合同通用2022 篇14建设单位(以下简称甲方): 施工单位(以下简称乙方): 为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务,做到相互协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的施工工程,按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定,结合工程具体情况,经双方协商,达成如下条款,以资双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容:_______所有需要消防防火封堵的部位。 4、合同承包范围内包人工、包材料、包机具、包措施、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包括乙方各种税、费在内。 二、工程工期 1、合同工期:总工期为______日历日,开工日期暂定为______年____月____日,具体开工日期以甲方书面通知为准。 2、若乙方未按甲方要求的施工进度完成本工程,每延迟一天,乙方向甲方支付¥______元的违约金;工期延迟累计达到10日以上的,甲方有权解除本合同,合同解除后乙方承诺无条件退场。非乙方原因造成的工期延迟,经甲方书面确认后,仅工期予以顺延。 三、工程价款及支付方式 1、价款 (1)本合同采用包干单价方式计价,包干单价为: ______元/平方米,合同面积为______㎡,总价为人民币______元(大写:______)。包干单价包括但不限于人工费、材料费(包括主材、辅助材料、周转性材料)、机械费、施工设备费、管理费、施工用水电费、保险费、安全文明施工措施费、检测费、利润、税金、承包商应交纳的各种政策文件规定的费用及本工程所包含的各种风险因素、责任等。 (2)工程施工用水、用电由总包单位提供接口,乙方自行装表计量,按国家有关部门规定的施工用水、用电计费标准向总包单位缴纳或由乙方与总包单位自行协商缴纳。 2、付款方式: (1)通过消防部门验收并办理完结算后5个工作日内付至结算总价的97%; (2)剩余的结算总价的3%作为质量保证金在一年质保期满无质量问题后一次付清,质保金不计息; (3)乙方在收取工程款时,需向甲方提供国家足额正规发票,否则甲方有权顺延付款且不承担任何责任。 四、双方权利与义务 1、甲方权利与义务。 (1)甲方按本合同相关条款实施甲方权利,对乙方的工程质量、材料、进度、施工管理进行监督及管理。 (2)甲方应及时确认有关的方案、图纸,协调与工程有关的问题。 (3)甲方应及时提供施工所必需的各种资料。 (4)甲方应积极、及时、主动参与决定相关技术方案。 (5)甲方应确保施工场地、水、电等方面满足乙方进场需求。 (6)甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。 (7)甲方在收到乙方所提交的防火封堵施工记录报告后一个月内完成结算。 2、乙方权利与义务。 (1)执行本合同中乙方的有关权利和责任,按合同要求的质量和工期完成本工程的施工。服从甲方及监理对工程质量、材料、进度、安全文明施工等方面的管理。 (2)从总包单位指定的水电接驳点接驳施工用水用电,与总包单位协商好水电费。 (3)合同签订后3日内将完整的施工组织设计报监理及甲方确认,按监理及甲方同意的方案组织施工。 (4)工程需要的材料由乙方供应和运输至现场并保证产品质量,乙方负责材料保管。乙方材料进场前,须提前1个工作日书面通知甲方及监理,进场时经甲方、监理共同验收并作书面记录。 (5)做好施工安全措施;遵守有关环境保护规定,采取措施控制和防范对环境的污染和危害;做好成品和相邻物品的保护(如房屋结构、各种管线等);并承担由此造成的一切经济损失及法律责任。 五、工程质量及验收标准 1、本合同规定的乙方承包范围内的各分部分项工程,按规范规程、验收标准、以及地方的有关规定、甲方的要求进行施工和验收,工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及成都地区消防部门的验收标准,最终以消防部门通过验收并出具验收合格证为准。 2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出场合格证书,试验、化验报告单,使用说明,检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备,并有全部对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担),不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3、完成所有的工程内容,具备竣工验收条件时,乙方按工程竣工的有关规定提请甲方进行竣工验收。提请竣工验收应提供完整的竣工资料和防火封堵施工记录报告报告各2份。甲方在收到乙方提交的防火封堵施工记录报告和相应的资料后组织有关单位、部门(包括消防部门)进行验收。 六、材料的提供 1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后,由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。 2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件,并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验,并须符合国家规定的安全和质量标准。 3、施工中,由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方给予乙方适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。 4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。 七、保修责任 1、双方约定为: 保修期:____年;保修范围:所有施工项目。 2、保修期从具体竣工之日起算,保修期间发生维修,该维修项目从维修完成之日起另行计算保修期。 八、违约责任 1、甲方因自身原因不能按时付款的,每逾期一天,甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金,但累计违约金总额不得超过合同总价的____%。 2、乙方因自身原因不能按合同约定的竣工日期竣工的,每逾期一天,应向甲方偿付相当于合同总价的万分之五违约金,若乙方逾期超过十天仍未能通过竣工验收合格的,甲方有权单方解除本合同,乙方除支付上述违约金并退还甲方已付全部款项外,还应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。 3、乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工,保证质量,如不符合上述要求,甲方有权拒绝验收,且对乙方进行处罚,金额为_____元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。 4、乙方如将甲方的技术或资料向第三方扩散、转让的,乙方应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金并赔偿甲方因此遭受的一切损失。 九、争议解决 本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。 十、其他 1、本合同经双方签字盖章之日起生效。 2、本合同一式四份,双方各执两份,具同等法律效力。 甲方(公章): 签约代表: 签约时间:______年____月____日 签约地点: 乙方(公章): 签约代表: 签约时间:______年__ 供电工程施工合同通用2022 篇15发包方(下称甲方):______________________ 承包方(下称乙方):______________________ 根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,本着公平、公正、公开的原则,经甲乙双方协商,具体事宜如下: 第一条、工程项目概况 1、工程名称:________________________。 2、工程地址:________________________。 3、承包方式:乙方包工、包辅料。甲方供商品混凝土及4mm的钢筋。 4、工程范围与内容: (1)甲方负责混凝土地面的基层处理工作:碾压、机械找平、(乙方配合找平)。 (2)乙方方负责C30混凝土地面施工:定位放线、支侧模、混凝土摊铺、振捣、提浆、磨光、割缝等相关混凝土地面所有工序的施工。 (3)使用所有机械设备及辅助材料均由乙方自带。 (4)混凝土地面质量标准:国家混凝土标准地面施工。 (5)乙方严格按照国家混凝土标准地面施工施工。 第二条、工程量及工期 1、暂定工程量:混凝土地面平方米。 2、工期:20____年___月___日开工,20____年___月___日竣工。日历工期14天,如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。 3、甲方负责提供施工图纸。 第三条、工程质量标准 乙方按照国家现行规范施工,达到混凝土地面验收合格标准。 第四条、合同价款 1、合同价款计算:每平方米_____元,合同总价约:______元 2、工程量按实际结算。 第五条、工程款支付 乙方进场施工三内支付工程总价的30%;当完成地面混凝土工程量的50%支付工程总价的30%;工程竣工后的七日内支付工程余款及工程总价的40%。 第六条、双方职责 1、甲方职责 (1)甲方派驻现场施工管理人员,负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、安全生产、工程进度、文明施工的监督、检查、控制与管理,行使奖罚,具有工程质量、安全生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有关安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法要求。确保无安全、质量事故发生,否则一切经济责任后果由乙方负责。 (2)甲方提供电源二级箱以上电源,按时提供施工工作面给乙方使用。 (3)负责协调配合管理施工现场。 (4)甲方提供施工用水、电源连接点。乙方工作人员用水、用电乙方负责。 (5)工程竣工未交付甲方之前,乙方负责已完工程的保护。 2、乙方职责 (1)乙方派驻现场施工管理人员。乙方必须服从甲方指定人员管理,按照甲方管理制度施工。 (2)施工现场内做到工完场料清。 第七条、安全施工 乙方应遵守建设工程安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方自行承担。 第八条、关于工期延误 以下原因造成工期延误,经过甲方确认,工期相应顺延。 (1)甲方未按约定日期提供施工场面、甲供材料及相关开工条件。 (2)不可抗力:自然灾害等。 第十条、违约 合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况,均属违约。由违约方承担违约责任,赔偿另一方因其违约造成的损失,并支付合同价款的10%作为违约金。 第十一条、合同争议解决方式 本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由甲乙双方协调解决。 第十二条、合同生效与终止 1、本合同经甲乙双方法人代表或其委托代理人签字加盖公章后生效。 2、本工程按照甲乙双方按照合同约定,甲方付清全部工程款之日,此合同自动终止。 第十三条、合同份数 本合同一式三份,甲乙双方各执一份,备案一份,具有同等法律效力。如有本合同未尽事宜处,甲乙双方共同协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同发生冲突部分以补充协议为准。 发包方(签章): 承包方(签章): 合同签订时间: |
随便看 |
|
范文大全网提供教案、简历、作文、工作总结等各类优秀范文及写作素材,是综合性免费范文平台。